苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0509民初10994号原告：尹小琼，女，1986年12月22日出生，汉族，住安徽省巢湖市庐江县。被告：盛世乐居(武汉)科技控股有限公司苏州分公司，住所地苏州工业园区苏州大道东123号中新汇金大厦23楼。负责人：王伟。被告：盛世乐居(武汉)科技控股有限公司，住所地武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3，4，6幢4号楼23层1号。法定代表人：李建保。原告尹小琼与被告盛世乐居(武汉)科技控股有限公司苏州分公司（下称盛世乐居苏州分公司）、盛世乐居(武汉)科技控股有限公司（下称盛世乐居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月7日立案受理后，依法由审判员潘景信、人民陪审员徐火观、徐香宝组成合议庭适用普通程序于2019年11月18日公开开庭进行了审理。原告尹小琼到庭参加诉讼；被告盛世乐居苏州分公司、盛世乐居公司经本院公告送达起诉状副本及开庭传票，公告期限届满后未到庭应诉。本案现已审理终结。原告尹小琼向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告盛世乐居苏州分公司签订的装修合同。2、被告盛世乐居苏州分公司支付原告以下款项：（1）装修施工剩余工程款90672元；（2）被告单方面停止施工，造成违约，按合同金额10%支付违约金23000元；（3）按签约时被告活动宣传海报上约定的内容赔付电器款26038元；（4）被告严重延误工期，给原告造成了生活不便及经济损失，按合同补偿2018年3月1日至2019年7月24日的补偿金35259元；3、被告盛世乐居公司对被告盛世乐居苏州分公司的前述债务承担连带清偿责任；4、本案诉讼费公告费等费用由被告承担。事实和理由：2017年11月25日，原告与被告盛世乐居苏州分公司签订一份为期三个月的装修合同。合同约定，被告提供全包方式对苏州市吴江区吾悦广场6幢二单元1404房屋进行装饰装修，施工日期为2017年12月1日起至2018年3月1日。原告多次催促被告尽快完工，并兑现宣传海报赠送物品。2018年6月16日，被告盛世乐居苏州分公司总经理张某与原告签订合同补充协议，协议电器兑换总额26038元。2018年7月2日，对方告知，电器折现让自行购买，并签订增减变更单。2018年7月12日，装修停工。2018年7月24日，苏州业主集体维权至苏州工业园区湖东派出所登记备案。2018年8月8日，被告公司公告8月20日开始恢复施工。2018年9月11日，被告公司委托第三方武汉美斯办装饰设计工程有限公司（下称美斯办公司）与原告签署终止合同并支付工程尾款90672元，但此笔款至今未兑付。现被告盛世乐居苏州分公司关门歇业，电话无人接听。原告认为，原告与被告盛世乐居苏州分公司订立的合同合法有效，被告未按合同约定交付装修完成的房屋已经违约，被告盛世乐居公司应承担连带清偿责任。现起诉至法院，请依法判决。被告盛世乐居苏州分公司未作答辩。被告盛世乐居公司未作答辩。经审理查明，2017年11月25日，尹小琼（甲方）与盛世乐居苏州分公司（乙方）签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》一份，约定由乙方装修甲方位于苏州市吴江区吾悦广场6幢1404的房屋，施工日期为2017年12月1日起至2018年3月1日，合同价款为230000元，承包方式为乙方包工包料。合同同时约定，因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对另一方由此造成的经济损失（违约金按合同金额的百分之十支付，甲方违约时还应向乙方支付设计费：按50元/平方米建筑面积计算）。合同第九条争议或纠纷处理约定，当事人不愿意通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意向合同签署地仲裁委员会提请仲裁。2017年11月25日，尹小琼通过微信方式盛世乐居苏州分公司支付装修款2000元；2018年1月8日，尹小琼通过信用卡贷款向盛世乐居公司支付装修款209760元。2018年8月31日，盛世乐居公司出具授权委托书，内容为：盛世乐居公司授权美斯办公司协助处理盛世乐居深圳分公司、盛世乐居上海分公司、盛世乐居苏州分公司清理善后相关事宜。授权期间为2018年8月1日至2018年9月10日。2018年9月11日，张军以美斯办公司（乙方）名义与尹小琼（甲方）签订《协议书》，协议书载明：甲方同意盛世乐居公司委托乙方代为办理盛世乐居苏州分公司与甲方签订的家装施工合同中的施工与结算事务。现甲、乙双方于2018年9月10日达成协议，经过双方结算后协商决定，盛世乐居苏州分公司向甲方支付90672元，付款后原合同完结。甲方同意代表盛世乐居苏州分公司支付此款项，甲方收到乙方代付的款项，视为收到盛世乐居苏州分公司的解约应付甲方的全额款项。乙方本协议签署后十五个工作日内安排资金转账支付给甲方。如乙方未付款，此协议无效，甲方保有原合同的所有权益。诉讼中，美斯办公司出具证明一份，载明：张军为美斯办公司员工，于2018年负责与盛世乐居履行协议。2018年7月24日，张某在苏州工业园区公安分局湖东派出所陈述：其于2017年2月进入盛世乐居合肥分公司工作，几经调动，于2018年1月至盛世乐居苏州分公司任职设计总监，2018年5月任职盛世乐居苏州分公司总经理，负责盛世乐居苏州分公司的全部工作。