广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2018）粤2071民初11027号原告：中山市生力机电安装工程有限公司，住所地广东省中山市南区悦来花园六幢二楼，统一社会信用代码91442000617978113G。主要负责人：阮志平，总经理。委托诉讼代理人：张峰，广东铭致律师事务所律师。委托诉讼代理人：马璐，广东铭致律师事务所律师。被告：中山市昌粤建设有限公司，住所地广东省中山市东区中山四路63号华凯商务大厦506卡之一，统一社会信用代码91442000304261373Y。法定代表人：赖军。原告中山市生力机电安装工程有限公司（以下简称生力公司）诉被告中山市昌粤建设有限公司（以下简称昌粤公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年6月1日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭对本案进行了审理，原告生力公司委托诉讼代理人张峰、马璐到庭参加诉讼。被告昌粤公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告生力公司诉称，原告于2016年3月23日与电子科技大学中山学院签订《广东省建设工程标准施工合同-电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程》，约定由原告承接电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程进行施工。随后，原告将工程分包给被告，双方签订《分包工程合同》，约定由被告作为实际施工人对上述工程进行施工。该工程已于2016年7月23日由被告施工完毕、办理竣工验收并交付使用。2017年9月27日，双方办理工程结算手续，确认工程造价（实收工程款）为240954元。截止至2018年5月17日，原告共向被告支付工程款321122.75元，即原告向被告多付工程款80168.75元。原告多次要求被告返还多付工程款均无果。为维护自身合法权益，原告特诉至法院，请求判令：被告立即向原告返还代工程款80168.75元并支付逾期返还期间利息（自起诉之日起至全部返还之日止，按每月2%计付）。原告生力公司对其陈述在举证期限内提交以下主要证据予以证实：1.广东省建设工程标准施工合同（电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程）；2.分包工程合同；3.单位工程竣工验收证明书；4.建设工程结算审核报告书；5.收据、支票存根、发票；6.财务说明；7.律师函；8.产品购销合同；9.银行收款凭证；10.客户电器工程接入电网查验意见书。被告昌粤公司在法定期限内未提交书面答辩状，未提供任何证据，亦未到庭应诉、答辩。经审理查明，生力公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1996年12月12日，法定代表人为阮志平。昌粤公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2014年8月4日，法定代表人为赖军。2016年3月23日，电子科技大学中山学院（发包人）与生力公司（承包人）签订一份广东省建设工程标准施工合同，约定由生力公司对电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程进行施工；工程合同工期总日历天数为25天，拟从2016年3月11日开始施工，至2016年4月5日竣工完成；合同总价款为267726.66元;承包人采购的材料和工程设备为干式变压器1台（型号为SCB13-RL-500KVA，生产厂家为海鸿电气），高压开关柜2台（型号为XGN15-，生产厂家为明阳电气），低压出线柜2台（型号为GGD2-P01、P02，生产厂家为明阳电气），低压电容柜1台（型号为GGD2-P03，生产厂家为明阳电气），低压进线柜1台（型号为GGD2-P04，生产厂家为明阳电气），高压电缆线7米（型号为YJV22-8.7/15KV-3*70，生产厂家为南洋电缆），电力电缆72米（型号为VV-300，生产厂家为南洋电缆），照明生产厂家为三雄，插座生产厂家为朗能电气；付款方式为签订合同十天内支付预付款，为合同价的30%，主要材料经检验符合要求的，支付至合同价的40%，施工结束通电后，并经项目管理部门分项验收合格的，支付至合同价的70%，竣工资料按要求整理并移交后，经学校验收小组验收合格的，支付至结算价的95%，结算价的5%作为工程保修金，保修期满后十个工作日内一次性无息支付。