广东省深圳市罗湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0303民初37091号原告：上海瑾洁建材有限公司，住所地：上海市奉贤区海湾镇五四公路3349号55幢F1-1606室，统一社会信用代码：91310117342295080K。法定代表人：周龙木，总经理。委托诉讼代理人：周木山，上海沪泰（南平）律师事务所律师，执业证号：13507201610346733。被告：深圳广田集团股份有限公司，住所地：深圳市罗湖区深南东路2098号，统一社会信用代码：91440300192359041F。法定代表人：范志全。委托诉讼代理人：叶丽莎，女，汉族，1992年6月4日出生，身份证住址湖南省常德市武陵区，系该公司员工。原告上海瑾洁建材有限公司与被告深圳广田集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月21日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告上海瑾洁建材有限公司的委托诉讼代理人周木山，被告深圳广田集团股份有限公司的委托诉讼代理人叶丽莎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告的诉讼请求：1.被告支付合同货款人民币1178238.5元；.被告向原告支付逾期付款违约金暂计199645元（利息损失，以469354.8元为基数，自2018年11月25日起至实际清偿之日止；以402442.5元为基数，自2018年12月25日起至实际清偿之日止；以306441.2元为基数，自2019年1月25日起至实际清偿之日止，均日万分之五的标准计算）；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年10月份，被告就大沙河中国傩城五星级酒店室内装修工程的需要向原告分批采购龙骨、石膏板、吊卡、射灯等材料。就采购事宜，双方于2018年12月份签订书面的《大沙河中国傩城五星级酒店室内整修工程其他材料2供货合同》。合同约定含税总价款暂定1021485.5元，数量及金额为暂定，根据施工现场实际需要进行调整供货数量；合同约定价款支付方式为分批供货的，经现场验收合格后次月5号结算，月结确认后20天付至结算价的0%（如与预付款、足额扣完后再付批次材料款）。同时，合同约定争议管辖为被告所在地。原告根据被告要求，自2018年10月份起至2019年1月份止，共向被告供货人民币1178238.5元，履行了供货义务。被告本应按合同约定付款，但被告拖欠合同价款人民币1178238.5元，经原告公司多次进行催要至今未予支付。被告拖欠货款的行为已严重违约，并且侵害了原告的合法权利。综上所述，原告已按双方约定履行供货义务，但被告未按约定如实履行付款的义务，已严重违约。根据双方《送货单》约定，逾期付款按总额的日千分之六计算违约金。故，为保护原告的合法权益，特依照《合同法》、《民事诉讼法》及相关司法解释规定，向贵院提起诉讼，望如判所请！被告深圳广田集团股份有限公司答辩称，1、根据双方签署的合同约定，被告认为结算款30%的付款期限未到，原告不应起诉要求被告支付30%的结算款项。2、因原告未按照合同约定的程序与被告完全对账和结算，不能确定具体应付金额，在尚未明确支付金额的情况下，不存在支付逾期罚金的问题，退一步来说截止到目前为止，原告仅在2019年1月18日一次性提供发票金额715039.85元。若要计算逾期利息应以发票提交之日起为起点，按照全国银行同业拆解中心公布的贷款市场报价利率为标准，且原告要求被告付款前要补足剩余未支付的发票金额。3、关于诉讼费请求法院依法判决。经审理查明，原告（作为乙方）与被告（作为甲方）签订《大沙河中国傩城五星级酒店室内装修工程其他材料2供货合同》。合同约定：价款支付方式为：全部货物按期送到甲方指定现场，经甲方验收后次月5号结算，结算确认后20天付至结算价的70%，剩余货款待项目竣工验收合格后90天付至结算价的100%。支付方式为甲方采用支票或转账或汇票或保理等方式支付。合同还约定，在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具合法有效的等额增值税专用发票（在甲方支付结算款前，乙方须提供全部货款的发票），并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪。合同约定的交货方式为：乙方送货至施工现场或甲方指定的地点，卸货由甲方负责。交货地点为项目现场项目施工现场或甲方指定的地点。甲方指派收货人为陆建华。2018年10月至2019年1月期间，原告陆续向被告送货，原告主张其向被告送货的货款总金额为1178238.5元，并提交了《送货单》及《对账单》予以证明。被告在庭审时确认其已收到上述款项所对应的货物。原告提交了三份《对账单》，对账时间为2018年11月5日的《对账单》显示双方结算的货款金额为469354.80元；对账时间为2018年12月5日的《对账单》显示双方结算的货款金额为402442.50元；对账时间为2019年1月5日的《对账单》显示双方结算的货款金额为306441.20元。三份《结算单》总货款金额为1178238.5元。三份结算单的甲方均由陆建华签名。被告在庭审时确认陆建华为其公司项目采购员，负责本案涉案合同的采购与对接，但被告主张其无权对账和确认结算，故被告对该三份《结算单》不予确认。原告提交的每份《送货单（兼合同）》中均注明：按本合同约定自发货日算起购方逾期未付款，按总额的日千分之六违约赔偿供方。2019年3月5日，被告项目采购员陆建华出具一份《项目停工状态说明》，载明：深圳广田集团股份有限公司承建的贵州省道真县大磏镇文家坝村大沙河中国傩城五星级酒店室内装修工程项目，因发包单位贵州大沙河旅游置业股份有限公司未及时支付我方相应款项，我方于2019年1月28日对承建的装修工程项目已全面停工，因此上海瑾洁建材有限公司供应的装修材料款可予以结算。被告在庭审时陈述，涉案工程并未全面停工，仍有小范围施工，现处于与甲方商量复工的状态，但并未提交证据予以证明。原告于2019年1月18日向被告开具7张发票，总金额为715039.85元，但被告并未向原告付款。本院认为，本案为买卖合同纠纷，原告按合同约定依照被告需求向被告供应了相应的装修材料，被告确认收到原告所送的货物，故被告应依照合同约定向原告支付货款。关于应支付的货款金额。原告主张为1178238.5元，并提交了《供货单》及《对账单》予以证明，该《对账单》有被告公司负责该项工程的收货人员签字确认，本院对该《对账单》的金额予以确认。故被告尚欠原告的货款金额为1178238.5元。虽然合同约定货款的30%在项目竣工验收合格后90天内支付，但是根据原告提交的《项目停工状态说明》，涉案项目已经全面停工，原告装修款可予进行结算。被告虽否认项目停工的事实，但并未在法庭指定的期限内提交反证予以证明，故本院采信《项目停工状态说明》中陈述的案涉项目已经全面停工的事实，被告应向原告结算全部货款1178238.5元。关于违约金。合同约定，在被告向原告支付合同价款前，原告应向被告开具合法有效的等额增值税专用发票。根据已查明的事实，原告于2019年1月18日向被告开具了总金额为715039.85元的发票，故对该金额的货款，应从2019年1月19日开始计算违约金。剩余463198.65元货款因原告尚未向被告开具发票，原告主张被告对该部分货款向其支付违约金的请求，没有事实和法律的依据，本院不予支持。关于违约金的计算标准，双方在《送货单（兼合同）》中约定的标准为日千分之六，现原告自愿调整为按照日万分之五的标准，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十七条之规定，判决如下：一、被告深圳广田集团股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海瑾洁建材有限公司支付货款人民币1178238.5元及逾期付款违约金（违约金以715039.85元为基数，从2019年1月19日开始起按照日万分之五的标准计算至款项清偿之日止）；二、驳回原告上海瑾洁建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8600元，保全费5000元，均由被告负担，原告已预交的13600元，由本院予以退回。被告应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费13600元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  朱丽娜二〇一九年十二月三十日书记员  赵清娜