宁夏回族自治区平罗县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁0221民初3818号 原告（反诉被告）：中某。住所地：银川市。 法定代表人：胡某。 委托诉讼代理人：李某，宁夏综义律师事务所律师。特别授权代理。 被告（反诉原告）：耿某1，住平罗县。 委托诉讼代理人：耿某2（系被告耿某1哥哥）。特别授权代理。 原告（反诉被告）中某（以下简称“中润宇宁夏公司”）与被告（反诉原告）耿某1买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案后，被告耿某1提起反诉，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。原告中润宇宁夏公司的委托诉讼代理人李某、被告耿某1的委托诉讼代理人耿某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告中润宇宁夏公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告之间签订的产品销售合同；2.判令被告支付原告货款25000元，以及违约金825元（自2019年7月1日起至2019年9月4日，按合同约定计算）以及货款付清之日止的违约金；3.依法判令被告支付原告钢结构款6000元；以上合计31825元；4.本案诉讼费由被告承担。 事实和理由：2019年6月5日，被告从原告处购买了L1-KTY-800-1.0规格型号的客梯1台和150mm×150mm钢构框架1台，双方签订了《产品销售合同书》，合同总价款为125000元。合同约定付款方式为：合同签订之日起被告向原告支付合同项下总价的60%作为预付款；货到日被告向原告支付总款的20%即25000元。原告于6月30日已将合同约定的货物运送到被告指定地点并交付。但被告至今未给原告支付该笔货款及剩余钢结构款。现起诉至法院，请支持原告的诉讼请求。 被告耿某1辩称，双方于2019年6月5日签订合同，被告向原告支付75000元首付款，约定2019年6月20日原告将电梯拉运至施工现场，30日原告才将电梯运送到施工现场，迟延交付10日，钢结构约定是在2019年6月14日焊接好，8月份还没有焊接好。被告多次联系原告未果，原告持有被告购买电梯的委托手续，致使被告无法自行安装，被告要求原告继续履行合同，并赔偿损失。 被告耿某1向本院提出反诉请求：1.判令原告继续履行双方签订的合同；2.判令原告给被告出具快客电梯销售发票、电梯销售资质及许可证、技术检验报告、电梯安装许可证、合格证、快客电梯有限公司授权销售资质、销售合同、报价单等相关资质文件；3.判令原告向被告交付快客电梯专用井架一部；4.判令原告支付被告迟延履行违约金3125元、合同终止违约金37500元，合计40625元；5.判令原告承担安装费、调试费、技术监督资质申报及报装费、保修费及其他费用；6.反诉费由原告承担。 事实与理由：2019年6月5日，被告与原告签订快客电梯和快客电梯井架销售合同一份。合同约定，电梯总价为125000元，包括电扶梯设备、电梯井架、安装调试费、资质申报和包装费、检验费、保修费；合同签订后被告向原告支付60%预付款，被告向原告支付预付款后合同生效；原告收到预付款后15个工作日电梯货到现场，10天内电梯主体安装完毕。合同签订后，被告按照合同约定履行了付款义务，原告在收到被告的预付款后，没有按合同约定的时间向被告交付快客电梯。电梯6月30日交付，延迟交付10天，原告至今没有向被告交付快客电梯专用井架，交付的是用其他替代品焊接的钢结构井架，迟延交付50天。原告以要求被告支付125000元全款为由拒绝安装电梯。现提起反诉，请支持被告的反诉请求。 原告中润宇宁夏公司辩称，被告的反诉请求不成立，原告不存在违约情形，双方签订的合同对交付货物明确约定，即预付款项付至本合同项下原告指定账户，双方确定图纸后开始安排送达涉案电梯，送货时间是15个工作日；被告给原告支付预付款到账日为6月10日，送货时间应从6月11日开始算起，涉案合同约定的货到时间应为2019年7月1日。货到后被告不支付合同约定的第二笔款项，经原告催要，被告至今未付，且被告明确表示终止涉案合同。被告要求原告出具快客电梯销售发票没有事实依据，合同约定货物不含税，即不出具发票。被告要求的其他技术报告，因涉案电梯原告未安装，无法出具其他技术报告和提供资料。被告的第三项诉讼请求，因没有事实依据而不能成立。综上，应驳回被告的反诉请求。 原告中润宇宁夏公司针对本诉提交以下证据： 1.《产品销售合同书》原件1份。证明2019年6月5日，被告从原告处购买客梯1台和钢构框架1台，合同总价款为125000元；约定的付款方式为合同签订之日起被告应向原告支付合同项下总价的60%作为预付款；货到日被告向原告支付总款的20%即25000元；被告在技术监督局验收合格之日向原告支付12000元，剩余5000元在技术监督局验收合格之日后12个月内付清，合同还约定了违约责任及双方其他权利义务。 