广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0104民初28401号原告：江少葵，女，1977年5月10日出生，汉族，住广州市越秀区。委托诉讼代理人：吴小庆，广东合拓律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁火琼，广东合拓律师事务所律师。被告：广州花都雅居乐房地产开发有限公司，住所地广州市花都区新华镇新都大道以南。法定代表人：杨林森，经理。委托诉讼代理人：余小晔，女，该公司工作人员。原告江少葵与被告广州花都雅居乐房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年7月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人吴小庆、被告的委托诉讼代理人余小晔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付延迟交楼违约金（以总房款1575640元为计算基数，按照每日万分之一的标准，自2018年6月6日起计至被告按照法律规定和合同约定将涉案房屋交付给原告之日止，暂计至起诉日为61922.65元）；2.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2013年10月16日，原、被告签订《广州市商品房买卖合同》等协议，约定原告向被告购买花都区新华街花都永发路2号花都雅居乐花园（扩展）自编27栋2001房，房屋总房价1575640元，被告应于2015年6月10日将符合合同约定的房屋交付给原告使用，否则被告应从约定的交房日期的次日起每日按照总房价的万分之一支付违约金给原告。合同签订后，原告按约履行全部义务，但被告没有将涉案房屋按照法律规定和合同约定交付给原告。原告曾起诉被告，要求被告支付逾期交楼违约金，法院生效判决对2018年6月5日之前的延期交楼违约金予以支持，但对之后延期交楼违约金并没有处理，遂诉至法院。被告辩称，涉案房屋已经竣工验收备案，并于2019年5月通过了永久用电的竣工检验，涉案房屋已符合法律规定的交付标准，被告不应承担违约责任。被告已于2019年7月11日向原告邮寄催收楼通知书通知其收楼，原告不收楼的责任在于原告自身。经审理查明：被告系广州市花都区107国道西侧花都雅居乐花园小区项目的开发商，于2013年8月29日取得房管部门核发的《商品房预售许可证》。2013年10月16日，原、被告签订《花都雅居乐花园认购书》，载明原告向被告认购广州市花都区新华街花都永发路2号花都雅居乐花园（扩展）自编27栋2001房，认购日期为2013年10月3日，房屋认购价为1575640元，装修标准为简易装修，于2015年8月10日前交付使用，认购价包括毛坯价1199593元及装修总价376047元等。2013年10月16日，原告（乙方、买方）与被告（甲方、卖方）签订《广州市商品房买卖合同（预售）》及附件，约定乙方向甲方购买位于广州市花都区新华街花都永发路2号花都雅居乐花园（扩展）（自编27栋）2001房，总金额为1199593元，付款方式为按揭贷款方式付款等。第十二条交房条件约定，该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条房屋交付约定，甲方应当在2015年6月10日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书。第十四条延期交房的违约责任约定，甲方如未能按本合同规定的期限交房，自本合同第十三条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按已付房价款的日0.1‰的标准支付违约金至实际交付日止，合同继续履行。第十五条房屋交付时的有关资料约定，甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》、建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》、消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证、供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料等，上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条交付时的验收约定，乙方应在接到收楼通知书之日起3日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起3日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房等内容。合同附件七本合同补充协议第五条约定，双方同意《商品房买卖合同》第十条、第十一条补充约定：如乙方未能按照主合同第八条约定的支付期限将各期房价款支付至监控账号，从逾期之日起至实际支付之日止，乙方应按房价款总额每日0.1‰的标准支付违约金等。第六条约定，双方同意对《商品房买卖合同》第十二条、第十五条的补充约定：甲方向乙方发出《收楼通知书》后，且在乙方办理收楼手续时，向乙方出示了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》及提供已加盖甲方公章的《房地产（住宅）质量保证书》、《房地产（住宅）使用说明书》，即视为符合交付标准，乙方同意办理收楼手续。