文书内容重庆市巫溪县人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0238民初3613号原告：重庆耀文建设（集团）有限公司，住所地重庆市渝北区龙溪松桥支路53号，统一社会信用代码915001122029003492。法定代表人：刘凤，系该公司董事长。委托诉讼代理人：陈九洲，重庆渝都律师事务所律师。委托诉讼代理人：廖渊，重庆渝都律师事务所律师。被告：巫溪县城市建设有限公司，住所地重庆市巫溪县宁河街道宁河街66号，统一社会信用代码9150023874530405XU。法定代表人：曾宇宁，系该公司董事长。委托诉讼代理人：苏学军，男，1978年5月28日出生，住重庆市巫溪县，该公司职工，特别授权。委托诉讼代理人：冉龙柱，重庆峡郡律师事务所律师。原告重庆耀文建设（集团）有限公司（以下简称重庆耀文公司）与被告巫溪县城市建设有限公司（以下简称巫溪城建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告重庆耀文公司的委托诉讼代理人陈九洲，被告巫溪城建公司的委托诉讼代理人苏学军、冉龙柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告重庆耀文公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付2014年11月6日至2017年9月21日逾期支付工程款的资金占用补偿款1164373.88元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年11月8日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承接被告发包的巫溪县马镇坝第十一统建安置区ABC栋安置房的建设工程。该合同明确约定：1.总工期730日历天；2.暂定签约价86868681.36元；3.工程不设预付款，每栋基础工程验收合格后支付该栋相应合同价款的15%……其余工程款待结算审计(巫溪县审计局)定案后付至该栋相应审计定案金额95%；4.因发包方原因未能按约定支付的工程款，发包方愿意就应支付而未支付的工程款按中国人民银行同期贷款利率补偿给承包人。工程实施过程中，原告均按约定施工，并在各支付节点制作《工程进度款支付表》报被告审批，被告均审批通过并签字盖章确认。然而，自2014年10月30日起，被告长期在审批通过后，未按约定如期足额支付工程款的情况，给原告造成了重大的经济损失，原告多次要求被告按照合同约定，向原告支付逾期补偿款，但被告无任何理由予以拒绝。至2017年9月21日，被告拖欠的补偿款共计1164373.88元。2017年原告将项目交付业主使用，直至2019年6月12日巫溪县审计局出具了《审计报告》，确认审定结算金额为103813693.83元，至今，被告总计支付工程款81575000元。被告巫溪城建公司辩称，原告主张逾期补偿款的计算方法不合乎合同约定；被告方也有超支工程款，也应当计算利息，用于冲抵该逾期补偿款。当事人围绕诉讼请求进行了举证质证。原告重庆耀文公司提交的《建设工程施工合同》、工程进度款支付表和审理报告，被告对其真实性、合法性无异议，能够证实双方就工程款支付的约定和履行情况，本院予以认定；利息计算表系原告自行提供，被告未予认可，本院不予认定。被告巫溪城建公司提交的支付票据，原告对其真实性、合法性无异议，能够证实工程款支付情况，本院予以认定。经审理查明，巫溪县马镇坝第十一统建安置区ABC栋安置房工程项目经招投标，由原告中标。2013年11月8日，原告重庆耀文公司与被告巫溪城建公司就项目名称为“巫溪县马镇坝第十一统建安置区ABC栋安置房”的工程施工签订《建设工程施工合同》，采固定单形式，合同价为86868681.36元，专有合同条款第17.3.2条约定，本工程不设工程预付款，工程款按工程进度拨付，每栋（即A、B、C单栋）基础工程验收合格后支付该栋相应合同价款的15%；工程主体至5层验收合格后支付至该栋相应合同价款的10%；工程主体至10层验收合格后支付该栋相应合同价款的10%；工程主体封顶验收合格后支付该栋相应合同价款的20%；竣工验收合格后支付到该栋相应合同价款的70%，其余工程款待结算审计（巫溪县审计局）定案后付至该栋相应审计定案金额的95%，余下审计定案金额的5%为质量保证金。保修金的退付按本合同附件八，即工程质量保修书的规定执行。因发包方原因未能按约定支付的工程款，发包方愿意就应支付而未支付的工程款按中国人民银行同期贷款基准利率补偿给承包人，并不再作其他补偿。合同通用条款第25.1条约定，承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下简称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。第26.1条约定，在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。A、C栋于2014年4月10日开工，2016年10月25日竣工验收，B栋于2015年12月1日开工，2017年4月5日竣工验收。2019年6月12日，巫溪县审计局作出《巫溪审报[2019]12号审计报告》，明确截止审计日，被告共计向原告支付工程款81575000元；因涉及增加工程量，最终审定结算金额为103813693.83元。在合同履行过程中，2014年8月6日和8月29日，被告向原告各预付工程款100万元。原告于2014年10月30日向被告申请支付C栋基础完工应付C栋投标总价款的15%工程款6567823.24元、C栋工程基础结算价的70%工程款18416191.66元和C栋主体至第五层应付C栋投标总价款10%工程款4378548.83元，共计29362563.73元；2014年11月25日，被告经审核同意支付10935000元。原告于2015年1月13日向被告申请支付C栋主体完成至第十层后应付C栋投标总价款的10%工程款4378547.30元和A栋基础完工应付A栋投标总价款15%工程款2999253.24元，共计7377800.54元；2015年1月22日，被告经审核同意按合同约定支付。2015年2月15日和2月17日，被告向原告分别支付工程款400万元和1100万元。原告于2015年3月28日向被告申请支付C栋主体封顶后应付投标总价款的20%工程款8757094.60元；2015年4月17日，被告经审核同意按合同约定支付8674000元。原告于2015年5月4日向被告申请支付A栋主体完成至第五层后应付A栋投标总价款的10%工程款2000159.47元；2015年5月7日，被告经审核同意按合同约定支付。原告于2015年6月4日向被告申请支付A栋主体完成至第十层后应付A栋投标总价款的10%工程款2000159.47元；2015年6月8日，被告经审核同意按合同约定支付。2015年6月5日，被告向原告支付工程款300万元。原告于2015年6月30日向被告申请支付A栋主体封顶后应付A栋投标总价款的20%工程款4000318.94元；2015年7月2日，被告经审核同意按合同约定支付。原告于2015年8月24日向被告申请支付增加工程量完成后应付增加工程款的55%，即6817201.93元；2015年8月31日，被告经审核同意支付6817200元。后被告向原告支付工程款多笔，其中2015年8月27日付款200万元，9月7日付款250万元，10月30日付款300万元，11月19日付款500万元，12月3日付款50万元，部分款项为借款工程款。2016年2月3日，原告再次在被告处借支工程款900万元，被告于同日向原告付款800万元，于次日向原告付款100万元。原告于2016年2月3日向被告申请支付B栋基础完工后应付B栋投标总价款的15%工程款3000239.21元；2016年2月24日，被告经审核同意按合同约定支付。原告于2016年4月26日向被告申请支付B栋主体完成至第五层后应付B栋投标总价款的10%工程款2336133.27元；2016年4月27日，被告经审核同意按合同约定支付。2016年4月29日，被告向原告支付工程款300万元。原告于2016年5月26日向被告申请支付B栋主体十层完成后应付B栋投标总价款的10%工程款2336133.27元；2016年6月2日，被告经审核同意按合同约定支付。原告于2016年6月7日向被告申请支付B栋主体封顶完成后应付B栋投标总价款的20%工程款4672266.54元；2016年6月14日，被告经审核同意按合同约定支付。2016年6月14日，被告向原告支付工程款2000万元。2016年6月20日，原告向被告付款1700万元。2016年8月29日，被告向原告支付工程款800万元。原告于2016年10月25日向被告申请支付工程验收合格后应付C栋投标总价款的15%工程款6567823.24元和A栋投标总价款15%工程款2999253.24元，共计9567076.48元；2016年11月2日，被告经审核同意按合同约定支付。之后被告又继续向原告支付工程款，其中2016年11月4日付款200万元，2017年1月18日付款100万元，1月19日付款800万元，3月2日付款300万元，5月26日付款50万元，9月22日付款300万元，2018年2月9日付款450万元，2019年1月30日付款1000万元，2019年7月22日付款1000万元。