安徽省枞阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)皖0722民初1814号原告（反诉被告）：枞阳县项铺镇金叁角商务大酒店。统一社会信用代码92340762MA2N96A94T。经营者：疏仁建，男，住安徽省枞阳县。委托诉讼代理人：吴成龙，安徽枞川律师事务所律师。被告（反诉原告）：安庆市悦安居装饰有限公司，住所地安徽省安庆市迎江区华中西路北四巷28号1室。统一社会信用代码913408003368321429。法定代表人：江伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：汪光发，安徽振风律师事务所律师。被告：吴彭阳，男，汉族，居民，住安徽省枞阳县。被告：慈龙生，男，汉族，居民，住安徽省安庆市。原告（反诉被告）枞阳县项铺镇金叁角商务大酒店（以下简称金叁角大酒店）与被告（反诉原告）安庆市悦安居装饰有限公司（以下简称悦安居装饰公司）、被告吴彭阳、慈龙生装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月8日立案后，依法适用简易程序进行审理，后经审查发现有不宜适用简易程序审理的情形，裁定转为普通程序，并于2019年9月5日和2019年11月21日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金叁角大酒店的委托诉讼代理人吴成龙、被告（反诉原告）悦安居装饰公司的委托诉讼代理人汪光发到庭参加了诉讼，被告慈龙生到庭参加了第二次庭审，被告吴彭阳经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金叁角大酒店向本院提出诉讼请求：1.解除金叁角大酒店与吴彭阳、慈龙生于2018年11月25日签订的《室内装饰工程施工合同》；2.判令悦安居公司、吴彭阳、慈龙生共同返还村料款10.47万元、给付违约损失10万元；3.悦安居公司、吴彭阳、慈龙生负担本案诉讼费用。事实和理由：2018年11月25日，吴彭阳、慈龙生以悦安居装饰公司名义与金叁角大酒店签订《室内装饰工程施工合同》，承建金叁叁角大酒店室内装饰工程。合同约定了工程开、竣工时间、工程款给付及违约金等条款。金叁角大酒店后预付材料款26.47万元，但悦安居装饰公司仅完成部分工程便离开现场，用去相应材料折款及人工工资16万元，工程未能在规定时间竣工。综上，安居装饰公司及吴彭阳、慈龙生应返还多取得的材料款10.47万元，并给付违约损失10万元。悦安居装饰公司辩称，悦安居装饰公司承建金叁角大酒店室内装饰工程属实，但金叁角大酒店未能按约定给付材料款，也未提提供满足施工场所，致工程未能按时竣工，悦安居装饰公司未多领取材料款，亦未有违约行为，应驳回金叁角大酒店全部诉讼请求。慈龙生辩称，悦安居装饰公司辩称事实属实，应驳回金叁角大酒店的诉讼请求。吴彭阳未作答辩。悦安居装饰公司向本院提出反诉请求：1.判令金叁角大酒店给付拖欠的工程款（材料款及人工工资）45721元、自2018年11月25日起至实际付清之日止逾期付款违约金，每日按1%计算；2.金叁角大酒店赔偿违约损失10万元；3.金叁角大酒店负担反诉费。事实和理由：2018年11月25日，悦安居装饰公司与金叁角大酒店签订《室内装饰工程施工合同》，约定了工程款给付等条款，但金叁角大酒店未能按约定提供施工条件、场所和给付工程款。悦安居装饰公司提供用去材料款及人工工资共308421元，金叁角大酒店实际给付26.27万元，尚欠45721元未付，导致工程施工停工至今。金叁角大酒店辩称，悦安居装饰公司承接金叁角大酒店装饰工程，并未按约定施工，仅提供了材料及人工工资折款16万元，金叁角大酒店没有任何违约行为。综上，请求驳回悦安居装饰公司的反诉请求。金叁角大酒店为证明其主张，向本院提交以下证据：一、金叁角大酒店营业执照复印件及其经营者公民身份证复印件各1份，证明金叁角大酒店主体身份情况；二、《室内装饰工程施工合同》1份、供货单1份，证明悦安居装饰公司对合同内容的认可。合同内容明确约定工程期限为2018年12月1日至2019年1月30日，迟延一日，应支付总工程量5%的违约金，装饰材料由承包人购买，发货时应由发包人签字确认并支付材料款等。三、收条复印件4份，证明金叁角大酒店已支付材料及工人工资款共26.47万元的事实。悦安居装饰公司为证明其辩称及反诉主张，向本院提交以下证据：证人张某、徐某、李某的证词1份，证明1.金叁角大酒店未能按约定提供施工条件，且其经营者疏仁建未能到现场核实材料并及时给付材料款等违约行为，致工程未能按期完工的事实；2.悦安居装饰公司为案涉工程用去人工315.5个、管理人员37个以及纤维集成板、线条、脚线等材料数量。上述材料及人工工资折款共308421元，扣除已收取26.27万元，金叁角大酒店仍有45721元未给付。吴彭阳、慈龙生未提交证据。