北京知识产权法院民 事 判 决 书（2017）京73民初443号原告：中国大百科全书出版社有限公司，住所地北京市西城区阜成门北大街17号。法定代表人：刘国辉，社长。委托诉讼代理人：**红，北京天驰君泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐晓丹，北京天驰君泰律师事务所律师。被告：北京英捷特数字出版技术有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2227。法定代表人：孙赫男，董事长。委托诉讼代理人：张素芹，北京昌久律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘华利，女，1978年7月17日出生，汉族，北京英捷特数字出版技术有限公司员工，住山东省淄博训张店区。原告中国大百科全书出版社有限公司（简称大百科公司）与被告北京英捷特数字出版技术有限公司（简称英捷特公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2017年6月1日受理后，依法组成合议庭，于2019年4月9日公开开庭进行了审理。原告大百科公司的委托诉讼代理人**红，被告英捷特公司的委托诉讼代理人张素芹、刘华利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告大百科公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判决解除双方于2014年12月15日签订的《第三版管理信息化项目软件开发合同》；2.请求法院依法判决被告返还原告已经支付的合同价款人民币3，890,000.00元；3.请求法院依法判决被告向原告支付延期履行违约金人民币500,000.00元；4.请求法院依法判决被告赔偿原告律师费，共计131，700.00元；5.本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年11月份，原告委托北京国际招标有限公司就《中国大百科全书》第三版管理信息化项目（以下简称“信息化项目”)进行公开招标，招标文件明确了信息化项目的技术标准和要求，总体上该信息系统需能实现从前端选题策划、印制出版、库房管理。发行营销、渠道管理等完整业务流程的系统支持及快速响应，真正实现财务业务的一体化管理。2014年12月份，被告提交了投标文件，投标文件中被告认为信息化项目建成后可实现如下目标：1、首个支撑百科类出版物内容生产及管理的复合业务管理系统;2、全面支持《中国大百科全书》第三版内容资源管理及运营；3、支持未来多来源内容资源的管理；4、最大程度挖掘内容资源版权价值；5、出版社业务全覆盖，管理一体化；6.业务管理与财务管理全面融合。被告同时承诺将认真履行合同签署的所有条款，全力投入，确保系统在合同期圆满完成合同要求，确保系统的正常运行。原告与被告于2014年12月15日签署《第三版管理信息化项目软件开发合同》（以下简称“合同”），就原告向被告定制信息化项目进行了相应约定。合同约定（一）合同总价款为人民币3，890，000.00元整，在合同生效后5个工作日，原告将合同总价款一次性支付给被告，由被告出具相当于合同总价款70%的《银行履约保函》，履约保函的有效期至原告出具合同软件初验合格确认书之日起10个工作日。(二)合同签订后12个月内即2015年12月15日之前被告按照合同约定向原告交付软件，并完成安装、调试等全部工作。（三）如由于被告原因，未能在合同约定时间内交付合同软件或使合同软件通过验收的，每延迟一周，被告应向原告支付相当于合同价格1%的违约金，不足1周的按1周计算。上述违约金的支付不解除被告继续交付合同软件的责任。逾期超过30天(含本数）时，原告有权解除合同，此等基础并不影响原告要求被告支付上述违约金的权利。合同签订后，原告即按照合同约定向被告支付了合同总价款即人民币3，890，000.00元。但是被告并未按照合同约定履行义务：（一）在合同签订后，被告向原告提供的《银行履约保函》有效期仅至2015年12月15日，在保函到期后，被告并未依约继续向原告提供履约保函。（二）至起诉时，被告仍未向原告交付符合合同要求的软件，导致原告的合同目的不能实现。基于上述事实，原告认为被告未能依约交付合同软件和未能依约提供保函的行为已经构成根本违约，使原告合同目的不能实现，给被告造成重大损失，导致国有资产流失的风险。根据原协议，被告应当向原告返还原告已支付合同价款并支付违约金。据此，为维护我方的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请贵院判如所请。