北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0106民初11989号原告：贺丹，女，1982年12月17日出生，汉族，住北京市西城区。委托诉讼代理人：王立元，北京市百伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘小娣，北京市百伦律师事务所律师。被告：北京亚林东房地产开发有限公司，住所地北京市丰台区南苑乡西铁营村7号108室。法定代表人：周安桥，董事长。委托诉讼代理人：陈爱巍，女，该公司法务总监。原告贺丹诉被告北京亚林东房地产开发有限公司（以下简称亚林东公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告贺丹的委托诉讼代理人王立元、刘小娣，被告亚林东公司委托诉讼代理人陈爱巍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告贺丹向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告出示规划核验验收合格文件、建设工程竣工验收合格证明文件（即工程竣工验收备案表）、《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》、热水相关配套设施齐全并与城市公共管网连接的证明文件、居民汽车场库竣工验收合格达到交用条件的证明文件及消防、人民防空、环境卫生设施、防雷装置验收合格证明文件的原件并提供复印件；2.判令被告向原告提供《住宅工程质量分户验收表》；3.判令被告依约履行热水设施、居民汽车场库达到交付使用条件的合同义务；4.判令被告返还房屋面积差额款283684元并支付利息（自2018年11月6日起计算至实际返还之日止，以283684元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算利息），暂计算至2019年2月1日，利息为3016.51元；5.判令被告提供电梯、前室等共有部分建筑面积及分摊情况发生变化的变更材料；6.判令被告消除来自万达商场的噪音、油烟污染；7.案件受理费由被告承担。事实和理由：2017年7月25日，原告与被告签署《北京市商品房预售合同》（住宅类）（以下简称《商品房预售合同》），购买被告预售的北京市丰台区亚林上苑项目2#普通商品住宅楼18层2单元1802号商品房，合同约定了房屋面积、价款、交房条件及相应的违约责任等。原告已依合同约定支付房价款，但被告未向原告出示规划核验验收合格文件、建设工程竣工验收合格证明文件、《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》、热水等基础设施设备达到交付使用条件的证明文件、居民汽车场库等公共服务及其他配套设施达到交付使用条件的证明文件及消防、人民防空、环境卫生设施、防雷装置验收合格证明文件，也未提供《住宅工程质量分户验收表》，相关设施设备中的车库、热水设施至今未能竣工交付使用，没有依照合同约定交付房屋。被告在收取面积差额款时，未告知原告其依据的是其内部参考的面积测算报告，不能用于不动产交易和登记。依据《补充协议》第四条约定，在未最终确认房屋面积的情况下，被告依据其内部参考的面积测算报告，要求原告在收房前缴纳面积差额款，没有事实和法律依据，依法应予返还并支付利息，并在取得商品房的不动产权证书后，根据不动产权证书登记的房屋面积结算房屋面积差额款。另外，预售房屋共有部分建筑面积及分摊情况已发生重大变化，被告将楼书明示的专项电梯独立入户改为共用电梯，电梯、前室面积大幅缩水严重影响使用和居住体验，被告依法应通知原告，提供变更资料并签署补充协议，变更资料应包括相关规划、设计资料（包括但不限于与共有部分建筑面积分摊情况发生变化相关的设计变更单、消防设计图、房屋建筑施工图、电梯的招投标文件及采购、施工合同）。但被告未将上述情况通知原告，也未依约与原告签署补充协议，涉嫌虚假宣传及价格欺诈，严重侵害了原告的合法权益。