本院认为，原告重庆耀文公司中标后与被告巫溪城建公司签订《建设工程施工合同》，由原告对巫溪县马镇坝第十一统建安置区ABC栋安置房项目进行施工，是双方当事人的真实意思表示，该《建设工程施工合同》成立并有效。按该合同约定，如果被告未按期付款将承担资金利息，系双方当事人对违约责任进行的约定，被告亦予以认可，故对原告要求被告按合同约定支付因被告逾期付款产生资金利息的诉讼请求，本院予以支持。因原告对逾期付款工程款利息再计息的计算方式有违合同约定，本院不予采纳。因被告作为工程发包人，有向被告支付工程款的义务，但合同并未约定在确定时间点超额支付工程款需由施工人支付利息，且被告向原告支付的工程款未超过原告应得的全部工程款总额，故对被告提出其存在超付工程款，原告也应承担该部分资金利息并用以冲抵原告主张逾期付款利息的意见，本院不予采纳。对于原告应得的自2014年11月6日至2017年9月21日逾期付款利息，按该合同通用条款第25.1条和第26.1条的约定，在原告提出工程款支付审批之日起最长21日或该工程款支付审批通过之日起14日内不应计算逾期付款利息，故自2014年11月6日至2017年9月21日，原告应得的逾期付款利息为736991.99元（详见计算明细表）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，第一百一十四条、第二百八十六条的规定，判决如下：一、被告巫溪县城市建设有限公司于本判决生效后十日内给付原告重庆耀文建设（集团）有限公司逾期付款资金占用利息736991.99元；二、驳回原告原告重庆耀文建设（集团）有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费7639.68元，由原告重庆耀文建设（集团）有限公司负担2054.72元，被告巫溪县城市建设有限公司负担5584.96元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审判员  胥仲伦二〇一九年十二月二十七日书记员  莫镇楷                          申请金额              申请时间              审批时间              审定金额              支付工程款              支付时间              逾期付款本金              利息起算时间              利息终止时间              计息天数              利率              分段应付利息                                                                                        1000000              2014/8/6              -1000000.00               2014/8/6              2014/8/28              23              5.6                                                                                                      1000000              2014/8/29              -2000000.00               2014/8/29              2014/11/20              84              5.6                                C栋基础完工、C栋基础结算、C栋主体五层              29362563.73               2014/10/30              2014/11/25              10935000.00                                           8935000.00               2014/11/21              2015/2/3              75              5.6              104241.67                   C栋主体十层、A栋基础完工              7377800.54               2015/1/13              2015/1/22              7377800.54                                           16312800.54               2015/2/4              2015/2/14              11              5.6              27913.01                                                                                         4000000              2015/2/15              12312800.54               2015/2/15              2015/2/15              1              5.6              1915.32                                                                                         11000000              2015/2/17              1312800.54               2015/2/16              2015/2/28              13              5.6              2654.77                                                                                                                     1312800.54               2015/3/1              2015/4/18              49              5.35              9559.74                   C栋封顶              8757094.60               2015/3/28              2015/4/17              8674000.00                                           9986800.54               2015/4/19              2015/5/10              22              5.35              32651.29                                                                                                                     9986800.54               2015/5/11              2015/5/21              11              5.1              15562.76                   A栋主体五层              2000159.47               2015/5/4              2015/5/7              2000159.47                                           11986960.01               2015/5/22              2015/6/4              14              5.1              23774.14                                                                                         3000000              2015/6/5              8986960.01               2015/6/5              2015/6/22              