青海省海东市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）青02刑终109号 原公诉机关青海省化隆回族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）朴某，户籍所在地吉林省吉林市，住甘肃省兰州市。2018年10月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于化隆回族自治县看守所。 青海省化隆回族自治县人民法院审理青海省化隆回族自治县人民检察院指控原审被告人朴某犯合同诈骗罪一案，于2019年9月19日作出（2019）青0224刑初35号刑事判决。原审被告人朴某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省海东市人民检察院指派检察员马某出庭履行职务。上诉人朴某等到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2013年12月13日，青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司签订了涩宁兰主管线平安县至化隆县阿岱土建及安装总承包的天然气输气管道工程合同。2014年6月9日，青海金远天然气有限公司与吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司签订了天然气输配、供气、分输站工程施工合同，后经双方协商，于2014年7月12日将此施工合同废止。2015年8月26日青海金远天然气有限公司法定代表人葛某与索锐、被告人朴某商议终止了青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司于2013年12月13日签订的天然气长输管道工程合同。 （一）2015年9月16日被告人朴某以中油吉林化建工程有限公司的名义与李某在西宁市签订了天然气输气管道工程联营施工合同，合同中的印章为吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司，李某向朴某支付了15万元的工程保证金，后工程一直未开工，经李某多次索要，朴某归还3万元，剩余12万元保证金至今未退还。 （二）2015年11月19日朴某以中油吉林化建工程有限公司的名义与赵某、王世忠在西宁市签订了天然气输气管道工程联营施工合同，合同中的印章为吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司，赵某、王世忠向朴某支付了20万元的工程保证金，后工程一直未开工，20万元保证金至今未退还。 （三）被告人朴某与杨某经仁某介绍认识，2016年1月12日朴某以中油吉林化建工程有限公司的名义与杨某在西宁市签订了天然气输气管道工程联营施工合同，合同签订后，杨某向朴某支付了30万元的工程保证金，后工程一直未开工，经杨某多次索要，朴某归还4万元，剩余26万元保证金至今未退还。 上述事实，有下列证据证实： 1．被害人陈述 （1）被害人李某的陈述：2015年7月我通过伊培龙认识了朴某，知道中油吉林化建工程有限公司的朴某有个天然气管道的工程，后于2015年9月16日在西宁市××区附近伊培龙住所内跟朴金虎签订了天然气管道安装工程协议，我承包了30公里的工程，朴某提出要交50万元的保证金，提前先交15万元，开工进场后交剩余的35万元。我于2015年10月2日通过银行转账的方式给朴某汇了15万元的保证金，后来到约定的施工时间后，朴某说开不了工，2016年5月份还给我发了一个青海金远天然气有限公司出具的“关于青海天然气管道工程的延期通知”，7月底我就联系不到朴某了。工程至今还未开工，保证金也没有退给我。 （2）被害人赵某的陈述：2015年8月我通过丁某认识了朴某，朴某自称挂靠在中油吉林化建工程有限公司名下，承包了青海金远天然气有限公司平安至化隆的天然气管道安装工程，并称可以给我分包天然气管道工程，后丁某带着我和合伙人王世忠、刘某到化隆县阿岱朴某的项目部进行考察，当时工地没有开工。我们回西宁市签订了施工合同，朴某要30万元保证金，我没有那么多钱，就把工程总长度30公里改为15公里，保证金由30万元改为20万元，后分两次交了20万元的保证金，给了丁某5万元的介绍费，钱都是王世忠出的，工程一直没有开工。