长春新区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）吉0193民初2197号 原告：肖塔娜，女，1984年12月12日出生，蒙古族，住长春市二道区。 委托诉讼代理人：魏国明，吉林宇中人律师事务所律师。 被告：王春波，男，1975年5月23日出生，汉族，住吉林省长春市。 委托诉讼代理人：张成彦，吉林张成彦律师事务所律师。 被告：新星宇工程建设集团有限公司，（原长春新星宇建筑安装有限责任公司）。住所地长春市绿园区。 法定代表人：李重亮，总经理。 委托诉讼代理人：王国忠，该公司职员。 被告：吉林省吉电房地产开发有限公司。住所地长春市朝阳区。 法定代表人：荆春江，董事长。 委托诉讼代理人：王文源，吉林中玖律师事务所律师。 原告肖塔娜与被告王春波、新星宇工程建设集团有限公司（原长春新星宇建筑安装有限责任公司，以下简称新星宇公司）、吉林省吉电房地产开发有限责任公司（以下简称吉电公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开审理了本案，原告肖塔娜及其委托诉讼代理人魏国明，被告王春波的委托诉讼代理人张成彦、被告新星宇公司的委托诉讼代理人王国忠、被告吉电公司的委托诉讼代理人王文源到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 肖塔娜向本院提出诉讼请求：1．判令被告连带偿还原告工程款1538475元及利息（利息按年利率24％计算，从2016年6月19日计算至判决生效日止，暂计算至2018年10月20日止）；2．诉讼费等费用由被告承担。事实和理由：2016年6月19日，原告与被告王春波签订了南郡水云天三号项目2号楼、3号楼、4号楼地热工程施工合同，签订合同后，原告于2016年6月25日开始施工，按合同原告于2016年7月，被告王春波应支付工程进度款453600元，原告找到被告王春波要求支付工程进度款，王春波以没钱为由推脱，在原告多次催促和一再要求支付工程进度款时，被告王春波提出用南郡水云天三号19号楼东单元7××室和8××室作为本项目全部工程款（以房抵工程款），于是原告与王春波在2016年10月14日签订了地热施工补充协议，又进一步规范了双方的权利和义务，有此合同作为原告的保障，原告顺利的全部完成了本项目剩余的地热工程施工并交付使用，原告按照和被告王春波签订的地热补充合同，多次找到被告王春波，要求把南郡水云天三号19号楼东单元7××室和8××室网签合同签给原告，以保证原告的利益不受损失，王春波以各种理由推脱，在此期间，原告多次找到本项目的大包方和开发商。即本案的第二被告和第三被告，要求支付工程款，均以各种理由推脱，原告作为本项目的实际施工人，权益应依法得到保护，在顺利完成了本项目并交付使用后，至今未从三被告手中收到应得的工程款。现因被告故意拖欠工程款，给原告造成损失，故具状起诉，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。 王春波辩称：原被告所签订的建筑施工合同应属无效合同，因王春波属挂靠新星宇公司施工，为此王春波与原告所签订的建设施工合同应属无效，原告为被告实际施工应获得工程款，被告王春波对原告诉请的工程款无异议，但诉请利息没有法律依据，不应得到支持。王春波愿承担给付工程款的给付责任，该款应由王春波给付，不应由其他二被告给付。 长春新星宇建筑安装有限责任公司辩称：原被告所签订的建筑施工合同应属无效合同，因王春波属挂靠新星宇公司施工，为此王春波与原告所签订的建设施工合同应属无效，原告为被告实际施工应获得工程款，被告王春波对原告诉请的工程款无异议，但诉请利息没有法律依据，不应得到支持。王春波愿承担给付工程款的给付责任，该款应由王春波给付，不应由其他二被告给付。 吉林省吉电房地产开发有限责任公司辩称：案涉工程为吉电公司与新星宇公司之间存在建设工程施工合同关系，吉电房地产与原告无合同关系。原告向我公司主张工程款及要求我公司与新星宇公司、王春波承担连带责任无事实以及法律依据。 经审理查明，2016年6月19日，王春波与肖塔娜签订《地热工程施工合同》，约定由肖塔娜为高新区的南郡水云天3号A区2、3、4号楼施工。工程范围：地**面水泥发泡，地热管铺设及分水器安装，细石混凝土地面；承包方式：包工包料，综合单价包干。合同第二条具体约定了工作内容及承包方式，1.综合单价范围内的工作内容：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、场外运输费、二次搬运费、冬雨季施工措施费、文明施工、材料和人工涨跌等；承包方式：包人工、材料、设备、质量、工期。合同第三条约定了合同价款、工程结算及付款方式：1.综合单价：按地热工程施工面积70元/平，（其中材料费38元/平，人工费32元）地热面积2.16万平；2.合同总价款为：1512000元，其中材料费为820800元，人工费为691200元；3.工程结算方式及付款方式为总工程款45%为现金支付，剩下50%工程款以抵房形式支付。