18              5.1              22916.75                   A栋主体十层              2000159.47               2015/6/4              2015/6/8              2000159.47                                           10987119.48               2015/6/23              2015/6/27              5              5.1              7782.54                                                                                                                     10987119.48               2015/6/28              2015/7/16              19              4.85              28123.97                   A栋封顶              4000318.94               2015/6/30              2015/7/2              4000318.94                                           14987438.42               2015/7/17              2015/8/25              40              4.85              80765.64                                                                                                                     14987438.42               2015/8/26              2015/8/26              1              4.6              1915.06                                                                                         2000000              2015/8/27              12987438.42               2015/8/27              2015/9/6              11              4.6              18254.57                                                                                         2500000              2015/9/7              10487438.42               2015/9/7              2015/9/14              8              4.6              10720.49                   增加工程              6817201.93               2015/8/24              2015/8/31              6817200.00                                           17304638.42               2015/9/15              2015/10/23              39              4.6              86234.78                                                                                                                     17304638.42               2015/10/24              2015/10/29              6              4.6              13266.89                                                                                         3000000              2015/10/30              14304638.42               2015/10/30              2015/11/18              20              4.6              36556.30                                                                                         5000000              2015/11/19              9304638.42               2015/11/19              2015/12/2              14              4.6              16644.96                                                                                         500000              2015/12/3              8804638.42               2015/12/3              2016/2/2              62              4.6              69752.30                                                                                         8000000              2016/2/3              804638.42               2016/2/3              2016/2/3              1              4.6              102.81                                                                                         1000000              2016/2/4              -195361.58               2016/2/4              2016/2/24              21              4.6                                B栋基础完工              3000239.21               2016/2/3              2016/2/24              3000239.21                                           2804877.63               2016/2/25              2016/4/28              64              4.6              22937.67                                                                                         3000000              2016/4/29              -195122.37               2016/4/29              2016/5/11              13              4.6                                B栋主体五层              2336133.27               2016/4/26              2016/4/27              2336133.27                                           