甘肃省甘谷县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）甘0523民初2030号 原告：兰州英琪建筑安装工程有限公司。 住所地：甘肃省兰州市西固区先锋路街道公园路2号第一单元第6层602室。 法定代表人：姚某1，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：姚某2，甘肃昶泰律师事务所律师。 被告：姚某3，住甘肃省甘谷县。 委托诉讼代理人：宋某，甘肃康台律师事务所律师。 原告兰州英琪建筑安装工程有限公司与被告姚某3借用合同纠纷一案，本院于2019年12月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人、被告姚某3及委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告兰州英琪建筑安装工程有限公司向本院提出诉讼请求： 1.判令解除原、被告双方2019年5月30日签订的《合作协议》。2.判令被告立即完整归还原告皮卡车一辆，并由被告承担该车辆自2019年6月1日起，至车辆完全归还原告期间所产生的违章罚款、年检费用、过期年检罚款等费用。3.判令被告承担自2019年6月1日起至被告完全归还原告车辆期间的该车使用费（以每月5000元计，截止2019年12月30日为3万元）。4.判令被告立即与业主单位协调处理工程结算事宜，并赔偿由此造成原告的经济损失5000元。5.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年5月30日，原、被告双方达成《合作协议》，协议约定被告以挂靠原告名义，承接青海省共和县铁盖寺寺院的修缮维护工程，原告鉴于修缮寺庙，同意被告挂靠原告名义组织施工，但要求被告保证工程质量，原告不收取被告任何费用。并向被告出借皮卡车以方便被告工程施工时使用，约定被告车辆使用期为：2019年5月30日至11月29日，共6个月，被告保证到期完好归还车辆。使用期间该车的司机费用、油耗保养费用、过路通行费用及因违章产生的交通违章罚款等均由被告承担。但被告在业主单位青海省共和县铁盖寺修缮维护工程中施工一个月后，与铁盖寺因工程进度款支付方面产生矛盾，遂擅自撤离工地，被告施工遂于2019年7月10日停止。停工后，被告不将原告出借的车辆归还，反而开回其老家使用，原告多次向其催要归还，但被告不予理睬。2019年10月9日，青海省共和县民族宗教局通知原、被告现场协商解决施工费用问题，但被告拒不参加，给原告造成了巨大的经济损失。综上，为维护原告的合法权益不受侵犯，原告特起诉至法院，请求法院查明事实，判如所请。 被告姚某3辩称，1.本案涉及的《合作协议》有效不能解除。2.被告有权依法留置原告车辆，因为原告没有支付所欠被告的工程款，按照约定被告有权继续使用该车辆。3.本案所涉及的车辆，约定由被告无偿使用，原告要求被告支付车辆使用费的理由不能成立。4.原、被告之间的工程款纠纷已经在青海省共和县法院另行起诉，本案中被告不做答辩。最后，请求法院驳回原告的所有诉讼请求。 原告为了证明其主张向本院提交了三组证据：第一组证据里有两份证据：1.原告与青海省共和县铁盖寺民主管理委员会签订的铁盖寺修缮工程《施工合同》一份；证明以原告的名义承接的铁盖寺修缮工程，原告是合同名义的承包方，姚某4系原告的授权代表，有权处理合同相关事项。2.原告与车辆所有人兰州英琪新能源开发利用有限公司签订的《授权使用书》一份；证明为方便原告承接铁盖寺修缮工程需要，兰州英琪新能源开发利用有限公司同意授权原告在施工期间使用、管理本涉案车辆，并由原告代表姚某4全权负责。对原告提交的第一组证据中的证据1，被告对其真实性和合法性无异议，对证明目的有意义，被告辩称铁盖寺修缮工程是原告自己所承包的，原告承包之后把大部分工程量转包给了被告施工。而对第一组证据里的证据2，被告表示对情况并不知情，也不认可。对原告所举的第一组证据，经本院审核符合证据的各特性，故本院予以采信。原告提交的第二组证据有一份，即原、被告签订的《合作协议》一份；证明原告代表姚某4与被告签订合作协议，约定涉案车辆由被告使用，使用期为半年，即2019年5月30日至2019年11月29日，到期后被告应完好无损归还原告，如有损坏由原告赔偿；被告使用期间的司机费、加油保养费、过路费以及行车违章事故费用均由被告负责。对原告提交的第二组证据，即原、被告签订的《合作协议》一份，被告对其真实性没有异议，但需要说明双方签订该合同时，约定原告向被告支付工程款之前，该车辆由被告免费使用；原告何时向被告支付工程款，被告才可返还车辆。对原告提交的第二组证据，经本院审核符合证据的各特性，故本院予以采信。原告提交的第三组证据有二份：1.《授权委托书》一份，证明原告授权被告全面负责铁盖寺修缮工程，原告不收取盈利费用，被告系实际施工组织者。2.铁盖寺修缮工程催款纪要及证明五页，证明被告拒不配合铁盖寺协商工程款结算事宜，原告先后五次派人去铁盖寺现场，协商催款和处理工程结算等问题，共造成了原告差旅费等经济损失6200元，应由被告承担。