新疆维吾尔自治区博乐市人民法院民 事 判 决 书 （2019）新2701民初2661号 原告：博乐市宏伟建筑设备租赁站，住所地博乐市。法定代表人：李长洪，该租赁站站长。委托诉讼代理人：李亮亮，男，1985年8月2日出生，汉族，住博乐市。被告：新疆宏桥建筑安装工程有限公司，住所地新疆伊犁州伊宁市合作区新发地国际广场2楼三层308、309、310、311号。法定代表人：刘美旋，该公司总经理。被告:毛国峰，男，1974年8月6日出生，汉族，无固定职业，住伊宁市。原告博乐市宏伟建筑设备租赁站（以下简称宏伟租赁站）诉被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司（以下简称宏桥公司）、毛国峰建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2019年10月21日立案后，依法由审判员曹瑞恒适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宏伟租赁站的委托诉讼代理人李亮亮，被告毛国峰到庭参加诉讼。被告宏桥公司经本院依法传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。原告宏伟租赁站向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付租金126000元；2、判令被告支付装卸费11400元；3、判令被告支付未还设备赔付款4465元；4、判令被告支付违约金25200元，以上合计167065元；5、本案诉讼费、律师费由被告承担。事实与理由：2016年7月18日，被告与原告签订建筑设备租赁合同一份，原告依照合同给被告提供相关设备，被告在2016年8月17日之前，租用了塔吊主电缆线31.5米，退还29米，未还2.5米；租用了螺杆88套，退还70套，未还18套；租用了销子52个，退还48个，未还4个；租用了前臂7节，退还6节，未还1节；租用了拉杆12根，退还11根，未还1根；租赁货物产生的租赁费用经原告多次催要却迟迟不付，被告租赁货物产生租金为86595元，装卸费11400元，未还设备赔偿款4465元，违约金17319元，按合同约定，诉讼产生的诉讼费由被告承担，被告未按约定支付租金，应承担相应法律责任。庭审中原告宏伟公司变更诉讼请求，其中将租金126000元变更为86595元，将违约金25200元变更为17319元，将合计费用167065元变更为119779元。被告宏桥公司未到庭，亦未提交书面答辩意见。被告毛国峰辩称：被告毛国峰挂靠于被告宏桥公司以该公司项目部名义承揽工程、并租用原告的设备，后来政府要求全面停工，清算退场，被告多次电话告知原告的法定代表人李长洪，工程已停工、退场，要求解除合同尽快拆除塔吊，费用由被告毛国峰承担，李长洪口头同意解除合同并告知塔吊暂不拆除，等租赁给下一个工地时再拆走，在此期间不计算租赁费用及其他费用。但原告一直未拆除。被告毛国峰认为2016年8月-2016年10月15日是使用塔吊时间按6个月计算，每个月租赁费6500元，租赁费为19500元；关于装卸费11400元，被告已支付5000元，还欠6400元未付；关于设备赔付款4465元，被告要求原告提供租赁合同复印件并提供被告方签字认可数量清单；关于原告主张的违约金过高，应按实际拖欠租金19500元的3%计算为585元。因宏桥公司欠被告毛国峰工程款未付，愿意在宏桥公司应付的工程款中扣除毛国峰认可金额支付给原告。经审理查明，2016年7月18日，原告（甲方）与被告宏桥公司（乙方）签订《建筑设备租赁合同》一份，合同约定原告宏伟租赁站将其所有的塔吊租赁给乙方，塔吊成本价210000元/台，每台42000元/年。对于租赁费的结算与交纳，以双方签字的收、发货单时间、数量、单价以及原告的发货清单为准，乙方满30天交纳租赁费，如满30天不按时结清租赁费，除补交租赁费外，乙方需按拖欠租赁费的20%支付违约金。租赁期限：由租赁日计算到还清共计12个月即满一年。对于租赁物损坏双方约定，被告归还租赁物时应与出租方的发货清单数目、规格相符，并对设备、材料等租赁的表面砂浆、杂物清理干净，机械设备保证能正常运转完整，如有开焊、变形等修理好后方可送还原告，否则原告有权收取P6015型钢模板清理费20元／块、P3015-P1045型钢模板清理费3元／块，若不修理，收取模板、架板、角膜、缺筋5元／块、开焊修理费2元／块，打洞开孔修理费5元／洞、损坏筋板2元／个、缺少筋板5元／个，变形的租赁物按照结算时市场新价的50%赔偿，钢架管长截短，应按米数还够后再按市场新价的50%赔偿。钢架管弯曲修理费每根2元计算。扣件缺丝按0.6元/套赔偿，顶丝帽或地板损坏5元/个。其他设备的损失、丢失、报废，除收取租赁费外，按结算时新成本价的100%赔偿。租赁物在租赁或退还设备时由原告即甲方负责装卸，由被告即乙方支付装卸费。乙方如冬季停工时必须先与甲方结清当年租金及其它费用，然后双方签订报停协议书，经甲方签章后认可，开工前具体事项按报停协议书执行，否则甲方按连续时间计算租赁费。双方还约定了其他权利义务。该合同落款处由原告负责人李长洪签名，乙方处加盖“新疆宏桥建筑安装工程有限公司”工程项目章，被告毛国峰在乙方代表人签字处签名，委托提货人处落款为“张存”。合同签订后至2016年7月25日、7月28日，被告共租用原告塔吊1台及相应配件，原告于2018年8月17日拆卸拉回。发货清单中租用单位签字为“张存”。退货单由原告保管张学文记录。