河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0184民初12640号原告：郑州逢时佳居装饰工程有限公司，住所地郑州市二七区京广南路居然之家（中陆店）南门B1区5号，统一社会信用代码91410103MA40HD7N5E（1-1）。法定代表人：张立顺，经理。委托诉讼代理人：杨相国，河南中亨律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵盼盼，河南中亨律师事务所律师。被告：郑州伍贰零生态农业有限公司，住所地新郑市薛店镇王张村，统一社会信用代码91410184MA3X93L627。法定代表人：李德武。原告郑州逢时佳居装饰工程有限公司（以下简称逢时佳居公司）与被告郑州伍贰零生态农业有限公司（以下简称伍贰零公司）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2019年12月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告逢时佳居公司的委托诉讼代理人杨相国、赵盼盼到庭参加诉讼，被告伍贰零公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告逢时佳居公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付工程款220084.21元，违约金1100.42元，共计221184.63元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年3月7日，原被告签订《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》两份，约定由原告承包被告二期休闲养生农家院室内、室外的施工工程。同年5月9日，原被告签订《郑州伍贰零生态农业有限公司文化广场施工合同》，约定由原告承包文化广场水、强电、弱电工程。上述合同均约定：发包方按照进度及合同约定条款，及时结算承包方的工程款，如逾期，发包方承担项目总款0.5%违约金。现上述工程项目，原告均已按照合同约定竣工完成，且被告亦验收合格。但被告仍拖欠部分工程款未予支付，原告多次催要并与其协商未果。为此，原告诉至本院，望判如所请。被告伍贰零公司未答辩，亦未提交书面证据材料。本院经庭审认定事实如下：2017年3月7日，发包方伍贰零公司（甲方）与承包方逢时佳居公司（乙方）签订两份《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》，两份合同内容除工程价款外，其他内容基本一致。其中室内装修施工合同的主要内容：一、工程名称：二期休闲养生农家院室内施工合同。二、建筑面积（工程形式）：室内装修：1亩农家院6套、1.5亩农家院6套。三、施工地点：河南木本良创意农业有限公司、新郑市薛店镇王张村红枣博览园内。四、合同工期：1、开工日期：2017年3月9日；2、竣工日期：2017年4月20日；3、合同工期总共历时43天。五、承包形式；乙方全包，包工包料（包括项目房屋土建基础、围墙土建基础、给排水等）。七、工程价款：每套1亩农家院装修造价53608.06元，6套总造价321648.36元；每套1.5亩农家院装修造价62417.74元，6套总造价374506.44元，总造价696154.8元（包含税金及管理费）以上合同价款为项目施工建设的综合价款，即包括施工所需物料、机械、人工及其他费用，同时包括利润、风险等全部费用，乙方提供合规发票。八、付款方式：本合同签订后，自乙方物料进场之日起一周内甲方支付给乙方合同总价款的40%作为备料款，计278461.92元；项目主体工程完成80%后一周内，经初验合格后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，计208846.44元；工程全部竣工验收后一周内，甲方向乙方支付工程总价款的25%，计174038.7元。剩余34807.74元作为质保金。质保期一年，期满后无问题一次性无息支付5%余款；在工程竣工验收后支付乙方进度款时，乙方需向甲方提供全额正规建筑业发票，否则不予付款。十一、违约责任：（1）发包方按照进度及合同约定条款，及时结算承包方的工程款，如逾期，发包方承担项目总款0.5%违约金。十三、其它。1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。发包方法定代表人李德武签字并加盖郑州伍贰零生态农业有限公司合同专用章，承包方法定代表人张立顺签字并加盖郑州逢时佳居装饰工程有限公司合同专用章。同一天双方签订的室外装修合同第七条约定：每套1亩农家院装修造价32905.62元，6套总造价197433.72元；每套1.5亩农家院装修造价38733.84元，6套总造价232403.04元，总造价429826.76元（包含税金及管理费）以上合同价款为项目施工建设的综合价款，即包括施工所需物料、机械、人工及其他费用，同时包括利润、风险等全部费用，乙方提供合规发票。八、付款方式：本合同签订后，自乙方物料进场之日起一周内甲方支付给乙方合同总价款的40%作为备料款，计171934.70元；项目主体工程完成80%后一周内，经初验合格后，甲方向乙方支付合同总价款的30%，计128951.03元；工程全部竣工验收后一周内，甲方向乙方支付工程总价款的25%，计107459.19元。剩余21491.84元作为质保金。质保期一年，期满后无问题一次性无息支付5%余款；在工程竣工验收后支付乙方进度款时，乙方需向甲方提供全额正规建筑业发票，否则不予付款。合同签订后，原告组织人员进驻工地开始施工，施工到2017年4月初时，因涉案农家院为违章建筑，被告通知原告停止施工。2017年5月9日，发包方伍贰零公司（甲方）与承包方逢时佳居公司（乙方）签订《郑州伍贰零生态农业有限公司文化广场施工合同》，合同主要内容除工程名称、合同工期、工程价款、付款方式与双方签订的《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》内容不一样外，其他内容基本一致。