河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0191民初30691号原告王天均，男，1962年9月4日出生，汉族，住四川省青川县。委托代理人王静，河南格东律师事务所律师。被告河南五建建设集团有限公司，住所地郑州市中原区建设西路100号。法定代表人陈保国，董事长。委托代理人尹志凌，河南仟问律师事务所律师。委托代理人杨鑫坤，河南仟问律师事务所实习律师。被告河南五建劳务有限公司，住所地郑州市中原区建设西路100号。法定代表人王金成，总经理。委托代理人潘成林，大沧海律师事务所郑州分所律师委托代理人赵喜贵，男，1963年2月5日出生，汉族，住郑州市中原区，系公司员工。原告王天均诉被告河南五建建设集团有限公司(以下简称五建集团公司)、河南五建劳务有限公司(以下简称五建劳务公司)建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人王静，五建集团公司委托代理人尹志凌、杨鑫坤,五建劳务公司委托代理人潘成林、赵喜贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2018年6月29日,原告带领的劳务队受被告五建集团公司邀约到其位于郑东新区××与龙腾街××交叉口西北的郑东新区外籍人员子女学校项目工程进场参与劳务工作的施工。后经被告五建集团公司操作，原告借用五建劳务公司资质并作为五建劳务公司的委托代理人与五建集团公司签订了建设工程劳务作业分包合同，合同约定由原告带领的劳务队分包五建公司承建的郑东新区外籍人员子女学校项目工程砼施工。经五建集团公司要求，双方签订了补充合同，增加了总价款为412533.69元的分项工程，并另行补充约定了付款节点问题。五建集团公司违反合同约定。支付了35万元工程款后就拒绝支付工程款，五建集团公司涉案工程代理人司孝东无故向原告发送了解除合同并退出施工的通知，强行要求原告退场。对于欠付的工程款项140963.22元二被告拒绝清偿。原告为上述施工购买了40535元工程器材，因原告组织工人施工等产生直接、间接经济损失859617元，其非法解除合同的行为给原告造成巨额经济损失。为维护原告合法权益，故诉至法院，请求依法判令：1、二被告向原告连带支付欠付工程款142453.12元；2、二被告向原告支付因违约造成的损失30万元（其中包括直接经济损失116723元、工程款利息自2019年3月13日按中国人民银行同期银行存款利率暂计起诉时为5000元，因违约造成的损失178277元）；3、诉讼费由二被告承担。被告五建集团公司辩称，1、原告借用五建劳务公司资质并以委托代理人身份签订劳务分包合同属于违法分包，所签合同应认定无效，被告只在欠付劳务费范围内对原告承担责任；2、原被告三方结算后，被告已按照合同约定超额向原告支付了劳务费，对剩余劳务费被告多次通知原告结算，原告均不来结算，致使被告无法支付劳务费，故被告不存在无故拖欠劳务费的，不存在违约情形；3、原告违反合同约定，被告无任何违约情形，原告应自行承担合同解除产生的一切法律后果，原告要求被告支付因违约造成的损失无事实依据及法律依据，应驳回其诉请。被告五建劳务公司辩称，1、五建劳务公司不是本案的适格被告；2、原告是涉案劳务作业分包合同和劳务作业补充协议的实际履行人；3、原告诉请五建劳务公司对欠付的工程款承担连带责任即无事实依据，也无法律依据；经审理查明：五建集团公司与五建劳务公司-王天均劳务队签订建设工程劳务作业分包合同,约定工程名称为郑东新区外籍人员子女学校,工程地点为郑州市郑东新区××与龙腾街××交叉口西北,承包范围为主体混凝土工程，劳务承包方式为包清工、包质量、包工期、包安全文明施工；合同价款总额为2306688.9元，不含税价2272599.9元，税金34089元；五建集团公司支付劳务费时留20%作为保证金，待承包工程完工交验达标后付清；关于材料设备的提供，五建建设集团提供混凝土、塔吊、配电提供至2级箱，除由五建集团公司提供设备外的所有材料、机具设备均由五建劳务公司王天均劳务队自行解决，二级配电箱以外的以东配电箱、照明设备均由五建劳务公司王天均劳务队提供，汽车泵、地泵的位移由五建劳务公司王天均劳务队负责；五建劳务公司委托王天均为现场负责人；并约定具有以下情形之一的，五建集团公司可以解除合同：五建劳务公司王天均劳务队在试用期间，发现不符合录用条件的；五建劳务公司王天均劳务队不服从五建集团公司的管理和安排，不能保证施工质量、进度，不能保证安全生产，无视文明施工的；五建劳务公司王天均劳务队严重违反五建集团公司的规章制度和劳动纪律的；五建集团公司宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。司孝东代表五建集团公司在合同落款处签字并加盖五建集团公司印章，王天均作为五建劳务公司代表签字并加盖五建劳务公司印章。