广东省佛山市三水区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0607民初6286号原告:刘小龙，男，1987年9月21日出生，汉族，住河南省邓州市*******胡鲁营，公民身份号码411************177。被告：佛山市伸然装饰工程有限公司，住所地：广东省佛山市三水区*********************，统一社会信用代码91440607MA4X6KAD1T。法定代表人：查某1。被告：查某1，男，1987年1月3日出生，汉族，住江西省九江市都昌县******古塘查家，公民身份号码360************315。原告刘小龙与被告佛山市伸然装饰工程有限公司（以下简称伸然公司）、查某1装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月20日立案后，依法适用简易程序，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。本案开庭时，原告刘小龙到庭参加诉讼。被告伸然公司、查某1经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘小龙向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告伸然公司于2019年3月31日签订的《伸然装饰施工合同》，合同标的价格92000元；2、判令被告退还原告已交款且未做完项目的装饰款22245元；3、判令被告赔偿原告经济损失25426元（从2019年9月1日起至11月10日共计71天，每天按照合同约定总价的0.1%计算的违约金6532元，家电损失18894元）；4、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由:2019年3月31日，原告与被告伸然公司签订了《伸然装饰施工合同》，约定被告伸然公司为原告装修御江南小区18区47座307房的新房装修工程，工程总价约定92000元，包含整体硬装，全屋家电、厨房三件套等内容，并支付了定金10000元。被告于2019年4月26日开工，并且原告支付第一期合同工程款17600元，于2019年5月22日支付第二期合同工程款27600元，于2019年6月25日支付第三期合同工程款18400元，于2019年7月31日支付第四期工程款14800元，合共支付了88400元。装修工期约定90个工作日，即于2019年9月1日到期。截止起诉日，工程尚未完工，只完成了部分装修。后经查实，被告伸然公司于2019年8月2日已搬离工作店铺，但未通知原告。原告于2019年8月26日联系该公司设计师得知公司法定代表人将公司搬离停止运营，原告随即联系查某1，查某1承诺做完余下工程，在多次催促下工地有过短暂施工后不再有人施工，原告与查某1多次协商未果，查某1不接听电话，不回信息。按《伸然装饰施工合同》标的物内容计算未做完部分和家电装修部分的价值为18894元（广东伸然2019年开门红活动中家电、厨房三件套及赠送的硅澡泥电视背景墙1800元、美的变频空调3台6600元、美的三开门冰箱1台1999元，长虹55英寸电视机2599元、美的8KG洗衣机1台999元，万家乐16L热水器1台1998元，厨房三件套2899元）。为保护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的诉请。原告在诉讼中提供了以下证据：1.原告的身份证及结婚证各一份，证明原告的诉讼主体资格。2.伸然装饰施工合同一份、补充协议一份、广东伸然装饰2019年开门红回馈活动一份，证明原告与被告伸然公司签订了装饰装修合同以及合同约定的具体内容。3.收据六张、转账记录五页、微信聊天截图一页、伸然装饰主材报价单四页、POS签购单二张，证明原告按合同约定以及报价单向被告支付了工程款，但被告没有依约履行装修义务，在主材报价单上打勾的项目就是被告没有完工的部分。4.照片四张，证明涉案房屋的装修现状。5.微信聊天截图一页、光盘一张，证明原告与被告沟通协商的情况。6.网上报价打印件四页，证明被告赠送的家器的报价。被告伸然公司、查某1辩称：一、答辩人查某1非涉案适格主体。查某1是伸然公司的法定代表人，与原告的相关民事法律行为系该公司的法人意思，查某1非合同的相对方。二、答辩人伸然公司在涉案装饰合同履行过程中并无违约情形，合同虽约定以原告支付第一期预付工程款和全部工程设计费且施工材料进场的第二天起计工期为90个工作日，但：1、原告系于2019年5月22日才向答辩人补足第一期工程款。按照原告所提交的付款支付记录证实，在4月26日前并未交足第一期合同款27600元，应当自5月23日起才开始计算工期90个工作日，即至2019年9月30日止。2、装修过程中，答辩人基于原告的要求对施工方案进行增加，但事后原告既不对增加量确认，也不与答辩人一同协商解决。合同签订前，答辩人向原告送达装饰施工方案，所涉合同报价亦是按照该施工方案计算，但答辩人在具体施工过程中，原告要求答辩人对天花、主卧防水防潮、主卧修补批墙、卫生间、开关插座等进行增加与修改，施工项目达25项之多，总增加工程款计22286元。答辩人有理由认为原告存在预期违约或欠付工程款，进而才暂停现场施工。