对原告提交的第三组证据中的两份证据，被告认为系原告单方所为，被告没有签字确认，故不予认可。经本院审核，对原告提交的第三组证据里的偿还欠款协议书，本院作为参考证据予以采信，第三组中的其余证据不符合证据的客观性特征，故本院不予采信。 被告为了证明其主张向本院提交了一组一份证据：原、被告签订的工程结算书一份（8页），证明被告所干的工程款应该为58万元，原告对被告未结算，而且这份结算书是由原告结算后出具给被告的。对被告提交的该份证据，原告对结算书的真实性无异议，但对被告的证明目的、证明内容及所证明的事实不予认可，因为这是工程预算书，当时预算书做出来之后，原、被告还没有矛盾，这是原告向铁盖寺讨要款项时做出的，而且铁盖寺也没有认可，且该证据只有第一页盖有原告的公章，其余都没有原告的公章。这个工程造价是按照建筑合同做的，客观上就没有这么多的工程量，所以对这个事实原告不予认可。经本庭审核该证据具有客观性特征，可以作为本案的参考证据使用，故本院对证据证明的部分事实予以采信。 本院审理认定的事实如下：原告兰州英琪建筑安装工程有限公司的法定代表人姚某1与被告姚某3系同村人。2019年6月6日，原告兰州英琪建筑安装工程有限公司与青海省共和县铁盖寺民主管理委员会签订了铁盖寺修缮工程《施工合同》。该合同为包工包料，最终决算金额依据青海省工程施工定额的标准，以实际工程量决算总金额并支付，工程款项按进度付款。原告接到该工程项目后，与被告约定该项目由被告全面负责组织施工。在原告与铁盖寺管委会签订施工合同之前即2019年5月30日，原、被告又签订了一份《合作协议书》，在该《合作协议书》中原、被告约定，原告将自有的皮卡车一辆授权给被告姚某3管理使用，使用期限为半年，即2019年5月30日起至2019年11月29日止；期间原告不收该车辆的使用费，而合同期内该车辆的司机费用，加油保养费，过路费用及行车违章事故费均由被告承担。原、被告签订该《合作协议书》的目的，是为了让被告在铁盖寺修缮项目施工中便于工作。原、被告合作协议签订后，原告按协议约定向被告交付了出借车辆，出借车辆牌号为×××号皮卡车，该车登记在兰州英琪新能源开发利用有限公司名下，而兰州新能源开发利用有限公司和原告兰州英琪建筑安装工程有限公司为同一股东所设的两个公司。2019年7月底，被告姚某3在铁盖寺修缮项目施工过程中，因工程进度的结款问题和铁盖寺管委会以及原告之间发生矛盾，被告姚某3遂将施工人员撤出工程，并将所借用的原告车辆开回甘谷老家后不还。2019年12月原告将被告起诉于本院，要求判如所请。 本院认为，原、被告于2019年5月30日签订了《合作协议》一份，双方在合作协议中约定，原告兰州英琪安装工程有限公司将自有的皮卡车一辆无偿提供给被告姚某3使用，使用期限为半年，即2019年5月30日至2019年11月29日，期间该车的司机费用，加油费用，过路费用，以及行车违章事故费用均由被告姚某3负担。该合同的签订是双方真实意思表示，是依法成立的有效合同，符合相关法律规定，对原、被告双方均有法律约束力，双方均按约履行。根据该合同约定，原、被告双方形成借用合同法律关系，被告姚某3应按合同约定的最后借用期限日即2019年11月29日之前，将所借车辆归还给原告，而被告以原告对其工程未结为由，留置出借车辆不还，侵犯了原告的合法财产所有权，其留置的理由不能成立，其行为构成违约。而原告要求被告从2019年6月起每月支付该车辆使用费5000元的主张，因双方签订的是无偿借用协议，并且原告对该车辆使用费的计算，又不能提供证据支持，故原告的主张不能成立，本院不予支持。而原告要求被告与业主单位协商结算工程事宜及赔偿原告由此造成的经济损失5000元的请求，因与本案没有法律上的因果联系，其请求本院不予支持。而对原告要求被告承担自2019年6月1日起至车辆归还日，有关该车辆的违章罚款费用，年检费用，过期年检罚款费用的请求，根据双方合同约定以及该车辆在此期间内的管理和使用实际，其请求于法有据，本院依法予以支持。据此，本院为了保护合同当事人的合法权益，维护有序运转的社会经济秩序，故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十七条、以及《中华人民共和国民法通则》第八十四条规定判决如下： 一、由被告姚某3于判决生效后十日内，将原告出借给被告使用的皮卡车一辆，归还给原告兰州英琪建筑安装工程有限公司。 二、皮卡车从2019年6月1日起至该车辆归还原告之日，期间该车辆产生的违章罚款费用，车辆年检费用，过期年检费用及其事故费用均由被告姚某3承担。 如果未按判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费2600元，减半收取计1300元，由原、被告各负担650元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天水市中级人民法院 审判员  李成福 二〇一九年十二月十八日 书记员  黄 洁