江苏省泰州市姜堰区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1204民初1115号 原告：泰州高科工业炉有限公司，统一社会信用代码91321204755052888W，住所地江苏省泰州市姜堰区张甸镇蔡官工业集中区内。 法定代表人：唐美英，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：周长安，男，该公司工作人员。 被告：陕西汉江机床有限公司，统一社会信用代码91610000709902319T，住所地陕西省汉中市汉台区河东店镇。 法定代表人：赵甲宝，该公司董事长。 委托诉讼代理人：司强国，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：冯勇，男，该公司工作人员。 原告泰州高科工业炉有限公司与被告陕西汉江机床有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月28日立案后，依法适用简易程序。被告在答辩期内提出管辖权异议，认为本案应移送陕西省汉中市汉台区人民法院审理，本院于2019年2月27日依法作出（2019）苏1204民初1115号之一民事裁定书，裁定驳回被告对本案提出的管辖权异议。因案情复杂，本院依法裁定本案转为普通程序、组成合议庭于2019年11月12日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周长安、被告委托诉讼代理人司强国、冯勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：判令1、被告立即支付所欠原告货款153500元及自2015年10月19日起至实际给付之日止按银行同期贷款利率计算的利息；2、被告承担本案诉讼费、保全费。事实和理由：原、被告于2011年11月29日签订一份时效炉、电阻炉及淬火油槽、空气筒的销售合同，合同总价款2100000元。合同签订后，原告按合同要求将产品交付被告使用，但被告至今仍欠原告部分货款未支付。此款原告多次催要未果。 被告辩称，欠原告货款153500元是事实，但被告未向原告支付全部货款是因为原告未按双方之间的合同及技术协议约定履行终验收义务，违反了合同的先决条件。原告因自己不履行合同约定的义务，造成合同拖延至今，过错完全在原告自已，只要原告按照合同约定对案涉设备进行安装调试并经终验收合格，被告亦将按照合同约定支付货款。 经审理，本院查明下列案件事实： 1、2011年11月29日，姜堰市高科工业电炉厂（供方）与被告（需方）签订《销售合同》一份，载明，产品名称：井式调质电阻炉（12米）、井式调质电阻炉（6米）、井式回火时效炉（12米）、井式回火时效炉（6米）、淬火油槽、空气筒各1套；总金额2100000元；质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按行业标准及《技术协议》，质保期一年；验收标准、方法及提出异议期限：按行业标准及《技术协议》，用户现场终验收，安装调试结束一周内；结算方式及期限：预付款合同总额的40%，发货前付合同总额的30%，安装调试并终验收后付合同总额的20%，余款10%为质保金，质保期满后一周内一次性付清（全款全部按承兑汇票支付）；其他约定事项：《技术协议》为本合同的组成部分；等等。另据双方于同年11月25日签订的《技术协议》载明，需方现场设施按供方设备基础施工资料要求的位置和容量安置到位，具备安装条件时，供方开始安装工作，如因需方不具备安装条件造成项目不能按时安装时，项目总工期顺延；项目设备运达需方现场后，全线设备的安装调试工作由供方组成项目安装、调试队伍来负责现场设备的安装、调试工作。上述合同及协议签订后，合同项下的全部产品于2012年7月份左右送至被告处，并开始进行安装。 2、姜堰市高科工业电炉厂于2013年5月4日向原告开具了金额分别为916000元、333000元的增值税专用发票，于2013年6月24日开具了金额为851000元的增值税专用发票，合计金额为2100000元。 3、2015年11月26日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《抵账协议》一份，载明，甲方欠乙方时效炉及热处理电炉货款共计433500元，乙方同意甲方提供的1台普通车床（CW6163D/12米），冲抵甲方欠乙方货款260000元。后双方于2017年10月28日共同出具往来对账单，确认车床抵账后双方累计款为173500元。 4、2012年1月、6月、8月、2013年4月、2015年10月、11月、2018年6月被告分别向原告支付案涉合同项下货款500000元、700000元、250000元、376500元、30000元、260000元、20000元，合计1946500元。 5、2019年2月12日，被告向原告发函要求双方于同年2月19日对案涉合同项下的设备进行验收。原告收到该函后，以与事实不符、于法无据的理由拒绝了被告的验收要求。 