河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0191民初33383号原告沙晶晶，女，回族，1974年9月13日出生，住郑州市中原区。委托代理人郑晓瑞，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。委托代理人陈俊朋，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。被告西安全家福装饰装修设计有限公司，住所地西安市碑林区二环南路东段323号绿地乐和商业广场（S01商业）一、二层，统一社会信用代码：91611103MA6TKCUJ24。法定代表人肖坚。被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司，住所地河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务外环路西商务东四街南12区04号，统一社会信用代码：91410100MA4606XG79。法定代表人肖坚。被告河南广播电视台，住所地郑州市金水区纬一路2号，统一社会信用代码：12410000MB1063003G。法定代表人王仁海。委托代理人黄琨，河南荟智源策律师事务所律师。委托代理人田霄阳，河南荟智源策律师事务所实习律师。原告沙晶晶与被告西安全家福装饰装修设计有限公司(以下简称“西安全家福”)、被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司(以下简称“西安全家福郑州分公司”)、被告河南广播电视台装饰装修合同纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人郑晓瑞、陈俊朋，被告河南广播电视台委托代理人黄琨、田霄阳到庭参加诉讼，被告西安全家福、西安全家福郑州分公司经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沙晶晶诉称，2019年4月13日，原告沙晶晶与被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司签订《住宅装饰装修工程预定合同》（合同编号YD2019040016），并交纳定金10000元整；后经公司工作人员诱导，称原告沙晶晶有资格参加“10*3”评比大赛，再交20000元，就可享受装修免费升级等活动，2019年4月18日，双方签订《住宅装饰装修工程施工合同》（合同编号：SG2019040012），交纳工程款20000元整；2019年5月9日，双方签订《补充协议》，交纳首期工程款64250元整。双方约定：西安全家福郑州分公司对沙晶晶位于中原区秦岭路岗坡阳光新城6号楼305房屋进行装修，合同总额145000元，工期90天。2019年5月19日，在原告的催促下，工程开工，但西安全家福郑州分公司仅为原告的房屋安装了水电后，工程就一直处于停工状态，后原告要求尽快恢复施工未果。2019年7月19日，原告赶到公司时，发现公司已出现严重的经营问题，无法恢复施工。目前公司已人去楼空。河南广播电视台在与西安全家福郑州分公司的合作上，唯利是图，宣传用语夸大其词，通过多个频道，播放多个节目和广告对西安全家福郑州分公司进行宣传，含有“参加‘全家福“梦之家”设计大赛’即可享受各种优惠”、“向郑州招募50户家庭参加全家福2019梦之家装修设计大赛”、“本次活动由河南广播电视台全程监督”、“所有装修产品全部采用一线大品牌，真材实料，假一罚十”、“全房21件家具免费送，名额仅限50户”等虚假内容进行宣传，该广告持续时间长，影响范围广，严重误导消费者，沙晶晶通过河南广播电视台发布的广告宣传，接触到西安全家福郑州分公司，并与西安全家福郑州分公司签订装修合同，现遭受重大经济损失。现装修合同期已经届满，但工程未按合同履行完毕，西安全家福郑州分公司已构成合同违约。西安全家福郑州分公司收取的装修费未用于房屋装修施工，而是滞留公司周转或挪作他用，损害了沙晶晶的合法权益，故应当双倍返还定金，并返还首期工程款，西安全家福装饰装修设计有限公司作为总公司，根据《公司法》规定，应当承担连带赔偿责任。河南广播电视台进行虚假广告宣传，根据《中华人民共和国广告法》第二十八条第一款第（二）、（三）、（五）项、第五十六条第三款的规定，河南广播电视台亦应当承担连带赔偿责任。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求依法判令：1.判令解除沙晶晶与西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》（合同编号：SG2019040012）；2.判令被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司双倍返还原告定金20000元整；3.判令被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司返还原告工程款84250元；4.