杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0110民初18924号 原告：陈展，男，1981年10月28日出生，汉族，住杭州市余杭区。 原告：王小琴，女，1984年6月28日出生，汉族，住杭州市余杭区。 被告：杭州亿丰亿盛置业有限公司，住所地：杭州市余杭区良渚街道博园路7号1幢六楼。 法定代表人：薛春树，董事长。 委托代理人：郭银霞，公司员工。 原告陈展、王小琴（下称二原告）为与被告杭州亿丰亿盛置业有限公司（下称被告）商品房预售合同纠纷一案，于2019年11月1日向本院起诉，本院于同日立案受理后，依法由审判员刘婷独任审判。本院于2019年12月19日公开开庭进行了审理。二原告、被告的委托诉讼代理人郭银霞均到庭参与诉讼。本案现已审理终结。 二原告起诉称，2014年7月12日，二原告与被告签订《浙江省商品房买卖合同》，约定二原告购买被告所开发的位于杭州市余杭区的房屋，总价款1398842元。第九条交付期限及条件条款约定，被告应当在2016年12月31日前，将符合下列各项条件的商品房交付二原告使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3、用水、用电、用气、道路、排污等，具备商品房正常使用的基本条件；第十条逾期交房的违约责任约定，逾期超过90日后，二原告有权解除合同，二原告解除合同的，被告应当在自二原告解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付房款，并按累计已付购房款的1％向二原告支付违约金；二原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向二原告支付已交付房价款万分之二的违约金；第十六条产权登记的约定，被告承诺于2017年3月31日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给二原告，被告不能在前款约定期限内交付权属证书，约定日期起90日以后，被告仍不能交付权属证书或登记证明的，二原告不退房，被告自约定日期至实际交付权属证书或登记证书之日止，按日向二原告支付已交付房价款0.01％的违约金，合同并对其它条款作出约定，双方并签订附件一至附件八作为补充协议。 合同签订后，被告逾期交房、办理权属证书，截止起诉日，被告也未取得土地、房屋权属证书并交付二原告。被告的行为已经构成违约，为维护二原告的合法权益，故诉至法院，请求判令：1．被告向二原告支付逾期交房违约金107000元（从2017年1月1日计至2018年1月20日，以购房款1398842元为基数，按照日万分之二计算）、产权登记延期违约金127000元（从2017年4月1日计至2019年9月28日，以购房款1398842元为基数，按照日万分之一计算）；2.本案诉讼费被告承担。 二原告为证明诉称事实，提供并陈述了如下证据材料： 1、商品房买卖合同一份，证明双方签订商品房约定的逾期交房、逾期办证等一系列相关权利义务条款的事实。 2、延期交房通知函、交付使用通知书各一份，用以证明被告延期交房，并实际于2018年1月20日交房的事实。 被告答辩称：对二原告诉称的事实没有异议，对二原告的诉讼请求部分，逾期交房违约金计算没有异议。对逾期办证违约金的计算时间段应当自2018年1月20日起计算至原告主张的时间为止。对违约金的计算基数及标准均无异议。 被告未向本院提交证据材料。 二原告提交的证据，经庭审质证，被告对证据均无异议。经审核，本院认为，上述证据材料均符合证据的采信规则，且能证明与本案相关的事实，本院均予以采信。 本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定下列事实： 2014年7月12日，二原告（买受人）与被告（出卖人）签订《浙江省商品房买卖合同》（合同编号：2014预1095948）一份，约定二原告购买位于杭州市余杭区房屋，建筑面积169.22平方米，总价1398842元。双方对交付期限及条件、逾期交房的违约责任、产权登记等约定如下：“第九条交付期限及条件出卖人应当在2016年12月31日前将符合各项条件的商品房交付买受人使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件……第十条出卖人逾期交房的违约责任除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1中方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。（1）逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的1%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止。出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金……第十六条关于产权登记的约定购买商品房，当事人可以申请预告登记。就该商品房预告登记有关事项，当事人约定于附件五。出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。出卖人承诺于2017年3月31日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人委托出卖人办理该商品房转移登记。出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1、约定日期起90日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房款的0.1%承担违约责任；2、约定日期起90日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第（1）、（2）项处理：（1）买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起90日内将买受人已付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款的0.02%的违约金。（2）买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.01%的违约金。”双方还对其他权利义务做出约定并签订了补充协议。后二原告足额支付购房款。被告于2018年1月20日将案涉房屋交付给二原告，但至今未向二原告交付土地、房屋权属证书。 本院认为，原、被告双方签订的《浙江省商品房买卖合同》及补充协议均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，应当认定为合法有效，对双方均具有约束力。根据合同约定，被告应于2016年12月31日前将符合交付条件的商品房交付二原告，于2017年3月31日前取得土地、房屋权属证书并交付给原告。现二原告实际于2018年1月20日收房，故对二原告要求被告支付自2017年1月1日起计算至2018年1月20日止逾期交房违约金107000元（原告自愿取整）的诉讼请求，本院予以支持。因被告尚未将土地、权属证书交付给二原告，故对二原告要求被告支付自2017年4月1日起计算至2019年9月28日止逾期办证违约金127000元（原告自愿取整）的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州亿丰亿盛置业有限公司支付原告陈展、王小琴逾期交房违约金107000元，于本判决生效后十日内付清； 二、被告杭州亿丰亿盛置业有限公司支付原告陈展、王小琴逾期办证违约金127000元，于本判决生效后十日内付清。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费4810元，减半收取2405元，由被告杭州亿丰亿盛置业有限公司负担，于本判决生效后七日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判员 刘 婷 二〇一九年十二月二十日 书记员 赵萍萍