宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁0104民初15569号 原告：徐红梅，女，1973年11月8日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 委托诉讼代理人：丁建华，宁夏综义律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王改改，宁夏综义律师事务所律师。 被告：何桃生，男，1980年10月13日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 原告徐红梅与被告何桃生装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月25日立案后，依法适用简易程序，于2019年10月31日公开开庭进行了审理。原告徐红梅的委托诉讼代理人王改改到庭参加诉讼。被告何桃生经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 徐红梅向本院提出诉讼请求：1.被告偿还向原告借支的装修费15542元、违约金10380元（46000元×30%－3420元）、租房款3420元，以上共计29342元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年10月30日，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定原告将银川市兴庆区某室（以下简称案涉房屋）的装饰装修工程发包给被告施工，双方对承包方式、工期、工程价款、违约责任等事项进行了约定。合同签订后，原告陆续向被告支付装修款42000元，但装修期限届满后，被告并未按约履行装修义务，被告承诺会另行找人进行装修，后从原告处借支装修款15542元，并承诺支付因其未按期完成装修造成原告在外租房的费用3420元，被告并给原告出具欠条一份。后被告未按约向原告偿还借支的装修费及租房费用，故原告诉至法院，望判如所请。 何桃生未做答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交以下证据：1.《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，证明双方对案涉房屋装修的承包方式、工程期限、违约责任等进行了约定。2.收条五份，证明原告支付被告42000元装修款的事实。3.借条十四份，证明被告未按约完成装修，另行找人进行装修，并向原告借支装修款15542元的事实。4.情况说明、欠条各一份，证明被告承诺支付原告房屋租赁费3420元，并就此出具欠条的事实。5.录音资料一份，证明被告未按约完成装修义务，应承担违约责任的事实。6.照片8份，证明被告装修质量不合格，应当重新进行装修的事实。 本院对上述证据进行审查，证据1、2可以证实原、被告签订装饰装修合同，原告支付被告装修款42000元的事实，本院予以采信。证据3、4可以证实被告向原告借支装修款，并承诺支付原告因被告违约导致的房屋租赁费3420元的事实，本院予以采信。证据5可以证实原告就装修款事宜与被告进行沟通的事实，本院予以采信。证据6与本案无关联性，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年10月30日，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定由被告对原告的案涉房屋进行装修，承包方式为包工包料；工期为60天，自2018年10月30日至2018年12月30日；工程价款为46000元；由于承包人原因导致工期延误，每延误一天向对方支付违约金5000元；上述合同还对其他事项进行了约定。2018年10月30日、11月4日、11月10日、11月18日、11月27日，原告分别向被告支付装修款10000元、12000元、10000元、5000元、5000元，共计42000元，被告向原告出具相应金额的收条。后因被告未按期完成装修，被告向原告借支装修款进行装修，于2019年3月18日、3月20日、3月24日、3月27日、3月30日、4月1日、4月2日、4月3日、4月4日分别向原告借支2780元、1030元、900元、660元、1650元、2891元、1543元、2588元、1500元，共计15542元，被告向原告出具了相应金额的借条。2019年3月31日，被告向原告出具情况说明一份，承诺因被告挪用原告装修款，导致案涉房屋未能按期交房，被告自愿支付原告2019年1月至3月期间在外租房的费用3420元。被告于当日向原告出具了3420元的欠条。后原告向被告催要借支的装修款及租赁费未果，故诉至本院。 本院认为，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告对案涉房屋进行装修，双方之间装饰装修合同关系依法成立，本院予以确认。被告将原告支付的装修款挪用，致使未能按期完工，后向原告借支装修款进行装修，并向原告出具了借条，原告有权要求被告偿还借支的装修款15542元。被告承诺支付原告因其延期交房导致原告产生的房屋租赁费3420元，并向原告出具欠条一份，故对原告要求被告支付房屋租赁费3420元的诉讼请求，本院予以支持。被告未按约定时间完成装修，且将原告支付的装修款挪用，后又向原告借支装修款进行装修，违反合同约定及诚实守信的基本原则，构成违约，应承担相应的违约责任。双方约定被告每延误工期一天，向原告支付违约金5000元，现原告按合同价款的30%主张违约金，并扣减了房屋租赁费3420元，符合法律规定，本院予以支持。被告何桃生经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃了答辩和质证的诉讼权利。 综上所述，对原告要求被告偿还借支的装修款15542元，支付违约金10380元、租赁费3420元的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条规定，判决如下： 被告何桃生于本判决生效之日起五日内偿还原告徐红梅装修款15542元，支付违约金10380元、房屋租赁费3420元，共计29342元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费534元，减半收取计267元，被告何桃生负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 员 何小军 二〇一九年十二月五日 法官助理 陆钰莹 书 记 员 张 如 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》 第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。 按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3.对被执行人限制高消费、限制出入境； 4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。