浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0782民初11700号 原告（反诉被告）：上海钛睿精密五金有限公司，住所地：上海市青浦区华新镇北青公路3588号、3638号4幢。 法定代表人：杨磊。 委托诉讼代理人：孔瑛，浙江一片红律师事务所律师。 被告（反诉原告）：义乌市蓝盾工艺品有限公司，住所地：浙江省义乌市苏溪镇苏南村7排18号。 法定代表人：李天保。 委托诉讼代理人：王佳，浙江田美律师事务所律师。 原告上海钛睿精密五金有限公司（以下简称钛睿公司）为与被告义乌市蓝盾工艺品有限公司（以下简称蓝盾公司）买卖合同纠纷一案，原告于2019年6月14日向本院提起诉讼，被告于2019年7月9日提起反诉，本院受理后，依法适用简易程序，于2019年7月23日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，转为普通程序，于2019年10月9日第二次公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）钛睿公司的委托诉讼代理人孔瑛；被告（反诉原告）蓝盾公司的法定代表人李天保及其委托诉讼代理人王佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告钛睿公司向本院提出诉讼请求：1、判令确认原、被告双方于2019年2月23日签订的《产品销售合同》于2019年5月25日解除；2、判令被告双倍返还定金11320元，退还货款2380元；3、判令被告返还原告五金配件贴片475片、一字沉头螺丝5100颗、铰链472套，如不能返还，赔偿原告损失6000元；4、判令被告赔偿原告各项损失10000元。事实与理由：2019年2月23日，双方签订《产品销售合同》，约定原告向被告定购500个小号雪茄木盒木胚。原告依约支付10000元，包括定金5660元，预付款4340元。双方约定交货时间为2019年3月20日，但被告未能按约交付产品。嗣后，被告承诺于2019年5月25日前交付产品。2019年4月11日，被告告知原告将交付100个产品，并要求原告在扣除原先的1960元预付款后向其支付4640元货款，原告依约交付。2019年5月6日，原告向被告发送律师函，督促被告履行合同，但被告一直未能交付货物，原告于2019年5月底再次通知解除合同。 被告蓝盾公司答辩称，原、被告签订的合同是经过双方协商确定，真实有效，虽然存在分歧但没有达到合同解除的条件，应当继续履行合同，况且被告也按合同要求全部履行了产品的生产，解除合同将给被告造成巨大损失，原告请求双倍返还定金及货款也就没有事实基础。至于原告提到的返还相关配件，被告可以予以返还。至于原告提到的赔偿损失10000元，在合同中没有进行约定，而且同原告第二项主张存在重复赔偿，因此该部分请求缺乏事实及法律依据。遂被告提起反诉，要求：1、判令反诉被告继续履行2019年2月23日签订的《产品销售合同》；2、判令反诉被告支付货款13660元并支付违约金5660元；3、判令反诉被告于本判决生效后三日内提走剩余400个雪茄盒，否则应承担100元/日的仓储、保管费用。 原告（反诉被告）辩称：因被告延迟发货，双方对付款、发货顺序进行重新确认，最终确认交货时间为2019年5月25日，但被告仍延迟交货。故原告有权解除合同，并要求被告赔偿损失。综上，请求驳回被告的反诉请求。 原告就其诉请向本院提供如下证据： 一、产品销售合同扫描件一份，证明：原告向被告定作产品，被告违反合同约定的事实。 二、转账凭证一份，证明：原告按约支付定金及支付第一笔货款的事实。 三、微信聊天记录一份，证明：1、原告多次催促被告按时发货的事实。2、原告向被告提供相关五金配件的事实及数量。3、被告仅向原告发货100个产品的事实及原告向被告支付该笔货物尾款的金额。 四、律师函、解除合同通知书、快递单各一份，证明：因被告违约行为，原告发送律师函向被告催促货物无果后，原告解除该合同的事实。 五、委托合同及发票各一份，证明：原告因实现本案债权委托律师的事实及支付律师费的金额。 被告对原告提供的证据发表如下质证意见： 一、对证据1的真实性没有异议，对证明目的有异议，从该合同中看不出被告违约的事实，而且在合同中第2条明确约定付款和发货方式要原告付清余款18300元后被告再出货，如果原告方推迟支付，被告可以按推迟时间延期发货，第4条也明确货期存在不确定性。 二、对证据2的真实性没有异议，10000元收到过的，要求原告支付100个雪茄盒剩余部分的款项，如果是按照原告的说法，之前支付的10000元足够支付100个雪茄盒的款，没必要再另行支付4640元，说明原、被告双方按约定的方式在履行，原告先支付货款被告再发货。 三、对证据3的真实性没有异议，证明目的有异议，原、被告双方在微信中确实对产品的相关参数进行过多次协商，包括交货的期限也进行过协商，说明原告在交货期限上也是允许变更。这恰好验证双方在合同上的约定，并不能说明被告存在违约的情况。被告反而是在出现相关技术问题的时候，积极和原告协商解决相关问题，然后再积极安排生产。 四、对证据4的真实性没有异议，对证明目的有异议，这个只是原告单方面解除合同的意思表示，并没有被告的同意，合同还没有解除，况且原告提到的解除通知书的根本违约条件也没有出现。 五、对证据5的真实性无异议，但是与本案无关，在合同中没有明确如果一方违约要承担律师费等损失。 被告就其辩称及反诉诉请向本院提供如下证据： 一、微信聊天记录一份，证明原、被告双方在生产过程中反复协商、调整产品方案，双方用实际行动更改了合同关于交货期限的内容，被告并未违约。 二、产品销售合同一份，证明双方约定原告在付清全部货款时被告才发货，否则可以顺延货期。