（即按单价5100元/平米，抵房130平米，剩余款项以现金形式支付。房子的户型集楼层由乙方自行选定，六楼以上）；发泡混凝土施工全部完成付双方约定现金支付工程款金额30%，地热盘管全部完成付双方约定现金支付金额的30%，剩余约定现金支付工程款扣除5%质保金后，在全部完成地热施工七日内支付；乙方在施工前选定所需要的抵账房屋，包括面积、楼层、单价及金额。待工程全部完成7日内做完手续给乙方。合同第九条约定质保金在第一个采暖期结束后7个工作日内甲方付乙方质保金。合同签订后，肖塔娜于2016年6月20日进场施工。 2016年10月14日，肖塔娜与王春波签订《地热施工补充协议》，该协议记载：“1.根据双方签订的南郡水云天三号地热施工合同，由于甲方未能按合同支付乙方地热施工材料款和人工费，造成工程施工停工，经双方友好协商，付款条件改为甲方以工程款抵房形式支付乙方，甲方把南郡水云天三号19号楼东单元7××、8××室作为工程款，7××建筑面积148平方米，8××建筑面积148平方米（具体面积以网签合同面积为准），房屋单价均未5100元/平方米，总工程款与两套房总价差额甲乙双方多退少补）；2.甲方负责两套房7××、8××在2017年3月1日前完成网签给乙方，若甲方未能按时完成抵给乙方房屋相关手续，因甲方原因造成损失，甲方全部承担……若甲方未能执行以上条款，乙方有权按地热施工合同总金额收取甲方利息，利息按当地银行同期贷款利息5倍计算。利息收取时间按签订合同之日起算。” 2017年11月8日，南郡水云天结算单记载：“实际应付工程款即1549800+5275-16600元=1538475元”，王春波在该结算单上签字确认。 另查明，案涉工程的发包单位为吉电公司，施工单位为新星宇公司，庭审中新星宇公司自认王春波挂靠其公司对案涉工程进行施工。 本院认为，2016年6月19日，王春波借用新星宇公司的资质与肖塔娜签订《地热工程施工合同》，因肖塔娜并不具备专业的施工资质，违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条（一）项之规定而无效，但该工程目前已经验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，肖塔娜请求参照约定支付工程价款的诉讼请求应予支持。关于工程款数额如何认定的问题，庭审中王春波认可欠付工程款1538475元，但主张其中包含5%质保金即76924元，关于质保金部分应予以扣除。双方在《地热工程施工合同》中约定质保金在第一个采暖期结束后7个工作日内支付，工程于2017年竣工，第一个采暖期根据本地每年采暖期惯例，采暖期应于2018年4月末结束，现质保期已过，质保金应予以返还。故肖塔娜请求王春波给付欠付工程款1538475元及利息的诉讼请求本院予以支持。关于利息如何计算一节，案涉工程于2017年11月8日结算，质保期于2018年4月末结束，故利息应采取分段计算，工程款的95%即1461551元，应自2017年11月9日起算，5%质保金76924元应自2018年5月1日开始计算。关于利息的计算标准，双方在2016年10月14日签订的《地热施工补充协议》中约定利息按当地银行同期贷款利息5倍计算，但该利息计算标准过高，本院依法予以调整为按中国人民银行同期同类贷款利率二倍计算。 关于原告肖塔娜请求二被告连带偿还欠付工程款的诉讼请求，由于被告王春波未与被告新星宇公司、被告吉电公司进行结算。新星宇公司虽然出借施工资质给王春波，允许王春波靠挂新星宇公司承揽案涉工程，但现行法律及司法解释并无出借施工资质的被挂靠人应与借用资质的靠挂人承担连带责任的规定。被告吉电公司作为发包单位仅在欠付工程款内承担给付责任，现无法认定欠付工程款的具体数额，故原告肖塔娜请求被告新星宇公司、被告吉电公司承担连带给付责任的诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条（二）项、第二十四条之规定，判决如下： 一、被告王春波于本判决生效后十日内立即给付原告肖塔娜工程款1538475元及利息（利息以1461551为基数，自2017年11月9日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率的二倍计算；以76924元为基数，自2018年5月1日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期利率的二倍计算）； 二、驳回原告肖塔娜的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费18647元、保全费5000元，由被告王春波负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。 审 判 长  徐雅文 人民陪审员  朱振民 人民陪审员  赵连仁 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  闫 情