三、即便答辩人存在违约，但违约损失属于“填平原则”的补偿，原告主张按每日6532元请求违约损失赔偿明显过高，也有失公平，即便最终认定答辩人违约，原告的损失也应当限定其委托案外人进行继续施工所发生的属于涉案合同范围内的工程价款。四、原告并未按照合同全额价款及增加工程价款向答辩人支付工程款，其不具有向答辩人主张赠送家电的条件。综上所述，答辩人伸然公司在涉案装饰装修合同履行过程中，并不存在违约，而是原告在与答辩人进行沟通过程中，缺乏基本信任与缺少对装修行业的了解，误认为答辩人存在违约，实为原告本人没有诚实信用履行及时购买材料义务。原告主张答辩人承担赔偿责任，没有事实及法律依据。两被告在诉讼中没有提供证据。经审查，原告提交的证据部分为原件，部分是被告交予原告，与本案事实相关联，被告放弃质证的权利，本院对原告提供证据的真实性予以确认。结合原告的陈述，本院确认如下事实：原告与周海玲是夫妻关系，位于佛山市三水区**********御江南国际社区十八区47座307的房产（以下简称307房）登记于周海玲名下。被告伸然公司是自然人独资的有限责任公司，经营范围包括室内外装饰工程的设计与施工。被告查某1是伸然公司的法定代表人及唯一投资者。2019年*月31日，原告与伸然公司签订《伸然装饰施工合同》，原告将307房的装修工程交予被告伸然公司施工，合同约定：工程内容以双方签字确认的报价单上的施工项目及双方书面确认的增减施工项目为准，工期为90个工作日，合同价款包括工程设计费及施工费，其中施工费用以双方签字确认的工程报价单中的单价为依据，按实际工程量结算，增减或变更报价单中没有列明的设计、施工、安装项目需要经双方协商确定单价签字确认后生效，按实计算。如原告要求减少报价单所列的施工项目和工程量，则在工程结算时不享受任何优惠活动；工程方案确定后，原告需支付定金10000元，本合同签订后，原告预付第一期工程款27600元，伸然公司才进场施工；泥工进场时，原告支付第二期工程款27600元；木工进场时，原告支付第三期工程款18400元；油漆工进场时，原告支付第四期工程款13800元；工程验收合格后，原告支付剩余的工程款4600元；由于伸然公司单方过错导致逾期竣工，每逾期一天，伸然公司应向原告支付合同价款的0.1%作为违约金，但是原告对逾期竣工亦存在过错的除外。合同中的补充协议约定：1、赠送一个硅澡泥或墙布电视背景墙；2、按2019年开门红优惠活动方案（空调送变频）。双方同时约定套餐标配预算价72102元（含8%的管理费5768元）、套餐外增项计价16068元，其他项目总计8652元，总报价96822元，优惠后工程总造价为92000元（95折）。伸然装饰硬装增项表约定，套餐外另加项目预算包括：小阳台砌墙684元、墙面批荡328元、橱柜套餐包6800元。之前，原告与被告伸然公司于2019年*月27日在《广东伸然装饰2019年开门红回馈活动》约定，凡找被告施工的，被告可赠送以下内容：1、按788元/平米计算的电视背景墙一幅；2、美的空调*台、美的三门冰箱1台、长虹55英寸液晶电视机1台、美的8KG洗衣机1台、万家乐16L热水器1台；*、厨房三件套。2019年*月27、30日，原告各支付定金5000元，合计10000元，2019年4月26日，原告支付了第一期工程余款17600（包括建行刷卡1900元），被告进场施工。此后，原告于2019年5月22日、26日支付了第二期工程款24900元、2700元；2019年6月25日，原告支付了第三期工程款18400元；2019年7月30日，原告支付了第四期工程款14800元。在施工过程中，因被告伸然公司要求原告增加工程12项，报价11552元，但原告只同意增加6项，预算3952元，双方因此产生了争议，工程于2019年8月中旬停工，此后一直没有复工，原告多次与两被告进行协商均未果，现两被告已在三水区全面撤场，原告遂向本院提起诉讼。开庭审理后，本院对307房的施工现场进行查看，对照双方合意的《伸然装饰硬装套餐报价单》、《伸然装饰硬装增项表》，清点了被告施工没完成部分。本院认为，原告与被告伸然公司签订的《广东伸然装饰2019年开门红回馈活动》、《伸然装饰施工合同》、《伸然装饰硬装套餐报价单》、《伸然装饰硬装增项表》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，对双方当事人具有约定力。根据合同，原告应按约定支付工程款，被告伸然公司应在90个工作日内按质按量完成双方约定的装修施工后将成果交付原告。原告自2019年4月26日至7月30日已按合同约定支付了四期工程款合共88400元，但被告伸然公司并没有于2019年9月4日前完工，本身已存在违约行为。虽然被告伸然公司辩解，原告延迟支付第一期工程款，工期应顺延至2019年9月30日，但根据伸然公司开具给原告的收据可显示，原告于2019年4月26日已交足了第一期工程款27600元，工期应从此日计算，扣除周六、日及法定节假日，90个工作日的工期计算至2019年9月4日，但被告伸然公司在2019年8月中旬已经停工，经本院现场查看，其完成的工作量远未达至原告前四期工程款支付完毕时约定的应达到工程竣工验收的要求。此外，被告伸然公司主张，因原告在施工过程中要求增加工程量，但原告又不对增加工程量进行确认，也不与被告协商解决，被告才决定停工。但原告提交的录音记录显示，要求增加工程量的恰恰是伸然公司，在原告拒绝后，伸然公司才停工。