新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院民事判决书                                  （2019）新4223民初3310号 原告：新疆诚天下食品生产有限公司。住所地：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区开拓大道3号。统一社会信用代码：91652301599173150K。法定代表人：杨波，男，1976年8月7日出生，汉族，系公司总经理，现住：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区 。委托诉讼代理人：李丽（一般代理），系该公司行政专员，女，1984年9月5日出生，汉族，现住：新疆阜康市 。委托诉讼代理人：杨青华（特别授权），系该公司财务经理，男，1969年9月20日出生，汉族，现住：新疆乌鲁木齐市水磨沟区 。被告：陈松林，男，1971年1月21日出生，汉族，个体户，现住：新疆乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：李伟（一般代理），新疆星河律师事务所律师。 原告新疆诚天下食品生产有限公司诉被告陈松林装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月23日立案受理。依法由审判员冯进红适用简易程序审理，于2019年12月19日开庭公开审理。原告新疆诚天下食品生产有限公司委托诉讼代理人李丽、杨青华，被告陈松林及委托诉讼代理人李伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新疆诚天下食品生产有限公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告返还原告19200元，利息1263元，路费300元，合计金额20763元；二本案诉讼费及其他诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告陈松林与原告在2018年4月口头协议沙湾店（沙湾某某路XXX-9号）功夫王装修，原告在2018年4月13日给被告打款19200元作为预付款，但被告并未履行装修义务，现请求判如所请。被告陈松林辩称：原、被告的口头协议是在2018年1月达成的，不是如原告所说的在2018年4日。2018年1月原告的员工电话通知被告要求被告前往沙湾县诉状中所述的功夫王店装修，因为之前双方合作过好几年了，被告就在没有书面合同的情况前往沙湾县进行了装修工作，被告已将店面装修完毕，原告的诉请与事实不符，应当驳回，并且应当向被告支付剩余的装修款。被告接到原告通知后在2018年1月2日来到沙湾功夫王店，先将房屋隔为二间房子。因为原告所租赁的房子要求被告将窗户改为门没有取得相应部门的批准，所以装修工作遭到建设局的阻止，被告在2018年1月16日到1月20日，在3月13日、4月14日到4月17日前往该店进行装修，期间多次遭到当地建设局的阻止，在2018年4月17日完工，被告多次要原告支付剩余的工程款，原告拒不支付，因为被告向原告索要的前期其他工程应当支付的质保金，发生一些争议，原告在无事实的情况下将沙湾县功夫王店装修工程起诉至沙湾县人民法院。经审理查明,原告陈述在2018年4月达成口头协议，在沙湾县教育路132-9号的功夫王店，墙面的装修，地面，门头招牌，吊顶，水电，谈的是3万元左右，当时承诺先打预付款19200元，剩余的等施工完后再付，当时说的是要在15天内完工。被告陈述：2018年1月达成口头协议，总金额是48000元，第一笔工程款40%，预付款19200元，第二笔款是20%，第三笔款是30%，一年后付5%的质保金，装修项目：改水、改电；新安装一个配电箱；青钢龙骨石膏板吊顶，全吊顶，其中有一间四周有石膏线条，顶是白色的乳胶漆；墙面是白色烤漆玻璃；房间的最里面有一个木制的水池操作台，是被告作的，在展示柜左手有一个收银台，收银台是被告做的，从展示柜到门口的墙面都是白色质感漆，现在原告自己改成黄色的了，进门有一个窗户，后面原告自己把窗户改成门，我叫人装的门，材料是被告买的，铺设地砖，是原告指定的80的马可波罗的地砖，在进门的左手有一个1.6米长的暖气包，暖气片也是被告装的，暖气外包装也是被告作的，隔段也是被告打的，以前地面拆除也是被告作的也有费用，还要清运垃圾。