河南省新密市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0183民初6095号原告：郑州正晟环保工程有限公司。住所地：郑州高新技术产业开发区莲花街西四环红松路嘉图置业3期9号楼5层512号。法定代表人：王英丽，系该公司总经理。委托诉讼代理人：常秀云，河南扬善律师事务所律师。被告：新密市刘寨利民加油站。住所地：新密市刘寨镇观甘公路老寨村北路东。投资人：张金升。委托诉讼代理人：林存杰，男，汉族，出生于1965年12月1日，住福建省仙游县。系该加油站财务人员。委托诉讼代理人：冯新彦，郑州市新密市刘寨法律服务所法律工作者。原告郑州正晟环保工程有限公司诉被告新密市刘寨利民加油站建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郑州正晟环保工程有限公司的委托诉讼代理人常秀云、被告新密市刘寨利民加油站的委托诉讼代理人林存杰、冯新彦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告郑州正晟环保工程有限公司诉称，原、被告双方于2017年7月14日签订了《加油站工程施工合同》，工程名称是加油站双层罐改造，工程地点是新密市刘寨镇，工期是15天，总价款是56,000元。原告按照合同约定履行了施工的义务，被告按照合同约定向原告支付了部分工程款共计22,200元，尚欠33,800元以资金紧张为由要求延期支付。后原告多次找被告协商，催促其支付剩余工程款，被告拖延至今，故原告提起诉讼，请求依法判令被告向原告支付剩余工程款33,800元及利息（从2018年3月25日起按同期银行贷款利率计算至上述债务实际清偿完毕之日止）；依法判令被告向原告支付违约金10,140元；本案的诉讼费用由被告承担。原告郑州正晟环保工程有限公司为支持其主张，向法院提交的证据为：1、2017年7月14日，原、被告签订的加油站工程施工合同一份；2、支付宝转账记录打印件一份（共3页）。被告新密市刘寨利民加油站辩称，合同总工程价款是52,000元，但原告实际做的工程价款是37,600元，其已经全部支付完毕。被告新密市刘寨利民加油站为支持其主张，向法院提交的证据为：1、原告业务员李凯与被告加油站员工刘子毅核对后作出的加油站材料合同总数表格及实际用量表格一份；2、转账证明打印件一份（共3页）、被告加油站员工刘子毅和原告业务员李凯的通话录音材料一份；3、工程造价鉴定意见书一份。经审理查明，2017年7月14日，被告新密市刘寨利民加油站作为甲方，原告郑州正晟环保工程有限公司作为乙方，双方签订了《加油站工程施工合同》一份，合同约定：1、工程名称：加油站双层罐改造；2、工程地点：新密市刘寨镇；3、工程范围：双层罐改造、复合管道改造（设备清单见附表1）、（工程清单见附表2）；4、工程期限：甲乙双方自愿签订合同后，乙方按工程设计要求进行施工，在15工作日内完成工程；5、工程总费用为￥52,000元，大写人民币伍万贰千元整；6、工程付款方式：（1）合同订立后，甲方需向乙方支付合同总款的10％，￥5,200元，大写：人民币伍千贰百元整作为定金；（2）乙方工作人员进场以及设备到达施工现场当日内，甲方支付乙方合同总款的40％，￥20,800元，大写：人民币贰万零捌百元整作为预付款；（3）乙方将管道试压合格后，收取合同总额的40％，￥20,800元，大写：人民币贰万零捌百元整作为工程进度款；（4）乙方提供相关本公司施工资料后，甲方支付乙方合同总款的10％，￥5,200元，大写：人民币伍千贰百元整。7、本加油站基本情况：此加油站4台油加油机，（单双枪介绍：两台单枪、两台双枪），管道距离180米，油罐3个，呼吸杆3个；8、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方承担，接驳水、电的工作和设备材料由乙方负责提供。乙方食宿自理，甲方应给乙方提供必要的协助。（1）乙方进场后，如因甲方原因造成或下雨天气影响，使乙方不能正常施工的，由甲方书面签字确认，工期按实际相应往后顺延。（2）现场施工过程中，乙方应做好保卫工作，防止失窃事件发生。甲方应协助乙方做好治安防范工作和与土建施工队的协调工作。