新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院民事判决书（2019）新4223民初2159号原告：石河子天龙建设工程有限责任公司。住所地：新疆石河子。统一社会信用代码：916590017422010126。法定代表人：吴岩，男，1968年1月1日出生，汉族，系该公司董事长，现住新疆石河子市。委托诉讼代理人：高长江（特别授权），系该公司总经理，身份证号：×××。委托诉讼代理人：刘金，新疆七合律师事务所律师。被告：新疆一方天房地产开发有限公司。住所地：新疆乌鲁木齐市。统一社会信用代码：91650100722362054U。法定代表人：王建江，男，1977年9月20日出生，汉族，系该公司总经理，现住新疆五家渠市。委托诉讼代理人：宗林，系该公司副总经理，身份证号：×××。委托诉讼代理人：陈华，系该公司房产总经理，身份证号：×××。原告石河子天龙建设工程有限责任公司（以下简称天龙公司）与被告新疆一方天房地产开发有限公司（以下简称一方天公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月2日受理，依法适用简易程序于2019年11月26日公开开庭进行了审理。原告天龙公司的委托诉讼代理人高长江、刘金到庭参加诉讼，被告一方天公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天龙公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即给付工程款5039488.54元。2、判令被告给付利息618387.20元（自2017年1月3日至2019年7月3日止，共计31个月，按同期银行贷款利率4.75%计算，5039488.65元×4.75%÷12×31个月）。3、判令被告承担违约金473712元（自2017年1月3日至2019年7月3日，共计940天，按拖欠工程款每日万分之一计算，5039488.65元×0.0001×940），以上合计6131587.74元。4、判令被告给付利息及违约金（自2019年7月3日至判决生效期间内，按同期银行贷款利率给付的利息及按合同约定支付的违约金）。5、判令被告承担本案的诉讼费和送达费。事实与理由：原告天龙公司与被告一方天公司于2010年12月25日分别签订沙湾县锦绣沙湾二期集资建房项目4标段工程（16#、17#、18#、19#、22#、23#、24#）住宅楼工程及沙湾县锦绣沙湾二期集资建房5标段工程（20#、21#、25#、26#、27#、28#）两份建设施工合同。两份合同总价款为4064万元。2011年4月21日双方又分别签订补充协议，补充协议约定“竣工验收合格后付至合同总价款的90%，竣工后15日内，由乙方报给甲方完整的结算资料，甲方在收到资料后30日内双方共同审定完毕，除留5%的保修金外，剩余工程款在45日内支付乙方财务部，保修金在分部工程保修期届满时没有质量问题30内付清”。2013年8月原告已履行完约定的全部义务并将结算资料交给被告，被告未按约定30日内审定结算资料。在2018年1月3日双方确认认可工程结算明细表，总造价为44829772.50元，被告已支付39790283.96元，余5039488.54元至今未付。原告多次索要，被告都以种种理由拖延。被告一方天公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩意见及证据。本院经审理认定事实如下，2010年12月25日被告一方天公司（发包人，甲方）与原告天龙公司（承包人，乙方）签订了建设工程施工合同。建设工程施工合同约定：一、工程名称沙湾县锦绣沙湾二期集资建房项目4标段工程（16#、17#、18#、19#、22#、23#、24#）住宅楼工程及其工程内容；二、承包范围。三、开工日期2010年12月25日，竣工日期2011年8月31日，合同工期249天。五、合同价款2212万元。同一天被告一方天公司（发包人，甲方）与原告天龙公司（承包人，乙方）签订了沙湾县锦绣沙湾二期集资建房5标段工程（20#、21#、25#、26#、27#、28#）的建设工程施工合同，合同内容与沙湾县锦绣沙湾二期集资建房4标段工程合同内容基本相同，合同价款为1582万元。两份建设工程施工合同的专用条款部分均约定了发包人违约应承担的违约责任：发包人应从约定之日起向承包人支付应付款的银行贷款利息，并顺延承包人工期，并支付应付款的每日万分之一的违约金，承担承包人的窝工损失。两份建设工程施工合同的附件部分均约定了质量保修期，土建工程为设计使用年限，屋面防水5年，管线为2年，室外上下水及小区道路为1年，供热为2个采暖期。上述两份建设工程施工合同均在沙湾县城乡建设管理局备案登记。2011年4月21日，被告一方天公司（甲方）与原告天龙公司（乙方）签订了锦绣沙湾住宅小区施工补充协议两份，分别针对的是沙湾县锦绣沙湾二期集资建房项目4标段工程（16#、17#、18#、19#、22#、23#、24#）住宅楼和沙湾县锦绣沙湾二期集资建房5标段工程（20#、21#、25#、26#、27#、28#）住宅楼。补充协议约定4标段工程建筑面积为22736.15平方米，5标段工程建筑面积为19876.73平方米。两份补充协议均约定工程款支付办法如下：…工程竣工验收合格后付至合同总价款的90%。竣工后15日内，由乙方报给甲方完整的结算资料，甲方在收到资料后30日内双方共同审定完毕，除留5%的保修金外，剩余工程款项在45日内支付乙方财务部，保修金在分部工程保修期届满时没有质量问题30内付清。双方当事人在补充协议上盖章。原告天龙公司对工程进行了施工。2013年6月21日原告天龙公司施工的工程进行了竣工验收，工程质量验收合格。2018年1月3日双方当事人盖章确认了工程结算明细表，双方确认工程结算价为44829772.50元。