安徽省肥东县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0122民初3902号 原告（反诉被告）：安徽千恒电气有限公司，住所地安徽省合肥市包河经济开发区花园大道17号，统一社会信用代码91340100MA2MX9G743。 法定代表人：张国凤，总经理。 委托诉讼代理人：方达夫，安徽皖和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马兵，安徽皖和律师事务所律师。 被告（反诉原告）：合肥永威机械设备有限责任公司，住所地安徽省合肥市肥东经济开发区祥和南路，统一社会信用代码91340122664209368Q。 法定代表人：何明香，总经理。 委托诉讼代理人：梅应全，安徽华腾律师事务所律师。 原告安徽千恒电气有限公司（以下简称为千恒公司）与被告合肥永威机械设备有限责任公司（以下简称为永威公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年6月18日、11月21日公开开庭进行了审理。原告千恒公司的委托诉讼代理人马兵，被告永威公司的法定代表人何明香及其委托诉讼代理人梅应全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告千恒公司诉称：2018年5月16日，原告与被告签订《采购合同》，约定原告向被告采购价值395840元的光伏支架，原告在合同签订后预付30%货款，被告在收到预付款后20天内后安排生产备货，并将货物运至原告指定地点，货物经原告核对无误，双方签署收货单后为交货完毕，交货完毕后25天内原告再付清剩余70%货款。合同同时约定，被告每逾期交货一日，应按逾期交货货物价款总值的1%向原告支付逾期交货违约金。合同签订当天，原告向被告转账支付预付货款120000元，按照合同约定，被告应至迟于2018年6月5日向原告交付全部货物，然被告在收到原告预付款后，一直未按合同约定及时足额发货，己构成违约，导致原告的合同目的无法实现，原告为维护自身合法权益，遂起诉至法院，请求判令解除原被告于2018年5月16日签订的采购合同；判令被告退还原告预付款120000元；判令被告向原告支付违约金130231.36元（自2018年6月6日起按395840元的1‰日计算至生效判决确定的给付之日止，暂算至2019年5月1日为130231.36元（395840元×1‰×329），合计250231.36元）；本案的诉讼费由被告承担。 被告永威公司辩称：一、双方签订合同后，原告应全部付清货款后后被告再送货，而并非是支付30%的预付款后再送货，实际被告已经按时完成货物的生产，由于原告一直不付款，且没有指定送达地点，致使货物一直放在厂区内；二、由于原告自己承接的工程没有做好准备，未按时付款，致使被告无法进行发货。综上，请驳回原告的诉讼请求。 被告永威公司反诉称：2018年5月16日，原告与被告签订了一份采购合同，合同约定原告向被告采购1.044mw的光伏支架。合同中约定总价款为395840元，付款方式为合同签订后先付30%，下余70%货款在被告20天备货期后付清，款项付清后，被告将全部的光伏支架送至指定地点交货。合同签订后，原告按约支付了第一笔30%的货款，被告收款后便组织人员进行生产，并在约定的期限内完成了全部的产品的生产。后被告多次要求原告把下余70%的货款付清，并指定地点便于被告交付货物，但原告以其承建的工程还未完工、不能安装为由，迟迟不予指定交货地点、接收货物，更未支付下余的70%的货款，致使被告生产的货物占用被告的场地，严重影响了被告的生产经营，给被告造成了极大的经济损失，被告为维护自身的合法权益，遂提起反诉，请求判令原告立即支付下欠货款275840元及违约金13792元，并自2019年6月1日起以275840元为基数，按月息5厘计算，款清息止；本案的全部诉讼费由原告承担。 原告千恒公司针对被告永威公司提出的反诉辩称：永威公司的反诉请求缺乏事实和法律依据。一、永威公司所述与实际情况不符。2018年5月16日，千恒公司与永威公司签订了两份采购合同，永威公司提供的合同是当时双方签订的第一份合同，但是后来双方对该份合同作出了变更，变更的内容为付款方式的约定，千恒公司将第一份合同撕毁，但永威公司却保留了一份。二、付款方式和交货方式的约定是自相矛盾的，按照被告提供合同的付款方式，原告将货款支付完毕，被告才发货，但交货方式则为支付预付款后20天内将货物运送至指定地点，且永威公司在2018年6月11日向千恒公司发送了部分货物，但没有送到指定地点。三、千恒公司全部货款支付完毕后，永威公司再发货，则千恒公司承担的风险比较大，与常理和交易习惯不符。如上所述，千恒公司在未收到全部货物之前，没有义务支付剩余70%的货款，请依法驳回永威公司的反诉请求。 