文书内容江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终8865号上诉人（原审被告、反诉原告）：上海兴袤贸易有限公司，住所地上海市普陀区玉门路215号1号楼109室。法定代表人：王永贵，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王治中，该公司工作人员。被上诉人（原审原告、反诉被告）：吴江南玻华东工程玻璃有限公司，住所地江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路。法定代表人:赵习军，该公司执行副总裁。委托诉讼代理人：王颖，该公司工作人员。委托诉讼代理人：杨新登，北京大成（苏州）律师事务所律师。上诉人上海兴袤贸易有限公司(以下简称上海兴袤公司)因与被上诉人吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称吴江南玻公司)定作合同纠纷一案，不服苏州市吴江区人民法院（2018）苏0509民初14265号民事判决，向本院提出上诉。本院于2019年9月3日立案后依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。上海兴袤公司向本院上诉请求：1、将一审判决第二项改判仅货款586341.32元，不支付逾期付款违约金；2、将一审判决第四项逾期交货违约金改判为17007元；3、判令上诉费由吴江南玻公司承担。事实和理由：一、对于第一批料单，一审中认定了吴江南玻公司在2016年12月12日《客户下单确认函》后即组织生产，上海兴袤公司认为此确认函即为合同约定之“双方确认的不可变更订单”。而在2016年12月22日的电子邮件中，涉及的玻璃合计仅14片，面积38.15平方，其数量、面积所占比例都微乎其微不足1%，要求事项也仅为停止生产，不涉及到图纸样式、加工方式的变更，没有实质性的变更。同理如果吴江南玻公司于2016年12月22日前已生产了该38.15平的玻璃，那么产生的损失也是由上海兴袤公司承担。所以不应认定2016年12月22日之函件变更了12月12日的确认函，故此一审法院认为2016年12月22日为交货期起算点认定有误，交货期起算点应从2016年12月12日开始计算。二、违约金计算有误。合同对于吴江南玻公司逾期交货的违约责任约定按该批次货款总金额来作为基数来计算，而非已交货货款金额来计算，所以上海兴袤公司认为对于第一批订单的逾期交货违约金应为：①以334268元基数，按照每日万分之三计算至38天，为3810元；②以1759657元为基数，按照每日万分之三计算至2017年2月20日计25天，为13197元；两项合计17007元。三、吴江南玻公司逾期交货在先，构成先期违约。上海兴袤公司因行使先履行抗辩权拒绝付款，上海兴袤公司不应承担相应的违约责任。上海兴袤公司认为在双方皆存在违约行为的情况下应互不负违约责任。吴江南玻公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上海兴袤公司的上诉请求，维持原判。吴江南玻公司向一审法院起诉请求：1、判令上海兴袤公司支付已到期货款1110415.73元及违约金329253.5元；2、判令上海兴袤公司支付库存货款75925.59元，并在付款后尽快提货；3、判令上海兴袤公司承担本案诉讼费用。后吴江南玻公司当庭明确违约金的计算方式为：以1110415.73元为基数自2017年3月20日起至实际给付之日止按照每天万分之三计算。上海兴袤公司向一审法院反诉请求：1、判令解除吴江南玻公司、上海兴袤公司之间的玻璃订购合同；2、判令吴江南玻公司、上海兴袤公司各自返还财产（上海兴袤公司返还吴江南玻公司所供玻璃，吴江南玻公司返还上海兴袤公司定金60万元）；3、判令吴江南玻公司承担违约金1218624.36元；4、判令吴江南玻公司承担本案的诉讼费用。后上海兴袤公司当庭放弃第2项诉讼请求，并明确违约金按照每日万分之三计算，具体计算方式为：①以2017年1月13日、2017年1月14日、2017年1月16日交货的金额为基数，分别与应交货日期2017年1月5日对比，按照逾期天数计算；②以尚未交货部分的货款金额1067267.71元为基数，自应交货日期2017年1月15日起算。一审法院认定事实：2016年11月17日，上海兴袤公司作为甲方，吴江南玻公司作为乙方，双方签订《玻璃订购合同》一份，约定：甲方向乙方订购货物，合同总价按实结算，玻璃外观颜色与货物封样一致，均为常规玻璃尺寸≤2440*3660，包括5种货物规格（单价194元/㎡的“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”、单价281元/㎡的“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E钢+12A+6mm白玻三钢化”、单价168元/㎡的“6mmF绿双银LOW-E+19A+6mm白玻”，单价291元/㎡的“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E+12A+8mm白玻钢”，单价226元/㎡的“8mmF绿钢+1.14PVB+8mm超白镀膜钢”）及相应的暂估数量，总金额暂定15157680元。全部货到交货地点，经甲方对外观初验合格后，签字确认到货数量。分批交货，乙方应于收到甲方定金且双方确认不可变更订单之日起20-25个日历天内将符合合同约定的第一批不少于3500平米货物送至交货地点；后续玻璃货物订单，乙方应按甲方料单要求分批加工及供货，乙方于下单之日起25日内开始供货，35天之内全部供完。异形、点式、色玻等特殊加工的交货期另议；交货地点为上海市古浪路188号指定地点；符合合同约定的货物送至交货地点经验收合格，每月15日双方对账结算一次（对账结算金额为上月1日至31日全部供货款），甲方于当月20号支付上月全部供货款的95%，以此类推；最后一批玻璃（由乙方自行判断，如在某一批货物订单之后；数量不得大于200平米订单或库存，不含零星补片）发货前，甲方付清全部货款后乙方方才发货；60万元定金于最后一笔货款中抵扣。