经庭审举证，金叁角大酒店认为悦安居装饰公司提交的证人证词，无证人身份信息，未出庭接受质询，多名证人在同一份证词中签名，不具有合法性；张某等三证人系悦安居装饰公司工作人员，与案件具有利害关系，不具有客观性，该证据未表明其价值，不具有关联性。悦安居装饰公司对金叁角大酒店提交的证据发表质证意见如下：证据一无异议；证据二无异议，但其提交附件不完整，不能达到其证明目的；证据三，落款日期为2019年1月28日的收条，款额应为97700元，总收款应为26.27万元，该证据也能证明金叁角大酒店未能按约定付款，存在违约行为的事实。经庭审举证、质证，结合当事人陈述，本院对双方提交的证据认证如下：金叁角大酒店提交的证据一、二，对方无异议，予以认定。证据二的证明目的，需结合全案材料及当事人陈述进行分析；证据三，2019年1月28日的收条，载明的款额大小写数字不一，根据日常生活经验、书写习惯等逻辑推理，应以大写金额予以认定为妥。悦安居装饰公司提交的证词，证人张某等均未到庭接受质询，且代表悦安居装饰公司进行工作，与其有利害关系，也未能举证金叁角大酒店具体违约行为，以及其工作成果具体价值额，本院对该证据不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月25日，吴彭阳、慈龙生以悦安居装饰公司（乙方）代表身份，与金叁角大酒店（甲方）签订《室内装饰工程施工合同》。约定：悦安居装饰公司承建金叁角酒店一楼宴会大厅、二和三楼宾馆室内装饰工程；承包人包工包料，（材料）提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认；开工日期2018年12月1日，竣工日期2019年1月30日，开工前7天，甲方应全部腾空或部分腾空房屋，请除障碍物等；工程造价单价以清单报价为准，总价款按实际数量结算；合同签订后三天内付工程材料款订金50%，材料定制完工，发货时付工程材料款100%，开工当日付工程生活费2万元，工程施工过程中，工人如需工资补贴家用，甲方无条件及时支付；甲方不能按约定付款，每日应当按照未付工程款的1%支付罚金和违约金，乙方原因造成工期延误的，每拖延一天，应支付工程总工程量5%成违约金及罚金。合同后附工程报价表及供货单，均约定了工程分项名称、综合单价以及合价等。2018年12月1日，案涉工程开工，2019年3月21日悦安居装饰公司未能完工即离开现场，双方未核查已完成工程量，金叁角大酒店即另让其他人完成相应装饰工程。施工过程中，双方即产生争议，悦安居装饰公司未能提供经金叁角大酒店确认的材料清单。合同签订当日，金叁角大酒店支付工程款5万元，同年12月30日支付工程款（建材款）10万元，2019年1月28日，各支付1.5万元和9.97万元，合计26.47万元。金叁角大酒店自认悦安居装饰公司就案涉工程已用去材料款10万元以及人工工资6万元。审理过程中，本院于2019年10月23日通知双方共同勘查现场，查明悦安居装饰公司实际工程量，但双方未能形成统一意见，无法通过司法评估确定案涉工程款。本院认为，悦安居装饰公司、慈龙生和金叁角大酒店均认可2018年11月25日吴彭阳、慈龙生代表悦安居装饰公司与金叁角大酒店签订《室内装饰工程施工合同》，悦安居装饰公司以及金叁角大酒店应为合同当事人，依法享有权利承担义务。该合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。悦安居装饰公司未能完成全部工作离开现场，未能提供金叁角大酒店确认的已使用材料清单，本案亦无通过司法评估程序确定其实际完成工程量与工程价款的可能，金叁角大酒店对工程价款的自认应予确认。二比，悦安居装饰公司多领取的部分10.47万元应予退还。金叁角大酒店未能提供因悦安居装饰公司违约造成损失的相应证据，以及悦安居装饰公司的反诉请求，亦未能提供相应证据，对此，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）安庆市悦安居装饰有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）枞阳县项铺镇金叁角商务大酒店10.47万元；二、驳回原告（反诉被告）枞阳县项铺镇金叁角商务大酒店其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）安庆市悦安居装饰有限公司反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4371元，枞阳县项铺镇金叁角商务大酒店负担2000元，安庆市悦安居装饰有限公司负担2371元；反诉费1607元，由安庆市悦安居装饰有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。审 判 长  陈中先人民陪审员  何慕春人民陪审员  翟枞霞二〇一九年十二月十八日书 记 员  鲍忠佳附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。