另外，案涉商品房存在严重的噪音、油烟污染，对原告日常生活造成严重影响，应予消除。为维护原告的合法权益，特此起诉，请贵院依法判决。被告亚林东公司辩称：不同意原告的诉讼请求。1.我司已经按《商品房预售合同》的约定取得了2#住宅楼相关验收文件并完成了交房义务。我司于2018年6月26日至29日完成了《住宅工程质量分户验收检查记录表》，2018年7月6日取得了2#住宅楼规划验收合格证书，2018年7月18日取得了《房屋面积测算技术报告书》，2018年7月20日取得了竣工验收备案。2#住宅楼之水、气、暖、通讯等基础设施设备，均于2018年7月31日前达到了使用条件。2#住宅楼之公共服务及其他配套设施于2018年7月31日前达到了使用条件。至此，《商品房预售合同》第九条、第十条约定的交房条件已经全部达成，我司在交房前发出书面入伙通知，并于合同约定的日期完成了交房。在交房现场，我司依合同约定在现场公示了前述文件。2.交房时我司提供的《房屋面积测算技术报告书》合法合约。《商品房预售合同》第九条明确约定“该商品房已取得有资质的房产测绘机构出具的《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》”，作为交付条件之一，我司已经于2018年7月18日取得北京金房兴业测绘有限公司出具的《房屋面积测算技术报告书》，该公司为有资质的房产测绘机构，同时也是《商品房预售合同》中约定的测绘机构。该报告中标明了“套内建筑面积”、“分摊面积”以及“建筑面积”，符合《北京市城市房地产转让管理办法》第四十六条之规定。相关面积测算报告的备案手续已经办理完毕，到主管部门备案并非合同中约定的交房条件，备案只是办理不动产权证书的条件之一。3.原告所提“热水”，并非我司交房义务，我司不应承担逾期交房违约责任。理由如下：一是原告据以证明我司应提供“热水”的合同依据是《商品房预售合同》第十条，该条明确约定了“基础设施设备”的范围，即供水排水、供电、供暖、燃气、电话通信、有线电视、宽带网络。以上七项基础设施均为买受人入住所需要的基本生活需求，而热水非基本生活需求；二是合同所涉“供水”指的是冷水、自来水、市政水、上水，系由自来水集团供应并维护，并不包括热水，热水由热力集团单独供应，在供应主体、管道、开通程序、水质要求、水温要求、水费等方面与自来水集团供水均不相同；三是在《商品房预售合同》中合同双方未约定提供热水，也未将其确定为交房条件，原告以没有热水为由要求我司承担逾期交房违约责任没有法律和事实依据。4.原告所提“车位”，并非我司交房义务，我司不应承担逾期交房违约责任。原告据以要求“居民汽车场库”应与2#商品房同期交付的合同依据为合同附件五。附件五为2015年建设规划文件，实际开发建设过程与此有些差异，在开发期限、开发分期、各类命名等方面均做了调整。根据《商品房预售合同》第九条第二款，我司只与原告约定了“配套生活垃圾分类设施于2018年7月31日达到使用要求”，并未约定车位交付日期。该合同第二十三条第三款约定，“车位不计入分摊面积，产权归出卖人所有，出卖人有权自主处置、经营和管理，买卖双方对此不持异议”。因此，本项目所涉车位非已分摊的共有部分，我司有权自行决定何时出售、何时交付，业主需单独购买和签订《车位购买合同》，由我司依照该合同所约定的时间进行交付。5.原告所提“电梯、前室面积发生变化”，与事实不符。关于电梯，我司在合同附件六（第34页）中明确约定了电梯的品牌、型号、梯速、载重，在履约时严格遵守前述约定，未有调整。前室的面积因电梯井的调整而有所调整，两梯两户整体面积减少0.9平方米，每户减少0.45平方米，而非原告所称“大幅缩水”。6.原告要求我司提交“消防、人民防空、环境卫生设施、防雷装置验收合格证明文件”，不属于我司合同义务，我司已经补充提交了2#住宅楼之消防验收合格文件，其他文件在实践中并无单独的验收合格文件，该部分验收合格系竣工验收前提之一。7.原告要求消除万达噪音、油烟污染不在我司能力范围之内，不属于我司合同义务，我司仅承担尽量配合协调沟通义务。