北京知识产权法院民 事 判 决 书（2018）京73民初422号原告：北京云族佳科技有限公司，住所地北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦11层1102。法定代表人：王鹏。委托诉讼代理人：何泽华，北京市广盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：方艳，女，汉族，1991年2月24日出生，住湖南省临湘市，北京云族佳科技有限公司员工。被告：四川笃行致信科技有限公司，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元18楼1802号。法定代表人：刘磊。北京云族佳科技有限公司(简称云族佳公司)与四川笃行致信科技有限公司（简称笃行公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院立案受理后，于2019年8月27日依法组成合议庭对本案进行了审理，原告云族佳公司的委托诉讼代理人何泽华到庭参加了诉讼。被告经本院依法传唤，无正当理由未到庭，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。云族佳公司向本院提出诉讼请求：1、确认原被告签订的《技术开发合同》于2018年1月23日解除；2、被告返还原告支付的开发设计费用96000元；3、被告支付违约金28800元；4、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年8月3日，原被告双方签订了技术开发合同（合同编号为KJG-1707001）。该合同约定，甲方（原告）转委托乙方（被告）开发KJG-1707001项目（以下简称：委托作品）的设计及程序开发工作。其中一（二）、乙方应于2017年10月31日前完成委托作品的设计及开发工作，在乙方开发期间每天需把（android/iphone/web&wechat/server）端真机源代码、开源组件及数据库上传至甲方svn服务器。六（二）、乙方应保证按照本合同规定进度交付委托作品，若逾期交付，每延迟一天甲方可向乙方收取项目合同金1%作为违约金，若逾期交付达15日，甲方有权解除本合同，乙方需全部返还甲方已支付的款项并承担违约责任。六（三）、乙方开发期间，若没有按照第一条第二款来执行，将视为违约，每拖延一天甲方就可以向乙方收取项目合同1%作为违约金。八、如争议无法通过双方之间的协商或调解予以解决，则双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院管辖。签订合同后，原告依约向被告支付了第一笔开发费用96000元整，但被告无正当理由延迟交付委托作品至今。2018年1月18日，原告依据合同约定向被告发出了《合同解除函》解除与被告之间技术开发合同，并要求被告返还开发费用支付违约金，但被告未回复，亦未返还开发费用支付违约金，为了保障原告合法权益，故诉至贵院，望判如所请。笃行公司未陈述答辩意见。本院经审理查明：事实一：2017年8月3日，甲方云族佳公司与乙方笃行公司签订《技术开发合同》，合同期限为2017年7月3日至2018年10月31日。合同约定，甲方委托乙方开发的项目为：KJG-1707001（简称委托作品）。合同第一条约定了委托制作周期及验收、质保，1.2约定，乙方应在2017年10月31日之前完成委托作品的设计及开发工作，在乙方开发期间，每天需把（android/iphone/web&wechat/server）端真机源代码、开源组件及数据库上传至甲方svn服务器。合同第三条约定了费用及支付方式，3.1约定，本合同金额总计：人民币（含税价大写）32万元。3.2约定了付款方式，3.2.1约定，甲方在收到乙方提交的UEUI后，并通过最终用户确认并付款之日起10个工作日内向乙方支付开发总费用的30%，即人民币96000元；3.2.2约定，甲方在收到乙方提交的ALPHA版，并通过最终用户确认之日起10个工作日内向乙方支付开发总费用的20%，即人民币64000元；3.2.3约定，甲方在收到乙方提交的MASTER版并交付全部源代码及项目文档资料，并通过最终用户验收确认后的10个工作日内支付给乙方开发总费用的40%，即人民币128000元；3.2.4约定，甲方在收到最终用户签署的委托项目终验收单且项目质保期经过3个月后的10个工作日内支付给乙方开发总费用的10%，即人民币32000元……合同第六条约定了违约责任，6.2约定，乙方应保证按照本合同规定的进度交付委托作品，若逾期交付，每拖延一天甲方可向乙方收取项目合同额的1%为违约金，若逾期交付达到15日或乙方所交付的委托作品在质保期期间出现本合同所指A、B类BUG中的任意一种BUG，甲方有权解除本合同，乙方需全额返还甲方已支付款项并且还需承担违约责任……6.3约定，乙方开发期间，若没有按照第一条（第二）款来执行，将视为违约，每拖延一天甲方可向乙方收取项目合同额的1%作为违约金。上述事实有云族佳公司提交的《技术开发合同》佐证。事实二：云族佳公司于2017年9月30日通过中国工商银行网上银行向笃行公司支付了第一笔设计开发费用96000元，网上银行电子回单的摘要为KJG-1707001HI股首款。庭审中，云族佳公司称，该96000元的支付对应的是合同3.2.1的约定，即云族佳公司已经收到笃行公司交付的UEUI版并通过最终用户的确认。上述事实有中国工商银行的付款凭证和原告当庭陈述佐证。事实三：2018年1月18日，云族佳公司通过邮寄方式向笃行公司发送了《合同解除函》，函件显示：……依照双方签署的合同及法律规定解除与贵公司之间的《技术开发合同》，请贵公司接函后7日内退还我公司已支付的全部款项人民币玖万陆仟元，并按照合同约定支付我公司违约金……云族佳公司提交的邮寄回单显示，该函件于2018年1月23日由他人签收。庭审中，云族佳公司称，笃行公司已签收该函件，签收地址为既往合同约定的地址，但笃行公司未就函件做出任何回应。上述事实有云族佳公司提交的《合同解除函》、邮寄回单及原告当庭陈述佐证。因被告笃行公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为其放弃了举证、质证的权利。本院对以上事实予以采信。