北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0108民初33012号原告(反诉被告)：北京印象琥珀文化创意有限公司，住所地北京市房山区青龙湖镇坨里村村委会东350米。法定代表人：苏明华，总经理。委托诉讼代理人：刘雅琴，北京华沛德权律师事务所律师。被告（反诉原告）：如皋市天元服饰印业有限公司，住所地江苏省如皋市如城镇工业园兴园路9号。法定代表人：邱德强，执行董事。委托诉讼代理人：缪一强，江苏如一律师事务所律师。原告北京印象琥珀文化创意有限公司（以下简称印象琥珀公司）与被告如皋市天元服饰印业有限公司（以下简称如皋天元公司）及如皋天元公司反诉印象琥珀公司买卖合同纠纷二案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告印象琥珀公司的委托诉讼代理人刘雅琴、被告如皋天元公司的委托诉讼代理人缪一强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。印象琥珀公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1、解除印象琥珀公司与如皋天元公司之间签订的合同；2、如皋天元公司返还双倍定金40万元；3、如皋天元公司退回已支付的设备采购款650000元；4、如皋天元公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：印象琥珀公司与如皋天元公司于2015年11月2日签订《机械设备采购合同》，约定付款方式为合同签订后的7个工作日内，印象琥珀公司向如皋天元公司指定的账号预付定金款30%，即30万元。第八条规定的设备未按照合同之约通过甲方验收合格，每延迟一天向甲方支付合同总额0.1%违约金，超过30天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项。2016年1月3日合同标的物到达印象琥珀公司指定交货地点，但未按印象琥珀公司所提出对设备的外观涂装色彩等变更要求进行变更，遂印象琥珀公司并未进行验收。2016年7月16日，印象琥珀公司与如皋天元公司就编号xxx《机械设备采购合同》中20头椭圆印花机设备外观涂装色彩变更等未决事宜签订《补充协议》，协议约定：如皋天元公司同意按照印象琥珀公司提供的设备外观及涂装色彩方案对甲方现有的椭圆印花机（产品型号：TYSL20-72）进行改进，且费用全部由乙方承担。设备改进约需十天，印象琥珀公司应在相应的时间内给予安排并提供必要的协助。协议中还明确规定了设备外观改进内容、改进期限六个月，主合同剩余款项付款日期。印象琥珀公司按主合同及补充协议约定在2015年11月2日支付了设备采购定金（全款30%）300000元整，2015年12月30日支付设备采购款（全款30%）300000元，2016年2月24日支付台板设备采购款41292元，2016年7月29日支付（全款25%）250000元。印象琥珀公司共计支付891292元。印象琥珀公司与如皋天元公司签订《补充协议》后，印象琥珀公司于2016年10月19日通过邮件将20头椭圆印花机改造图发给如皋天元公司，但如皋天元公司一直未回复也未履行《补充协议》相关内容，导致印花机因无密码无法使用，由此给印象琥珀公司带来了巨大的损失。故印象琥珀公司诉至法院。如皋天元公司答辩称，印象琥珀公司要求解除合同理由不能成立，如皋天元公司向印象琥珀公司交付设备，按照合同约定是由印象琥珀公司到如皋天元公司工厂验收之后才运到北京安装，对于外观设计是由于印象琥珀公司设计方案提交过晚，来不及处理。对此印象琥珀公司是认可的，才运到北京进行安装的，之后签订补充协议，如皋天元公司同意承担支付本金的费用，但是约定是印象琥珀公司联系厂家，但是印象琥珀公司也没有联系厂家。外观颜色不影响使用功能。印象琥珀公司要求三倍返还定金及退回设备款不能成立。如皋天元公司一并提起反诉，要求印象琥珀公司给付尚欠的设备货款15万元并承担逾期利息损失（自2017年6月7日起至实际履行之日止，以15万元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率为标准计算）。其中有一个41292元不是涉案合同项下，是印象琥珀公司向如皋天元公司购买的其他零部件。针对如皋天元公司的反诉，印象琥珀公司答辩称，不同意如皋天元公司提出的反诉请求，按照双方签订的补充协议约定，应该在协议签订后，并且是在如皋天元公司完成设备改进，并在印象琥珀公司验收合格后三十日内支付尾款，但是验收一直没有合格。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织了质证，对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷作证。对事实认定如下：2015年印象琥珀公司（甲方、买方）与如皋天元公司（乙方）签订了一份《机械设备采购合同》，约定购买的设备为椭圆形印花机1台，金额100万元，并约定了具体的规格，交货时间：甲乙双方商定，自收到定金之日起50天发货（如甲方提出对设备的外观涂装色彩等变更要求，必须在签订合同后15日内提出书面要求，否则交货期顺延），运费由乙方承担，乙方派人安装该设备，安装人员的食宿由甲方承担；本合同项下的机械设备的质保期为1年；出厂前的检验和验收，乙方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验，乙方承担机械设备在经过甲方验收前已存在的缺陷的全部责任；机械设备到达甲方后的验收：自收到乙方设备并安装调试完毕之日起10个工作日内，甲方完成机器的全部验收工作，若甲方不能在规定时间内组织验收，将视同验收合格；合同签订后的7个工作日内，甲方向乙方支付定金30万元，乙方设备制造完成后，通知甲方派技术人员到乙方工厂交接验收，验收合格后的10个工作日内，甲方向乙方支付30万元，，机械设备在乙方全面配合甲方进行安装调试及必要的培训，并经甲方验收合格后的30个工作日内，甲方向乙方支付尾款40万元；合同还约定了违约责任等事项。