被告英捷特公司辩称：一、原告在起诉状中声称被告未能依约向原告交付合同软件不符合事实。被告基于advance系统开发的数字出版管理模块在2016年5月11日已经安装在原告指定的服务器上，且已经完成了对原告各部门的培训。因此，原告在起诉状中声称被告未能依约交付合同软件不符合事实。二、原告在起诉状中声称被告未能依约提供保函构成根本违约与事实和合同约定不符。事实是原告在收到履约保函后将合同总价款支付给了被告。被告所提供的银行履约保函期限完全覆盖了开发合同要求的期限。被告未能再次按原告要求出具银行履约保函是由于原告不配合被告签署开发合同补充协议造成的。履约保函只是保证被告履约的措施，与被告履行合同约定的软件开发、调试、运维的义务是相互独立的，相互间不具有关联关系。三、软件开发合同的延期履行是原告自身原因造成的，双方以其实际履行合同的行为认可了合同延期履行，但合同延期履行的期限尚未确定。因此，目前软件开发合同仍在延期履行中，被告不应承担原告在诉讼中所要求的延期履行违约金。四、原告提出解除双方于2014年12月15日签订的合同请求不符合约定的解除条件。综上所述，原告请求解除合同不符合合同约定、合同延期履行和被告无法出具银行履约保函是原告自身过错造成的，被告请求法院驳回原告全部诉讼请求。本院经审理查明：2014年12月15日，甲方：大百科公司与乙方英捷特公司签订合同，合同软件名称：中国大百科全书出版社管理信息化系统。合同第3条交付约定：3.1乙方应按下述进度计划交付合同软件：乙方应在合同签订后6个月内提交一个供甲方试运行的原型系统，即实现《技术规范》中所约定业务功能的表单流转，不包括真实数据测试、易用性、页面设计等结果；合同签订后，12个月内按照合同约定向甲方交付软件，并完成安装、调试等全部工作。乙方应负责软件的包装、运输并承担全部相关费用。3.3乙方如未能按照上述进度计划交付合同软件的，应按合同约定承担违约责任。合同第4条安装、调试及验收约定：4.2合同软件安装完毕后，乙方应负责调试，并向甲方业务部门使用人员、系统管理员提供合同软件的操作使用培训，提供相应的用户手册。4.3合同软件的验收分为如下几个阶段：4.3.1系统初验：系统实施完成，乙方向甲方提交系统初验报告，甲乙双方协商进行系统初验，验收方式为由甲方组织社内领导及业内专家，以项目验收会的形式进行，初验报告中应包含与本软件所相关的全部清单及内容（包括但不限于业务流程图、需求说明文档、需求差异化文档、操作手册、操作说明、系统初始化数据、有待进一步解决的问题清单等），若初验不成功，乙方应按照甲方要求进行整改，直至整改情况符合甲方要求为止。4.3.2系统试运行：系统初验成功后，具备上线条件后，乙方将系统部署至甲方生产环境：系统进入试运行阶段，试运行为期三个。4.3.3系统终验：系统试运行期间，安全、平稳运行，乙方在试运行期满三个月后向甲方提交系统终验报告，甲方确认后，系统进入正式运行状态。4.3.4质保期：系统终验完成后，双方签订系统终验报告，系统进入正式运行状态后三年，为免费质保期。4.4如果经过系统终验，合同软件未能达到约定保证值或功能要求的，乙方应按照合同约定承担违约责任。合同第8条价格约定：8.1合同总价格为人民币（大写）叁佰捌拾玖万圆整(Y)3，890，000.00元整(含税)，包括但不限于以下费用：（1）乙方提供本合同范围内完整的合同软件、技术文件的费用以及所发生的相应的运费；（2）合同软件中涉及的第三方软件许可使用费；（3）根据合同提供的安装、调试、实施、差异化分析等技术服务的费用；（4）质保期内的服务费用；（5）技术培训费用，包括但不限于场地、教材、食宿、乙方及接受培训人员交通费；（6）乙方就本合同履行依据法律应缴纳的全部税费；（7）乙方为完成合同义务所需支付的其他费用；8.2合同价款的支付约定：8.2.1甲方以电汇/汇票/支票方式向乙方支付合同价款。8.2.2甲方按照下述进度向乙方支付合同价款；经双方协商一致，甲方在合同生效后5个工作日内，将合同总价款一次性支付给乙方，由乙方出具相当于合同总价款70%的《银行履约保函》，在初验后由甲方出具初验完毕确认书，将保函金额减至合同总价款的50%，在终验后甲方出具终验完毕确认书，将保函金额减至合同总价款的10%；（1）乙方于签订合同后提供银行出具的，以甲方为受益人、金额为合同总价款70%（百分之七十）的履约保函正本一份。履约保函的有效期至甲方出具本合同软件初验合格确认书之日起10（壹拾）个工作日。甲方在收到履约保函正本后五个工作日内支付合同约定的总价款。