四川省西昌市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川3401民初4382号 原告：王祥，男，彝族，1974年9月9日出生，四川省冕宁县人。 委托诉讼代理人：蒋晓弘，西昌市法律援助中心律师，代理权限为特别授权。 被告：四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司，住所地：四川省成都市武侯区洗面桥街**，统一社会信用代码：91510107762286762E。 法定代表人禹玉鹏，该公司执行董事兼总经理。 被告：四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司凉山州分公司，住所地：西昌市正义路与二环路路口，统一社会信用代码：91513400MA62H36T69。 负责人赖国振，男，汉族，1953年1月29日，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴德亮，男，彝族，1976年9月19日出生，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：刘和熙，四川来章律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：曾勇，男，汉族，1974年3月6日出生，四川省冕宁县人。 原告王祥与被告四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司（以下简称昆鹏公司）、被告四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司凉山州分公司（以下简称昆鹏凉山分公司）、被告曾勇劳务合同纠纷一案，本院于2019年8月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人蒋晓弘，被告昆鹏凉山分公司的委托诉讼代理人吴德亮、刘和熙，被告曾勇到庭参加诉讼。被告昆鹏公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告王祥向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告劳动报酬5600.00元。2.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：被告昆鹏凉山分公司承建了美姑县洒库乡塔古村移民搬迁工程项目后，将一部分劳务分包给自然人曾勇。原告于2017年10月11日开始到该工程项目工地上在曾勇手下从事泥工工作，2018年1月份和曾勇结算，扣除借支外还有5600.00元未支付。曾勇出具《欠条》。原告找曾勇讨要剩余工资，曾勇一直以被告四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司凉山分公司未付工程款为由拒绝支付，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请法院依法支持原告的诉请。 被告昆鹏公司提交的书面答辩状称：昆鹏公司与原告从未建立过劳务合同法律关系，作为被告主体不适格，不应成为本案的当事人。昆鹏凉山分公司与原告也无直接的劳务合同关系，该分公司承担清偿责任，缺乏事实依据。如果该分公司有清偿的义务，因分公司依法成立并办理了工商登记，有自己的财产，且自主经营，应由该分公司承担清偿责任，昆鹏公司仅承担补充清偿义务。故请求人民法院依法驳回原告对昆鹏公司的诉讼请求。 被告昆鹏凉山分公司辩称：昆鹏凉山分公司承建美姑县洒库乡塔古村移民搬迁工程项目并将部分劳务分包给被告曾勇属实。昆鹏凉山分公司对原告是否在工地上上过班有异议。昆鹏凉山分公司只认可曾勇，昆鹏凉山分公司的钱也是依据和曾勇签订的合同，直接打给曾勇的。至于曾勇请了哪些人具体干活，昆鹏凉山分公司不认识，也不清楚。曾勇作为实际施工人，都是自己在做，自己负责。钱一直都是这样支付的，双方一直都没有异议，也没有什么纠纷，直到工程要完工的时候，实际施工人之间发生纠纷昆鹏凉山分公司才知道。曾勇作为实际施工人，依据合同，其工程总承包价格为578484.00元，昆鹏凉山分公司共支付给曾勇500621.00元，现在只欠曾勇77863.00元。因曾勇承建的房屋存在漏水问题，昆鹏凉山分公司多次要求曾勇处理，曾勇推诿，昆鹏凉山分公司自行找人处理，花费5262.00元，需要从77863.00元中扣除。原告的起诉依据是曾勇出具的欠条，昆鹏凉山分公司及工作人员都不知情，该欠条只对曾勇有约束力，不能约束昆鹏凉山分公司。综上，昆鹏凉山分公司不应当承担对原告工钱的支付义务。 被告曾勇辩称：2017年6月3日我与吴德亮个人签订劳务承包合同，合同签订之后，陆续有90人左右来做过这个工程，做了一个多月后，公司未按进度支付工程款，工地项目部没有资金来源，所以没有办法购买材料进场，我们就无法施工，工人要求结算工资，项目部的瓦格未经我手直接向农民工支付了3万元后工人就离开了。停工一个多月，到2017年9月份，公司通知我进场开工，由于该项目之前的农民工工资未结清，公司还要让我再招人进场，我就要求吴德亮将2017年4月份我与吴德亮个人签订的关于佐戈依达乡依曲古村村活动室附属工程的工程款支付给我，这样我才有能力招工人继续施工，但吴德亮拒绝支付，同时公司的人屡次要挟我必须组织工人复工，要求我先进场后再支付给我工程款，我迫于无奈，只能组织工人复工。 2018年2月吴德亮陆续支付给我32万余元，扣除支出后，只有7万多元到我账上，我便将其中的1万多元支付给了江仕春，剩下的6万多元我支付给了案涉工程及佐戈依达乡依曲古村村活动室附属工程的部分民工。 2018年2月后，沈权转了3万元给我，说是佐戈依达乡依曲古村村活动室附属工程的工程款，我又将这3万元分别支付给佐戈依达乡依曲古村村活动室附属工程和案涉工程的工人。 2018年3月春节之后，公司又要求我组织工人施工，我再次要求吴德亮将佐戈依达乡依曲古村村活动室附属工程的工程款支付给我，我才有能力招工人继续施工，但吴德亮拒绝支付。公司的人威胁我，管理层人员给我做工作，迫于无奈我继续组织工人施工。 