2015年12月6日，印象琥珀公司通过xxx@qq.com向如皋天元公司邮箱xxx@qq.com发送电子邮件，记载：“现将印花机外观优化设计方案发给您。请您尽快与邱总商议。”邮件的附件为设计的图片。2015年12月31日，如皋天元公司向印象琥珀公司发送了涉案的椭圆印花机及配件。2016年1月4日，印象琥珀公司的法定代表人苏明华签署了《安装质量验收报告》，记载“印花机外观未按约定外观呈现，印花机运行仅试机运行平稳，后续观察反馈，自2016年1月2日机器到厂至2016年1月12日安装完成，试机验收，仍有吸毛机和压烫机未到货。”2015年11月2日支付了设备采购定金300000元整，2015年12月30日支付设备采购款300000元，2016年2月24日支付台板设备采购款41292元，2016年7月29日支付250000元。庭审中，如皋天元公司称41292元不是支付的椭圆印花机的费用，但其并未提交证据予以佐证，印象琥珀公司称该41292元不再本案主张。2016年7月16日，印象琥珀公司（甲方、买方）与如皋天元公司（乙方、买方）签订了一份《补充协议》，约定，乙方同意按照甲方提供的设备外观及涂装色彩方案对甲方现有的椭圆印花机进行改进，且费用全部由乙方承担，设备改进约需十天，甲方应在相应的时间内给予安排并提供必要的协助；设备外观改进内容：1、印头操作面板部分，按甲方设计外观及色彩改进，但存在安装螺钉外露，整机所有罩壳及罩壳部分外形不变，机架喷塑颜色不变，罩壳按甲方指定色彩重新喷漆，甲方配合在京联系喷漆厂家施工并负责确认颜色；改进期限为：自本协议签订之日起六个月内完成；自本协议签订之日起5个工作日内，甲方向乙方支付主合同全款的25%即25万元，同时乙方向甲方提供一年开机密码，甲方在乙方完成所有设备改进，经由甲方验收合格后的30个工作日内，向乙方支付15%的尾款，即15万元，同时乙方向甲方提供永久开机密码。协议还约定了其他事项。2016年10月19日，印象琥珀公司通过xxx.com向如皋天元公司xxx.cn发送邮件，记载“关于20头椭圆印花机改造的图纸请查收附件。还请转呈邱总和负责改造的刘总。”附件为改造图的方案。因如皋天元公司交付的使用密码，涉案的椭圆印花机在2016年1月20日被强制停机。如皋天元公司称其在2016年1月30日前通过电话向印象琥珀公司交付了一年的开机密码，但印象琥珀公司不予认可，如皋天元公司也没有提交证据予以佐证。2016年7月29日，如皋天元公司向印象琥珀公司交付了一年的开机密码，印象琥珀公司使用至2017年7月。此后如皋天元公司以未付货款为由，未再交付过开机密码。庭审中，双方确认涉案的椭圆印花机外观及涂装颜色没有进行改进。以上事实有合同、补充协议、银行凭证、相关邮件、单据及微信记录等证据及庭审笔录在案佐证本院认为，印象琥珀公司与如皋天元公司签订的《机械设备采购合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。各方应当严格遵守各自的义务。现如皋天元公司已经交付了椭圆印花机及部分配件，印象琥珀公司付款85万元。因如皋天元公司未履行《补充协议》的义务，未对印花机外观及涂装进行改进，导致印象琥珀公司未支付剩余货款15万元，如皋天元公司以未付货款15万元为由拒绝交付开机密码，导致椭圆印花机无法使用。据此逻辑，本院认为，椭圆印花机无法使用系由于如皋天元公司未履行《补充协议》的义务所致，该违约行为导致椭圆印花机无法使用，致使合同根本目的无法实现，故印象琥珀公司据此主张解除合同，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，印象琥珀公司应当将椭圆印花机退还，如皋天元公司应当向印象琥珀公司退款。关于退款的金额，本院认为，因为印象琥珀公司已经使用了一年多，如皋天元公司可以在退还的款项中扣除该部分损失，故根据公平原则，本院酌定扣除10万元，如皋天元公司将剩余的75万元退还印象琥珀公司。印象琥珀公司主张的其他诉讼请求于法无据，本院不予支持。如皋天元公司提出的反诉请求，因其违约在先，故本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除北京印象琥珀文化创意有限公司与如皋市天元服饰印业有限公司签订的《机械设备采购合同》；二、北京印象琥珀文化创意有限公司于本判决生效之日起十日内将《机械设备采购合同》项下的椭圆印花机退还如皋市天元服饰印业有限公司；三、如皋市天元服饰印业有限公司于本判决生效之日起十日内向北京印象琥珀文化创意有限公司退还货款750000元；四、驳回北京印象琥珀文化创意有限公司的其他诉讼请求；五、驳回如皋市天元服饰印业有限公司的全部反诉请求。如果如皋市天元服饰印业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7761元，由如皋市天元服饰印业有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳，反诉案件受理费3300元（由如皋市天元服饰印业有限公司负担，已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，并按不服部分交纳上诉案件受理费（按照普通程序计算），上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  高增播人民陪审员  巩煜龙人民陪审员  王 谦二〇一九年十二月二十六日书 记 员  方天雯