四川省攀枝花市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川04民终1266号 上诉人（原审原告）：冯光德，男，1963年6月25日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。 委托诉讼代理人：徐宗美（系冯光德妻子），住四川省攀枝花市仁和区。 被上诉人（原审被告）：李荣春，男，1969年9月6日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。 委托诉讼代理人：陈吉芬（系李荣春妻子），住四川省攀枝花市仁和区。 上诉人冯光德因与被上诉人李荣春农村建房合同质量纠纷一案，不服四川省攀枝花市仁和区人民法院（2019）川0411民初2311号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月20日立案后，依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。上诉人冯光德及其委托诉讼代理人徐宗美，被上诉人李荣春及其委托诉讼代理人陈吉芬到庭参加加诉讼。本案现已审理终结。 冯光德上诉请求:判令李荣春对工程不合格部分予以返修，或者赔偿冯光德自行返修费用72200元，诉讼费由李荣春负担。事实和理由：一、冯光德的房屋由其自己设计，李荣春为冯光德修建房屋双方约定了质量要求，应当受法律保护。冯光德房屋所有钢筋、门等建房材料都是李荣春计算后开具购货单，由冯光德按照要求购买，李荣春也承诺一定把房屋建好，保证质量，但李荣春修建的房屋存在质量问题。一审法院委托鉴定机构出具《鉴定报告》说明房屋存在七项质量问题，李荣春就应当修复，或者由李荣春赔偿修复费用72200元；二、本案纠纷是质量问题，一审法院的判决书大多数都在陈述原来李荣春起诉的工程欠款案件，而该案与本案质量纠纷无关，违反诉讼法规定；三、一审认定冯光德已经使用房屋没有事实。李荣春提交的照片是其他人卖货的货柜，不能证明冯光德已经使用房屋。 李荣春辩称：一、李荣春与冯光德签订的建房合同内容是冯光德书写形成，合同约定内容简单，没有施工设计图，也无具体的施工质量标准，李荣春施工中每一步、每一项均严格按照冯光德要求进行，每一项工序完成后要经过冯光德验收同意才能进行下一步施工。因为冯光德将原来约定的搓沙改为抹白灰，冯光德又不同意增加工程款，双方之间发生争议，李荣春停止施工后冯光德另行安排别人施工，李荣春施工没有质量问题；二、冯光德的房屋为农村房屋，建房材料也由冯光德自行购买，国家对农村建房也没有强制性的质量标准，鉴定机构出具的《鉴定报告》不能被采纳，且李荣春一审已经明确表示不同意鉴定。请求维持原判。 一审法院认定事实：2016年2月19日，冯光德（甲方）与李荣春（乙方）签订《施工合同》，约定“1.甲方将工程单包工给乙方修建，修建中由乙方李荣春负全部安全责任。2.建筑施工，按甲方要求施工，四角要平，内外搓沙，内墙要刮平，全抗震柱，贴正面瓷砖，做琉璃瓦，四面做飞檐，地砖全贴，厕所贴地墙砖，安电，层高3.3米左右，工程保证质量。3.工程单价280元1平方米，收方一楼长×宽，二楼长×宽＋飞檐，楼梯间双算。4.付款方式。圈梁做好付15000元，二楼现浇好付30000元。5.本合同甲乙双方不得违约，谁违约，付对方全部损失。另外：基础深别加钱，也就是1米以下”。合同签订后，李荣春即组织人进行施工。制作门框时，预留的门框高度一楼进门的一间为1米×2.1米。冯光德购买门前未量门框尺寸，买门时告诉商家要购买国标门，冯光德对于国标门什么尺寸并不清楚，冯光德购买的门与李荣春施工预留的门框尺寸不符无法安装。房屋修建施工无监理人员，也无施工设计图纸，仅有冯光德自行画的草图一份，草图注明长16米包边，宽9.7米。2016年5月13日，李荣春带领工人进行抹灰时，冯光德要求在已干的墙上抹白灰，李荣春认为干了的墙抹不上白灰致双方发生争执，2016年5月19日李荣春停工。此时李荣春已经完成房屋主体工程、外墙抹沙、贴正面瓷砖（有约10%未贴）等。工程停工后，冯光德另外找人贴了部分房屋墙、地砖，修建了卫生间隔墙等其他工程，现冯光德已经在使用案涉房屋。另，冯光德主张的自行返修所需费用并没有实际产生，而是冯光德通过咨询估算金额。 一审法院另查明：根据冯光德申请，四川中节能工程检测中心有限公司于2019年7月3日对冯光德房屋作出鉴定结论：1.地圈梁宽度推定上限值为22mm；2.地圈梁主筋直径规格为12；3.门洞尺寸检测情况见表4.2.3-1；4.受检房屋面排水不能满足规格要求；5.受检房屋5轴交G轴处整体倾斜率不能满足规范要求；6.二层1轴交D轴构造柱钢筋安装不能满足规范要求；7.房屋纵向尺寸检测值为16.39m，5轴墙体砌筑于基础之上。冯光德支付鉴定费300000元。 一审法院还查明：2017年7月6日，一审法院立案受理李荣春诉冯光德农村建房合同纠纷一案，冯光德在该案中申请进行工程质量鉴定，双方选定四川省恒信建筑工程质量检测鉴定有限公司进行鉴定，该鉴定机构回复一审法院，经鉴定机构技术人员到现场初步调查，得知该建筑为二层砖混结构，目前主体结构施工完毕，外装饰大部分施工完毕，部分墙面内抹灰施工。