湖南省株洲市荷塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0202民初3243号 原告：株洲诚信建筑劳务有限责任公司，住所地：湖南省株洲市芦淞区新华路**福鑫大厦**。统一社会信用代码：91430200675575582Q。 法定代表人：刘高德，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：谭宁，男，汉族，1975年6月23日出生，住株洲市芦淞区公园路**。系工程负责人，代理权限：特别授权。 被告：株洲市九洲传动机械设备有限公司，住所地：株，住所地：株洲市荷塘区金山民营科技工业园**用代码：914302007968680587。 法定代表人：朱翔，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：罗嗣山，男，汉族，1985年4月8日出生，，住湖南省新化县石冲口镇潮水铺村系公司法务，代理权限：特别授权。 原告株洲诚信建筑劳务有限责任公司诉被告株洲市九洲传动机械设备有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年11月1日受理后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告株洲诚信建筑劳务有限责任公司的委托诉讼代理人谭宁、被告株洲市九洲传动机械设备有限公司的委托诉讼代理人罗嗣山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告株洲诚信建筑劳务有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付未履行三个合同项目拖欠的工程款，共计882061.73元；2、判令被告按中国人民银行发布的一年期贷款利率计算自2018年8月29日起至实际清偿所有工程款日止的逾期利息；3、判令被告承担本案发生的所有诉讼费、保全费。事实与理由：被告将项目1、株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房装饰及基础工程；项目2、新厂区道路工程；项目3、德磨机厂增加部分基础工程，交由原告承建，按照双方合同约定，原告于2018年8月开工，并根据合同要求施工完毕，按照双方合同约定被告在原告进场施工之日支付工程合同价的40%作为施工材料款，但被告到工程施工完毕后，都没有支付任何工程款，造成我公司无法支付民工工资和材料供应商货款，严重影响我公司经营和市场信誉。我公司多次联系原告公司法人朱翔和基础负责人张涛，但原告公司负责人及基建负责人一直采用躲、逃避、失约形式来拒绝支付工程款，被告一直拖至2019年8月才把工程施工签认表签订完成，为维护原告的合法权益，保证市场经营秩序，特向贵院起诉，请依法判如所请。 被告株洲市九洲传动机械设备有限公司辩称：一、我公司不存在任何违反合同约定的行为，没有拖欠工程款。1、我公司与原告所签订的《德磨机厂房装饰及基础工程施工承包合同》第六条第四项、《新厂区道路工程施工承包合同》第六条第九项、《德磨机厂房增加部分施工承包合同》第六条第四项有明确规定：“乙方进场施工需要给甲方提交进场施工单及具体施工方案，乙方材料进场需要甲方相关人员验收后方可施工”，即原告方应当提交进场施工单及具体施工方案才算进场，原告方材料需我公司验收后才具有施工资质。但我公司到目前为止没有收到原告提供的进场施工单及具体施工方案，原告方材料亦无我公司相关人员验收，证明原告目前为止没有进场，也没有施工。2、我公司与原告所签三份合同中，均在第五条“付款方式”中约定：“本项目采用工程进度付款，合同经双方签章，乙方进场后，甲方在乙方进场之日支付合同造价的40%作为材料备料款，工程完工后甲方验收合格，在15个工作日内，甲方应把余下的合同造价一次性付清”。该合同明确约定了付款方式为原告方进场后开始付款，但目前为止，原告方并未入场，故我公司不存在任何违反合同约定的行为，完全没有拖欠工程款。二、原告所提供的三份《签认表》只是对合同的再次确认，并非工程验收单或结算单。在施工方没有进场且不具备施工资质，我公司没有支付备料款的情况下，不能出现已经验收的情况。根据合同约定，施工流程为：原告提供进场单及具体施工方案进场、我公司支付40%备料款、原告按要求施工、施工完毕我方验收并出具验收单、支付剩余款项。原告方提供的《签认表》，只是所有流程未开展时，双方对合同工程量及金额的再次确认，而非验收单或结算单。三、接到诉讼材料后，为确认原告是否在未通知我公司情况下进行了施工、工程量多少，我公司董事长多次联系原告前来现场核对，但原告公司负责人一直采用躲、逃避、推脱形式拒绝核对，而该基建项目的延迟施工已经造成政府对我公司土地补偿款的延迟支付。为维护我公司合法权益，保证市场经营秩序，请求贵院：1、驳回原告所有诉讼请求；2、本案发生所有诉讼费、保全费由原告承担；3、根据合同相关施工期限的约定，我公司保留追究株洲诚信建筑劳务有限责任公司拖延工期的责任。 原告围绕诉讼请求依法提交了营业执照复印件、三份工程合同及工程确认表复印件及被告内资企业登记表，被告未向法院提交证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下： 被告对确认表的真实性无异议对其合法性、关联性有异议，认为该签认表只是对合同金额的确认，确认单没有明确工程量、施工时间、材料等，原告没有按照合同约定进行完工，按照园区规定，被告公司已另聘请公司进行施工。本院对其真实性予以确认，对其合法性和关联性将结合全案予以综合认定。 根据原告提交的证据，结合原告的陈述，被告的答辩，本院确认本案基本事实如下： 2018年8月28日，原告与被告签订《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房装饰及基础工程施工承包合同》约定：由乙方（原告）包工包料、保质量、包工期、包安全文明承包方式承包株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房装饰及基础工程。施工方所需技术措施、综合措施、临时措施、配套措施属承包范围。其他费用包含在合同规定的计价办法之内工程结算按实际施工结算。工程造价为591097元、施工工期按甲方（被告）的要求完工，如延期完成将按甲方工程施工管理条例处罚。乙方进场后，甲方在乙方进场之日支付合同造价的40%作为材料备料款。工程完工后甲方验收合格，在15个工作日内，甲方应把余下的合同造价一次性付清。施工工期：自2018年8月29日开工，2018年10月15日竣工，历时48天。