文书内容江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)苏05民终9004号上诉人（原审被告）：杭州维赢电子科技有限公司，住所地浙江省杭州市滨江区浦沿街东信大道****楼**。法定代表人：吴园园，该公司董事。委托诉讼代理人：胡珊，北京盈科（杭州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：苏州灵动桢格网络科技有限公司，住所，住所地江苏省苏州工业园区新平街********div>法定代表人：苏公雨，该公司总经理。委托诉讼代理人：王桂男，江苏孙吴律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈晓婷，江苏孙吴律师事务所实习律师。上诉人杭州维赢电子科技有限公司（以下简称维赢电子公司）因与被上诉人苏州灵动桢格网络科技有限公司（以下简称灵动桢格公司）买卖合同纠纷一案，不服苏州工业园区人民法院（2019）苏0591民初1159号民事判决，向本院提出上诉。本院于2019年9月11日受理后，依法组成合议庭审理了本案，本案现已审理终结。维赢电子公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回灵动桢格公司诉讼请求，并由灵动桢格公司承担诉讼费用。事实和理由：第一，在合同履行过程中，灵动桢格公司擅自要求变更交货时间，维赢电子公司明确表示不同意变更交货时间，且双方已通过电子邮件合意解除合同。第二，在当事人双方合意解除合同后，灵动桢格公司单方面交货行为，应不予支持。第三，灵动桢格公司无正当理由取消（解除）与此合同项下标的相互依存的三批订单，致使本合同项下标的无法向第三方履行。维赢电子公司的合同目的无法实现。故依据合同法第一百六十六条之规定，依法解除合同。灵动桢格公司辩称，当事人双方的合同合法有效，应予履行。在灵动桢格公司已经如约交货的情况下，维赢电子公司应当支付剩余货款。维赢电子公司上诉理由不能成立，恳请二审法院驳回上诉，维持原判。灵动桢格公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令维赢电子公司支付货款121547.79元，并按中国人民银行同期贷款利率5%支付逾期付款利息至款项付清时止；2.判令诉讼费用由维赢电子公司承担。一审法院认定事实：维赢电子公司与灵动桢格公司于2018年4月24日签订编号为932-497-9086的《销售合同》一份。约定维赢电子公司向灵动桢格公司采购210000PCS型号为TLP185（GB-TPL，SE）的Toshiba，单价为0.68094元，总金额142997.4元，交货时间为2018年12月15日。结算方式为预付15%货款，剩下的85%待发货时付清。交货地址为杭州市滨江区东信大道66号4号楼321室。验收标准为合同货物符合客户技术质量参数。上述合同签订后，维赢电子公司已向灵动桢格公司支付了15%预付款，即21449.61元。2018年12月13日，灵动桢格公司已向维赢电子公司交付案涉合同项下标的物。一审法院认为，合同约定的交货时间为2018年12月15日，灵动桢格公司的实际交货时间为2018年12月13日，不违反合同约定。维赢电子公司与灵动桢格公司的往来邮件，既无法证明其与灵动桢格公司就合同解除达成一致意见，也不符合《合同法》第九十四条第三款合同法定解除的情形。据此，维赢电子公司在灵动桢格公司依约交付标的后未付款的行为构成违约，应支付剩余货款及逾期付款的利息损失。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款的规定，判决：维赢电子公司于判决生效之日起十日内支付灵动桢格公司货款121547.79元、截至2019年6月13日的逾期付款利息3038.69元，以及自2019年6月14日起至实际清偿之日止，以121547.79元中未付部分为基数，按年利率5%计算的逾期付款利息。如维赢电子公司未按判决指定的期间履行金钱交付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为1396元、诉讼保全费1170元，合计2566元，由维赢电子公司承担。二审中，当事人未提交新的证据。本院对一审查明的事实予以确认。二审另查明，维赢电子公司一审提交的双方就案涉买卖合同项下的交货时间等事宜进行沟通的电子邮件往来明细如下：                          发送时间              发件人              收件人              邮件内容                  1              2018.10.23 9:40              灵动              维赢              如微信刚告知，期货需要取消的两笔，之前支付的订金已退还给你；剩下这笔不能取消的部分，交期更新如下：……2018/11/14                  2              2018.11.26      19:08              维赢              灵动              以下是贵司10.23日的回复，但目前订单依然延期。我司不能接受这样无限期的延期，客户已多次投诉，我司现要求退款退货，并支付因此给我司造成的损失。                  3              2018.12.4      11:25              灵动              维赢              如下期货交期更新，下面是预计从美国发货的时间，请提前知悉。届时有物流单号了，再分批更新给你。42000PCS DUE12/17/18 165000PCS DUE12/18/18 3000PCS DUE12/21/2018                  4              2018.12.4      11:51              维赢              灵动              如上次邮件所述，因贵司期货订单延期，且无法回复交期。造成我司多家车厂客户供应链考核及交付不合格。因无法交付造成客户改型及延期索赔。针对以上，我司不接受贵司最新排期。我司要求退货及索赔。                  