（2)初验合格之日起10（壹拾）个工作日内，乙方提供银行出具的，以甲方为受益人、金额为合同总价款50%（百分之五十）的履约保函正本一份。履约保函的有效期至甲方出具本合同软件终验合格确认书之日起10（壹拾）个工作日。（3）终验合格之日起10（壹拾）个工作日内，乙方提供银行出具的，以甲方为受益人、金额为合同总价款10%（百分之十）的履约保函正本一份。履约保函的有效期至本合同软件终验合格后1年。（4）系统质保期结束后，项目进入正式运行推护阶段，甲方在乙方季度维护期满或半年度维护期结束后向乙方分阶段支付售后维护费用，具体支付方式及相关维护合同由甲乙双方协商后另行签署进行约定。合同第12条违约责任约定：12.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。12.1.1如由于乙方原因，未能在合同约定时间内交付合同软件或使合同软件通过验收的，每延迟1周，乙方应向甲方支付相当于合同价格1%的违约金，不足1周的按1周计算。上述违约金的支付不解除乙方能续交付合同软件的责任。逾期超过30天（含本数）时，甲方有权解除合同，此等解除并不影响甲方要求乙方支付上述违约金的权利。12.1.2乙方未能在约定时间内到达现场提供服务、未在约定时间内做出响应或解决问题，则每推迟24小时乙方应向甲方支付相当于合同价格1%的违约金，不足24小时的按比例计算。12.1.3如因乙方原因造成合同软件或系统出现重大故障，每发生一次，乙方应向甲方支付合同价格1%的违约金。12.1.4未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的全部或部分权利义务转或分包给其它第三方，否则甲方有权解除本合同乙方应退还已收取的全部费用并向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。12.1.5乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，应就差额部分向甲方进行赔偿。12.2甲方违反合同约定逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。合同第13条合同中止与终止约定：13.1.1乙方有违反或拒绝执行合同约定的行为时，甲方有权书面通知乙方，乙方应在接到通知后5个工作日内（含本数）对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，如果乙方未在上述期限内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，甲方有权中止履行本合同，对于此种中止，甲方无需另行通知乙方，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。甲方行使中止权利后，有权停付到期应向乙方支付的中止部分的合同价款，并有权索回已支付给乙方的中止部分的合同价款。13.2.1除本合同已有的定的合同终止情形外，若乙方未能履行合同项下的任何义务，在收到甲方发出的要求乙方纠正违约行为的通知后15天内（含本数）仍未能采取纠正措施，则甲方可向乙方发出书面解除合同的通知，终止全部或部分合同，此种合同终止并不损害或影响甲方根据木合同已采取或将采取任何补救措施的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。13.2.2甲方终止部分或全部合同后，可以按其认为适当的条件和方式向第三方采购乙方未交付的合同软件或已交付但被退回的合同软件。乙方应承担甲方向第三方购买本应由乙方供应的合同软件所发生的所有额外费用，并应按照甲方要求继续履行合同未终止部分。合同签订后,大百科公司于2014年12月19日向英捷特公司支付软件开发费3890000元。2015年2月28日英捷特公司以大百科公司为受益人，出具中国工商银行履约保函一份，保函金额2723000元，保函自开立之日起生效，至2015年12月15日（日期）止。英捷特公司为证明合同的履行情况，提交了下列邮件作为证据：2015年3月16日，英捷特公司杨大伟给大百科公司任其忻、田野发送了主题为“大百科ERP需求报告”的邮件，并抄送贾璇、陈诗雨、meng.dong、jian.yang、1225362599、刘犇、康宁临、程瑞雪、henan.sun。邮件正文为：“任主任、田工，你们好：这是我们需求报告，请查收，如果有哪些疑问请及时联系，谢谢。”该邮件附件为名为《大百科项目需求书v1.0_csy_20130313.docx》。大百科公司对该邮件未回复。