辽宁省锦州市太和区人民法院民 事 判 决 书(2019)辽0791民初219号原告：史翠红，女，1965年2月28日生，汉族，住北京市房山区。委托诉讼代理人：杨永辉，北京市京师律师事务所律师。委托诉讼代理人：薛梦溪，北京市京师律师事务所律师。被告：辽宁东一房地产开发有限公司，住所地沈阳市和平区中山路70号。法定代表人：黄兴武，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李艳阳，辽宁锦逸律师事务所律师。原告史翠红诉被告辽宁东一房地产开发有公司（以下简称东一公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月14日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告史翠红的委托诉讼代理人薛梦溪，被告东一公司的委托诉讼代理人李艳阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请法院依法判决坐落于辽宁省锦州市开发区房屋归原告所有，由被告履行购房合同交房并为原告办理验收、交付商品房的交付手续；2、判决被告支付原告诉讼事宜产生的差旅费共计1000元；3、本案的诉讼费用及其他相关费用由被告承担。庭审中变更诉讼请求为：1、判令被告继续履行合同，限期交付辽宁省锦州市经济技术开发区富海街8号锦绣蓝湾小区B22号楼34号房屋及办理产权证书；2、判令被告承担逾期交房的违约金107100元；3、判令被告承担原告因本次诉讼产生的差旅费1000元、律师费12800元；4、被告承担本案诉讼费。事实和理由：2017年9月28日，原告前往辽宁省锦州市经济技术开发区锦绣蓝湾售楼处看房。当时被告告知我房子在刘一泽名下，但可以把房产人变更给原告，并与被告签订了B22号-1-17-2（34）号房屋、编号为GF-2000-0171《商品房买卖合同》。当天，原告交付购房全款260104元，后原告查询得知该房屋还在刘一泽名下。1、按照合同第八条约定，被告应于2018年5月30日前将合同内约定的商品房交付原告使用。2、原告多次催促被告履行《商品房买卖合同》义务，为原告办理交房事宜，被告均以各种借口拖延，导致该房屋至今未办理任何手续和交付原告使用。3、按照合同第九条约定被告逾期交付房屋视为违约。原告购买本房屋是为了居住使用，被告未履行合同义务给原告造成了诸多损失，故现诉至法院。被告东一公司辩称：1、针对原告要求确认所有权的诉讼请求，被告对原告购买房屋的事实没有异议。双方签订的商品房买卖合同真实合法，被告也认为房屋应当归原告所有，但现在房屋存在两点客观原因导致不能交付，无法办理产权登记，故对所有权归属问题，请法院依法裁判。2、被告向原告销售的房屋，因施工单位违约问题尚未竣工，暂时无法向原告交付房屋。现被告已对施工单位天津宝地公司提出诉讼，案件正在审理中。3、关于原告主张差旅费及律师费的诉讼请求，由于双方签订的商品房买卖合同中对逾期交付房屋已经约定了违约责任及承担方式，原告要求差旅费于法无据，律师费亦属原告单方造成的扩大损失，被告不同意支付。为查明案件事实，本院在锦州市不动产登记中心调取了商品房买卖合同网上备案（存档）表、锦州市房屋登记注销申请表、锦州市商品房网上备案合同变更、解除申请审批表。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告提交了：1、商品房买卖合同复印件；2、北京鸿诚伟业房地产经纪有限公司收款收据、签购单复印件；3、购房款发票复印件1张；4、辽宁省住宅专项维修资金专用收据复印件；5、会议纪要复印件、委托代理协议复印件、北京增值税普通发票复印件。被告东一公司未提供证据。结合当事人陈述及质证意见，对以上证据的客观性予以认定，并据此认定以下事实：2017年9月28日，原告史翠红（买受人）与被告辽宁东一房地产开发有限公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同》，商品房买卖合同中约定，买受人购买的商品房为锦绣蓝湾第B22-34号房，面积100.04㎡，商品房单价为每平方米2600元，总金额260104元。付款方式为一次性付款。该商品房买卖合同还约定了买受人逾期付款的违约责任、交付期限、出卖人逾期交房的违约责任及产权登记的约定等相关权利义务条款。其中，商品房买卖合同第八条交付期限载明：“出卖人应当在2018年5月30日前依照国家和地方人民政府有关规定，将具备条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、买受人未按期偿还住房贷款导致出卖人承担责任的。”第九条出卖人逾期交房的违约责任载明“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金。”