江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0582民初7147号原告：江苏沙钢集团有限公司，住所地江苏省张家港市锦丰镇。法定代表人：沈彬，该公司董事长。委托诉讼代理人：王德众，江苏剑桥颐华律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄超，江苏剑桥颐华律师事务所律师。被告：上海硕力机械有限公司，住所地上海市青浦区朱家角镇周家港村123号6幢101。法定代表人：段俊峰，该公司执行董事。委托诉讼代理人：宋伟伟，江苏至誉律师事务所律师。原告江苏沙钢集团有限公司（以下简沙钢公司）诉被告上海硕力机械有限公司（以下简称硕力公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月3日立案后，依法适用简易程序，于2019年7月24日公开开庭进行了审理，后又转为普通程序，于2019年10月24日公开开庭进行了审理。沙钢公司委托诉讼代理人黄超、硕力公司委托诉讼代理人宋伟伟两次均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沙钢公司向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2017年10月6日签订的《工业定型产品买卖合同》；2、被告承担违约责任，向原告支付违约金62000元，加价购买损失金额260000元，两项合计322000元；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年10月6日原、被告签订合同编号为《工业定型产品买卖合同》，原告向被告购买2只液压抓斗，合同约定签订后60天内到货，延期交货每日承担合同总金额3‰的违约金(累计不超过5%)，并承担造成的其他损失，在合同履行期内买方增加的采购数量仍按照该合同价格及条款执行。2018年3月3日，原告向被告又采购了同样2只液压抓斗。合同签订后，第一批2只液压抓斗被告应于2017年12月6日交货，在原告多次催促下被告迟迟不履行交货义务，直至2018年2月6日才交货，至2018年3月5日才交付技术协议的相关资料，且该2只液压抓斗存在严重质量问题原告根本无法使用，故被告2018年4月9日将该两只液压抓斗拉走。第二批2只液压抓斗至今被告仍为交货。因被告一直拒绝交货，原告被迫向第三方采购4只液压抓斗，加价损失金额为260000元，被告的严重违约行为，给原告生产造成巨大影响和损失。被告硕力公司辩称：1、被告方不存在违约行为，不同意解除合同。在双方就涉案合同履行过程中，被告已经多次告知原告要求原告先行支付欠付的货款，并且之前货款的支付期限均已届满，被告所发的通知中也告知原告在之前货款未结算之前暂停交付货物，因此被告方认为合同迟延履行的责任在原告方；2、合同中约定了如果被告逾期交货超过30日，原告有权解除合同，但是原告在起诉前未行使解除合同权，即在本案起诉前，双方之间的买卖合同仍处于有效状态，在此情况下，原告擅自向第三方采购设备产生的差价损失应由原告自行承担。3、根据合同法第一百一十三条规定，即使认定被告存在违约，因违约给原告造成的直接损失和履行合同后可以获得的利益才属于违约责任的范围，原告自行采购产生的差价损失不能作为因违约产生的直接损失。本院对双方没有争议的事实认定如下：2019年10月，沙钢公司（买方）与硕力公司（卖方）签订编号为JXCG172304《工业定型产品买卖合同》一份，约定沙钢公司向硕力公司购买液压液压抓斗两只，单价为310000元；合同约定了质量与技术要求、产品验收、产品运输、产品包装、交货地点、结算方式、违约责任、履行期限等，其中关于部分违约责任约定：因卖方原因交货每延期1天，卖方承担合同总金额3‰的违约金；若延期交货超过30天，买方有权解除本合同，同时卖方仍需承担违约责任(如合同履约保证金不予退还，因迟交货造成损失等)，延期扣款最高累计不超过相应延期部分总金额的5%。卖方开票时根据合同单价开票，延期扣款在入账货款中扣除，同时买方开具扣款收据给卖方。履行期限约定：自2017年10月6日至2018年3月31日。合同履行期内，双方不得随意变更或者解除合同。合同履行期内，买方增加的采购数戴仍桉本合同价格及条款执行，卖方严格按照合同交货期限60天内到货。若买方新增采购计划时间在合问履行期末期，交货截止日期则相应顺延。2017年12月27日，沙钢公司向硕力公司发出《告知函》，“我公司与贵公司于2017年10月06日签订工业产品买卖合同(合同编号：JXCG172304)。根据该合同第土条规定卖方严格按照合同交货期限60天内到货。截至2017年12月27日，贵公司并未按照该合同条款及时提供以下货物：F060500177液压抓斗2只因此，特发函告知：1、贵公司的行为已经严重违反了双方签订的合同条款的约定内容，我公司有权采取法律措施追求贵公司的违约责任，也可能导致贵公司时间、精力和经济损失进一步扩大。