2.建设银行回款短信截图打印件1张、快客送货单复印件1张。证明被告支付原告货款75000元，货款到账日期为2019年6月10日；被告收到电梯后至今未给原告支付合同约定的20%货款。 被告对原告证据的质证意见，对证据1无异议，对证据2中的收款日期有异议，被告于2019年6月5日下午4点59分给原告转账75000元，原告5点22分回复收到此款项，对送货单无异议。 被告针对原告的本诉出示以下证据： 1.被告向快客电梯公司发函一份、快客公司回复函一份，证明原告没有按合同约定安装电梯，被告找到快客公司安装电梯。 2.银行电子回单一份、原告向被告回复的短信一份，证明被告按照合同约定向原告付了第一笔款项。 原告对被告证据的质证意见，对证据1的真实性、合法性无异议，但与本诉无关，且达不到被告的证明目的。对证据2的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的不予认可，合同约定款项打入指定账户、开户行以及账号，原告实际收到货款的时间为6月10日。 被告就本案反诉出示以下证据： 1.光盘一张，书面材料一份。证明钢结构原告迟延交付50天。 2.原告工人李军峰与原告签订的合同复印件一份。证明按照合同约定电梯钢结构在2019年7月5日完工，但是原告迟延交付钢结构50天。 3.微信截图一份三页。证明原告不履行合同，被告通知原告，由被告自行安装电梯。 4.电梯安装承揽合同一份，收据两份。证明被告找人安装调试电梯支付15000元。 原告对被告反诉证据的质证意见，对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，该证据无法确认与本案电梯具有关联性，合同约定的钢构框架安装是在被告基础和外包及防水全部安装合格到位后由原告指派人员安装涉案钢构框架，合同对安装钢构框架没有约定安装交付时间；证据2为复印件，真实性无法核实，即使该证据真实，也仅是原告为了履行与被告签订的涉案合同，与第三方签订的电梯钢构安装合同，与被告无关，达不到被告的证明目的；对证据3的真实性、合法性、关联性认可，对证明目的不予认可，该证据证实被告在货到21天后不支付合同约定的第二期款项，致使原告顺延安装时间，责任应由被告承担，且被告明确表示要解除合同，自行安装涉案电梯，原告不存在违约解除或终止合同的情形；对证据4的真实性、合法性、关联性均有异议，达不到被告的证明目的。 原告针对被告的反诉提交以下证据： 1.《产品销售合同》原件1份，证明原告按照合同履行了送货义务，被告至今未支付到货款项即合同总价款的20%25000元，被告存在违约的情形； 2.建设银行回款短信截图打印件一张，证明被告支付原告预付款的到账时间是2019年6月10日，根据合同约定原告给被告送达货物的到期日为同年的7月1日，原告不存在迟延送货的情形。 被告对原告反诉证据的质证意见，对证据1无意见，证据2不真实。 本院认证，原告的本诉证据1、2具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。被告出示的本诉证据1不具有关联性，本院不予采信；证据2达不到被告的证明目的，对证明目的本院不予采信。被告的反诉证据1、2达不到被告的证明目的，本院不予采信；证据3、4具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。原告针对被告的反诉出示的证据1、2与其在本诉中出示的证据一致，本院予以采信。 本院经审理认定案件事实如下：2019年6月5日，原告中润宇宁夏公司（卖方、乙方）与被告耿某1（买方、甲方）签订产品销售合同书一份。合同约定，原告向被告供应KTY-800-1.0客梯一台，设备、运输、安装共计95000元，150mm×150mm(厚度不低于6mm)钢构框架（基础和外包及防水由甲方负责），设备、运输、安装总计30000元，总计125000元；本合同须经双方签字或者盖章，并在规定时限内，被告向原告支付预付款后生效，款到账后15个工作日内电梯货到现场，10天内电梯主体安装完毕，检验以石嘴山技术监督局及特检院时间为准；被告负责现场的水电及配合；电梯带配套扶手；付款方式为在本合同签订之日起被告向原告支付本合同项下总价的60%（第一期款）作为预付款，预付款应汇至本合同项下原告指定账户后，双方确定图纸后开始排产生产，被告应在本合同到货日向原告支付总款的20%（第二期款），甲方逾期付款的，则合同安装期相应予以顺延，被告应在技术监督局检验合格之日向原告支付120000元，剩余的5000元在技术监督局检验合格之日后12个月内付清；被告应以转账方式，向原告指定账户及账号支付合同价款，被告不以转账方式或未向原告指定账户及账号付款的，原告均不予承认且有权向被告追索；原告涉案款指定账户为中国建设银行股份有限公司银川未来城支行，单位名称为中某，账号×××。