判令被告西安全家福装饰装修设计有限公司、河南广播电视台对上述债务承担连带赔偿责任；5.三被告承担案件诉讼费、保全费等费用。被告西安全家福未答辩也未提交任何证据。被告西安全家福郑州分公司未答辩也未提交任何证据。被告河南广播电视台辩称，一、涉案合同是二个装修公司签订的，根据合同相对性原则，与河南广播电视台无关。原告要求广播电视台承担连带赔偿责任，没有事实和法律依据。二、我方播出的广告不存在虚假广告内容，与原告和装修公司签订的合同没有因果关系，该广告播出行为也不能要求广播电视台承担连带赔偿责任。经审理查明：原告沙晶晶（甲方）通过被告河南广播电视台对外播放的西安全家福郑州分公司的宣传广告，于2019年4月13日与被告西安全家福郑州分公司（乙方）签订《住宅装修装饰工程预定合同》（合同编号：YD2019040016），合同约定：甲方应在本合同签订之日支付1万元作为定金。合同尾部载有西安全家福郑州分公司合同专用章予以确认。同日，被告西安全家福郑州分公司出具收据：收到原告沙晶晶定金1万元。2019年4月18日，原告沙晶晶与被告西安全家福郑州分公司签订《工程施工合同》（合同编号：SG2019040012），合同约定：双方签订本合同后，甲方应在签订合同当日，一次性向乙方支付装修服务费2万元，工程工期原则上为90工作日。合同尾部载有西安全家福郑州分公司合同专用章予以确认。同日，被告西安全家福郑州分公司出具收据：收到原告沙晶晶工程款2万元。2019年5月9日，原告与被告西安全家福郑州分公司签订补充协议，合同约定：工程预付合同金额145000元，本合同签订之后，甲方应在当日向乙方支付本合同总金额的65%，即94250元；在开始进行饰面作业之前，甲方向乙方支付二期工程款，合同金额的30%，即43500元；开荒保洁后付余款5%，即7250元。同日，被告西安全家福郑州分公司出具收据：收到原告沙晶晶工程款64250元。另查明，2019年7月19日，被告西安全家福郑州分公司出现严重的经营问题，无法履行合同义务。截止庭审之日，涉案工程只进行了水电安装，后续没找其他人装修。本院受理该案后，经调解未果。以上案件事实由住宅装饰装修工程预订合同、工程施工合同、补充协议、预算表、收据三份、银行流水、照片五张及庭审笔录予以证明。本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告诉称，被告河南广播电视台在其频道投放西安全家福郑州分公司时，存在夸大、虚假宣传，严重误导消费者的情形，被告河南广播电视台应承担连带责任，但原告是与被告西安全家福郑州分公司签订的装饰装修合同，原告作为完全民事行为能力人，在签订合同时对合同相对人以及合同履行内容是明知的，且广告仅为宣传之用，并非要约行为，其要求被告河南广播电视台承担连带责任无事实和法律依据，本院不予支持。对于原告主张解除2019年4月18日与西安全家福郑州分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》（合同编号：SG2019040012）的诉讼请求，因目前合同目的无法实现，故该项诉请，本院予以支持。对于原告主张西安全家福郑州分公司双倍返还定金2万元的诉讼请求，原告与被告西安全家福郑州分公司签订装饰装修合同，被告西安全家福郑州分公司作为收受定金的一方，不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，故该项诉请，本院予以支持。对于原告主张被告西安全家福郑州分公司返还原告工程款84250元的诉讼请求，涉案工程只安装了水电，且合同解除后，尚未履行的应终止履行，故该项诉请，本院予以支持。原告主张被告西安全家福装饰装修设计公司承担连带赔偿责任的诉讼请求，因西安全家福郑州分公司不具有独立法人资格，其民事责任由总公司西安全家福共同承担，故西安全家福公司应对上述债务承担责任。被告西安全家福装饰装修设计有限公司和被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十五条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除2019年4月18日原告沙晶晶与被告西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》（合同编号：SG2019040012）；二、被告西安全家福装饰装修设计有限公司和西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司于本判决生效后十日内向原告沙晶晶返还双倍定金20000元、工程款84250元，共计104250元；三、驳回原告沙晶晶的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1193元，由被告西安全家福装饰装修设计有限公司和西安全家福装饰装修设计有限公司郑州分公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  李建涛二〇一九年十二月二十七日书记员  王奇昌