因该工程无正规设计施工图，混凝土、钢筋及砖等承重结构材料未按规范要求进行检测，相关分部分项工程无自检资料和质量保证资料，主体结构大部分已经隐蔽，且基础部分不具备开挖鉴定条件，故鉴定机构无法完成该委托事项。一审法院对该案作出（2018）川0411民初1181号民事判决，冯光德支付李荣春工程款39724.16元，冯光德不服判决提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。冯光德不服申请再审，四川省高级人民法院驳回冯光德的再审申请。李荣春与徐宗美健康权纠纷一案一审法院作出（2018）川0411民初907号民事判决，判决徐宗美支付李荣春各项损失5788元，驳回李荣春的其他诉讼请求，驳回徐宗美的诉讼请求；徐宗美不服提起上诉，二审法院维持一审判决第三项，即“驳回被告（反诉原告）徐宗美的诉讼请求”，撤销一审判决第一、第二项，即“被告（反诉原告）徐宗美支付原告（反诉被告）李荣春各项损失5788元，驳回原告（反诉被告）李荣春的其他诉讼请求”，徐宗美赔偿李荣春各项损失2788元。 一审法院认为，冯光德的诉讼请求必须有事实根据，才能得到人民法院的支持，否则将承担败诉的不利后果。本案中，冯光德、李荣春签订的《施工合同》是其真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效，双方应按合同约定全面履行合同义务。依照《施工合同》约定，李荣春施工按冯光德要求进行，即李荣春每进行一步施工都需要冯光德同意方可进行下一步施工，现房屋主体结构已完成，李荣春也认可制作地圈梁时宽度不够，地圈梁使用的钢筋不符合冯光德要求的规格，房屋四角端直不定，但冯光德未要求李荣春停工，而是经双方协商后，同意李荣春继续施工，证明冯光德接受了李荣春的施工，否则李荣春无法进行下一步施工。冯光德主张房屋是长度16米，而不是16.4米，一审法院认为冯光德作为发包方，未聘请相应的质量监理，李荣春按冯光德要求施工，冯光德认为长度不合格，应当要求李荣春整改，但至房屋主体结构完成时，冯光德也未提出异议，视为冯光德认可了房屋长度为16.4米。关于钢筋标号，因材料均由冯光德负责提供，如达不到冯光德要求，冯光德应当要求停工或整改完毕后才进行下一步工序，故冯光德的主张一审法院不予支持。楼顶排水系冯光德自行委托他人施工完成的，与李荣春无关。门框尺寸依冯光德要求施工，房门均由冯光德购买，通常购买前应丈量门框尺寸，现冯光德陈述所有房门无法安装，有违常理，同时冯光德主张未按其要求施工，与双方《施工合同》的约定不符，故对冯光德该项诉讼请求不予支持。关于案涉房屋质量的《鉴定报告》，因涉案房屋先后由不同的施工人进行施工，同时冯光德已经在使用，并且人民法院此前依法委托的鉴定机构已明确回复不能鉴定，故李荣春关于《鉴定报告》的辩称意见一审法院予以采纳。依照最高人民法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决：驳回原告冯光德的诉讼请求。案件受理费1568元，由冯光德负担。 本院对一审审理查明事实依法予以确认。 本院认为：案涉房屋系农村自建低层住宅房屋，按照《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法”的规定，案涉房屋建设工程不属于《中华人民共和国建筑法》的调整范围。本案中，冯光德、李荣春签订的《施工合同》没有约定房屋设计、施工、质量应当符合国家建设工程施工的强制性规范要求，实际施工是按照冯光德自行绘制的简易图，并在冯光德的监管下进行，李荣春完成的案涉工程施工部分经估算为80%，鉴定机构对本案房屋质量争议采用《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）、《建筑变形测量规范》（JCJ8-2016）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）、《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）作为检测依据，出具鉴定报告，不符合《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款，本院对《鉴定报告》依法不予采纳，冯光德依据《鉴定报告》主张李荣春赔偿修复费用72200元的诉讼请求缺乏事实依据，本院依法不予支持。 另外，对于冯光德上诉提出一审判决查明的其他案件事实与本案无关，一审法院违反诉讼法的上诉理由，本院查明冯光德所称工程欠款、人身损害赔偿案件，均系因案涉房屋修建争议而引发诉讼，这两案的案件基本事实本案存在关联性，一审法院予以查明符合法律规定。本院对冯光德的该上诉理由依法不予支持。 综上所述，冯光德的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1568元，由冯光德负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 饶庆华 审 判 员 胥 军 审 判 员 李 涛 二〇一九年十二月二十七日 法官助理 鲁 艳 书 记 员 李玉玲