2015年8月5日，英捷特公司与大百科公司就《需求规格说明书》召开讨论会，在讨论会现场，大百科相关部门负责人签署了《第三版管理信息化项目需求规格说明书》。2015年10月8日，英捷特公司冷成林给大百科公司刘杭、任其忻和田野发送了主题为“大百科项目“系统”演示”的邮件，并抄送孙赫男、贾璇、陈诗雨、杨大伟、郭远远、杨健、康宁临、程瑞雪、董萌。邮件正文为：“刘总，任主任，田工，各位同事。大家好。大百科项目“系统”演示会议于2015年10月9日下午13：30在大百科主楼四层会议室开始。请大家安排好时间，准时参加，有问题请随时沟通，谢谢。会议主题：大百科项目”系统“演示。会议时间：编务：10月9号13：30-16：30印制：10月10号09：30-11：30发行：10月10号13：30-16：30会议地址：大百科主楼4层会议室。”2015年10月12日，英捷特公司冷成林给大百科公司刘杭、任其忻和田野发送了主题为“大百科项目“系统”演示会议纪要”的邮件，并抄送孙赫男、贾璇、陈诗雨、杨大伟、郭远远、杨健、康宁临、程瑞雪、董萌。邮件正文为：“刘总，任主任，田工。您好。附件是2015-10-9--2015-10-10日去大百科演示系统的会议纪要。请查收，谢谢。”大百科公司对该邮件未回复。2016年4月18日，英捷特公司王桂超给大百科公司任其忻和田野发送邮件，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件的正文为：“老师您好：1.上周进行了印务和材料模块的功能确认，并得到了老师的反馈确认，制定了修改计划，上周已经开始执行。2.本周打算印务和材料模块的功能调整以及优化，这边已经安排相关人员进行调整。3.到此为止，第一轮小块演示已经结束，下一步在我们相关开发完成功能调整及优化后我们会给贵社装一套现行系统，请老师体验，同时请田老师准备好安装系统和数据库的服务器。4.数据库服务器要求物理机，主要硬件配置要求：磁盘空间要求300G以上，内存16G以上。操作系统要求：linuxcentos6.5及以上版本64bit（或win2008R2及以上版本64bit）。5.数据库版本要求：oracle11gR2。6.web服务器可以是虚拟机，磁盘空间要求100G以上，内存8G以上。操作系统要求：linuxcentos6.5及以上版本64bit（或win2008R2及以上版本64bit）。此致敬礼！”2016年4月18，大百科公司田野回复英捷特公司王桂超，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“需要提供的硬件为什么和以前要求的不一样？有依据吗？”。2016年4月19日，英捷特公司王桂超回复大百科公司田野、任其忻，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“以前提到的是推荐配置，由于系统经过不停的测试和调优，为了使系统在更理想的状态下运行，使咱们业务更快速准确的执行，建议使用我们现在给出的配置，同时这也是英国总公司2016年新发布的要求。”。2016年4月19日，大百科公司田野回复英捷特公司王桂超，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“你们有个总体的系统架构吗？”。2016年4月19日，英捷特公司王桂超回复大百科公司田野，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“我们的系统架构很简单，有一个web服务器和一个数据库服务器就可以了，其中数据库服务器要求物理机，web服务器可使用虚拟机。其中热备是可选项。Ps:系统架构见附件”。2016年4月19日，大百科公司田野回复英捷特公司王桂超，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“给我一个正式文件。画个图，你给我的邮件中没有附件。”。2016年4月19日，英捷特公司王桂超给大百科公司田野发送邮件，邮件正文为：“以文件形式发送，附件为word。请查收”。2016年4月19日，英捷特公司马京超给大百科公司田野发送主题为“项目初验需要准备文档确认”的邮件，邮件正文为：“田总：真对本次初验我司需要准备文档，请田总给予确认。1.需求规格说明书2.需求规格确认单3.详细设计4.测试用例5.测试报告6.性能测试报告。7.用户手册8.上线确认单9.部署手册”。2016年4月19日，大百科公司田野回复英捷特公司马京超，邮件正文为：“附件是集团验收要求”。该邮件附件为《验收参考》。2016年4月20日，大百科公司田野给英捷特公司王桂超发送邮件，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪。