北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初11856号原告：北京中体板业建材有限公司，住所地北京市东城区忠实里南街79号2幢-1。法定代表人：薛新军，执行董事。委托诉讼代理人：刘某某，男，北京中体板业建材有限公司总经理。委托诉讼代理人：汪茜，女，北京中体板业建材有限公司销售经理。被告：北京城建七建设工程有限公司，住所地北京市朝阳区德外祁家豁子2号。法定代表人：刘新，董事长。委托诉讼代理人：郝洁，女，北京城建七建设工程有限公司职员。委托诉讼代理人：刘颖，女，北京城建七建设工程有限公司职员。原告北京中体板业建材有限公司（以下简称中体板业公司）与被告北京城建七建设工程有限公司（以下简称城建七公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中体板业公司委托诉讼代理人刘某某、汪茜，被告城建七公司委托诉讼代理人郝洁、刘颖均到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告中体板业公司向本院提出诉讼请求：1、要求城建七公司支付违约金（以2941485.1元为基数，自2016年4月28日至实际支付之日，按照日千分之五的标准计算）；2、要求城建七公司支付增项费用638539元；3、要求城建七公司承担诉讼费用。事实和理由：中体板业公司与城建七公司于2015年10月10日签订《工业品买卖合同》，约定中体板业公司向城建七公司供应安装发泡水泥复合板，由城建七公司先行支付合同标的额的30%作为预付款，中体板业公司在收到货款后开始加工，加工完成并将其运至北京市怀柔区9106工程现场，货到现场后，城建七公司再行支付货款至合同标的额的80%，而后中体板业公司进行安装调试，经城建七公司验收合格后5日一次结清合同总款，城建七公司如未按规定日期向中体板业公司付款，每延期一日，按应付款总额千分之五计算违约金。在合同履行过程中，因城建七公司变更总体施工设计导致中体板业公司产品成本增加，城建七公司承诺按变更后的产品价格确定最终货款价格，但一直未对中体板业公司剩下的费用进行结算。截至2016年4月28日，中体板业公司已按照约定履行完合同义务，且经城建七公司验收合格，但城建七公司至今尚未付清合同款。中体板业公司起诉后城建七公司支付了欠付货款。但未支付逾期付款违约金及增加增项部分货款。被告城建七公司答辩称：不同意中体板业公司的诉讼请求，中体板业公司与城建七公司已经进行了结算，货款总额为2302356.88元。城建七公司分三次按时向中体板业公司支付了上述款项。城建七公司不欠付中体板业公司任何款项。中体板业公司围绕其诉讼请求提交了如下证据：1、工业品买卖合同；2、施工图纸；3、送货单；4、证明；5、装备陈列馆项目明细单；6、2018年3月10日录音；7、证人孟某证言；8、设计图纸。城建七公司提交了如下证据：1、工业品买卖合同；2、结算书及结算单；3、银行回单；4、北京xx集团有限责任公司与华诚xx建筑工程有限公司签订的《建设工程施工专业分包合同》；5、图集；6、中国人民解放军装备学院与北京xx集团有限责任公司签订的《建设工程施工合同》及竣工验收记录。城建七公司认可中体板业公司证据1、6真实性，对其他证据均不予认可。中体板业公司不认可城建七公司证据4，对其他证据均认可。对于双方无异议的证据，本院予以确认并在案佐证，对于双方有争议的证据，本院认定如下：中体板业公司提交的证据2无城建七公司确认，但由中国人民解放军装备学院滕某某签字确认，本院对其真实性予以采信，对于其证明目的结合其他证据予以认定；中体板业公司提交的证据5无城建七公司的确认，无法核实其客观性，本院不予确认；中体板业公司提交了证据3的原件，但收货人仅签有“张”或“刘”，未显示与城建七公司的关联性，本院不予确认；中体板业公司提交了证据4原件，但该证据未显示与本案的关联性，本院不予确认；中体板业公司未提交证据8中设计图纸的原件，亦无城建七公司的确认，无法核实其客观性，本院不予确认；证人孟某出庭接受了质询，但孟某系中体板业公司职员，与本案原告有利害关系，其证言的证明力本院结合其他证据予以综合认定。城建七公司提交了证据4的原件，中体板业公司无证据推翻该证据，本院对证据4予以确认。经中体板业公司申请，本院向航天工程大学（原中国人民解放军装备学院）调查9106工程屋面板工程量增项部分。航天工程大学服务保障中心向本院复函：9106工程竣工结算审计中，该项目屋面板分项存在深化设计费，共计25.18万元，已在结算审计后支付给与航天工程大学签订合同的北京xx集团有限责任公司，并向本院提交了《工程竣工结算审计审定表》及《屋面板审核表》，其中《工程竣工结算审计审定表》载明经审计审定金额为150769373.6元，《屋面板审核表》载明屋面板（板上需要开孔、非正边形）审定数量2707.24平方米，综合单价93.04元，综合合价251881.61元。