山东省济南市市中区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0103民初1778号原告：济南逯蕾建材有限公司，住所地济南市。法定代表人：逯呈伟，经理。委托诉讼代理人：**，山东森信律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘卫冬，山东森信律师事务所律师。被告：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司，住所地广西壮族自治区柳州市。法定代表人：黄鼎龙，董事长。委托诉讼代理人：邹欣欣，女，该公司员工。委托诉讼代理人：许小龙，男，该公司员工。原告济南逯蕾建材有限公司与被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告济南逯蕾建材有限公司法定代表人逯呈伟及其委托诉讼代理人**、刘卫冬，被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司法定代表人黄鼎龙的委托诉讼代理人邹欣欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告济南逯蕾建材有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令广西建工集团第五建筑工程有限责任公司支付原告工程款276446.5元及违约金13822元，保全保险费900元；2、诉讼费、保全费有两被告承担。事实与理由：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司山东分公司与原告于2017年9月1日签订石材购销合同。原告已按照合同约定完成供货，被告未按合同约定支付货款，尚欠货款276446.5元，且根据合同约定被告需承担违约金13822元。经原告多次催要，被告均未偿还欠款，为此原告诉至贵院，请贵院判如所请。被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司辩称，根据契约精神，原告应严格遵守双方关于核算与付款的合同约定，石材购销合同第6条结算依据中明确约定非经需方指定收货人加盖收货章并签字确认的单据，需方不予认可，不能作为结算依据，对需方无法律效力。原告提交的证据材料并未加盖收货章，也并未同时具有需方两位指定收货人的签字，按照双方合同约定，不能作为结算依据。原告并未提供有效的达到双方合同约定支付节点的证据，按照合同约定我方已经履行了相关的支付义务，无违约行为。案件审理过程中，原、被告围绕诉讼请求提交了证据并说明了证明内容。各方当事人对对方的证据进行了质证。本院依法对证据进行了审查。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司山东分公司系被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司所属分公司，案件审理过程中该山东分公司被注销。2017年9月1日，原告济南逯蕾建材有限公司（作为供方）与被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司所属山东分公司（作为需方）签订《石材购销合同》，合同第一条约定：双方就位于济南市刘长山路的济南第九职业中专新校区工程二标段工程的石材采购订立合同条款，供货期从2017年9月1日到工程结束止；合同第二条约定：石材总价为241092.1元，该总造价为暂估价，最终结算以实际收货量为准；合同第四条“交货地点、方式”约定:“1、交货地点和收货人：交货地点：济南市刘长山路济南第九职业中等专业学校新校区建设工程施工二标段的工程的需方指定位置；需方指定物资验收人：王龙合，物资验收人：高旋旋，结算对账人：周厚田，结算对账人：姜春文，需方如要求变更收货人，应在合同规定的交货日前1天书面通知供方。2、交货方式：供方负责将货物运至合同约定的需方指定地点，就地卸车不做二次搬运，卸车由供方负责。3、需方只对合同约定收货人员同时在供货单上加盖需方收货章并签字确认的数量基于确认，如只有其中一人签字的原始单据，需方将不予认可，不予办理结算及付款。未经需方盖公章确认，或附加在供货单上的其它条款及需方其他人员所签认的欠条等单据，需方不予认可并且不承担任何法律后果……”；合同第五条“验收方法及标准”约定：“1、验收地点：货到需方指定交货位置验收。2、验收方法：供方材料进场时必须经本合同第四条中需方约定的验收人员及监理人员按合同第三条进行验收，验收人员按要求办理货物验收及入库手续，需方收货人及监理人员验收后，双方签字确认……”；合同第六条“结算与付款”约定：1、结算依据：以需方指定收货人验收后加盖专用“收货章”并签字确认的供货单上的数量作为结算依据，价格按照合同约定的价格（或补充协议的价格）甲酸，由合同约定的需方结算对账人员开具对账结算单（需方统一的结算单样式），并经需方现场项目经理姜春文、周厚田签字确认可作为支付材料款的依据。付款时需提供真实有效的增值税普通发票。费经需方指定收货人加盖“收货章”并签字确认的单据需方不予认可，不能作为结算依据，对需方无法律效力。2、结算方式：自合同签订之日起，乙方开始生产，10月2日前到第一批货500平方，10月9日到第二批货500平方，甲方结清第一批和第二批到货数量的货款，10月16日千石材、踏步、立板全部到货，甲方结清到货数量的货款，10月30日前全部安装完毕，经甲方验收后，结清安装费。洗手台加工周期：自洗手盆送至乙方加工场地之日起，20日内全部加工完毕，并送至甲方指定地点，经甲方验收合格后，付清货款。3、付款方式：银行电汇转账（银行转账）公对公支付，禁止现金支付”；合同第七条“责任条款”约定：“1、供方：如供方不能按双方约定的时间供货（除不可抗力外），每推迟一天，供方除按需方档次要求当次供货金额的万分之二向需方支付违约金外，最高不超过当次货款金额5%，还应该承担由此造成的工期责任及经济损失。如超过3次无法按时供货造成需方工期延误的，需方有权单方面终止合同。因质量及其他因素给需方造成损失的，供方应承担相应责任及经济损失。