云南省曲靖市麒麟区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0203民初7750号原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司。地址：曲靖市盛世锦华东江花园112幢7号。统一社会信用代码91530302086372015G。法定代表人刘祖金，执行董事。被告黎红清，男，汉族，1985年10月18日生麒麟区人，住云南省曲靖市麒麟区。原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司诉被告黎红清装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司法定代表人刘祖金、被告黎红清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原被告于2019年8月9日经过协商一致后共同签订了《室内装饰工程施工合同》，合同约定由原告包工、包料对被告位于阳光上城1幢3单元17A-02号房屋进行装饰装修，同时，双方对工程进行了预算（预算总价为16万元）；根据合同第六条（工程价款支付）6.1的约定：“合同签字生效后，被告须按照下表中的约定向乙方支付工程价款……工程合同签订之日应支付金额为16万元（全额），结算时多退少补。然而，原被告双方签订合同以后被告迟迟未向原告履行合同约定的付款义务；甚至，原告已经开始对被告的房屋进行设计、装修造价达到28457.78元的时候，被告依然拒绝履行，原告根据合同法有关先履行抗辩权的规定对工地停止施工，并于2019年9月6日与被告协商一致解除于2019年8月9日签订的《室内装饰工程施工合同》，同时对已经施工的造价进行结算，结算金额为28457.78元，并由原被告双方签字确认，结算后被告还是以各种理由拒绝支付工程款项。被告拒绝支付款项的行为已经严重损害到了原告的合法权益；现根据《民事诉讼法》的相关法律规定特向贵院提起诉讼。请求依法判令：1、由被告向原告支付施工费用合计28457.78元；2、由被告向原告支付违约金16000元；3、本案诉讼费用由被告承担。被告辩称：1、原告要求被告支付施工费28457.78元不服。2019年9月16日，被告与云南佳联易货网络科技有限公司委派员工牛志成等相关人员共同主动邀约曲靖市乔居装饰设计工程有限公司前往装修工地（阳光上城1栋三单元17A02室内）进行所完工程结算，并且双方以易货方式签字认可结算，但必须扣除设计费5552元以及未使用过的墙、地固材料款965元，被告同意此笔结算金额21940.78元，以易货提单（或积分）方式支付，并由云南佳联易货网络科技有限公司与原告结算，另外，自2019年9月16日结算后，云南佳联易货网络科技有限公司按之前与原告公司签订的合同规定以易货提单（或积分）方式支付给曲靖市乔居装饰设计工程有限公司负责人尹峰，但尹峰拒绝签收结算款，云南佳联易货网络科技有限公司再三支付结算款事宜，尹峰仍拒绝签收并违反云南佳联易货网络科技有限公司与曲靖市乔居装饰设计工程有限公司签订的易货合同。2、原告要求被告支付违约金16000元一事不服。自2019年8月12日，被告签订装修许可后，曲靖市乔居装饰设计工程有限公司于2019年8月13日安排水电工开始进行水电改造施工，施工至2019年8月23日之后，原告无任何理由并且没有告知云南佳联易货网络科技有限公司或被告本人而私自停工至2019年9月16日，共停了16天（除去周末），严重影响被告后期事宜安排。因此，原告无故私自停工在先，应属于原告违约在先。3、本案诉讼费由被告承担不服。自结算后，被告与云南佳联易货网络科技有限公司再三催促尹峰出面共同协商结算款支付一事，但尹峰电话一直打不通，不肯露面，被告本着友好协商的态度处理此事，但是原告公司相关负责人尹峰不出面协商，却向贵院起诉被告，因此诉讼费用由原告自行承担。原告针对其诉讼请求，向本院提交证据如下：1、原告营业执照、法定代表人任职证明及法定代表人身份证复印件各一份，证明原告的诉讼主体资格；2、《室内装饰工程施工合同》、阳光上城一栋三单元黎先生雅居设计图、装饰工程项目预算表复印件各一份，证明原被告双方的合同关系。经质证，被告对证据1我不认识原告的法定代表人，只认识尹峰；对证据2合同是我签订的，是尹峰和王静跟我签的，设计图也是真实的，预算表和结算书我没有，被原告的工程师拿走了。本院认为，原告提交的证据与本案具有关联性，本院予以采信。被告针对其答辩，向本院提交证据如下：1、微信聊天记录一份，证明签订合同是由云南网络科技有限公司介绍与原告签订的合同，原告当时承认装修款是与云南嘉联易货进行结算，并且是以易货方式进行结算；2、联盟商家合同复印件一份，证明原告与云南嘉联易货网络科技有限公司是联盟商家，原告跟云南嘉联易货进行结算，以提单的方式；3、关于取消尹峰提单的通知复印件一份，证明尹峰是承认云南嘉联易货网络科技有限公司的积分和支付消费；4、消费清单复印件一份，证明尹峰使用过云南嘉联易货网络科技有限公司转给他的积分；5、合同复印件一份，证明原告与云南嘉联易货网络科技有限公司是联盟商家，并且原告承认云南嘉联易货网络科技有限公司易货提单的结算方式。经质证，原告对证据1我不清楚；对证据2、3、4、5无异议，是事实。本院认为，被告所提交的证据2、3、4、5客观真实，与本案具有关联性，且原告未提出异议，本院予以采信。证据1微信聊天记录，对被告与王静的聊天记录本院予以采信。根据庭审与举证，本院确认如下法律事实：2019年7月30日，原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司（乙方）与云南佳联易货网络科技有限公司（甲方）签订《合同书（联盟商家）》内容为：声明：本易货合同签订之前，甲方已明确告知乙方，甲方仅提供易货平台，甲方不保证乙方一定能够通过甲方佳联易平台到乙方指定商品或服务。乙方对此表示同意，并且自愿承担由此带来的一切风险。