2、请贵公司在收到本函告之日起7日内将上述合同条款涉及的货物发送至我公司指定地点江苏沙钢集团有限公司物资总库……”。2018年2月6日，硕力公司向沙钢公司交付了上述《工业定型产品买卖合同》项下液压抓斗两只。2018年3月3日，沙钢公司通过电子邮件方式，向硕力公司又订购液压抓斗两只。2018年3月19日，沙钢公司向硕力公司发出《质量异议催告函》，“贵公司2018年2月6日给我公司供货了2只液压抓斗(物代码为F060500177，合同号为JXCG172304)。我公司在仓库验收过程中发现贵公司未按照技术协议交付该液压抓斗的相关资料，前期多次催促后，贵公司最终于2018年3月5日交至我公司提交验收。该抓斗我公司电炉一车间于2018年3月5日安装上线，当天即发现压力不稳、噪音大、漏油等问题。我公司通知贵公司后，贵公司委派了相关人员前往我公司现场进行了核实，并确认存在质量问题，但是至今贵公司一直未给予明确书面回复如何处理该起质量异议，已影响我公司电炉车间的正常生产。请贵公司收悉函件后，务必于三个工作日内给出明确的处理方案，逾期造成的损失均由贵公司承担。随后，硕力公司委托江苏至誉律师事务所向沙钢公司发出《律师函》，“据查，2015年至2016年期间，贵司与硕力机械公司先后签订了多份《工业定型产品买卖合同》，约定贵司向硕力机械公司购买多种规格的抓斗。硕力机械公司已交付给贵司的货物总价值为994523.4元，但贵司仅支付90万元，剩余94523.4元迟迟未付。对此，硕力机械公司曾多次向贵司催要，并于2018年3月19日委托本所律师向贵司发函催要，但贵司至今未给予任何答复。为此，硕力机械公司特委托本所律师致函贵司并声明如下：一、请贵司在收到本函后10日按照合同约定将到期货款支付给硕力机械公司。若贵司仍不履行付款义务的，硕力机械公司将考虑通过诉讼途径解决。二由于贵司未按约付款，硕力机械公司只得暂缓向贵司供应后续货物。待贵司支付拖欠的货款后，双方再行商定继续合作事宜。”2018年3月27日，沙钢公司向硕力公司邮寄《告知函》，“我公司与贵公司于2017年10月06日签订工业产品买卖合同(合同编号：JXCG172304)。根据该合同第十条规定‘履行期限自2017年10月6日至2018年3月31日。合同履行期内，双方不得随意变更或者解除合同。合同履行期内，买方增加的采购数量仍按本合同价格及条款执行，卖方严格按照合同交货期限60天内到货。’现2018年3月2日我司新增2台液压抓斗计划，该2台液压抓斗计划于3月3日通过电子邮件发到贵司在我司的业务联系人刘仲兵邮箱。请贵公司收到本通知后迅速组织生产并按合同在2018年5月2日之前交货……”。2018年4月9日，硕力公司至沙钢公司已交付给沙钢公司的两只液压抓斗运回。2018年5月3日，沙钢公司向硕力公司发出《告知函》，“我公司与贵公司于2017年10月06日签订工业产品买卖合同(合同编号：JXCG172304)。根据该合同第十条规定卖方严格按照合同交货期限60天内到货。截至2017年5月3日，贵公司并未按照该合同条款及时提供以下货物：F060500177液压抓斗4台其中2台合同交货期为2018年5月3日另2台贵司于4月9日因质量问题要求返厂维修，至今未返回。因此，特发函告知：1、贵公司的行为已经严重违反了双方签订的合同条款的约定内容，我公司有权采取法律措施追求贵公司的违约责任，也可能导致贵公司时间、精力和经济损失进一步扩大。2、请贵公司在收到本函告之日起5_日内将上述合同条款涉及的货物发送至我公司指定地点江苏沙钢集团有限公司物资总库。如有特殊情况，请立即与我公司联系。否则，我公司将扣除保证金或通过相应法律途径予以解决……”2018年6月5日，沙钢公司向硕力公司发出《告知函》，“我公司与贵公司于2017年10月06日签订工业产品买卖合同(合同编号：JXCG172304)。我处分别于2018年月3日23日、2018年5月3日、2018年5月16日发函要求贵司将涉及本合同的四台液压抓斗发到我司，但截至到2018年6月5日，我司尚未收到贵司所发液压抓斗四台。因此，特发函告知：贵公司的不履行合同主要交货义务属于严重违约，请贵司于2018年6月10日前派人来我司处理，逾期我司将按合同约定条款扣除因卖方原因造成的我司损失并不排除启用诉讼手段维护我司合法权益。”2018年6月6日，硕力公司委托江苏至誉律师事务所向沙钢公司发出《律师函》，“就双方签订的《工业定型产品买卖合同》履行事宜，特致函贵司。据查，2015年至2017年期间，贵司与硕力机械公司先后签订了五份《工业定型产品买卖合同》，约定贵司向硕力机械公司购买多种规格的抓斗，合同总价1614523.4元，货到仓库且卖方开具发票后2个月内付款。上述合同签订后，硕力机械公司按约向贵司交付了全部抓斗。