2018年4月13日的，原告的法定代表人杨波给被告打预付款19200元。原告陈述被告收了预付款19200元不干活，被告后期找别人干活举证付款单及明细1792元，但一个装修工程款不可能价款只有1792元。被告举证书证1，一组证据，被告及工人段清卫、常伟从乌鲁木齐到沙湾县的车票信息三张。证明在2018年1月2日被告等三人从乌鲁木齐一起到沙湾县，在沙湾县功夫王进行施工；被告给许博文转的100元的微信记录，证明被告将当天的火车票钱给了许博文；被告给韩氏板材的汪丽转账680元，证明2018年1月2日被告在韩氏板材购买隔墙材料680元；被告给辉煌饭店转款120元的微信记录，证明在2018年1月2日被告一行六人曾在辉煌饭店用饭，主要是为了给功夫王店装修；被告与原告签订的二份装修合同，出示原件，提交复制件，证明许博文是新疆诚天下在装修工程中的甲方代表，在材料清单中有签字，在装修工程中许博文负责工程的监管及验收；被告举证书证2，一组书证。2018年的1月16日被告向丁氏葱花饼店付款的凭证，2018年1月16日到1月20日，四张，被告向唯佳干扁炒面店、辉煌饭店付款的微信付款凭证七张，2019年1月16日被告向马龙建材店的付款凭证，三张，621元证明在其店里购买了水暖建材，2019年1月17日被告在沙湾县三道河子镇盛世金秋装饰店购买板材的发货清单六张，1550元，被告给金萍哥付的车费900元，被告给曹广明付车费，850元，因为被告来的时候拉的工具等，被告订做型材门的微信凭证，3000元，因为甲方要求，又作了一个窗户，支付了480元，证明在2018年1月16日到1月20日被告再次雇佣工人来到沙湾功夫王店进行施工。主要进行了吊顶，水暖，改电、并且购买了型材门等施工工作，在拆除窗户时因为建设局的执法人员的制止被告进行施工。被告举证书证3，一组证据，一是2018年3月13日被告向五台丸子汤店付款凭证一张，被告在2018年3月13日来到沙湾功夫王店进行了装修，将型材门进行了重新的安装，因为原告的手续问题，城建局再次要求停工。被告举证书证4，2018年4月15日到4月17日，被告雇佣了工人在沙湾干活期间吃饭、住宿及买卖材料的微信转账凭证八份，被告本人支付石材的费用1张1300元，支付玻璃费用是1190元，工人宋建强的记账的记录，证明在2018年4月15日到4月17日接到甲方通知后被告雇佣工人到沙湾功夫王店施工。并且购买了玻璃及石材，被告给平安树板材批发部崔萍微信付款凭证一张，700元，买卖的五金，结构胶、油漆。被告给云烟缥缈付款1900元。是甲方指定买的马可波罗砖，被告给唐云兰付款3550元，主要是灯、开关、插座、配电箱等，进行相应的收尾工作，以上证据均出示原件，提交复制件。被告证据五、被告当庭播放的与许博文录音视听资料，证明装修过程。被告证据六证人证言、宋建祥、段清卫，彭改革出庭作证证言，证明2018年1月2日开始在沙湾县教育路132-9号，证实原告陈述的沙湾店功夫王的施工，段清卫并且参与了三次施工。本院认为，通过原告举证的书证、视听资料、证人证言可以证实，原、被告双方的口头协议是在2018年1月建立的，口头达成后，被告前后四次来到沙湾县，对本案涉及的功夫王店进行装修，包括墙面地面，收银台等装修工作，也证实原、被告之间的口头协议不包括门头招牌。被告为了装修这个店面垫付了大量的材料款、人工费，也花费了交通时间。原告陈述：被告陈松林与原告在2018年4月口头协议沙湾店（沙湾教育路132-9号）功夫王装修，原告在2018年4月13日给被告打款19200元作为预付款，但被告并未履行装修义务。原告的起诉与事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条第（三）项、第一百四十二条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条的规定，判决如下：驳回原告新疆诚天下食品生产有限公司的诉讼请求。本案诉讼标的20763元，案件受理费320元，因本案适用简易程序审理减半收取160元，由原告新疆诚天下食品生产有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于人民法院。审判员 冯进红 二0一九年十二月二十七日 书记员 杨潇红