第十二条约定，“出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任”。第十五条约定，“出卖人应当在商品房交付使用后365工作日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列处理：买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.1%向买受人支付违约金”。在商品房买卖合同补充协议中载有，“七、关于交房1、如出卖人不能在本合同第八条规定期限内交房，买受人同意给予出卖人90日（含）的宽展期，允许出卖人在该宽展期届满日前具备交付条件，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。买受人同意宽展期内合同继续履行，且出卖人不承担违约责任。2、如出卖人仍未在本款第1条中约定期限内交房，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本协议规定的宽展期的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金。”合同签订后，被告辽宁东一房地产开发有限公司为原告开具了锦绣蓝湾商品房260104元购房发票。合同约定的交付日期届满后，被告辽宁东一房地产开发有限公司未按合同约定如期交付房屋。2018年9月6日，被告与锦绣蓝湾小区房屋业主代表就何时办理网签备案、批贷、房产证何时交付业主、何时交房以及违约事宜被告如何赔偿问题共同召开会议，被告承诺五期和A01预计在2020年6月底交房，办理房产证；其中A01带装修的业主延迟一个月交房，六期预计于2018年12月底交房。关于违约金，被告按照合同继续履行的违约金给予双倍的赔偿。另查，案涉22-34号房屋曾备案给案外人刘一泽，后2018年12月5日，权利人刘一泽注销了房屋登记。被告开发的锦州经济技术开发区锦绣蓝湾项目B22号楼尚未竣工。原告支出律师费人民币12800元。本院认为，被告作为房地产开发企业在建设中预先向原告（买受人）出售商品房，买受人支付了定金或房款，双方签订的商品房买卖合同应为商品房预售合同，该合同合法有效，合同双方均应按照合同约定履行义务。原告作为买受人履行了交付房款的合同义务，被告应当按照合同约定以及国家相关法律法规及时履行交付房屋等合同义务。被告未能在合同约定的期限内履行相应合同义务，违反合同约定，应承担违约责任。本案中，买受人要求开发商继续履行合同义务，被告作为房地产开发企业应尽快将其开发项目竣工并依法经相关职能部门验收合格，履行预售商品房交付义务，并在条件完备的情况下协助买受人办理不动产权利登记。因此，原告主张判令被告继续履行合同，并限期交付房屋及办理产权证书及由被告承担违约金的诉讼请求应予部分支持，违约金的计算按照被告承诺的合同约定双倍执行。关于原告主张被告给付差旅费、律师费的诉讼请求，没有合同约定及法律依据，本院不予支持。我国相关法律规定，房地产开发项目或建筑工程竣工经验收合格后方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。本案涉及的建设工程目前处于在建状态，虽然被告承诺在2020年6月前交付，但考虑到建设工程尚需相关部门进行验收合格后才能交付使用，而能否验收合格，尚需相关职能部门依法依规进行验收。而被告交付房屋的义务必须在验收合格后进行。受上述国家强制性法律规范的限制，人民法院无法确认实际交付时间。但被告应当尽快建成涉案建筑工程并验收合格，以履行房屋交付的义务，同时承担延期交付房屋的违约责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、一百三十四条规定，判决如下：一、被告辽宁东一房地产开发有限公司继续履行原告史翠红与其签订的《商品房买卖合同》及补充协议；二被告辽宁东一房地产开发有限公司应在涉案建设工程竣工并经验收合格后，向原告史翠红交付锦州市经济技术开发区富海街8号锦绣蓝湾小区B22号-1-17-2（34）号房屋；三、被告辽宁东一房地产开发有限公司在符合行政法规对于办理房屋产权登记条件的情况下协助原告史翠红办理上述房屋不动产权证；四、被告辽宁东一房地产开发有限公司应支付原告逾期交付房屋违约金。延期交付违约金自2018年8月29日起以260104元为基数按照日万分之一计算至房屋交付之日止；五、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费5201元（原告预交100元），保全费1821元，由被告辽宁东一房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省锦州市中级人民法院。审 判 长  秦 晋审 判 员  马彩环人民陪审员  卢英芹二〇一九年十二月二十日书 记 员  计 月