工程名称：文化广场水、强电、弱电工程合同。合同工期：1、开工日期：2017年5月10日，竣工日期：2017年5月31日。工程价款：工程总价款：161552.82元（包含税金及管理费）。付款方式：本合同签订后，自乙方物料进场之日起一周内甲方支付给乙方合同总价款的40%作为备料款，计64621.13元；工程全部竣工验收后一周内，甲方向乙方支付工程总价款的55%，计88854.05元。剩余8077.64元作为质保金。质保期一年，期满后无问题一次性无息支付5%余款；在工程竣工验收后支付乙方进度款时，乙方需向甲方提供全额正规建筑业发票，否则不予付款。原告提交520农家院二期装修工程量确认单，该确认单据显示，项目1亩、总数量/套、合同单价（内装、外装）、单套总价、6套合同总金额、未完成工程量扣除款项金额、扣除款项总金额，注1亩院共6套，装修合同总金额为519082.08元，经实际校验，完成工程项目对应总金额为246297.48元。项目1.5亩，注1亩院共5套，装修合同总金额为505757.9元，经实际校验，完成工程项目对应总金额为231937.55元。项目1亩，注1亩院共6套，装修合同总金额为62417.74元，经实际校验，完成工程项目对应总金额为19781.45元。总计：郑州逢时佳居装饰工程有限公司装修合同总金额为1087257.72元，未完工程量扣除金额589241.24元，实际完成工程项目对应总金额为498016.48元。证明原告实际完成工程项目对应总金额为498016.48元。原告提交电子回单打印件两页，显示被告分别于2017年3月15日、4月19日、5月16日向原告支付二期农家院室内装修款50000元、50000元、100000元，共计200000元，2018年8月31日由郑州好想你现代农业有限公司代被告向原告支付预付室内装修工程款120000元。被告于2018年2月12日向原告支付文化广场施工工程款98337.52元。证明双方结算后，被告向原告支付二期农家院室内装修款320000元，向原告支付文化广场工程款98337.52元。以上共计418337.52元。原告提交文化广场水电增项表，显示工程增项合计19080元，建设单位验收意见：以实际决算为准。原告提交文化广场水电增减项表，显示工程增减项总计为40227.57元。原告提交施工进度验收单、工程验收单，显示2017年7月16日工程经过验收。原告提交文化广场水电装修项目工程决算表，显示项目名称、单位、数量、主材费、人工及辅材、综合单价、合计、材料工艺及说明，显示工程总造价140405.25元。该决算表显示日期2017年8月11日，建设单位加盖郑州伍贰零生态农业有限公司公章，并由其法定代表人李德武签字，施工单位加盖郑州逢时佳居装饰工程有限公司公章，并由其公司项目负责人裴征签字。上述事实有当事人的陈述，《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》，《郑州伍贰零生态农业有限公司文化广场施工合同》，520农家院二期装修工程量确认单，电子回单打印件，文化广场水电增项表，文化广场水电增减项，施工进度验收单、工程验收单，文化广场水电装修项目工程决算表及本案的庭审笔录为证。本院认为，逢时佳居公司与伍贰零公司签订的两份《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》及《郑州伍贰零生态农业有限公司文化广场施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，故为有效合同。双方均应按合同约定行使权利，履行义务。两份《郑州伍贰零生态农业有限公司休闲养生农家院施工合同》签订后，原告组织人员进行施工，后因涉案农家院属于违章建筑，被告通知原告停止施工，双方对原告已施工的工程量进行确认，形成520农家院二期装修工程量确认单，该确认单系双方真实意思表示，且不违反法律规定，本院予以采信。据此认定原告施工的总工程款为498016.48元。同样，《郑州伍贰零生态农业有限公司文化广场施工合同》签订后，原告组织人员进行施工，并施工完毕，该工程经过验收合格，原告可以就其施工的工程主张工程款。后双方协商增减部分项目。双方对原告施工的工程量进行确认，并进行决算，形成文化广场水电装修项目工程决算，该决算系双方真实意思表示，且不违反法律规定，予以采信。据此认定原告施工的工程总造价140405.25元。综上，原告施工的总工程款为638421.73元。被告应当向原告支付。但被告已支付的418337.52元，应予以扣除。下余工程款220084.21元，被告应予支付。被告未按合同约定向原告支付工程款，构成违约。根据双方合同约定，被告应按总价款的0.5%向原告支付违约金，即3192.11元，但原告在本案中只主张1100.42元，属于自由处分自己民事权利的行为，且不违反法律规定，本院予以支持。被告伍贰零公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利，但不影响本院根据现有证据及查明的事实依法作出裁判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条，第六十条第一款，第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告郑州伍贰零生态农业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告郑州逢时佳居装饰工程有限公司工程款220084.21元及违约金1100.42元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4618元，减半收取2309元，由被告郑州伍贰零生态农业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  许俊峰二〇一九年十二月十八日书记员  王靖源