邮件正文为：“你们什么时候要服务器？如果真的要，赶快写一个正式的报告，你们谁现在负责这个项目？请他签个字。我好向领导请示。”。2016年5月9日，大百科公司田野回复英捷特公司“大百科周报20160509”，并抄送刘航、康宁临、程瑞雪、王博。发给英捷特王桂超邮件正文为：“我们可以提供一台裸机，你们过来时可装centos”。2016年5月11日英捷特公司王桂超给英捷特公司程瑞雪发送邮件，邮件正文为：“2016年5月11日星期三下午去大百科安装系统。参与人王博叶帅一马京超王桂超”2016年5月12日，英捷特公司王桂超给大百科公司任其忻和田野发送主题为“系统安装通知”的邮件，并抄送刘航、马京超、康宁临、程瑞雪、赵运达、王博。邮件正文为：“老师好：我司研发的大百科业管管理系统已于昨天（20160511）安装在贵出版社提供的服务器上并已经可以正常使用。链接的地址为拼音全拼和密码123456进行登录查看。如登录有提示“没有隶属角色”的问题，请参照附件进行操作。即可正常登录”。该邮件附件为《大百科登录账户设置权限》。2016年5月12日，英捷特公司王桂超给大百科公司任其忻发送主题为“大百科权限列表”的邮件，邮件的正文为：“此为大百科业务管理系统权限列表”该邮件附件为《大百科权限列表》。2016年5月18日，英捷特公司王桂超回复大百科公司田野和任其忻邮件，并抄送刘航、马京超、康宁临、程瑞雪、赵运达、王博。邮件正文为：“老师您好由于web服务器tomcat依赖javaenviroment，需要对java内核存储进行优化调优，才能更好地运行。所以出现了宕机的问题。本次引起的主要原因是java虚拟机内存分配有问题。本次已经调整，现在服务器已经启动”2016年4月11日，英捷特公司康宁临给大百科公司法务张若恺发送了主题为：《中国大百科》第三版管理信息化项目软件开发补充合同v1.0的邮件，邮件正文为：“张老师请您审阅附件，如有任何问题请您随时指示，谢谢您”，该邮件有2个附件，一个附件是《中国大百科》第三版管理信息化项目软件开发补充合同v1.0，另一个附件为大百科初验承诺函。2016年4月14日，英捷特公司康宁临给大百科公司任其忻（601292312@qq.com）发送了相同内容的邮件，邮件正文为：“任主任请查收附件，如有问题请您随时指示，谢谢您”，该邮件有2个附件，一个附件是《中国大百科》第三版管理信息化项目软件开发补充合同v1.0，另一个附件为大百科初验承诺函。上述两个邮件均未得到大百科公司的回复。大百科公司对邮件的真实性予以认可，但不认可英捷特公司的证明目的。2016年8月2日北京天驰君泰律师事务所受大百科公司委托向英捷特公司出具律师函，要求英捷特公司收到该函之日起3个工作日内，与大百科公司联系为大百科公司出具相当于合同总价款70%的《银行履约保函》。2019年8月5日大百科公司向本院提交申请，申请对英捷特公司提交的软件是否满足招投标文件要求进行鉴定。在本院的组织下，双方共同选定工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所为鉴定机构。2019年11月7日工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所接受委托，并于2019年11月13日向大百科公司寄出《司法鉴定缴费通知单》，要求大百科公司在收到《司法鉴定缴费通知单》后的10个工作日缴费。截止到2019年11月28日，工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所仍未收到缴费。根据《司法鉴定程序通则》第二十九条，工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所向本院出具《终止鉴定通知书》。上述事实，有经双方当事人质证的合同、付款凭证、《银行履约保函》、双方往来邮件公证书、《终止鉴定通知书》等相关证据及双方当事人的陈述在案佐证。本院认为：涉案合同系双方真实意思表示，且内容未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，大百科公司以合同签订后，被告向原告提供的《银行履约保函》有效期仅至2015年12月15日，在保函到期后，被告并未依约继续向原告提供履约保函为由要求解除合同。2014年12月15日，大百科公司与乙方英捷特公司签订合同，合同第3条交付约定：3.1乙方应按下述进度计划交付合同软件：乙方应在合同签订后6个月内提交一个供甲方试运行的原型系统，即实现《技术规范》中所约定业务功能的表单流转，不包括真实数据测试、易用性、页面设计等结果；合同签订后，12个月内按照合同约定向甲方交付软件，并完成安装、调试等全部工作。