连云港市连云区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0703民初1458号原告：连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司，住所地:连云港市连云区中山西路111号，统一社会信用代码：913207005794973421。法定代表人:马学军，董事长。委托诉讼代理人：高永荣、杨琪，江苏田湾（连云）律师事务所律师。被告:江苏劳特斯机电设备工程有限公司，住所地:徐州市经济技术开发区三环东路28号，统一社会信用代码：9132030160801489XQ。法定代表人:蔡水秀，总经理。委托诉讼代理人：邵晓成，该公司第一分公司负责人。原告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司（以下简称嘉瑞宝公司）与被告江苏劳某机电设备工程有限公司（以下简称劳某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。并于2019年8月14日作出裁定，裁定驳回原告要求被告支付逾期竣工违约金诉求的起诉，原告对该裁定不服上诉至连云港市中级人民法院，该院于2019年10月14日作出（2019）苏07民终3558号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。后本案依法裁定由简易程序转为普通程序，并再次公开开庭进行了审理。原告嘉瑞宝公司的委托诉讼代理人高永荣、被告劳某公司的委托诉讼代理人邵晓成到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告嘉瑞宝公司向本院提出如下诉讼请求：判令被告限期向原告开具工程款发票3600695.27元，如不能开具则赔偿因不能开具致原告损失332981.73元。事实与理由：2013年6月28日，原、被告双方签订《协议书》，原告将嘉瑞宝商业广场空调系统安装工程发包予被告施工，约定了承包范围、工期、质量标准、暂定总价及违约责任等条款。2013年12月31日，连云港市质量技术监督局对被告安装的卧式风机管盘进行检查后发出查封决定书，并委托靖江市产品质量监督检验所对抽样产品检测，结果为被告安装的风机盘管有483台为假冒靖江市春意空调制冷设备有限公司产品，且产品本身有两项重要技术指标不合格。2014年1月22日连云港市质监局对原告下发稽查建议书，建议涉及假冒产品工程款立即停止支付，更换所有假冒他人厂名、厂址的产品，工程中应使用国家品牌和质量合格产品。2014年3月12日，双方签订《整改协议》，被告保证在2014年4月18日前完成整个空调系统工程的安装、整改及调试、确保验收合格。后该整改后的工程于2015年3月15日进行了初步验收，但仍有不合格的30台空调卧式暗装风机管盘须进行更换及22处质量问题需要进行维修。2016年1月，原告诉至贵院，请求被告支付逾期完工违约金并开具工程款发票200万元。法院认定被告已开票金额为170万元，并判决被告开具200万元工程款发票。现贵院(2018)苏0703民初478号及连云港市中级人民法院(2018)苏07民终3365号判决最终认定原、被告之间工程决算价款为7300695.27元。特诉至贵院，要求被告补充开具发票或赔偿相应税款。被告劳某公司辩称，1.原告共向被告支付工程款370万元，被告还应向原告开具已付款但尚未开具发票的200万元的建筑业统一发票，在（2016）苏0703民初390号案中法院已作出判决。除此以外，截止目前被告并没有收到其他款项。2.根据已生效判决，原告尚欠工程款约230万元，涉案工程的实际施工人吉某已向法院申请强制执行，但据了解吉某仅收到50万元的执行款，剩余工程款原告主张因被告未维修部分工程应予以抵消（是否成立且不谈），也即原告实际应支付工程款尚未确定，也无法开具发票。3.根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。因本案原告的工程款是直接支付给吉某的，所以开具发票义务系吉某的法定义务。况且从交易习惯和行业管理来看，税金的最终承担义务人均为实际施工人，实践中亦由实际施工人承担，所以根据票款相对应的原则，被告并没有开具发票的义务。本院经审理认定事实如下：2013年6月28日，原、被告签订合同，约定原告嘉瑞宝公司将连云港嘉瑞宝广场空调系统安装工程发包给劳某公司施工，合同工期暂定于2013年7月15日开始进场，配合总包单位施工进度，于2013年7月30日前完成1#5F、6F、楼水系统。2#、3#空调水系统主管及新风系统8月30日完成，10月30日前完成所有空调系统并完成调试，交付验收（详见甲方进度要求）。工程总价款暂定700万元，竣工验收合格后，双方按实际工程量结算。合同专用条款第26条工程款（进度款）支付约定，甲方支付每期款项前，乙方应提前向甲方提供相应金额的合法发票。