河北省青县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0922民初3432号原告：沧州中星石油器材有限公司，住所地：河北省青县清州镇工贸小区，统一社会信用代码证号：911309007825626640。法定代表人：陈靖忠，系公司经理。委托诉讼代理人：张炜、马继升，河北瑞方律师事务所律师。被告:河北恒祥钛合金制品有限公司，住所地：衡水市桃城区赵圈经济开发区，统一社会信用代码证号：9113110209255160XT。法定代表人：卢昊，系公司执行董事。委托诉讼代理人：张炳德，河北畅杰律师事务所律师。原告沧州中星石油器材有限公司（以下简称“中星石油”）与被告河北恒祥钛合金制品有限公司（以下简称“河北恒祥”）加工合同纠纷一案，本院2019年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告中星石油委托诉讼代理人张炜、被告河北恒祥委托诉讼代理人张炳德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中星石油向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2018年8月22日签订的《工业品买卖合同》；2、由被告返还原告支付的货款2266875元；3、由被告按合同约定支付给原告违约金1360125元，并赔偿原告涨价损失3173625元；4、案件受理费、保全费、保函费由被告承担。事实与理由：2018年8月22日原、被告签订工业品买卖合同，合同约定：甲方（指原告）购买乙方（指被告）钻杆管料13.95吨，总货款4533750元；交货周期为合同签订后3个月+15天交清；付款方式为第一批合同签订后付款100万元，10日内预付至50%；合同第八条第二款约定如乙方因产品质量或其他原因导致合同无法履行或解除，乙方除无条件退回全部已支付货款外，还应支付给甲方本合同金额的30%的违约金；合同签订地为河北青县；合同第十五条约定本合同发生争议可以向合同签订地法院起诉。合同签订后原告分两笔支付给被告货款2266875元，被告对生产交付期限一推再推，因也须向第三方交货，所以三次发函给被告催货，被告却一直搪塞，近期被告又来函要求涨价（涨至原价格2倍）才能生产，鉴于被告违约行为，为保护原告合法权益，原告只得解除合同，要求被告返还货款并支付违约金。被告河北恒祥辩称，1、被告不同意解除2018年8月22日签订的《工业品买卖合同》，希望原、被告双方继续履行合同，理由：原、被告签订合同之后，原告未在签订合同后10日内预付货款50%，导致被告没有资金购进原材料，这一点说明原告也存在不能支付预付款的违约责任，到后期原材料价格大幅度上升，导致本案合同的加工货物价增加了5倍，为此，被告也与原告进行了积极的沟通，说明了加工的材料具有特殊性，加工难度比较大，加上原材料大幅度提高，对此合同单价进行变更；之后被告又与天津中鼎石油钻具制造有限公司签订钛合金钻杆加工协议，签订后天津中鼎石油钻具制造有限公司也因价格过低，成本不够，要求上调相应的加工价格；在整个履行合同过程中，被告以积极的态度履行本案合同的约定，将每次加工的情况通知了原告，所以原告再解除合同对双方均有损失，不如继续履行合同，更有利于双方发展。2、被告希望与原告继续履行合同，货款不应当返还。3、由于履行合同中原告也有过错，不应当由被告承担违约金，也不应当承担涨价的损失。4、案件受理费、保函费、保全费等为了双方继续发展，愿意原、被告均担。双方当事人为证实各自主张，依法向本院提交了证据，对双方无异议的原告提交的2018年8月22日的双方《工业品买卖合同》、2018年8月27日和2018年10月8日原告向被告付款2266875元货款的电子银行回单两份、原告向被告发送的《催货函》两份、双方业务员绿广德与赵计龙之间微信聊天记录、被告向原告发出的《合同价款调整支付函》及牛江明与赵计龙的微信聊天记录、诉讼保函收费票据一份，本院予以确认并在卷佐证。