本院认为，本案的争议焦点为：一、云族佳公司与笃行公司签订的《技术开发合同》（简称涉案合同）是否应当解除；二、合同解除的后果及违约责任的承担。一、关于云族佳公司与笃行公司签订的涉案合同是否应当解除庭审中，云族佳公司称，根据涉案合同的约定，笃行公司履行合同义务的最终期限应为2017年10月31日，因此，委托作品逾期交付的起算期为2017年11月1日。根据云族佳公司提交的中国工商银行的付款凭证显示，云族佳公司已于2017年9月30日向笃行公司支付了第一阶段UEUI的设计开发费用96000元，笃行公司提供的UEUI阶段的开发已经得到最终用户确认。但直至庭审时，合同约定的第二阶段ALPHA版和第三阶段MASTER版，笃行公司均未向云族佳公司提交。笃行公司的涉案行为已经构成了逾期交付，因此，云族佳公司主张涉案合同自笃行公司收到其《合同解除函》之日即2018年1月23日解除《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十三条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”合同法第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”涉案合同第一条约定了委托制作周期及验收、质保，1.2约定，乙方应在2017年10月31日之前完成委托作品的设计及开发工作，在乙方开发期间，每天需把（android/iphone/web&wechat/server）端真机源代码、开源组件及数据库上传至甲方svn服务器。3.2.1约定，甲方在收到乙方提交的UEUI后，并通过最终用户确认并付款之日起10个工作日内向乙方支付开发总费用的30%，即人民币96000元；3.2.2约定，甲方在收到乙方提交的ALPHA版，并通过最终用户确认之日起10个工作日内向乙方支付开发总费用的20%，即人民币64000元；3.2.3约定，甲方在收到乙方提交的MASTER版并交付全部源代码及项目文档资料，并通过最终用户验收确认后的10个工作日内支付给乙方开发总费用的40%，即人民币128000元；3.2.4约定，甲方在收到最终用户签署的委托项目终验收单且项目质保期经过3个月后的10个工作日内支付乙方开发总费用的10%，即人民币32000元。涉案合同第六条约定了违约责任，6.2约定，乙方应保证按照本合同规定的进度交付委托作品，若逾期交付，每拖延一天甲方可向乙方收取项目合同额的1%为违约金，若逾期交付达到15日或乙方所交付的委托作品在质保期期间出现本合同所指A、B类BUG中的任意一种BUG，甲方有权解除本合同，乙方需全额返还甲方已支付款项并且还需承担违约责任。对此，本院认为，根据涉案合同6.2条的约定，若逾期交付达到15日，甲方即云族佳公司有权解除合同。本案中，直至庭审时，笃行公司亦未向云族佳公司提交合同约定的第二阶段ALPHA版和第三阶段MASTER版全部源代码及项目文档资料，笃行公司的涉案行为已构成涉案合同约定的逾期交付达到15日的情形。因此，云族佳公司有权解除涉案合同。根据合同法第九十六条的规定，主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。云族佳公司提交的《合同解除函》和邮寄回单显示，本案合同解除的通知于2018年1月23日到达笃行公司。据此，本院确认云族佳公司与笃行公司签订的《技术开发合同》于2018年1月23日解除。云族佳公司的主张具有事实及法律依据，本院予以支持。二、关于合同解除的后果及违约责任的承担合同法第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”6.2约定，乙方应保证按照本合同规定的进度交付委托作品，若逾期交付，每拖延一天甲方可向乙方收取项目合同额的1%为违约金，若逾期交付达到15日或乙方所交付的委托作品在质保期期间出现本合同所指A、B类BUG中的任意一种BUG，甲方有权解除本合同，乙方需全额返还甲方已支付款项并且还需承担违约责任。本案中，根据云族佳公司的陈述，笃行公司已向其提供UEUI阶段的开发并得到最终用户确认，在案证据亦显示云族佳公司已于2017年9月30日向笃行公司支付了第一阶段UEUI的设计开发费用96000元。但是，笃行公司并未按照合同约定向云族佳公司提交合同约定的第二阶段ALPHA版和第三阶段MASTER版全部源代码及项目文档资料。根据涉案合同6.2条的约定，若逾期交付达到15日，甲方即云族佳公司有权解除合同，乙方即笃行公司需全额返还已支付款项并且还需承担违约责任。据此，笃行公司未按合同约定履行合同义务，对于云族佳公司要求笃行公司返还开发设计费用96000元的主张，本院予以支持。合同法第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”本案中，笃行公司应对其违反合同约定，迟延履行合同义务导致不能实现合同目的的行为承担违约责任。合同法第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”本案中，云族佳公司按照给付费用即96000元的30%主张笃行公司支付违约金28800元。对此，本院认为，根据涉案合同第六条关于违约金的约定并结合在案证据，对于云族佳公司的违约金请求，本院予以支持。综上，本院依据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条和第一百一十四条之规定，判决如下：一、确认原告北京云族佳科技有限公司与被告四川笃行致信科技有限公司于二零一七年八月三日签订的《技术开发合同》于二零一八年一月二十三日解除；二、被告四川笃行致信科技有限公司于本判决生效后七日内向原告北京云族佳科技有限公司返还已支付的开发设计费用96000元；三、被告四川笃行致信科技有限公司于本判决生效后七日内向原告北京云族佳科技有限公司支付违约金28800元；四、驳回原告北京云族佳科技有限公司的其他诉讼请求。案件受理费2796元，由被告四川笃行致信科技有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，双方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。审 判 长  杨 洁人民陪审员  李建蓉人民陪审员  杨淑兰二〇一九年十二月四日法官 助理  田 芬书 记 员  申明明