中体板业公司、城建七公司对上述复函及《工程竣工结算审计审定表》及《屋面板审核表》均认可。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年10月10日，城建七公司作为甲方与中体板业公司作为乙方签订《工业品买卖安装合同》，约定买卖标的为发泡水泥复合板，规格100厚，数量11809.98平方米，单价195元/平方米，合计2302946.1元；复合板生产周期在甲方所有尺寸确定后40个工作日加工完成，此单价包含了加工费、材料费、运输费、税金及货到现场进行安装的费用，此数量为暂定，按实际施工部位的面积结算，另异形板部分每平米比标准板价格高20元，每平米为215元，异形板包括图集中超长超宽的，预留洞口，三角形，梯形等非正边形板材；乙方负责送货至（北京市怀柔区9106工程现场）施工现场所在地，甲方现场委派邢小报收料，运输费用由乙方承担；乙方负责现场安装与调试，乙方安装完毕要由甲方现场负责人验收合格，如甲方现场负责人要求乙方整改，乙方拒绝，甲方将扣押本次复合板安装费的30%工程款，直至乙方现场安装甲方验收合格后支付；合同签订后付合同总额的30%为预付款（款到乙方账户后，乙方方可生产），甲方货到现场付至总款的80%，乙方方可安装，安装完毕后，甲方验收合格后5日一次结清合同总款，在甲方交付给乙方工程款前，乙方必须给甲方开具等额的发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款给乙方；甲方具备安装条件后，需提前三日告知乙方，乙方如不能按期安装完毕，乙方每延期安装一天（甲方工期推迟合理顺延，具体按甲方向乙方出具的书面通知为准），按合同总价千分之五支付违约金，达到复合板安装费额的40%时截止；甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一日，应按付款总额千分之五计算付给乙方作为延期违约金，如因甲方原因，乙方工人进场不能安装的，导致乙方工人窝工的，甲方需支付相应费用；乙方现场安装完成甲方验收合格后，结算按施工部位的面积乘以单价计算，合同货物必须按甲方所给图纸加工，在国家标准允许的误差外（甲方产品品种规格有变动的，必须提前15日以书面形式通知乙方，乙方签字确认方可调整，并甲方应偿付变更部分的货款），如因乙方原因加工产品与图纸不符合，因此造成的损失全部责任由乙方承担。2014年5月，中国人民解放军装备学院作为发包人与北京xx集团有限责任公司作为承包人签订《建设工程施工合同》，约定工程名称为9106工程，工程内容为：9106工程中的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程等设计图纸显示的全部工程。2015年6月19日，北京xx集团有限责任公司作为承包人与华诚xx建筑工程有限公司作为分包人就承包90106工程钢结构工程签订《建设工程施工专业分包合同》，约定分包工程名称为9106工程钢结构工程，分包工程地点，北京市怀柔区，分包工程内容包括钢天沟等钢结构，分包工程承包范围约定钢网架屋面天沟需结合屋面板厂家的设计进行施工，承包方式为包工包料。后，北京xx集团有限责任公司陆续向华诚xx建筑工程有限公司支付了工程款，华诚xx建筑工程有限公司向北京xx集团有限责任公司开具了发票。2015年12月11日，中体板业公司与城建七公司签署《结算书》，其中载明：支付月份2015年10月至2015年12月，至本期末累计完成金额1842356.88元。2017年10月20日，城建七公司作为买方与中体板业公司作为卖方签署《材料采购、结算明细确认单》，确认材料名称、屋面板金额460000元。2015年10月30日，中体板业公司向城建七公司开具发票690883.83元。2015年11月11日,城建七公司向中体板业公司付款690883.83元。2015年12月14日,中体板业公司向城建七公司开具发票1151473.05元。2015年12月29日,城建七公司向中体板业公司付款1151473.05元。2017年11月2日，中体板业公司向城建七公司开具发票460000元。2017年11月3日,城建七公司向中体板业公司付款460000元。中体板业公司向城建七公司最后一次送货日期为2016年4月28日。中体板业公司主张其在《工业品买卖合同》之外存在增项，但增项部分系跟合同内货物一起送货，没有单独的送货单，增项数量系自行统计，单价系根据市场单价计算，具体增项内容为三部分：1、与钢天沟相关的（200天沟打孔人工费、4厚扁铁、10厚钢板、钢天沟、防腐涂料、聚苯乙烯泡沫塑料、角钢75*75*5），2、屋面板四边框多增加的一层包边，3、安装屋面板需要的70*6方钢管。