云南省景洪市人民法院民 事 判 决 书（2019）云2801民初2197号原告：肖顺林，男，1964年5月6日出生，汉族，身份证住址湖南省祁东县白地市镇。原告：蒋金花，女，1962年10月16日出生，汉族，身份证住址湖南省祁东县洪桥镇。两原告共同委托诉讼代理人：荣毅星，文士法律服务所法律工作者。特别授权代理。被告：西双版纳歌舞倾城投资有限公司，住所地云南省西双版纳州景洪市滨江果园避寒山庄望江苑民族风情街5-2#。统一社会信用代码：91532800690864163F。法定代表人：王猛，职务董事长。委托诉讼代理人：胡新，男，1968年8月4日出生，汉族，系西双版纳歌舞倾城投资有限公司总经理，身份证住址云南省普洱市思茅区。特别授权代理。原告肖顺林、蒋金花与被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司（以下简称“歌舞倾城公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年5月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告肖顺林及其委托诉讼代理人荣毅星、被告歌舞倾城公司的委托诉讼代理人胡新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告肖顺林、蒋金花向本院提出诉讼请求：1.依法确认原、被告双方于2012年3月17日签订的《商品房购销合同》合法有效，并判令被告按《商品房购销合同》约定协助两原告办理相关产权证；2.判令被告按《商品房购销合同》约定向两原告支付延期交房违约金，自2014年1月1日起计算至2018年12月31日止共计18250元（10元/天×1825天）；3.由被告承担本案诉讼费。诉讼过程中，两原告增加一项诉讼请求为：判令被告限期向两原告交付经验收合格的[早晚街]项目第1-107号房屋。事实和理由：2012年3月17日，两原告向被告购买了由被告开发的位于景洪市勐罕镇[早晚街]项目第1-107号商铺一套，并于当日签订《商品房购销合同》，合同约定该房屋总价款为207193元，两原告于合同签订当日向被告付清了全部购房款。被告应在2013年12月31日之前向两原告交付房屋，并由被告于交付房屋24个月内将办理房产证的登记资料交房管处办理房屋产权证，但约定的房屋交付期限届满后，两原告多次找到被告要求其交房，被告均以各种理由进行推脱，期间多次由政府出面协调，也都未能圆满解决，被告至今仍未将房屋交付给两原告使用，也未协助两原告办理相关产权证，故两原告具状诉至人民法院。被告歌舞倾城公司辩称，一、由于施工方的不诚信行为，导致今天的后果发生。2010年10月，被告将其开发的“橄榄坝早晚街”项目发包给四川添诚建筑工程有限公司（以下简称“添诚公司”），并于2012年2月20日签订了正式的《建设工程施工合同》，合同中明确：工程于2012年3月11日开工，2013年3月11日竣工，合同价款为5650万元。2013年初，添诚公司领取了2870万元工程款后（占总工程款的50.8%），单方擅自停工，严重违反了合同精神。2014年2月20日，重庆中川建设有限公司（以下简称“中川公司”）通过排挤、打压其他公司、威胁被告等手段，迫使被告与中川公司、添诚公司、景洪市勐罕镇人民政府、景洪市住房和城乡建设局共同签订《恢复施工以及保障施工方利益的协议书》（以下简称“复工协议”），该协议中约定：在原施工单位添诚公司已完成的工程量基础上，由中川公司施工至该工程验收合格并具备向业主交房为止，中川公司保证在210日以内即2014年9月18日以前完成本协议约定的全部工程，以达到办理房屋产权证的条件。但时至今日，中川公司并未向被告移交任何房屋及房屋资料，中川公司完全将整个项目的所有房屋掌控在自己手中。二、关于办理产权证。作为开发商，被告确实有义务协助房屋买受人办理房屋产权证，但是产权证的办理，需要提供的材料比较多，比如交易所需要办理楼盘竣工搭建；不动产需要提供楼盘初始登记办理；同时还有房屋、土地分摊等相关的测绘和分摊工作、数据录入工作。而时至今日，楼盘的许多工作都还未完成，许多工程原件被中川公司带走后再也未见踪影，特别是在住建部门早已明确不允许开发商代收维修基金等费用的前提下，中川公司仍大量向业主收取维修基金等费用，而税费、测绘费等根本无从落实。三、关于违约金及被告的损失。两原告在向被告交清了全部购房款后，作为开发商的被告应依照《商品房购销合同》的约定，按质按量地如期将房屋交到两原告手中。如今，距离合同约定的交房时间已经过去了近六年，给两原告造成的损失是显而易见的。但是，并非系被告的主观原因造成的，被告在此过程中也蒙受了巨大的损失。如果添诚公司能够按照合同约定的时间竣工，是能够保证被告按期向两原告交房的。退一步讲，如果中川公司能够按照复工协议约定的施工期限于2014年9月18日以前完工，完全不会给两原告与被告造成更大的损失，但是由于施工方的违约和不诚信行为造成损失的发生，施工方必须按照复工协议赔偿被告延期交房的损失。综上所述，被告认为两原告提出的各项损失并非被告直接造成，请求法院在查清案件事实的基础上判决驳回两原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：即两原告提交的证据：1.身份证及结婚证复印件、2.《商品房购销合同》、3.交款收据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人存在争议的证据，本院认定如下：对被告提交的证据：《建设工程施工合同》及《恢复施工以及保障施工方利益的协议书》，欲证明施工方没有按照合同约定施工导致被告逾期交房，因与本案系不同的法律关系，本院只采信其中能与其他证据相互印证的部分内容。