由于所面临的种种原因，我组织工人进场施工，公司原材料供应不上，资金供应不上，所以工程施工达不到标准。我欠农民工的工资属实。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人提交的证据，本院认定如下：原告提交的证据1，被告曾勇对其真实性无异议，被告昆鹏凉山分公司虽对该证据的真实性提出异议，但未提供证据予以证明，故对该证据的真实性，本院予以确认。原告提交的证据2，被告曾勇及被告昆鹏凉山分公司对其真实性无异议，故对该证据的真实性，本院予以确认。对被告昆鹏凉山分公司提交的证据1、证据2，原告及被告曾勇均无异议，故对该证据的真实性，本院予以采信。被告昆鹏凉山分公司提交的其他证据及被告曾勇提交的证据，因与本案无关联性，故本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月，美姑县洒库乡塔古村村民委员会作为发包方与承包方昆鹏凉山分公司签订了《建设工程施工合同》，主要内容为：工程名称：美姑县洒库乡塔古村安置点；工程承包范围：集中安置房；开工日期：2017年4月1日，竣工日期2017年10月1日；合同价款：7320000.00元。吴德亮作为昆鹏凉山分公司的委托代理人在该合同上签名。2017年6月3日，吴德亮代表昆鹏凉山分公司作为甲方与作为乙方的被告曾勇签订《劳务承包合同》，主要内容为：工程概况：工程位于美姑县，属于移民扶贫搬迁集中安置点建设，包括村级活动室及附属工程；合同价款：按图纸面积计算，每平方米300.00元；支付方式：以7栋主体完工为一个付款单位，计7栋主体完工后付工程价款的50%，其余工程完工初验合格后付至总价80%，剩余款项待业主及相关单位验收合格后一个月内付清。另注明：工程款的支取，乙方需提供相关工人工资表，附上身份证号码，平时工人的生活费用支取全部由乙方自行解决与甲方无关；工作内容：甲方负责基础开挖及回填，其余图纸工程全部由乙方负责，包括水电、室外散水、暗沟、防雷、防水、低值易耗品；二次装修由甲方负责；图纸以外的工程按项目部实际收方计算；合同终止与解除：如因甲方不能及时支付人工费，乙方可以要求甲方解除合同，按乙方完成实际工程量的100%决算。合同签订后，被告曾勇雇佣原告等人在该工地做工。经结算，被告曾勇欠原告2018年10月11日至2018年11月16日劳务费5600.00元，并向原告出具了欠条。后经原告催要，被告曾勇未予支付。 本院认为，原告与被告曾勇之间形成的事实劳务关系应受法律保护，原告提供劳务后，被告曾勇应及时、足额支付劳务费。因此，原告要求被告曾勇支付劳务费的诉讼请求，本院予以支持。因昆鹏凉山分公司系昆鹏公司的分支机构，不具备独立的法人资格，故其民事责任应由昆鹏公司承担。被告昆鹏公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为对自己诉讼权利的放弃，应承担举证、质证不能的法律后果。本案劳务所涉及的工程系被告昆鹏凉山分公司承包后，分包给不具备用工主体资格的个人曾勇，参照原劳动和社会保障部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条“工程总承包企业不得将工程违反规定发包，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任”的规定，昆鹏公司应承担清偿拖欠原告劳务费的连带责任。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告曾勇于本判决生效之日起十日内向原告王祥支付劳务费5600.00元。 二、被告四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司对被告曾勇在本案中所负担的上述款项承担连带责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50.00元，减半收取计25.00元，由被告曾勇承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于凉山彝族自治州中级人民法院。 法律文书生效后，当事人不履行义务的，对方可向人民法院申请执行，包括原告垫付的诉讼费用。申请执行的期限为二年。 审判员 蒋 瑛 二〇一九年十二月十二日 书记员 刘丹艳 附1：本案证据目录 原告王祥提交证据和证明目的如下： 1.欠条一份。 证明：原告在被告昆鹏凉山分公司承建的案涉项目工地做工及被告曾勇欠原告劳务费的事实。 2.录音光盘一张。 证明：吴德亮清楚农民工工资被拖欠的事实。 二、被告昆鹏公司未提交证据。 三、被告昆鹏凉山分公司提交证据和证明目的如下： 1.昆鹏凉山分公司营业执照、负责人身份证明及身份证复印件。 证明：被告昆鹏凉山分公司的主体适格。 2.劳务承包合同一份。 证明：被告昆鹏凉山分公司将其承建的美姑县的移民扶贫搬迁集中安置点建设项目的部分劳务分包给被告曾勇的事实。 3.领条4份、收据1份、转款凭证1份、支付清单1份。 证明：被告曾勇向昆鹏凉山分公司出具的现金领条，总计金额为500621.00元。 4.被告曾勇施工队总工程量单据一份。 证明：被告曾勇完成的工程总量以及总价款为578484.00元，扣除借支500621.00元，剩余77863.00元。没有完全支付的原因是曾勇修建的部分工程存在漏水问题，需要修复扣减。 5.投诉书一份、工资表一份、身份证复印件及银行卡复印件68份。 证明：被告曾勇指使民工代表向美姑县劳动监察大队进行虚假投诉，企图骗取被告昆鹏凉山分公司工程款。 四、被告曾勇提交证据和证明目的如下： 1.整改通知3份。 证明：公司向曾勇发出整改通知要求曾勇整改。 2.领款明细。 证明：曾勇领取的50万元用于工人工资支付、生活支出及其他支出，已支付完。 3.施工记录。 证明：因发包方的原因导致曾勇承包的工程亏损。 4.录音光盘一张。 证明：被告昆鹏凉山分公司威胁曾勇，要求曾勇继续组织人员施工。 附2：本案适用的法律条文 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《中华人民共和国合同法》 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。