广西壮族自治区大新县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1424民初775号 原告：黄月红，女，1979年1月18日出生，壮族，居民，住广西大新县。 委托诉讼代理人：许建功，广西和慧律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许京华，广西和慧律师事务所律师。 被告：大新县品辰装饰设计工程有限公司，住所地广西壮族自治区大新县桃城镇东区展鹏壹号公馆商住楼2#楼S—005、S—006号房。统一社会信用代码91451424MA5KCWJN6N。 法定代表人：张玉梅，公司经理。 黄月红与大新县品辰装饰设计工程有限公司（以下简称：品辰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月21日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。黄月红委托诉讼代理人许京华到庭参加诉讼，品辰公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 黄月红向本院提出诉讼请求：1．解除我方与品辰公司签订的《装修装饰施工工程合同》；2．判令品辰公司向我方交付一台价值3488元的55寸彩电；3．判令品辰公司退还装修款38000元，支付约定违约金；4．案件诉讼费用由品辰公司负担。事实和理由：2017年11月12日，我方与品辰公司就大新县上海国际公馆A1503号房装修事宜签订一份《装修装饰施工工程合同》。合同约定工程期限为90天；工程总造价为121500元，分期付款；如因品辰公司原因造成工程质量存在原因问题发生返工费由品辰公司承担，工期不顺延；每延误一日，品辰公司向我方支付基本工程造价0.05%的违约金等。合同签订后，我方按合同履行全部义务。但品辰公司未按规范严格把控施工质量，未能保质按期完成整个工程。工程于2017年11月16日开工，直至起诉之日，品辰公司未能完工交付使用。未施工部分占工程总量40%，对工程存在质量问题部分也一直拖延，拒绝返工。截止起诉日，我方共支付装修款共计110900元，尚有10600元未付。按未完成工程量40%计算，品辰公司应退还我方装修款38000元。《装修装饰施工工程合同》签订前，双方于2017年9月25日签订一份《预定政策确认书》确认书约定“5000元抢购本次活动名额，即可获得价值3488元的55寸电视一台”。我方当日即向《装修装饰施工工程合同》交付5000元装修订金，但品辰公司至今未向我方交付电视。我方认为，双方签订的《装修装饰施工工程合同》合法有效，《装修装饰施工工程合同》违约反合同约定造成我方巨大经济损失，为维护我方合法权益，特提起诉讼，请依法支持我方诉讼请求。案件审理中，黄月红变更诉讼请求，放弃请求品辰公司返还装修款38000元的诉讼请求。 品辰公司未到庭，亦未作出书面答辩。 黄月红围绕诉讼请求向本院提交了如下证据：1、原告身份证复印件；2、优惠政策、预定政策确认书；3、《装修装饰施工工程合同》和装修项目清单；4、微信聊天截图；5、收据和微信转账记录；6、装修现场照片。综合证明黄月红与品辰公司签订《装修装饰施工工程合同》及合同履行情况和品辰公司违约等事实。品辰公司未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的权利。 经庭审证据审核，结合当事人庭审陈述，本院认为，黄月红提供的证据1证明了当事人的身份情况，本院予以确认；证据2证明品辰公司承诺预定装修优惠政策和黄月红预定装修并选择赠送价值3488元彩电一台的优惠政策事实，本院予以确认；证据3证明当事人双方签订《装修装饰施工工程合同》及约定装修项目情况，本院予以确认；证据4证明双方在履行合同中对工程质量等事宜进行的沟通情况，本院予以确认；证据5证明黄月红在合同履行中向品辰公司支付工程款的事实，本院予以确认。证据6与证据4综合证明部分工程未完成和装修存在一定质量问题的事实。本院予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院确认以下法律事实： 2017年9月25日，黄月红决定将所购买的大新县上海国际公馆A1503号房交由品辰公司进行装修。同日，黄月红与品辰公司订立装修优惠预定政策确认书，确认选择交付订金5000元享受赠送价值3488元55寸彩电优惠活动，并于当日并付订金5000元。