宁波市海曙区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0203民初12605号 原告（反诉被告）：朱某，男，1963年6月29日出生，汉族，住宁波市海曙区。 被告（反诉原告）：宁波市海曙洞桥汇峰机械厂。统一社会信用代码92330203MA284QGY01。住所地：宁波市海曙区洞桥镇上水矸村四自公路旁。 经营者：顾健峰，男，1969年3月17日出生，汉族，住宁波市海曙区。 原告朱某与被告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂合同纠纷一案，于2019年10月14日诉至本院，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序独任审理。被告在法定期限内向本院提起反诉，本院经审查后，决定本诉与反诉合并审理。本案于2019年12月10日公开开庭进行了审理。原告朱某、被告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂的经营者顾健峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告本诉部分向本院提出诉讼请求：1、被告返还原告支付的定金30000元；2、被告支付自2019年9月1日起按照月息2%计算至款项付清日止的利息。审理中，原告自愿放弃第2项诉讼请求，其他不变。事实和理由：2017年2月5日原被告签订《自动设备开发合同》，原告委托被告定制机器设备，原告向被告预付了定金30000元。后被告未按约完成。2019年6月14日，原告起诉要求被告归还定金30000元，后双方在法院达成和解协议，约定被告应于2019年8月15日前向原告交付机器设备，如被告逾期履行交付义务，或交付设备不符合合同约定等，被告应无条件退还原告定金30000元。交付期限届满后，原告同意被告提出的受台风影响延期10天，后原告又同意被告提出的延期3天，但之后被告仍未交付机器设备，故原告起诉至法院。 被告答辩称：双方于2017年2月5日签订合同，原告委托被告定做机器设备，机器设备制作完成后有点小问题，原告就不要了。后被告与原告达成和解协议，目前机器设备已经做好，定金不同意退还。 反诉原告反诉部分提出诉讼请求：反诉被告支付反诉原告定制机器设备余款人民币40000元。事实和理由：双方于2017年2月5日签订自动设备开发合同，总价款70000元，反诉被告支付了定金30000元。反诉原告按合同完成设备后因反诉被告对设备使用专用倒角刀具不满意，双方引发纠纷。2019年7月15日，双方经法院调解达成和解协议，现反诉原告已经如实履行协议，新造了一台设备。因定制该设备非同常规通用机械，设备在调试运行中双方必须协调配合直至符合要求，因反诉被告拒不配合，从而造成反诉原告经济损失。故反诉原告提起反诉。 反诉被告答辩称：反诉原告称其已按照2017年2月5日签订的自动设备开发合同完成设备不属实。之后经法院调解双方达成和解协议，反诉原告应当在2019年8月15日前交付合同项下的设备，后反诉原告要求延期10天，反诉被告同意，交付日期变更为2019年8月25日。但之后反诉原告仍未完工，并不存在其所称的机器设备已完成反诉被告不提货的事实。反诉原告称反诉被告不配合调试不属实，反诉原告从未通知反诉被告前去调试。综上，反诉被告不同意支付余款40000元。 本院认定事实如下：原告系原宁波市鄞州章水金惠五金厂的投资人。2017年2月5日，原宁波市鄞州章水金惠五金厂（乙方）与宁波市鄞州洞桥汇峰机械厂（甲方）签订《自动设备开发合同》一份，约定乙方委托甲方开发定制自动异形螺母攻牙专用设备，总价人民币70000元（含税），预付定金50%，其余款项于产品验收合格后一次性付清，甲方须在2017年4月6日前完成并试样，等。合同签订后，原宁波市鄞州章水金惠五金厂于2017年2月10日向宁波市鄞州洞桥汇峰机械厂支付了定金30000元。2017年3月6日，宁波市鄞州洞桥汇峰机械厂更名为被告。2017年9月19日，原宁波市鄞州章水金惠五金厂更名为宁波市海曙章水金惠五金厂。2018年9月3日，宁波市海曙章水金惠五金厂注销登记。2019年6月14日，原告起诉被告至本院，要求被告退还自动设备开发合同中原告预付的定金30000元。审理中，双方于2019年7月15日达成和解，并签订《和解协议》一份，约定被告于2019年8月15日前向原告交付合同项下自动异形螺母攻牙专用设备，协议中对于交付设备的质量标准等进行了详细约定，协议还约定，如被告存在逾期履行交付义务，或交付设备不符合合同约定、检验标准等，于交货期限届满后仍未消除的，应无条件返还原告合同定金30000元，等。之后，约定的交付期限届满，被告提出因受台风影响等原因两次要求延期，原告同意延期至2019年8月28日。2019年8月29日，被告经营者顾健峰发微信给原告的女婿宣立文，顾健峰说“机器好了有空过来看一下，四轴控制各工位都设有日本千分尺微调（产品左右和上下移动）”，宣立文回复“可以做了吗”，顾健峰回复“明天送料装置步进回退程序修改一下好了（回退旋转角度都分2段运行避免撞刀），这次设计绝对先进可保证每道工序尺寸要求（共5工位其中4个工位可双向单独调节”、“上次台风厂里进水1米左右机器都泡水，损失惨重25号前几天我父亲又住院，来来回回很头痛病情很严重，延迟几天请原谅！”。 审理中，承办法官于2019年11月7日与原告及被告经营者顾健峰一同前往被告厂房查验涉案机器设备，经现场演示，涉案机器设备已基本完成配置，但尚不能进行生产加工。 以上事实由原告提供的《自动设备开发合同》、和解协议、银行转账凭证、视频、微信聊天记录，被告提供的微信聊天记录、照片以及原、被告庭审陈述予以证明。 本院认为，本案的主要争议焦点为被告是否已经按照合同及和解协议约定完成机器设备的生产制作。被告认为，机器设备已经制作好，只需要再进行调试一下，就可以进行生产加工，但因原告不配合调试，所以尚不能生产加工。原告认为，被告只是完成了机器设备的组装，尚不能进行生产加工，被告从未通知原告进行调试，故被告并没有按照约定完成涉案机器设备的生产制作，被告违约。本院认为，经本院现场查验，涉案机器设备虽已基本完成装配，但是尚不能进行生产加工。被告提出系因原告不配合调试，导致机器设备尚不能正常使用。对此，原告否认，被告亦未向本院提供相应证据证明其已通知原告前来调试而原告拒不配合，故对被告提出的抗辩，本院不予采信。目前该机器设备尚不能正常生产加工使用，不符合双方和解协议中约定的质量标准和要求，被告违反了协议约定，应当返还原告支付的定金30000元。审理中，原告明确表示，因被告违约，未能如期交付符合双方约定质量标准的机器设备，双方签订的合同目的已无法实现，故主张双方签订的自动设备开发合同予以解除。对此，本院经审查，予以确认。对反诉原告提出的要求反诉被告支付余款40000元的主张，本院不予支持。综上，原告的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。反诉原告的反诉请求，无事实根据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂于本判决生效之日起五日内返还原告朱某支付的合同定金30000元； 二、驳回反诉原告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂的反诉请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 本诉案件受理费550元，减半收取275元，由被告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂负担；反诉案件受理费400元，由反诉原告宁波市海曙洞桥汇峰机械厂负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。 审 判 员  张 丽 二〇一九年十二月二十七日 代书记员  俞健亚 本案引用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 -7-