6、被告持有技改项目实施完工验收单一份，载明，项目名称：大件车间时效炉；竣工日期：2013.9.28；验收日期：2013.10.17；验收情况：上述各项工程项目均安装齐全并正常运转，验收合格；参加验收的单位及人员：机床厂、总务办、动力厂、安监处、审计处，等。 7、2013年8月23日，姜堰市高科工业电炉厂经泰州市姜堰工商行政管理局核准变更登记为泰州市高科工业电炉厂。2015年6月15日，泰州市高科工业电炉厂转型升级为泰州高科工业炉有限公司，并经泰州市姜堰区市场监督管理局核准登记。 以上事实有原告提交的销售合同、增值税专用发票、抵账协议、往来对账单、工商变更核准通知书、转型升级证明、被告提交的技术协议、函、回复函、付款情况说明、技改项目实施完工验收单等证据及当事人当庭陈述予以证明。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告与被告2011年11月29日签订的《销售合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律和行政法规的强制性规定，应为合法有效。原告向被告提供合同项下的产品后，被告应按合同约定履行向原告支付价款的义务。关于价款的支付时间及金额，原告认为，按照合同约定，安装调试结束后一周内用户现场终验收，被告方应负有组织验收的责任，因被告怠于验收，应当承担怠于验收的不利后果，案涉产品应视为终验收，且在原、被告2015年11月26日的抵账协议及2017年10月28日的对账单中被告均未提及验收问题，被告也将安装调试后的安装调试款项以及部分质保金给付了原告，故被告应按照合同约定向原告支付全部的价款；被告认为，原告未提供案涉合同项下产品安装调试结束并经终验收的任何书面材料，且被告也曾书面要求原告进行终验收，后被原告拒绝，故在案涉合同项下的产品终验收前，被告有权按照合同约定拒绝向原告支付全部价款。本院认为，行为人可以明示或者默示作出意思表示，一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。本案中，按照《销售合同》约定，合同总金额为2100000元，付款期限为预付款合同总额的40%，发货前付合同总额的30%，安装调试并终验收后付合同总额的20%，余款10%为质保金，质保期满后一周内一次性付清。而至2013年4月被告的付款即已远远超过合同总价款的70%，后被告继续付款，且存在以货抵债及对账的行为，在此过程中被告无任何关于终验收的抗辩，故被告的行为表明其认可合同项下的产品已经终验收，被告应按照合同约定继续履行付款义务。现被告未按约付款，构成违约，则被告依法应承担履行支付剩余价款153500元及逾期付款利息的责任。原告主张被告承担自2015年10月19日起至实际给付之日止按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息，因原告仅提交向被告催要价款的律师函，但未提交该函有效送达被告的证据，被告对此也不予认可，本院对该证据不予采纳，原告亦未提交其他向被告催要价款的证据，故本院依法调整逾期付款利息的起算时间为原告起诉之日即2019年1月28日。对逾期付款利息的计算标准，因原告未明确具体的利率标准，故本院依法确认按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。被告虽辩称案涉合同项下产品未终验收，但其对支付产品终验收后应付的价款并收取原告开具的全额发票未作合理解释，故被告的上述辩称本院不予采纳。关于被告辩称终验收为原告应履行的合同义务，根据《销售合同》约定，应为产品用户即被告终验收，而非产品供应方即原告终验收，且据被告所称的其与原告另一份合同的验收单显示，验收参加单位并没有原告，故对被告的该辩称本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十条第一款、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下： 一、被告陕西汉江机床有限公司于本判决生效后十日内向原告泰州高科工业炉有限公司支付价款153500元及自2019年1月28日起至实际给付之日止以153500元为本金按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期付款利息损失； 二、驳回原告其余诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3370元，财产保全费1520元，合计4890元，由被告陕西汉江机床有限公司负担(原告同意其预交的案件受理费本院不再退还，由被告在本判决生效之日起十日内直接向原告支付)。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长  赵东平 人民陪审员  周爱群 人民陪审员  吴圣芳 二〇一九年十二月十日 法官 助理  姜光宝 书 记 员  杨 怡 附法律条文： 《中华人民共和国民法总则》 第一百四十条行为人可以明示或者默示作出意思表示。 。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。