广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0602民初2904号 原告：广西众博房地产有限公司，住所：广西防城港市港口区祥云路长山新区（启辰市场对面1-12号商铺）。统一社会信用代码：91450600MA5N9MR32H。 法定代表人：黄万民，该公司经理。 委托诉讼代理人：孙焕臣，港口区白沙万街道法律服务所法律服务工作者。 被告：许东，男，1970年11月16日出生，户籍所在地甘肃省瓜州县，现住广西防城港市港口区。 被告：赵凯丽，女，1972年10月8日出生，户籍所在地甘肃省瓜州县，现住广西防城港市港口区。 原告广西众博房地产有限公司（以下简称众博公司）与被告许东、赵凯丽装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月16日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告众博公司的委托诉讼代理人孙焕臣、被告许东到庭参加诉讼，被告赵凯丽经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告众博公司向本院提出诉讼请求：两被告向原告连带支付房屋装修款67298元、装修垃圾清运费3060元，合计70358元。事实与理由：两被告系夫妻关系。2018年10月18日，原告与被告许东签订了装修合同书，工程名称为青年客栈装修，装修后的名称为优密客栈。原告履行了合同义务。合同约定装修价款为35.5万元，施工过程中增加工程量部分价款为32298元，清运垃圾为3060元，合计该项工程总价款为390358元。两被告只给付了32万元，尚欠70358元。原告多次催要，两被告无正当理由拒不给付。 被告许东辩称，1.原告主张其欠款70358元，其不清楚该70358元是如何计算出来的，案涉合同载明的是原告核算的价格，原告也同意装修的价格是35.5万元；2.其与原告于2018年10月18日签订合同，约定工期50天，在2018年12月11日交房，但至2019年1月6日原告还在做一楼玻璃门上方的包边，工期已超期；3.原告未经其同意就在网上购买了劣质的木地板并安装，未到两个月该木地板就开始脱皮。 被告赵凯丽未作答辩。 本院经审理认定事实如下：两被告系夫妻关系，于1991年12月18日办理了结婚登记手续。 2018年10月18日，原告作为乙方与被告许东作为甲方签订了一份《装修合同书》，约定的工程为港口区桃花湾广场康晨小区B10栋青年客栈装修，工程造价为35.5万元；工程施工期50天，即2018年10月19日起至2018年12月11日止；签订合同当天甲方须支付工程款的30％，工程过半或工期过半须支付工程款的40％，工程竣工验收合格付25％，5％为质量保证金，一年保修期，期满付清余款；双方同意以《工程报价单》为本工程单价及数量的基础约定，结算时以实际工程量为准，增减项目须经甲乙双方协商确定单价签认后生效；工程竣工后，乙方通知甲方到场验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收，若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看场的相关费用；工程未办理验收手续，由甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收，甲方不得以其他理由拒付结工程款，如因此造成的经济损失，由甲方负责承担；双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其他具体问题协议，作为合同附件，与合同具同效力；合同还约定了其他事项。 2018年11月21日，原告（乙方）与两被告（甲方）签订了一份《青年客栈装修增减项变更单》，其上载明增项有钢木门（加差价）、增加钢木门、无框玻璃门、卫生间砖（加差价）、过廊石膏线，增项金额合计8060元。2018年12月6日，原告（乙方）与被告许东（甲方）签订了一份《青年客栈装修增减项变更单》，载明增项为楼梯口处哑口套，增项金额为2678元。 2018年12月29日，原告通过微信与被告赵凯丽协商开关插座的差价事宜，原告提出差价为1500元，被告赵凯丽回复“完了给你算”。 另查明，原告与两被告未就案涉的装修工程办理验收、移交手续，被告许东认可该客栈在2019年2月份开始营业。庭审过程中，原告主张未经双方书面签字确认但已实际产生的工程增量部分有：1.一楼大厅吊顶52㎡，130元/㎡，共6760元；2.楼梯扶手共30米，110元/米，共3300元；3.床架14套，共1万元。被告许东对原告主张的工程增量部分予以认可，但对工程的质量提出异议。原告与被告许东均认可已支付的工程价款为32万元。 本院认为，案涉《装修合同书》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方当事人应严格按约履行义务。合同签订后，原告已依约进行装修施工，虽双方未对工程进行验收并办理验收、移交手续，但被告许东认可案涉装修的客栈已在2019年2月份开始营业，根据案涉合同的约定，视为被告许东已实际验收，故被告许东应按合同约定支付尚欠的装修款。关于被告许东尚欠的装修款数额问题。合同约定工程总价款为35.5万元，结算时以实际工程量为准。除合同约定的总价款外，经双方先后于2018年11月21日、2018年12月6日签字确认的增项价款分别为8060元、2678元，及被告许东认可的经被告赵凯丽微信确认的开关插座差价为1500元，上述增项价款共计12238元。庭审过程中，原告主张未经双方书面签字确认但已实际产生的工程增量部分有：1.一楼大厅吊顶52㎡，130元/㎡，共6760元；2.楼梯扶手共30米，110元/米，共3300元；3.床架14套，共1万元，上述增量部分价款为20060元。被告许东虽对工程的质量提出异议，但认可原告主张的增量部分已实际产生，故亦应向原告支付上述增量价款。关于原告主张的垃圾清运费3060元，因案涉合同未明确约定该笔费用由被告负担，且原告亦未能举证证明实际支出了该笔费用，故原告请求被告许东承担垃圾清运费，本院不予支持。综上，被告许东应向原告支付的总价款为387298元（355000元＋12238元＋20060元）。被告许东已支付32万元，尚欠67298元。根据合同约定“5％为质量保证金，一年保修期，期满付清余款”，因现在尚在合同约定的保修期内，尚未达到双方约定的付款条件，故在扣除合同价款5％即17750元质量保证金后，被告许东应向原告支付49548元。至于被告许东提出的关于工程质量的抗辩，因被告许东未提交证据证明其辩解，双方可通过另行协商或另案起诉的方式解决，在约定的保修期届满后，被告许东亦应向原告支付剩余的质量保证金17750元。 关于被告赵凯丽应否承担支付责任的问题。案涉债务发生在两被告夫妻关系存续期间，且根据被告赵凯丽在2018年11月21日的《增减项变更单》上签字及与原告在微信上确认开关插座差价的行为可知，被告赵凯丽对案涉的装修工程是知情并予以认可的，故案涉债务应认定为夫妻共同债务，被告赵凯丽应与被告许东共同向原告支付房屋装修款49548元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告许东、赵凯丽在本判决生效之日起十日内共同向原告广西众博房地产有限公司支付房屋装修款49548元； 二、驳回原告广西众博房地产有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费1558.95元，减半收取计779.48元（原告广西众博房地产有限公司已预交），由原告广西众博房地产有限公司负担230.55元，被告许东、赵凯丽共同负担548.93元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或防城港市中级人民法院递交上诉状，按对方当事人的人数提交副本，上诉于防城港市中级人民法院，并在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费1558.95元（户名：广西壮族自治区防城港市中级人民法院；开户行：中国农业银行防城港分行营业室；账号：20×××13）。逾期不交也不提出缓交申请的，防城港市中级人民法院则按自动撤回上诉处理。 审 判 员 李明娟 二〇一九年十二月九日 法官助理 罗 茜 书 记 员 梁 滢 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 二、《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》 第一条夫妻双方共同签字或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，应当认定为夫妻共同债务。 三、《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 四、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。