2016年9月朴某不接电话后，我们到青海金远天然气有限公司查询得知他们已经跟朴某解除了合同，工程到现在也没有开工，也没有退还保证金和介绍费。当时朴某的项目部在阿岱变电所旁边的一家农户，在办公室我看见了一个吉林安装集团有限责任公司吉林市第二分公司项目部的牌子，还有一个金远天然气有限公司的牌子。 （3）被害人杨某的陈述、辨认笔录及照片：2016年2月经朋友仁某介绍我认识了班某，他说吉林化建有限公司承包了青海金远天然气公司化隆县阿岱到尖扎的管道工程，可以给我承包施工。2月12日，我和班某、朴某到化隆县阿岱看了工程项目部，当时项目部没有挂牌子，里面有很多人，我就相信了工程可以施工。后返回西宁市，朴某给我出示了中油吉林化建工程有限责任公司跟青海金远天然气有限公司签订的合同，合同上写着朴某向青海金远天然气有限公司交了200万元保证金，收取保证金的是葛某。在南山路一饭馆内，我跟朴某签订了中油吉林化建工程有限责任公司给我分包化隆县阿岱到××县的合同，约定3月15日开始施工，朴某要求给他30万元合同保证金，我同意了。2月13日，我从阿岱信用社给朴某的个人账户×××转了168700元，又从化隆县农业银行给他的个人账户转了131000元，剩余的300元给了现金，共计30万元的保证金。到了约定开始施工的3月15日，我到西宁市找到朴某要求施工，可朴某说手续不全让我等待，一直等到7月份，我前后去了7次，都没有工程，我找朴某要钱，他让我继续等待，后朴某给我转了4万元。后我从网上查询，没有查到朴某的公司，就报案了。经对一组12张不同男性照片辨认，杨某确认朴某就是骗取自己30万元保证金的人。 2．证人证言 （1）证人葛某的证言及辨认笔录：2013年12月13日，我公司和中油吉林化建工程有限公司在西宁市签订了一份天然气输气管道工程合同，当时在场商量的有我、财务总监王廷杰，对方是朴某和索锐，但合同上签字的是王冠群。朴某说他是吉林化建的委托人，和吉林化建是资质挂靠关系，把吉林化建的委托书、施工资质交给了我，我们进行审核。按照合同朴某要支付我公司合同价款5％的保证金，但是合同的保证金不是朴某支付的，是朴某的合作人黄某支付的，他支付250万元保证金后，就将我签好的合同带往吉林化建方面的人签字，后才把合同给了我。我和朴某商量后在合同中明确了此工程为总包不能外包。2015年8月份，我知道这个工程被转包了，我就报案了，并在2015年8月26日和朴某、黄某、索锐四人商量后解除了合同，写了解除合同的书面协议，后与黄某签订了合同，目前合同因政府原因还未开工。解除合同时我没有与吉林化建公司的人商议过，因为朴某是委托人，我找朴某就可以了。经对一组12张不同男性照片辨认，葛某确认朴某。 （2）证人索某的证言：我们挂靠在中油吉林化建公司和吉林省安装公司吉林市第二分公司的名下。跟青海金远天然气公司签订的合同，中油吉林化建名下签订的是天然气长输管道工程，吉林省安装公司吉林市第二分公司名下签订的是天然气分输站和城市管网工程。因为管理费太高，2015年8月我们废除了跟吉林化建的挂靠关系，黄某出面以挂靠在甘肃第一安装公司名下重新跟青海金远天然气公司签订了协议。因为工程一直未开工，2015年6月我们把设在巴燕镇的项目部撤了。 （3）证人黄某的证言：2014年初，索某、朴某说青海海东有一个平安至尖扎天然气长输管线施工工程，工程已谈妥，对项目初步核实后，我按索锐、朴某谈好的合同向青海金远天然气有限公司汇入保证金250万元。我和索锐、朴某的合作关系就是索锐、朴某洽谈好工程项目，我出资交纳保证金，索某负责合同的风险和变更，工程开工后分段进行施工，我施工的范围是平安至阿岱天然气施工段，索某负责的是阿岱至尖扎，当时和金远公司谈好的工程量为82.5公里，我和索某谈好的是每个各一半进行施工。2015年索某与葛某签订的合同到期后，我联系葛某、索某、朴某在8月26日签订了一份终止合同有关情况说明。合同终止后，我以甘肃省第一安装工程有限公司的资质与金远天然气公司重新签订了一份施工合同，工程由我个人承建，葛某将我转入的250万元履约金重新开了收据，交款单位换为甘肃省第一安装工程有限公司。我和金远天然气公司重新签订协议后，没有与朴某、索某合作该工程项目。 （4）证人包某的证言及辨认笔录：2016年年初，我和杨某经仁某介绍到化隆县阿岱和朴某签订了天然气输气管道工程合同，朴某收取了30万元的工程保证金，后朴某一直推脱，延迟开工。当时30万元的保证金是杨某的，我拿出了5万元给仁某他们当工程介绍费。经对一组12张不同男性照片辨认，包某确认朴某就是收取工程保证金的人。 （5）证人班某的证言：2014年11月份，我因平安到阿岱天然气管道工程认识了朴某，后我和朴某口头协议，并给他汇了10万元的保证金，具体的工程内容没有商量。2015年8月3日，我把这个工程介绍给了乔国锋，后乔国锋和朴某签订了10公里的天然气管道工程合同，并向朴某支付了20万元保证金。2016年1月12日，在西宁市南山路的一个饭馆内，我又把天然气管道工程通过仁某介绍给了杨某，当天签订了承包合同，当时在场的人有我、朴某、杨某、仁某、刘雪松（朴某公司的项目经理）。2016年1月13日，杨某在化隆县阿岱信用社和农业银行，共向朴某汇了30万元保证金，整个过程我都在场。同月29日，杨某按照我们之前的协议给我汇了38000元好处费，给仁某汇了12000元好处费，因当时中间还有四个人，我和仁某就把钱分给了另外四个人，后工程一直未开工。当时签合同时朴某出示过中油吉林化建工程有限公司与青海金远天然气有限公司之间签订的一些文件，但是我没有详细看。 （6）证人仁某的证言：2016年1月8日前后，我介绍索南达吉和杨某认识，同月11日，索南达吉带着我、杨某、包光喜及索南达吉的5个同伴到了化隆阿岱。土旦带着我们看了施工的地方，后我们到西宁市南山路附近和朴某、班某、刘雪松，还有朴某的弟弟（名字不详）汇合。同月12日，杨某和朴某签订了合同，并和班某签了工程居间合同。同月13日，我们到阿岱看了朴某的项目部，然后杨某在阿岱信用社和农业银行向朴某支付了30万元保证金，向班某支付了38000元，另外12000元在班某的要求下汇给了我，由我转给索南达吉等人。按照合同2016年3月15日开始施工，我们过来后朴某说工程还开工不了，后我们前后来了6次，朴某一直用各种借口推脱。2016年7月1日，我们在西宁市见到朴某，说还是开不了工。 （7）证人刘某的证言：2015年8月，我通过赵某认识了有工程项目的朴某，我和赵某、王世忠三人打算合伙分包朴某的工程。朴某提出可以分包给我们一段工程，但要收取30万元的保证金。我和赵某跟朴某商议缩短工程全长少收一些保证金，朴某同意将工程全长30公里缩短至15公里，收取20万元保证金。2015年11月19日在西宁市城中区的一家饭店内签订了合同，后王世忠把10万元汇给了我，我通过银行转账的方式给了朴某10万元的保证金。后王世忠又同我和赵某考察过一次，将剩余的10万元保证金经丁某汇入朴某的账户中，朴某收到保证金后一直未开工。20万元的保证金是王世忠出的，丁某收的5万元的介绍费也是王世忠出的。 （8）证人丁某的证言：2015年5月，我把赵某、刘某，还有姓陈、姓金的人介绍给了朴某，后我安排赵某、刘某和朴某见了面。经过考察，2015年11月左右，赵某、刘某与朴金虎签订了工程合同，赵某、刘某给朴某交了20万元的保证金。我又安排了姓金、姓陈的与朴某见了面，在2015年底2016年初之间他们签订了工程合同，他们二人给了朴某20万元的保证金。我收了赵某和刘某的介绍费5万元，收了姓金、姓陈的二人介绍费2万元。这两个工程至今没有开工。 3.书证 （1）被害人李某提交的联营施工合同、中国建设银行转账凭条：证明2015年9月16日，甲方中油吉林化建工程有限公司与乙方李某，签订天然气输气管道工程联营施工合同，工程地点为平安化隆县。该合同规定乙方在签订合同后向甲方缴纳50万元作为保证金，补充条款为十月底不能如期开工，甲方无条件退还保证金，合同尾页甲方处有朴某的签字，乙方处为李某的签名捺印和李某于2015年10月2日向朴某转账15万元。 （2）被害人赵某提交的联营施工合同、转账凭证及收条：证明2015年11月19日，甲方中油吉林化建工程有限公司与乙方赵某、王世忠于签订联营施工合同，工程地点平安化隆。该合同规定乙方在签订合同后向甲方缴纳20万元作为保证金，合同尾页甲方处为朴某的签字，吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司的公章，乙方处为赵某、王世忠的签字和赵某于2015年10月28日向朴某账户转账10万元，刘某于2015年8月18日向朴某账户转账10万元及丁某于2015年10月26日代朴某收取赵某的保证金10万元，收赵某的居间费5万元。 （3）被害人杨某提交的联营施工合同、转账凭证及收条：证明2016年1月12日，甲方中油吉林化建工程有限公司与乙方杨某签订天然气输气管道工程联营施工合同，地点为阿岱到尖扎部分段15公里。