合同8.2.2约定：甲方按照下述进度向乙方支付合同价款；经双方协商一致，甲方在合同生效后5个工作日内，将合同总价款一次性支付给乙方，由乙方出具相当于合同总价款70%的《银行履约保函》，在初验后由甲方出具初验完毕确认书，将保函金额减至合同总价款的50%，在终验后甲方出具终验完毕确认书，将保函金额减至合同总价款的10%。根据合同约定及已查明的事实，英捷特公司根据合同要求已经履行了向大百科公司出具相当于合同总价款70%的《银行履约保函》，且该函保证期间涵盖整个合同约定的履行期间，已尽到合同约定的义务，至于合同延期后是否再次出具保函的问题，合同并未约定，且双方也未达成一致意见。保函的功能是保证合同的履行，保函的出具须以双方签订的合同为基础，在本案合同到期后，双方应及时协商补订新合同以便向银行申请新的保函。从英捷特公司发给大百科公司的邮件看，英捷特公司要求大百科公司签订补充合同，而大百科公司对未予理会，虽大百科公司对邮件的证明目的不予认可，但未提供反证，现大百科公司以英捷特公司并未依约继续向其提供履约保函为由要求解除合同，缺乏事实和法律依据，对此本院不予支持。当事人应对自己提出的主张提供充分证据予以证明，其未提交或者提交的证据不足以证明其主张的，应当承担相应不利的法律后果。本案中，大百科公司认为英捷特公司未能依约交付合同软件已经构成根本违约，致使合同目的不能实现，要求解除合同、英捷特公司向大百科公司返还已支付的合同价款及违约金等。英捷特公司为证实其已完成合同软件开发并交付合同软件，其向本院提交了经公证的邮件：“大百科ERP需求报告”的邮件、“大百科项目“系统”演示”的邮件、“大百科项目“系统”演示会议纪要”的邮件、“项目初验需要准备文档确认”的邮件、“附件是集团验收要求”。的邮件、“系统安装通知”的邮件、“大百科权限列表”的邮件、“出现了宕机的问题及调整”的邮件。虽大百科公司对邮件的真实性认可，证明目的不予认可，但未提供反证，故本院根据邮件主题、内容所指向的证明目的予以确认。根据邮件主题、内容，本院对英捷特公司主张已依约交付合同软件的事实予以确认。关于英捷特公司交付合同软件是否符合标准的问题，根据在案双方邮件显示，大百科公司从未对英捷特公司交付的合同软件存在不符合标准的问题提出过质疑，也未就英捷特公司交付的合同软件存在不符合标准的问题提交证据予以证实，故本院对大百科公司关于英捷特公司交付的合同软件存在不符合标准的主张，不予支持。另外，关于英捷特公司交付合同软件存在迟延及涉及财务软件的问题。本院认为，软件开发运行需要委托方和开发方相互配合方能进行，从双方往来邮件看，导致交付合同软件存在迟延的主要因素系大百科公司未能及时确认回复英捷特公司的工作邮件，致使英捷特公司无法及时开展下一步工作。另，大百科公司也从未对英捷特公司交付的合同软件存在迟延问题提出过质疑。关于财务软件，大百科公司主张应由英捷特公司自身开发完成的问题。本院认为，根据在案证据，首先，《中国大百科》第三版管理信息化项目需求规格说明书中，经大百科公司签字确认的项目只有：编务管理子系统、出版管理子系统、发行、仓储管理子系统，并不包含财务系统项目。其次，英捷特公司为了响应大百科公司招标文件中关于财务功能部分，英捷特公司在投标文件中明确将使用用友NC的集团财务管理软件模块，且英捷特公司在与大百科公司签订合同后，既与用友软件股份有限公司签订了产品销售合同并支付了部分货款。故，本院对大百科公司关于财务软件应由英捷特公司开发的主张，亦不予支持。综上所述，从英捷特公司向本院提交的证据可以证明，英捷特公司已交付合同软件。大百科公司虽对英捷特公司已交付合同软件的系列证据予以否认，但大百科公司并未提供相关证据予以反驳，应当承担相应不利的法律后果，故大百科公司主张英捷特公司未给其提供符合同约定的软件，英捷特公司已严重违约，以致合同目的无法实现，要求解除合同，返还已支付合同价款、支付延期履行违约金、赔偿其律师费的主张，既不符合合同约定，亦缺乏事实和法律依据，对此，本院不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款之规定，本院判决如下：驳回中国大百科全书出版社有限公司的全部诉讼请求。案件受理费42974元，由原告中国大百科全书出版社有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  章坚强审 判 员  吴雪伟人民陪审员  丁 敏二〇一九年十二月二十五日法官 助理  常 丹书 记 员  许辛敏