河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0184民初11831号原告：刘洋，男，汉族，1989年1月11日出生，住新郑市。被告：河南成益置业有限公司，住所地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路北心怡路东2号楼1单元23层2310号。统一社会信用代码：914101006987270595（1-1）。法定代表人：李青显，董事长。委托诉讼代理人：孙超，河南昭惠律师事务所律师。原告刘洋诉被告河南成益置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年11月12日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告刘洋，被告河南成益置业有限公司委托诉讼代理人孙超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘洋向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告向原告支付逾期办理房屋产权权属登记违约金4719.06元；2．依法判令被告在30日内向所属房地产行政管理部门通交并办理完成所有相关房屋产权首次登记手续：逾期的，按日以合同违约房屋总价款为基数，按照银行同期货款利率计算，每月支付利息至原告取得房地产权属证书止；3．依法判令被告协助原告办理商品房转移登记，将房屋产权登记至原告名下；4．判令被告提供消防验收备案意见书及新郑市质监站盖章的质量验收报告单，如不能提供则按总房款的日万分之一点五进行偿（从2016年6月30日计算至实际验收合格、检验合格时止）；5．判令被告向原告提供竣工备案表并赔偿违约金（按总房款的日万分之一点五从2016年9月30日始至实际竣工备案之日止）6．判令被告向原告出具维修基金发票、交易手续费发票、测绘费发票；7．判令被告退还原告缴纳的产权代办费70元；8．判令被告在45日内对供水供电完成整改并提供水电部门出具的验收合格证明，实现合同约定的市政直接供水、供电的方式；整改完成前，原告的水、电物业费由被告承担；9．本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年12月7日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》，约定由被告将其开发的龙湖镇龙泊南路北侧北卡?风情二期维也纳小区房产一套出售给原告，被告应于房屋交付使用后480日内持办理权属登记的资料到产权登记机关备案。如因被告的责任，原告不能在规定的时间内取得房地产权属证书的，被告按房款的1%向原告支付违约金。《商品房买卖合同》是依法成立的合同，对原、被告均具有法律约束力。合同签订后，原告依约交付了全部房款，履行了全部合同义务。被告于2016年8月实际交房，但未在约定期限内完成向房地产权属管理部门办理权属登记的全部资料，也未实现约定的市政供水供电，导致原告至今不能取得该房屋产权证书，给原告造成了巨大的经济损失。原告收房后多次和代表们以及其他业主向被告询问办理不动产证的情况及何时移交正式水电的问题，但被告态度强硬对所问问题拒绝回答，其拖延办证及拒不移交正式水电的行为严重损害了原告的权益，给原告生活带来了不便，现要求被告对水电进行整改并移交给电业部门。被告拒不向物业公司交纳水电费、物业费，还指使纵容物业停了原告家的水电，还偷取了原告家的水管，被告不遵守承诺的行为给原告的生活造成了巨大的困扰，移交给原告一个不合格的忽高忽低的电表来糊弄原告不懂水电。无奈，原告为维护其的合法权益，依法诉至法院，望判如所请。被告河南成益置业有限公司辩称，原告的诉讼请求不具备事实及法律依据，请求依法予以驳回。具体理由：1.本公司未按照合同约定提交办理产权登记所需资料系因政府部门职能调整所致。原、被告签订的《商品房买卖合同》约定“办理产权登记提交资料备案时间为商品房交付后480日内”，但合同签订时提交产权登记所需资料的行政部门是房管局。2016年8月，因国家政策的变化，提交办理产权登记所需资料的行政部门由房管局变更为不动产局，房管局不再受理“初始登记”业务，接受办理产权登记手续的机关为不动产登记中心，新成立的不动产登记中心与房管局不属于同一行政机关，其受理的房屋权属“首次登记”与“初始登记”并非同一行政行为，两者审核的资料、所需时间并不一致，提交资料所需前置流程亦有所增加。政府部门权责调整及被告提交办理产权登记所需的资料内容及程序、提交部门的变化，非被告所能预料及控制，被告不存在违约行为，不应向原告支付违约金。2.本公司无义务在30日内向所属房地产行政管理部门递交并办理完毕所有相关的房屋产权首次登记手续。在逾期情况下，本公司无义务支付违约金。