四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1502民初6341号 原告：徐蓉，女，1979年7月13日出生，汉族，住四川省南溪区。 委托诉讼代理人：谢功荣，四川鼎证律师事务所律师，执业证号15115200510964313。 被告：泸州百年饰家装饰工程有限公司，住所地四川省泸州市江阳区酒城大道四段9号1号楼第11层1101号，统一社会信用代码91510502356232021H。 法定代表人：宋斌。 被告：泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司，住所地四川省宜宾市翠屏区南岸西区C-02号地块唐人财富中心5幢1单元3层3号，统一社会信用代码91511500MA64L1P320。 负责人：宋斌。 原告徐蓉与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司（以下简称百年饰家公司）、泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司（以下简称百年饰家宜宾分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月20日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐蓉及其委托诉讼代理人谢功荣，被告百年饰家公司法定代表人以及被告百年饰家宜宾分公司的负责人宋斌到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 原告徐蓉向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告徐蓉与被告百年饰家宜宾分公司签订的《家庭装修装饰工程施工合同》；2.判令二被告向原告退还装修装饰工程款72000元，支付原告违约金24000元；3.本案诉讼费由二被告承担。事实与理由：原告与被告百年饰家宜宾分公司于2019年3月12日签订一份《家庭装饰装修工程施工合同》，约定被告百年饰家宜宾分公司承包原告位于宜宾市翠屏区住宅装饰装修工程，工程造价为120000元。该合同还对双方的权利义务等进行了具体约定。原告在签订合同的当日，按合同的约定付清了第一笔装修款72000元。但百年饰家宜宾分公司象征性动工后，拖延不进行装修施工。原告多次催促，被告百年饰家宜宾分公司公司人员称公司出现问题，不能完成装修。为维护原告的合法权益，望法院依法判决。 被告百年饰家宜宾分公司辩称，原告诉请的事实无异议，但我公司做了的工程费2500元，应该在工程款中予以扣除，另因解除合同是原告提出来的，所以我司不应承担违约金。 被告百年饰家公司辩称，同意百年饰家宜宾分公司意见。 本院经审理认定事实如下:2019年3月12日，原告徐蓉(甲方)与被告百年饰家宜宾分公司（乙方）签订《家庭装饰装修工程施工合同》。该合同约定：第一条工程概况：乙方承包甲方的家庭装饰装修工程，工程地点为远大第一城X-XXX-XXXX，工程造价120000元，工程承包方式为乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）；第十一条工程款支付方式：合同生效后，甲方按以下约定直接向乙方财务部支付工程款：第一次：合同签订之日支付60%即72000元，第二次于隐蔽工程验收后3日内付37%即44400元，第三次于竣工验收合格后3日内付3%即3600元；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；所有优惠按照定金合同执行。 2018年3月9日，宜宾宋饰装饰工程有限责任公司向原告徐蓉出具《收据》一张，载明：交款单位徐蓉远达第一城7-1-2103;收款方式刷卡人民币壹万元整；收款事由装修定金。2019年3月12日，被告百年饰家宜宾分公司向原告徐蓉出具《收据》一张,载明今收到远达第一城X-X-XXXX徐蓉首期款60%（大写百分之六十）62000元。该《收据》加盖有被告百年饰家宜宾分公司的财务专用章。被告百年饰家宜宾分公司于2019年9月3日进场施工，对案涉房屋进行了部分线槽工程施工后，因其公司经营困难，遂停止对案涉房屋的施工作业。经原告徐蓉催告后，被告百年饰家宜宾分公司仍然未再继续进行施工，被告百年饰家宜宾分公司认可案涉工程已经停工2个月。 庭审中，原被告双方对被告宜宾百年饰家宜宾分公司已做工程价值金额为2500元，均无异议。被告百年饰家宜宾分公司认可收到原告徐蓉装修款72000元，其中被告百年饰家宜宾分公司收到62000元，宜宾宋饰装饰工程有限责任公司代为转款10000元。 经查，本院于2019年11月26日向被告百年饰家宜宾分公司送达本案起诉书副本。 上述事实有《家庭装饰装修工程施工合同》、《收据》2张、当事人陈述等证据予以佐证，本院予以确认。 本院认为，原告徐蓉与被告百年饰家宜宾分公司签订的《家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行义务。原告徐蓉按约向被告百年饰家宜宾分公司支付了工程进度款72000元，被告百年饰家宜宾分公司应按约保质保量、按期完成施工工作。被告百年饰家宜宾分公司因其公司经营困难，停止对案涉房屋的装修作业，经原告徐蓉多次催促，截止至本案庭审结束之日，被告百年饰家宜宾分公司仍未按照约定进行施工作业，已构成违约。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项：“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同”、第九十六条第一款：“当事人依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同至通知到达对方时解除”之规定，原告徐蓉有权请求解除其与被告百年饰家宜宾分公司于2019年3月12日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》。本院确认原告徐蓉与被告百年饰家宜宾分公司于2019年3月12日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》于2019年11月26日解除。 依照《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”、第九十八条：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”之规定及合同约定“违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金。”，原告徐蓉有权请求被告百年饰家宜宾分公司退还工程款及支付违约金。同时根据庭审查明，被告百年饰家宜宾分公司进行了部分装修工程，原被告双方对该部分工程价值金额2500元均无异议。被告百年饰家宜宾分公司提出该部分金额应在工程款中予以抵扣的辩称，本院予以支持。对于原告徐蓉请求被告百年饰家宜宾分公司退还装修款72000元的请求，本院支持为被告百年饰家宜宾分公司退还原告徐蓉装修款69500元。原告徐蓉主张被告百年饰家宜宾分公司支付违约金24000元，符合合同约定及法律规定，本院依法予以支持。 关于原告徐蓉请求被告百年饰家公司退还装修工程款及支付违约金的问题。依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条“法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。”之规定，本案案涉合同系原告徐蓉与被告百年饰家宜宾分公司签订，系被告百年饰家宜宾分公司以其自己名义从事的民事活动，案涉款项先由被告百年饰家宜宾分公司支付，其资产不足以支付部分，由被告百年饰家公司承担。故对于原告徐蓉的该项请求本院支持为：被告百年饰家公司在被告百年饰家宜宾分公司财产不足以清偿案涉装修款69500元及违约金24000元时，对尚欠的装修款及违约金承担付款责任。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第九十八条，《最高人民法院适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告徐蓉与被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司2019年3月12日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》于2019年11月26日解除； 二、被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司于本判决生效之日起十日内退还原告徐蓉装修款69500元及支付违约金24000元； 三、被告泸州百年饰家装饰工程有限公司在被告泸州百年饰家装饰有限公司宜宾分公司财产不足以清偿上述第二项债务时，对尚欠款项承担还款责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费160元，减半收取计80元，由被告泸州百年饰家装饰工程有限公司宜宾分公司、泸州百年饰家装饰工程有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 审 判 员  刘 琳 二〇一九年十二月九日 法官助理  孙 琳 书 记 员  岳冬熠