云南省元谋县人民法院民 事 判 决 书（2019）云2328民初1340号原告：郑时平，男，1970年9月24日出生，汉族，小学文化，建筑工人，住重庆市长寿区。委托诉讼代理人：赵长林，云南天之泰律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：杨永伟，云南和律丰律师事务所律师，特别授权代理。被告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司，住所地昆明市五华区滇缅大道218号，统一社会信用代码91530000216580104C。法定代表人：李劲松，系该公司董事长。委托诉讼代理人：肖华，云南精益律师事务所律师，特别授权代理。原告郑时平与被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称十四冶公司）劳务合同纠纷一案，本院于2019年8月28日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告郑时平及其委托诉讼代理人赵长林、杨永伟，被告十四冶公司的委托诉讼代理人肖华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郑时平向本院提出诉讼请求：1.判令被告十四冶公司支付给郑时平劳务费1930401.90元，并按年利率6%支付自起诉之日（2019年8月8日）起至款项付清之日止的利息；2.本案诉讼费由十四冶公司承担。事实和理由：2015年6月15日，原告郑时平与被告十四冶公司签订了《工程劳务分包合同》，约定十四冶公司将其承建的太阳城·润园项目工程图纸设计范围内所有内外墙粉刷、屋面女儿墙粉刷、门窗线条粉刷、室内双飞粉粉刷工作承包给郑时平施工，单价为98元/平方米。合同签订后，郑时平按照十四冶公司的要求提供了劳务，经双方确认，郑时平完成粉刷面积为36364.63平方米，十四冶公司应当支付给郑时平的劳务费为3563733.74元。在施工过程中，因十四冶公司增加了其他工程，双方签订《补充协议》，约定施工合同之外的工程按10元/平方米补偿，补偿费为363646.30元。此外，由于工程曾经因十四冶公司的原因导致停工，双方于2015年10月15日再次签订了一份《补充协议》，约定十四冶公司按22元/平方米的标准补偿郑时平的停工损失，补偿款为800021.86元。十四冶公司仅向郑时平支付了工程款2797000元，至今尚欠1930401.90元。被告十四冶公司辩称，原告郑时平分包的工程未进行过验收，也未经过结算，故其诉讼主张依法不能成立。涉案工程的实际施工人系案外人郑家中，郑时平应当向郑家中主张权利。根据云南省高级人民法院的生效判决所确认的事实，涉案工程总承包工程款为2900万元左右，但经初步统计，十四冶公司共计已付工程款达到了3900万元，严重违背了常理，故本案存在郑时平与郑家中恶意串通，伪造工程量证据，提起虚假诉讼的高度可能性，请求人民法院查明事实，追究相关人员的法律责任，并移送公安机关依法侦办。此外，十四冶公司已经向郑时平支付了相应的工程款，不存在拖欠工程款的问题。当事人围绕着诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对原告郑时平提交的证据，被告十四冶公司无异议的，本院予以确认并在卷佐证；十四冶公司有异议的，本院认定如下：证据材料2元谋县元马镇太阳城“润园”开发项目工程劳务分包合同复印件，盖有十四冶公司太阳城润园项目部的印章，且有现场代表廖春德的签名，能够证明其欲证事实，予以采信；证据材料3补充协议（2015年8月20日）复印件，盖有十四冶公司太阳城润园项目部的印章，能够证明其欲证事实，予以采信；证据材料4补偿协议（2015年10月15日）复印件，盖有十四冶公司太阳城润园项目部的印章，能够证明其欲证事实，予以采信；证据材料5（2017）云2328民初1173号民事判决书、（2019）云23民终109号民事判决书、案外人王隆强与十四冶公司工程劳务施工分包合同复印件，系案外人王隆强与十四冶公司纠纷中的证据材料，与本案无关联性，不予采信；证据材料6建筑工程司法鉴定意见书，系案外人王隆强与十四冶公司纠纷中的证据材料，与本案无关联性，不予采信。