广东省云浮市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤53民终15号上诉人（原审被告）：罗定市天元房地产开发有限公司。住所地：罗定市。法定代表人：彭炳元，该公司董事长。委托诉讼代理人：李光汉，广东法制盛邦律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄雪莹，广东法制盛邦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陈少红，女，汉族，1979年9月12日出生，住罗定市。委托诉讼代理人：许武，广东定盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：李志强，广东定盛律师事务所律师。上诉人罗定市天元房地产开发有限公司（以下简称“天元公司”）因与被上诉人陈少红商品房销售合同纠纷一案，不服罗定市人民法院（2018）粤5381民初1806号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。天元公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项，并依法改判；2.本案一、二审案件受理费由陈少红承担。事实和理由：一、双方于《商品房买卖合同》中约定的交楼时间早于合同签订时间，明显违背常理，应当视为约定交楼时间不明，由双方通过补充协议的方式补充约定。一审法院推定“双方应在双方签订合同之日履行交付涉案房屋的义务”违背商品房销售规律，缺乏法律及事实依据，认定事实错误，适用法律错误。根据《中华人民共和国合同法》第六十一条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。”、第六十二条第（四）项规定：“（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。”陈少红既未与天元公司达成补充协议，在其实际签领房屋钥匙前亦未要求天元公司交楼，因此应认定双方履行交付涉案房屋义务的时间为陈少红提出收楼主张时配合交付钥匙。天元公司在2016年3月9日交付房屋，并无违约行为，无需承担相应的违约责任。二、陈少红于2016年3月9日已签领涉案商品房钥匙，正式使用涉案商品房，其同意接收商品房后又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约责任，依法不应予以支持。一审判决支持陈少红的诉讼请求适用法律错误。根据《广东省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》（以下简称《指引》）第三十二条规定：“买受人知道商品房不具备约定或者法定交付条件同意接收商品房，又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约责任的，不予支持。但买受人可以请求出卖人依据法律规定或者合同约定完善商品房交付条件，并赔偿因此造成的实际损失”。陈少红自2016年3月9日已签领房屋钥匙，同意接收商品房，不得以商品房不具备交付条件为由向天元公司主张逾期交房违约责任。一审法院认为陈少红办理收楼手续仅向天元公司免除其收楼后产生的违约责任，并未免除其收楼日前的违约责任错误。二、退一步而言，陈少红已实际接收并使用涉案房屋，合同约定的违约金明显高于陈少红的实际损失，依法应予以调整。应参照房屋租金收益或年利率6%的标准认定至其签领房屋钥匙之日为宜。根据罗定市悦辉价格评估有限公司出具的评估报告书【罗悦估字[2018]09001号】，涉案房屋涉案期间每月租金约为1300元/月。若按房屋总价295803元每日万分之三计算，约为2662.23元/月，该违约金约定远高出实际损失，本案违约金应以实际损失为基础，参照当地租金计算。即使未能调整为按当地租金计算，根据《指引》第三十八条规定：“房屋买卖合同未约定逾期办证、逾期付款违约金或者损失数额难以确定的，人民法院可以参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款第一项的规定，以已付购房款或者未付购房款总额为基数，按年利率6%的标准计算违约金。”也应调整为年利率6%的标准较为适当，更符合公平公正原则。综上，天元公司已于陈少红提出收楼主张时配合交付钥匙，陈少红已于2016年3月9日签领涉案房屋钥匙，正式接收使用涉案房屋，天元公司并无逾期交房的违约行为，其主张逾期交房违约金不应得到支持，且其主张的违约金计算标准过高，恳请二审法院依法驳回陈少红的全部诉讼请求，以维护天元公司的合法权益。陈少红辩称：天元公司的上诉请求缺乏理据，依法应予驳回。一、天元公司对《指引》第三十二条的理解有误。