经审理查明：原告千恒公司提供的采购合同载明，2018年5月16日，原告千恒公司（甲方、采购方）与被告永威公司（乙方、供货方）签订采购合同，合同约定，原告向被告采购光伏支架，被告按照图纸要求向原告生产供应光伏支架，货物总价款为395840元，付款方式为合同签订后预付30%，乙方收到预付款后安排生产备货，同时乙方发货到甲方指定地点，货到现场25天内付清余款70%，甲方付款前乙方均应当出具16%增值税专用发票，交货方式为乙方应在合同签订预付款到账后20天内将货物送至甲方指定位置，交货方式为落地交货，经甲方核对无误，甲乙双方签署收货单后为交货完成，交货完毕货物所有权、风险才发生转移，安装方式为指导安装。此外，合同双方还对其他权利义务进行了约定。被告永威公司提供的采购合同与原告提供的采购合同除付款方式约定的条款不一致外，其余条款均相同，两份合同上均有原被告双方的签章确认，被告永威公司提供的采购合同约定的付款方式为合同签订后预付30%，乙方收到预付款后安排生产备货，备货完毕通知甲方支付剩余70%合同款，同时乙方发货到甲方指定地点，甲方付款前乙方均应当出具16%增值税专用发票。合同签订后，原告按约向被告支付预付款120000元，被告也安排生产备货，后双方对下余的70%付款方式及交货出现了分歧，多次协商未果，原告遂起诉至法院，被告也提出了反诉。 以上事实，有原告千恒公司提供的采购合同、预付款回单、微信聊天记录，被告永威公司提供的采购合同、现场照片及当事人在庭审中陈述等相关证据在卷佐证。 本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。在本案中，原告千恒公司持有的采购合同与被告永威公司持有的采购合同中关于付款方式和交货时间并不一致，视为双方对此未能达成一致意见，后双方并未就此达成补充协议，视为双方对付款方式和交货时间没有约定，而在采购合同中，原告负有支付货款的义务，被告负有提供货物的义务，双方互负义务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。现因原告另行采购了货物，致使原被告之间的合同的目的不能实现，且作为定作人的原告可以随时解除合同，现原告诉请要求解除合同，于法有据，本院予以支持；合同解除后，尚未履行的，终止履行，原告已经支付的预付款12万元，应予以返还，故原告要求被告返还预付款12万元，于法有据，本院予以支持；原告没有交付货物，现原告要求被告支付下欠货款275840元，无事实和法律依据，故被告的反诉请求于法无据，本院不予支持；由于合同对付款方式、交货方式、交货地点没有约定，原告没有证据证明被告逾期交货，被告也没有证据证明原告逾期付款，故其向对方主张逾期违约金，均无事实和法律依据，本院不予支持；采购合同签订后，被告已经按原告提供的图纸加工订做了货物，原告在未通知永威公司解除合同的情况下单方面以实际行动表明其将不履行合同的主要义务，现诉请解除合同，给被告造成了相应的损失，鉴于被告未提出赔偿损失的反诉请求，本院不做处理，被告可另案诉讼。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十六条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条、第二百六十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告合肥永威机械设备有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽千恒电气有限公司返还预付款120000元； 二、驳回原告安徽千恒电气有限公司的其它诉讼请求； 三、驳回被告合肥永威机械设备有限责任公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费5054元，反诉案件受理费5644元，共计10698元，由原告安徽千恒电气有限公司负担1450元，由被告合肥永威机械设备有限责任公司负担9248元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审 判 长 凌 燕 人民陪审员 韦 杰 人民陪审员 武必珠 二〇一九年十二月二十六日 法官助理贺心培 书记员何蓉蓉 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第六十六条当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能实现合同目的； (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； (五)法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。