2018年12月27日，五建集团公司与五建劳务公司-王天均劳务队签订补充协议书，约定五建劳务公司承包涉案项目的零星工程和零星用工；合同价款总额为412533.69元，不含税价406437.13元，税金6096.56元；付款节点为每1万平方米付款一次，每次支付进度款的70%，扬尘停工支付完成工程量的80%，年底支付完成工程量的85%，主体结构验收付累计工程款的90%，竣工验收付累计97%，一年竣工验收后半年内付100%。原主合同改为按照本补充协议付款方式执行。委托付款书回单显示第六分公司分别于2018年12月6日、2019年1月31日向五建劳务公司-王天均共支付350000元，备注为王天均劳务费。河南省建安五公司劳务工资支付计算表显示2018年12月7日，扣除劳务费1500元，原告净发工资98500元，2019年2月1日，扣除劳务费3750元，原告净发工资246250元。银行流水显示，原告于2018年12月7日收到曹*霞转账98500元，原告于2019年2月1日收到曹*霞转账246250元。2018年11月4日，涉案项目生活区处罚通知单显示处罚原因为原告班组工人发生肢体冲突，原告有管理不到位的责任，对原告本人处罚5000元，对工人罚款4500元，自工程款中扣除，尾部由王天均签名确认。2018年12月6日因筏板垫层打砼部分未振捣且已初凝等原因受到项目部罚款。2018年12月28日因私自在砼中加水并掺拌水泥等原因受到项目部罚款。2019年1月27日，河南省海虹建设监理工程有限公司向五建集团公司出具监理通知单，显示涉案工程王天均班组自进场施工以来人员不专业且不服从管理，具体情况为表明混凝土强度达不到设计要求；现场无管理，施工质量无法保证；班组内部人员在工地聚众斗殴，在正常施工时堵项目组大门，造成恶劣影响；没有及时组织人员进行混凝土浇筑，造成工期延误，综上，特要求五建集团公司在春季后，更换原告班组，另选服从管理的班组进行施工。2019年2月16日，五建集团公司向王天均劳务班组出具合同解除通知书，显示因原告班组前期管理不到位，人员不专业，班组人员聚众斗殴，原告顶撞、谩骂项目管理人员，不服从项目管理人员管理，五建集团公司已按正常流程给原告班组办理付款手续，原告仍带领工人堵项目部及甲方公司大门，造成恶劣影响，针对上述问题，五建集团公司对原告班组下达解除合同通知书，解除与原告班组的劳务合同关系。2019年3月13日，涉案工程劳务作业任务结算单显示累次（含本次）结算金额为487203.12元，王天均与项目经理司孝东签名确认。另查明，涉案工程由五建集团公司第六分公司承建。庭审时五建劳务公司自认未参与合同的实际履行。以上案件事实由建设工程劳务合同、补充协议书、委托付款书回单、结算单、涉案项目生活区处罚通知单、监理通知单、合同解除通知书及庭审笔录予以佐证。本院认为：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，关于责任承担问题，建设工程劳务分包合同及补充协议虽系五建集团公司和五建劳务公司签订，但合同抬头显示的劳务分包方是五建劳务公司-王天均劳务队，落款处也由王天均签字并加盖五建劳务公司印章；原告称其是借用五建劳务公司资质实际施工，五建劳务公司庭审时也认可其未参与合同的实际履行；且五建集团公司出具合同解除通知书的对象也为王天均劳务班组，故涉案工程款应由五建集团公司直接向原告支付，五建劳务公司在本案中不再承担责任。关于工程价款，经原告及项目负责人司孝东签字确认的结算单显示结算金额为487203.12元，本院予以认可。根据委托付款书回单显示五建集团公司已向五建劳务公司支付原告劳务费350000元，剩余137203.12元，五建集团应当支付。对利息，原告与五建集团公司于2019年3月13日结算，五建集团公司未按期支付原告劳务款必然为原告带来一定经济损失，原告诉请利息自2019年3月13日起按照同期银行存款利率计算并无不当，本院予以支持。对原告诉请的其他经济损失，庭审时原告称该损失包括其为施工工程购买的生活必须用品、为主张债权支出的交通费、住宿费、施工工具费、搬家费等，本院认为，原告主张的实现债权支出的交通费、住宿费合同并未约定；购买生活用品是为生活所需，并非因解除合同造成的损失；销货清单中的施工工具按照合同约定应当由原告提供；记账单系原告单方制作，故对原告诉请该部分损失，证据不足，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告河南五建建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告王天均工程款137203.12元及利息（利息自2019年3月13日起按照中国人民银行同期存款利率计算至实际付清之日止）；二、驳回原告王天均的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3968元，由原告王天均负担2446元，由被告河南五建建设集团有限公司负担1522元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  胡向楠二〇一九年十二月二十九日书记员  李 薇