河北省邯郸市丛台区人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0403民初2338号原告：陈玉玲，女，汉族，1963年12月23日出生，住丛台区永乐里254-8-8号。原告：昝银良，男，汉族，1963年4月15日出生，住丛台区永乐里254-8-8号。被告：实创家居装饰集团邯郸有限公司（以下简称实创装饰集团邯郸公司）。统一社会信用代码证号：91130403069406586P.住所地：开发区金都大厦C座二层。法定代表人：高俊峰，该公司总经理。原告陈玉玲、昝银良诉被告实创装饰集团邯郸公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月28日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陈玉玲、昝银良到庭参加了诉讼。被告实创装饰集团邯郸公司经合法传唤无正当理由拒不到庭，本案依法缺席。现已审理终结。陈玉玲、昝银良向本院提出以下诉讼请求：1、请求判令被告支付违约金14000元；2、请求判令被告更换合格消毒柜；3、请求酌情判罚被告承担房屋装修中存在的质量问题；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：原告在本市购买了一套住房，需要装修。于2016年4月初与被告实创装饰集团邯郸公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定工程期限为60日，开工日期为2016年4月22日，竣工日期为2016年6月22日，合同款为71000元（实收8万元左右）。双方约定首期款付80%（56800元），第二次付款（中期款）12780元，第三次付款（尾款）1420元。原告均按期足额付清，合同中还明确约定由于乙方（被告方）责任延误工期的，应按合同向甲方（原告）按日支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%（14000元），对工程质量不合格的部位，乙方（被告方）应当进行彻底返工修理，因返工造成的工程延期交付，视同工程延误，按工程造价12.5%标准支付违约金。然而，被告却在合同签署前后言行不一，不讲诚信，对业主前恭后拒，装修主材随意更改，致使装饰材料出现伪劣残次品。装修中违约转包，使工程质量无法保证，出现反复拆装现象。致使工程延期五个月之久（2016年11月16日交验）。按合同要求被告方（乙方）应向甲方进行赔偿，但乙方（被告方）拒绝履行合同的赔偿责任，原告（甲方）在万般无奈的的情况下，于2016年12月6日向工商局12315进行了投诉。虽经工商局丛台分局多次协调，但被告拒不按合同履行赔偿责任，工商局井局长于2017年4月2日告知原告调解无果，建议走诉讼程序。为维护原告的合法权益不受侵害，特提起诉讼请求依法支持原告诉求。实创装饰集团邯郸公司未答辩。实创装饰集团公司未答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定事实如下：1、2016年4月18日，陈玉玲与实创装饰集团邯郸公司签订了一份家庭居室装饰装修工程施工合同。约定，由实创装饰集团邯郸公司为陈玉玲位于融富中心××区××房屋室内装修；工程造价71000元；工程期限60日，自2016年4月22日至2016年6月22日；由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。2、家庭居室装饰装修工程施工合同签订后，陈玉玲先后共支付装修款70804元。3、陈玉玲、昝银良举证出房屋室内照片12张，用以证明实创装饰集团邯郸公司在装修中使用的材料和装修中存在瑕疵。4、陈玉玲、昝银良举证出光盘2张，用以证明二原告催促实创装饰集团邯郸公司验收。本院认为，原、被告双方签订的家庭居室装饰装修工程施工合同是在合法、自愿、平等的基础上签订的，合同当事人应自觉履行合同约定的义务。我国《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”关于陈玉玲、昝银良主张的违约金问题，从陈玉玲、昝银良举证的房屋室内照片、视听光盘分析，实创装饰集团邯郸公司对房屋装饰装修过程中存在质量问题，而且没有经过双方共同验收。陈玉玲与实创装饰集团邯郸公司签订的家庭居室装饰装修工程施工合同约定，工程期限自2016年4月22日至2016年6月22日，实创装饰集团邯郸公司应当于2016年6月22日完工，并经双方共同进行验收。然而，实创装饰集团邯郸公司未按期完工，应当承担违约责任。我国《合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”依据合同约定，实创装饰集团邯郸公司应按日支付工程造价总金额2‰的违约金，累计不得超过工程造价总金额的20%。陈玉玲共支付装修款70804元，实创装饰集团邯郸公司应向陈玉玲、昝银良支付违约金为70804×20%＝14160.80元，鉴于陈玉玲、昝银良主张14000元，本院尊重其诉讼请求。关于陈玉玲、昝银良主张的更换消毒柜问题，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定：“当事人向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。”第二条第二款规定：“没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”由于陈玉玲、昝银良未举出相关证据，应认定陈玉玲、昝银良主张的该项诉讼请求证据不足，本院予以驳回。关于陈玉玲、昝银良主张酌情判罚被告承担房屋装修中存在的质量问题，我国《民事诉讼法》第一百一十九条第（三）项规定：“起诉必须符合下列条件：（一）……；（二）……；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）……。”陈玉玲、昝银良提出的该项诉讼请求不具体，属于证据不足，本院予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、实创家居装饰集团邯郸有限公司于本判决生效之日起十日内，向陈玉玲、昝银良支付违约金14000元。二、驳回陈玉玲、昝银良其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费150元，由实创家居装饰集团邯郸有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。审 判 长  曹新军人民陪审员  王晓君人民陪审员  石少杰二〇一九年十二月二日书 记 员  连 波相关法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。2、《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定：当事人向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。4、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款规定：没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。5、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。6、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（二）项规定：起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。7、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。