《指引》第三十二条针对的是出卖人利用强势地位要求买受人“先签收，后验房”的情况，《指引》第三十二条体现了广东省高级人民法院保障买受人权益的价值取向，在保证合同法自治原则的前提下给予了买受人维护权利的空间。故适用该法条应以买受人知道商品房不具备约定或法定交付条件为前提，如出卖人不能举证证明买受人事先知道商品房不具备约定或法定交付条件，则买受人依然可以依据合同约定主张逾期交房的违约责任。即使在出卖人能够举证证明买受人知道商品房不具备约定或法定交付条件的前提下与出卖人签署收楼确认书，该法条依然为买受人保留了但书，即仍认为出卖人需要继续完善涉案房屋的瑕疵，并赔偿因此造成买受人的损失。二、《商品房买卖合同》约定的违约金并未能够弥补陈少红的损失，也没有超过法律规定，天元公司应按《商品房买卖合同》的约定向陈少红支付逾期交房违约金。1.本案不适用《指引》第三十八条的规定。《指引》第三十八条针对的是逾期办证、逾期付款违约金没有约定的情况，而本案争议的是逾期交房违约金，两者无关联性。涉案《商品房买卖合同》约定有天元公司提出的、明确的违约金计算方式，不存在没有约定违约金或违约金约定不清的情况，天元公司应按合同约定承担违约责任。2.双方签订的合同是天元公司提供的格式合同，约定按已付房款的每日万分之三支付违约金也是天元公司自行制定的，即使天元公司认为违约金过高，也应由天元公司自行承担风险。且《商品房买卖合同》第七条关于逾期付款的违约责任是与之相对等的，不符合显失公平的情况。陈少红向一审法院起诉请求：一、请求判令天元公司立即向陈少红提供XXXX商住楼A幢2105房房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；二、请求判令天元公司十天内按照合同约定完成取得XXXX商住楼XX幢XX房房屋的商品房消防验收合格证明、商品房竣工验收备案表的全部手续；三、请求判令天元公司向陈少红支付逾期交楼违约金，按已付购房款295803元以每日万分之三计算，从2015年10月15日起至房屋符合交付条件且实际交付之日止（暂计至2017年7月1日为55463.06元）。一审法院认定事实：天元公司是位于罗定市××号XXXX商住楼的房地产开发商。2015年10月15日，陈少红作为买受人与天元公司作为出卖人，双方签订了《广东省商品房买卖合同》。该合同第三条约定买受人购买的商品房为预售商品房，为XXXX商住楼（二期）XX幢XX房，用途为住宅。第四条约定了该商品房按套出售，按套内建筑面积计价，总金额为295803元。第八条约定出卖人应当在2015年10月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合合同约定的商品房交付给买受人使用。第九条约定除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付交付房价款万分之3（该比率应不小于（1）项中的比率）的违约金。第十一条约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人在出卖人发出通知书之日起20日内（或在此时间内由于买受人的联系地址、电话不详或有变更，而没有及时准确通知出卖人的）尚未来办理房屋交接等事项，由此引起的一切责任由买受人负责。另查明：合同签订后，陈少红于2015年10月15日前向天元公司支付购房款20000元，于2015年11月4日向天元公司支付购房款140000元，于2016年2月24日向天元公司支付购房款30000元，于2016年6月29日向天元公司支付购房款55803元，于2016年12月7日向天元公司支付购房款50000元，至此，支付完全部购房款。XXXX商住楼（二期）地基与基础分部（子分部）工程于2014年6月10日验收，XXXX商住楼（二期）—A幢、B幢主体结构分部（子分部）工程于2015年6月15日验收，至今尚未取得《建筑工程竣工验收报告》和《竣工验收备案表》。陈少红于2016年3月9日在住户钥匙移交明细表上签名，签收了涉案房屋的钥匙。再查明，2018年8月24日，天元公司委托罗定市悦辉价格评估有限公司对XXXX商住楼（二期）X幢XX房和XX幢XX房在2015年1月至2018年12月的租金进行价格评估，标的于评估基准日（2018年8月24日）的总租金价格为67200元（XX幢X房），57600元（XX幢XX房）。天元公司于2018年9月25日向陈少红提供了涉案房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。以上事实，有陈少红提供的身份证，企业信用信息公示报告，商品房买卖合同，发票；天元公司提供的住户钥匙移交明细表，装饰装修管理服务协议，物业管理服务协议，主体结构分部、地基与基础分部工程验收材料，罗定市供水集团有限公司给排水安装工程部发票、完工证，住户水、电费缴付收据，电梯监督检验报告，电梯定期检验报告，评估报告书以及本案的庭审笔录等予以证实。