综上，我司已尽合同义务，未有逾期交房行为，不应承担逾期交房违约责任。请求法院依法判决，维护我司合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月25日，原告贺丹（买受人）与被告亚林东公司（出卖人）签订《商品房预售合同》。关于案涉商品房基本情况，《商品房预售合同》第三条约定，案涉商品房的规划性质为普通住宅，坐落为亚林上苑项目中的2#普通商品住宅楼第18层2单元-1802号，预测套内建筑面积106.21平方米。第六条约定，房价款按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米112128.14元，总价款11909130元。关于案涉商品房交付条件及相关设施设备交付条件，《商品房预售合同》第九条约定，该商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件；同时，出卖人还应当提供《住宅质量保证书》、《房屋建筑使用说明书》以及《住宅工程质量分户验收表》。1.该商品房已取得规划核验验收合格文件和建设工程竣工验收合格证明文件；2.该商品房已取得有资质的房产测绘机构出具的《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》；3.满足第十条中出卖人承诺的基础设施设备、公共服务及其他配套设施达到的条件。第十条“商品房相关设施设备交付条件”约定，出卖人承诺本合同附件五载明的该商品房所在楼栋本期的项目建设方案与出卖人向建设行政主管部门申报并在北京市住房和城乡建设委员会网站上公示的该项目建设方案一致，本条款约定的相关设施设备的交用日期与公示的该项目建设方案的日期相符或提前于建设方案约定的日期，具体约定如下：第（一）项“基础设施设备”第1点约定，供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。……如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第（2）种方式处理……（2）由出卖人向买受人按日支付总房款万分之一的违约金，本合同继续履行，但该违约金不在本款1至7项中进行累加计算……。第十条第（二）项“公共服务及其他配套设施”第3点约定，规划车位、车库：×年×月×日达到×……。以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理……5.其他设施未达到上述约定条件的，由出卖人向买受人按日支付总房款万分之一的违约金，本合同继续履行，但该万分之一的违约金不在本款9项以及本条第（一）款1至7项中进行累加计算……。《商品房预售合同》合同第二十三条第（三）项“双方对其他配套设施约定如下”：1.规划的车位、车库：归出卖人所有，出卖人有权出售或出租；2.本小区的各楼宇中，凡未计入附件二所列分摊共有面积的部位（包括但不限于地下车库……），产权归出卖人所有，出卖人有权自主进行处置、经营和管理，买卖双方对此无异议。附件五显示，丰台区亚林西居住区一期（0501-626、627地块）二类居住、综合性商业金融服务业用地项目建设方案具体内容如下：第二条第3点，住宅：2#商品房住宅楼，公共服务设施：居民汽车场库（位于住宅地下室……），计划建设时间：2016年3月1日至2018年8月30日。合同附件十二《补充协议》第九条第一点“关于主合同第二十三条的补充”约定，出卖人出卖该商品房时，该商品房附属的地下车库、会所及幼儿园、配套商业、社区服务中心以及其它在本合同（包括附件及补充协议）中未明确规定随同该商品房一并转让的附属建筑物及构筑物等不随同该商品房一并转让。未计入公共部位/公用房屋分摊建筑面积的建筑物、构筑物、会所、车位、架空层车库以及地下车库等均由出卖人投资建设，其所有权及使用权属于出卖人，其经营项目可以为有偿服务，并且出卖人有权另行出售或出租，所得收益归出卖人所有，买受人不得干涉。