江西省抚州市临川区人民法院民 事 判 决 书(2019)赣1002民初5486号原告：江西合昌实业有限公司，住所地江西省吉安市万安县工业园区（二期），统一社会信用代码91360828677998685T。法定代表人：伍圣富，系该公司总经理。委托诉讼代理人：刘凯峰，江西祥昀律师事务所。代理权限为一般代理。被告：江西森鸿科技股份有限公司，住所地江西省抚州市高新技术产业园区，统一社会信用代码91361000309193955C。法定代表人：魏沐春，系该公司总经理。委托诉讼代理人：傅斌、傅博伟，江西澍正律师事务所律师。代理权限特别授权。原告江西合昌实业有限公司与被告江西森鸿科技股份有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年11月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告江西合昌实业有限公司法定代表人伍圣福及其委托诉讼代理人刘凯峰、被告江西森鸿科技股份有限公司委托代理人傅博伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江西合昌实业有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款705265.86元。2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年3月5日前，原告为被告工业园厂房安装隔墙吊顶，经过被告认可，被告厂房四栋、九栋安装余款59225元，八栋欠安装余款290053元，七栋、十一栋、十七栋欠安装余款37397元总计欠386675元，约定2018年6月1日之前付清。被告只于2018年10月23日支付四栋、九栋余款59225元。2018年3月5日，被告又要将工业园区厂房七栋、八栋、十一栋、十七栋室内岩棉夹芯板隔墙及吊顶拆除移至抚州临川区才都工业园内并按照被告图纸重新安装。合同签订后，约定价格及付款方式，全部拆完原告用文字或微信通知被告，被告必须在10个工作日内审核数量，如果未能及时审核视为被告默认报价上数量。签订合同后，原告派员进行拆除，拆下后原告已经将拆除数量告知被告，被告也已经收到，拆除后原告也开始在抚州森鸿科技工业园6栋一、三楼安装岩棉夹芯板6000多平方米后停止安装。停工后原告多次要求被告重新开工安装，被告就是不答复，对安装的数量也不进行验收，原告要求被告付款被告也不理睬，一直不付款给原告。经过计算原告为被告拆除岩棉夹芯板的数量是20989.77元平方米，价款是377815.86元。原告认为，被告已经确认2018年6月1日前付清以前的386675元（其中已付59225元）工程款给原告，2018年3月5日签订的合同也约定拆除岩棉夹芯板后30日内支付拆除的工程款给原告，安装的岩棉夹芯板也是一样在安装完工后30日内付清安装岩棉夹芯板工程款。现原告一直不付款已经构成违约，为此特依法提起诉讼。被告江西森鸿科技股份有限公司辩称，涉案合同中有两个时间节点。之前安装夹芯板产生的余款38.6675万元的付款时间为2018年6月1日。原告施工完工时间合同约定在2018年5月5日，说明原告履行义务在先前，被告付款义务在后。本案中，原告为按合同约定完成全部拆装工作，故被告享有顺序履行抗辩权，有权拒付余款。对于原告诉状中拆除夹芯板37.781586万元，这笔款项双方未对拆下的工程内容夹心结算，虽然合同中约定数量在十个工作日内被告没有及时审核即视为默认，但这仅仅是数量，施工工程不单单是完成数量要求，还包括质量要求。原告拆下来的夹芯板存在大面积损坏，约八千平方米。原告拆下的夹芯板不符合验收标准，且合同约定拆除面积是21639.63平方米，而原告自称拆除面积是20989.77平方米，根据合同约定对拆下的夹芯板工程款付款时间在全部拆除后一次性支付人工费，所以这笔款的付款时间也没有达到，因此原告对该部分款项无权主张；鉴于原告在施工工程中破坏性行为导致八千余平方米夹芯板损坏，估算大概是93万元余元，对原告造成巨大损失。后续原告应履行的安装工程也正是基于夹芯板损坏而不能继续顺利进行，导致工期一拖再拖。我方组织要求原告承担逾期完工的违约责任及因逾期完工导致被告无法按时对外出租厂房，且原告应当自行提供完好的夹芯板完成本案的合同义务。经审理查明：2018年3月5日，原告江西合昌实业有限公司（乙方）与被告江西森鸿科技股份有限公司（甲方）签订了一份《岩棉夹芯板拆装合同》。约定：甲方工业园内七栋（一楼不用拆除）、八栋（一楼不用拆除）、十一栋、十七栋室内岩棉夹芯板隔墙与吊顶由乙方承接拆除移至抚州临川区才都工业园区并按甲方图纸重新安装人工费，合同总价款为税前价（详见报价表）；付款方式：签订合同后乙方一次性拆除4栋厂房室内岩棉夹芯板，如因甲方中途要求停止必须补偿乙方相应的损失；全部拆完乙方会用文字提供微信形式发送通知甲方，甲方必须在10个工作日内审核数量，如未能及时审核，甲方默认报价上数量；完成全部拆除后30日内一次性付清拆除夹芯板人工费；甲方要求将拆除的岩棉夹芯板重新安装必须提供图纸与要求，并且及时提供相对应的欠缺材料，全部完后乙方会用文字通过微信形式发送通知甲方，甲方必须在10个工作日内审核数量，如未能及时审核，甲方默认报价上数量。