河南省长葛市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1082民初6354号原告：河南省利磊金属材料有限公司，统一社会信用代码：9141108209140902XP（1-1）。住所地：长葛市大周镇柳庄营村**。法定代表人：朱鹏飞，任公司总经理。委托代理人：刘国栋，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告：长葛市锦榜铝业有限公司，统一社会信用代码：91411082MA3XD7AU17（1-1）。;'>住所地：长葛市董村镇董村社区div>法定代表人：辛小兵，任公司总经理。委托代理人：赵帅，河南七星灿律师事务所律师。原告河南省利磊金属材料有限公司诉被告长葛市锦榜铝业有限公司买卖合同纠纷一案，原告河南省利磊金属材料有限公司于2019年10月12日向本院提起诉讼，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。原告河南省利磊金属材料有限公司的委托代理人刘国栋、被告长葛市锦榜铝业有限公司的委托代理人赵帅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告河南省利磊金属材料有限公司诉称：2019年6月21日，原、被告签订了工矿产品买卖合同，原告从被告处订购了720吨铝锭。合同履行期限自2019年6月21日至2019年9月30日。合同约定：未按期交付的，买方有权根据影响程度……追究卖方的违约责任。每迟延一天，支付合同总价1%的违约金……买方已明确告知卖方所购产品的重要性，卖方应当预见到其迟延交货或提供不符合约定产品给买方造成损失的范围，该范围包括买方可得利益的损失。合同签订后，被告仅应要求向原告供应铝锭420吨，剩余300吨铝锭在原告提示提货后，被告明确告知原告因机器设备损坏等原因无法按时交货。因被告不能向原告如期交货将直接导致原告对第三方根本违约的重大风险，原告需及时补足300吨铝锭的缺口，被告让原告从洛阳三兄弟金属材料有限公司和其他公司补货，造成原告从他处补货的差价损失163795.36元，被告当时承诺对原告的损失予以赔偿，后又拒绝赔偿原告的损失。2019年9月，被告又通知原告可以提取剩余铝锭，但当原告通知被告要去提货时，被告又以没货为由加以拒绝。对此，原告就被告违约及原告损失赔偿事宜多次与被告交涉，至今未果。原告依法提起诉讼，请求判令：1、被告长葛市锦榜铝业有限公司赔偿原告河南省利磊金属材料有限公司损失163795.36元并给付原告迟延供货违约金暂计400000元（自2019年9月18日至2019年9月30日），共计563795.36元；2、被告长葛市锦榜铝业有限公司负担本案诉讼费用。被告长葛市锦榜铝业有限公司辩称：原告诉请不属实，根据双方合同约定，原告要求供货应当提前一个月通知并交纳100万元定金，2019年8月17日原告通知被告交付剩余300吨铝锭，被告如约按照合同约定的型号进行生产，后通知原告提货，原告推诿拖延，被告于2019年9月12日向原告发出提货通知，但原告表示不需要该批货，因原告定制的货物长宽高及直径有特定要求，货物不能满足其他厂家要求，被告担心库存积压，遂找到其他商家将该批货物卖往河北，之后原告又找到被告表示需要300吨货，因当时原告没有提前通知，被告表示在一个月之内即10月份可以将剩余300吨货物交付，但原告没有做出回应，后直接起诉至长葛市人民法院。被告没有逾期交货，不应当承担相应责任。原告河南省利磊金属材料有限公司向本院提供以下证据：1、工矿产品买卖合同一份，证明原、被告之间存在买卖合同关系；被告共计应向原告供应铝锭720吨，合同履行期限为2019年6月21日至2019年9月30日；2、情况说明一份，证明被告2019年8月17日接到原告方提货通知，被告向原告表示剩余300吨铝锭无法向原告供货，证明被告逾期违约，明确表示无法向原告供应剩余铝锭；3、2019年8月17日的录音证据及文字整理一份，证明因被告机器损坏让原告从他处补货，给原告造成直接经济损失；4、产品购销合同两份、洛阳三兄弟金属材料有限公司销售单六份、中国建设银行网上银行电子回执八份、长葛市贵源金属炉料有限公司工矿产品买卖合同一份、长葛市贵源金属炉料有限公司出库单两份、中国建设银行网上银行电子回执四份，证明因被告违约让原告从洛阳三兄弟金属材料有限公司以及长葛市贵源金属炉料有限公司等处补货产生的直接经济损失共计163795.36元；5、提货通知函一份，证明9月中旬被告通知原告可以提取剩余300吨铝锭；6、2019年9月23日的电话录音及文字整理一份，证明原告接到被告通知提货后通知被告提取剩余300吨铝锭，被告告知原告不能提供，被告违约；7、提货通知书一份、微信聊天记录及屏幕录制光盘一份，证明原告向被告正式发出要求提货的通知，被告明确告知原告不能按合同约定供货，截止到合同履行期限届满，被告始终不能按照合同约定向原告供应剩余铝锭。被告长葛市锦榜铝业有限公司未向本院提供证据。