甲方付款前，乙方应先开具相应货款的增值税专用发票（税率17%）给甲方以便办理结算付款手续。乙方未按时交货的，每逾期一天，应向乙方支付该批次货款总金额的0.5%作为违约金。同时，若逾期超过30天，甲方可解除本合同，但本合同关于违约责任的约定仍然有效；甲方未按时付款或未按约定收货时间收货的，每逾期一天，应向乙方支付该批次货款金额的0.5%作为违约金，同时，乙方可停止其他批次货物的生产，若逾期超过30天，双方协商或通过法律途径解除本合同，但本合同关于违约责任的约定仍然有效。2016年11月18日,上海兴袤公司向吴江南玻公司支付定金60万元。双方一致确认案涉玻璃均为色玻。吴江南玻公司虽主张在签订《玻璃订购合同》之后另行协商过交货期，但未提供相应证据。一、第一批订单及履行情况2016年12月2日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送“D楼第一批”料单，包含“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”玻璃3635.50㎡、“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E钢+12A+8mm白玻三钢化”玻璃833.09㎡，“6mmF绿双银LOW-E+19A+6mm白玻”玻璃48.42㎡，“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E+12A+8mm白玻钢”玻璃2827.69㎡，“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”玻璃（合同中无该规格）945.94平方米。2016年12月12日，吴江南玻公司向上海兴袤公司发送《客户下单确认函》（以下简称第一份确认函），写明：“我办于2016年12月2日收到贵司智富名品城D/B/C楼料单，按照要货顺序，楼号D楼第一批予以下单，共0页封面，6页料单，36页图纸。其中PVB厚度需要增加到1.52的无价格，暂未下单，8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢无价格，无封样，未下单！本次下单4226片，面积5218.04平方。为避免我司人员错下、漏下单，以上请确认。如贵司不予确认，我司无法下单。”后，吴江南玻公司添加一段手写字迹，内容为：“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢化玻璃的封样信息按照（WJ161109079编号）颜色生产，该颜色的膜化号为[CNY161B]，请确认是否可以按此加工，谢谢！”后，上海兴袤公司的员工严同海等人在第一份确认函上进行修改，在“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢无价格”下加波浪线，在“无价格”前添加“①”，在“无封样”前添加“②”，写明：“①价格按合同下浮15元/㎡（壹拾伍元）②再次确认同意按丁总签字的玻璃小样颜色生产（南玻设置编号WJ161109079）③其余数量按合同约定的量单生产”。2016年12月22日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送电子邮件，称“因二期6号楼南立面F5层门做法改为同楼上标准层做法，现以下编号玻璃停止加工，具体编号为：D-B1170-5(1170*2192*7块)、D-B1170-6(1170*2467*7块)，收到如有问题请24小时内予以回复，否则视为贵司已知悉并认可，谢谢配合”。吴江南玻公司内部员工之间转发了该电子邮件，并载明“请按客户要求变更”。经本院核对料单，该14块玻璃面积为38.15㎡，属于单价为281元/㎡的“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E钢+12A+8mm白玻三钢化”，故金额为10720.15元。吴江南玻公司收到第一份确认函后，即开始生产，后陆续交付了部分货物。双方当事人一致确认：吴江南玻公司已向上海兴袤公司发送6车货物，数量合计4825.941416㎡，货款合计1110415.73元，具体见表一：            实际送货                  名称              单价              2017年1月13日（第1车）              2017年1月14日（第2车）              2017年1月16日（第3车）              2017年2月13日（第4车）              2017年2月13日（第5、6车）                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢              194元/㎡                                                        845.819088㎡              2041.520589㎡                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E钢+12A+8mm白玻三钢化              281元/㎡              48.3648㎡              339.643392㎡              348.864748㎡              53.688352㎡                                6mmF绿双银LOW-E+19A+6mm白玻              