一审法院认为：本案是商品房销售合同纠纷。陈少红与天元公司签订的《广东省商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，其内容并没有违反法律法规的禁止性规定，双方由此设立的商品房买卖合同关系依法成立，合法有效，一审法院予以确认。双方均应按合同约定履行各自相应的义务。对于陈少红请求判令天元公司立即向陈少红提供XXXX商住楼XX幢XX房房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的请求，在诉讼过程中，天元公司已履行了上述义务，故对该项请求，一审法院无需再作评判。对于陈少红请求判令天元公司十天内按照合同约定完成取得XXXX商住楼XX幢XX房房屋的商品房消防验收合格证明、商品房竣工验收备案表的全部手续的请求，由于天元公司为涉案商品房办理相关手续，取得商品房消防验收合格证明、商品房竣工验收备案表涉及具体行政行为，不属于一审法院处理的范畴，故陈少红的第二项请求，一审法院予以驳回。对于陈少红请求的逾期交楼违约金的请求，根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定，出卖人应当在2015年10月1日前，将经验收合格的商品房交付给陈少红使用，但陈少红、天元公司双方的买卖关系在2015年10月1日前尚未成立，天元公司应在双方签订合同之日履行交付涉案房屋的义务。本案中，虽然“XXXX商住楼（二期）”工程至今尚未竣工验收，天元公司未能按时将符合合同约定条件的楼房交付给陈少红使用，但是在天元公司未能出示《建筑工程竣工验收报告》并提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的情况下，陈少红没有拒绝交接，相反，陈少红自愿于2016年3月9日办理了收楼手续，此种情况下，视为陈少红同意天元公司向其交付未符合合同约定交付标准的楼房，并免除了收楼之后，天元公司未能交付符合合同约定的商品房的违约责任；对于在陈少红收楼日之前的逾期交房责任，陈少红并未明确表示免除，因此，天元公司还应承担自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止期间的逾期交楼违约金，即从2015年10月16日起计至2016年3月9日止共145天，超出部分，予以驳回。对于逾期交楼违约金的计付标准问题，陈少红要求继续履行合同，根据合同第九条的约定，逾期不超过180日的，每日的违约金按已交付房价款万分之2计付；逾期超过180日后，每日的违约金按已交付房价款万分之3计付。天元公司作为合同的提供方，在合同中约定逾期交楼按上述方式计付违约金，违约金既具对守约方的补偿性，也有对违约方的惩罚性，现天元公司逾期交楼存在明显过错，应按合同约定标准计付违约金，对天元公司请求调整违约金的计算方法的抗辩主张，一审法院不予采纳。陈少红于2015年10月15日前向天元公司支付购房款20000元，于2015年11月4日向天元公司支付购房款140000元，于2016年2月24日向天元公司支付购房款30000元，于2016年6月29日向天元公司支付购房款55803元，于2016年12月7日向天元公司支付购房款50000元，逾期交楼违约金应分段计付。综上，本案的逾期交楼违约金为4192元（20000元×0.2‰×19天+160000元×0.2‰×112天+190000元×0.2‰×14天）。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，一审法院判决：一、限天元公司于判决发生法律效力之日起十日内向陈少红支付逾期交楼违约金4192元；二、驳回陈少红的其他诉讼请求。案件受理费593元，由天元公司负担45元，陈少红负担548元。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。上诉人天元公司提交了以下证据：一、《建设工程消防验收意见书》（云建消验[2019]34号）（复印件），拟证明涉案房屋目前已进行消防验收，天元公司是积极进行房屋验收备案的，消防验收是整个验收备案最重要的环节之一，经过天元公司的努力，在2019年10月份已通过消防验收；二、《关于协调解决罗定市XXXX二期竣工验收工作的会议纪要》，拟证明天元公司积极推进竣工验收工作，有部分政府部门的工作由于政策原因还需要继续推进，解决了政府部分的原因后整体备案工作将会完成；三、《关于重新审批罗定市XXXX二期规划建筑设计方案的批复》，拟证明天元公司的规划建筑设计是经过审批的，在一审时有部分业主曾质疑该方面的问题，故出示该批复予以解释，涉案房屋不存在该障碍，不存在违法建筑的问题；四、《罗定市XXXX二期项目主要技术经济指标呈批表》，拟证明天元公司的建设合法；五、《建设用地规划许可证》，拟证明天元公司的建设是依法进行，不存在违法问题，目前竣工验收备案未完成主要是部分政府原因。