第十八条第六点约定，双方确认，《商品房买卖合同》及本补充协议的所有条款均是经双方充分协商后达成的一致意见，双方对条款内容已有充分的了解和共同的认识，并且充分理解了违反合同条款的责任及后果，本补充协议如与《商品房买卖合同》不一致，以本补充协议约定为准。2013年10月18日，江少葵与广州振中建设有限公司（以下简称振中公司）签订《花都雅居乐花园装修合同》，约定由江少葵委托振中公司对涉案房屋进行装修，装修工程的总价款为376047元，振中公司应在2015年8月10日完成装修工程，江少葵应按开发商发出《收楼通知书》确定的日期前来办理交付手续，否则自该日期届满之日起视为双方已完成交接，且江少葵对装修工程质量无异议。合同签订后，原告按约定支付完毕全部购房款1575640元。原告于2018年6月5日以被告逾期交楼为由要求支付违约金向广州市花都区人民法院提起诉讼。广州市花都区人民法院于2018年7月2日作出（2018）粤0114民初6054号民事判决书，该院认为涉案房屋至今仍未接通永久用电，未达到交付条件，被告应承担逾期交楼的违约责任，遂判决按总房价款1575640元，每日0.1‰的标准，被告向原告支付自2017年7月22日起至2018年6月5日的逾期交房违约金50262.92元。原、被告均表示未就上述民事判决提出上诉。被告提交一份《客户受电工程竣工检验意见书》，以证明涉案房屋已于2019年5月21日通过了永久用电的竣工检验。该竣工检验意见书是由广州城北电力工程有限公司（施工单位）向广州供电局有限公司花都供电局提交审批，客户名称为“广州花都雅居乐房地产开发有限公司”，用电地址为“广州市花都区107国道西侧”，内容为“本户受电工程已委托有承装（修）电力设施许可证单位安装，线路、变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验”。广州供电局有限公司花都供电局在检验意见一栏载明“查验合格”，检验时间为2019年5月21日。被告于2019年7月11日向原告发出《催收楼通知书》，载明涉案房屋已符合约定的交房条件，现再次发函催促原告于2019年7月15日前带齐相关材料办理收楼手续等。该邮件于2019年7月12日妥投，原告确认收到该通知书，并于2019年7月14日办理收楼手续。为查清案件事实，本院向广州供电局有限公司花都供电局发函调查涉案房屋通电情况。广州供电局有限公司花都供电局于2019年12月2日函复本院称被告位于广州市花都区永发路2号B地块的雅居乐锦城花漾集小区2019年5月24日前已完成户表安装，已实行一户一表、具备居民永久用电条件；位于广州市花都区永发路6号C地块的雅居乐锦城花冠集小区2019年6月27日前已完成户表安装，已实行一户一表、具备居民永久用电条件。原、被告对该复函的真实性、合法性、关联性均无异议。且原告明确本案中主张违约金至2019年7月14日。本院认为，原、被告签订的涉案《花都雅居乐花园认购书》《广州市商品房买卖合同（预售）》及附件均是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对双方产生约束力，双方均应按约定全面履行自己的义务。鉴于原告已就相同原因向人民法院提起诉讼，人民法院生效判决亦对相关事实作出了查明及认定，本院对此亦予确认，故本案所争议焦点即为被告何时就涉案房屋取得永久用电并向原告交付房屋。从被告所举证据以及广州供电局有限公司花都供电局向本院的协助调查复函可知，涉案房屋所在小区于2019年5月24日具备居民永久用电条件，符合房屋交付标准。在此情况下被告向原告发出《催收楼通知书》并限定原告于2019年7月15日前办理收楼手续，原告确认已于2019年7月12日收到该通知，并于2019年7月14日办理收楼手续。故本院认定被告已于2019年7月14日履行了交房义务，原告主张逾期交房时间计至2019年7月14日于法有据，应予支持。原、被告就2018年6月5日之前的逾期交楼违约金已由生效判决予以确认并履行完毕，故本案中计算2018年6月6日至2019年7月14日期间的逾期违约金，关于逾期违约金的计算基数问题，虽然涉案买卖合同约定的房屋价款为1199593元，但在被告与其他购房人就同一小区商品房预售合同纠纷中，被告确认房屋以毛坯交楼，房屋总价款以认购书载明的房屋价格和装修价格的总认购价为准，原告与被告间的生效判决也已认定总房价款为上述两价款总和即1575640元，故应以原告实际交付的房屋总价款1575640元作为计算基数。综上，被告应以1575640元为基数，按照合同约定的每日0.1‰的标准，向原告支付自2018年6月6日起至2019年7月14日止期间的逾期交楼违约金。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州花都雅居乐房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告江少葵支付逾期交楼违约金（按总房价款1575640元为基数，以每日0.1‰的标准自2018年6月6日起计至2019年7月14日止）；二、驳回原告江少葵的其他诉讼请求。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1348元，由被告广州花都雅居乐房地产开发有限公司负担。如不服本判决，当事人可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应自接到人民法院交纳诉讼费用通知之次日起七日内按不服一审判决部分的上诉请求金额为标准计，向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交，按自动撤回上诉处理。审 判 长  陈婉君人民陪审员  韩莦华人民陪审员  刘宝珍二〇一九年十二月三十一日书 记 员  翁丹菲法庭记录毕嘉燊