济南高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0191民初2751号原告：山东海进电气科技有限公司，住所地济南高新区工业南路44号丁豪广场6-2-1001，统一社会信用代码913701000840115742。法定代表人：穆俊霞，董事长。委托诉讼代理人：赵海斌，山东周全律师事务所律师。委托诉讼代理人：李益栋，山东周全律师事务所实习律师。被告：西创客空间科技有限公司，住所地山西省太原市小店区许坦东街170号锦东国际西塔楼19层1907号。法定代表人：孙雅娟。原告山东海进电气科技有限公司（以下简称山东海进公司）与被告山西创客空间科技有限公司（以下简称山西创客公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告山东海进公司的委托诉讼代理人赵海斌、李益栋到庭参加了诉讼，被告山西创客公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东海进公司向本院提出诉讼请求：1.判令山西创客公司归还山东海进公司已付货款10万元，赔偿山东海进公司损失13万元、违约金50730元（2018年7月29日起算，计算至2019年4月22日），共计280730元；2.本案诉讼费用全部由山西创客公司承担。事实与理由：2018年5月17日，山东海进公司与枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司（以下简称枣庄矿业付村公司）签订买卖合同，为了履行此合同，2018年5月21日，山东海进公司与山西创客公司于济南签订买卖合同，约定价格38万元整。2018年7月11日，山东海进公司用汇票以背书转让的方式向山西创客公司支付10万元，山西创客公司收到首期货款后不及时履行合同义务。山东海进公司为履行与枣庄矿业付村公司的买卖合同，依据合同约定解除与山西创客公司的合同关系，并与山东莱悦信息科技有限公司（以下简称山东莱悦公司）签订买卖合同，约定价款51万元。山东海进公司为维护其合法权益，诉至法院，望判如所请。山西创客公司未作答辩。山东海进公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：证据1、山东海进公司与枣庄矿业付村公司的买卖合同一份,证明2018年5月17日，山东海进公司与枣庄矿业付村公司签订买卖合同，山东海进公司需要向其交付矿井综合自动化集成；证据2、山东海进公司与山西创客公司的合同书一份,证明2018年5月21日，双方签订合同书，约定价款38万，山西创客公司需要按合同书第二条约定在合同签订后2个月内（也即2018年7月21日之前）按合同书清单中所列项目向山东海进公司履行交付标的义务，山西创客公司不按约履行义务须按合同第八条第一款的约定向山东海进公司支付违约金；证据3、电子银行承兑汇票一份,证明2018年7月11日，山东海进公司向山西创客公司背书转让10万元首期货款；证据4、合同终止通知及EMS国内标准快递单据一份，证明因为山西创客公司不再履行合同，2019年2月19日，山东海进公司作出合同终止通知，通过邮寄方式向山西创客公司寄送达；证据5、快递物流运转信息截图一份，证明2019年2月23日，山西创客公司取走合同终止通知，双方合同关系解除；证据6、山东海进公司与山东莱悦公司合同书，证明2019年3月21日，山东海进公司与山东莱悦公司签订合同书（证据6与证据2合同书标的物相同），价款51万，山东海进公司损失13万元（51万—38万）；证据7、齐鲁银行电子回单一份，证明2019年4月9日，山东海进公司履行与山东莱悦公司的合同并交付了首期货款51000元。上述证据山西创客公司未予质证。本院经审查予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月21日，山东海进公司与山西创客公司签订《煤矿综合自动化系统建设合同书》一份，约定：1.山东海进公司向山西创客公司采购煤矿综合自动化系统及为保护该系统的安全、稳定运行所必须的备品备件、专用工具。2.交付地点：枣矿集团付村煤业；交付时间：合同签订后2个月内。3.合同约定价格为380000元。4.合同价款支付方式：合同签订后山西创客公司进场后山东海进公司支付合同总额的30%；系统上线试运行山东海进公司支付合同总额的30%；系统运行正常，经山东海进公司验收后，山东海进公司支付合同总额的40%。5.违约责任：如果山西创客公司逾期交货，山西创客公司将以如下比例向山东海进公司支付违约金：从推迟交付货物的第八天开始，每日按逾期交货金额的万分之五向山东海进公司支付违约金。6.争议解决：约定协商不成可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，合同签约地点为济南市高新区齐鲁软件园大厦A412室。7.合同的生效：合同经双方各自指定的代表签署和加盖单位公章或合同章后生效。山东海进公司及山西创客公司在合同上分别加盖了公章。