新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院   民事判决书   （2019）新2327民初1636号   原告：辛江，男，1973年12月25日出生，汉族，住新疆石河子市。   委托诉讼代理人：张学辉，系新疆法库律师事务所律师。   被告：吉木萨尔县佳轩商贸有限公司，住所地新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区平安路13号。   法定代表人：许秀花，系该公司经理。   委托诉讼代理人：刘荣华，系新疆准东律师事务所律师。   原告辛江与被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司加工合同纠纷一案，本院于2019年6月24日立案后，依法适用简易程序，本案审理过程中，因被告继续履行合同，后本案转为普通程序公开开庭进行了审理。原告辛江及其委托诉讼代理人张学辉，被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司的法定代表人许秀花及其委托诉讼代理人刘荣华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告辛江向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告签订的服装加工定做合同;2、判令被告向原告赔偿因不能交付定做服装给原告造成的面辅料损失252058.85元;3、判令被告支付逾期交付加工定做服装的违约金20889元、运费15000元。4、判令被告承担本案邮寄送达费、诉讼费。事实和理由:2018年3月12日原告以乌鲁木齐新鼎盛商贸有限公司与被告签订《加工合同》实质为《服装加工定做合同》,由原告提供加工定做服装的面辅料,被告为原告加工生产服装,合同单价每套加工费15元。2018年3月初，原告将《加工合同》的面辅料运到被告公司,按照合同约定被告应在2018年3月12日至2018年5月1日期间前加工生产合格的服装10000套并送货至乌鲁木齐交付原告,但合同签订后被告未按合同约定生产加工服装,只交付部分服装。后双方协商未果，诉至法院。   被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司辩称，1.原告主体不适格，我是和乌鲁木齐华新鼎盛商贸有限公司签订的加工合同。2.双方的合同已经协议解除了，现在原告要求解除合同我也同意；3.因为双方已经终止了协议，原告将大部分面料拉走了，只留下少许让我加工，而且原告拉走的服装加工费和工人的劳务费都没有给我付。4.我与原告之间是合伙关系，没有约定赔偿损失、违约金等。5.我在本案审理过程中，又交付了部分定作的服装，不同意承担原告所有的诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人无异议的证据有：1.加工合同1份；2.清单4份；3.情况说明1份；4.说明1份；5.收条1份，微信截屏1张。本院对以上证据予以确认，并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：   1.原告提交的收据2份，销货清单3份.拟证明：原告给被告供货面料及辅料的价格。经质证：被告不认可，认为这是原告从第三方进货的清单，与被告无关。本院对该证据的真实性予以确认。   2.原告提交的货物运送单2份。拟证明：原运费单据丢失，提供其他的运费单据供法庭参考。经质证：被告不认可，被告不认可，认为这是原告从第三方进货的清单，与被告无关。本院对该证据的真实性予以确认，但该证据并不能证实原告的运费损失。   3.被告提交的项目合作协议1份。拟证明：原告与被告之间是合伙关系，被告先与原告之间签订合同后又签订了该合作协议。经质证：原告不认可，认为协议是复印件，且不能证实原告与被告之间是合伙关系。本院对该证据不予确认。   本院经审理认定事实如下：   2018年3月12日，原告以乌鲁木齐华新鼎盛商贸有限公司的名义与被告之间签订一份《加工合同》。被告为原告承揽加工生产服装。双方约定：“定做物为07荒漠迷彩，计300000件，加工费每件15元，加工费中含跟单员食宿，以实际生产量计算加工费。第一批交货时间:3月12日-5月1日,乙方交付甲方10000套。第二批交货时间:5月1日-6月1日,乙方交付甲方30000套。6月1日之后,乙方按自然月每月交付甲方不少于30000套,直至合同履行完毕。……用甲方原材料完成工作……违约责任：2.乙方交付的产品数量少于合同规定,经甲方同意,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理:如甲方不同意乙方补交产品,则甲方有权对未交付产品的部分终止合同,由此给甲方造成的直接或间接损失均由乙方承担……5.乙方逾期交付产品,每推迟一天,应当向甲方支付本合同规定的总金额的1%:超出一周不能交付产品的,应当支付本合同规定的总金额的15%违约金。甲方可根自身情沉要求乙方继续履行合同或终止合同……”。合同签订后，原告分别于2018年3月12日、6月21日、6月22日经被告交付荒漠迷彩、07夏武警的面料及辅料。