该合同规定乙方在签订合同后向甲方缴纳30万元作为保证金，合同尾页甲方公司法人处有朴某的签名和捺印，乙方杨某的签名捺印，无中油吉林化建工程有限公司的公章和杨某于2016年1月13日向朴某账户转账168700元、131000元及被告人朴某出具了收到杨某30万元的收条。 （4）班某出具的借条一张：证明班某收到杨某工程介绍费5万元，因工程未开工决定于2016年11月10日返还的事实。 （5）葛某提交的入账通知书两份：证明2014年2月27日、2014年3月5日，黄某分别向青海金远天然气有限公司转账50万元、200万元。 （6）建设工程施工合同：证明2013年12月13日，发包人青海金远天然气有限公司与承包人中油吉林化建工程有限公司签订了天然气输气管道工程建设工程施工合同。该工程地点为平安、化隆县，承包范围从涩宁兰主管线（平安县）至化隆县、阿岱土建及安装总承包，开工日期为2014年3月28日，竣工日期为2014年10月31日。合同尾页中有青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司的公章。 （7）终止合同情况说明、保证书：证明2015年8月26日，经双方协商，青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司签订的涩宁兰主管线平安县至化隆县阿岱土建及安装总承包的天然气长输管道工程的合同终止。朴某和索锐二人保证将合同原件（正本一份、副本二份）于2015年9月15日之前一次性返还青海金远天然气有限公司。 （8）申请一份：证明2015年8月26日，因青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司签订的涩宁兰主管线（平安县）至化隆县阿岱土建及安装总承包的天然气长输管道工程合同履约期已过，朴某、索某、黄某向青海金远天然气有限公司申请更换为“甘肃省第一安装工程有限公司。” （9）建设工程分包合同：证明承包单位甲方中油吉林化建工程有限公司（青海管道项目部）与分包单位乙方吉林市业诚建筑安装有限公司于2014年6月27日、2014年8月15日签订的青海天然气输气管道工程，分包工程地点为青海省化隆县，工程内容为从平安首站至阿岱分输站土建及安装工程、从阿岱分输站至尖扎末站土建及安装工程。 （10）废止合同通知单、工程施工合同：证明青海金远天然气有限公司于2014年6月9日与吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司签订的天然气输配、供气、分输站工程施工合同，由于青海金远天然气有限公司项目批复等问题不能履行，经双方协商，于2014年7月12日废止此施工合同。 （11）吉林省建筑安装工程股份有限公司吉林市第二分公司的相关资料：证明该公司的设立登记申请、负责人信息、股东会决议、变更说明等情况。 （12）银行流水明细：证明李某于2015年10月2日向朴某卡号为×××的建设银行卡转款15万元，朴某于2016年7月20日向李某转款2万元的事实，卡号为×××、×××、×××的农业银行卡，卡号为×××的中国邮政卡卡内流水明细。 4.提取笔录、扣押清单、印章照片、印章印模：证明从索某处扣押的吉林安装集团服份有限公司吉林市第二分公司项目部的印章并非吉林安装集团服份有限公司吉林市第二分公司的印章，吉林安装集团服份有限公司吉林市第二分公司提供了该公司的印章。 5.青海警官职业学院司法鉴定中心鉴定意见书：证明经鉴定，2015年8月26日《保证书》中保证人处“朴某”签名笔迹是朴某本人书写。 6.视频光盘1张，证明被害人李某认可被告人朴某通过微信退还其1万元保证金的事实。 7.综合证据： （1）中油吉林化建工程有限公司项目经理冯某于2017年3月16日出具的情况说明：朴某想与我公司合作，共同承揽青海金远天然气有限公司的青海管道输气项目，后我向朴某表示若工程项目在该公司资质允许范围内，就可以合作，并向朴某表示，可以进一步跟踪有关项目信息和消息。2013年12月13日，我公司与青海金远公司签订了施工合同，后该项目资金未到位，我公司存在垫付资金风险，故公司研究决定，并且与业主代表再次沟通，表示不再履行此合同，并同时告知了朴某本人这个事情。 （2）中油吉林化建工程有限公司的情况说明：证明朴某不是该单位员工。 （3）青海金远天然气有限公司出具的证明一份（单行材料），证明加盖印有“青海金远天然气有限公司”印章、时间为“2015年11月2日”、内容为“本公司由于设计变更未能完善等原因，导致工程未能正常开工，工期延迟。