对于工程量增加问题，被告伸然公司作为专业的装修公司，应根据客户的要求，合理规划设计方案，如实向客户报价，并严格按双方约定的内容进行施工。伸然公司在合同中隐瞒多处必要施工项目，非如实向原告报价，在施工过程才披露这些施工项目要求原告同意增加，这种做法有违诚实信用原则。原告拒绝增加工程量有合理的理由。伸然公司以此为由停工存在明显过错，应承担违约责任。伸然公司至今未复工，而且已经撤出三水的市场，伸然公司以其行为表示不会继续履行合同，致合同的目的不能实现，现原告诉请解除双方签订的《伸然装饰施工合同》，理由充分，本院予以支持。至于违约责任方面。按双方的约定，原告交齐前四期工程款，被告伸然公司应将工程完工，但经本院查看，被告伸然公司完成部分远未达到竣工验收的标准，现双方签订的合同解除，被告伸然公司应将多收的工程款向原告返还。经对照《伸然装饰硬装套餐报价单》、《伸然装饰硬装增项表》，本院核定未完成部分造价为27857元（详见附表）。因最终的工程造价按95折计算，同时原告同意增加的原生活阳台墙面贴瓷片、厨房卫生间墙面大理石阳角护角线已经实际施工，这部分工程款为1666元，而原告最后一期的工程款4600元也未向被告支付，故上述的费用都应在归还部分扣除，故被告伸然公司返还的工程款应为27857元×0.95-1666元-4600元=20198.15元。原告诉请超出部分，本院不予支持。至于违约金问题。双方在合同中约定的违约金计算方式过高，被告对此亦提出抗辩，本院按公平合理原则进行调整，原告主张违约金计算71天，并无违反法律规定，本院按伸然公司应返还数额20198.15元为基数按年利率24%计算71天核定被告伸然公司应支付的违约金，经核算违约金数额为943元。原告主张超出部分，本院不予支持。至于原告主张的经济损失方面。伸然公司为吸引客户与其签约，在《广东伸然装饰2019年开门红回馈活动》承诺向客户赠送约定的项目，原告也基于此优惠条件与伸然公司订约，在履行过程中，因伸然公司的过错导致合同解除，原告当中并未出现违约行为，故伸然公司承诺赠送项目仍然需向原告交付，现原告参考赠送项目报价要求伸然公司按折价数额向原告支付，理由充分，本院予以支持。经审核原告主张的折价依据，原告确定的赠送项目折价款18894元，合理，本院予以采纳。被告伸然公司是自然人独资的有限责任公司，被告查某1是伸然公司的唯一投资者，依照《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告查某1不能证明上述事实，故应对被告伸然公司的债务承担连带责任，原告诉请有理，本院予以支持。两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告刘小龙与被告佛山市伸然装饰工程有限公司于2019年3月31日签订的《伸然装饰施工合同》；二、被告佛山市伸然装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘小龙返还工程款20198.15元，并支付违约金943元、赠送项目折价款18894元，合共40035.15元；三、被告查某1对被告佛山市伸然装饰工程有限公司于本判决第二项中确定的债务承担连带清偿责任；四、驳回原告刘小龙的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计1547元，由原告刘小龙负担85元，被告佛山市伸然装饰工程有限公司、查某1共同负担1462元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  何永添二〇一九年十二月二十三日书记员  李秋云附表：序号项目合同报价现状原告请求数额核定数额一、客餐厅、玄关、过道3、墙面及顶面环保墙漆单价22元/平方米，总价：无没有刷油漆13001000二、房间7实木烤漆门3*1200元没有施工36003600三、厨房4铝合金平开门及配套门锁1.6M*2.18M*680没有施工2393.623725小阳台门0.8M*2.08M*680没有施工113211326铝扣板吊顶125*6.29没有施工18667867蓄水试验有否施工未知00四、卫生间5蓄水试验有否施工未知006铝扣板吊顶3.6*125没有施工4504507铝合金平开门及配套门锁0.8*2.08*680没有施工1196.811329坐便器850没有施工850850水箱150没有施工15015010浴室柜1250没有施工1250125011淋浴花洒650没有施工65065012面盆龙头100没有施工100100角阀20没有施工2020洗衣机龙头20没有施工2020五、阳台4蓄水试验有否施工未知006龙头不知价格20六、水电安装1强电箱480没有施工480480弱电箱280没有施工2802805插座面板25*60没有施工150015006灯具安装1000没有施工10001000七、综合项目1大阳台包水管360还没有贴瓷片1603排气扇100*2没有施工100200八、合同增项部分6砌墙684没有施工6846847墙面批荡328没有施工32832822橱柜套餐包6800没有施工68006800九、其他2现场清洁费72110007213管理费576820001372小五金安装、墙漆角线、搬运费、天花打孔800800合计27857