北京市房山区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0111民初24206号原告（反诉被告）：北京华民伟业新能源技术有限责任公司，住所地北京市房山区拱辰街道政通路12号1号楼二层209室。法定代表人：杜丽华，总经理。委托诉讼代理人：苟波，北京天初律师事务所律师。被告（反诉原告）：宁夏中一天然气有限公司，住所地宁夏银川市金凤区韦司德商务中心第1-2幢13层1303号。法定代表人：李少波，执行董事。委托诉讼代理人：李一兵，男，1980年3月12日出生，汉族，该公司业务经理。委托诉讼代理人：李志宏，山西友晨律师事务所律师。原告（反诉被告）北京华民伟业新能源技术有限责任公司（以下简称华民伟业公司）与被告（反诉原告）宁夏中一天然气有限公司（以下简称中一公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）华民伟业公司的委托诉讼代理人苟波，被告（反诉原告）中一公司的委托诉讼代理人李一兵、李志宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华民伟业公司向本院提出诉讼请求：1.判令中一公司支付运输、安装、服务费300000元；2.诉讼费由中一公司承担。事实与理由：2017年5月2日，双方签订了《宁夏中一天然气有限公司设备运输、安装、服务合同》，合同约定华民伟业公司为中一公司提供安装低温储罐、汽化器整体撬、流量计、过滤器等产品，合同总价款为300000元，分60期支付，每期5000元。合同签订后，华民伟业公司积极履行合同义务，在合同履行期内完成了安装等服务内容，将所有设备安装于中一公司指定的廊坊开发区南营村庭雨酒店，现所有产品均已安装完毕并投入使用。但是，中一公司未能按照合同约定向华民伟业公司支付任何款项。经多次催告，至今仍未支付。现诉至法院。中一公司辩称：一、本案《设备运输、安装、服务合同》中约定的付款条件未满足，中一公司没有付款义务。依据《设备运输、安装、服务合同》第二条第2.2款“工程施工、调试完毕，乙方及时通知甲方，经甲方验收合格后，甲方分五年（60期）向乙方支付安装及服务费，每月￥5000元整。在安装验收合格后15天考察期内，若系统出现故障且影响用气，乙方应免费提供维修服务。乙方每月20日前给甲方开具增值税专用发票，甲方收到发票当月30日前付款”的约定，中一公司付款的前提条件其一是工程施工、调试完毕经中一公司验收合格，其二是华民伟业每月20日前中一公司开具增值税专用发票，中一公司在每月30日前付款。但实际上，华民伟业公司从未对本案所涉安装工程进行施工，中一公司也从未与华民伟业公司进行过验收，华民伟业公司至今也未向中一公司提供增值税专用发票。因此，合同约定的付款条件至今未满足。依照合同约定，中一公司没有义务向华民伟业公司付款。二、自合同签订之日起华民伟业公司根本未履行本案《设备运输、安装、服务合同》。（一）《设备运输、安装、服务合同》第一条约定的位于廊坊开发区南营村的LNG点供设备安装内容：1.LNG低温储罐（20m3）1个；2.汽化器整体撬1套；3.流量计1个；4.过滤器1个；5.控制阀1个。华民伟业公司从未进行过安装，也从未通知中一公司到现场进行验收。（二）《设备运输、安装、服务合同》第一条第1.4款约定的施工要求“乙方按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，进行整个工程的设备安装、服务和调试”，事实上双方之间根本不存在针对该工程的设计方案，更何谈安装。（三）《设备运输、安装、服务合同》第三条约定的“乙方应当在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点”。实际上，根本不存在华民伟业公司对货物进行运输、包装的行为，中一公司也从未收到华民伟业公司运输的货物。（四）在合同签订之日起至今两年半的时间里，华民伟业公司从未向中一公司提及履行合同事宜。正是因为双方签订合同后，华民伟业公司就一直未履行先合同义务，所以也一直未向中一公司提及履行合同事宜。综上，双方签订的《设备运输、安装、服务合同》根本未实际履行，请求法庭驳回华民伟业公司的全部诉讼请求。中一公司向本院提出反诉请求：1.请求判令解除双方签订的《宁夏中一天然气有限公司设备运输、安装、服务合同》；2.诉讼费由华民伟业公司负担。事实和理由：2017年5月2日，双方签订了《宁夏中一天然气有限公司运输、安装、服务合同》，合同约定由华民伟业公司向中一公司提供天然气点供设备：1.LNG低温储罐（20m3）1个；2.汽化器整体撬1套；3.流量计1个；4.过滤器1个；5.控制阀1个运输、安装、售后服务。