原告提供付款明细表自认起诉前被告已支付39790283.96元，余5039488.54元未付。经本院组织双方调解，被告一方天公司以房屋顶账形式支付了原告天龙公司工程款2340590元。原告认可至今被告支付工程款42130873.96元，尚欠工程款2698898.54元。以上查明的事实，有原告天龙公司的举证及其当庭陈述在案佐证。本院认为，被告一方天公司与原告天龙公司签订的建设工程施工合同以及双方签订的锦绣沙湾住宅小区施工补充协议均系双方当事人真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方的合同合法有效，本院予以确认。双方当事人应当按照建设工程施工合同及其补充协议的约定全面履行各自的合同义务。原告举证了双方当事人盖章认可的工程结算表，双方当事人确认工程结算价为44829772.50元，该工程结算表形式合法，内容与本案有关联性，被告一方天公司未到庭对结算表提供证据加以反驳，本院对工程结算表予以确认，认定原告施工的上述工程结算价为44829772.50元。原告天龙公司自认被告一方天公司至今支付工程款42130873.96元，属于原告自行处分其权利，本院予以确认，则被告一方天公司尚欠工程款2698898.54元，现工程的保修期已经届满，原告天龙公司要求被告一方天公司支付拖欠的工程款，本院予以支持。原告施工的工程早已经竣工验收，被告迟延支付工程款是违约行为，给原告造成了利息损失，应当承担违约责任。原告又主张了违约金。本院认为利息主张与违约金均是对违约损失的主张，属于重复主张，根据利息的计算方式和违约金的计算方式相比较，违约金的数额低于利息，故本院支持利息，不支持违约金的主张，因此也不支持原告主张违约金计算至工程款付清之日。原告天龙公司要求被告支付利息618387.20元（自2017年1月3日至2019年7月3日止，共计31个月，按同期银行贷款利率4.75%计算，5039488.65元×4.75%÷12×31个月）。由于保修金的支付期限与其他工程款的支付期限不同，本院认为工程款利息的支付应当区分保修金性质的工程款和保修金以外的部分分别计算。根据双方签订的合同，原告施工的工程保修金为2241488.63元（44829772.50元×5%），应按合同约定“在分部工程保修期届满时没有质量问题30内付清”，由于合同没有约定在哪一个保修期届满时付清，其中的土建工程保修期最长（设计使用年限），如果按这一保修期结算，施工方的合同目的不能实现，双方的意思也显然不是在土建工程的使用期届满后再支付保修金，结合工程建设的市场行情，本院认定在屋面防水保修期届满后支付保修金，即在2018年6月21日（2013年6月21日向后推五年）之后30日内付清，因此这一部分工程款本院支持从2018年8月3日起计算利息，则本院对保修金性质的工程款支持利息如下:97598.15元(2241488.63元×4.75%÷12×11月,2018年8月3日至2019年7月3日)。至原告起诉时，被告尚欠原告工程款5039488.54元，扣除保修金部分还欠其他工程款2797999.91元（5039488.54元-2241488.63元），按合同约定应当在竣工后45日内支付，原告主张从2017年1月3日计算利息，符合合同约定，不违反法律规定，本院予以支持，则本院支持利息如下：332262.49元（2797999.91元×4.75%÷12×30个月，2017年1月3日至2019年7月3日）。上述两部分利息合计429860.64元，本院予以支持。原告天龙公司要求被告一方天公司按同期银行贷款利率给付自2019年7月3日至判决生效期间内的利息，本院已支持的利息计算至2019年7月3日，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，本院支持被告按年息4.75%自2019年7月4日起继续支付欠付工程款2698898.54元的利息至本判决确定的履行期届满之日。原告天龙公司起诉后被告一方天公司支付了部分工程款，由于被告是在原告诉讼后支付工程款，这部分工程款产生的诉讼费仍然应当由被告负担。被告一方天公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席判决。依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第一百零七条、第一百一十四条；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条；《中华人民共和国民事诉讼法》、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告新疆一方天房地产开发有限公司于本判决生效后二十日内支付原告石河子天龙建设工程有限责任公司工程款2698898.54元。二、被告新疆一方天房地产开发有限公司于本判决生效后二十日内支付原告石河子天龙建设工程有限责任公司逾期付款利息损失429860.64元。三、被告新疆一方天房地产开发有限公司从2019年7月4日起按年息4.75%继续承担未付款部分利息至本判决确定的履行期限届满之日。四、驳回原告石河子天龙建设工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的6131587.74元，案件受理费54721元，因适用简易程序减半收取27361元，由原告石河子天龙建设工程有限责任公司负担多诉部分3009.71元，由被告新疆一方天房地产开发有限公司负担24351.29元(本案受理费已由原告预交，所预交的费用在本案执行时，按判决书确定的数额由被告一并支付给原告)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并预交上诉费，上诉于新疆塔城地区中级人民法院。审判员 潘吉萍二〇一九年十二月三十日书记员 马雪红