重庆自由贸易试验区人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0192民初15089号原告：重庆迈奥汽车设计有限公司，住所地重庆市两江新区翠云街道云竹路21号（南山工业园）5号楼8层，统一社会信用代码91500000MA5UAKP44N。法定代表人：程阔，总经理。委托诉讼代理人：张忠均，北京大成（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：薛莉，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告：重庆美万新能源汽车科技有限公司，住所地重庆市两江新区云竹路21号（南山工业园）5号楼9层、10层，统一社会信用代码91500000MA5U86DR7F。法定代表人：刘一凡，总经理。委托诉讼代理人：廖帝伟，男，该公司员工。原告重庆迈奥汽车设计有限公司（以下简称“迈奥公司”）与被告重庆美万新能源汽车科技有限公司（以下简称“美万公司”）技术服务合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。原告迈奥公司的法定代表人程阔及其委托诉讼代理人张忠均，被告美万公司的委托诉讼代理人廖帝伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经明确，迈奥公司向本院提出诉讼请求：1.被告立即支付原告技术开发费用3000000元及付清之日止的相应利息（利息为资金占用损失，计算方式为以该3000000元为基数，月息2%，从2018年9月1日起息至付清为止）；2.被告立即支付违约金1450000元；3.被告承担本案所有诉讼费用。事实和理由：2017年1月12日，原被告签订《技术服务合同》，约定原告为被告SR7车型进行全新外观、内饰的设计开发等，被告向原告支付节点金额10000000元，摊销金额4500000元，共计14500000元。双方对摊销费用与违约金均进行了约定。合同签订后，原告依约向被告交付了项目文件，履行了合同义务。现被告仍拖欠原告摊销费3000000元。经原告多次催收未果。被告至今未支付原告诉讼请求中所载明的款项和承担相应的违约责任。综上，为维护原告合法权益，特起诉来院，望法院支持原告的诉讼请求。美万公司辩称：1.认可被告公司尚欠原告技术开发费用3000000元，被告共计支付原告14958000元（包括涉案合同涉及的11500000元），但被告仅收到原告300多万元的发票；2.原告要求被告支付违约金违反了合同约定，其相应诉求不成立。当事人围绕诉讼请求依法提交了技术服务合同（含附件）、MA501项目相关技术材料、项目履行材料（包括效果图方案、评审纪要、评审结论表、发布清单、评审报告、移交纪要、移交签收单）、中国工商银行网上银行电子回单（复印件），本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年1月12日，就美万公司的MA501项目的技术开发，美万公司（合同中称委托方、甲方）与迈奥公司（合同中称受托方、乙方）签订《技术服务合同》，该合同主要载明以下内容：1.项目名称：MA501技术开发项目、签订地点重庆、有效期限2016年10月至2018年3月；甲方委托乙方以甲方SR7车型为基础进行全新外观、内饰的设计开发，具体细节详见合同附件1《MA501项目技术开发委托协议书》；项目设计总周期为15个月，自2016年10月至2018年3月止（合同首页及第一条）；2.项目技术开发经费及报酬为14500000元，项目的经费分为三部分，分别为节点金额10000000元、摊销金额4500000元、奖励金额（合同第四条）；3.节点金额按项目节点支付，具体为：合同签订一周内，甲方向乙方支付节点金额的15%，计1500000元；效果图冻结一周内，甲方向乙方支付节点金额的15%，计1500000元；油泥模型冻结一周内，甲方向乙方支付节点金额的20%，计2000000元；A面验证模型数据发放一周内，甲方向乙方支付节点金额的15%，计1500000元；用于工艺、工装设计用的数据冻结一周内，甲方向乙方支付节点金额的15%，计1500000元；用于模具NC加工的数据冻结一周内，甲方向乙方支付节点金额的20%，计2000000元（合同第四条）；4.摊销金额以摊销的方式支付：按照该设计车型销量的前20000台摊销，即甲方每销售一台设计车型即支付乙方225元，直至摊销金额支付完成，上市之后每三个月结算一次，以现金转账方式支付。摊销周期为一年，即上市满一年之后，甲方销量还未达到20000台，则甲方一次性支付剩余费用。如因甲方原因导致该车型暂停或延期上市，从2018年7月（该车型计划2018年3月上市）开始，每个月支付乙方摊销金额的20%，即900000元，直至支付完成为止（合同第四条）；5.奖励金额。年销量超过80000台之后，每台提成50元作为项目奖励；6.若甲方发生重大财务问题或其他甲方原因，以致长期拖欠（超过节点3个月）应付项目价款，乙方认为甲方不能保证本项目的正常履行时，则乙方有权提出解除合同，甲方应及时支付乙方已完成工作的设计款项，并且每延迟一天赔偿乙方合同总价的0.5%，累计不超过合同总价的50%。双方确认的迟延时间除外（合同第八条）；7.违约金或者损失赔偿额的计算方式：乙方必须按照双方确定的进度表，按合同约定的日期按期完成，项目延期一周以上，每延误一天（遇节假日顺延），乙方向甲方支付合同总价的千分之五的违约金，但最多不超过10%，双方同意的时间改变除外；甲方引起的项目拖延对乙方造成超过1周以上的项目延期的，每延误一天（遇节假日顺延），甲方向乙方支付合同总价的千分之五的违约金，但最多不超过10%，双方同意的时间改变除外（合同第十一条）。