168元/㎡                                          48.42㎡                                              6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E+12A+8mm白玻钢              291元/㎡              565.64142㎡              277.089834㎡              200.976945㎡              55.912248㎡                    （表一）送货后，吴江南玻公司于2017年2月17日开具523267.14元的增值税专用发票并通过邮政特快专递向上海兴袤公司寄送，但邮件于2017年2月25日被退回。2017年3月23日，吴江南玻公司开具金额为592345.94元的增值税专用发票，未再向上海兴袤公司寄送。上海兴袤公司收货后未支付任何款项。双方当事人一致确认：第一批订单项下已生产、未交付货物（货款金额75925.59元）存放在吴江南玻公司仓库，该批库存玻璃的名称、数量等信息以库存清单为准（双方已签字确认库存清单并提交本院）。二、第二批订单及履行情况2016年12月2日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送“D楼第二批”料单，包含“6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”玻璃743.13㎡、“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”玻璃（合同中无该名称）218.39平方米。2017年1月11日，吴江南玻公司向上海兴袤公司发送《客户下单确认函》（以下简称第二份确认函），写明：“我办于2016年12月2日收到贵司智富名品城D/B/C楼料单，楼号D楼第二批予以下单。其中PVB厚度需要增加到1.52的无价格，暂未下单，8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢无价格，无封样，未下单！本次下单362片，面积544.54平方。为避免我司人员错下、漏下单，以上请确认，如贵司不予确认，我司无法下单。”同日，上海兴袤公司员工严同海签字确认并回传至吴江南玻公司。双方当事人一致确认：第二份确认函系双方一致确认的不可变更订单，但吴江南玻公司未实际生产。三、双方沟通及涉诉的经过2017年3月20日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送电子邮件，认为吴江南玻公司未按约定交货，拖延了工期，其保留追究违约责任、解除合同的权利。2017年4月19日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送电子邮件，认为吴江南玻公司未按约定交货构成违约，其对已交货部分的货款行使抗辩权，不予付款；吴江南玻公司供货进度不能满足工期要求，其将解除合同另选供应商，保留索赔违约金的权利。2017年5月4日，吴江南玻公司向上海兴袤公司发送律师函，认为上海兴袤公司拒绝接收发票和对账，拖欠货款，导致库存玻璃无法发货，应承担违约责任；上海兴袤公司已进入全国法院失信被执行人名单，其有权行使不安抗辩权，要求上海兴袤公司支付到期货款、支付库存玻璃货款并提货。一审庭审中，双方当事人一致确认：已交付的全部货物即为最后一批货物，定金60万元直接抵充同等数额的货款；在上海兴袤公司付清全部货款之日起两日内，吴江南玻公司向上海兴袤公司交付库存货物（详见库存清单）。2018年6月26日，在本院院二审庭审中，吴江南玻公司与上海兴袤公司一致同意解除合同尚未履行的部分。一审法院认为，上述《玻璃订购合同》是吴江南玻公司作为承揽人按照定作人上海兴袤公司的要求完成工作，交付工作成果，定作人上海兴袤公司给付报酬的合同，性质为定作合同，故依法将案由调整为定作合同纠纷。一、本案的第一个争议焦点是，吴江南玻公司是否应承担逾期交货违约责任，逾期交货违约金如何计算。第一份确认函中，上海兴袤公司虽然要求将料单中有、合同中没有的“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”价格下浮，但明确其余数量按原料单生产，对于其他货物并未作出变更。《玻璃订购合同》和料单中均没有PVB1.52的玻璃，吴江南玻公司在第一份确认函中提出PVB1.52的未下单，并将下单数量大幅减少，上海兴袤公司仍要求按原料单生产。2016年12月22日的电子邮件对第一批料单、第一份确认函进行了变更，吴江南玻公司予以接受。此后，吴江南玻公司在第一批料单的基础上，剔除了“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”及电子邮件要求停止生产的14块玻璃，实际交付的货物中也没有“8mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢”和PVB1.52的玻璃。由此可见，2016年12月22日为吴江南玻公司收到“双方确认的不可变更订单”之日。