其最早是在合肥入职的，所以2018年5月之前的社保、公积金都交在合肥，之后有没有缴纳、在哪里缴纳其不清楚。蒋某是前任工程部负责人。因为盛世乐居公司涉及财务问题银行账户被冻结，全国各地的分公司的工程款、材料款都没有钱支付，导致苏州地区客户的装修都停滞了。2019年7月18日，尹小琼向苏州仲裁委员会申请仲裁，苏州仲裁委员会作出不予受理通知书，对尹小琼的申请不予受理。庭审中，尹小琼陈述，涉案房屋装修在2018年7、8月份左右停工，后尹小琼找其他装修公司继续装修，现已装修完毕。尹小琼同时提交合同增减项变更单、合同补充协议复印件一份，证明尹小琼与盛世乐居苏州分公司签订的装修合同中包含了家用电器部分，后合同进行了变更，盛世乐居苏州分公司不再提供家用电器，承诺退还原告家用电器款项26038元。以上事实，由原告提交的住宅室内装饰工程供货安装施工合同、协议书、证明、授权委托书、付款凭证、合同增减项变更单、合同补充协议、询问笔录，不予受理通知书，以及原告的当庭陈述等证据予以证实。本院认为，原告尹小琼与被告盛世乐居苏州分公司签订的装修合同，系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应按照合同履行。被告盛世乐居苏州分公司经原告催告后无正当理由拒不继续履行合同，导致原告的合同目的无法实现，原告诉请解除双方之间的装修合同，于法有据，本院予以支持。根据法律规定，当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。原告未提交证据证明其在本案诉讼前已书面通知被告盛世乐居苏州分公司要求解除涉案装修合同，故合同解除的时间点应以本案起诉状副本送达被告盛世乐居苏州分公司时为准。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其它补救措施，并有权要求赔偿损失。就原告主张的退还款项，原告向本院提交了相应的转账凭证，确认其向被告盛世乐居苏州分公司支付了装修款。现原告主张盛世乐居苏州分公司退还90672元，但美斯办公司与原告签署协议时，美斯办公司已过授权期限，上述协议并不能产生约束被告盛世乐居苏州分公司的法律效力。对于工程已完工情况，本院结合原告陈述的施工进度、合同约定的涉案装修工程的施工范围等本案实际情况，对原告主张的金额予以支持。而就原告主张的违约金，因本案系被告盛世乐居苏州分公司违约导致原告损失，本院结合庭审调查、双方合同约定，对原告主张的23000元予以支持，但原告要求被告另赔偿其损失35259元的主张，无相应证据证明，本院不予支持。关于原告要求被告返还其电器价款的主张，因原告提交的证据系复印件，且无其他证据相互印证，故原告的该请求，证据不足，本院不予支持。被告盛世乐居公司作为总公司依法对被告盛世乐居苏州分公司应承担的责任承担补充清偿责任。被告盛世乐居苏州分公司、盛世乐居公司经本院公告送达起诉状副本及开庭传票，公告期限届满后未到庭应诉，视为放弃相关诉讼权利，由此产生的法律后果由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告尹小琼与被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司苏州分公司于2017年12月25日签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》于2019年11月15日解除。二、被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司苏州分公司于本判决生效之日起十日内退还原告尹小琼装修款90672元。三、被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司苏州分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告尹小琼违约金23000元。四、被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司对被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司苏州分公司的上述第二、三项债务不能清偿部分承担补充清偿责任；五、驳回原告尹小琼的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4750元，由原告负担1676元，被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司苏州分公司、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司负担3074元，被告负担部分于本判决生效后十日内交至本院，原告已预交的诉讼费用，本院于本判决生效后十日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账户名称：江苏省苏州市中级人民法院；账号10×××76），并将交纳上诉费的凭证提交本院。审 判 长  潘景信人民陪审员  徐火观人民陪审员  徐香宝二〇一九年十二月二十七日书 记 员  李睿莹附录法律条文：《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。