2018年6月山西创客公司进场进行前期工作。2017年7月11日，山东海进公司向山西创客公司背书转让10万元首期货款。2018年10月左右，山东海进公司被枣庄矿业付村公司告知山西创客公司已离场。2019年2月19日，山东海进公司向山西创客公司邮寄《合同终止通知》，山西创客公司于2019年2月23日签收。另，山东海进公司主张，其于2018年5月17日与枣庄矿业付村公司通过集团招标方式签订《买卖合同》（合同编号：318050045）一份，约定：1.山东海进公司向枣庄矿业付村公司供货矿井综合自动化集成，总金额为697000元。2.交（提）货时间：2018年8月31日前。3.交（提）货地点、方式：出卖人送货至付煤公司。4.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。2019年3月21日，山东海进公司与山东莱悦公司签订《煤矿综合自动化系统建设合同书》一份，约定：1.山东海进公司向山东莱悦公司采购煤矿综合自动化平台系统及为保护该系统的安全、稳定运行所必须的备品备件、专用工具。2.交付地点：枣庄矿业集团付村煤业有限公司；交付时间：合同签订后3个月内。3.合同约定价格为510000元。4.合同价款支付方式：合同签订后山东莱悦公司进场后山东海进公司支付合同总额的10%；经山东海进公司确认系统具备上线试运条件，山东海进公司支付合同总额的20%；系统运行正常且验收后，山东海进公司支付合同总额的60%；合同验收一年后支付10%质保金。5.合同的生效：合同经双方各自指定的代表签署和加盖单位公章或合同章后生效。2019年4月9日，山东海进公司向山东莱悦公司支付首期货款51000元。本院认为，山东海进公司与山西创客公司签订的《煤矿综合自动化系统建设合同书》系双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。2018年6月，山西创客公司进场进行前期工作，尚未进行软件安装调试。2017年7月11日，山东海进公司已通过电子商业汇票系统背书转让银行承兑汇票，履行了支付合同总额的30%的义务。按该合同约定，山西创客公司应于2018年7月21日之前交付系统设备，但山西创客公司未向山东海进公司交付系统及软件，且未经允许即退场。根据双方签订的《煤矿综合自动化系统建设合同书》及附件1中对交付设备的要求，山西创客公司未按合同约定履行义务，已构成根本违约。山东海进公司向其发送合同终止通知后，其亦未提出异议，双方的合同已解除。故对山东海进公司要求山西创客公司返还已付货款100000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于损失，山东海进公司与山东莱悦公司签订的《煤矿综合自动化系统建设合同书》所涉合同金额系买卖双方合意达成，山东海进公司未能举证证明货款数额的提高与山西创客公司未履行合同义务存在直接的因果关系，且其现仅支付了51000元，合同尚未履行完毕，故对山东海进公司要求山西创客公司赔偿损失130000元的诉讼请求，本院不予支持。关于违约金，根据《煤矿综合自动化系统建设合同书》第八条第一款的约定，该违约金的计算标准符合法律规定，但鉴于该违约金为逾期交货违约金，山西创客公司于2018年10月退场即已表明其不再履行交付义务，故本院仅支持2018年7月29日起至2018年10月31日止的逾期交付违约金，故对山东海进公司要求山西创客公司支付迟延履行违约金17860元（380000元×94×5／10000=17860元）的诉讼请求，本院予以支持，其他部分，本院不予支持。被告山西创客公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，又未提供证据，应视为其放弃抗辩，亦应承担举证不能的法律后果。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、第九十四条、第九十七条、第二百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告山西创客空间科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告山东海进电气科技有限公司货款100000元；二、被告山西创客空间科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东海进电气科技有限公司违约金17860元；三、驳回原告山东海进电气科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5511元，财产保全费1924元，由原告山东海进电气科技有限公司负担3667元，被告山西创客空间科技有限公司负担3768元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长 王 卉人民陪审员 林 玲人民陪审员 刘永红二〇一九年十二月二日书 记 员 薛远婷