其中租用塔吊主电缆线31.5米，退还29米，未还2.5米；租用了螺杆88套，退还70套，未还18套；租用了销子52个，退还48个，未还4个；租用了前臂7节，退还6节，未还1节；租用了拉杆12根，退还11根，未还1根；自2016年7月25日至2018年8月17日塔吊租金为86595元（42000元÷365天×753天），装卸费11400元；未还设备赔偿款主电缆线125元（2.5米×50元/米），螺杆720元（18套×40元/套），销子320元（4个×80元/个），前臂一个3000元，拉杆一根300元，合计4465元。因被告违约，原告同时要求被告按拖欠租金86595元的20%支付违约金17319元。上述事实有原告提供的《建筑设备租赁合同》1份、发货清单2份、退货单1份、证明1份及原告当庭陈述予以证实。经质证，被告毛国峰对合同的真实性及“毛国峰”签名的真实性认可，但称乙方委托提货人处落款为“张存”不是二被告雇佣的人，而是原告负责安装的人。对发货清单、退货单以“毛国峰”不是本人书写为由不予认可。对证明中原告拆走塔吊的事实认可，但对费用是否合理认为由法院裁判。对计算清单认为应按市场价格计算。庭审中，被告毛国峰辩称自己承包的工程已于2017年初停工，未使用塔吊，多次电话通知原告的负责人李长洪拆走塔吊，且赛里木湖的天气只能使用到2016年10月中旬，被告愿意承担2016年8月至2016年10月15日租金19500元。另外被告在租用塔吊时向张存支付费用5000元，应予以扣减。为此被告毛国峰当庭提交博州政府下发的资产处置协议书复印件一份、新赛公司向宏桥公司发出的通知书复印件一份、收条复印件一份予以证实。经质让，原告对资产处置协议书、通知书以与本案无关为由不予认可。对收条以收条载明的是进场费，而原告主张的是拆卸费为由对证明的问题不认可。本院认为，原告的法定代表人李长洪与被告宏桥公司工程项目部签订的《建筑设备租赁合同》虽未加盖原告公章，但李长洪为履行职务签订合同，相应权利义务由原告享有，故原告以自己的名义主张权利符合法律规定。宏桥公司工程项目部不具备独立承担民事责任的主体资格，其签订合同产生的民事责任应由被告宏桥公司承担，原告要求被告宏桥公司承担合同责任有事实及法律依据，本院予以支持。被告毛国峰是宏桥公司工程项目部负责人，在“乙方代表签字”处签名并租用建筑设备是履行职务行为，产生的责任应由被告宏桥公司承担，原告要求被告毛国峰对宏桥公司因签订合同产生的债务承担连带责任无事实及法律依据，对该请求本院不予支持。《建筑设备租赁合同》签订后，原告已履行了交付租赁物的义务，被告宏桥公司应按合同约定支付租赁费，租赁合同及发货清单中对租赁物租金进行了约定，原告要求被告支付租金86595元的请求有事实及法律依据，本院予以支持。被告毛国峰辩称仅应支付计算至2016年10月15日租金19500元，与实际将设备交还给原告时间不符，本院不予采信。关于原告主张装卸费11400元，符合合同约定，本院予以支持。被告毛国峰辩称已支付5000元，但其提供的收条中的收款人是被告宏桥公司的委托提货人，且原告不认可，故无法证实已支付拆卸费5000元的事实，毛国峰的抗辩理由不能成立，本院不予采信。对于原告主张未归还设备赔付款4465元，有《建筑设备租赁合同》、发货清单、退货单证实，原告计算方式及结果均正确，本院予以支持。发货清单有被告宏桥公司的委托提货人签名，退货单视为原告自认，被告毛国峰对发货清单、退货单仅口头抗辩不认可，但未提供相关证据，故毛国峰不认可的抗辩理由不能成立，本院不予采信。关于原告主张违约金17319元，被告宏桥公司未按合同约定方式及时支付租赁费，已构成违约，双方约定违约金为拖欠租赁费的20%，该约定未违反法律的规定，故对原告主张违约金17319元的诉讼请求，本院予以支持。被告毛国峰辩称违约金为585元的抗辩理由与合同约定不符，本院不予采信。被告宏桥公司无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为自动放弃自己的诉讼权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百二十二条、第二百二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司支付原告博乐市宏伟建筑设备租赁站租金86595元；二、被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司支付原告博乐市宏伟建筑设备租赁站装卸费11400元；三、被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司支付原告博乐市宏伟建筑设备租赁站未还设备赔付款4465元；四、被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司支付原告博乐市宏伟建筑设备租赁站违约金17319元。上述一至四项合计119779元，被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司于本判决生效后的三日内支付给原告博乐市宏伟建筑设备租赁站。五、驳回原告博乐市宏伟建筑设备租赁站的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1821元，由原告博乐市宏伟建筑设备租赁站负担510元，被告新疆宏桥建筑安装工程有限公司负担1311元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按当事人或代表人的人数提出副本，上诉于博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。 审判员 曹瑞恒     二〇一九年十二月二十九日 书记员 罗萍      注：申请执行的期限为本判决书生效后履行期间届满之日起两年内。