该合同还约定了其他款项，合同同时包括附件（《MA501项目技术开发委托协议书》、《MA501项目技术开发保密协议》）。合同签订后，迈奥公司依照合同约定完成了MA501项目的技术开发并向美万公司移交了相应的技术开发项目材料，迈奥公司的涉案合同义务全部履行完毕。庭审中，美万公司对此予以确认。美万公司在2017年3月至2019年4月期间分九次向迈奥公司支付了技术款项共计14958000元，双方确认其中包括涉案合同费用11500000元，转账凭证显示涉案合同款项转账为六次，其中前五次金额共计10000000元，转账备注为MA501技术开发进度款或节点进度款，2019年4月12日最后一次转款备注为MA501开发项目技术服务合同，迈奥公司在庭审中确认前五笔款项即为涉案MA501项目的节点金额款项共计10000000元，最后一笔款项为部分摊销费用1500000元，该费用为美万公司2018年7月全部（900000元）、8月部分（600000元）应支付的摊销费用。另查明，双方在庭审中均确认，因美万公司自身原因，涉案技术项目设计车型至今并未上市，涉案合同项目已结束。本院认为：原被告双方签订的项目名称为MA501技术开发项目的《技术服务协议》及相应附件，为双方自由意愿的体现，合同合法有效成立。就《技术服务协议》及附件内容而言，双方主要权利义务为：原告接受被告委托，以其SR7车型为基础，进行全新外观内饰的设计开发，被告支付相应技术开发项目款项。根据现有证据及双方当事人陈述，足以证明原告已依照协议约定履行完毕合同义务，被告依照协议约定应支付原告合同款项共计14500000元，现已支付合同款项11500000元（其中包括全部节点金额款项10000000元及部分摊销金额款项1500000元），尚欠原告摊销金额款项3000000元未支付。双方当事人又确认涉案项目已履行完毕，因被告自身原因，涉案技术项目设计车型至今并未上市，而依照协议第四条之约定，“如因甲方原因导致该车型暂停或延期上市，从2018年7月（该车型计划2018年3月上市）开始，每个月支付乙方摊销金额的20%，即900000元，直至支付完成为止”。故合同约定被告应支付的摊销费用已到期，被告理应支付原告剩余摊销费用3000000元，且赔偿因未支付款项所给原告造成的损失。关于损失计算问题，原告主张以该3000000元为基数，月息2%，从2018年9月1日起息至付清为止，本院认为，根据双方协议对摊销费用的支付约定，被告应从2018年7月起，每月支付900000元，结合原告主张，起息时间应从2018年9月1日起，相应基数亦应按约定分段进行。关于具体利率，鉴于双方协议第八条约定：因被告的原因导致长期拖欠应付项目价款，则被告每延迟一天需赔偿原告合同总价的0.5%，累计不超过合同总价的50%。原告诉请的2%的月息在合同约定数值范围内，且不明显过高，故本院对原告主张2%的月息予以支持。综上，被告应支付原告技术开发费用3000000元，并支付相应损失，该损失具体计算方式为：均按照2%月利率，进行分段计算相加，以300000元为本金，从2018年9月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，从2018年10月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，从2018年11月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，从2018年12月1日起算，至本金付清为止，但损失总计不超过协议总价款14500000元的50%即7250000元。另，关于原告第二项诉请所涉及的1450000元违约金，因原告依据的违约金条款（协议第十一条）系针对原被告双方就涉案项目延期与否所设定的违约金，而本案中涉案项目已完期，不涉及项目延期，仅涉及款项的支付问题，故相应违约金条款不应适用。故，原告的该项诉讼请求，无相应事实及法律依据，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、被告重庆美万新能源汽车科技有限公司于本判决生效之日立即给付原告重庆迈奥汽车设计有限公司技术开发费用3000000元及相应损失（该损失为分段计算相加，总计不超过7250000元。具体分段方式为：以300000元为本金，按2%月利率，从2018年9月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，按2%月利率，从2018年10月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，按2%月利率，从2018年11月1日起算，至本金付清为止；以900000元为本金，按2%月利率，从2018年11月1日起算，至本金付清为止）；二、驳回原告重庆迈奥汽车设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费42400元，由被告重庆美万新能源汽车科技有限公司负担40000元，原告重庆重庆迈奥汽车设计有限公司负担2400元。如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。审 判 长  樊雯龑审 判 员  贺海艳人民陪审员  周 静二〇一九年十二月二日法官 助理  周相杜书 记 员  张 强