2、需方：如需方不能按合同约定的时间付款（除不可抗力外），每推迟一天，需方按所欠款金额的万分之二向供方支付违约金，最高不超过欠款金额2%。3、供方所供的货物必须是符合合同约定的货物，其质量符合合同约定的标准。供方供应的货物经验收不符合合同要求或检测不符合国家标准，需方通过电话或书面通知供方，双方共同验收或取样送检，如结果仍不符合要求，则供方无条件退货或换货，同时需方有权暂停支付后续剩余货款且因此造成的相关损失由供方承担。……7、供方需按需方所提计划数量供货，如施工完毕后有剩余货物供方不予退货，由需方自行解决处理与供方无关。”2018年1月15日，原告与被告所述之山东分公司签订《石材购销合同补充协议》，合同第一条“新增材料”约定：新增洗手盆台面制作574套（含5#镀锌角钢钢架安装，台面、挡水板安装，打胶），单价205元，合计价格117670元，包工包料，合同约定总造价为暂估价，最终结算以实际收获量为准；合同第二条“洗手盆台面制作结算方式”约定：“补充协议签订后预付叁万元定金，所有洗手盆台面安装完成后付至实际工程量的80%货款，经甲方、监理验收合格后2个月内付清全款，质保期限一年。每次付款前乙方提供等额有效甲方财务所要求的国家正规增值税普通发票、收据给甲方，否则甲方有权拒绝支付后期所有款项，且供方承担一切违约责任。”该补充合同还对其他进行了约定。上述二份合同签订后，原告即开始施工。但施工过程中，因发包方济南第九职业中等专业学校与被告之间产生纠纷，并在法院诉讼，因此工程停工。后原告诉至本院。本院审理过程中，被告于2019年8月7日提供了由其内部稽查审计中心出具的“济南第九职业中等专业学校新校区建设工程项目进度款审核报告（公司内审报告）”，其审计结论为：“本次应支付材料费35207.68元”。该报告统计了截止到2019年7月26日原告施工工程量，其中包括女生公寓、食堂、男生公寓的地面石材及洗手盆的钢架制作及安装。另外该报告还分析如下：“1.现场施工进度描述如下：男生公寓：楼梯踏步石材镶贴完成98%，未验收；洗手盘安装完成102套，剩余304套已安装钢支架，但未按照图纸及合同全部施工完成；食堂：楼梯踏步石材镶贴完成85%，二层室外平台石材镶贴完成60%，一、二层东南角楼梯石材镶贴完成0%，一层室外平台石材镶贴完成0%，未验收；2、《石材购销合同》第六条二、结算方式：合同签订生效之日起，乙方开始生产，10月2日前到第一批500平方米，甲方结清第一批和第二批到货数量的货款，10月16日前石材、踏步、立板全部到货，甲方结清到货数量的货款，10月30日前全部安装完毕，经甲方验收后，结清安装费；洗手盆送至乙方加工厂地之日后起，20日内全部加工完毕，并送至甲方指定地点，经甲方验收合格后，付清货款。《石材购销合同补充协议》第2条结算方式：补充协议签订后预付3万元定金，所有洗手盆台面安装完成后付至实际工程量的80%货款，经甲方、监理验收合格后2个月内付清全款。3、我司已按照合同约定支付款项统计：2017年11月20日供货石材合同总额为241092.1元，付款金额为2018年3月19日付款83300元，关于洗手盆台面制作合同总额为117670元，已付2万，另外2018年5月18日付款3万元；4、合同约定的第一批货。第二批货的款项已支付，补充协议约定的3万元定金已支付，后期供货到达现场后，未与甲方共同收量确认，故未支付后续材料款及施工费；5、2019年7月26日，经现场实际测量、清点，已施工完成部分的工程造价：336034.32元，现场堆砌未施工的材料费：35207.68元（因未有供货商参与盘点，故本数字可能有误差）；6、结论：①按照合同约定，到货单未有共同收量的石材，未按照合同第四条1.约定的相关人员收货，且不符合合同第四条3.规定加盖需方“收货章”并签字确认，不应支付材料费；②已施工完成的石材费21056.88+101686.76=122743.64元，我司已支付103300.1元，该部分费用未按照合同第四条1.约定的相关人员收货，且不符合合同第四条3.规定加盖需方“收货章”并签字确认，不应支付该部分剩余19443.54元材料费；洗手盆定金30000元应支付且已支付；③洗手盆台面等未全部施工完成，故不应支付80%的货款，且不应支付剩余全款。”对被告提供的该内审报告，原告表示对真实性无异议，但内审记录未有供货商参与目前卡点，故数字可能有误差，内审报告中的工程量与其实际施工工程量还有差距，但在本案中为便于案件审理不再申请评估，认可报告中的工程量。对内审报告中被告付款有异议，认为其中的2万元没有收到。被告辩称已支付2万元，但未提供证据予以证实。原告要求违约金，要求按照其起诉的工程款的276446.5*5%计算，具体为违约金13822元。本院认为，本案中原告济南逯蕾建材有限公司与被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司所属山东分公司签订《石材购销合同》及补充合同，系双方真实意思表示，不违反法律法规规定，合法有效，双方应如约履行。原告已履行了部分合同，但尚未全部安装完成，且未经验收，被告与发包方的纠纷还在诉讼之中，因此案涉款项尚不具备合同约定的全部结算的条件。但被告的报告中载明本次应支付材料费35207.68元，另外被告记载的已支付2万元原告予以否认，被告未提供证据证实，因此视为未支付。综上，被告在本案中应再支付原告55207.68元，其余纠纷另行处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南逯蕾建材有限公司款55207.68元；二、被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔付原告济南逯蕾建材有限公司保全保险费900元；三、驳回原告济南逯蕾建材有限公司的其他诉讼请求。案件受理费5670元，保全申请费2020元，由原告济南逯蕾建材有限公司负担6232元，由被告广西建工集团第五建筑工程有限责任公司负担1458元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长 亓 蕾人民陪审员 徐 健人民陪审员 司兴菊二〇一九年十二月十日书 记 员 修维超