对被告十四冶公司提交的证据，原告郑时平无异议的，本院予以确认并在卷佐证；郑时平有异议的，本院认定如下：证据材料1（2019）云2328民初961号民事判决书，与本案无关联性，不予采信；证据材料2郑家中和唐龙忠的情况说明、调解书、收条、重庆市璧山区人民法院（2016）渝0120民初1568号民事裁定书，无其他证据相佐证，不能证明涉案工程由郑家中收取工程款并承担工程款支付主体责任的欲证事实，不予采信；证据材料3郑家中提供给十四冶公司的涉及本案原告的工程款部分支付单据及十四冶公司支付的部分工程款单据，无其他证据相佐证，不能证明郑时平的工程款已基本付清的欲证事实，不予采信；证据材料4（2018）云民终57号民事判决书、工程款支付记录清单，与本案无关联性，不予采信；证据材料5攀枝花市仁和区人民法院（2016）川0411民初1614号攀枝花市文露建筑安装有限公司与十四冶公司、第三人唐龙忠租赁合同纠纷一案民事调解书、执行裁定书及执行款支付凭证、重庆市璧山区人民法院（2018）渝0120民初8530号璧山区全发建筑设备租赁站与十四冶公司租赁合同纠纷一案民事判决书，与本案无关联性，不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事如实下：2015年6月15日，原告郑时平与被告十四冶公司签订了《工程劳务分包合同》，约定十四冶公司将其承建的太阳城·润园项目工程图纸设计范围内所有内外墙粉刷、屋面女儿墙粉刷、门窗线条粉刷、室内双飞粉粉刷工作承包给郑时平施工，单价为98元/平方米。合同签订后，郑时平按照十四冶公司的要求组织进行了施工。2015年5月8日，双方签订了一份《补充协议》，约定因部分工程未在《工程劳务分包合同》范围之内，十四冶公司按10元/平方米的标准增加工程款，并确认以建筑面积36364.63平方米计算，应增加的工程款为363646.30元。2015年10月15日，双方再次签订了一份《补充协议》，约定因停工时间过长，十四冶公司按22元/平方米的标准，以建筑面积36364.63平方米计算，补偿给郑时平停工损失费800021.86元。在施工过程中，十四冶公司向郑时平支付了工程款2797000元。本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”第二百六十九条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。”第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”本案中，原告郑时平无建筑施工企业资质，其与被告十四冶公司签订的《工程劳务分包合同》违反法律强制性规定，属无效合同。但郑时平实际进行了施工，将完成的工程交付给了十四冶公司，且十四冶公司已在（2018）云民终57号案件中通过诉讼的方式就其施工的整个太阳城润园项目工程向发包人太阳城公司主张了工程款，郑时平要求十四冶公司支付工程款及停工损失符合法律规定，本院予以支持。十四冶公司应当付给郑时平的工程款为3927380.04元（按《工程劳务分包合同》计算的工程款36364.63平方米×98元/平方米+按2015年5月8日《补充协议》确认的工程款363646.30元），应当付给郑时平的停工损失费为800021.86元，上述两项合计4727401.90元。扣除已付工程款2797000元，十四冶公司尚欠郑时平工程款和停工损失1930401.90元。因双方在合同中对逾期付款利息没有约定，且工程未交付，工程价款也未结算，郑时平要求十四冶公司按月利率0.5%支付自起诉之日起至欠款付清之日止的利息符合法律规定，本院予以支持。起诉时间本院依法认定为案件受理时间，即2019年8月28日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百八十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下：一、由被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司于本判决生效后三十日内支付给原告郑时平工程款和停工损失费1930401.90元；二、由被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司于本判决生效后三十日内以1930401.90元为基数，按照月利率0.5%支付给原告郑时平自2019年8月28日起至工程款和停工损失费付清之日止的利息；三、驳回原告郑时平的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22174元，由被告中国有色金属工业第十四冶金建设公司负担，限于本判决生效后三十日内支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审 判 长  张汝晶人民陪审员  周李娥人民陪审员  杨宗林二〇一九年十二月三十日书 记 员  起雅梅