该合同还约定了其他权利义务事项。2016年3月22日，生力公司（甲方、发包方）与昌粤公司（乙方、分包方）签订分包工程合同，约定由分包方承包由生力公司承包的电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程施工，合同工程价款为262372.13元，所有税费及本程有关的所有费用由乙方自行负责，各项奖、罚按甲方与建设方所签承包合同相应条款执行；工程价款按甲方承包合同付款方式执行，由建设单位汇入甲方账户后，扣除总包费后，再支付给乙方；乙方的责任及义务包括按总承包合同相应条款中承包方的一切责任和义务。该合同还约定了其他事项。上述合同签订后，昌粤公司依约对案涉工程进行施工，并于2016年7月23日竣工。生力公司提交的单位工程竣工验收证明书载明，案涉工程已按照施工图纸施工，施工过程严格按照设计及国家有关规范要求，已完成全部施工，承建单位生力公司、设计单位广东龙腾机电股份有限公司、建设单位电子科技大学中山学院共同确定工程质量等级鉴定结果为合格，并加盖公章确认。2016年8月11日，广东电网有限责任公司中山石岐供电分局出具客户电气工程接入电网查验意见书，查验意见为“已对该项目10KV受电装置进行检查，具备通电接入条件，同意接入电网”。2017年7月26日，中山市城乡建设工程造价事务所有限公司出具档案号为城乡[造]20170137的建设工程结算审核报告书，载明案涉工程的送审造价为267726.66元，因工期延误扣罚工期违约金26772.66元，审定造价为240954元。报告书载明工程建设情况为：本工程合同工期为25个日历天。实际施工第一次开工、竣工日期定为2016年2月25日至2016年3月10日（是根据2016年1月20日提供变压器书面确认品牌、型号和考虑春节放假原因来确定的工期）；第二次开工、竣工日期变更为2016年3月11日至2016年4月5日（原因是迟迟未确定设备型号，经多次协商而定的工期），是经甲方电子科技大学中山学院确认同意的；但单位工程开工申请报告的开工竣工日期为2016年6月29日至2016年7月23日，工程竣工验收证明书也是2016年6月29日至2016年7月23日，这个变更工期是没有甲方确认的，要按合同要求执行工期违约金，最后工程验收合格。生力公司、电子科技大学中山学院均在项目结算定案书上加盖公章并注明“同意”。电子科技大学中山学院分别于2016年4月12日、2016年11月22日、2017年3月3日、2018年4月13日向生力公司支付工程款53545.99元、24094.8元、107090.66元、41497.64元，合共226229.09元，尚有质保金14724.9元待质保期期满后退回。2016年2月2日，昌粤公司为生力公司代开金额为77908.45元的发票。2016年4月18日，生力公司以支票付款的方式向昌粤公司支付50188.99元。2017年1月24日，昌粤公司的法定代表人赖军为生力公司代开金额为73214.3元的发票。2017年3月7日，生力公司以支票付款的方式向赖军支付65831.13元。同日，赖军向生力公司出具一份收据，载明：“今收到中山市生力机电安装工程有限公司‘电子科技大学中山学院育才阁专用配电站设备更换工程款’金额（大写）柒万叁仟贰佰壹拾肆元叁角零分￥73214.30。”2018年2月1日，中山市明阳电器有限公司向生力公司开具金额为170000元的发票。2018年4月23日，生力公司以支票付款的方式向中山市明阳电器有限公司支付货款170000元。2018年4月26日，中山市明阳电器有限公司出具一份收据，载明：“今收到中山市生力机电安装工程有限公司代中山市昌粤建设有限公司交来货款人民币170000元（工程名称：电子科大育才阁电房改造工程）。”2018年6月1日，生力公司以其向昌粤公司支付的工程款321122.75元（77908.45元+73214.3元+170000元）已超过案涉工程审定造价240954元为由，具状诉至本院，主张前述实体权利。另查，2015年12月14日，生力公司（甲方）与中山市明阳电器有限公司（乙方）签订一份产品购销合同，约定甲方向乙方购买2台高压环网柜、4台低压开关柜、1台干式变压器，合共170000元，用于中山电子科技大学育才阁改造工程。该产品购销合同还约定了其他事项。