（3）乙方施工过程中，必须做到安全生产、文明施工，施工过程中的一切安全责任由乙方负责和承担。（4）甲方必须按本合同第五条约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项，预期未付的，每超一天，甲方需按应付未付款项总金额的1％向乙方支付违约滞纳金。若因乙方原因未在规定时间内完成施工（若乙方不可控原因除外），逾期一天，乙方需按应付未付款项总金额的1％向甲方支付违约滞纳金。合同对其他事项也进行了约定，新密市刘寨利民加油站委托人刘子毅签字，郑州正晟环保工程有限公司加盖了合同专用章。河南中企工程管理有限公司于2019年11月29日作出了河南中企工程管理有限公司中企价鉴［2019］第46号工程造价鉴定意见书，关于新密市刘寨利民加油站双层罐改造工程的实际工程造价的鉴定意见为：1、利民加油站双层罐改造工程的实际工程造价为41,636.4元，大写：肆万壹仟陆佰叁拾陆元肆角。其中铺设线路（铺设数据线、电源线等各种线路）工程造价为4,000元，大写：肆仟元整。2、施工现场剩余未施工复合管道（75）共26米。原告按照合同约定价款56,000元计算工程款，认为被告仅向原告支付了22,200元工程款，尚欠33,800元至今未支付，故原告提起诉讼，请求依法判令被告向原告支付剩余工程款33,800元及利息（从2018年3月25日起按同期银行贷款利率计算至上述债务实际清偿完毕之日止）；依法判令被告向原告支付违约金10,140元；本案的诉讼费用由被告承担。双方为此形成纠纷。本院认为，原告郑州正晟环保工程有限公司与被告新密市刘寨利民加油站之间形成了建设工程施工合同关系，双方的建设工程施工合同依法有效，双方应当履行各自的权利义务。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。”本案中，涉案工程经过鉴定，实际工程造价为41,636.4元，扣除被告新密市刘寨利民加油站已支付的33,200元，被告新密市刘寨利民加油站拖欠原告郑州正晟环保工程有限公司工程款8,436.4元不予偿还，已侵害了原告郑州正晟环保工程有限公司的合法债权，被告新密市刘寨利民加油站作为债务人理应依法向原告郑州正晟环保工程有限公司承担清偿责任，故对于原告郑州正晟环保工程有限公司请求被告新密市刘寨利民加油站偿还原告郑州正晟环保工程有限公司8,436.4元的主张，本院予以支持。原告仅以合同约定的工程款数额提起诉讼，对实际施工工程款的数额负有证明义务；被告提出应当按照实际施工工程支付工程款，但也未提供相应的证据证明实际工程施工的具体数额，对实际工程价款被告也负有证明义务，原、被告对待定事实均负有举证义务，故鉴定费用应当由原、被告各自承担一半，因被告已垫付3,000元鉴定费，原告应当向被告支付1,500元鉴定费。综上，被告欠付原告的工程款8,436.4元中应当扣除鉴定费1,500元，被告应当向原告支付6,936.4元工程款。对于原告请求被告支付利息的主张，因原告未能提供证据证明被告欠其工程款的具体数额，也未能提供明确的证据证明被告逾期付款的具体时间，应当以工程造价司法鉴定意见书作出之日即2019年11月29日确定为逾期付款之日，同时双方对逾期付款利息没有明确约定，被告应当从2019年11月29日起按照年利率6%向原告支付逾期付款利息。对于原告请求被告支付违约金10,140元的主张，因原告并未提供相应的证据予以证明，故对于原告的该主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告新密市刘寨利民加油站给付原告郑州正晟环保工程有限公司6,936.4元，于本判决生效后十日履行完毕；二、被告新密市刘寨利民加油站应按照6,936.4元为基数支付利息，从2019年11月29日起按照年利率6%计算至债务清偿完毕之日止；三、驳回原告郑州正晟环保工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件诉讼费减半收取为494元，由原告郑州正晟环保工程有限公司负担422元；由被告新密市刘寨利民加油站负担72元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  陈洪之二〇一九年十二月二十六日书记员  席会展