北京市东城区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0101民初19768号原告：北京鑫泰居安装饰工程有限公司，住所地北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座179室。法定代表人：江飞，董事长。委托诉讼代理人：朱祖文，男，该公司职员。委托诉讼代理人：陈艳，女，该公司职员。被告：北京市东城区韦博语言培训学校，注册地北京市东城区崇文门外大街16号1711-1712室。法定代表人：高卫宇，职务不详。原告北京鑫泰居安装饰工程有限公司（以下简称鑫泰装饰公司）与被告北京市东城区韦博语言培训学校（以下简称韦博语言学校）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鑫泰装饰公司的委托诉讼代理人朱祖文、陈艳到庭参加诉讼。被告韦博语言学校经本院依法传唤未申明理由未到庭，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告鑫泰装饰公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付剩余工程款46万元；2、被告承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告于2019年5月21日签订《北京哈德门韦博英语装饰施工工程》合同，合同工程价为98万元，已付工程款49万元，工程尚欠款49万元，损失53230元。后被告于10月10日以资金断裂为由要求原告撤场。经多次协商，原告同意减免减免工程款3万元，但被告至今未支付相应工程款，故为维护原告合法权益，原告诉至法院，诉如所请。被告未到庭应诉，亦未提交书面答辩状。本院经审理认定事实如下：2019年5月21日，原告（施工单位、承包方）与被告（建设单位、发包方）签订《工程项目施工合同（北京哈德门韦博英语装饰施工工程）》，约定工程名称为北京哈德门韦博英语装饰施工工程，工程地点为北京哈德门中心写字楼×层西塔×××号，承包内容为店铺装修，承包方式为包工包料，开工日期为2019年5月28日，竣工日期为2019年7月14日，总日历天数为48天，合同含税总造价为98万元。工期项下约定，甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的，工期相应顺延。甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期相应顺延。工程支付与结算项下约定，甲方按下列约定分四次向乙方支付工程款。第一期拨付工程款时间为开工后并完成总进度的50%，支付比例为合同总造价的20%，支付金额为196000元；第二期拨付工程款时间为完工后并完成总进度的100%后5个工作日内，支付比例为合同总造价的30%，支付金额为294000元；第三期拨付工程款时间为工程竣工、公安机关消防机构、物业公司等全部验收合格，并正常投入使用3个月后，5个工作日内，支付比例为合同总造价的45%，支付金额为441000元；第四期拨付工程款时间为正常投入使用1年后5个工作日内，支付比例为合同总造价的5%，支付金额为49000元。2019年8月18日，原、被告签订《签订新合同旧合同作废》，内容包括，合同作废声明，甲方（韦博语言学校）与乙方（鑫泰装饰公司）原签订的内容为：（北京哈德门韦博英语装饰施工工程）的合同，最终因甲方付款拖延时间过长及甲方提供的各方面工程施工配合不到位导致本合同中乙方承包工程延期，经双方协商决定解除该合同，再建新合同或协议。原合同中所约定的双方权利与义务将在本协议生效后全部失效。同日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《协议书》，约定甲方必须在本协议签订生效2日内支付40万元的工程款配合乙方尽快在8月底完工（如遇国家政策无法避免要求必须停工，乙方不承担任何责任，所有责任及损失由甲方承担）。乙方同意甲方剩余部分工程款（264000元）在2019年10月底前全部付清，质保金押2万元，交付使用一年后退还。所有工程延期及10月份付清剩余部分工程款（264000元）对乙方造成的损失，乙方不予追究。如果甲方未在约定时间内（2019年10月底前）付清剩余部分工程款（264000元），乙方将追究甲方日利息千分之三剩余部分工程款计算。所有工程配合自本协议书签订后，乙方只负责工程施工完工，不负责任何配合国家验收责任。甲方应自行安排人员协调验收报审。工程完工甲方不得以任何理由要求乙方办理各种手续（如遇乙方必须配合的项目造成的费用由甲方承担）或不付清工程款。2019年9月17日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《通知函》，内容包括，我公司在8月18日发协议书给甲方要求协议书签订生效2日内支付40万元的工程款配合乙方尽快在8月底完工，但由于甲方违约未支付协议工程款，目前工程已按协议完成，特我公司要求甲方支付第三笔工程款441000元整，请甲方接到此通知函3日内支付此笔工程款。文末有原、被告双方的印章。2019年10月9日，被告作出《装修撤场通知》，内容为，至鑫泰装饰公司，兹由于我方经营不善，目前资金断裂，已经无法履行与贵公司2019年5月21日签订的北京哈德门韦博英语装饰施工工程合同。现通知贵方停止工程施工，同物业做好交接，撤出东城区哈德门广场西塔202室的施工现场，由此对贵方造成的损失由我公司承担。后续合同未付工程款为49万元整，请贵方通过法院起诉方式对我公司进行追讨，应付款以法院判决和双方协商调解为准，望贵方理解和支持。本案诉讼中，原告（乙方）与被告（甲方）于2019年11月10日签订《工程款支付确认书》，约定甲乙双方于2019年5月21日签订的位于北京市东城区哈德门广场西塔202室北京哈德门韦博英语装饰施工工程合同。因为工程停工撤场，法院起诉需要，乙方对甲方已支付工程款数量和支付时间做个确认。根据双方签订的装修施工合同总金额为980000元，现甲方已付乙方工程款：1、2019年7月9日付款196000元。2、2019年7月26日付款50000元。3、2019年8月7日付款50000元。4、2019年8月21日付款194000元。已付工程款共计490000元。甲方欠乙方合同工程尾款490000元。同日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《结算协议》，约定双方于2019年5月21日签订的北京哈德门韦博英语装饰施工工程合同现已履行完毕（或提前解除）。关于结算事宜，双方经协商达成如下一致意见：一、双方认可，甲方应支付乙方的工程款总额为980000元。二、甲方已付乙方工程款总额为490000元。三、甲方尚欠乙方款项合计490000元，乙方同意最终协商后支付460000元。诉讼费4600元。乙方同意经过法院调解完15日内甲方支付所有欠款，放弃追究甲方对乙方造成的其他损失赔偿，如甲方未按时支付，乙方将继续追究其他赔偿。四、本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。关于该结算协议，原告当庭称，因与被告协商时，被告称装修有部分未安装完毕，希望原告对工程款项减免，故原告同意减免3万元。本院认为：根据我国民事诉讼法的相关规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案被告经本院合法传唤，未到庭应诉，应视为其放弃了答辩和质证的权利。原、被告签订的《工程项目施工合同（北京哈德门韦博英语装饰施工工程）》、《签订新合同旧合同作废》、《协议书》、《通知函》、《装修撤场通知》、《工程款支付确认书》、《结算协议》均系双方真实意思表示，合法有效，对双方具有约束力，双方均应按合同约定全面履行相应义务。根据以上约定，原、被告签订的《工程项目施工合同（北京哈德门韦博英语装饰施工工程）》已解除。经双方结算，被告尚欠原告剩余工程款490000元，原告同意对剩余工程款进行减免，同意被告支付剩余工程款460000元，对此本院不予异议。故，原告要求被告支付剩余工程款460000元的诉讼请求，依据充分，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告北京市东城区韦博语言培训学校于本判决生效后十五日内向原告北京鑫泰居安装饰工程有限公司支付剩余工程款460000元。如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4100元，由被告北京市东城区韦博语言培训学校负担（本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按照对方当事人的人数提出副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  崔 赟二〇一九年十二月十三日法官助理  黄碧珍书 记 员  郑梦彤