新疆维吾尔自治区石河子市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）兵9001民初5309号 原告：新疆西部合盛硅业有限公司，住所地石河子开发区北四东路37号1号。 法定代表人：罗立国，董事长。 委托诉讼代理人：翟淑婉，女，新疆西部合盛硅业有限公司员工。 委托诉讼代理人：康建长，浙江康联律师事务所律师。 被告：新疆晶威电极有限公司，住所地昌吉州玛纳斯县旱卡子滩工业园。 法定代表人：李春华，总经理。 委托诉讼代理人：李军连，男，新疆晶威电极有限公司员工。 委托诉讼代理人：丁辞，新疆渭疆律师事务所律师。 原告新疆西部合盛硅业有限公司（以下简称合盛公司）与被告新疆晶威电极有限公司（以下简称晶威公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月11日作出(2018)兵9001民初2241号民事判决。被告晶威公司不服该判决，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起上诉。该院于2019年4月15日作出（2019）兵08民终37号民事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告合盛硅业公司的委托诉讼代理人翟淑婉、康建长、被告晶威公司的委托诉讼代理人李军连、丁辞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合盛公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于2016年4月11日签订的煅后焦购销合同（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-02）；2.判令被告返还原告剩余货款1176450元（未供货物470.58吨×2500元／吨），并支付占用资金利息91973.88元；3.由被告承担本案诉讼费。在审理过程中，合盛公司变更第一项诉讼请求为：判令解除原、被告于2016年4月11日签订的煅后焦购销合同（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-02）和原、被告于2016年4月19日签订的煅后焦购销合同（合同编号JWDJ-XBHS-2016-03）。事实和理由：2016年4月11日，原、被告签订一份煅后焦购销合同，约定由被告为原告提供低硫煅后焦，数量1500吨，单价2500元／吨，总金额3750000元。合同第四条第一款约定：“需方先支付3750000元，供方安排生产，需方可在到货后3天内派车装货”。合同签订后，原告于2016年4月13日按约向被告支付了全部货款3750000元，但被告却迟迟未交货。在原告不断催促下，被告才于2016年4月30日向原告交货355.18吨，2016年5月31日交货674.24吨，至今仍有470.58吨未交货。被告逾期交货的行为是违约在先，已严重影响到原告的正常生产，造成原告损失，致使合同目的无法实现。双方签订的2016-03号补充合同未履行。原告为了维护自身合法权益，故诉至法院。 晶威公司辩称，原告只提交双方于2016年4月11日签订的合同，即02号合同，拒不向法庭提交双方于2016年4月19日签订的合同补充合同，即03号合同，属于恶意诉讼。2016年4月19日签订的03号合同，03号合同第四条第一款明确约定:本合同是02号合同的补充。该条约定:02号合同履行到1000吨时，三日内支付03号合同价款一半3750000元。2016年5月7日，被告累计供给02号合同1029.42吨，按03号合同约定，原告应当于2016年5月10日前支付03号合同价款一半3750000元，但原告违约，没有及时支付。03号合同第四条第三款约定:需方假如未按上述约定及时支付货款的，供方将停止发货;剩余货款将作为需方对供方有关损失的补偿，需方不再提出其他权利主张。原告的行为严重违背03号合同约定，只向法庭提交02号合同，明显是恶意诉讼，原告对放弃的剩余货款主张权利，违背诚实信用原则，应当驳回原告的诉讼请求。原告窃取被告商业秘密，恶意不履行03号合同。2016年4月，原告与被告协商煅后焦买卖事宜，原告明知被告一号生产线月生产能力约1800吨，经协商于2016年4月11日签订了02号合同。2016年4月19日，原告与被告签订03号合同，是为其窃取被告商业秘密奠定基础。被告一号生产线月产量只有1800吨，原告要求月供3000吨，被告只能起动二号线生产，从检修到生产需要20多天，被告自己生产还需使用一部分煅后焦。被告在4月份生产的全部煅后焦都供给了原告，自己使用的只能外调。在被告外调过程中，原告窃取被告外调的商业秘密。原告放弃的剩余货款1176450元，还不足以弥补原告合同履行给被告造成的可期待纯收益2271496.61元，扣除剩余货款后还有1095046.61元合同可期待纯收益未补偿。被告于2016年5月初对2号生产线检修完毕生产，原告通过窃取被告外调的商业秘密，与第三方签订煅后焦的买卖协议。原告在2016年5月10日不履行与被告签订的03号合同，造成被告直接损失867万余元(检修、招工、辞退损失约400000元，外购损失467000元)。被告对原告合同履行可期待纯收益损失1095046.61元的赔偿权另案起诉。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，本院经审查予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年4月11日，原、被告签订了一份煅后焦购销合同，合同编号JWDJ-XBHS-2016-02，该合同约定由被告供给原告低硫煅后焦，每吨2500元，数量1500吨，总金额3750000元。