5              2018.12.11      21:27              灵动              维赢              首先交期的延误给贵司带来了麻烦，非常抱歉，我们一直也在和供应商进行沟通，努力PUSH货物。在经过多方的努力下，现在MOUSE终于将210K货物全部发出      快递：fedex473039475289,473039475278, 473039475290, 473039475304, 473039475315       请留意查收下快件                  6              2018.12.11      21:59              维赢              灵动              如12.4,10.23邮件所述，此批货维赢电子公司不接受收货，货物将退回原发货地。对于贵司延期（包括无法回复具体交期，贵司已取消的订单），给我司及我司客户造成的损失，我们要求支付合同总金额2倍的赔偿。另，对于贵司邮件中提到的NCNR，1.合同物流非专门定制物料 2.贵司从接单至无法回复交期至延期，我司并未收到原厂正式通知无法交付，甲方认为此行为乙方行为。                  7              2018.12.13      12:27              灵动              维赢              首先该物料我们公司也和Mouser签订了NCNR，附件是我们三方签订的条款协议，该协议中有明确提出，原材料是有Delay可能的，不能因为交期Delay取消订单或者退货。另外，我们再次和Mouser进行了交涉，再一次明确该订单是不可以退货的，如果贵司拒收货物，由此而造成的损失贵司是要承担责任的。                  8              2018.12.13      17:20              维赢              灵动              贵司的货物今天已送达，维赢扣除已付款的部分11盘料，其它物料今天将退回给贵司，请查收谢谢                  9              2018.12.13      17:52              灵动              维赢              我司是不会接受贵司的退货的，再一次申明该订单是不可取消，不可退货！况且贵司已经签收了货物并且私自进行拆包！对于贵司的退货我们会拒绝签收！另外，我司一直是按照合同操作，如果贵司执意违规，我司财务会要求立马走法律程序！                  10              2018.12.13      18:31              维赢              灵动              不好意思，我并未拆包，不巧的是你们刚好有那么一箱的数量是我们已经付了款的，我签收是因为货并非国内寄出，图片我已留存，证明你们的包装有多坏。关于贵司提出合同法律程序，我们同时在走，谢谢！                  11              2018.12.19      18:34              维赢              灵动              关于210k的物料，因上周贵司拒签，本着友好后续合作的态度，我司本周会安排顺丰再次运送一次，如果贵司依然拒签，这单货我将退回发货地，因我没有和原发货地的供应商产生任何交易，在此运输途中可能产生的风险，我司不负任何责任。另，请贵司支付已取消合同，因贵司无回复交期产生的合同交期Delay的违约金。                  12              2019.1.9      15:45              维赢              灵动              关于此批物料：1.请贵司给出明确处理结果回复。2.此批物料送货不符电子料包装要求。（贵司人员也现场目睹）请贵司给出明确处理方案，否则我司在15天内以废品处理！（二次退货均无人签收）      本案二审的争议焦点为：一、维赢电子公司主张双方已合意解除合同依据是否充分？二、维赢电子公司主张因灵动桢格公司取消与案涉买卖合同相关联的三批订单导致其合同目的无法实现，进而亦应认定合同解除能否成立？本院认为，关于争议焦点一，双方当事人在案涉买卖合同中约定的交货时间为2018年12月15日，虽然在合同履行中双方通过电子邮件对于具体的交期进行了多次沟通，但并未达成交期变更的合意，而灵动桢格公司实际于2018年12月13日将货物交付维赢电子公司，故灵动桢格公司就交货义务的履行符合合同约定。从维赢电子公司举证的往来电子邮件的内容来看，虽然其向灵动桢格公司提出了退款退货要求，但灵动桢格公司对此提出了异议，并无证据证明灵动桢格公司曾确认同意解除合同，故维赢电子公司主张双方已合意解除合同，缺乏依据，不能成立。关于争议焦点二，双方当事人确认就编号为8257-1754-7411、5725-1696-2228、9380-6419-47的三份《销售合同》达成了解除协议，但现有证据并无法证明上述三份合同项下的标的物与涉案编号为932-497-9086《销售合同》项下的标的物之间存在相互依存关系，且在双方的往来邮件沟通中维赢电子公司也从未以此为由向灵动桢格公司提出异议，故维赢电子公司以此主张解除合同，依据不足，不能成立。综上，维赢电子公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2792元，由杭州维赢电子科技有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  俞水娟审判员  唐 蕾审判员  李 诚二〇一九年十二月五日书记员  刘晶晶法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买费经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。六、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。七、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。