2018年12月17日，被告给原告出具说明一份，内容为：“根据我公司收到辛江的荒漠迷彩面料21000米,按实际版长单套耗料3.35米,应该生产6268套，但实际裁剪数量6003套，现已出货4661套,还欠辛江1342套未交货。武警夏到布料10240米及辅料,应生产3056套,现已经交货500套,还欠2556套未交货。未交付的服装等教化中心工厂接通生产用电后,根据实际生产人员情况生产,保证不生产别的定单,只生产辛江的定单,生产完止。如中间插别的定单,交不了货,我愿意赔偿辛江全部损失。”2019年10月29日，被告向原告交付荒漠迷彩服1000套，夏武警服940套，共1940套；退回夏武警面料1819米。在交付过程中，原告没有验货，给被告出具收条1张，内容为：“今收到许秀花运来荒漠迷彩服和夏武警一批，大约1600套，原告未检验，数量以质检完为标准，辅料打包机未收到。”庭审中，原告提出被告交付的荒漠迷彩服中有发霉和不合格的部分，被告开始认为有200多套，后又表示只有下面一层40-50套，原告认可有300套。   另查明：乌鲁木齐华新鼎盛商贸有限公司于2018年6月25日出具情况说明一份，内容为：“2018年3月12日，辛江借用我公司公章与吉木萨尔县佳轩商贸有限公司签订加工合同，但该合同的实际履行人为辛江与吉木萨尔县佳轩商贸有限公司，所有加工合同的面料及辅料也是辛江个人给吉木萨尔县佳轩商贸有限公司供货。特此说明”。   本案争议的焦点：1.原告辛江的原告主体是否适格？2.原告损失计算是否合理？3.原告主张的违约金及运费应否支持？   本院认为，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，当事人应当遵循诚实信用原则，按照约定积极、全面履行义务。   关于争议焦点1，原告以以乌鲁木齐华新鼎盛商贸有限公司的名义与被告签订的《加工合同》。，由乌鲁木齐华新鼎盛商贸有限公司出具的证明证实，而且被告也主认可协商、交货都是与原告个人联系，因此可以认定原、被告之间存在承揽加工合同关系，且双方签订《加工合同》合法有效。故原告辛江的主体适格。   关于争议焦点2，合同签订后，原告将所需面料及辅料交付被告，被告收到面料及辅料后并未完全加工完毕。2018年12月17日，经双方核对，每套使用面料为3.35米。按照被告在说明中明确：被告共收到原告荒漠迷彩面料21000米，实际裁剪6003套，夏武警面料10240米，应生产3056套。按照原告提交的进货单，荒漠迷彩每米16.3元，夏武警面料每米14.5元，即经双方确认：截止2018年12月17日被告尚有1342套荒漠迷彩、2556套夏武警服装未交货。2019年10月29日，被告又向原告交付荒漠迷彩服1000套，夏武警服940套，共1940套；其中荒漠迷彩服有不合格和发霉的300套。故原告损失计算为：1.荒漠迷彩642套（确认未交1342套，减去后来交付的1000套，1000套中应扣除不合格及发霉的300套）×3.35米×16.3元/米=35056.41元；2.夏武警1073套（确认未交付2556套-已交付940套-已返还面料1819米可制作543套）×3.35米×14.5元/米=52120.98元；3.双方对辅料在说明中并未确认，但被告收到原告辅料经其出具了交接清单，原告同时提供了收据及销货清单以证明被告收到辅料价值为91176元（35869+8000+15381+7350+24576），应生产服装9324套，每套用辅料为9.78元，故未交货1715套辅料损失为16772.7元。综上，原告的损失为：35056.41元+52120.98元+16772.7元=103950元。   关于争议焦点3，原告主张被告还应承担违约金的请求。双方在合同中约定：“乙方逾期交付产品,每推迟一天,应当向甲方支付本合同规定的总金额的1%:超出一周不能交付产品的,应当支付本合同规定的总金额的15%违约金。”被告未按双方约定交付原告加工产品，已构成违约，故应承担违约责任。被告应承担违约金15592.5元（103950元×15%）。   对于运费的请求原告应未提交相关证据加以证实，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：   一、解除原告辛江与被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司于2018年3月12日签订的加工合同；   二、被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告辛江损失103950元，并支付违约金15592.5元；   三、邮寄费45元，由被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司负担；   四、驳回原告辛江的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费5620元，减半收取2810元，由原告辛江负担1620元，被告吉木萨尔县佳轩商贸有限公司负担1190元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。   审 判 长 李 斌   审 判 员 马玲玲   人民陪审员 刘 林   二0一九年十二月二日   书 记 员 刘 冰