陕西省扶风县人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0324民初1789号原告：陕西锦煌建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91610131MA6TXE096Y。住所地：陕西省西安市高新区丈八街办高新三路9号信息港大厦60902室。法定代表人：王福军，该公司总经理。委托诉讼代理人：岳某某，该公司员工，特别授权代理。委托诉讼代理人：韩宽强，陕西宽强律师事务所律师，一般授权代理。被告：陕西新贸森地建设工程有限公司,统一社会信用代码：91610324088126504G。住所地：陕西省宝鸡市扶风县城关街道办北大街11号。法定代表人：崔兴虎，该公司总经理。委托诉讼代理人：钟某，该公司员工，特别授权代理。原告陕西锦煌建筑劳务有限公司（以下简称陕西锦煌公司）诉被告陕西新贸森地建设工程有限公司（以下简称陕西新贸公司）劳务合同纠纷一案，本院2019年8月9日立案受理后，于2019年10月15日、11月21日依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告陕西锦煌公司委托诉讼代理人韩宽强、岳某某，被告陕西新贸公司委托诉讼代理人钟某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告陕西锦煌公司诉请:1、判令被告立即给付应付原告2018年度结算主体工程劳务费6819284元；2、被告退还未退还的保证金100万元；3、责令被告立即与原告就主体部分及未结算的二次结构工程进行结算确认。4、被告承担本案诉讼费及其他费用。事实及理由：原告与被告于2016年9月1日、2017年11月26日、2018年5月22日、2018年3月5日分别签订了陕西新贸现代物流园建设项目电子商务大楼施工合同、冷库施工合同、4#示范库施工承包合同、农资产品交易厅与农副产品交易厅施工同、1#示范库施工承包合同，共计五份合同书，由原告承包了以上相关项目建设的劳务，合同详细约定了建筑面积单价和付款方式及各方权利、义务和违约责任。主体工程完工于2018年5月15日的事实被告已确认，并无异议。在主体施工期间，陕西新贸物流配送连锁有限责任公司因施工手续不齐，被告陕西新贸森地建设工程有限公司筹备资金在半月以上，造成劳务方机械租赁、材料租赁、人力误工等费用损失惨重。2019年3月中旬，被告在新贸物流园办公室再次组织召开二次工程开工会议，没想到的是原告刚完成了东西展厅、4号库的二次施工，冷库正在施工时，原告又因材料拉不进场，没钱买材料再次停工，时间为2019年5月25日，给原告造成巨大的损失。陕西新贸物流配送连锁有限责任公司，在没有与陕西森地建设工程有限公司解除合同之前，陕西森地建设工程有限公司也没与原告陕西锦煌公司解除合同的同时，许可其他劳务队伍进场施工并要求被告陕西新贸公司立即停止施工，故原告陕西锦煌公司诉讼。原告陕西锦煌公司提交以下证据以支持其诉讼请求:1、施工合同五份；2、结算单据；3、陕西新贸现代物流园建设项目已完工程量及补偿；4、证明书一份。被告对原告提交的证据1中四份合同没有异议，对2017年11月26日李广儒签订的合同，认为没有公司法人签字不认可，但认为合同不认可不等于对原告所干工程不认可；对证据2结算单无异议，对结算数额不认可；对证据3已完成工作量认可；对证据4不认可。被告陕西新贸公司辩称:原被告之间签订的施工合同属实。但双方至今未对劳务费用进行最终结算，原告的诉请不具有法律效力；保证金按合同履行；其余未完成工程，不具备结算条件，故应驳回原告诉讼请求。被告陕西新贸公司提交以下证据以支持其诉讼请求：被告陕西新贸公司结算单。原告陕西锦煌公司认为该结算单是被告单方结算，对该证据不予以认可。审理查明：原告陕西锦煌公司与被告陕西新贸公司于2016年9月1日签订《建筑工程劳务扩大分包施工合同》；2017年11月26日签订了《建筑工程劳务扩大分包施工合同》；2018年5月22日签订《陕西新贸现代物流园建设项目农资产品交易厅、农副产品交易厅施工承包合同》、《陕西新贸现代物流园建设项目4#示范库施工承包合同》、2018年3月5日《陕西新贸现代物流园建设项目1#示范库施工承包合同》五份合同，合同约定由原告承包了以上相关项目建设的劳务，并约定了建筑面积单价和付款方式及各方权利、义务和违约责任。合同第五条均约定：工程款支付与调整：1、本工程按月进度付款，所交保证金在主体封顶前分期退完；4、合同承包内容全部完工达到初验后付至总工程量的70%，竣工验收后付至结算工程款的90%，剩余10%在一年内付清等条款。合同签订后，原告陕西锦煌公司交付被告陕西新贸公司保证金300万元，之后原告组织人员施工，该主体工程于2018年5月15日完工。2019年1月，被告陕西新贸公司该项目负责人李广儒与原告陕西锦煌公司对原告已完成部分工程量进行了结算，并出具了结算单。该结算单加盖被告陕西新贸公司陕西新贸森地建设工程有限公司陕西新贸现代物流园建设项目部专用章，结算金额为21019284元。2019年3月中旬，被告陕西新贸公司在新贸物流园办公室组织召开再次工程开工会议。在原告完成了陕西新贸现代物流园电子商务大楼、冷库、1#示范库、4#示范库、农资产品和农副产品交易厅的土建工程后，准备施工时，原告又因施工材料无法进场、没钱买材料，于2019年5月25日停工至今。原告停工后，陕西新贸物流配送连锁有限责任公司将未完成的二次结构工程等转包给陕西方泰建设工程有限公司。庭审后，原被告双方核对确认被告陕西新贸公司已付原告陕西锦煌公司工程款为16209089元（含保险费、塔吊费、烟酒费等），退还保证金为200万元。下欠已结算部分工程款4810195元（21019284元-16209089元=4810195元），下欠保证金100万元。本院认为：原告陕西锦煌公司与被告陕西新贸公司签订的五份《施工合同》，是双方当事人自愿签订的，是其真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性效力性规定，合同合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。原告陕西锦煌公司依照合同约定完成了施工任务，被告陕西新贸公司对部分工程进行了结算，并出具了结算单，结算单加盖被告陕西新贸公司项目部专用章，该结算单真实有效，依法应予以确认。故被告辩称该结算不是最终的结算不具有法律效力的辩称不能成立。现原告请求被告支付已结算部分的劳务费并退还下欠保证金，符合合同约定和法律规定，本院应予以支持。对原告被告双方之间未结算部分的劳务费，原告可在结算后另案起诉。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条、第十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百一十一条之规定，判决如下：一、被告陕西新贸森地建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告陕西锦煌建筑劳务有限公司劳务费4810195元；二、被告陕西新贸森地建设工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告陕西锦煌建筑劳务有限公司保证金100万元；三、驳回原告陕西锦煌建筑劳务有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费已收66530元，应收45300元，由被告陕西新贸森地建设工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宝鸡市中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  王转云人民陪审员  杨宗让人民陪审员  费治安二〇一九年十二月九日书 记 员  龙牧童