浙江省余姚市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0281民初9621号 原告：汪玉娣，女，1981年10月27日出生，汉族，住余姚市。 委托诉讼代理人：陈军华，余姚市阳光法律服务所法律工作者。 被告：宁波鑫杉装潢设计有限公司，住所地：余姚市四明广场3幢201。统一社会信用代码：91330281MA2AJTFQ07。 法定代表人：吴鑫杰，该公司执行董事。 被告：吴鑫杰，男，1988年11月6日出生，汉族，住慈溪市。 被告：邵杉杉，女，1990年11月4日出生，汉族，住余姚市。 委托诉讼代理人：郑建荣，浙江民邦律师事务所律师。 原告汪玉娣与被告宁波鑫杉装潢设计有限公司（以下简称鑫杉公司）、吴鑫杰、邵杉杉装饰装修合同纠纷一案，于2019年9月12日向本院提起诉讼，本院根据相关规定先行调解，后调解不成，本院于同年10月11日立案受理，并依法适用简单程序，于同年11月21日、12月10日两次公开开庭进行了审理。原告汪玉娣及其委托诉讼代理人陈军华，被告邵杉杉的委托诉讼代理人郑建荣到庭参加诉讼，被告邵杉杉到庭参加第一次庭审。被告鑫杉公司、吴鑫杰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告汪玉娣向本院提出诉讼请求：1.解除与被告鑫杉公司签订的装修装饰施工合同，返还原告工程款66413.6元，并赔偿原告从2009年8月1日至判决实际履行之日按每天500元计算的违约金；2.被告吴鑫杰、邵杉杉对上述债务承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：被告吴鑫杰、邵杉杉系夫妻关系。2018年5月18日，被告吴鑫杰成立被告鑫杉公司，性质为自然人独资的有限责任公司，由被告吴鑫杰担任法定代表人、被告邵杉杉担任公司监事。2018年5月29日，原告与被告鑫杉公司签订家庭居室装饰装修工程施工合同，双方约定采用包工包料的方式，工期从2018年6月4日至2018年12月31日，工程价款为19万元。目前，原告已支付166800元的工程款。因被告鑫杉公司无故拖延工期，在原告再三要求下，被告鑫杉公司于2019年7月5日承诺在7月31日，如不能完工，超出时间按每天500元计算违约金。2019年9月5日，经被告鑫杉公司确认尚有89613.6元工程尚未完工。至原告起诉时，本工程已停工多日并未完工。因被告鑫杉公司中途无故停工导致工期多次被拖延，同时被告多次违背承诺导致原告至今无法入住。被告吴鑫杰、邵杉杉不仅是夫妻关系，同时还分别担任自然人独资有限责任公司即被告鑫杉公司的法定代表人和监事，根据有关法律之规定，被告吴鑫杰、邵杉杉需对被告鑫杉公司的债务承担连带清偿责任。 被告鑫杉公司、吴鑫杰未作答辩，亦未提交证据。 被告邵杉杉辩称，原告诉其为本案被告没有事实根据，也没有法律规定。被告邵杉杉与吴鑫杰结婚1年多，因婚前缺乏了解，不知道被告吴鑫杰的实际人品，婚后发现其有很多婚前债务，又不能说明债务原因，为此双方夫妻感情严重破裂，于2019年8月5日办理离婚登记。原告与被告鑫杉公司有合同关系及约定装修的事情，本被告并不知情。款项往来根本没有用于家庭生活，相应债务属于公司债务，与本被告无关。被告鑫杉公司系被告吴鑫杰一人公司，其开设和经营本被告从不参与，故经营债务与本被告没有责任关系。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，原告与被告吴鑫杰开设的被告鑫杉公司的合同债务，原告没有证据证明本被告是股东或公司债务用于家庭生活，故要求驳回原告对本被告的诉讼请求。 原告汪玉娣为证明自己主张，向本院提交如下证据：1.公司登记资料1组、家庭居室装饰装修工程施工合同1份、收款收据及领付款凭证5份、剩余工程量清单1份、承诺书1份、照片打印件1组、离婚登记审查处理表与离婚协议书各1份，拟证明原告和被告鑫杉签订装修装饰合同、后原告支付装修款以及被告违约行为等事实。被告邵杉杉对公司登记资料的真实性无意见，对关联性有意见，认为不能证明被告邵杉杉系被告鑫杉公司的股东，也不能证明公司经营收入用于家庭生活，尤其是公司监事的身份并没有被告邵杉杉签字确认，而在2018年5月8日股东决定中也仅仅由被告吴鑫杰签名，因此不能证明被告邵杉杉是被告鑫杉公司的股东以及应对公司债务承担责任的事实；对施工合同的真实性不知情，也不知道有装修合同的情况，但是对原告提供的原件被告吴鑫杰能够确认的话，就没有异议，然而对关联性还是有异议，该合同证明是公司行为，相应的权利义务由公司享有和承担，与被告邵杉杉无关，因此该些证据不能证明被告邵杉杉应当承担责任；至于收款收据、承诺书、剩余工程量清单的真实性无法核实，关联性方面不能证明被告邵杉杉应当承担责任；对照片的真实性无法核实，关联性有异议；离婚登记审查处理表、离婚协议的真实性无意见，从关联性来说反而证明不是夫妻共同债务。