江苏省徐州市云龙区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0303民初5939号 原告：王勇，男，1978年1月11日生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。 委托诉讼代理人：张磊，江苏苏旭律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许晓翩，江苏苏旭律师事务所律师。 被告：济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司，住所地江苏省徐州市云龙区尚仕名邸（D地块）D2、D3、D5、商业裙房号楼5-101。 负责人：倪高峰，该分公司经理。 被告：济南金尚装饰工程有限公司，住所地山东省济南市历城区华龙路1825号202室。 法定代表人：张智涛，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：胡春雨，山东鹊华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：范月东，山东鹊华律师事务所律师。 原告王勇与被告济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司（以下简称济南金尚徐州分公司）、济南金尚装饰工程有限公司（以下简称济南金尚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年10月16日立案后，依法适用普通程序，于2019年4月3日公开开庭进行了审理。原告王勇及其委托诉讼代理人许晓翩、济南金尚公司的委托诉讼代理人范月东到庭参加诉讼，被告济南金尚徐州分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王勇向本院提出诉讼请求：1、判令被告济南金尚徐州分公司继续履行《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、判令济南金尚徐州分公司、济南金尚公司支付违约金87293元（以114859元为基数自2016年8月29日起按照日千分之一暂计至2018年9月28日）；3、诉讼费由被告承担。 事实和理由：原告与被告于2016年6月24日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，双方约定：合同总价款为114859元，被告于2016年6月28日开工，工程期限为60个工作日，原告分三期支付款项。后原告按时将每一期款项打入被告账户上，被告没有按照约定的时间进行装修，时至今日，原告的房屋仍然没有装修完工。根据双方的约定，被告的行为已经构成违约，原告有权向被告主张违约金，并要求被告继续履行《家庭居室装饰装修工程施工合同》。原告与被告未能协商一致解决纠纷,遂诉至人民法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。 被告济南金尚徐州分公司未答辩。 被告济南金尚公司辩称，金尚公司下属的徐州分公司，原系刘国栋等人挂靠我公司名义独立经营的企业，现在我公司已经收回了管理权限，全力履行与徐州消费者之间的合同，从根本上维护企业与消费者的共同利益。由于原分公司实际股东刘国栋等人管理不善，侵占、挪用了消费者交付的款项跑路，导致本案纠纷的形成，我公司亦深受其害，对此向原告深表歉意！面对突然形成的艰难局面，我公司采取了各种应对措施，尽最大努力向徐州注资，从而保障与徐州方面的合同履行。被告将继续注资，继续履行原告完成装修合同。 本院经审理认定事实如下：被告济南金尚徐州分公司系被告济南金尚公司于2016年3月设立的分公司。2016年6月24日，原告王勇作为发包方（甲方）与被告济南金尚徐州分公司作为承包方（乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议，约定济南金尚徐州分公司为原告王勇提供房屋装修。工程地点为高铁东城；工程建筑面积131平方米；户型三室两厅一厨两卫；采取乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以金尚装饰装修预算书为准）的承包方式；工程期限60个工作日，开工日期为甲方首期款到乙方账户后第四日即2016年6月28日，如有其他原因耽误，则以《现场交底单》时间为开工日期；合同总价款114859元，包括水电预收款6000元，设计费5502元等；双方约定因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延，且每延误一日应向甲方支付工程款千分之一的违约金，因甲方原因造成工期延误的由甲方承担相应费用，且每延误一日应向乙方支付工程款千分之一的违约金；判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。关于工程验收与结算，合同约定：主要施工材料在开工三日内验收；中期进行综合验收并进行中期款结算，甲方应在接到乙方中期款结算单两日内到乙方财务部交付中期款；全部工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核，在验收后2日内支付尾款，付清尾款后，乙方签署保修单，办理工程移交手续。首期款付款时间载明“30%+40%¥：80401.3”，中期款付款时间载明“25%¥：28714.75”，尾款付款时间载明“5%¥：5742.95”。关于材料供应，合同约定由乙方提供的基础装修材料须严格按照乙方当期《基础装修材料名录》执行。合同还对其他相关事项进行了约定。补充协议约定：尾期款为工程款的5%，于工程验收合格后两日内，交至公司财务部，并为办理保修手续。原告王勇与被告济南金尚徐州分公司签订主材选购单，明确了踢脚线在内的装修材料品牌、样式型号、规格尺寸等事项，按照与选定地板（大自然品牌）配套之踢脚线，规格为标配。 合同签订后，原告王勇于2016年6月24日支付35457元（首期款30%）、2016年9月23日支付45000元（补齐70%）、2018年3月18日支付29914元（中期款+增项1200元），被告济南金尚徐州分公司开具收款收据并加盖财务专用章。经原告王勇与被告济南金尚公司双方确认装修工程款尚有5742.95元未支付。 原告提交约定的踢脚线样品和实际装修的踢脚线样品照片，拟证明济南金尚徐州分公司未按约定装修踢脚线，被告济南金尚公司称样品无法判别。 原告提交的照片显示尚有部分装修未完成施工。原告称现在卫生间的卫浴未安装、两个卫生间墙面瓷砖脱落没有修补、客厅电视背景墙及吊顶出现开裂未修、客厅踢脚线出现脱落未修补、客厅墙面乳胶漆没喷及三个卧室的乳胶漆没喷和三个卧室的地面复合木地板没铺、阳台主门套和客卫门套坏了没修补、卫生间的吊顶未修补。 原告称房屋装修工程于2018年3月停止施工，原告王勇主动联系济南金尚公司，被告知须先对交过钱的消费者恢复施工，后于2018年6月对原告卫生间脱落瓷砖进行了清理、墙面进行了刷胶处理，后再未施工。 本院认为，原告王勇与被告济南金尚徐州分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方出于真实意思表示，依法成立且合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。原告按照合同约定履行了义务，被告济南金尚徐州分公司未能如期完工且未全面履行合同义务，已构成违约，根据合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告王勇主张被告济南金尚徐州分公司继续履行《家庭居室装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。同时，被告济南金尚徐州分公司作为违约方，对因其违约行为而造成的损失，还应向原告承担赔偿责任。关于违约金，依照法律规定，本院支持违约金以114859元为基数按照中国人民银行同期同档次人民币贷款利率为基础，参照逾期罚息利率标准自2016年11月24日起计算至2018年9月28日止为15298.98元。根据公司法规定，公司可以设立分公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案中被告济南金尚徐州分公司与被告济南金尚公司徐州分公司是总公司与分公司的关系。因此，被告济南金尚公司应当承担济南金尚徐州分公司相应的民事责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司继续履行与原告王勇签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司于本判决生效之日起十日内，向原告王勇支付违约金15298.98元； 三、被告济南金尚装饰工程有限公司对被告济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司的上述债务承担补充清偿责任； 四、驳回原告王勇的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4332元，由被告济南金尚装饰工程有限公司徐州分公司、济南金尚装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审 判 长  李守忠 人民陪审员  魏荣香 人民陪审员  雷丽芬 二〇一九年十二月十一日 书 记 员  胡 玥