湖北省武汉市江岸区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0102民初8369号原告：赵峦，男，1991年1月15日出生，汉族，住武汉市江岸区。委托诉讼代理人：张亚辉（特别授权代理），湖北华徽律师事务所律师。被告：武汉全民易装网科技股份有限公司，住所地：武汉市青山区青山镇武汉国际钢铁物流服务中心（钢谷）一期28栋。法定代表人：陈建强，董事长兼总经理。被告：武汉中鑫宏实业有限公司，住所地：武汉市青山区青山镇（工人村99号）。法定代表人：夏飞翔，执行董事兼总经理。原告赵峦与被告武汉全民易装网科技股份有限公司（以下简称全民易装网公司）、武汉中鑫宏实业有限公司（以下简称中鑫宏公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，因被告全民易装网公司、中鑫宏公司下落不明，故本院依法向其公告送达了民事起诉状、开庭传票等法律文书，并组成由审判员夏胜担任审判长，人民陪审员葛一红、朱冬芝参加的合议庭，于2019年11月19日公开开庭进行了审理，原告赵峦及其委托诉讼代理人张亚辉到庭参加诉讼。被告全民易装网公司、中鑫宏公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。原告赵峦向本院提出诉讼请求：1、解除我与全民易装网公司之间的《委托装修服务合同》；2、全民易装网公司退还我装修款项129,075.18元；3、全民易装网公司承担违约金17,700元；4、中鑫宏公司承担上述连带还款责任；5、全民易装网公司、中鑫宏公司承担本案的诉讼费。事实和理由：2019年1月12日，我与全民易装网公司签订了《委托装修服务合同》，合同约定我将位于江岸区海赋江城C地块19栋1单元1701号的房屋装饰装修工程承包给全民易装网公司，装修款118,830元，并约定了双方权利义务及违约责任。合同签订后第二天，我分六次向全民易装网公司转款共计118,000元，全民易装网公司开具收据。后因涉及方案调整，我又分四次向全民易装网公司转账共计11,075.18元。全民易装网公司于2019年2月27日安排人员入场装修，预计工期100天，其进场后，因材料、人工工资等问题停工，时至今日未能开工。全民易装网公司未按照合同约定履行完成相关装饰装修的义务，其违约行为给我生活造成严重的影响。中鑫宏公司系全民易装网公司的大股东占股90%，是全民易装网公司的实际控股人，应当承担连带还款责任，望判如所请。被告全民易装网公司、中鑫宏公司未到庭应诉、答辩，亦未提交任何证据材料。经审理查明：2019年1月12日，赵峦（甲方）与全民易装网公司（乙方）签订《委托装修服务合同》，约定：装修地址为江岸区海赋江城C地块19栋1单元，建筑面积85平方米，委托装修服务预计起始时间2019年1月12日至2019年1月30日，具体服务周期、开工时间和施工周期将根据甲方的需求、设计要求和施工难度另行与设计师沟通，以最后确定的《开工申请单》为准；乙方为甲方提供专业的测量、设计、质量监理等管理服务，同时签订本合同后至装修验收完毕提供全程装修管家服务，甲方应向乙方支付装修服务管理费用；乙方指定专业的施工方为甲方提供专业的施工服务，甲方应向施工方支付装修施工费用；在本合同签订同时，甲方自愿按照建筑面积的装修标准，一次性支付装修准备金118,830元，上述装修准备金由乙方在装修期间内代管，当一方开始为甲方提供服务时，授权乙方根据装修进度及验收合格情况分批次向乙方指定专业施工方和第三方支付相应工程款，具体支付标准为：合同签订后，当甲方确定全套施工图纸、预算并约定了开工时间，乙方即向设计单位等其他单位支付工程款的30%；当水、电、气等管线隐蔽工程验收后，乙方即时向乙方指定专业的施工方和第三方材料供应单位支付工程款的40%；当家具、天花、厨卫等中间工程验收后，乙方即时向乙方指定专业的施工方和第三方材料供应单位支付工程款的25%；工程全部竣工验收合格后，质保期满后，乙方再向指定专业的施工方和第三方材料供应单位支付剩余的5%；基础施工工程管理费参照行业其他装饰企业，乙方对施工中辅材和人工施工总金额收取10%的管理费用（套餐产品的管理费用比例为5%）；主材施工管理费为乙方对施工中的主材部分实施协助服务、保管服务、安装协助服务、售后协助服务等收取主材总金额5%的管理费用；乙方应按照双方约定的期限完成整个工程，不得无故拖延工期；如因乙方与施工方原因，超过合同约定的装修服务开始期限15天仍未开始提供服务的，甲方有权选择解除合同，并要求乙方退还所收取的全部款项，同时还有权要求乙方按已支付款项的5%支付违约金；甲乙双方不得擅自解除合同，若《工程预算书》签订之后解除合同的，违约方应按照合同实际应支付装修价款的15%支付违约金；因乙方与施工方的原因，造成工期延期的，每延期一天，乙方应按人民币50元的标准向甲方支付违约金；合同经甲方签字，乙方盖章生效后，各方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议，如需终止合同，应按合同总价款的15%交付违约金和支付损失赔偿金，并办理终止合同手续。