河南省荥阳市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0182民初9309号原告：河南省永鑫建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码91410523737414398R，住所汤阴县工横二路中段（城关）。法定代表人：王保庆，董事长。委托诉讼代理人：高晓姗，上海市浩信（郑州）律师事务所律师。被告：中城建第十工程局集团有限公司，统一社会信用代码91410100663449394U，住所郑州市郑东新区郑开大道19号。法定代表人：王定高，董事长。委托诉讼代理人：张志海，系公司员工。委托诉讼代理人：牛要飞，系公司员工。原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司与被告中城建第十工程局集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司的委托诉讼代理人高晓姗到庭参加诉讼，被告中城建第十工程局集团有限公司的委托诉讼代理人张志海、牛要飞参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告向原告支付欠付工程款200879.7元及逾期付款利息（逾期付款利息以200879.7元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准，自2019年10月21日起计算至被告实际履行之日）;2.本案全部诉讼费用由被告承担。审理中，原告当庭将第一项诉讼请求变更为：被告应支付欠付工程款149388.14元及利息。事实与理由:2018年3月、2018年5月，原、被告双方分别签订了《3#外墙保温工程施工专业承包合同》和《3#楼真石漆工程施工专业承包合同》。根据上述合同约定，被告将其承包的碧桂园龙城一期二标段3#外墙保温工程、真石漆工程交由原告施工。工程地点位于荥阳市××与××大道交叉口。现原告已按照合同约定和被告的要求完成了全部工程施工，并于2018年8月份将竣工工程交付被告，且业主也已经入住。但是，截止到原告起诉之日，被告仅向原告支付部分工程款项，对于剩余应付工程款，被告以各种理由拒不向原告支付。为维护自身合法权益，故向法院提起诉讼。被告中城建第十工程局集团有限公司辩称：原告结算合计金额与被告合计不符，被告主张应付工程款为6497.75元，按照合同约定应支付95%，现被告已经超付了42280.31元。经本院审理认定事实如下：2018年3月22日，2018年5月6日，原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司作为承包人（乙方）与被告中城建第十工程局集团有限公司作为发包人（甲方）分别签订《3#外墙保温工程施工专业承包合同》和《3#楼真石漆工程施工专业承包合同》，按照合同约定，被告将其承包的碧桂园龙城一期二标段3#外墙保温工程、真石漆工程交由原告施工。工程地点位于荥阳市××与××大道交叉口。约定具体承包方式：包工包料包吊篮（每台每日50元，由甲方代扣费用，具体天数依据吊篮台班表）。外墙保温合同综合单价为67元/平方米外墙实贴面积，3#真石漆57元/平方米（包工包料包吊篮，按与甲方签订的价格在结算中扣除），以上单价为包干单价，包含全部检测及施工过程中乙方所发生的一切费用。结算时间为竣工后。结算要求：按施工图纸和实际工程外墙实贴面积计算实有工程量，乙方与甲方共同计算工程量对照表，经双方审核确认后按量核算费用，并出具双方签字认可的工费结算单，作为最后工费结算依据并存档保留。付款方式：外墙保温、真石漆施工完成且经甲方验收合格后，双方结算完成后，甲方支付乙方工程结算款的80%，工程竣工验收合格后预留工程总造价5%保证金，余款付清。每次付款前乙方应提供符合甲方要求的等额有效的增值税普通发票。保修金返还：工程竣工满一年返还2%，工程竣工满两年返剩余部分。合同约定的外墙保温工程和真石漆工程均按项目总进度为准，工期均为20天。2018年10月15日，荥阳市住房和城乡规划建设局就碧桂园龙城一期B地块二标段3#楼工程作出《河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》，该证书经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位等部门签字和盖章，证书显示整体工程的合同开竣工日期为2016年3月17日至2018年5月26日，实际开竣工日期为2016年9月29日至2018年10月8日。原告就所承包的外墙保温工程和真石漆工程于2018年4月12日开工建设，2018年6月初竣工。中间有停工情况，之后双方多次进行月度结算，双方共同签署了多份《分包商月度中间结算单》，原告提交的工程款核算单计算的费用为：1.3#工程量及费用为：真石漆66835.67元（11725.503㎡×57元/㎡），真石漆（管道喷漆）10900元（436㎡×25元/㎡），乳胶漆25704元（1028.16㎡×25元/㎡），空调洞百叶窗底漆1760029元（765.23㎡×23元/㎡），外墙保温739779.83元（11041.49㎡×67元/㎡），上述工程款合计1462337.79元；2.被告已付款项金额为：964000元（480000元+484000元）；3.扣除金额如下：乳胶漆材料款15187.5元，真石漆材料款后经双方确认为288762.15元，吊篮费用45000元。上述原告所列工程量及费用，被告对其中外墙保温面积11041.49㎡有异议，被告认可双方共同结算单上的面积为10685.555㎡；被告对吊篮费用有异议，并提交多份分供商河南枫林天筑贸易有限公司与其签署的《机械租赁月度对账单》，辩称应扣除吊篮费用160800元，同时要求扣除检测费13366.98元，并提交了检测范围和收费标准，对其他费用予以认可。本院认为，原、被告双方所签《3#外墙保温工程施工专业承包合同》和《3#楼真石漆工程施工专业承包合同》系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，应为合法有效合同，双方均应按照合同履行自己的义务。双方按照合同约定进行对账签署的月度中间结算单应作为原告完成工程量的主要凭据，据此，被告对外墙保温面积提出的异议成立，应按照结算单中的面积10685.555㎡进行计算，即外墙保温费用应为715932.19元（10685.555㎡×67元/㎡），因被告对其他几项工程款项没有异议，本院予以认定。故本案所涉工程总价款应为1438490.15元（668353.67元+10900元+25704元+17600.29元+715932.19元）。关于原、被告争议较大的吊篮费用，因被告提交的分供商与其签署的对账单包括所有吊篮使用费用，且原告施工期间有停工情况和其他班组交叉使用情况，不能证明3#楼吊篮费用均应由原告承担，按照双方合同约定的外墙保温及真石漆工程的工期均为20天计算，参照被告提交的对账单中每天最多使用吊篮数量为27台，每台每天租赁费50元，本院酌定应扣除的吊篮费用为54000元（40天×27台/天×50元/台）；关于被告辩称应扣除检测费13366.98元的意见，因双方合同明确约定合同单价为包干单价，包含所有检测费用，且被告提交了检测范围及收费依据，虽未提交具体检测费用明细单，但该费用为工程正常发生的费用，对此本院酌定应扣除检测费10000元；因工程竣工验收报告备案证书显示的竣工验收日期为2018年10月，至今已超过一年未满两年，按照合同约定，工程总造价的3%保证金即43154.70元（1438490.15元×3%）应在竣工验收满两年后由原告另行主张。故对被告针对上述几项费用的部分辩称意见，本院予以采纳。综上，被告仍应支付原告工程款63385.8元（1438490.15元-964000元-15187.5元-288762.15元-54000元-10000元-43154.70元）。因被告未按时支付工程款，参照相关法律规定和原告主张，本院酌定由被告自2019年10月21日起按照全国银行业同业拆借利率支付利息至实际清偿之日止。原告主张中超出的部分诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告中城建第十工程局集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司工程款63385.8元及利息（以63385.8元为基数，自2019年10月21日起至实际清偿之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1644元，由原告河南省永鑫建筑安装工程有限公司负担952元，被告中城建第十工程局集团有限公司负担692元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  李志勋二〇一九年十二月二十七日书记员  刘志豪