大连市旅顺口区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)辽0212民初3964号 原告：大连喜马阳光能源科技有限公司，住所地辽宁省大连保税区黄海西四路215号宜华大厦（208）。 法定代表人：王恩忠，该公司执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：王丽颖，北京市京都（大连）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王文君，男，汉族，1969年9月1日出生，系该公司员工，现住大连市沙河口区。 被告：大连金重（旅顺）重工有限公司，住所地辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道山头村。 法定代表人：袁连滨，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王亚非，男，汉族，1985年11月8日出生，系该公司员工，现住大连市旅顺口区。 原告大连喜马阳光能源科技有限公司与被告大连金重（旅顺）重工有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告大连喜马阳光能源科技有限公司的委托诉讼代理人王丽颖、王文君，被告大连金重（旅顺）重工有限公司的委托诉讼代理人王亚非到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告大连喜马阳光能源科技有限公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告向原告支付采购和安装费合计576439元；二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年8月2日原告与被告签署了《综合楼洗浴水加热系统采购及安装合同》，约定由原告向被告为其正在建设的现代化煤化工装备临港制造基地建设项目提供综合楼洗浴水加热系统（设备）的所有设备及安装，合同含税总价为820876元;由原告向被告提交合同总价的10%作为履约保证金；在合同生效后30日内被告向原告支付合同款总额的30%货款。根据双方约定原告已支付履约保证金，收到被告合同总额30%的预付款246263元，双方后续另行签署了一份工程量签证单，在原、被告履行合同的过程中，双方增加了厨房用热水管路工程，额外增加了费用1826元，原告已经完成全部设备的采购和安装。但是由于被告的现代化煤化工装备临港制造基地建设项目整体停工，导致在原告完成全部安装后，虽经原告多次催促，被告无人管理对接此事，拒不进行验收，亦不支付剩余款项576439元。被告的行为，已违反了双方的合同约定，给原告造成了损失。综上，为了维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。 被告大连金重（旅顺）重工有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求，一、我方认可欠款数额为574613元；二、付款条件未到，根据合同7.3.3条，甲方收到乙方提供的全额增值税发票后才有付款义务；三、现场因为有一个锅炉没上，不具备安装条件；四、合同第9.1条约定，对方没有给我公司完工资料。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：对于原告提交的照片证据被告不予认可，因无法证明是不是安装现场的实际情况，故对该证据不予认可；对于证人证言，被告主张证人与本案存在利害关系，因证人系原告员工，其证言应当结合其他证据再决定是否采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年8月2日，被告作为甲方与原告前身大连圣孚兰新能源科技有限公司作为乙方签署了《综合楼洗浴水加热系统采购及安装合同》，约定由原告向被告为其正在建设的现代化煤化工装备临港制造基地建设项目提供综合楼洗浴水加热系统（设备）的所有设备及安装，合同含税总价为820876元。包括空气源热泵系统、水箱系统、控制装置、保温设施及管线等的供货安装费用，技术服务费、培训费、人工费、维修费、保险费、装卸费、运输费等所需的一切费用。合同第5.2条约定从合同生效之日起开始计算工期，60个工作日内全部供货安装调试完成。合同7.7.3条约定合同签订后乙方应向甲方提交合同总价的10%作为履约保证金保函。甲方收到履约保证金后，合同即生效。履约保证金自签发之日起至最终竣工验收证书签发14天内予以无息释放。7.3.2条约定，合同生效后的30日内，甲方向乙方支付合同总额的30%货款，7.3.3条约定，甲方收到乙方提供的合同金额100%的全额增值税发票后，支付至合同总价款的70%，7.3.4条约定工程竣工调试完毕，甲乙双方验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%，7.3.5条约定，余下的合同总价款的5%作为质量保证金，待质保期满且无任何质量问题后，甲方于7个工日内一次性无息本金支付给乙方。合同签订后，2013年8月13日，原告将82087.6元保证金汇至约定账户，该款2016年返还原告，被告于2013年9月5日支付给原告246263元款项。庭审中经法庭询问，被告自认工地暂时不具备验收条件，因为没有供电以及使用的为井水。本庭庭审结束后，原告为被告开具了实际金额为794637.86元的共计九份的增值税专用发票，被告予以接收，被告向法庭提交了自来水管费用明细和接厨房供水管费用明细，总计金额为1826元。 另查明，案涉合同签订后，大连圣孚兰新能源科技有限公司变更为大连喜马阳光能源科技有限公司。 本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。被告对于双方所签订的采购、安装合同内容，及拖欠原告货款的事实均无异议，且被告认可已经收到了合同中所约定的所有货物，被告抗辩的理由主要是原告未依合同约定为被告提供增值税发票及完工资料同时双方对于所拖欠的欠款金额存在1826元的争议。庭审结束后，被告为原告开具了九份增值税专用发票，被告予以接收，应当视为对于增值税发票方面的抗辩问题已经解决，庭审中经法庭询问，被告认可安装现场未能通电只有井水，对于案涉的设备来说水、电是测试所必须具备的条件，由于被告原因，该条件未能具备，不应当归责于原告。对于被告所抗辩的材料问题，合同的9.2条约定每一套完整的资料，应随每一批货物发送给被告，被告对于收到全部货物予以认可应当视为其已经收到了全部的资料。2016年，被告已经将原告的保证金退回给原告，应当认为被告对于该工程完工已经认可。庭审结束后，被告向法庭提交了自来水管费用明细和接厨房供水管费用明细，总计金额为1826元，应当视为对于争议1826元的金额予以了认可。至此应当认为原告已经完全履行了合同约定的义务而被告未能按照合同约定支付相应的价款，故原告所诉主张证据充分，应当予以支持。 综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百零九条《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 被告大连金重（旅顺）重工有限公司于本判决生效后十日内给付原告大连喜马阳光能源科技有限公司货款及安装费用576439元。 案件受理费9546元，减半收取4773元，由被告大连金重（旅顺）重工有限公司负担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。 审判员  杨知慧 二〇一九年十二月二十三日 书记员  刘 杨 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。