河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0191民初21056号原告程中锋，男，1976年3月19日出生，汉族，住河南省商水县。原告李二丽，女，1975年8月2日出生，汉族，住郑州市金水区。原告蔡玲娟，女，1973年6月9日出生，汉族，住郑州市高新技术开发区。三原告共同委托代理人李俊凯、朱静晶，河南国基律师事务所律师。被告黄涛，男，1986年4月18日出生，汉族，住河南省夏邑县。委托代理人钱深镇，河南栗城律师事务所律师。原告程中锋、李二丽、蔡玲娟与被告黄涛装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告程中锋及其委托代理人李俊凯、朱静晶、原告李二丽、蔡玲娟委托代理人李俊凯、朱静晶、被告黄涛及其委托代理人钱深镇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三原告诉称：三原告合伙经营位于郑州××新区化工路与××路交叉口处的聚鑫缘酒店。2018年11月20日，原被告签订了聚鑫缘酒店《水电合同》，2018年12月12日，原被告再次签订《聚鑫缘酒店室内装修施工合同》，原告将聚鑫缘酒店的水电及室内装修工程承包给被告。原被告并对施工地点、范围、质量标准、完工时间、违约责任等作出约定。合同签订后，原告依约履行了义务，被告在完成部分工程后便不再施工。后经原告多次催促，被告仍拒绝继续施工。双方就已完成工程量进行了结算，原告多支付被告工程款159150.25元。为避免损失进一步扩大，原告不得不就被告剩余的水电、装修工程重新发包施工，致使完工日期比合同原定日期延期了70余日，给原告造成了巨大损失。故请求判令：1、解除原被告签订的《水电合同》及《聚鑫缘酒店室内装修施工合同》；2、被告返还原告多支付的工程款159150.25元；3、被告支付原告违约金11500元。被告辩称：2018年11月，被告经自己表姐即原告李二丽的介绍，承包了三原告合伙经营的聚鑫缘酒店的室内装修工程。双方于2018年11月20日签订《水电合同》，约定工程款为85000元，签订合同时支付40000元。2018年12月12日双方签订了《聚鑫缘酒店室内装饰施工合同》，约定工程款为1150000元，签订合同时支付30%的工程款即345000元。故在2018年12月12日前，三原告应向被告支付的工程款数额为395000元，但截至2019年1月21日三原告仅支付了350900元，距合同约定的完工期限仅仅还有4天时间。前期的花费全部都是被告垫付的，总费用已经超出了三原告支付的工程款，就剩余工程款三原告也一直拖欠，致使被告无法正常开工，导致合同目的无法实现。后三原告要求结算并结束合作，但双方就工程的计算方法存在争议无法达成共识，纠纷就此搁置。原被告之间的纠纷系因三原告没有按合同约定支付工程款所致，原告违约在先，其行为导致合同目的无法实现，其应自行承担不利后果，且该合同明确约定如因工程款未能及时支付造成的停工由三原告承担责任。综上，请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2018年11月20日，三原告作为委托方（甲方），被告作为承接方（乙方），签订《水电合同》一份，约定：工程地址为聚鑫缘酒店，施工内容详见报价单。工程价款为85000元。合同一经签订，甲方即应付40000元工程材料款和施工工费，水电结束后，甲方第二次付40000元，剩余5000元尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。2018年12月12日，三原告作为甲方（业主）、被告作为乙方（承包方），签订《聚鑫缘酒店室内装修施工合同》一份，约定：装修工程施工地点为郑州市中原区化工路与凯旋路交叉口聚鑫缘酒店。施工内容为室内工程装修，注：一楼大厅、步梯1-6层、2-4层室内走廊、6楼办公室、服务员住室、楼顶卫生间。承包方式为包工及部分材料，合同总价款为1150000元。乙方按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工效果图及做法说明并按此施工。自签订合同之日起施工周期为2019年元月25日以前完工。签订合同之日，甲方需向乙方支付百分之三十的工程款；施工进度整体70%，甲方再向乙方支付百分之四十的工程款；施工达到验收合格要求，甲方再向乙方支付百分之二十七的工程款；甲方验收合格后一年内付清剩余百分之三的工程款。因甲方工程款未能及时支付造成停工由甲方承担责任。工程完工后，甲方应在三日内验收，双方办理工程结算。该合同后附的《工程承包报价表》并显示有各施工项目及数量、单价。被告于2019年1月21日向原告出具收据二份，确认收到水电预付款、装修工程款共计350900元。庭审中双方均认可原告已付款数额为350900元，但被告称原告未按合同约定的期限向其付款。原告提交有三份记载“主楼、一楼大厅、杂工”施工量及价格的单据，并由李红亚作为证明人予以签字。