2019年6月5日，被告向户名为付某的账号转入电梯首付款75000元，2019年6月10日，原告收到付某支付的75000元。2019年6月30日，原告将电梯运至被告指定地点。2019年7月30日原告完成钢结构安装。期间，被告通过微信通知原告，被告找人安装电梯，并解除合同。2019年8月5日，被告与他人签订电梯安装承揽合同，支付相应费用15000元。原告以被告未支付下剩款项为由提起诉讼，被告提起反诉。 本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。原、被告签订《产品销售合同书》合法有效，双方均应按照约定履行合同义务。被告在合同签订后未按照约定将电梯首付款打到原告指定账户，而是由案外人徐某支付给案外人付某75000元，2019年6月10日，原告收到许付成打入的75000元，原告认可该款项为电梯首付款，原告收到被告电梯首付款日期为2019年6月10日。2019年6月30日，原告将电梯运至被告指定地点，不存在延迟交付情形。根据合同约定，被告应在货到日向原告支付总款的20%（第二期款），否则，合同安装期相应予以顺延。被告在电梯到货后未向原告支付第二期款，被告存在违约情形，原告合同安装期可以顺延，但原告在钢结构安装完工后，未按约定为被告安装调试电梯，亦构成违约。双方在履行合同均存在违约情形，对双方要求支付违约金的诉讼请求本院均不予支持。原告要求解除合同，被告要求继续履行合同，但涉案电梯已安装完毕，合同已无履行必要，对原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持；对被告要求继续履行合同的诉讼请求，本院不予支持。涉案电梯款95000元，被告已支付57000元（60%），尚欠38000元，但原告没有给被告安装调试电梯，被告因此支付相应费用15000元，应予以扣减，被告应支付原告剩余电梯款23000元；钢构款30000元，被告已支付18000元（60%），尚欠12000元，原告主张被告支付6000元，本院予以支持，被告要求原告出具电梯销售发票、电梯销售资质及许可证、技术检验报告、电梯安装许可证、合格证、快客电梯有限公司授权销售资质、销售合同、报价单等相关资质文件及要求原告交付快客电梯专用井架一部的诉讼请求，因双方签订的合同中并未约定以上事宜，对被告上述请求，本院不予支持。被告要求原告承担安装费、调试费、技术监督资质申报及报装费、保修费及其他费用的诉讼请求，本院支持原告支付被告电梯安装、调试费15000元（该费用已在被告未支付的货款中扣除），对该项诉讼请求中的技术监督资质申报及包装费、保修费及其他所有费用，因被告未提供相应证据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百二十条、第一百三十条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）中某与被告（反诉原告）耿某1于2019年6月5日签订的《产品销售合同书》； 二、被告（反诉原告）耿某1于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）中某货款23000元； 三、被告（反诉原告）耿某1于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）中某钢结构款6000元； 四、驳回原告（反诉被告）中某的其他诉讼请求； 五、原告（反诉被告）中某支付被告（反诉原告）耿某1电梯安装、调试费15000元（已从被告未支付的货款中扣除）； 六、驳回被告（反诉原告）耿某1的其他诉讼请求。 以上第二、三、五项折抵后，由被告耿某1（反诉原告）向原告（反诉被告）中某支付29000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费298元，由原告（反诉被告）中某负担5元，由被告（反诉原告）耿某1负担293元，反诉案件受理费408元，由被告（反诉原告）耿某1负担320元，由原告（反诉被告）中某88元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院。 审 判 员 王连福 二〇一九年十一月十五日 法官助理 李旭霞 书 记 员 王 颖 附件一：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 附件二：《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百零五条当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。