2017年12月14日，中山市明阳电器有限公司委托广东翔宇律师事务所向生力公司发出律师函，称前述产品购销合同签订后，中山市明阳电器有限公司已按约在2016年3月发货到项目现场并验收投运，生力公司至今尚欠货款170000元，生力公司应尽快付款。庭审中，生力公司称，昌粤公司以其方名义与中山市明阳电器有限公司签订产品购销合同，购买案涉工程所需主材，由于昌粤公司一直不配合，所以一直拖至2018年才支付货款；其方与昌粤公司之间的案涉工程结算方式为，先由昌粤公司开具发票用以办理请款手续，其方扣除总包费（按照10%的标准）以及代付的材料费、人工费、税金后，再向昌粤公司支付工程款。本院认为，本案系承揽合同纠纷。生力公司与昌粤公司签订的分包工程合同是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行义务。案涉工程已由昌粤公司完成施工且工程造价为240954元的事实，有生力公司的陈述以及单位工程竣工验收证明书、建设工程结算审核报告书、客户电器工程接入电网查验意见书等证据予以证明，本院对此予以确认。关于生力公司已向昌粤公司支付的工程款金额认定问题。生力公司主张其方已向昌粤公司支付工程款321122.75元，包括其方向昌粤公司支付的77908.45元、73214.3元以及代昌粤公司向中山市明阳电器有限公司支付的货款170000元。对于生力公司主张的77908.45元、73214.3元，生力公司提交的支票存根显示，其方实际向昌粤公司支付工程款为50188.99元、65831.13元。生力公司对此解释，昌粤公司开具相应金额的发票用以办理请款手续后，其方扣除总承包费以及其他代付款项后再向昌粤公司支付剩余款项。生力公司为此提交了昌粤公司、赖军代开的发票以及赖军开具的收款收据予以佐证，昌粤公司未提交相反证据加以反驳，本院对此予以采信。对于生力公司主张的代昌粤公司向中山市明阳电器有限公司支付的货款170000元。根据标准施工合同“承包方采购材料和工程设备”以及分包工程合同“昌粤公司的责任及义务包括按总承包合同相应条款中承包方的一切责任和义务”的约定，案涉工程的材料和工程设备应由昌粤公司负责购买，且中山市明阳电器有限公司出具的收款收据中亦载明生力公司所支付的货款170000元系代昌粤公司支付。对生力公司认为其向中山市明阳电器有限公司支付的货款170000元应包含在分包工程合同所涉工程总价款中，应视为其方已向昌粤公司支付170000元工程款的主张，本院予以采信。根据上述认定，生力公司已向昌粤公司支付工程款321122.75元（77908.45元+73214.3元+170000元），该工程款金额超出案涉工程的审定造价240954元。对于多收取的工程款80168.75元（321122.75元-240954元），昌粤公司应予以返还。昌粤公司未返还多收取工程款的行为，已构成违约，应承担相应的民事责任。现生力公司诉请昌粤公司返还工程款80168.75元并自起诉之日起计收逾期付款利息，理据充足，本院对此予以支持，但利息应按照中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自2019年8月20日起，利息按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。昌粤公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼,亦未说明正当理由,视为放弃质证和抗辩的权利，由此产生的诉讼风险将由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、被告中山市昌粤建设有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告中山市生力机电安装工程有限公司返还工程款80168.75元，并支付逾期利息（利息计算方法：以80168.75元为基数，自2018年6月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告中山市生力机电安装工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1804元（原告中山市生力机电安装工程有限公司已预交），由被告中山市昌粤建设有限公司负担（被告应在本判决生效之日起七日内迳付给原告，本院不另收退）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  丁向娜人民陪审员  冯艳玲人民陪审员  林 祺二〇一九年十二月四日书 记 员  梁心然许晓丹