城建七公司不认可存在上述增项，称中体板业公司所主张的增项中的钢天沟是被总包单位北京xx集团有限责任公司分包给华诚xx建筑工程有限公司的内容，并非中体板业公司的施工范围，按照国家建筑标准设计图集，屋面板四边框包边系城建七公司所购货物应有部分，不应额外支付费用，合同约定中体板业公司负责加工费、材料费和安装费用，故安装屋面板的辅料属于合同约定内的款项。2018年3月10日，城建七公司马某某与中体板业公司刘某某沟通结算事宜。马某某：咱合同范围之内的就是这些，还欠你460000元。刘某某：嗯，那洽商，我知道，那洽商部分呢。马某某：那洽商部分的那就再说呗。刘某某：嗯，那洽商部分就是你比如说我找谁来洽商，然后我们洽商还没办对吧。马某某：对对，刘某某：洽商还没办，然后呢？马某某：那个你到时候再说呗，当时我都给你说，我现在那个我也不知道什么情况，具体的你就找领导吧。刘某某：找领导，是，就是你洽商部分你不能说这个合同部分然后全部结完了，但是这个后增加部分还没结，就是等于说一点没结？马某某：对对对，不是现在先把合同范围内的钱给你付了吗，完了之后洽商那个不就是等办完结算完了之后再付另一次嘛，反正说了也是。城建七公司称其系北京xx集团有限责任公司下属二级全资子公司，北京xx集团有限责任公司将其承接的工程中可以进行分包的部分分包于城建七公司施工，城建七公司就屋面板部分与中体板业公司签署本案合同，中体板业公司安装完成时间为2016年4月，供货及安装部分未单独组织验收，总体工程验收日期为2017年1月4日。本院认为：本案争议焦点有二，一为城建七公司是否存在逾期付款的违约行为，二为中体板业公司履行合同是否有增项。关于争议焦点一，《工业品买卖安装合同》约定合同签订后，城建七公司付合同总额的30%，货到现场付至总款的80%，安装完毕验收合格后5日一次结清合同总款，同时约定在城建七公司付款前，中体板业公司必须给城建七公司开具等额的发票，否则城建七公司有权拒绝支付工程款。根据城建七公司的付款时间、金额及中体板业公司开具发票的时间，城建七公司前两笔付款时间、金额均符合合同约定，不存在逾期付款情形。关于第三笔付款，涉案工程未单独验收，但总体工程的验收时间为2017年1月4日，故依合同约定计算城建七公司付款时间为2017年1月9日，但合同同时约定，如中体板业公司未向城建七公司开具发票，城建七公司有权拒绝付款，故城建七公司虽未按期支付款项，但中体板业公司并未向城建七公司开具发票，且中体板业公司开具发票后，城建七公司于次日即向中体板业公司支付了相应款项，故城建七公司付款亦并未违反合同约定，中体板业公司要求城建七公司承担逾期付款违约责任，缺乏依据，本院不予支持。关于争议焦点二，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果举证责任。在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。中体板业公司主张其在合同履行过程中存在增项，其应就双方就增项达成合意、其完成了增项部分及增项金额承担举证责任。中体板业公司未提交证据证明其与城建七公司就增项达成合意，亦未举证证明就其所称增项部分进行了送货，其虽申请证人出庭，但证人证言无其他证据佐证，且中体板业公司陈述其增项包括三部分，即钢天沟、屋面板四边框包边、安装屋面板所需辅材，而根据庭审查明的事实，钢天沟属于北京xx集团有限责任公司分包给华诚xx建筑工程有限公司的工程内容，并非城建七公司施工范围，屋面板四边框包边应属于《工业品买卖安装合同》所约定货物本身所包含，而《工业品买卖安装合同》约定的合同价款亦包含了屋面板加工费、材料费及安装费，中体板业公司并无证据证明其主张的屋面板四边框包边、安装屋面板所需辅材不属于合同约定的价款之内。根据航天工程大学复函，案涉工程屋面板存在异形板增项，数量共计2707.04平方米，根据中体板业公司与城建七公司签订的《工业品买卖安装合同》，异形板加工费单价比标准板高20元，据此计算中体板业公司异形板加工增项费用为54140.8元，本院据此认定中体板业公司实际增项金额为54140.8元，对于中体板业公司超出上述金额的增项费用的诉讼请求，因证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条之规定，判决如下：一、被告北京城建七建设工程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告北京中体板业建材有限公司支付增项费用54140.8元；二、驳回原告北京中体板业建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11933元，由原告北京中体板业建材有限公司负担10921元（已交纳），由被告北京城建七建设工程有限公司负担1012元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  李晓华人民陪审员  张根管人民陪审员  张莉莉二〇一九年十二月二十四日书 记 员  罗 皓