2017年11月12日，黄月红与品辰公司签订《装修装饰施工工程合同》，合同约定，合同总价款为121500元；开工日期为首期款给付后第4天，工程工期为90天，因品辰公司一方责任不能按期完工，工期不顺延，因品辰公司一方造成质量问题的返工费由施工方承担，工期不顺延，且每延误一天应向黄月红支付基本装修造价0.05%的违约金；合同还对工程施工图纸、双方责任、工程款支付、工程报价、保修等相关事宜进行了约定，并附品辰装饰精装套餐装修项目清单约定装修内容及报价。合同签订当日，黄月红通过转账方式给付第一期工程款30000元，并于次日通过微信转账给付第一期工程款1576元。此后，黄月红陆续给付工程装修款。2018年8月21日，品辰公司股东陆美伊在与黄月红微信聊天中表示黄月红的装修工程基本完成还有收尾保洁未做，并向黄月红催交未付装修款38600元。此后，双方因装修工程质量返工和工程款给付问题发生争议，黄月红未予全部支付全部装修工程款。因多次催促品辰公司完成全部装修工程和对存在质量问题部分工程进行返工未果。黄月红于2019年8月21日诉至本院，提出如上诉讼请求。 另查明，本案受理后，经查品辰公司所登记注册营业地址业已关门停止经营。 本院认为，黄月红将所购买的房屋交由品辰公司承揽装修，双方形成承揽关系。黄月红与品辰公司在平等、自愿的基础上签订《装修装饰施工工程合同》，合同约定内容不违反法律、法规的规定，所订立的合同合法有效，各方当事人应当诚实信用履行合同义务。黄月红请求本院解除双方所订立合同，经查双方当事人在合同履行中对装修工程质量和工程款给付问题发生争议未能达成一致协议，且品辰公司所登记注册营业地址业已关门停止经营，本案合同目的已不能实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第二百六十八条规定，黄月红请求解除合同，本院予以支持。黄月红请求判令品辰公司支付违约金，根据双方订立合同约定，工程开工日期为首期款给付后第4天即2017年11月17日，工程工期为90天。故品辰公司依约应在2018年2月15日前完成全部装修工程并交付使用，品辰公司未依合同约定按期完成工程装修和交付使用且未提供存在工程期限顺延事由，违反双方签订合同约定，应承担违约责任。但品辰公司在2018年8月21日及2019年1月30日向黄月红催交工程款，期间，双方因工程质量返工以及工程未付款项给付问题发生争议，黄月红未予给付相应工程款项，不能单方归责于品辰公司方面原因造成工期延误。故违约金计算应以合同约定基本装修工程造价（基装套餐造价）61000元为基数，按每日0.05%自合同约定完工日2018年2月15日起至计2018年8月21日186天，共计5673元。黄月红请求品辰公司交付价值3488元的55寸彩电一台，根据双方订立的装修优惠预定政策确认书约定，黄月红于2017年9月25日与品辰公司预定装修并交纳5000元装修订金，品辰公司应依约赠送价值3488元彩电一台，鉴于双方对彩电的品牌、型号均未作约定，结合本案审理中品辰公司所登记注册营业地址业已关门停止经营情况，实物给付难以实施，故应予按约定价款给付黄月红3488元为宜。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第四项、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除黄月红与大新县品辰装饰设计工程有限公司2017年11月12日所签订《装修装饰施工工程合同》。 二、大新县品辰装饰设计工程有限公司支付黄月红违约金5673元； 三、大新县品辰装饰设计工程有限公司给付黄月红赠送彩色电视机价款3488元。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期间最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费537元，诉讼保全申请费470元，共计1007元，由大新县品辰装饰设计工程有限公司承担750元，黄月红承担257元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区崇左市中级人民法院。 审 判 长  覃宇波 人民陪审员  雷永刚 人民陪审员  黄道平 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  雷永祥 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。