同日，双方还签订《2018年内部团购活动优惠协议书》，就赵峦参加全民易装网公司内部团购活动事宜，免费兑换全民易装网公司指定范围内的家具进行了约定。上述合同签订后，赵峦分批次向全民易装网公司打款共计129,075.18元，全民易装网公司出具部分收款收据。嗣后，全民易装网公司就涉案装修工程进行了部分改造工程施工后就停止了施工。另查明：在全民易装网公司停止施工后，赵峦就涉案房屋装修工程另行委托案外人易国进行了装修施工，赵峦于2019年5月29日向全民易装网公司填写《装修未完工客户登记表》，载明：情况为拆砌墙完成一半，诉求为终止合同，误工赔偿，尽快退款；《武汉全民易装网科技股份有限公司工地核损确认单》上对工程完工情况、涉及金额进行确认，确认现场施工已完成总价值4915元，设计费3500元，合同损失总额为120,660元，赵峦在确认单上签字、捺印。再查明：中鑫宏公司为全民易装网公司股东之一，占全民易装网公司股份90%。上述事实，有《委托装修服务合同》《2018年内部团购活动优惠协议书》《打款记录》《收据》等证据及双方当事人陈述在案佐证。上列证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院均予以采信。本院认为，赵峦与全民易装网公司签订的《委托装修服务合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行义务。本案中，原告赵峦已按照合同约定支付了相应装修准备金，被告全民易装网公司因自身原因中途停工，未能完成涉案房屋装修工程，导致原告赵峦另行委托案外人进行施工，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款规定“当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”，被告全民易装网公司的行为构成根本违约，原告赵峦有权解除合同，赵峦于2019年5月29日在全民易装网公司《装修未完工客户登记表》上签字，诉求上载明“终止合同，误工赔偿，尽快退款”，故双方《委托装修服务合同》于2019年5月29日即已解除，原告赵峦诉请要求解除双方《委托装修服务合同》已无必要。合同解除后，全民易装网公司应当退还赵峦已支付的工程款，核损确认单上确认全民易装网公司已施工部分的价值（含设计费）为8,415元，该价款经本院确认合理，故全民易装网公司应向赵峦退还工程款为120,660.18元。因全民易装网公司违约导致合同解除，全民易装网公司应当承担违约金，原告赵峦要求全民易装网公司按照已支付金额118,000元的15%支付违约金，该标准过高，本院依法予以调整，违约金调整为以应退还工程款120,660.18元为基数，按原告赵峦庭审过程中主张的年利率18%的标准，自2019年5月30日起支付至实际清偿之日止。中鑫宏公司虽为全民易装网公司的股东并占90%的股份，但根据股东有限责任原则，赵峦仅以中鑫宏公司作为全民易装网公司大股东则要求其对全民易装网公司的上述债务承担连带清偿责任并无法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告武汉全民易装网科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告赵峦退还装修款项120,660.18元；二、被告武汉全民易装网科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告赵峦支付违约金（以120,660.18元为基数，按年利率18%的标准，自2019年5月30日起支付至实际清偿之日止，以17,700元为限）；三、驳回原告赵峦的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3,236元，公告费260元，共计3,496元，由被告武汉全民易装网科技股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  夏 胜人民陪审员  葛一红人民陪审员  朱冬芝二〇一九年十二月十六日书 记 员  蔡小碧