结合第一批料单、第一份确认函与上述电子邮件，本院认定第一批订单的内容如表二所示：            规格               单价              订单确认数量              金额                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢              194元/㎡              3635.5㎡              705287元                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E钢+12A+6mm白玻三钢化              281元/㎡              794.94㎡              223378.14元                  6mmF绿双银LOW-E+19A+6mm白玻              168元/㎡              48.42㎡              8134.56元                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白双银LOW-E+12A+8mm白玻钢              291元/㎡              2827.69㎡              822857.79元                  总计                                          1759657.49元      （表二）结合第二批料单及第二份确认函，本院认定第二批订单的内容如表三所示：            规格               单价              订单确认数量              总金额                  6mmF绿钢+1.14PVB+6mm超白镀膜钢              194元/㎡              544.54㎡              105640.76元      （表三）《玻璃订购合同》约定吴江南玻公司应于收到定金且双方确认不可变更订单之日起20-25天内将“第一批不少于3500平米”货物送至交货地点，后续玻璃货物订单，乙方应按甲方料单要求分批加工及供货，乙方于下单之日起25天内开始供货，35天之内全部供完。上海兴袤公司在违约金计算清单中自认第一批订单中的3500㎡货物应于下单之日25天内交付、第一批订单中超过3500㎡的部分货物及第二批订单中的货物应于下单之日35天内交付。因此，本院认定第一批订单中的3500㎡应于2016年12月22日后25天即2017年1月16日之前交付，第一批订单中的剩余货物应于2016年12月22日后35天即2017年1月26日之前交付完毕，第二批订单中的全部货物应于下单之日（2017年1月11日）后35天之内即2017年2月15日之前交付。吴江南玻公司虽抗辩色玻的交付期较长，但认可第一批订单中的3500㎡应于2017年1月16日交货、其余部分应于2017年1月26日交货，第二批订单应于2017年2月15日交货，本院对其要求延长交付期限的意见不予采纳。吴江南玻公司于2017年1月13日、2017年1月14日、2017年1月16日送货的合计1829.001139㎡未超过约定的交货期，此后的交货均属逾期。已交货部分的违约情况见表四：            实际送货                  单价              2017年2月13日（第4车）              2017年2月13日（第5车、第6车）                  194元/㎡              845.819088㎡              715.579173㎡              1325.941416㎡                  281元/㎡              53.688352㎡                                              291元/㎡              55.912248㎡                                              数量合计              955.419688㎡              715.579173㎡                                备注              955.419688㎡+715.579173㎡+上述1829.001139㎡=3500㎡                                逾期天数              自2017年1月17日起至2017年2月13日止，计28天              自2017年1月27日起至2017年2月13日止，计18天                  金额合计              334268.1537元              257232.6347元      （表四）因此，已交货部分的逾期交货违约金为：①以334268.1537元为基数，按照每日万分之三计算28天，为2807.85元（四舍五入保留小数点后两位，下同）；②以257232.6347元为基数，按照每日万分之三计算18天，为1311.89元。未交货部分包括：第一批订单中未交付的部分及第二批订单。由于上海兴袤公司亦有逾期付款违约行为，根据合同约定，吴江南玻公司有权停止其他批次货物的生产，故自上海兴袤公司逾期付款之日起，吴江南玻公司有权行使抗辩权停止交货。2017年1月所交付的货物，货款应于2017年2月20日支付95%，但上海兴袤公司分文未付，故自2017年2月21日起吴江南玻公司停止交货的行为不属于违约。据此，未交货部分的违约情况见表五：            单价              第一批订单未交付部分              第二批订单                  194元/㎡              748.160323㎡              544.54㎡                  281元/㎡              4.378708㎡                                 291元/㎡              1728.069553㎡                                 逾期天数              自2017年1月27日起至2017年2月20日止，计24天              自2017年2月16日起至2017年2月20日止，计4天                  金额合计              649241.7595元              105640.76元      （表五）因此，相应的逾期交货违约金为：③以649241.7595元为基数，按照每日万分之三计算24天，为4674.54元；④以105640.76元为基数，按照每日万分之三计算4天，为126.77元。