根据双方共同认可的证据可以证实如下事实：2018年8月22日原、被告签订《工业品买卖合同》一份，双方在合同中约定：原告购买被告钻杆管料13.95吨，价款4533750元；第一批付款方式为合同签订后5日内预付100万元，10日内预付至货款的50%，第二批货款为双方共同验收合格并开具发票后全部付清；被告如迟延履约，原告有权在合同价款中扣除误期赔偿费，每延误一周（不足一周以一周计算）的赔偿费按合同总额百分之一计收，直至被告实际交货之日止，如超出交货期一个月，原告有权解除合同；如因被告产品质量不符合合同约定或其他原因，导致合同无法履行或解除，被告除无条件退回全部已支付的货款外，还应支付原告合同金额的30%作为违约金；如原告没有按照合同约定付款，每迟延付款一周（不足一周按一周计算），则被告有权要求原告支付相当于应付款额的百分之一作为逾期付款违约金；原告对所造成时间延误负责，与被告无关，被告工期按照原告逾期付款天数作出相应顺延。合同签订后，原告按约定于2018年8月27日将第一笔预付货款100万元支付给被告，又于2018年10月8日将第二笔预付货款（即合同约定的“10日内预付至货款的50%”剩余部分）1266875元支付被告。后原告方工作人员绿广德、牛江明与被告方工作人员赵计龙通过微信对该笔业务继续进行洽谈：2018年11月9日赵计龙在微信通信中向绿广德传发了《排产计划》一份；2018年12月4日，赵计龙在与绿广德的微信通信中表示“预计十号开始轧制”，并希望原告公司再向被告支付100万元；2019年1月2日赵计龙再次向绿广德发送《排产计划和情况说明》一份，在该《排产计划和情况说明》中被告公司称“自8月22日签订合同起，计划105天（12月10日）交付所需钛合金钻杆杆体，目前项目进度按计划有序进行”，同时说明，项目中钛合金管体的穿孔轧制加工时间往后推移到2019年1月15日-1月25日，最终成品交付时间变更为2019年2月28日；2019年1月4日，绿广德在微信中向赵计龙发送《催货函》一份；2019年3月3日绿广德在微信中再次询问赵计龙生产进度时，赵计龙称“快了”；此后，绿广德一直在微信中催促赵计龙尽快交货；2019年5月13日，绿广德向赵计龙发送《紧急告知》一份，该告知书提醒被告公司提供后续解决处理方案，否则将向被告索赔一切损失；2019年9月20日，赵计龙在微信中向绿广德发送《合同价款调整支付函》一份，在该函中被告公司请求原告支付剩余款项且提出因加工难度大、精度要求高、用料增加、原材料涨价等原因要求合同标的物单价由325000元/吨提升至650000元/吨、重量增加，同时要求原告公司于2019年9月25日前支付调整价格后的所有款项并将交货期推迟至资金到位后的90个工作日；原告公司于2019年9月24日向被告公司复函，拒绝涨价并提醒被告保留要求其赔偿损失的权利。对于双方有异议的原告提交的在本案立案后向被告发出的解除合同《通知》及邮寄证明一份、诉讼保全保函一份及被告提交的《钛合金钻杆加工协议》复印件一份、《增长价格函》复印件一份，本院认定如下：1、对解除合同《通知》及邮寄证明一份，虽被告主张原告发出的解除合同《通知》系在本案立案后发出而不发生效力，但该《通知》确已向被告发送，具有真实性，对该组证据本院予以认可；2、诉讼保全的保函系保险公司出具，对其真实性、合法性，本院予以认可；3、被告提交的两份证据均为复印件且原告予以否认，本院不予认可。通过对双方证据的分析与认定，结合当事人陈述，本院查明如下事实：2018年8月22日，原、被告签订《工业品买卖合同》，合同约定原告向被告购买钻杆管料。合同签订后，原告依约付清第一笔预付款、第二笔预付款逾期37天后支付给被告。被告收到原告款项后未提出异议，且一直表示已经安排生产。2019年1月2日，被告向原告发出《排产计划和情况说明》一份，提出将成品交付时间推进至2019年2月28日，原告在接收到《排产计划和情况说明》后一直敦促被告发货。2019年9月20日，被告向原告发出《合同价款调整支付函》一份，要求标的物单价由原来325000元/吨提升至650000元/吨、重量由原来13.95吨变更为约16吨、要求原告支付全部货款，且将交货期推迟至货款到位后的90个工作日。