上述合同签订后，被告劳某公司进行了施工，因其所安装的设备存在严重质量问题，双方于2014年3月12日签订了《整改协议》，协议约定劳某公司保证2014年4月18日前完成整个空调系统工程的安装、整改及调试，确保验收合格。同日，劳某公司与案外人吉某签订《联合经营协议书》，约定由吉某承包嘉瑞宝广场空调系统安装整改工程。2016年1月18日，原告嘉瑞宝公司向本院起诉被告劳某公司，本院于2017年1月24日作出（2016）苏0703民初390号民事判决书，判决劳某公司向嘉瑞宝公司开具200万元的工程款发票。该案中查明，被告劳某公司已向嘉瑞宝公司开具了170万元的工程款发票。2017年9月5日，案外人吉某向本院提起诉讼，要求劳某公司、嘉瑞宝公司连带支付其工程款3420000元及利息。本院于2017年11月29日作出（2017）苏0703民初3096号民事判决，判决劳某公司支付吉某工程款3420000元及利息，嘉瑞宝公司在欠付劳某公司工程款范围内对上述工程款及利息承担连带给付责任。上述判决执行过程中，因嘉瑞宝公司欠付劳某公司工程款金额无法确定，2018年2月22日，吉某向本院提起诉讼，被告为嘉瑞宝公司，劳某公司为第三人。本院于2018年8月8日作出（2018）苏0703民初478号民事判决，判决嘉瑞宝公司在欠付劳某公司工程款3600695.27元范围内对吉某承担连带给付责任。嘉瑞宝公司对上述判决不服，提起上诉，连云港市中级人民法院于2019年3月20日作出（2018）苏0703民终3365号民事判决，改判嘉瑞宝公司在欠付劳某公司工程款2307211.51元范围内对吉某承担连带给付责任。该判决对一审认定的工程总造价予以确认。上述判决作出后，嘉瑞宝公司按判决确定的金额向本院支付工程款2307211.51元，部分款项因被嘉瑞宝公司申请执行劳某公司的其他案件保全，还未实际支付给吉某或劳某公司。庭审中，被告劳某公司表示如法院判决确定其应当向原告开具发票，其可以开具。上述事实由原告提供的本院（2015）港民初字第02105号民事判决书、（2016）苏0703民初390号民事判决书、（2018）苏0703民初478号民事判决书、连云港市中级人民法院（2018）苏07民终3365号民事判决书等书证及双方当事人的陈述证实，本院依法予以确认。本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告嘉瑞宝公司与被告劳某公司签订的《协议书》及《整改协议》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，系有效合同，双方均应按合同履行。因原告已根据生效判决确定的金额将涉案工程款全额支付，部分直接支付给被告，部分支付至本院，根据合同约定，被告应向原告开具合法的工程款发票，故本院对原告要求被告开具工程款发票的诉求予以支持，涉案工程总造价为7300695.27元，被告已实际开具发票金额为170万元，经本院生效判决确定被告应开具发票金额为200万元，余工程款金额3600695.27元发票被告应向原告开具。因原告嘉瑞宝公司与案外人吉某之间并不存在直接合同关系，法院也仅是依据原、被告之间的合同关系判决嘉瑞宝公司在欠付劳某公司工程款范围内向吉某支付工程款，被告关于工程款发票应由吉某开具的辩解理由无事实和法律依据，本院不予采信。因被告庭审中明确表示如法院判决确定其应向原告开具发票则其可以开具，且不能开具发票的损失也无相关证据证实，故本院对原告要求被告赔偿不能开具发票损失的诉求不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告江苏劳特斯机电设备工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司开具3600695.27元的工程款发票。二、驳回原告连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司的其他诉求。案件受理费6295元，由被告江苏劳特斯机电设备工程有限公司承担（因原告已预交，被告承担部分于本判决生效之日起十日内支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费6295元，并将交款凭证一并交于本院。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，帐号：10×××94。审 判 长  刘红娟审 判 员  顾绍文人民陪审员  陶明慧二〇一九年十二月二十六日书 记 员  干名阳法律条文及上诉须知附录一、法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法求助申请或者申请司法求助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。