贵州省望谟县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔2326民初1454号 原告：刁某某，男，贵州省安龙县人，汉族，户籍地：安龙县，现住兴义市。 委托代理人：黄享翎，贵州贵兴律师事务所律师，代理权限，特别授权。 被告：望谟县某某建材有限责任公司，统一社会信用代码：91522326MA6DKNYQ0A。 法定代表人：黎某某。 被告：黎某某，男，黎族，贵州省兴义市人，住兴义市。 原告刁某某诉被告望谟县某某建材有限责任公司（以下简称“某某公司”）、黎某某承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刁某某及其委托代理人黄享翎到庭参加诉讼，被告望谟县某某建材有限责任公司、黎某某经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令二被告连带返还原告加工履约保证金300000.00元，并以此为基数按照月利率1%从2016年5月15日起支付资金占用利息至清偿之日止；2、判令二被告连带支付原告加工费456740.46元，并以此为基数按照月利率1%从2017年5月21日起支付资金占用利息至清偿之日止；3、判令二被告向原告承担违约责任并支付原告违约金300000.00元；4、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原告与被告黎某某是朋友关系，被告黎某某长期在外承包工程。2016年初，被告黎某某因承接罗望高速望谟桑郎部分路段的砂石材料供应，于2016年3月成立望谟县某某建材有限责任公司采购砂石后供应给施工单位，其本人自任法定代表人，作为公司实际控制人并以其个人名义对外经营。2016年5月6日，原告与被告黎某某签订《某高速砂石料加工合同》，约定由原告为被告加工砂石料，含石方爆破与砂石料加工工序。爆破开炸炸材由被告提供，钻开炸炮眼由原告提供机械和人工完成，按实际人工工资加实际使用电费计算，以完成加工的实际长度由被告支付给原告，经实际计算为31.25元/米。砂石加工费按方量计算，单价成品砂石33元/立方米，石块20元/立方米、毛石20元/立方米，砂石料数量以被告每月所销售的全部过磅或者车方计算。合同约定，原告向被告缴纳300000.00元砂机安装保证金，向被告保证20日内将打砂设备机械安装完毕并正常加工，三天内被告全额退还给原告。合同还约定了对账时间和结算付款方式，双方每月核对一次，甲方支付80%工程进度款，若逾期支付，按照每日千分之五加收滞纳金并视为违约金。同时约定“合同期内，甲乙双方必须遵守合同，若一方违约，违约方赔偿对方一切经济损失，并另支付人民币300000.00元的违约金”。合同签订后，2016年5月11日，原告按照黎某某的要求向其个人账户打款300000.00元作为机械安装保证金（黎某某同时出具收条一份签名捺印并加盖公司公章确认），并及时组织安装完毕，调试正常后开始正常加工砂石料，但被告黎某某未按照约定3日内退还原告300000.00元保证金，加工期间，该保证金经原告催收至今未还。加工至2016年11月4日，双方签订了《补充协议》，并调整了2016年5月8日以来的加工单价按20元/立方米计算。 加工前一段时间，砂石加工还能顺利进行，原告按照被告的催促加紧施工，钻炮眼、开炸、打砂石，但是，不久后由于被告个人原因，砂石料销售不畅，按照被告要求，原告多次停工复工，钻开的炮眼也不能开炸，闲置186孔共计2894米；尚有16288.05立方米的砂石料也未能销售。经与被告工作人员邓某、赵某某等对账，剩余的16288.05立方米砂石料应付加工费537505.65元，闲置的186孔共计2894米炮眼应付成本价90437.50元，扣除被告垫付的炸材、油料费、电费等开支102802.69元以及原告在被告处领取的68400.00元，被告应支付原告加工费456740.46元。前述款项，经原告多次催收，被告至今一直未返回、支付，按照合同约定，被告应支付违约金。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。 被告某某公司、黎某某未到庭参加诉讼，亦未向本院提交答辩意见。 原告为支持自己的诉讼请求，向本院提交了下列证据： 原告身份证复印件，拟证实：原告基本信息及诉讼主体资格。 原、被告签订的《某高速砂石料加工合同》、《某高速砂石料加工合同补充协议》复印件，拟证实：原、被告双方的合同关系及权利义务。 被告出具的收条及银行转账凭证，拟证实：黎某某以其个人名义收到原告缴纳的保证金30万元，并以某某公司的公章盖章确认。 《结算单》复印件，拟证实：原告诉请被告支付款项的来源依据。 《砂石料加工（销售）汇总表》复印件，拟证实：原、被告双方核对确认的原告实际加工方量及实际出场时间（2017年5月21日），以及被告在加工销售期间垫支的费用情况，某某公司工作人员邓某签字捺印确认。 《未放炮眼的说明》复印件，拟证实：经与被告的工作人员赵某某统计确认，原告已打未放的炮眼为186孔2894米。 炮眼成本核算单复印件，拟证实：每米炮眼的成本价系根据工人工资、电费支出来核算的，单价为31.25元/米。 收款清单复印件，拟证实：原告在被告处预支款项68400.00元。 