经审核，公司登记资料系被告鑫杉公司设立时向工商行政管理部门提交的材料，本院予以采信；家庭居室装饰装修工程施工合同系原告与被告鑫杉公司签订，本院亦予采信；收款收据及领（付）款凭证与施工合同内容相印证，且均加盖被告鑫杉公司的发票专用章，剩余工程量清单及承诺书均由被告吴鑫杰签名捺印，照片的内容与清单及承诺书相互印证，本院均予采信；离婚登记审查处理表及离婚协议书系被告吴鑫杰、邵杉杉协议离婚时形成，本院予以采信。 2.微信聊天记录打印件1份，拟证明原告向被告支付5000元工程款的事实。被告邵杉杉提出自己不知情，也不清楚款项的性质，是否属于装修款由法院审查核实。经审核，该记录发生于原告与被告吴鑫杰之间，本院予以采信。 被告鑫杉公司、吴鑫杰、邵杉杉未提交证据。 经审理，本院认定本案事实如下：2018年5月29日，原告汪玉娣作为发包人与被告鑫杉公司作为承包人签订家庭居室装饰装修工程施工合同一份，约定原告将余姚市泗门镇汝湖明珠小区2幢3单元606室的家庭居室装饰装修工程发包给被告鑫杉公司，并采用承包人包工、包料的承包方式，开工日期为2018年6月4日、竣工日期为2018年12月31日，工程款为19万元等。合同签订后，原告支付了工程款合计166800元。被告鑫杉公司的人员按约进场施工，完成了部分装饰工程，但其后无故停工。经原告交涉，被告吴鑫杰于2019年7月5日向原告出具承诺书，载明：由于被告鑫杉公司违约未能在规定时间内完工，现双方约定在2019年7月31日前完工，如不能完工，超出时间按每天500计算。后经原告与被告吴鑫杰确认，涉案工程中的剩余工程量计81413.60元。其后被告鑫杉公司仍未按约定履行装饰装修工程，导致原告向本院提起诉讼。 另查明，被告鑫杉公司系被告吴鑫杰于2018年5月18日设立的自然人独资有限责任公司，由被告吴鑫杰担任执行董事、被告邵杉杉担任监事，任期均为三年。被告吴鑫杰、邵杉杉于2018年1月8日登记结婚，2019年8月5日双方因夫妻感情破裂而办理离婚登记手续，离婚协议书中共同债务一栏记载了邵建明的26000元债务。 本院认为：原告与被告鑫杉签订装饰装修合同后，被告鑫杉公司在履行合同过程中履行了部分装饰工程后无故停止，又没有在承诺的2019年7月31日前完工。由于被告鑫杉公司迟延履行的违约行为致使不能实现原告的合同目的，原告要求解除与被告鑫杉公司签订的施工合同的诉请，本院予以支持。对于原告要求被告鑫杉公司返还工程款的诉请，根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人有权要求赔偿损失。本案中，被告鑫杉公司已完成部分工程量为190000-81413.6=108586.4元，故被告鑫杉公司应返还的工程款为原告已付工程款扣除已完成的工程价款，即166800-108586.4=58213.6元。同时被告吴鑫杰作为被告鑫杉公司的法定代表人承诺给付违约金，故被告鑫杉公司应当向原告支付2019年8月1日起至合同解除日即本判决发生法律效力之日止按500元/天计算的违约金。此外，被告吴鑫杰系一人有限责任公司被告鑫杉公司的股东，没有证明公司财产独立于股东自己的财产，故被告吴鑫杰应当对被告鑫杉公司的债务承担连带清偿责任。原告以被告邵杉杉系公司监事为由要求其承担连带清偿责任缺乏法律依据，且原告又没有举证证明涉案债务用于被告邵杉杉、吴鑫杰夫妻共同生活，故本院对原告要求被告邵杉杉承担连带清偿责任的请求不予支持。被告鑫杉公司、吴鑫杰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为自动放弃相关诉讼权利，不影响本院对本案事实的认定与判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告汪玉娣与被告宁波鑫杉装潢设计有限公司于2018年5月29日签订的家庭居室装饰装修工程施工合同； 二、被告宁波鑫杉装潢设计有限公司返还原告汪玉娣装饰工程款58213.6元，并支付原告汪玉娣自2019年8月1日起至本判决发生法律效力之日止按每天500元计算的违约金； 三、被告吴鑫杰对上述第二项款项承担连带清偿责任； 以上款于本判决发生法律效力后十日内付清（如银行汇款，可将履行款汇至以下账户，开户银行：中国农业银行余姚市支行，户名：余姚市人民法院执行款专户，账号：39×××42，汇款时一律注明本案案号）； 四、驳回原告汪玉娣的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七×迟延履行期间）。 本案案件受理费1460元，减半收取730元，由原告汪玉娣负担102元，被告宁波鑫杉装潢设计有限公司、吴鑫杰负担628元，款限于本判决发生法律效力后七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，开户银行为中国银行宁波市分行，账号37×××92；如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明一审案号。逾期不交，作自动撤回上诉处理。 审 判 员 严航 二〇一九年十二月十一日 代书记员 孙静