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告肖顺林、蒋金花与被告歌舞倾城公司签订了《商品房购销合同》，其中主要约定：一、两原告购买被告开发的位于景洪市勐罕镇曼景匡村旁“橄榄坝早晚街（一期）”1-107号房屋，参考套内建筑面积为18.48平方米；二、房屋总价款为207193元，两原告应于2012年12月1日前向被告一次性支付商品房总价款207193元；三、被告应于2013年12月31日前将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的房屋交付给两原告；四、被告逾期交房，则自本合同约定的交房时间届满后的次日起至实际交房之日止30天内，被告按每天10元向两原告支付违约金，合同继续履行。逾期30天后，被告按每天10元向两原告支付违约金，合同继续履行。自本合同约定的交付时间届满之日次日起逾期90日后，两原告有权解除合同，已发生的交易相关税费由被告承担，被告按商品房总价款的10%向两原告支付违约金，合同解除后，被告应无息退还两原告已交纳的购房款项。除此之外，原、被告双方还对其他购房事宜进行了约定。两原告于2012年3月17日向被告付清了全部购房款207193元（收据号码：NO.0804098）。2014年2月20日，被告歌舞倾城公司作为甲方、中川公司作为乙方、添诚公司作为丙方、景洪市勐罕镇人民政府和景洪市住房和城乡建设局作为监督方，共同签订了《恢复施工以及保障施工方利益的协议书》，该协议中载明：“2010年10月，被告歌舞倾城公司将其开发的“橄榄坝早晚街”项目发包给添诚公司，至2013年1月该工程修建至主体封顶后，因多种原因该项目停工至今，为保护广大购房人利益，维护当地稳定，经协商确定，由添诚公司将该工程整体给中川公司施工，中川公司应负责在原施工单位添诚公司已完成的工程量的基础上，施工至该工程验收合格并具备本协议约定的向业主交房的条件为止。由于被告歌舞倾城公司资金周转出现问题，施工期间无法向中川公司支付工程进度款，对工程款的支付按照下列集中特殊方式予以保障：1、被告歌舞倾城公司以“橄榄坝早晚街”项目下未售房源折抵工程款14508934元。2、被告歌舞倾城公司以“橄榄坝早晚街”项目下以实现销售但尚未收取的银行按揭贷款、购房尾款共计4387万元转让给中川公司收取以冲抵应付工程款。中川公司保证在210日以内即2014年9月18日以前完成本协议以内的全部工程，以达到办理房屋产权证的条件。”后因中川公司与被告歌舞倾城公司就工程款的支付问题发生争议诉至西双版纳傣族自治州中级人民院，该院作出（2017）云28民初31号民事判决书，判决：“一、被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司在判决生效之日起十日内支付原告重庆中川建设有限公司工程款59428934元；二、原告重庆中川建设有限公司的上述工程款就本案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。”因被告歌舞倾城公司未履行生效判决书确定的法律义务，中川公司向法院申请强制执行，法院查封了案涉房屋。因被告至今未按合同约定的时间向两原告交付房屋并协助两原告办理房屋产权登记手续，双方遂引发纠纷诉至本院。本院认为，原、被告双方签订的《商品房购销合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容没有违反相关法律规定，合同合法有效，双方当事人均应遵守诚实信用原则全面履行各自的合同义务。本案中，两原告已于合同期限内支付了全部购房款，但被告迟延履行交房义务已构成违约，应承担违约责任，故本院对于两原告要求被告限期交付房屋并支付延期交房违约金18250元，即违约金自2014年1月1日起按每日10元计算至2018年12月31日止为18250元（10元/天×1825天）的诉讼请求予以支持。被告辩称，逾期交房系施工方的违约行为导致，证据不足，本院不予采信。关于两原告要求被告协助办证的诉讼请求，根据合同约定，被告应在交房后24个月内负责将办理产权证所需的手续交给产权登记部门，现双方约定的期限尚未届满，两原告可在被告出现逾期办证的情况下再行向法院起诉，故本院对两原告的该项诉讼请求不予支持。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、确认原告肖顺林、蒋金花与被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司就位于景洪市勐罕镇“橄榄坝早晚街”项目第1-107号商铺签订的《商品房购销合同》合法有效；二、被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司在房屋整体验收合格后具备交房条件三十日内向原告肖顺林、蒋金花交付位于景洪市勐罕镇“橄榄坝早晚街”项目第1-107号商铺；三、被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司自本判决生效之日起三十日内向原告肖顺林、蒋金花支付延期交房违约金18250元；四、驳回原告肖顺林、蒋金花的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费256元，由被告西双版纳歌舞倾城投资有限公司负担。两原告预交的案件受理费本院不另清退，由被告迳付两原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院。本判决生效后，若负有义务的当事人不自动履行判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。审 判 长  李 昳人民陪审员  王远峰人民陪审员  唐 云二〇一九年十二月二十七日书 记 员  匡湘云