出卖人对车位进行出租或出售的，买受人须另行签署协议，并根据该协议约定使用车位……关于交付时间和交房手续，《商品房预售合同》第十一条约定如下：（一）出卖人应当于2018年7月31日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当于交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。（三）查验房屋1.办理交付手续前，买受人有权对该商品房进行查验。3.查验合格后，双方应当签署商品房交接单。合同附件十二《补充协议》第三条第二点第4项约定，买受人应于出卖人的交付通知中所规定的交接期限内到出卖人指定的地点与出卖人办理该商品房的交付手续。如出卖人交付通知中所规定的交接期限届满时，买受人未到出卖人指定的地点与出卖人办理该商品房的交付手续，逾期超过30日的，则自出卖人发出的交付通知书中规定的交付期限的最后一日视为该商品房已按本合同约定的标准交付予买受人。关于面积差异处理，《商品房预售合同》第五章“面积差异处理方式”第十三条“面积差异处理”约定如下：该商品房交付时，出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》，并向买受人提供该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的，双方同意按照第（—）种方式处理。（—）根据第六条按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：1.套内建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；……3.因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。《商品房预售合同》附件十二《补充协议》第四条买卖双方同意对本合同正文第五章“面积误差处理方式”修改和补充如下：本合同附件中的房屋平面图的标尺数值及房屋数据为暂测值（现房销售除外），准确数据以不动产登记面积的数据为准，本合同约定的面积差异百分比以不动产登记的套内建筑面积为计算依据。若本合同约定的公共部分与公用房屋分摊建筑面积或建筑面积与不动产登记的公用分摊面积或建筑面积产生差异的，双方不作任何补偿，也无需承担违约责任。关于设计变更，《商品房预售合同》第六章“规划设计变更”第十五条“设计变更”约定如下：双方签订合同后，出卖人按照法定程序变更建筑工程施工图设计文件，涉及下列可能影响买受人所购商品房质量或使用功能情形的，以及由此引起共有部分建筑面积分摊说明发生变化的，出卖人应当自变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。1.该商品房结构型式、户型、空间尺寸、朝向；2.供热、采暖方式……买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失，双方约定如下：详见补充协议。《商品房预售合同》附件十二《补充协议》第五条第二点约定，关于主合同第十五条的补充：1.“设计变更”仅指本合同生效后，出卖人对该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向、供热及采暖方式进行不合理改动而产生的变化，但由于出卖人为配合政府部门的法规、规章、决定或命令以及其他不可抗力因素而对买受人所购买该商品房做出的设计变更除外。关于建筑隔声情况，附件七第2点第（5）项显示，项目建成后所处区域整体环境噪声预测值为昼间52.5dB（A）-54.6dB（A），夜间41.4dB（A）-44.3dB（A）。原告主张被告未依照《商品房预售合同》所约定的交付条件和交付期限履行相应义务，存在如下违约情形：1.未提供《商品房预售合同》第九条第一款约定文件及第1-4项条件，属于逾期交房；2.未按《商品房预售合同》第十条“供水排水”约定提供热水，属于基础设施设备不符合交付条件；3.未按《商品房预售合同》附件五按时交付居民汽车场库，属于公共服务设施未达到交付条件；4.