河南省焦作市解放区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0802民初4340号原告：焦作市龙承天艺装饰工程有限公司，住所地：焦作市山阳区丰收路山阳春天门面房13-14号。法定代表人：阮卫东。委托诉讼代理人：王晓，河南隆成律师事务所律师。委托诉讼代理人：康帅，河南隆成律师事务所实习律师。被告：焦作星凯置业有限公司，住所地：焦作市解放区解放西路星凯国际城3号楼14-19商铺。法定代表人：刘长江，执行董事。委托诉讼代理人：李长录，该公司员工。委托诉讼代理人：闫会歌，该公司员工。原告焦作市龙承天艺装饰工程有限公司（以下简称龙承天艺公司）与被告焦作星凯置业有限公司（以下简称星凯置业）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告龙承天艺公司的委托诉讼代理人王晓、康帅以及被告星凯置业的委托诉讼代理人李长录、闫会歌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告龙承天艺向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程欠款人民币34484.18元；2.判令被告按银行同期贷款利率计算支付从起诉之日起至工程欠款清偿之日的利息；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告于2018年4月23日签订了样板房装饰装修工程施工合同，被告将位于解放路××××交叉口的星凯英郡17号楼东单元二楼东户及北负一楼样板间装修工程发包给原告，原告按照其要求组织工人进行施工、装修，均在其指定的时间内保质保量完工交付，并经被告验收合格。工程完工后，被告仅向原告支付了部分工程款，余下的34484.18元迟迟未予支付，经原告多次催促未果，现被告借故逃避追债，并明确告知原告不予支付剩余款项，故原告诉至法院。被告星凯置业在庭审中辩称，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，依法不能成立，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。1.原告装修装饰工程存在质量问题和未完成的工程并未经被告验收，根据双方签订合同的约定，付款条件未成就，被告没有履行付款的义务。2018年4月23日被告与原告签订《样板房装饰装修工程施工合同》。该合同第六条第二款关于工程价款及结算的约定：“全部验收完成，付至工程决算价97%”。合同对付款有明确的约定。原告装修范围内二楼样板间厕所、厨房、客厅、细沙瓷砖未按要求进行勾缝、卫生间擅自改装门洞预留位置未恢复原状、预留灯口、插电板不对，造成后期不能安装的灯和插电板，即使安装严重影响装修效果；安装的电线线路有质量问题，导致样板间内部分房间无法正常用电，经被告多次通知原告修复，原告置之不理。综上本案中，原告仅于2018年8月6日向被告提出验收及支付申请，工程存在质量问题和未完成的工程，并未验收。付款条件未成就，被告没有履行付款的义务，并对工程存在的质量问题进行修复或者返工。2.原告未按照合同约定工期竣工，构成违约应向被告支付违约金。2018年4月23日被告与原告签订《样板房装饰装修工程施工合同》，合同第一条第五款“工期：本工程自2018年5月28日开工，于2018年6月16日上午12点前完成全部竣工验收工作。工期18天（日历天）整。”第九条第四款“由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天支付合同总价款千分之一的违约金。逾期超过三天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的作为违约金。”本案中原告在2018年8月6日向被告提出验收及支付申请，原告工程工期逾期50天，暂按工程预算总价的30%，应支付被告违约金暂定19943.56元。综上所述，根据双方签订《样板房装饰装修工程施工合同》的约定，付款条件未成就，原告的诉讼请求没有事实依据，应依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。关于原告龙承天艺公司及被告星凯置业提交的证据，经审查，本院对各证据的真实性予以确认，关于被告星凯置业提交的证据，原告对其真实性无异议，故本本院对其真实性予以确认。双方关于质证意见证明指向具体结合案情予以综合认定。本院根据当事人的举证、陈述，依据有效证据，对本案事实确认如下：2018年4月23日,原告（乙方，承包方）与被告（甲方，发包方）双方签订《样板房装饰装修工程施工合同》一份,约定被告将其开发的位于焦作市××与××西北角星凯英郡17号楼东单元二楼东户及北负一楼样板房装修工程发包给原告施工,承包方式为包工部分包料、包施工、包质量、包工期、包安全、包验收,工期为自2018年5月28日开工，于2018年6月16日上午12：00前完成全部竣工验收工作，工期计18天（日历天）整,合同价款据实结算，付款方式为吊顶完成（包工包料）支付吊顶工程款的80%，批墙完成（包工至成品）支付墙体工程款的80%,铺砖完成（包辅料、不含砖）支付铺砖工程款的80%，全部验收完成，决算审核完成，付至工程决算价97%。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天乙方支付合同总价款1‰的违约金，逾期超过三天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价30%的违约金，甲方未按合同约定时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同价款1‰违约金，延期支付7天以上，乙方有权停工。上述合同签订后,原告即组织人员进场施工。2018年8月6日,原告向被告交付《验收及支付申请》，显示原告承接被告的样板间工程已全部施工完成，隐蔽工程和工程量已在封闭和下道施工前全部让被告复核，现全部自检合格，符合验收条件，特申请被告公司验收及支付工程款。2018年9月3日，原告向被告提交《借款申请单》一份，显示：现已开始走验收手续，因工人工资和材料费需待支付一部分，向被告公司申请借款30000元用于支付工人工资和材料费用，核算工程量大概在七万五千元左右（具体工程量款额以成本核算为准）。2018年9月25日，被告向原告转款24000元。2019年1月8日，原告向被告提交《星凯国际工程付款申请单》一份，显示合同总价款66428.54元，已付工程款合计24000元，本次申请工程款40484.18元，现场主管工程师张伟杰于2018年12月11月在该申请单上签字确认“已完成合同范围，符合验收”，工程部经理马东芳于2018年12月11日在该申请单上签字确认“已施工完成，验收合格”，成本部闫军海于2019年1月3日签字确认“工程量已验收，整体满足使用要求”，成本部经理申嘉玲与2019年1月8日在该申请单上签字确认“经核算样板间17号楼东单元二楼及负一层北工程费用为66478.54元，已完成，建议予以支付结算”。2019年1月31日，被告向原告转款6000元,后被告未支付剩余款项，故形成本诉。本院认为，原、被告之间就签订的《样板房装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思的表示,内容不违反法律规定,应认定有效,双方当事人均应按照约定全面履行各自义务。原告已按约完成了位于焦作市××与××西北角星凯英郡17号楼东单元二楼东户及北负一楼样板房的装修工程,被告亦应按照合同约定及时足额支付工程款,逾期未付应承担相应的违约责任。关于被告应向原告支付工程款数额问题，因原告提交的《星凯国际工程付款申请单》及《工程量验收情况表》均有被告公司工程部、成本部工作人员的签字确认，合同总价款66478.54元，被告已分两次向原告转款30000元，故原告主张按照工程结算数额66478.54元的97%减去已经支付的30000元共计34484.18元，本院予以支持。关于原告主张的利息损失。因被告拖欠原告工程款,未及时履行付款义务,被告之行为已给原告造成实际经济损失,被告应承担赔偿逾期付款损失的责任，故逾期利息应以34484.18元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率从起诉之日起即2019年9月6日计算至实际清偿之日止。关于被告主张违约金可在明确具体诉讼请求之后另案起诉，本案不做处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条规定,判决如下：被告焦作星凯置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告焦作市龙承天艺装饰工程有限公司工程款34484.18及利息（利息以34484.18元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率从2019年9月6日起计算至实际清偿之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费406.05元，由被告焦作星凯置业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  梁学峰二〇一九年十二月六日书记员  张 欢附相关法律条文：第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。