办理完毕所有相关房屋产权首次登记系政府行为，非本公司所能控制。原、被告签订的《商品房买卖合同》附件四第15条约定“双方对合同第十五条关于产权登记备案约定的理解为：出卖人在商品房交付使用后480天内由出卖人将办理产权登记提供的资料递交到产权登记机关备案，并非是由出卖人为买受人取得《房屋所有权证》，最终取得《房屋所有权证》的时间以产权登记机关发证时间为准”。产权登记机关发证时间系政府行政行为，非被告所能确定。原告请求被告在逾期递交并办理完毕所有相关房屋产权首次登记手续情况下承担违约金，无合同依据及法律依据。房屋管理部门职权的变化应视为情势变更，被告不应当对政府行为负责，也不应当承担相应违约责任。3.原、被告签订的《商品房买卖合同》未约定被告需要协助原告办理商品房转移登记，原告诉称，由被告协助原告办理商品房转移登记，将房屋产权登记至原告名下无事实根据及法律依据。4.涉案的维也纳湖畔小区的水电均为市政供水、供电，不存在需要整改的情况，原告使用的水电费不应由本公司承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年12月7日，河南成益置业有限公司（出卖人）与刘洋签订《商品房买卖合同》（合同编号：140××××4543），约定，刘洋购买河南成益置业有限公司建设的位于龙湖镇××路北侧北××.风情××小区××号房××套以471906元的价格出售给原告，并对付款方式及期限、房屋交付期限进行了约定。第十四条规定：出卖人承诺于商品房正常使用直接关系的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件，1、交房时水、电达到使用条件……；如果在规定日期内未达到使用条件，出卖人同意提供替代产品或服务，但使用费用由买受人承担直至满足本合同约定的交付配套标准。第十五条规定：出卖人应当在商品房交付使用后480日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案；如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。合同附件四合同补充协议第15条约定：双方对合同第十五条关于产权登记备案约定的理解为，出卖人在商品房交付使用后480天内由出卖人将办理产权登记提供的资料递交到产权登记机关备案，并非是由出卖人为买受人取得《房屋所有权证》，最终取得《房屋所有权证》的时间以产权登记机关发证时间为准。合同履行中，刘洋向被告支付了购房款，实际交房时间为2016年8月30日。合同中约定的商品房现已建成，小区名称现为龙湖镇维也纳湖畔小区。原告提交河南成益置业有限公司针对维也纳湖畔二期交房过程中产生的问题与二期业主代表协商后于2016年6月4日达成《承诺书》一份，其中第一条约定，河南成益置业有限公司承诺赔付二期业主自2016年4月1日起至2016年6月30日期间的延期交房违约金；第四条三通问题约定目前公司供水已为市政正式供水，承诺在2016年6月30日前提供市政供电，如若达不到市政供电，在达到市政供电前，物业费、水电费由公司承担直至达到市政供电止等。河南成益置业有限公司提交该公司与国网河南新郑市供电公司签订的《高压供用电合同》、与新郑市龙湖镇水厂签订的《供水协议》，水电费的交纳票据，证明现新郑市龙湖镇维也纳湖畔小区为市政供水、供电。原告在庭审中确认所购房屋已正常供水、供电，但以其不能直接向市政供水、供电部门交纳水电费为由，认为未实现市政供水、供电。另查明，1.2012年1月1日施行的《郑州市房屋登记条例》第二十四条规定：新建商品房竣工验收合格后，房地产开发企业应当向房屋登记机构申请办理房屋所有权初始登记，申请新建商品房所有权初始登记，应当提交下列材料：（一）企业法人营业执照和资质证书；（二）国有土地使用证；（三）建设工程规划许可证及附图；（四）房屋竣工验收备案证明；（五）房屋测绘报告；（六）法律、法规、规章规定的其他材料。2.2016年8月20日起，郑州市房屋登记业务正式纳入不动产统一登记，郑州市住房和房地产管理局不再办理房屋所有权初始登记业务。3.2016年12月27日，郑州市国土资源局郑州市住房保障和房地产管理局会议纪要郑国土联会纪〔2017〕1号文件第十项关于首次登记的流程问题记载：对于办理房屋所有权首次登记（含对首次登记的变更）的，由房管部门前置办理，生成楼盘表并出具确认单后，再由房屋建设单位前往市不动产登记中心申请办理首次登记。4.郑州市不动产登记中心作出的《郑州市不动产登记业务指南》（2017修订版）第五项国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权首次登记显示，首次登记提交资料及要求为：（1）不动产登记申请审批表后附清册；（2）申请人营业执照，法定代表人身份证明及身份证号或其他有效身份证件；（3）授权委托书及受托人身份证明；不动产权属证书或者土地权属来源材料；（5）建设工程规划许可证；（6）规划核实意见书；（7）房屋竣工验收备案证书；（8）公安机关出具的项目地址及房屋地址门牌证明；（9）权籍调查表、不动产测量报告、房屋面积实测报告书；（10）国有建设用地尚未办理首次登记的，还应当提供契税等相关税费。