被告依据内部面积测算报告向原告收取面积差价款，缺乏依据；5.被告将楼书中明确约定的“专项电梯独立入户”改为了公用电梯，电梯、前室面积大幅缩水；6.案涉房屋存在严重的噪音、油烟污染。原告主张被告应承担相应的违约责任，并提交以下证据予以证明：1.商品房预售合同，2.项目建设方案，证明北京市住房和城乡建设委员会网站公示的建设方案与案涉商品房预售合同附件五内容一致，被告应将居民汽车场库作为公共服务设施按照约定向原告交付。被告对以上证据的真实性无异议，但不认可其证明目的，主张根据《商品房预售合同》第二十三条第（三）项和合同附件十二《补充协议》第九条中均约定了居民汽车场库并未计入案涉商品房共有部分分摊面积，产权归被告所有，需业主另行购买，并提交被告和其他业主签订的《地下车库预售合同》为证。原告不认可该合同真实性，并主张该合同与本案无关，不能改变地下车库作为公共服务设施的性质和约定；3.工程竣工备案信息，4.消防验收公告，证据3-4证明被告未告知原告案涉商品房工程竣工及消防验收情况。被告认可其真实性，证明目的不认可；5.入伙通知书及相关附件材料、购房发票，证明原告已结清房屋总价款及预售面积与实测面积的差价款。被告对其真实性无异议；6.信访事项答复意见书，该意见书记载：房产测绘机构提供的《房屋面积测算技术报告书》尚未取得房产测绘成果审核备案，且该报告书不能用于不动产交易和登记。中国玺2号楼取得了竣工备案后，可以交付房屋。交付条件按照合同约定交付房屋，未发现违规行为。原告依据以上意见，主张被告出示的《房屋面积测算技术报告书》不能用于不动产交易和登记。被告称，根据该意见，相关政府主管部门已认定被告不存在违规行为，可以交付房屋。7.楼书（观景公寓）中的户型图，原告主张户型图就“专项电梯独立入户”及电梯井的尺寸、比例等内容具体明确的进行了公示，是原告购房的重要依据，被告实际交付的电梯与该户型图严重不符，由专项电梯独立入户改成了共用电梯，轿厢仅宽1.1米，严重影响日常使用并降低了生活质量。对此，被告不认可，称根据《商品房预售合同》附件十二《补充协议》第二十二条约定，对本合同订立和商品房价格有重大影响的因素，买卖双方均已在合同中进行约定，不存在遗漏情况。因此，楼书不构成本合同的一部分，原告主张没有事实依据。8.预售楼盘测绘成果公示详细信息4页，证明对比《房屋面积测算技术报告书》，案涉商品房在电梯、前室等面积和分摊系数发生较大变化，导致共有部分建筑面积分摊情况发生变化，被告在设计发生变更的情况下，应依约通知原告，并进行相应赔偿。9.中国玺2号楼业主见面会会议纪要，就案涉商品房建筑面积及套内面积发生变化是否合理开发商答复称：我司在开发建设过程中，由于电梯技术参数要求，电梯井道尺寸发生变化，导致147户型实测套内面积增大，166户型实测套内面积减小。由于以上两种户型面积差均在3%合理范围内，不涉及需要征求业主意见的调整。原告主张，电梯井道尺寸变化涉及规划、设计变更，需经规划部门及设计单位的批准，被告应将此情况通知原告。对此，被告不予认可，称《商品房预售合同》附件“装饰装修及设备标准的约定”中对电梯品牌、型号、速度、载重量进行了约定，被告并未对电梯进行简配，未进行变更，且电梯井道调整系工程领域合理变更，系出于安全角度考虑，未侵犯原告利益，原告并未因此遭受损失，被告无需进行赔偿。被告当庭出示并提交了《建设工程规划核验（验收）意见》、《工程竣工验收备案表》、两份《房屋面积测算技术报告书》、《建设工程消防验收意见书》、《住宅工程质量分户验收表》、《房屋建筑质量保证书》、《住宅质量保障书》、《房屋建筑使用说明书》、现场交房照片，予以证明案涉商品房已达到《商品房预售合同》第九、十条约定交付条件，符合交房标准，且在交房已经向原告出示了以上文件，被告不应承担违约责任。其中，《建设工程规划核验（验收）意见》显示，北京市规划和国土资源管理委员会于2018年7月6日对案涉建筑进行了规划核验（验收）工作，并于当天制作该文件。《工程竣工验收备案表》显示，案涉建筑竣工验收时间为2018年7月9日，备案时间为2018年7月20日。