2141010.90               2016/5/12              2016/6/13              33              4.6              9027.93                                                                                         20000000              2016/6/14              -17858989.10               2016/6/14              2016/6/16              3              4.6                                B栋主体十层              2336133.27               2016/5/26              2016/6/2              2336133.27                                           -15522855.83               2016/6/17              2016/6/19              3              4.6                                                                                                      -17000000              2016/6/20              1477144.17               2016/6/20              2016/6/28              9              4.6              1698.72                   B栋封顶              4672266.54               2016/6/7              2016/6/14              4672266.54                                           6149410.71               2016/6/29              2016/8/28              61              4.6              47931.24                                                                                         8000000              2016/8/29              -1850589.29               2016/8/29              2016/10/23              56              4.6                                                                                                                                  -1850589.29               2016/10/24              2016/11/15              23              4.35                                A栋验收合格      C栋验收合格              9567076.48               2016/10/25              2016/11/2              9567076.48               2000000              2016/11/4              5716487.19               2016/11/16              2017/1/17              63              4.35              43516.76                                                                                         1000000              2017/1/18              4716487.19               2017/1/18              2017/1/18              1              4.35              569.91                                                                                         8000000              2017/1/19              -3283512.81               2017/1/19              2017/3/1              42              4.35                                                                                                      3000000              2017/3/2              -6283512.81               2017/3/2              2017/5/25              85              4.35                                                                                                      500000              2017/5/26              -6783512.81               2017/5/26              2019/9/21              849              4.35                                                                                                      3000000              2017/9/22              -9783512.81               2017/9/22              2018/2/8              140              4.35                                                                                                      4500000              2018/2/9              -14283512.81               2018/2/9              2019/1/29              355              4.35                                                                                                      10000000              2019/1/30              -24283512.81               2019/1/30              2019/7/21              173              4.35                                                                                                      10000000              2019/7/22              -34283512.81               2019/7/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            63716487.19               98000000                                                                                    总计              736991.99