由索某、朴某、黄某三人所承包天然气管道输配工程正常有效，所交纳保证金于开工三月内返还。等待问题处理完及时开工，望承包方谅解”的通知文件中，行政印章非青海金远天然气有限公司印章盖印，且公司从未对外下发过此文件。 （4）吉林安装集团股份有限公司吉林市第二分公司出具的情况说明：2017年6月13日，该公司证明索某不是该公司的人，索某签订的分包合同盖的吉林二公司项目部的章不是该公司的，吉林二分公司与青海金远天然气有限公司于2014年6月9日签订的施工合同约定5日内甲方负责给预付款200万元，如5日内不能付款合同作废，该合同已作废。 （5）抓获经过：证明2018年10月27日，被告人朴某在七里河区职工市场内被兰州市七里河公安分局刑侦直属大队民警抓获。 （6）前科证明，证明被告人朴某无违法犯罪记录。 8．被告人朴某的供述与辩解：2013年年底，我在青海代表乙方中油吉林化建工程公司与甲方青海金远天然气有限公司签订了化隆县天然气工程的施工合同，当时在场的有我、葛某、青海金远天然气有限公司姓王的会计，青海金远天然气有限公司的工程师、索锐、冯某。这个工程是乙方与化隆县政府的合作项目，工程地点在平安昆仑燃气的门站至阿岱之间铺设钢管，钢管的作用是疏通天然气，工程全长106公里。工程的所有资金（材料、施工、劳务）都由甲方提供，乙方负责工程施工（开挖、铺设管道、回填、打压、测试、人工）。工程开始是我跟索锐谈的，后又找了黄某一起合伙。合伙后我们三人商定每人负责总工程的三分之一，我负责从青沙山到阿岱的一段，索锐负责大寨子到青沙山前的一段，黄某负责平安到大寨子的一段。项目部当时是在化隆县巴燕镇老工商局的办公楼，后在扎巴镇扎巴派出所旁边的民居中重新设立了项目部。这个工程的总负责人是索某，负责全盘工作。我负责我这一段的人工资源，索锐和黄某负责他们段的人工资源。 2012年至2013年，我跟中油吉林化建工程有限公司合作化隆县天然气工程，我负责找劳务施工，中油吉林化建工程有限公司负责管理和收取管理费，基本上所有劳务都是我找的，所以我当时是代表中油吉林化建工程有限公司跟青海金远天然气有限公司合作。中油吉林化建工程有限公司的法人是王冠群，当时是王冠群委派项目经理冯某来处理所有这个工程的事宜。我与中油吉林化建公司之间没有协议，因为中油吉林化建公司规定只有工程正式施工后才能签订纸质合同，当时我个人没有劳务公司，我需要找一个劳务公司挂靠后以挂靠公司的名义跟中油吉林化建公司签订合同。 2015年8月，我和黄某、索锐三人以更换资质为由找到青海金远天然气公司的法人葛某，经协商我们一致同意更换资质，把中油吉林化建集团更换成甘肃第一安装集团。后写了三份材料，一份是保证书、一份申请（更换资质）、一份终止合同有关的情况说明，写完后索锐去吉林化建公司找冯某协商解除合同的事情，冯某向上级汇报后，上级领导没有同意，要求甲方青海金远天然气有限公司的法人或者委托人来谈，后索锐把事情告诉了葛某，葛某也没派人来，所以合同一直就没有解除。 2016年11月，经班某介绍，我和杨某在西宁市的一个茶社内签订了劳务协议，在场的有我、班某、杨某，我收取了杨某30万元的保证金；2016年（具体时间忘了）在西宁市南山路的“花之林”，我和赵某签订了劳务协议，在场的有我、赵某、丁某，我收取了赵某20万元的保证金。这些保证金都是通过银行转账，汇到我名下银行卡里了。签订这两份劳务协议一直没有开工。2016年9月份左右，我通过网上银行给杨某转了4万元，现在剩26万保证金没还，赵某的20万元保证金我至今没有归还。我收取的杨某、赵某的保证金中，40万元左右投资了循化县核桃基地的有机降解膜工程，剩下的钱都用来招待花销和给我自己手下的工人开工资了。我通过伊培龙认识了李某，后我给李某包了15公里工程，并收取了李某15万元的保证金，保证金大部分用于日常开销了，后我给李某转账还了2万元，微信还了1万元，剩余的至今没还。 原判认为，被告人朴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计58万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人朴某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人朴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人朴某退赔被害人杨某的经济损失二十六万元，赵某、王世忠的经济损失二十万元，李某的经济损失十二万元。 