《房屋面积测算技术报告书》显示，测绘单位为北京金房兴业测绘有限公司，出具日期为2018年7月18日，建筑坐落为丰台区亚林东2#普通商品住宅楼，2单元1802套内建筑面积为108.74平方米。出具日期为2019年3月29日的《房屋面积测算技术报告书》显示案涉房屋套内建筑面积相比较2018年7月18日《房屋面积测算技术报告书》相关内容未发生变化。被告主张2019年3月29日《房屋面积测算技术报告书》系其办理不动产登记备案的材料。《住宅工程质量分户验收表》显示，分户验收完成日期为2018年6月28日。原告对被告出示的上述文件均当庭进行了查看，对住宅工程质量分户验收表和2019年3月29日《房屋面积测算技术报告书》真实性不认可，对其他证据的真实性未持异议，，但主张交房时被告并未出具上述文件，事后由物业公司交付给了原告《住宅质量保障书》和《房屋建筑使用说明书》，而被告出示的《工程竣工验收备案表》、《房屋面积测算技术报告书》、《住宅工程质量分户验收表》均非符合《商品房预售合同》第九条交付条件要求的文件。2018年7月25日，被告向原告发出《入伙通知书》，通知其于2018年7月31日办理入伙手续，并提示入伙现场需进行实测面积结算，现场需缴纳面积补差款等费用。原告在该通知书上签字确认。2018年11月6日，原告与被告签订《房屋面积差价款结算协议》，双方确认出卖人与买受人已结清房屋总价款及预售面积与实测面积的差价款，房屋总价款为12192814元。同日，原告依照招商物业北京公司亚林东物业管理中心的要求，签署精神文明建设公约、饲养宠物管理规定、噪音管理规定、承诺书等文件，并领取房屋钥匙、门禁卡、业主手册等材料。以上事实有被告提交的《入伙通知书》及相关附件材料、EMS快递单、《房屋面积差价款结算协议》、《钥匙/资料/礼品签收表》、精神文明建设公约、饲养宠物管理规定、噪音管理规定、安全管理规定、环境卫生管理规定、消防管理规定、承诺书等证据予以佐证。对以上证据真实性原告均不持异议。被告主张，原告实际办理房屋交付手续时相较《入伙通知书》所载明的交接期限已逾期超过30日，依照《补充协议》第三条第二点第4项约定，案涉房屋视为已经于2018年7月31日按照《商品房预售合同》约定的标准交付予原告。原告认为，其未按照指定日期办理交付手续系因为被告在办理交付手续时未依照合同第九条约定向其出示相关证明文件，根据《商品房预售合同》第十一条第（二）项第二款约定，其有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由被告承担。本院认为：本案中，原告与被告签订的《商品房预售合同》及相关附件均系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律法规的强制性规定，应属有效。关于《商品房预售合同》第九条约定的证明文件问题，根据《商品房预售合同》第十一条第（二）项约定，被告在交付案涉房屋时应向原告出示相关证明文件。庭审过程中，被告出示了《建设工程规划核验（验收）意见》、《工程竣工验收备案表》、《房屋面积测算技术报告书》、《住宅工程质量分户验收表》、《房屋建筑质量保证书》、《住宅质量保障书》、《房屋建筑使用说明书》。根据审理查明情况，被告出示的两份《房屋面积测算技术报告书》对于案涉房屋套内建筑面积的测绘结果一致，被告在向原告交付房屋时，已经取得除2019年3月29日《房屋面积测算技术报告书》外的其他文件，且文件出具的时间均早于约定的向买受人出示的时间，且原告对除2019年3月29日《房屋面积测算技术报告书》和《住宅工程质量分户验收表》之外其他文件真实性均无异议，本院予以采信。原告虽然对2019年3月29日《房屋面积测算技术报告书》和《住宅工程质量分户验收表》真实性不认可，但未提交反驳证据，且反驳理由不成立，对该意见本院不予采纳。原告虽主张被告出示的《工程竣工验收备案表》、《住宅工程质量分户验收表》、《房屋面积测算技术报告书》不符合合同约定，但是原告未就其主张的被告应出示材料应为何内容进行充分举证。