原告于2019年9月24日向被告复函表示拒绝涨价。另查明，原告于起诉后的2019年10月14日向被告发出解除合同的《通知》一份，原告为本案的诉讼保全措施支付保函费8000元。本院认为，双方当事人应按合同的约定全面如实履行各自的义务。当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成立时解除权人可以解除合同；出卖人应当按照约定的期限交付标的物。本案中，被告的行为已经构成违约，应承担违约责任，具体理由如下：一、双方在签订合同后，原告公司依约向被告公司支付了第一笔预付货款，在双方对业务事宜洽谈过程中原告延迟37天支付第二笔预付货款，虽原告延迟交付，但被告未对此提出异议，且根据其公司工作人员赵计龙与原告公司绿广德的微信聊天记录显示，在原告迟延支付第二笔款项后，双方业务合作正常进行，被告方亦一直承诺工作进程尽快开展，即原告虽有逾期付款行为，但双方已认可继续实际履行合同，原告的行为未对合同的履行产生影响；第二，在被告2019年1月2日发送原告的《排产计划和情况说明》中，被告认可其在2018年10月8日-11月9日已完成产品的90%熔炼、50%的锻造加工，表明虽原告迟延付款，但被告未因此影响原料的购进、加工工作，即不存在被告主张的原料涨价因素，在该《排产计划和情况说明》中，被告将交货期限推迟至2019年2月28日，即被告承诺的交货期限已远超过原告迟延付款的期限，此亦超过双方合同中“乙方工期按照甲方延期付款天数做相应顺延”的约定，即便如此，在原告未表示拒绝的情况下，可以认定双方已协商对合同做出变更，结合双方后续的微信记录说明双方合作确实继续，但被告始终未按约定交付标的物；第三，在被告承诺的延期交付时间2019年2月28日后至其要求调整价格的2019年9月20日，被告迟延多月未按己方承诺履行交付义务，其违约行为已经客观存在，根据其向原告发出的《合同价款调整支付函》所示，不仅价格增长一倍多、又增加了产品总重量且要求原告付清涨价后所有货款，该行为表明被告公司已经不具有诚实信用合作的意愿，其主观故意违约存在高度盖然性，且原告已明确表示拒绝并要求解除合同。综上，因被告存在违约行为，双方合同应予以解除，被告应返还原告所预付价款2266875元。双方在合同中已约定违约责任，其约定不违反法律规定，被告应按约定支付原告违约金，但根据双方实际履行过程中预付款数额及原告亦存在逾期付款行为的情形，违约金按原告预付款的30%计算为宜，即2266875元×30%=680062.5元。原告另要求赔偿实际损失3173625元，因未提供证据证实该损失的实际数额，本院不予支持，原告可待证据充分后另行主张。原告主张的诉讼保全保险函费8000元，被告应予支付。根据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第六十一条、第七十七条、第九十三条、第九十四条、第九十七条及相关民事法律政策之规定，判决如下：一、被告河北恒祥钛合金制品有限公司返还原告沧州中星石油器材有限公司预付货款2266875元、支付原告沧州中星石油器材有限公司违约金680062.5元、给付诉讼保全保险函费8000元，共计2954937.5元，并于本判决生效之日起十日内履行完毕；二、驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费35820元，减半收取计17910元及案件保全费5000元，均由被告河北恒祥钛合金制品有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。提起上诉的，应在上诉状递交的七日内向沧州市中级人民法院交纳上诉费59400元，并将上诉状和上诉费票据一并递交我院，逾期不交费、不递交我院上诉状或上诉费票据的视为不再上诉。审判员  王国徽二〇一九年十二月三十日书记员  张 强附：相关的法律条文1、《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。