连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0706民初6314号原告：周林，女，1973年3月18日出生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼的代理人：洪旭，上海方本律师事务所律师。被告：连云港知心爱人装饰设计有限公司，住所地海州区瀛洲路28号。法定代表人：朱立浦。原告周林与被告连云港知心爱人装饰设计有限公司（以下简称知心爱人公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告周林及其委托诉讼代理人洪旭到庭参加诉讼，被告知心爱人公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。原告周林向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告之间签订的《住宅装饰装修工程施工合同》;2.判令被告立即退还工程款40000元；3、判令被告向原告支付违约金12900元（按每天50元，自2018年10月30日起计算至原告起诉之日止）；4、被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年7月9日，原告与被告签订了书香壹号10-1-1601房屋的《住宅装饰装修工程施工合同》，约定工程期限为2018年10月30日止。原告依约分两期交付了工程款共计128250元。而被告自2018年8月19日原告交付第二期工程款后即停工至今。经结算，被告应就未作工程量部分退还原告40000元。按照合同2.2.6条约定，被告拖延工期应按每天50元赔偿原告。依据合同法、民诉法等有关规定，对于被告根本违约之行为，原告有权解除合同，要求被告补偿损失并承担违约责任。为了维护原告的合法权利，特诉至贵院，望判如所请。被告知心爱人公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩状和证据材料。本案原告围绕诉讼请求依法提交了：住宅装饰装修工程施工合同、发票、微信转账记录及被告出具的已做工程量部分的清单等证据，被告知心爱人公司未提供证据。本案原告围绕诉讼请求依法提交了：《住宅装饰装修工程施工合同》、发票、微信转账记录及被告出具的已做工程量部分的清单等证据，被告知心爱人公司未提供证据。本院经审理认定事实如下：2018年7月9日，原告周林（甲方）与被告知心爱人公司（乙方）签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，乙方为甲方书香壹号10-1-1601室装修，建筑面积为116平方米，户型3室2厅1厨1卫，工程预算135000元整，总工期为100个工作日，即2018年7月11日至2018年10月30日，家电、家具配送安装不在本工程期限内。工程款付款方式及结算的约定：甲方应在当日向乙方支付第一期工程款，本合同总金额的65%，即87750元。在泥工验收合格的三日内，甲方向乙方支付第二期工程款，本合同总额的30%，即40500元。在油漆工验收合格的三日内，甲方向乙方支付剩余款5%，即6750元付清余款。乙方安排家具、家电及厨电进场。合同第2.2.6条的约定，因为乙方的缘故拖延工期，则按50元/天赔偿甲方。合同还对其他事项进行了约定。2018年7月9日，原告周林给付被告知心爱人公司工程首期款87750元；2018年8月19日，原告周林给付被告知心爱人公司二期装潢款40500元。2019年3月15日，原告周林（甲方）与被告知心爱人公司（乙方）签订1份《退款协议书》，约定：第一：甲乙双方同意解除2018年7月9日签订的书香壹号10号楼一单元1601户《住宅装饰装修工程施工合同》及其它相关协议。第二：鉴于合同未能如期履行完工，装修工程延期太久，是由于乙方经济形势变迁造成的，故乙方同意一次性退还甲方已经交纳给乙方的施工管理费人民币四万元。该退款于2019年5月30日前付清。第三：乙方按协议退款至甲方或甲方指定账号后，甲乙双方根据《住宅装饰装修工程施工合同》形成的合同关系解除。另查明，本院于2019年9月10日通过公告形式向被告送达本案的起诉状副本、开庭传票等诉讼材料。本院认为，原告周林与被告知心爱人公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》、《退款协议书》系双方当事人真实意思表示，且不违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自的义务。关于原告要求解除合同有无事实依据的问题。本院认为，原、被告签订《退款协议书》，均同意解除双方之间的《住宅装饰装修工程施工合同》，但是合同解除时间因被告未按协议退款至原告或原告指定账号，合同并未实际解除。被告知心爱人公司停止施工后未再继续施工，被告以自己的行为已表明其不再履行合同，原告的合同目的无法实现，原告起诉要求解除合同，被告自2019年11月8日收到本案应诉材料后未提出异议，双方之间的《住宅装饰装修工程施工合同》解除。本院对原告主张解除涉案《住宅装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，予以支持。关于原告要求被告退还己付合同价款40000元、支付违约金12900元的诉讼请求有无事实和法律依据的问题。本院认为，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，被告同意退还原告40000元，原告主张被告退还装修款40000元的诉讼请求，本院予以支持。因被告中途无故停止施工且不再履行，导致合同无法履行被解除，合同于2019年11月8日解除。被告的行为已构成根本违约，被告应按合同约定给付违约金。关于违约金的数额，原告主张被告按照合同第二条第2.6款约定“因为乙方的缘故拖延工期，则按50元/天赔偿甲方”，从2018年10月30日起支付至起诉之日止的违约金。本院认为，被告中途无故停工，导致工期拖延，故违约金应按双方约定的50元/天进行赔偿，从约定工期届满次日即2018年10月31日起计算至原告起诉之日即2019年7月15日止，被告应付的违约金为12900元（50元/天×258天）。被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，放弃了对原告所提供证据的质证，对事实抗辩的权利，不利后果依法由其承担。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告周林与被告连云港知心爱人装饰设计有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》。二、被告连云港知心爱人装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告周林40000元、给付违约金12900元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3000元（原告已预交），由被告连云港知心爱人装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：10×××94（汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  郭 敏人民陪审员  郭家民人民陪审员  季建华二〇一九年十二月二十八日书 记 员  张 颜法律条文和上诉须知一、法律条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。预交上诉费收款人：连云港市中级人民法院账号：10×××94开户行：连云港市农业银行苍梧支行