同日双方签订了《株洲市九洲传动机械设备有限公司新厂区道路工程施工承包合同》约定：由乙方（原告）包工包料、保质量、包工期、包安全文明承包方式承包株洲市九洲传动机械设备有限公司新厂区道路工程。施工方所需技术措施、综合措施、临时措施、配套措施属承包范围。其他费用包含在合同规定的计价办法之内工程结算按实际施工结算。工程造价为114362元、施工工期按甲方（被告）的要求完工，如延期完成将按甲方工程施工管理条例处罚。乙方进场后，甲方在乙方进场之日支付合同造价的40%作为材料备料款。工程完工后甲方验收合格，在15个工作日内，甲方应把余下的合同造价一次性付清。施工工期：自2018年8月30日开工，2018年9月12日竣工，历时14天。2018年9月28日，原、被告签订《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房增加部分施工承包合同》约定：由乙方（原告）包工包料、保质量、包工期、包安全文明承包方式承包株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房增加部分施工。施工方所需技术措施、综合措施、临时措施、配套措施属承包范围。其他费用包含在合同规定的计价办法之内工程结算按实际施工结算。工程造价为176602.73元、施工工期按甲方（被告）的要求完工，如延期完成将按甲方工程施工管理条例处罚。乙方进场后，甲方在乙方进场之日支付合同造价的40%作为材料备料款。工程完工后甲方验收合格，在15个工作日内，甲方应把余下的合同造价一次性付清。施工工期：自2018年8月29日开工，2018年12月29日竣工，历时180天。合同签订后原告依约定时间竣工，并交付被告使用，被告于2019年8月22日对三项工程验收并签写工程签认表。 本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。本案中，原告与被告签订的《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房装饰及基础工程施工承包合同》、《株洲市九洲传动机械设备有限公司新厂区道路工程施工承包合同》、《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房增加部分施工承包合同》符合承揽合同的法律特征，且系双方真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应全面履行各自的合同义务。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定，定做人应当按照约定的期限支付报酬。原、被告双方在合同中约定：乙方（原告)进场后，甲方（被告）在乙方进场之日支付合同造价的40%作为材料备料款。工程完工后甲方验收合格，在15个工作日内，甲方应把余下的合同造价一次性付清，（保质期为一年）。2018年8月，原告进场开工，被告未按约定支付工程款项，已构成违约，应承担违约责任。2018年8月29日，原告依约定实现竣工。依据原、被告双方签订的《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房装饰及基础工程施工承包合同》、《株洲市九洲传动机械设备有限公司新厂区道路工程施工承包合同》、《株洲市九洲传动机械设备有限公司德磨机厂房增加部分施工承包合同》约定的付款方式，被告验收合格后应在15个工作日内，将合同造价一次性付清。被告于2019年8月22日签写了工程施工签认表，庭审中被告否认该表系验收合格的凭证。本院认为，该工程施工签认表上已经写明了工程验收金额、工程量、工程名称及竣工日期，且有被告公司的法定代表人、技术部负责人、基建负责人、现场施工员的多人签字确认，验收程序完备，且被告自竣工后一直在使用原告交付完成的该几项工程成果，故被告的抗辩理由不成立。被告至今未付工程款构成违约，原告主张被告支付全部的工程款的诉讼请求，本院予以支持。原告认为被告拖延验收，主张按照竣工之日计算逾期付款利息，本院认为原告与被告约定了已验收合格之日起15日内作为付款期间，原告未能提供证据证明其在竣工后对被告进行了验收的催告而被告拖延验收，故逾期利息应在验收合格之日的15天后开始计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下： 一、被告株洲市九洲传动机械设备有限公司于本判决生效后十五日内向原告株洲诚信建筑劳务有限责任公司支付工程款人民币882061.73元； 二、被告株洲市九洲传动机械设备有限公司于本判决生效后十五日内向原告株洲诚信建筑劳务有限责任公司按照全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期利息，从2019年9月6日起计算至给付完毕之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费12620元，减半收取6310元，保全费4930元，合计11240元，由被告株洲市九洲传动机械设备有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。提起上诉状的，应在递交上诉状后七日内，按照不服本判决部分的上诉请求数额向株洲市中级人民法院交纳案件受理费。现金交纳的，直接向华融湘江银行株洲金汇支行驻株洲市中级人民法院收费点交纳；汇款或转账的，开户行：华融湘江银行长沙分行营业部，收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴款结算户，账号：810103210********。逾期未交纳的，将承担按自动撤回上诉处理的后果。 审 判 员 陈晓东 二〇一九年十二月四日 法官助理 胡 煜 书 记 员 阙芮娜 附相关法律条文: 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条第四款买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法,出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的,人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础,参照逾期罚息利率标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 第三款人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。