新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县人民法院民事判决书（2019）新2328民初900号原告：郑文兵，男，1963年6月2日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。被告：新疆伟泽综合能源开发有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县胡兰哈牧干。法定代表人：吴伟泽，公司董事长。委托诉讼代理人：吴成华，该公司员工。被告：徐威，男，1971年10月23日出生，汉族，新疆伟泽综合能源开发有限公司股东及监事，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县。被告共同委托诉讼代理人：陈德忠，木垒县司法局法律服务所法律工作者。原告郑文兵诉被告新疆伟泽综合能源开发有限公司（以下简称新疆伟泽公司）、徐威承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月19日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年10月10日公开开庭进行了审理。原告郑文兵、被告新疆伟泽公司委托诉讼代理人吴成华及两被告共同委托诉讼代理人陈德忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郑文兵向本院提出诉讼请求：被告支付劳务费481112元；2.被告支付利息1876元（2018年10月26日起至2019年6月26日，利率4.875﹪）；3.被告承担诉讼费用。事实和理由:2018年8月，被告新疆伟泽公司将其单位在奇台老君庙工业区的煤气管道及支架制作、安装、防腐工程劳务部分发包给原告，经结算，被告应支付劳务费781112元，被告支付部分劳务费，现尚欠481112元。后经原告多次催要，被告未支付，现提起诉讼。被告新疆伟泽公司代理人吴成华称：当时原告是以新疆华汇锅炉设备安装有限公司的名义承揽我公司煤气管道支架安装及防腐工程，具体由原告施工，2018年10月初步完工，由于我公司资金紧张，2019年3月经准东劳动局协调，给付原告工人工资300000元。两被告共同委托诉讼代理人陈德忠称：原告主张的481112元欠款数额是对的，但此款属工程款，劳务费300000元我公司已支付；对原告主张的利息请求不认可，双方并未约定承担利息。另外，工程未完工，未交付，待工程交付后再支付工程款481112元，且工程款应给付施工单位新疆华汇锅炉设备安装有限公司。原告针对自己的主张提供下列证据：1.煤气管道及支架制作、安装、防腐工程量清单1份，证明原告承包被告新疆伟泽公司煤气管道及支架制作、安装、防腐工程施工劳务，由被告公司员工刘兵对完工工程量进行审核，安装煤气管道847米，支架和托架93.57吨，人工除锈4591.89㎡。2.煤气管道及支架制作、安装、防腐工程结算清单1份，证明原告完成工程量劳务费及价款经被告公司负责人徐威签名确认：除锈工程完成4592平方米，每平方米10元，刷漆工程完成4592平方米，每平方米6元；煤气管道完成工程量847米，煤气管道支架安装、弯头等价款总计781112元，已付300000元劳务费，尚欠481112元未付。3.支付工人工资承诺决议1份、2019年2月15日新疆华汇锅炉设备安装有限公司证明1份，证明原告个人承包被告新疆伟泽公司煤气管道制作、安装防腐工程劳务，被告新疆伟泽公司给付原告及工人300000元劳务费，涉案工程与新疆华汇锅炉设备安装有限公司无关的事实。经质证，被告对原告提供上述证据的真实性认可，对总价款781112元及尚欠481112元工程款的事实认可，并称，结算单落款处施工单位是新疆华汇锅炉设备安装有限公司，而非原告个人；上述证据证明本案欠款属工程款，而非劳务费；结算单上注明煤气管道需要打压验收。本院认证意见：上述证据来源合法，且与本案具有关联性，能够作为认定案件事实的证据使用，予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月，被告新疆伟泽公司将煤尾气发电厂的煤气管道及支架制作、安装、防腐工程发包于原告施工，完工后，2018年10月25日被告公司负责人刘兵对原告完成的工程量进行审核，并签名。2018年10月26日原告向被告公司提供工程结算清单，工程结算价款合计为854584元，被告公司负责人徐威审核后将原告提供的工程结算清单上除锈工程单价由每平方米20元调整为每平米10元，将刷漆工程单价由每平方米12元调整为每平米6元，并注明煤气管道需要打压实验合格验收，其余按清单结算，徐威在审核人处签名。经被告公司负责人徐威调整除锈、刷漆单价后，被告应支付原告工程款781112元，被告已支付原告工人工资300000元，尚欠481112元未付。另查，2019年2月15日新疆华汇锅炉设备安装有限公司出具证明证实，原告不属其公司工作人员，其公司未向原告授权与被告公司签订涉案工程施工合同。被告徐威系被告新疆伟泽公司工程负责人，被告新疆伟泽公司认可徐威的行为代表公司，属职务行为。本案争议焦点：原告的主体是否适格；煤气管道打压实验能否作为被告付款的前提条件。本院认为，关于原告的主体是否适格的问题。被告认为原告主体不当，本案原告应为新疆华汇锅炉设备安装有限公司，对此，本院认为，新疆华汇锅炉设备安装有限公司已出具证明，明确表示原告并非其公司工作人员，其公司亦未授权原告与被告公司签订涉案工程施工合同，说明涉案工程的施工与新疆华汇锅炉设备安装有限公司无关，涉案工程属原告个人承包，并组织工人施工，完工后将工作成果交付于被告，被告公司负责人对原告完成的工程量及工程价款进行签名确认，双方虽未签订书面合同，但根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定，原告提供技术和劳务，为被告新疆伟泽公司进行煤气管道及支架制作、安装、防腐等工程，双方当事人之间实际形成事实上的承揽合同关系，被告作为工程发包方，应当向原告支付工程款，原告主体适格，本院予以确认。故原告要求被告支付剩余欠款的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。关于煤气管道打压实验能否作为被告付款前提条件的问题。本院认为，虽然，被告在工程款结算清单上写明“煤气管道需要打压实验合格验收”内容，但根据庭审调查，煤气管道打压实验需要新疆伟泽公司主导，由原告配合完成，但煤气管道打压实验需要与焦化场其他配套工程及电力设备联动完成，而被告新疆伟泽公司的其他设备设施有的尚未建设，有的尚在施工建设当中，原告完工后事隔一年多的时间，被告配套工程尚未建设完成，导致煤气管道打压实验不能进行，其责任在于被告新疆伟泽公司。故被告新疆伟泽公司以煤气管道需要打压实验为由，抗辩不予付款的理由不能成立，本院不予采纳。被告徐威系被告新疆伟泽公司工程负责人，被告徐威在原告完成工程结算清单审核人处签名，其行为代表被告新疆伟泽公司，且被告新疆伟泽公司认可徐威代表公司签名的行为，故被告徐威属职务行为，由此产生的法律后果由被告新疆伟泽公司承担，被告徐威个人不承担责任。原告要求被告徐威也承担付款责任的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。被告未按照约定支付原告工程款的行为已构成违约，原告主张利息损失，因双方在结算时未对付款时间、逾期付款违约金或者违约金的计算方法进行约定，按照同时履行原则，被告应在结算单审核签名当日，即2018年10月26日向原告付款，逾期支付，参照2019年8月20日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价1年期利率（4.25﹪）规定计付利息损失，鉴于原告主张被告承担1876元利息损失不超过上述利息计算规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告新疆伟泽综合能源开发有限公司于本判决生效后十日内向原告郑文兵给付工程欠款481112元。二、被告新疆伟泽综合能源开发有限公司于本判决生效后十日内向原告郑文兵给付所欠工程款利息损失1876元。三、驳回原告郑文兵其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8546元，减半收取计4273元，由被告新疆伟泽综合能源开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。审判员 张素霞二〇一九年十二月十日书记员 李 苗附：本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。