被上诉人陈少红没有提交新证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审查明的事实清楚，本院予以确认。另查明，2019年10月12日，云浮市住房和城乡建设局作出云建消验[2019]34号《建设工程消防验收意见书》，对天元公司申报的XXXX商住楼（二期）建设工程进行消防验收，并作出意见认定：“一、综合评定该工程消防验收合格。……”再查明，罗定市悦辉价格评估有限公司对涉案楼盘的建筑面积分别为105.86平方米及79.76平方米的商品房月租金价格进行了评估，其中建筑面积为105.86平方米的商品房月租金评估值为1400元，每平方米13元；建筑面积为79.76平方米的商品房月租金评估值为1200元，每平方米15元。本院认为，本案系商品房销售合同纠纷。陈少红与天元公司签订的《商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定各自享有权利和履行义务。综合双方当事人的诉辩意见，本案在二审程序中的争议焦点问题为：天元公司应否承担逾期交房违约责任？双方约定的逾期交房违约金计算标准是否过高，应否予以调整？关于天元公司应否承担逾期交房违约责任的问题。天元公司认为，双方签订的《商品房买卖合同》约定天元公司应于2015年10月1日前将经验收合格的商品房交付给陈少红使用，因约定的交付时间早于合同的签订时间，故双方对于交付时间的约定应视为约定不明，根据《中华人民共和国合同法》第六十一条、第六十四条第四项的规定，天元公司已在陈少红提出收楼主张时配合交付钥匙，不存在逾期交房的违约行为。本院认为，双方签订的合同明确约定涉案房屋的交付时间为2015年10月1日，明显不属于对交付时间约定不明的情形，一审判决结合涉案《商品房买卖合同》在2015年10月15日签订的情况认定涉案房屋应于2015年10月15日交付使用正确，本院予以维持。天元公司应在2015年10月15日将涉案房屋交付给陈少红使用，因陈少红已于2016年3月9日签领了房屋钥匙，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款：“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外”的规定，陈少红已取得涉案房屋的钥匙，已可对房屋予以占有使用，故应视陈少红已接收了房屋。因此，天元公司应承担从逾期交房之日起（2015年10月2日）至陈少红收楼之日止（2016年3月9日）的逾期交房违约责任。天元公司认为无需承担逾期交房违约责任的主张，理据不足，本院不予采纳。双方签订的《商品房买卖合同》约定逾期交房不超过180日的，每日的违约金按已交付房价款万分之二计付；逾期交房超过180日后，每日的违约金则按已交付房价款万分之三计付。现天元公司逾期交房天数为145天，则按照合同约定应按日万分之二的标准计算。天元公司认为约定的违约金计算标准过高，主张按照当地租金标准或年利率6%计算。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第一款：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”的规定，天元公司委托评估机构对涉案商品房所在地段同类房屋租金进行了评估，拟证实因其逾期交楼行为造成陈少红的实际损失情况。但该评估结论是天元公司单方委托评估机构作出的，陈少红对该评估结论并不认可，且按时交付符合合同约定条件的房屋是天元公司根本性的合同义务，天元公司逾期交付房屋已严重违约。因此，综合双方合同实际履行情况以及天元公司的逾期交房过错程度、商品房现状等因素，双方合同约定的违约金计算标准并未明显过高。天元公司要求调整违约金计算标准的主张，理据不足，本院不予采纳。一审判决根据天元公司的违约情况和双方合同的约定，判令天元公司按合同约定的违约金计算标准支付违约金给陈少红正确，本院予以维持。综上所述，罗定市天元房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律及实体处理正确，应予维持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由罗定市天元房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  邓建勇审判员  陈 阳审判员  尹 蕾二〇一九年十二月三十日书记员  徐俊贤