合同签订后，华民伟业公司一直未履行合同且华民伟业公司没有燃气燃烧器具安装、维修企业资质，不具备履行合同的能力。依据《合同法》第九十四条第四项规定，华民伟业公司迟延履行合同的行为已致使合同目的不能实现，请求依法判令解除双方签订的《宁夏中一天然气有限公司设备运输、安装、服务合同》。华民伟业公司针对反诉辩称，不同意中一公司的诉讼请求。本案涉诉的运输安装服务合同已经履行完毕，不存在解除的基础。我方已经履行了该合同的全部义务。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。结合双方当事人的陈述，本院认定如下事实：2017年5月2日华民伟业公司（乙方）与中一公司（甲方）签订《宁夏中一天然气有限公司设备运输、安装、服务合同》（以下简称涉案合同），约定为实现甲方持续、稳定供气，甲乙双方就甲方设备的安装、服务相关事宜，本着诚实信用、互利互惠的原则，并结合工程实际，经过协商一致，签订如下协议：第一条，工程概况。1.1工程名称：廊坊庭宇酒店服务有限公司中一点供项目。1.2工程地点：廊坊开发区南营村。1.3工程内容：LNG点供设备安装。安装、服务费用清单：1.LNG低温储罐1个，规格为20m3；2.汽化器整体撬一套；3.流量计1个；4.过滤器1个；5.控制阀1个。1.4施工要求：乙方按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，进行整个工程的设备安装、服务和调试，以甲方检验并出具验收合格意见为结算工程款的前提。第二条，工程总价款及支付。2.1工程价款构成。2.1.1本工程安装、服务总工程款为300000元整。2.1.2以上费用包含乙方为施工采购的材料费用、吊装及运输费用、人工费用等（如甲方设计方案变更，导致所需实际材料、人工费用有较大变动的，乙方有权利要求甲方相应增加费用，甲方有权根据实际支出相应减少费用）。2.1.3乙方施工结果应当符合甲方设计方案中的基本要求和相关安全标准，工程款结算以甲方审定的设计、施工方案为标准，除甲方提出或上条规定的情形，工程款总价及设备、服务单价均不再作任何调整。2.2工程价款支付。工程施工、调试完毕，乙方及时通知甲方，经甲方验收合格后，甲方分五年（60）期向乙方支付安装及服务费，每月5000元整。在安装验收合格后15天考察期内，若系统出现故障且影响用气，乙方应免费提供维修服务。乙方每月20日前给甲方开具增值税专用发票，甲方收到发票当月30日前付款……第四条，设备的运输、安装、调试及验收。4.1甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。4.2安装由甲乙双方现场安装调试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收……第七条，施工期限。7.1本合同项下工程的施工期限为1天（包括工程的安装、调试），自2017年5月10日止，本合同签订后开始施工前3天，甲方通知乙方进场，乙方应当按照约定的期限完成安装、服务并完成工程的整体调试（以用户正常使用为准）……第九条，违约责任……9.5乙方施工完成后，甲方应当进行工程验收等工作，逾期验收的，甲方承担因此带来的一切法律后果。双方还就设备的包装及发运、其他双方协商条款、售后服务、权利义务、维修保养、争议解决、合同效力、其他条款等内容进行了约定。2017年5月2日华民伟业公司（甲方）与案外人北京华腾飞商贸有限公司（乙方）（以下简称华腾飞公司）签订《北京华民伟业新能源技术有限责任公司设备运输、安装、服务合同》，约定为实现甲方持续、稳定供气，甲乙双方就甲方设备的安装、服务相关事宜，本着诚实信用、互利互惠的原则，并结合工程实际，经过协商一致，签订如下协议：第一条，工程概况。1.1工程名称：廊坊庭宇酒店服务有限公司中一点供项目。1.2工程地点：廊坊开发区南营村。1.3工程内容：LNG点供设备安装。安装、服务费用清单：1.LNG低温储罐1个，规格为20m3；2.汽化器整体撬一套；3.流量计1个；4.过滤器1个；5.控制阀1个。1.4施工要求：乙方按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，进行整个工程的设备安装、服务和调试，以甲方检验并出具验收合格意见为结算工程款的前提。第二条，工程总价款及支付。2.1工程价款构成。2.1.1本工程运输、安装、服务总工程款为20000元整。2.1.2以上费用包含乙方为施工采购的材料费用、吊装及运输费用、人工费用等（如甲方设计方案变更，导致所需实际材料、人工费用有较大变动的，乙方有权利要求甲方相应增加费用，甲方有权根据实际支出相应减少费用）。