以上事实，由当事人陈述，商品房买卖合同，购房发票，承诺书，高压供用电合同，供水协议，交纳水电费的票据等证据予以证明。本院认为，原告刘洋与被告河南成益置业有限公司签订的《商品房买卖合同》（合同编号：140××××4543）系双方真实、自愿的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，原、被告双方均应依约履行各自的义务。该合同第十五条约定，被告应在商品房交付使用后480日内，持办理权属登记需由被告提供的资料到产权登记机关备案，如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款1%向买受人支付违约金。原告购买商品房有权取得产权证书，原告至今未取得房屋权属证书，已逾期1年以上，被告亦未举证证明其已经依合同约定为原告履行了提供相关资料到产权登记机关备案的义务，属被告过错，被告应当承担相应的违约责任，向原告。郑州市不动产登记中心成立后登记备案的机构发生了变更，被告需要提交办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案也发生了变化，客观上增加了办证的难度，但被告作为专业的房地产开发、销售企业，在新政策实施后，应积极为涉案房屋权属登记材料的报送工作做充分准备，完成报送义务，配合业主办理产权登记，以实现合同目的，不能因为登记备案机构及内容发生变化就产生合同约定登记备案条件不存在的情形，现距离郑州市不动产登记政策实施已近3年，据合同约定的提交办证备案材料时间已逾期1年以上，被告未有任何证据证明其已履行了相关权属登记资料备案的报送义务，其仅以受理机构发生变化，新政策实施给其报送工作带来迟延抗辩不应支付违约金不应成立。被告应按照合同约定按已付房价款1%向原告支付违约金。原告请求被告在30日内向住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心递交并办理完毕首次登记，所有手续具体有哪些，应由住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心来确定。该项诉讼请求并不明确，且原告要求被告办理完毕首次登记，但被告仅能报送相关资料向不动产中心申请办理首次登记，首次登记能否被受理及能否办理完毕属不动产登记机关的行政事务。原、被告签订的《商品房买卖合同》及补充协议中对房屋的首次登记（原为初始登记）未有约定，但房屋的首次登记有关房屋产权登记的办理，被告有义务为原告购买的房屋向不动产登记机构办理不动产首次登记。在不动产首次登记办理条件已经成就的情形下开发商拒不办理的,法院应判令其在期限内及时办理。原告要求被告自30日之内未完成首次登记之日起，按照银行同期贷款利率标准，按日计算违约金，至原告取得不动产权属登记证书为止，且应按月支付。但双方对逾期办理首次登记未有违约金的约定。原告请求被告协助原告办理商品房转移登记，将房屋产权登记至原告名下，但在无证据证明案涉房屋已符合办理产权登记的情形下，原告请求协助办理转移登记的条件尚未成就,客观上不具备履行条件,应不予支持。待具备办证条件后，被告应履行协助义务，原告可另行主张。原告请求被告在45日内对供水供电方式完成整改，实现合同约定的市政直接供水、供电的方式；整改完成前，原告的水电费由被告承担，直至达到市政供水、供电止。但原告未提交证据证明案涉房屋的供水、供电并非市政供水、供电，而被告提交的证据证明龙湖镇维也纳湖畔小区现使用的生活用电系国网新郑公司所供，水系龙湖镇水厂所供；原告不能直接向市政供水、供电部门交纳水电费是水电费结算方式的问题，原告不能以此证明非市政供水、供电；且《商品房买卖合同》和承诺书中对市政供水、供电的方式并没有约定，故原告的该项诉讼请求，证据不力，应不予支持。原告其他诉讼请求证据不力，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百六十二条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条规定，判决如下：一、被告河南成益置业有限公司应当向原告刘洋支付违约金4719.06元，于本判决生效之日起30日内付清；二、驳回原告刘洋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取计25元，由被告河南成益置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  岳宏欣二〇一九年十二月二十七日书记员  马 爽