完成全部安装后30日内一次性付清拆除夹芯板人工费；交货时间：乙方自签订合同后天后7天内进场，60日内拆除完工；双方责任：乙方须严格执行施工规范，安全操作规程等规定，甲方需负责把电源拉至乙方电源控制配电柜内。甲方工业园四栋、九栋欠安装余款59225元、八栋欠安装余款290053元，七栋、十一栋、十七栋欠安装余款37397元，总计386675元，甲方于2018年6月1日之前付清所有余款；保修责任：自验收之日起，乙方为甲方免费提供工程保修1年，人为及不可抗力损失除外；在保修期间，如发现乙方所供产品发生故障，甲方将通过电话、传真等方式通知乙方，乙方接到通知后二个工作日内须派人员到现场维修；违约责任：在规定工期内如不能完成工程时，乙方可以要求延长工期，此时乙方每日按工程款的3‰支付违约金，甲方未能按期付款时，甲方按应付的工程款的3‰每日向乙方支付滞纳金；如双方未依约全面履行本合同，给对方造成经济损失的，违约方需向对方赔偿经济损失。合同签订后，原告组织人员进行拆除，并重新安装了岩棉夹芯板6000多平方米。至2019年5月2日，原告向被告邮寄一份《通知》，内容为：贵公司和江西和昌实业有限公司2018年3月5日签订岩棉夹芯板拆装合同，江西合昌实业有限公司为贵公司工业园区七栋、八栋、十一栋、十七栋室内岩棉夹芯板隔墙与吊顶拆除移至抚州临川区才都工业园区并按贵公司图纸重新安装项目，江西合昌实业有限公司已经按照合同约定完成拆除工作，拆除后的岩棉夹芯板大部分存放在贵公司的仓库里，安装到抚州临川区才都工业园区的岩棉夹芯板面积只有6000多平方米，其余的贵公司一直不通知江西合昌实业有限公司江西安装。按照合同约定贵公司在拆除岩棉夹芯板后30日内一次性付清拆除岩棉夹芯板的人工费，江西合昌公司已经按照合同拆除了全部岩棉夹芯板，贵公司至今没有支付一分钱拆除的人工费用给江西合昌实业有限公司，已经构成违约。贵公司对拆除后的岩棉夹芯板一直存放在贵公司的仓库里，剔除已经安装的6000平方米，其余的至今不通知江西合昌实业有限公司进行安装，安装的工人费用更加是一分钱也没有支付，也已经严重违约。为此，江西合昌实业有限公司特通知贵公司在2019年4月10日前提供拆下的岩棉夹芯板给江西合昌实业有限公司进行安装，并和江西合昌实业有限公司进行安装岩棉夹芯板的费用进行结算。诉讼中，原告主张岩棉夹芯板隔墙与吊顶拆除工程款为377815.86元，是依据2018年3月5日前为被告安装岩棉夹芯板隔墙及吊顶面积20989.77平方米乘以单价计算出来的。原被告对此工程款未进行结算。另查明，2018年10月23日，被告向原告支付了2018年3月5日前原告为被告四栋、九栋厂房安装隔墙及吊顶的余款59225元。至今尚欠原告原安装余款327450元。以上事实，有原告提供的原被告签订的《岩棉夹芯板拆除合同》、通知及快递单、拆除安装计数、2018年2月2日被告工作人员签字的工程清单及被告提供的拆除后现场照片，上述证据经原被告质证、陈述，足以认定。本院认为，原、被告签订的《岩棉夹芯板拆装合同》为双方当事人真实意思表示，合同内容没有违反法律强制性规定，合法有效。原被告应按合同约定履行各自义务。合同签订后，原告虽组织人员对案涉厂房室内岩棉夹芯板进行拆除，按合同约定原告全部拆除完后应用文字通过微信形式发送通知被告。根据原告提供的证据，原告至2019年5月2日才书面通知被告，原告是否在合同约定的60日内完成拆除，双方存在争议。在此情况下，原告主张其拆除数量在通知被告，被告不予审核时，要求按合同约定以报价表的数量亦即原被告双方确定的原告原安装数量确定其拆除数量，与合同约定不符。故对原告要求被告支付拆除岩棉夹芯板隔墙及吊顶工程款377815.86元，证据不足，本院不予支持。案涉合同对被告尚欠原告原安装余款双方进行了确认并约定了付款期限，被告未按约定履行付款义务，构成违约，应承担违约责任。现原告主张被告支付尚欠原安装工程款327450元，证据确实、于法有据、理由正当，本院予以支持。被告以原告未按案涉合同约定完成全部拆装义务为由抗辩拒付原安装工程款，理由不能成立，对被告抗辩意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：被告江西森鸿科技股份有限公司于本判决生效之日起三日内给付原告江西合昌实业有限公司安装工程尚欠款327450元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费10853元，由原告江西合昌实业有限公司负担4641元，被告江西森鸿科技股份有限公司负担6212元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于抚州市中级人民法院。审判员  杨良发二〇一九年十二月二十六日书记员  廖 敏