甲方对乙方的保障：1、甲方保障乙方有本合同金额50倍以上物资在平台供乙方选择；2、甲方保障乙方提单不贬值；3、甲方保障乙方提单无泡沫，总物资多于总提单20％。一、产品的名称、品牌、规格和质量：1.1名称：装修工程，暂定数量2000万，合计20000000元。1.2产品的技术标准（包括质量要求）：符合国家、通用行业标准及生产企业自行制定的标准。二、产品的价格与结算方式：2.2产品的单价（略）。2.3结算方式：以佳联易贷平台提单进行结算，并且在货物已经被第三方易走提货之后甲方可按照易货规则交付提单给乙方。2.4产品交付以后，提单方可使用，使用办法详见甲方易货规则，甲方对易货规则享有最终解释权。特别提示条款：乙方不得未通过佳联易货平台与客户私下交易，否则，经发现，处于交易额4倍的违约金。乙方应当严格保守本合同商业秘密，不得将合同的任何条款透露给任何除工作需要已经知晓该合同条款以外的任何第三方，第三方包括双方不知晓该合同内容的员工。乙方易货账号：15×××08。双方还就产品交付方法、运输方式、到货地点、违约责任等作了约定。被告通过云南佳联易货网络科技有限公司介绍，将被告位于阳光上城1栋三单元17A02房屋介绍给原告公司装修，工程款项由云南佳联易货网络科技有限公司与原告公司以易货提单（或积分）方式进行结算。2019年8月9日，原告（承接方、乙方）与被告（委托人、甲方）签订《室内装饰工程施工合同》，工程地点：阳光上城一幢三单元17A-02，住房结构：平层四室两厅一厨两卫一阳台。施工面积138平方米，开工时间及工期按照下列第A种方式进行约定：以甲乙双方共同对拟施工住房的原土建、水、电等工程进行质量确认，并以工地交验（原房基础设施验收合格）时间为开工时间，如果存在质量问题由甲方解决后开始计算。B、以甲方在施工图纸及预算书上实际签字日期为进场日期（或双方签字确认的开工时间）开始计算，工程开工暂定为2019年8月13日。工程工期总天数：60个工作日。工程价款：甲乙双方经友好协商，同意按照本合同附件《家装工程项目预算清单》及《主材代购协议》所列各项预算单价作为结算单价，并以实际工程量结算本工程价款。工程预算总造价壹拾陆万元（160000元），甲乙双方一致同意，本合同约定的工期内各项预算单价（结算单价）不变。甲乙声明并已充分理解：乙方《家装工程项目预算清单》所列各项预算单价并非乙方临时报价，而是一定时期的市场合理价格甲方对此价格已经充分市场询价并已同意该价格。工程价款支付：合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程价款，主材代购按照主材预算全款交清，计算时多退少补：第一笔、工程合同签订之日，工程款支付比例：预算价款的60％，主材预算款全额；第二笔、中期验收合格3日内，工程款支付比例：预算价款的35％（工程总款95％缴清），工程项目变更签证3日内支付工程项目变更签证款100％；第三笔、竣工验收合格后5日内，缴清剩余全部尾款。甲方工程款必须支付给乙方指定的财务人员，并取得相应财务凭证，不得支付给非乙方指定人员，如付给其他人而造成的经济损失乙方不予承担。违约责任约定：合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论任何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总造价10％的违约金，若因此造成的损失，违约方予以赔偿。甲方不按合同约定的价款额度和时间支付工程款的，乙方有权停止施工，工期延误由甲方负责，并向乙方支付工程预算价1‰元／天的误工费，但累计误工费用数额不超过合同价款的2％。（其余略）。双方还就工程质量、材料供应、工程延误、验收、工程变更、甲乙双方工作、等作了约定。原告2019年8月13日进行施工，2019年9月16日经原告设计师、施工人员与被告结算，并形成《结算表》，原告结算金额为28457.78元，被告不认可设计费5520元及未使用过的墙、地固材料款965元，并注明：以上款项施工方与乔居装饰进行结算，与甲方无关（以上费用除设计费外，其余均认可）。2019年8月30日，云南佳联易货网络科技有限公司向行政部下发《关于取消尹峰提单的通知》，内容为：因联盟商检兼公司市场部人员尹峰在外造谣、诽谤、扰乱市场，对我公司造成恶劣影响，经核实情况属实，现通知如下：将立即冻结尹峰的个人提单账号：15×××08、137××××1000、130××××1000、150××××3349。本院认为，原告按照与被告签订的《室内装饰工程施工合同》约定为被告房屋进行部分装修，双方进行了结算，被告不认可设计费5520元及未使用过的墙、地固材料款965元，并注明：以上款项施工方与乔居装饰进行结算，与甲方无关（以上费用除设计费外，其余均认可），但该装修是通过云南佳联易货网络科技有限公司介绍，将被告位于阳光上城1栋三单元17A02房屋介绍给原告公司装修，工程款项由云南佳联易货网络科技有限公司与原告公司以易货提单（或积分）方式进行结算，原告遗漏云南佳联易货网络科技有限公司作为当事人参加诉讼。故原告要求被告支付装修款的诉请不能成立，本院不予支持。对原告要求被告支付违约金的诉请，原告未举证证明导致双方合同未能履行被告是否违约的情形，且原告与云南佳联易货网络科技有限公司签订《合同书（联盟商家）》账号15×××08被冻结，客观上导致被告款项不能支付，因此，原告要求被告支付违约金的诉请不能成立，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：驳回原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司的诉讼请求。案件受理费912元（原告已预交），由原告曲靖市乔居装饰设计工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决书即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。审 判 长  钱瑞鑫人民陪审员  保德波人民陪审员  覃立雯二〇一九年十二月十四日书 记 员  周长虹