四川省资阳市雁江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川2002民初5714号 原告：刘勇军，男，汉族，住四川省资阳市雁江区。 被告：资阳市匠品装饰工程有限公司，住所地资阳市雁江区宝台路中铁滨江国际一期2号楼1层5、6号，统一社会信用代码91512002MA62K5504C。 法定代表人：张宇。 原告刘勇军与被告资阳市匠品装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月14日立案受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘勇军到庭参加诉讼，被告资阳市匠品装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 原告刘勇军向本院提出诉讼请求：1．判令解除原、被告签订的装饰装修合同，被告退还原告前期预付工程款人民币43880元并承担违约金人民币13760元，合计57640元；2．责令被告对原告就擅自贻误工期行为进行书面道歉；3．本案诉讼费及因诉讼维权发生的相关费用由被告承担。事实及理由：原告在资阳市雁江区弘城水韵8栋有住房一套。2018年12月1日，原告与被告公司的法定代表人张宇在商谈的基础上，签订了装饰装修工程合同，并明确告知房屋用于出租，请认真履行合同。合同约定：开工日期为2018年11月18日，竣工日期为：2019年2月18日，总工期90天。合同价款人民币68800元，被告公司要求原告按工程进度工程开工前支付工程款18800元、水电改造完成验收合格支付工程款15000元、泥工工程完成验收合格工程款15000元、木工工程完工验收合格支付工程款15000元、乳胶漆基础工程完工验收合格支付工程款3000元，竣工验收合格支付工程款3000元的方式分6次支付工程款项。从2018年12月1日前，原告支付款项18800元（银行打款收据为证），2018年12月18日被告以水电改造完工（实际未完工）为由要求原告支付款项15000元（支付宝转账），2019年1月9日被告以临近春节，需提前购买材料为由要求原告提前支付10000元（支付宝转账），共计支付款项43800元（但工程进度仅进行简单的拆墙和水电铺设）。原告多次催促被告按约履行合同，被告开始找各种理由搪塞，甚至欺骗。2019年2月18日，原告电话联系被告要求其履行合同，其口头承诺于2019年3月底完工，其后直至2019年4月底工程几近停止，原告多次询问原因，被告均找各种原因搪塞。直至2019年5月中旬在原告多次催促下被告才开始贴瓷砖至今未贴完，且被告又无理由停工。2019年8月15日，原告前往被告公司与其协商签订装饰合同补充协议，被告承诺于2019年9月15日前完成全部装饰工程，但至今仍未履行合同，完成工程量不足全部工程量的50%。根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国民法通则》等法律、法规的规定，特提起诉讼，请求人民法院支持原告的诉讼请求。 被告资阳市匠品装饰工程有限公司未提出答辩意见。 本院查明案件事实如下：原告刘勇军与被告资阳市匠品装饰工程有限公司于2018年11月18日签订《装饰工程合同》，该合同约定，甲方：刘勇军，乙方资阳市匠品装饰工程有限公司，第一条工程概况，1.1，工程地点弘城水韵8栋1单元21楼3号，面积88㎡；1.2，工程承包方式，双方商定采取乙方包工、包全部材料（以预算表为准）的承包方式；1.3，工期90日，工期为2018年11月18日-2019年2月18日；1.4合同价款：本工程合同价按照预算价执行（附加预算书），本合同工程造价为（人民币）元¥68,800元。金额大写陆万捌仟捌佰圆整。第十一条工程价款支付方式，合同生效后，甲方按下表中约定向乙方支付工程款，第一次工程开始前，支付总金额的40%，第二次泥水工程收尾时支付总金额的40%，第三次木制作工程收尾时支付总金额的15%，第四次工程验收合格后支付总金额的5%；第十二条，违约责任，12.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，不得擅自变更和解除合同，否则违约方将支付对方合同价款20%的违约金，并承担因此造成的经济损失。第十六条，其他约定条款，本合同价格不含开票价格，如需要开发票按照实际税率按实收取。约定付款方式，工程开工前支付工程款18,800元，水电改造完工验收合格支付工程款15,000元，泥工工程完工验收合格支付工程款15,000元，木工工程完工验收合格支付工程款15,000元，乳胶漆基础工程完工验收合格支付工程款3,000元，工程完工验收合格支付工程款3,000元，本合同在施工过程中安全生产责任由乙方全权承担，与甲方概无关系。被告资阳市匠品装饰工程有限公司在乙方处盖章并签字。2018年12月1日，原告刘勇军向被告支付款项18,800元，2018年12月18日，原告刘勇军向被告支付款项15,000元，2019年1月9日，原告刘勇军向被告支付款项10,000元，合计原告共向被告支付款项43,800元。 2019年8月15日，原、被告签订《装饰工程合同补充协议》，该协议约定，甲方：刘勇军，乙方：资阳市匠品装饰工程有限公司，甲乙双方于2018年11月18日签订《装饰工程合同》甲方将位于资阳市雁江区委托给乙方负责装修，约定工期为2018年11月18日至2019年2月18日，由于乙方多次无理由拖延工期，至今未能完工。经双方协商，特签订此补充协议如下，1．乙方全力安排后续施工，将甲方位于资阳市雁江区商品房于2019年9月15日按前期合同约定完成全部施工，验收合格后交房给甲方。2．如期间仍未能按期保质完工则自动解除双方于2018年11月18日签订的《装饰工程合同》，乙方退还前期甲方预付款43800（人民币大写肆万叁仟捌佰元整），并按前期合同约定支付20%违约金13760元（人民币大写壹万叁仟柒佰陆拾元整）。3．此期间甲方保留民事诉讼权利。附，此合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。原告刘勇军在该协议上签字，被告资阳市匠品装饰工程有限公司的法定代表人在该协议上签字并加盖公司公章。截止至本案审理终结，被告未提交证据证明该装饰装修工程已完工并验收合格。 以上事实有原告向本院提交的原告的身份证复印件、被告公司工商登记信息复印件、装饰工程合同复印件、装饰工程合同补充协议复印件、装修工程造价表复印件、不动产登记证复印件，经与原件核对无误，来源合法，且与本案待证事实具有关联性，本院予以采信。对于原告提交的支付宝账单复印件、中国工商银行自动柜员机转款凭证复印件，经与原件核对无误，虽无法核对交易对方，但结合庭审中认定的证据能够证明本案事实，本院予以采信。 本院认为，原、被告之间签订的《装饰工程合同》及《装饰工程合同补充协议》，系双方真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，双方当事人应严格信守，积极履行合同约定的义务。原告按照合同约定向被告支付了相应的装修工程款，被告理应按照装饰合同及补充协议的约定履行装饰装修义务。被告未按照装修合同及补充协议履行约定义务，应承担违约责任。被告的违约行为已经符合补充协议中约定的解除装饰工程合同的条件。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。……”，被告于2019年11月21日收到本院送达的起诉状副本，原告解除合同的通知视为被告收到起诉状副本时收到，故原告与被告所签订的《装饰工程合同》已于2019年11月21日解除；原告请求按照补充协议的约定要求被告退还预付款43,800元及违约金13,760元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持；原告主张被告向其书面道歉的诉讼请求，缺乏相应的法律依据，本院不予支持；原告主张被告承担其因诉讼维权发生的相关费用，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十六条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告资阳市匠品装饰工程有限公司于本判决书生效之日起十日内退还原告刘勇军预付工程款43,880元及支付违约金13,760元。 二、驳回原告刘勇军其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费621元，由被告资阳市匠品装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于资阳市中级人民法院。 审判员  王亚平 二〇一九年十二月六日 书记员  张 萍