庭审中原告称被告停工后，原被告及被告的现场负责人李红亚共同对已完工部分进行了测量，由被告和李红亚测量，原告程中锋做记录，经测量被告完成施工部分的数额为191749.75元。被告称丈量时其及原告程中锋、李红亚、王红颜在场，李红亚是原告李二丽的姐夫，其在测量时故意漏算，被告对测量结果不认可，故未在测量结果上签字。原告申请出庭的证人李红亚作证称：“原告李二丽是我妻子的妹妹，被告是我妻子的表弟。2018年11月20日至2019年1月26日，我跟随被告在位于化工路与凯旋路交叉口聚鑫缘酒店干装修并负责现场施工管理，我负责人员干活及购买小的物品。2019年元旦前被告突然让我通知工人停工，由于装修刚干了一部分，发包人很着急，让我联系被告抓紧施工，但被告一直拒绝施工。2019年1月26日，确定不干后，在我和被告、原告程中锋都在场的情况下对已完成施工的量进行丈量并计算相应价款，我在该三份单据上签字。原告提交的三份单据上的字是我所签。数额现在记不太清楚，单子上都有，当时三方均在场，算的就是单子上的数。但后来他们双方对此是否有分歧我不清楚，我只参与测量，具体结算结果不知道”。原告提交的其与被告在2019年1月26日的谈话记录中，白海燕称“一楼的大厅，一共这些数，看对不对”，被告称“对”，白海燕称“这个可以签字不可以”，被告称“所有的我都看完再签字”；被告称“你是按啥价格算的”，程中锋称“每一样都是按合同价算的，如果哪一样错了可以立马对，你合同报价多少给你按多少算”，被告称“你按这个平方数，按这个价格来算绝对是不行的”，白海燕称“你现在所有产生的工程量对不对”，被告称“不知道”，并称“我这个合同预算价不是以这个方式计算的”。现原告请求被告退还未完工部分款项，双方协商未果，遂引发本案纠纷。以上事实，有原告提交的水电合同、室内装修施工合同、收条、对话视频资料及文字整理材料、施工现场视频材料、李红亚证人证言各一份、收据二份、记载施工量的单据三份、照片、付款凭证各一组、被告提交的水电合同、室内装修施工合同各一份、收据底联二份，以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。被告提交有单据及工资收条一组，欲证明其就本案施工已花费338501元，系原告拖欠其工程款。因上述证据真实性、与本案关联性均无法确认，原告亦不认可，故对上述证据本院不予采纳。本院认为：原被告签订的《水电合同》及《室内装修施工合同》均系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约履行各自合同义务。本案中，原被告签订的上述两份合同约定总价款为1235000元，后在施工过程中双方发生纠纷，被告未完成合同约定的全部施工即离场。原告共向被告付款350900元，双方对被告已完成施工部分的对应价款存在争议。原告提交的三份单据显示有相应施工项目及价款，其称被告完工部分为191749.75元，庭审中原被告均认可2019年1月26日进行测量时双方及李红亚均在场，李红亚亦出庭作证称其跟随被告在该酒店干装修并负责现场施工管理，现场测量后其在单据上签字。故根据该单据记载内容以及李红亚证人证言，本院认定该单据记载的施工量可以作为认定被告实际完成施工内容的依据。该单据记载的施工结算数额所对应的单价，与双方合同后附的《工程承包报价表》中单价相吻合，原告提交的双方对话记录中，原告称“每一样都是按合同价算的”，被告对原告所述的该合同价并未直接予以否认，而是称“我这个合同预算价不是以这个方式计算的”。故在被告作为负有施工义务一方，其并未提交有效证据证明其实际施工部分的价值已超出原告付款数额的情况下，根据原告提交的证据及庭审查明事实，其主张被告已完工部分价款为191749.75元并无不当，本院对此予以确认。就原告付款超出部分159150.25元（350900-191749.75），应由被告返还给原告。原告请求解除双方签订的《水电合同》及《室内装修施工合同》，因上述合同已无继续履行的可能性，故对原告该请求本院予以支持。原告请求被告支付违约金11500元。双方签订的合同约定，合同签订时原告应向被告支付水电预付款40000元、装修合同30%的预付款，因截止双方发生纠纷并停工之日，原告尚未付足上述约定款项，故其请求被告支付违约金依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告程中锋、李二丽、蔡玲娟与被告黄涛于2018年11月20日签订的《水电合同》、于2018年12月12日签订的《聚鑫缘酒店室内装修施工合同》。二、被告黄涛于本判决生效后10日内，返还原告程中锋、李二丽、蔡玲娟159150.25元。三、驳回原告程中锋、李二丽、蔡玲娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1857元，由原告负担115元，由被告负担1742元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式九份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 汪 涛二〇一九年十二月十七日书记员 岳征晶