鉴于被告已经当庭出示《建设工程规划核验（验收）意见》、《工程竣工验收备案表》、《房屋面积测算技术报告书》、《住宅工程质量分户验收表》、《房屋建筑质量保证书》、《住宅质量保障书》、《房屋建筑使用说明书》，原告要求被告继续履行出示义务并提供复印件的主张，依据不足，本院不予支持。关于依约交付热水设施并出示热水相关配套设施齐全并与城市公共管网连接的证明文件，《商品房预售合同》第十条就“基础设施设备”中仅就“供水、排水”的交付条件进行约定，未就热水相关配套设施交付条件另行约定，故原告要求被告交付热水设施并出示上述证明文件的主张无合同依据，本院不予支持。关于依约交付居民汽车场库及出示其竣工验收合格达到交用条件的证明文件，《商品房预售合同》第二十三条约定，规划的车位、车库产权归亚林东公司所有，亚林东公司有权出售或出租，地下车库作为未计入附件二所列分摊共有面积部位，产权归亚林东公司所有，该公司有权处置，买卖双方对此无异议，合同附件十二《补充协议》第九条对此亦有约定，且《商品房预售合同》第十条第（二）项未就规划车位、车库的交付条件进行约定。原告主张被告应依据附件五内容与商品房同期交付居民汽车场库，本院认为，附件五仅系案涉项目建设方案中有关总体建设分期情况、建设内容以及建设程序等内容的表述，并未对本案合同双方产生约束力，不能作为认定当事人合同责任的依据。因此，原告要求被告依约履行居民汽车场库达到交付使用条件的合同义务，缺乏合同依据，本院不予支持。关于消防、人民防空、环境卫生设施、防雷装置验收合格证明文件，《商品房预售合同》第九条未就此进行约定，对原告要求被告出示上述文件并提供复印件，本院不予支持。关于房屋面积差价款及利息支付问题，结合《商品房预售合同》第十三条第（一）项、《房屋面积测算技术报告书》及《房屋面积差价款结算协议》所载内容进行计算可知，案涉房屋套内建筑面积误差比在3%以内，差价款应由原告补足，且原告已经交纳。原告主张被告应依照《补充协议》第四条约定内容以不动产登记证书所载房屋套内建筑面积为计算依据收取房屋面积差价款，被告辩称，其在办理交房手续前收取面积差价款与《补充协议》第四条约定并不矛盾，其约定旨在要求该公司在不动产权证书颁发后比照之前预交的房屋面积差价款对买受人及时予以多退少补，并非禁止其在交房前预先收取房屋面积差价款，并且办理房屋交付手续前据实结算面积差价款也符合房地产行业内的日常交易习惯，并无不妥之处。本院认为，被告所述符合房地产市场的日常交易习惯，符合《商品房预售合同》第十三条第（一）项合同双方在交付房屋时出现面积差异问题且面积误差比在3%以内应据实结算房价款的约定内容，也符合督促买卖双方认真履约、确保交易安全之合同目的以及诚实信用原则的基本要求，被告抗辩主张具有合理性，本院予以采纳。原告要求被告返还房屋面积差额款并支付占用期间利息，缺乏相关合同及法律依据，本院不予支持。关于被告是否应当提供共有部分建筑面积及分摊情况发生变化的变更材料，根据《商品房预售合同》第十四条、第十五条及补充协议的相关约定，“规划变更”系指规划性质、面积、容积率、绿地率、基础设施、公共服务及其他配套设施等规划内容的变更，而“设计变更”仅指合同生效后，出卖人对该商品房结构形式、户型、空间尺寸等进行不合理改动而产生的变化。原告提供的证据不足以证明案涉房屋共有部分建筑面积分摊情况的变化系由规划变更或由不合理改动造成的设计变更所引发，原告据此要求被告提供相关变更材料的主张，缺乏合同依据，本院难以支持。关于被告是否应当消除来自万达商场的噪音、油烟污染问题，原告主张被告应依据附件七相关约定承担消除责任，但未提交相关证据予以证明，该主张缺乏事实和合同依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回贺丹的全部诉讼请求。案件受理费5600元，由贺丹负担（已交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  李晓慧人民陪审员  黄 禾人民陪审员  徐成栋二〇一九年十二月三十日法官 助理  刘荣华书 记 员  程雪桐-20--1-