上诉人朴某上诉称，中油吉林化建工程有限公司与青海金远天然气有限公司所签订的合同没有解除，我承包的工程没有终止，只是中途更换资质，原判认定事实不清，证据不足，我不构成合同诈骗罪。二审庭审中认罪认罚，原判量刑过重，请求从轻处罚。 青海省海东市人民检察院的出庭意见为：原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，程序合法，上诉人朴某的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明，原判认定的2015年8月26日，青海金远天然气有限公司法定代表人葛某与索锐、上诉人朴某商议终止了青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司于2013年12月13日签订的天然气长输管道工程合同。2015年9月16日、11月19日和2016年1月12日，上诉人朴某以中油吉林化建工程有限公司的名义与李某和赵某、王世忠及杨某在西宁市签订了天然气输气管道工程联营施工合同，上诉人朴某收取李某、赵某和王世忠及杨某工程保证金分别为15万元、20万元、30万元，后上述三个工程一直未开工，经多次索要，朴某归还李某3万元、杨某4万元保证金，其余计58万元保证金至今未退还的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 关于上诉人朴某的上诉理由和辩解。经查，终止合同情况说明证明2015年8月26日，经双方协商，青海金远天然气有限公司与中油吉林化建工程有限公司签订的涩宁兰主管线平安县至化隆县阿岱土建及安装总承包的天然气长输管道工程的合同终止。证人青海金远天然气有限公司法定代表人葛某证实经与朴某、黄某、索某商量后解除了于2013年12月13日签订的合同，并书写解除合同协议，后与实际交纳工程保证金250万元的黄某签订了合同。证人黄某证实，2015年8月26日，其和朴某、索锐与葛某签订了中止合同协议后以甘肃第一安装工程有限公司的资质与青海金远天然气公司重新签订了一份施工合同，该合同没有与朴某、索锐合作。证人冯某证明中油吉林化建公司与青海金远天然气有限公司签订合同后，因资金未到位，不再履行此合同，并同时告知了朴某本人。证人索某证实，因为管理费太高，2015年8月废除了跟中油吉林化建公司的挂靠关系。上诉人朴某在侦查阶段供述称其与中油吉林化建公司之间没有协议，因中油吉林化建公司规定只有工程正式施工后才能签订纸质合同，其没有劳务公司，需要找一个劳务公司挂靠后以挂靠公司的名义跟中油吉林化建公司签订合同。现有证据不能证实朴某以劳务公司名义与中油吉林化建公司签订了挂靠合同后与青海金远天然气有限公司签订了工程合同。且在案证据相互印证证实，上诉人朴某在其与青海金远天然气有限公司的天然气常输管道工程合同终止后，明知合同已不能履行的情况下，仍冒用中油吉林化建工程有限公司的名义分别与李某、赵某、杨某签订合同，并收取工程保证金共计65万元，后工程一直未开工，经被害人多次索要，除退回杨某、李某7万元外，其余工程保证金58万元全部自行开支，至今未能退回。故，上诉人朴某的行为符合合同诈骗罪的主客观要件，其行为确已构成合同诈骗罪。原判根据其犯罪事实、性质、情节在法定刑三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的范围内对其判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，量刑并无不当。二审庭审中，上诉人朴某虽认罪认罚，但不予从轻处罚。 本院认为，上诉人朴某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计58万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于上诉人朴某具有坦白情节，可从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人朴某的上诉理由不能成立，不予采纳。青海省海东市人民检察院的出庭意见成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 马晓辉 审 判 员 王 平 审 判 员 葛 新 二〇一九年十二月十三日 法官助理 薛 渊 书 记 员 才 让