原告在没有付清货款的情况下，要求发货，违反了合同约定。 三、微信聊天记录及现场照片各一份，证明：剩余400个货物已经生产完毕，在可以交付的情况下，原告不但不继续履行合同，还找借口单方面解除合同，应承担违约责任。 四、原、被告之间的微信聊天记录一份，证明：在5月31日时原告要求被告生产的所有货物均已生产完毕，被告并没有超出后来变更的于6月10日前交付的约定。 原告对被告提供的证据发表如下质证意见： 一、对证据1的真实性没有异议，证明目的有异议，原、被告在生产过程中并没有协商或者调整产品方案，从被告提交的聊天记录也可以看出，原告为确保被告提前交货，加大了产品的误差，并且明确提到了被告交货时间已经延期。 二、对证据2的真实性没有异议，证明目的有异议，原、被告约定的先付款后发货条款，已经在实际履行过程中变更为被告生产部分产品后，将产品的货款计算之后减去原告已付部分扣除定金及预付款后，再由被告向原告要求支付不足部分的货款，该事实从原告提交的聊天记录第5页可以看出。 三、对证据3的三性均有异议，首先该份聊天记录不是发生在原、被告之间，无法确认其真实性。聊天中提到的货物也不清楚是否为原告的货物。其次，退一步说，即使该货物确实系案涉400个雪茄盒，距离被告承诺的交付时间也已经过期，延迟交货构成根本违约。 四、对证据4的真实性没有异议，5月20日原告要求按时发货，并要求被告如果修改了交货时间，提交书面的修改时间的证据，被告回复回去给你写，说明双方并没有在微信聊天记录中就交货时间进行变更。被告之后也并未向原告提供书面的变更时间材料，因此双方并没有将交货时间变更为6月10日，交货时间确定为2019年5月25日。 原告提供的证据及被告提供的证据1、2、4，经对方质证对其真实性均无异议，本院予以认定。被告提供的证据3系被告单方形成证据，原告对其真实性也不予确认，本院对该组证据的真实性不予认定。 经审理查明，2019年2月23日，原、被告双方签订产品销售合同一份，约定原告向被告定购小号雪茄木盒木胚，并对相关尺寸、数量、单价进行约定。另外，双方对权利义务约定如下：交货日期为2019年3月20日。合同签订当日支付定金10000元，付清余款18300元后出货。合同签订后，原告依约支付定金10000元。后因工厂原因，双方对交货时间多次进行调整。2019年4月11日，原告根据被告的要求支付余款4640元，被告向原告交付货物100件。该批货款总货款为6600元。2019年5月6日，原告发函给被告，要求于2019年5月25日向原告交付全部货物，被告也表示同意，双方达成合意。2019年5月13日，被告通过微信告知原告货物要在6月10日才能交货。2019年5月20日至5月28日，双方继续对产品尺寸、交货时间等进行协商。2019年5月30日，原告要求解除与被告的销售合同，并通过快递将通知书送达给被告。 本院认为，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务，当事人可以解除合同。被告通过微信告知原告不能在约定的交货时间即2019年5月25日前交付剩余货物，故原告有权据此解除双方的买卖合同关系，原告的第一项诉讼请求，本院依法予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告已支付定金及货款共计14640元，扣除已交付货物的货款6600元，剩余8040元应当予以返还。另外，根据双方微信聊天记录，原告在约定的交货时间到期后仍与被告联系协商产品尺寸等事项，导致被告继续生产，扩大损失。基于原告的违约行为，其要求被告双倍返还定金并赔偿损失的诉讼请求，本院依法不予支持。被告反诉要求原告支付违约金5660元的请求，本院依法予以支持。被告辩称同意退还相应五金配件，故原告的第三项诉讼请求，本院依法予以支持。综上，原告诉讼请求中合理部分、被告反诉请求中合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十九条、第一百零七条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司于本判决生效后十日内退还原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司定金及预付款8040元。 二、被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司五金配件贴片475片、一字沉头螺丝5100颗、铰链472套。 三、原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司违约金5660元。 四、驳回原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司的其他诉讼请求。 五、驳回被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费542元，由原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司负担492元，由被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司负担50元。反诉案件受理费284元，由原告（反诉被告）上海钛睿精密工艺品有限公司负担50元，由被告（反诉原告）义乌市蓝盾工艺品有限公司负担234元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 长  陈成建 人民陪审员  楼忠民 人民陪审员  楼伟强 二〇一九年十二月五日 书 记 员  沈 颖