2.1.3乙方施工结果应当符合甲方设计方案中的基本要求和相关安全标准，工程款结算以甲方审定的设计、施工方案为标准，除甲方提出或上条规定的情形，工程款总价及设备、服务单价均不再作任何调整。2.2工程价款支付。2.2.1工程施工、调试完毕，乙方及时通知甲方，经甲方验收合格后，甲方一次性支付全部工程款。在15天考察期内，若系统出现故障且影响用气，乙方应免费提供维修服务。2.2.2甲方付完全部工程款项后，乙方应及时根据甲方所付款项开具正式发票一份……第四条，设备的运输、安装、调试及验收。4.1甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确定的技术标准进行现场验收。4.2安装由甲乙双方现场安装调试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收……第七条，施工期限。7.1本合同项下工程的施工期限为1天（包括工程的安装、调试），自2017年5月10日止，本合同签订后开始施工前3天，甲方通知乙方进场，乙方应当按照约定的期限完成安装、服务并完成工程的整体调试（以用户正常使用为准）……第九条，违约责任……9.5乙方施工完成后，甲方应当进行工程验收等工作，逾期验收的，甲方承担因此带来的一切法律后果。双方还就设备的包装及发运、其他双方协商条款、售后服务、权利义务、维修保养、争议解决、合同效力、其他条款等内容进行了约定。2017年5月31日华民伟业公司向华腾飞公司支付20008元，备注为设备尾款。另查明，2017年5月2日，中一公司（甲方）与华民伟业公司（乙方）签订《宁夏中一天然气有限公司设备买卖合同》，就甲方向乙方购买低温液体（深冷）储罐设备的具体事宜进行约定，乙方向甲方提供LNG低温储罐、汽化器整体撬、流量计、过滤器、控制阀共计五项产品合计300000元。前述合同第三条约定，乙方应向甲方提供以下技术文件：1.操作使用说明书、安装使用指南、零配件手册、服务手册、维修保养说明书；2.产品的合格证、保修卡等……第四条约定，甲方验收合格并投入使用后，乙方一次性给甲方开具增值税专用发票，甲方按以下约定付款：甲方分五年（60期）向乙方支付设备款，共计￥300000元整。前18个月甲方每月支付乙方￥11666.66元；后42个月甲方每月支付乙方￥2142.85元。尾数￥0.42元和最后一期设备款一并支付乙方，甲方每月30日前付款。第六条约定，交货日期：自本合同生效之日起5天内交货……交货方式：乙方代办运输，产品及相应的工具、附件和资料交货时当面点清，有异议当面提出。本案审理中，经本院与案外人廊坊庭宇酒店服务有限公司（以下简称庭宇公司）的工作人员联系，该工作人员称涉案的设备已经安装完毕，但因设备缺乏相关手续，安装后未投入使用，后因供用气政策调整，现庭宇公司与中一公司未继续履行供用气合同。经本院询问，华民伟业公司称涉案设备安装后进行了验收，并向中一公司提供了相关的手续，并称因中一公司拒绝付款，故未开具增值税专用发票。中一公司称不清楚涉案的设备是否实际安装，也没有对涉案的设备进行过验收。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，作出判决前，当事人未能提供证据或证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。本案中，华民伟业公司与中一公司签订涉案合同，约定由华民伟业公司为中一公司提供设备安装和服务，由中一公司给付相应的价款，双方之间已形成承揽合同关系。该承揽合同关系系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。涉案合同中约定华民伟业公司在工程施工、调试完毕后应及时通知中一公司，并经中一公司验收合格后，由中一公司支付相应的款项。现华民伟业公司未提供充分证据证明涉案设备已经验收合格，现付款条件尚未成就，故对华民伟业公司要求中一公司支付价款的诉讼请求不予支持。对中一公司要求解除涉案合同的反诉请求，不符合相关法律规定，故亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第九十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、驳回北京华民伟业新能源技术有限责任公司的诉讼请求；二、驳回宁夏中一天然气有限公司的反诉请求。本诉案件受理费2900元，由北京华民伟业新能源技术有限责任公司负担（已交纳）。反诉案件受理费25元，由宁夏中一天然气有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  冯淼二〇一九年十二月十八日书记员  陈悦