四川省营山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019)川1322民初2485号 原告：四川省民欣建筑装饰有限责任公司，住所地南充市顺庆区玉带中路一段99号裕民苑4幢负1层9号。 法定代表人：贺勇，公司总经理。 委托诉讼代理人：罗世文，涉案工程项目负责人。 委托诉讼代理人：杨雷，四川张小友律师事务所律师。 被告：营山县中能置业有限公司，住所地营山县朗池镇北门桥街31号2幢1层10号。 法定代表人：蹇波，公司总经理。 委托诉讼代理人：岳建民，四川明炬（南充）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李雄，四川泰宇律师事务所律师。 原告四川省民欣建筑装饰有限责任公司（以下简称“民欣公司”）诉被告营山县中能置业有限公司（以下简称“中能公司”）破产债权确认纠纷一案，本院于2019年7月29日立案受理后，依法适用普通程序，由本院副院长张翼秋担任审判长，与审判员刘苍、罗雄组成合议庭，于2019年9月10日、2019年12月5日公开开庭进行审理，原告民欣公司的委托诉讼代理人罗世文、杨雷，被告的委托诉讼代理人岳建民、李雄，到庭参加了诉讼，本案经合议庭评议后，提请审判委员会研究讨论作出决定，现已依法审理终结。 原告民欣公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告在被告处享有14218883.8元债权并对拍卖、变卖被告开发的朗润国际项目价款享有优先受偿权；2.诉讼费由被告负担。事实与理由：2015年4月14日，原、被告签订《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》，约定原告对被告开发的朗润国际项目幕墙及钢结构施工，包干总价为2800万元。合同签订后，原告按照约定进行施工，被告仅支付了部分工程款，下余工程款未按合同约定支付。2018年9月20日，营山县人民法院裁定受理中能公司破产重整一案，并指定中能公司清算组为管理人，原告向管理人申报了债权14218883.8元，管理人不予认可，原告提出异议，管理人复核后仍然对其债权不予认定，原告为维护自己的合法权益，特依法诉至法院。 被告中能公司答辩称，被告公司已经通过转账和以房屋抵偿的方式支付了原告工程款16414802元，管理人委托的四川鑫顺建设项目管理有限公司对原告已完工程量进行工程造价为15576769元，被告已经超额支付原告工程款，应当驳回原告的诉讼请求，对于被告超额支付的部分，由原告继续履行合同，工程完工后在工程价款中进行品迭。 原告民欣公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》、工程结算清单、声明；被告中能公司围绕答辩主张依法提交了以下证据：债权异议复核告知书；本院依职权调取了以下证据：（2018）川1322破申1号民事裁定书、决定书、成立清算组的通知。本院组织当事人进行了证据交换并对证据进行质证，对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月14日，原告民欣公司与被告中能公司签订《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》，约定原告承包被告开发的朗润国际项目幕墙及钢结构施工工程，施工范围酒店1-26层、酒店裙楼1-6层及滨河商业1-6层，施工内容花岗石幕墙、玻璃幕墙、铝单板幕墙及幕墙所需钢结构工程，工程总价款2800万元（包工、包料等），该价款不因任何原因调整，税金由被告按照3.15%比例代扣代缴。合同同时约定竣工时间为2016年1月31日前，被告应在2015年11月15日前向原告支付工程款1000万元，2015年12月31日前向原告支付至已完成工程量相应价款的90%，工程竣工验收交付后30日内除质保金100万元外付清全部工程款；被告逾期支付工程款，按照下欠工程款向原告每月支付3%的违约金，被告逾期30日，原告有权停工，被告承担原告停工的一切损失。合同签订后，原告随即入场进行施工。2016年7月，因被告公司未按照约定拨付工程进度款，原告停止施工。 2018年9月11日，案外人杨某、王某某等人以中能公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，向本院申请对中能公司进行破产重整，2018年9月20日，本院依法审查后作出（2018）川1322破申1号民事裁定书，裁定受理杨某、王某某等人对中能公司的破产申请，同时，营山县人民法院立案受理中能公司（2018）川1322破2号破产重整案件。2018年9月21日，营山县人民法院作出（2018）川1322破申1号决定书，指定营山县中能置业有限公司破产清算组为管理人。2018年11月，原告民欣公司向中能公司管理人提交债权申报表，申报债权金额为14218883.80元。管理人对原告的债权进行了核查，对其申报的债权不予认定，原告对管理人的核查意见提出异议，管理人经复核后仍然对其债权不予认定，原告遂向法院提起诉讼。 审理中，双方均认可被告已通过转账方式向原告支付工程款800万元，以朗润国际广场的房屋抵偿工程款804.87万元，共计支付原告工程款1604.87万元。双方均同意继续履行合同，并对停工期间的损失及未付工程款的利息进行了协商，双方自愿协商达成一致意见：一、确认原、被告于2015年4月14日签订的《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》合法有效，双方继续履行。二、确认原告对被告享有工程债权100万元（租赁费和人工工资，在总承包价款以外）。三、原告前期已完工程未付工程款的利息，待工程完工后进行结算，计算标准为年利率4.75%，计算基数以总价款2800万元减去后期施工的工程价款及前期已付工程价款。四、如果被告公司破产重整不成功，对涉案工程重新进行结算。 本院认为，原告民欣公司与被告中能公司签订的《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》，是双方的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合同成立有效。双方在合同签订后均分别履行了部分义务，后由于被告未按约支付下余工程款，原告于2016年7月停止施工至今。双方在审理中均表示愿意继续履行合同，并对停工期间的损失和未付工程款的利息协商达成了一致意见，是各方当事人的真实意思，不损害国家、集体及他人利益，也不违反法律禁止性规定，本院予以确认。由于双方均同意继续履行合同，原告的工程款待工程完工后按合同约定一并结算；被告中能公司现已进入破产重整程序，若重整不成功，原告不能再继续履行合同，则对原告的已完工程重新进行结算。原告在本院裁定受理中能公司破产重整案件后，依法向管理人申报了债权，管理人作出审查认定后，原告提出异议，管理人对其异议复核后，原告对复核意见仍不服，依法向本院提起诉讼，符合法律规定。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百八十三条、第二百八十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国企业破产法》第四十四条、第四十六条、第五十八条之规定，判决如下： 一、确认原告四川省民欣建筑装饰有限责任公司与被告营山县中能置业有限公司于2015年4月14日签订的《朗润国际幕墙及钢结构施工协议》合法有效，双方继续履行。 二、确认原告四川省民欣建筑装饰有限责任公司对被告营山县中能置业有限公司享有工程债权100万元（租赁费和人工工资，在总承包价款以外）。 三、原告四川省民欣建筑装饰有限责任公司前期已完工程未付工程款的利息，待工程完工后进行结算，计算标准为年利率4.75%，计算基数以总价款2800万元减去后期施工的工程价款及前期已付工程价款。 四、如果被告营山县中能置业有限公司破产重整不成功，原、被告双方对涉案工程重新进行结算。 本案案件受理费13800元，由被告营山县中能置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审判长  张翼秋 审判员  刘 苍 审判员  罗 雄 二〇一九年十二月十一日 书记员  李林艳