照片复印件，拟证实：出场时尚未卖出砂石，原告叫相关人员去测量，按照保底方量计算为16288.05立方米；原告加工中所钻的炮眼未开炸的事实。 证人张某证言，拟证实：证人于2016年5月8日与原告签订合同负责为原告加工砂石，原告负责打炮眼和开炸，证人是2016年8月份进场开始采砂的，总的打了多少砂、卖出多少证人不清楚，黎某某除了销售砂石，还销售毛石。 证人邱某证言，拟证实：2016年5月8日与原告签订合同，约定为原告加工砂石，安装好设备后，证人是2016年8月底进场的，2017年5月20日出场，撤走设备时用机器测量还剩有砂石16000多方，测量的时候是邓某（黎某某的财务）、赵某某（管理砂石）、黄某某（管理砂石）在场。 本院经审理认定事实如下：2016年5月6日，原告刁某某（乙方）与被告望谟县某某建材有限责任公司（甲方）签订《某高速砂石料加工合同》，黎某某在甲方签章处签字并加盖甲方公章，合同约定：工期两年，从2016年5月8日起至2018年5月7日止；成品砂单价33.00元/m3、石块18.00元/m3、毛石12.00元/m3，砂石料数量以每月甲方所销售的全部过磅或车方计算；每月24日至25日结算工程款，经双方签字盖章生效，甲方在次月5日前支付当月工程款的80%给乙方，当月工程款的20%余款三个月内结算一次并付清给乙方；乙方缴纳300000.00元砂机安装保证金给甲方，确保20天内安装完毕并正常加工，正常加工后3天内甲方全额退还给乙方；乙方开炸时与甲方协商单次开炸数量后再进行施工，开炸的石材加工后，甲方必须在一个月内销售完毕，若甲方尚未在一个月内销售完毕的，甲方需将滞销的砂石料按评估量全部结算给乙方；合同期内，若一方违约，违约方赔偿对方一切经济损失，并另外支付违约金300000.00元。合同签订后，原告刁某某于2016年5月11日从刁光龙账户汇款300000.00元到被告黎某某账户，黎某某出具收条并加盖“望谟县某某建材有限责任公司”公章。2016年11月4日，原告刁某某（乙方）与被告望谟县某某建材有限责任公司（甲方）签订《罗望高速砂石料加工补充协议》，黎某某在甲方法定代表人出签字确认，约定：2016年11月1日起，乙方在甲方砂石厂所加工的砂石料，甲方确保每月销售一万方以上，直至此工程结束，若甲方每月销售砂石料数量不足一万方，甲方按一万方结算给乙方，若超出一万方则按实际数量进行结算；2016年5月8日起到工程结束之日止，石块单价调整为20.00元/m3。同时查明，原告刁某某在被告黎某某处预支款项68400.00元。本案在审理中，原告刁某某向本院提交申请撤回要求被告支付加工费及加工费资金占用利息的诉讼请求。 上述事实，有原告身份证复印件、《某高速砂石料加工合同》复印件、《罗望高速砂石料加工补充协议》复印件、收条及银行转账凭证及庭审笔录等在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”本案中，原告刁某某按照合同约定于2016年5月11日缴纳了300000.00元保证金给被告，且原告已按照约定正常开展生产，被告应按照约定在原告正常开展生产后三日内将300000.00元保证金退还给原告刁某某，但被告并未按照约定退还保证金，故原告要求被告返还保证金的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。 关于原告主张资金占用利息和违约金的问题。本案中，被告没有按照约定返还保证金，已构成违约，加之双方的合同约定了违约方应赔偿对方损失和支付违约金，故原告要求被告支付利息和支付违约金的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。至于损失和违约金的计算，原告的损失只是资金被占用；虽然双方合同约定了违约金为三十万，但这明显过高，鉴于违约金具有弥补守约方损失和惩罚违约方的双重性质，本院将违约金和资金占用利息酌定为共计按年利率6%计算。原告没有提供证据证明其是什么时候开始正常生产的，也未提交证据证明其向被告主张过权利，故违约金和资金占用利息从起诉之日起开始计算（原告向本院主张权利的时间为2019年10月10日）。 关于原告主张加工费456740.46元的问题。庭后，原告刁某某向本院提交申请，以需要补充证据为由，请求撤回要求被告支付加工费及加工费资金占用利息的诉讼请求，这是原告对自己权利的处分，本院予以确认。 据此，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十一条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 限被告望谟县某某建材有限责任公司、黎某某于本判决生效之 日起十日内返还原告刁某某保证金300000.00元，并从2019年10月10日起支付资金占用利息和违约金（以300000.00元为基数，共计按年利率6%计算）至返还保证金之日止。 上述款项，如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5800.00元，减半收取2900.00元,由被告黎某某承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。 审判员  刘文望 二〇一九年十二月十日 法官助理雷毅 书记员杨涛