浙江省绍兴市越城区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0602民初5602号原告：钟燕利，女，1986年4月26日出生，汉族，住四川省简阳市。委托诉讼代理人：陈国山，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。被告：江林，男，1985年9月13日出生，汉族，住安徽省池州市东至县。原告钟燕利与被告江林装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月4日立案受理。依法适用普通程序，于2019年9月20日公开开庭进行审理。原告钟燕利的委托诉讼代理人陈国山到庭参加诉讼。被告江林经本院公告传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案对外委托司法鉴定时间为2019年8月14日至2019年9月15日。本案现已审理终结。原告钟燕利向本院提出如下诉讼请求：1、解除原告与嘉兴简创装饰有限公司（以下简称简创公司）于2018年5月20日签订的《住宅装饰装修施工合同》。2、被告按每日30元的标准向原告支付逾期履约违约金，暂计人民币3090元(暂计自2019年2月16日起至2019年5月29日止)。3、被告向原告支付不完全履行违约金共计人民币22000元整。4、被告向原告支付租金损失共计人民币6000元整。5、被告向原告返还多付的预付款，暂估50000元（该款最终以司法鉴定确定的工程造价与预付款之间的差额确定）。诉讼中，原告减少诉讼请求第5项返还金额为45734元。事实与理由：2018年5月20日，原告与简创公司签订《住宅装饰装修施工合同》一份，约定由简创公司为原告装修其位于绍兴市越城区房屋，工程款为22万元整，工期约定为：自2018年5月26日起180个工作日。另外，就违约责任部分，双方明确约定：若一方不完全履约则按工程预算总造价的10%的标准向对方支付不完全履行违约金；同时又约定，若一方逾期履行则按30元每天的标准向对方支付逾期履行违约金。合同签订后，原告按约总共预付了21万元工程款；但是，简创公司提供的装修工程质量差、装修进度严重逾期的状况，给原告造成了一定的经济损失。另外，被告于2019年1月30日将简创公司注销，合同履行主体已经不存在；但是，被告作为法定代表人，首先在企业注销前未依法履行清算义务，其次其作为一人公司的股东，存在与公司财务混同的情况，所以其依法应当对简创公司的债务承担共同还款及赔款的责任。一直以来，原告都试图与被告以协商的方式解决本案争议，但被告一直逃避承担相应的法律责任。原告为了维护自己的合法权益，无奈只能提起诉讼程序维权，望判如所请。被告江林未作答辩。经审理查明，2018年5月20日，原告（甲方）与简创公司（乙方）签订《住宅装饰装修施工合同》1份，约定乙方为甲方位于绍兴市越城区观澜豪庭小区10幢2号2603室房屋进行装修，建筑面积176平方米。工程采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。工期从2018年5月26日开始，总工期为180工作日交付。工程合同价款22万元（包含内容详见预算协议和清单）。经双方认可变更施工内容时，变更部分的工程款按实结算，变更部分的管理费、税金等按原合同约定的比例进行调整。付款方式：合同签订后2天内工程施工开工前，甲方支付工程合同价款的40%；木工（或泥工）进场前，甲方支付合同价款的40%；油漆进场前，甲方支付工程合同价款的20%；交纳第三期款时，甲、乙双方应对已变更项目的工程及工程量进行核实和计算，并按合同约定比例支付和收取。若留有尾款甲方应在本工程竣工验收合格2日内一次付清。本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方30元违约金。双方还约定了其他合同内容。合同签订后，简创公司进场施工，原告先后支付给简创公司法定代表人即被告工程款210180元。后简创公司因故中途停工。诉讼中，经原告申请，本院依法委托浙江明业项目管理有限公司对简创公司在涉案的绍兴市越城区房屋的装修工程实际造价（实际装修工程量）进行鉴定。该鉴定机构出具鉴定意见为：对涉案工程的造价，依据合同附件清单及以上鉴定内容，扣除原告述求为主材自购及未到场主材价格如木地板、木踢脚、台盆柜、坐便器、龙头卫浴、厨卫小五金、开关插座面板及辅灯等，鉴定造价为A=164446元；上述鉴定造价A中已包含工程管理费及设计跟单费，并已按19.3%下浮率同比调整。二、对原告提出装修质量差的说明：本鉴定机构对装修工程实际造价进行鉴定，因原告提出装修质量差需要拆除重做的问题请原告向法院举证。三、对现场材料的说明：已到现场未安装的材料不构成工程造价，故2019年8月26日现场踏验时未对此部分材料进行清点，对此不鉴定。原告支出鉴定费5000元。另查明，简创公司系被告江林独资公司。2018年12月6日，被告申请将简创公司注销。以上事实由原告提交的住宅装饰装修施工合同1份、银行流水1组、微信聊天记录1份、微信个人信息页1份、企业基本信息打印件1份、公司注销登记申请书1份、预算书1份，本院出示的鉴定意见书1份及原告庭审陈述予以证实。本院对证人周某的出庭证言结合本案其他证据进行认定。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证权利。本院认为，原告与简创公司之间订立的装饰装修合同系双方真实意思表示，合法有效。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”简创公司系被告个人独资公司，被告已将该公司注销，其并无证据证实公司财产独立于其个人，故被告应对简创公司的债务承担连带责任。针对原告各项诉请，本院评析如下：一、关于解除合同。本案中，简创公司无故中止履行合同，已构成违约，作为守约方的原告有权单方解除合同，对于原告要求解除涉案装饰装修合同的诉请本院予以支持，解除时间为解除意思到达被告处即本案副本送达被告之日2019年8月27日。二、关于支付违约金及租金损失。根据双方合同约定：“本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方20元违约金。”因简创公司中途撤场，造成原告逾期收房，由此给原告造成损失，原告要求被告支付不完全履行违约金22000元及逾期履约违约金3090元于法有据，金额合理，本院依法予以支持。关于租金损失，因原告并无证据证实其存在该项损失，本院不予支持。三、关于返还多付的工程款。根据鉴定结论，涉案装饰装修工程装修实际造价为164446元，而原告已支付工程款210180元，故被告应返还多收的工程款45734元。对于原告提出的鉴定异议部分内容，因未提供证据证实，本院不予采纳。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告钟燕利与嘉兴简创装饰有限公司2018年5月20日签订的《住宅装饰装修施工合同》于2019年8月27日解除；二、被告江林应于本判决生效之日起三十日内支付给原告钟燕利违约金合计人民币25090元；三、被告江林应于本判决生效之日起三十日内返还给原告钟燕利工程款人民币45734元；四、驳回原告钟燕利的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1721元，由原告钟燕利负担134元，被告江林负担1587元；鉴定费5000元，由被告江林负担，应由被告负担部分费用于本判决生效之日起七日内向本院交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。审 判 长 冯 青人民陪审员 刘 菁人民陪审员 张宝福二〇一九年十二月二十五日书 记 员 严叶萍?附法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。??