综合上述证据以及当事人的合理陈述，本院确认以下案件事实：2019年6月21日，被告长葛市锦榜铝业有限公司与原告河南省利磊金属材料有限公司签订工矿产品买卖合同一份，双方约定原告购买被告720吨铝锭、价格为长江现货月均价下浮50元，交货时间为原告提前一个月通知，交货方式由原告自提，结算方式为含税价一票结算，发货提前付一个月定金100万元，电汇、装车付90%货款等内容。合同签订后，被告依约向原告交付了417.9吨铝锭。2019年8月17日，原告要求被告交付下余302.1吨铝锭，2019年8月19日，被告向原告提供情况说明一份，被告以其机器设备损坏导致其无法向原告按时交货为由，让原告想办法自己解决货物缺口。2019年8月19日和8月22日，原告为解决货物缺口与洛阳三兄弟金属材料有限公司签订产品购销合同两份，原告向洛阳三兄弟金属材料有限公司分别购买100吨铝锭，共计200吨铝块，单价分别为含税价每吨14740元和14770元，合同总金额为2951000元，合同签订后，原告与洛阳三兄弟金属材料有限公司依约履行了双方的合同义务。2019年8月20日，原告与长葛市贵源金属炉料有限公司签订工矿产品买卖合同一份，原告购买长葛市贵源金属炉料有限公司64吨铝锭，单价为含税价每吨14500元，合同签订后，原告与长葛市贵源金属炉料有限公司依约履行了合同义务。2019年9月12日，被告向原告发出提货通知函一份，要求被告在2019年9月30日之前将剩余货物提取完毕；原告接到被告的提货通知后，原告回复被告以其暂时无合同履行卖不了该批货物为由未提取货物。2019年9月23日，原告以其有新合同需要履行为由，要求被告继续供应原告上述货物，被告回复原告其有新合同需要履行无法再向原告供应剩余铝锭，如原告需要，双方可在10月再签订合同继续合作，被告同意在10月双方重新签订合同后，弥补原告90000元的经济损失；2019年9月30日，原告向被告发出提货通知书一份，要求被告于2019年9月30日下午14时向原告交付300吨铝锭，未果。2019年10月12日原告诉至本院。本院认为，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则，应当按合同约定全面履行自己的义务，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。关于原告要求被告赔偿其经济损失163795.36元的问题，被告长葛市锦榜铝业有限公司在2019年8月19日向原告河南省利磊金属材料有限公司提供的情况说明，以其机器设备损坏无法向原告按时交付货物为由，让原告想办法自己解决货物缺口，随后，原告分别向洛阳三兄弟金属材料有限公司、长葛市贵源金属炉料有限公司共购买264吨铝锭，价值3879000元，导致原告多支出价款160201元。根据本案双方履行合同的实际状况及金属市场铝锭价格的变动情况，本院认为，以被告赔偿原告经济损失120000元较为适宜。关于原告要求被告给付其迟延供货违约金的问题，因被告在2019年9月12日向原告发出提货通知后，原告回复被告以其暂时无合同履行卖不了该批货物为由未提取货物；在2019年9月23日，原告以其有新合同需要履行为由，要求被告继续供应原告上述货物，被告回复原告其有新合同需要履行无法再向原告供应剩余铝锭，如原告需要，双方可在10月再签订合同继续合作；2019年9月30日，原告向被告发出提货通知书，要求被告于2019年9月30日下午14时向原告交付300吨铝锭。根据上述事实，本院认为，首先，在被告以其机器设备损坏无法向原告按时交付货物后，及时告知原告从他处弥补货物缺口，从而避免原告遭受经济损失，被告履行了其应尽的通知义务，原告在获悉被告告知后，及时采取措施从他处购买264吨铝锭弥补了货物缺口；其次，在被告通知原告提货时，原告以无合同履行未及时到被告处提货，被告为避免自己遭受经济损失将货物售出，后原告又以其有新合同需要履行为由要求被告向其供应剩余铝锭，在被告明确告知原告，被告有新合同需要履行无法继续履行双方之间的合同且同意在双方以后的合作中对原告的此次损失进行弥补的情况下，原告于2019年9月30日在双方约定的合同履行期限即将到期的最后一天，再次向被告发出提货通知书，要求被告于2019年9月30日下午14时向原告交付剩余300吨铝锭，因原告未在合理期限内要求被告履行交货义务，原告的行为违反了双方关于交货时间及结算方式和期限的约定，在履行合同的过程中未遵循诚实信用原则，原告又未提供相应的证据证明因被告未及时供应其剩余铝锭给其造成了其他经济损失，故对原告的该诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告长葛市锦榜铝业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告河南省利磊金属材料有限公司经济损失120000元；二、驳回原告河南省利磊金属材料有限公司的其他诉讼请求。案件受理费9438元，减半收取4719元，由被告长葛市锦榜铝业有限公司负担1004元，由原告河南省利磊金属材料有限公司负担3715元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省许昌市中级人民法院。审判员  曹东山二〇一九年十二月六日书记员  王思迪