以上①②③④项合计，逾期交货违约金为8998.22元。二、本案的第二个争议焦点是，上海兴袤公司逾期付款应承担的违约责任。根据合同约定，2017年1月的货款518914.942元，应于2017年2月20日支付95%；2017年2月的货款591500.78元，应于2017年3月20日支付95%。虽然合同约定预留5%到最后一批发货前付清，因双方确认已交付的全部货物为最后一批货物，故无需再预留5%。因此，上述货款合计1110415.73元的支付期限已届满。上海兴袤公司至今未付款，已构成逾期付款违约，应承担支付违约金的责任。双方一致同意以定金60万元抵充应付货款，吴江南玻公司仅主张自2017年3月20日起的违约金，均系当事人对自身权利的处分，本院予以照准。因此，本院认定逾期付款违约金为：以510415.73元为基数，自2017年3月20日起至实际给付之日止，按照每日万分之三计算。三、本案的第三个争议焦点是，《玻璃订购合同》解除的法律效果。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条，当事人协商一致，可以解除合同。双方当事人于2018年6月26日一致同意解除《玻璃订购合同》的未履行部分，故合同于该日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。由于标的物系定制货物，双方考虑到履行情况和合同性质，对于已生产、未交付的库存货物均同意继续履行，故在上海兴袤公司给付货款后，吴江南玻公司应于两天之内按照《玻璃订购合同》的约定向上海兴袤公司送货。对于吴江南玻公司未生产的部分，双方终止履行。综上所述，吴江南玻公司、上海兴袤公司之间的《玻璃订购合同》合法有效，双方均应恪守。根据《合同法》第一百二十条的规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。吴江南玻公司、上海兴袤公司均有违约行为，应分别承担向对方支付违约金的违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条、第二百五十一条的规定，判决：一、上海兴袤公司与吴江南玻公司之间的《玻璃订购合同》于2018年6月26日解除；二、上海兴袤公司于判决生效之日起十日内给付吴江南玻公司货款586341.32元及逾期付款违约金（以510415.73元为基数，自2017年3月20日起至实际给付之日止，按照每日万分之三计算）；三、吴江南玻公司于收到上述款项之日起两日内向上海兴袤公司交付库存货物（详见库存清单）；四、吴江南玻公司于判决生效之日起十日内给付上海兴袤公司逾期交货违约金8998.22元双方当事人对一审查明的事实均无异议，二审中均未提交新证据，本院对一审法院认定的事实予以确认。本案二审的争议焦点：一、一审法院认为2016年12月22日为交货期起算点是否正确；二、吴江南玻公司逾期交货违约金应如何计算；三、上海兴袤公司逾期付款金应如何计算。本院认为，关于争议焦点一，案涉合同约定“乙方应于收到甲方定金且双方确认不可变更订单之日起20-25个日历天内将符合合同约定的第一批不少于3500平米货物送至交货地点”，2016年12月12日，吴江南玻公司向上海兴袤公司发送第一份确认函，后，吴江南玻公司添加一段手写字迹，后上海兴袤公司的员工严同海等人在第一份确认函上进行修改。2016年12月22日，上海兴袤公司向吴江南玻公司发送电子邮件，要求停止加工部分型号玻璃，吴江南玻公司内部员工之间转发了该电子邮件，并载明“请按客户要求变更”。尽管2016年12月22日上海上海兴袤公司所发邮件内容仅是取消部分玻璃的生产，但从内容和形式上而言属于对第一份确认函的再次变更，故一审法院认定2016年12月22日为双方确认不可变更订单之日并无不当，本院予以确认。关于争议焦点二，上海兴袤公司认为吴江南玻公司逾期交货的违约责任应根据合同约定，按该批次货款总金额来作为基数来计算。本院认为，尽管合同对违约金计算的基数有所约定，但违约金的计算应当根据违约行为所造成的实际损失来计算，故一审法院根据逾期交货的实际情况，区分第一批次、第二批次货物，并在第一批次货物中按照逾期天数分段计算违约金并无不当,本院予以确认。关于争议焦点三，上海兴袤公司抗辩称其逾期付款是因为吴江南玻公司逾期交货在先，本院认为支付已交付货物的价款是定作方应当承担的法定义务，吴江南玻公司逾期交货的，上海兴袤公司可另行主张其违约责任。故一审法院认定上海兴袤公司应当承担违约责任，逾期付款违约金为：以510415.73元为基数，自2017年3月20日起至实际给付之日止，按照每日万分之三计算并无不当本院予以确认。综上，上诉人上海兴袤公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费9833元，由上诉人上海兴袤贸易有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  韩小安审判员  冯月青审判员  李晓琼二〇一九年十二月二日书记员  吴丹娜法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。五、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买费经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。