其中两台电动液压抓斗合同价为62万元，贵司在质保期内提出存在故障未支付货款，硕力机械公司派员前往贵司检查，因现场不具备检测条件，需要将该两台电动液压抓斗返回工厂检测，但贵司未予允准。另外四份合同总价994523.4元，贵司至今仅支付90万元，剩余94523.4元早已超过合同约定的付款时间却一直未付。为此，硕力机械公司特授权委托本所律师致函贵司，并声明如下：一、请贵司在10日内对是否同意将两台电动液压抓斗返厂检测给予书面回复。若贵司同意返厂检测，请给予书面确认并配合安排吊装托运工作；若贵司未予答复，我方将视为该两台设备无需检测，请贵司安排支付该两台设备货款62万元。二、对于其他设备的余款94523.4元，请贵司在10日内支付给硕力机械公司。否则，我方将考虑通过诉讼途径解决并追究贵司逾期付款的违约责任。”另查明，截止2018年1月25日，沙钢公司因与硕力公司存在其他买卖业务往来，尚欠94523.4元货款未付。以上事实，有《工业定型产品买卖合同》、《告知函》、《质量异议催告函》、《律师函》、电子邮件、EMS邮寄面单及庭审笔录等证据证明。双方的争议焦点为：硕力公司是否存在违约行为？原告沙钢公司认为：合同签订后，被告硕力公司未按约定期限交付液压抓斗，后又多次催促，被告仍未交付，故被告行为构成违约，原告有权解除合同。并补充提供：1、液压抓斗技术协议2份，证明原告从第三方上海昂丰矿机科技有限公司（以下简称昂丰公司）处采购的液压抓斗与从被告处采购的液压抓斗物代码、技术参数完全一致，是同一物品。2、入库通知单2张，证明原告已经收到从第三方公司采购的四只液压抓斗。3、发票两张，证明第三方公司给原告开具了四只液压抓斗1500000元的发票。4、付款凭证3张，证明原告向第三方公司支付了液压抓斗款项。需要说明的是，因原告与第三方公司还有其他业务往来，故付款金额超过实际金额。技术协议约定的是2只，实际购买的是4只。4只液压抓斗的价格，根据合同约定，含税价格是375000元/只，合计1500000元。被告硕力公司认为：沙钢公司应向其支付欠款94532.4元款项后，硕力公司再履行本案《工业定型产品买卖合同》。对上述证据1-4质证意见为：四组证据的真实性均无异议，但是被告方认为除了证据1中原、被告之间的技术协议，其他证据与本案均不具有关联性，原告向第三方加价采购的损失不属于被告在签订合同时可以预见的损失情况。需要补充说明的是，抓斗事实上不是通用的标准件，都需要供方根据技术协议定作，核心的技术指标，包括抓取溶剂和抓取能力、是一致的，但具体定作是不一样的。本院认为，原、被告之间签订的《工业定型产品买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方应该按照约定履行各自的权利义务。根据《工业定型产品买卖合同》约定，“延期交货超过30天，买方有权解除本合同”，截止2019年6月3日，原告向本院起诉之前，被告仍未按约交付，且原告此前已多次发函给被告，催促被告履行交付义务，故原告作为守约方提出解除买卖合同关系，应当予以支持。被告辩称的要求原告向其支付94532.4元后再履行供货义务，本院认为94532.4元欠款系其他往来关系所形成，与涉案的《工业定型产品买卖合同》无关，且沙钢公司对该笔欠款也不存在履行能力问题，故被告该辩称理由不能成立。关于违约责任，《工业定型产品买卖合同》约定延期交货违约金累计不超过总合同5%，本院认为该违约金约定在合理范围内，应当予以支持。合同涉及4只液压抓斗，总价为1240000元，故违约金为62000元。关于原告主张的加价购买损失金260000元。原告在向第三方昂丰公司购买液压抓斗前，并未提出与被告解除买卖合同关系，系单方向第三方购买液压抓斗，购买时也未通知被告。因此，即使原告向昂丰公司购买了液压抓斗，液压抓斗的价格高出被告液压抓斗价格，产生了差价，该部分差价也不能认定为因被告违约给原告所造成的损失，原告主张的加价购买损失金260000元本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第三项、第九十六条第一款、第一百一十四条第一款、规定，判决如下：一、解除原告江苏沙钢集团有限公司与被告上海硕力机械有限公司签订的编号为JXCG172304《工业定型产品买卖合同》。二、被告上海硕力机械有限公司于判决生效后10日内给付原告江苏沙钢集团有限公司违约金62000元。三、驳回原告江苏沙钢集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费10000元，由被告上海硕力机械有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）预交上诉案件受理费。审 判 长  卞干国人民陪审员  叶江峰人民陪审员  肖彩萍二〇一九年十二月二日书 记 员  蔡婷婷