其中合同第四条约定：“需方先支付375万元，供方安排生产，需方可以在到款后3天内派车装货，陆续提货，煅后焦价格不随石油焦市场价格的变化而调整。”2016年4月13日原告向被告支付3750000元货款。2016年4月17日，被告供货33.80吨，18日供货38.22吨，19日供货41.24吨，20日供货45.88吨，21日供货49.84吨，22日供货48.58吨，24日供货49.20吨，25日供货48.42吨，27日供货49.70吨、43.40吨，28日供货51吨，30日供货46.28吨，5月2日供货49.94吨，3日供货49.26吨，4日供货47.30吨、49.36吨，5日供货47.54吨、48.42吨，6日供货48.02吨、48.88吨，7日供货46.40吨、48.74吨。被告共计供货1029.42吨。2016年4月19日，原、被告又签订了一份煅后焦购销合同，合同编号JWDJ-XBHS-2016-03，该合同约定由被告供给原告低硫煅后焦，每吨2500元，数量3000吨，总金额7500000元。其中合同第四条约定：“结算方式及期限：1、本合同是（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-02）的补充合同（两个合同的总数量为4500吨），在（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-02）提货量达到1000吨时，需方在叁天内支付本合同的一半货款375万元，以便供方合理安排生产，以利发货，尽量多发，每天发货量按≥40吨；2、本合同提货量达到1000吨时，需方在叁天内再支付余下货款375万元；3、需方假如未按上述约定及时支付货款的，供货将停止发货；剩余货款将作为需方对供方有关损失的补偿，需方不再提出其他权利主张。”2016年6月21日，被告发出关于新疆西部合盛硅业有限公司解除合同的回函，提出原告拉货已达到1000吨，应支付一半货款375万元。原告无权要求返还剩余的货款。2017年10月19日，原告向被告发出一份告知函，提出2016年6月13日，原告发函解除合同，被告于2016年6月21日回函，不同意解除合同，原告要求被告尽快履行供货义务。庭审时，原、被告除认可上述事实外，还均认可在扣减应付款之外，还剩预付款数额为1176450元。 诉讼中，经调解，原告表示其愿意给被告补偿有关损失，补偿未还货款的20%即235290元，只要求被告返还预付货款941160元，被告则表示只愿意给原告返还预付款200000元，双方各执己见未能达成一致意见，致使调解未成。 本院认为，本案中，原、被告于2016年4月11日、2016年4月19日先后签订了两份《煅后焦购销合同》，2016年4月19日的合同明确此合同是2016年4月11日合同的补充合同，“两个合同的总数量为4500吨”，故该两份《煅后焦购销合同》作为一个整体，系属于一个购销合同。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”原告现主张要求解除上述两份购销合同，对此被告明确表示同意解除，这是双方当事人对自己民事权利的处分，于法不悖，本院无异议并予以确认。对于原、被告双方争议的被告是否应将剩余部分的预付款1176450元全额返还给原告的问题。根据查明的事实可知，本案原告不按照合同约定履行自己的合同义务，导致案涉合同无法继续进行，以致被告不能实现合同目的，最终造成合同解除的后果，对此原告负有全责，应承担违约责任。原、被告双方虽在补充合同中约定“剩余货款将作为需方对供方有关损失的补偿”，但究其立约本意以及遵循公平原则而言，显然并非不考虑被告损失多少问题。本案被告辩称造成其可得利益损失2271496.61元，未能举证证明，原告也不认可，故本院难以采信。依合同法公平原则和诚实信用原则，结合本案的具体情况，本院酌情确定可从案涉剩余部分预付款中扣减400000元作为对被告“有关损失的补偿”，余款776450元被告应返还给原告。故本院对原告要求被告返还预付款诉讼请求的合理部分予以支持。至于原告要求被告支付占用资金利息，因案涉合同在本案庭审时双方才达成一致得以解除，不存在被告非法占用资金，且原告的违约行为对合同解除负有完全过错，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告新疆西部合盛硅业有限公司与被告新疆晶威电极有限公司于2016年4月11日签订的煅后焦购销合同（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-02）、2016年4月19日签订的煅后焦购销合同（合同编号：JWDJ-XBHS-2016-03）； 二、被告新疆晶威电极有限公司于本判决生效后五日内返还原告新疆西部合盛硅业有限公司剩余部分预付款776450元（1176450元-400000元）； 三、驳回原告新疆西部合盛硅业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费16216元（原告已预交），由原告新疆西部合盛硅业有限公司负担4651元，被告新疆晶威电极有限公司负担11565元，被告新疆晶威电极有限公司负担与前款同期给付原告新疆西部合盛硅业有限公司。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第八师中级人民法院。 审 判 长  严 军 人民陪审员  宫卫东 人民陪审员  常红梅 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  李 雅