陕西省旬阳县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕0928民初1833号 原告:刘忠涛，男，1976年3月23日出生，汉族，住旬阳县城区，公民身份号码：61242XXXX6********。 原告：王晓静，女，1978年9月11日出生，汉族，住旬阳县城区，公民身份号码：61242XXXX8********，系原告刘忠涛之妻。 委托诉讼代理人：李雁林，陕西达衡律师事务所律师，一般代理。 被告：旬阳县美饰美家装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91610928338746299P，经营地址：旬阳县。 法定代表人：姜海平，男，1983年XX月XX日出生，汉族，住旬阳县XX镇XX路**，公民身份号码XXXXXXXXXX********。 原告刘忠涛、王晓静与被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月22日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王晓静，刘忠涛的委托诉讼代理人李雁林到庭参加诉讼。被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司，经合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘忠涛、王晓静向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告95600元欠款及利息（利息以924000元本金按照银行同期借款利率支付从2019年7月4日至欠款履行完毕之日止）。2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年7月20日，原、被告签订《装饰施工合同》两份，原告将位于旬阳县锦绣家园3-2006和中央都会3-1208的房屋两套交由被告装修，约定工期2018年11月28日前完工。合同签订后，原告王晓静（原告刘忠涛之妻）通过银行分别于2018年7月19日、7月24日，给被告XXXXXXXXXXXXXXX6155账户分别转款1万元和8万元装修款。被告收到款后，施工月余便无故停工，原告找到被告，被告于2018年10月30日给原告出具承诺书，承诺在三日内恢复施工。但被告没干几天又停工、失联。2019年2月1日，原告找到被告姜海平家，经双方协商，被告给原告出具变更补充协议，承诺于2019年3月29日前交工，如延期，自愿承担法律后果，并从2018年12月1日起按月承担1000元的房租费用。后因被告无能力继续履行施工合同，2019年3月4日，原告向被告提出终止合同，双方签订了两份《终止合同协议书》，同意扣减已完工部分的装修款3万元。同时，针对锦绣家园3-2006的合同，被告自愿退赔原告3万元（其中含13000元的工程延误费、违约损失5000元、定金1万元、房屋锁具损坏赔偿费2000元）；中央都会3-1208的合同，被告自愿退赔原告62400元（其中含10400元的工程延误费，定金5万元及房屋锁具损坏赔偿费2000元），合计共退款92400元。被告给原告出具欠条内容为“姜海平因无能力履行两套房装修合同，退赔业主刘忠涛（王晓静）人民币92400元整，于2019年7月3日前还清本息人民币共计95600元，其中利息按农商行标准月息为8.4465‰”若本人不能按期还清本息，甲方有权提出诉讼。被告至今未支付分文，原告起诉，请依法判允！ 被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司未答辩。 原告提交证据：一、2019年3月4日姜海平出具欠条一张，证实欠款原因、数额、还款期限以及约定欠款利息，其中包含92400元本金，另外含3200元利息，共计95600元，还款利息按照8.4465‰计算；二、1.两份装修合同。2.转账凭证。原告王晓静于2018年7月19日和2018年7月24日转账定金1万元和8万元，1万元是装修锦绣房屋，8万元是装修中央都会的房屋，姜海平出具收到1万元和8万元收条；3.被告法定代表人姜海平出具的承诺书一份；4.变更协议书一份，双方协商延期，同时约定变更的内容有被告必须于3月9日前完工和交工，延误费每日按照工程费百分之一缴纳，从3月30日起计算；三、1、终止合同协议书，包含了锦绣和中央都会两套房屋，锦绣合同内容：将定金1万元退回，延误费1.3万元，以及5千元的出租损失，2千元的锁具损坏费，总费用是3万元；中央都会合同内容：约定合同解除并且解除后被告退回原告64200元，包含定金5万元，延误费10400元，损坏锁具赔偿费2千元。姜海平出具欠条；2、姜海平当天出具上述合同书的照片。 以上证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以采信并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定本案事实如下：2018年7月20日，原告刘忠涛与被告签订锦绣家园3-2006号房屋和中央都会3-1208号房屋《装饰施工合同》，原告将房屋两套交由被告装修，约定工期2018年11月28日前完工，合同对其他事项均作了约定。合同签订后，原告王晓静通过银行分别于2018年7月19日、7月24日，给被告XXXXXXXXXXXXXXX6155账户转款1万元和8万元。被告收到款后，施工月余停工，原告与被告协商，被告于2018年10月30日给原告出具承诺书，承诺在三日内恢复施工。后又停工，2019年2月1日，原告在被告法定代表人姜海平家经协商，被告给原告出具变更补充协议，承诺于2019年3月29日前交工，如延期，从今日起延期费承担总款1%赔付，自愿承担法律责任，并从2019年3月30日起按月承担1000元的房租费用。2019年3月4日，被告无能力继续履行施工合同，双方签订了两份《终止合同协议书》，同意扣减已完工部分的装修款3万元，对锦绣家园3-2006房屋的合同，被告自愿退赔原告3万元（其中含13000元的工程延误费、违约损失5000元、定金1万元、房屋锁具损坏赔偿费2000元）；中央都会3-1208房屋的合同，被告自愿退赔原告62400元（其中含10400元的工程延误费，定金5万元及房屋锁具损坏赔偿费2000元），合计共退款92400元。同日被告代表姜海平给原告出具欠条载明：“本人姜海平因无能力履行两套房装修合同，退赔业主刘忠涛（王晓静）人民币92400元整，于2019年7月3日前还清本息人民币共计95600元，其中利息按农商行标准月息为8.4465‰，若本人不能按期还清本息，甲方有权提出诉讼。欠款人姜海平，身份证号XXXXXXXXXX********，2019年3月4日，旬阳县XX镇XX路XX号，地址为法律文书送达地址。” 本院认为，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。原告与被告之间签订的装饰施工合同、终止合同协议不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司未按合同履行，且法定代表人在多次承诺后未按期完成合同义务，并在解除合同结算后仍不能按期返还欠款，已构成违约，原告要求被告支付拖欠欠款95600元的主张，理由正当，予以支持。被告庭审变更要求被告在出具欠条后以92400元本金按照中国人民银行同期同类借款利率从2019年7月4日起至履行完毕之日止支付利息的主张，符合法律规定，予以支持。 被告经本院合法传唤后，无正当理由拒不到庭应诉，其行为是对原告诉称事实及诉讼请求的答辩权利的放弃，由其承担不利的法律后果。 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条的规定，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十七条、第十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 限被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司在本判决生效后十日内支付原告刘忠涛、王晓静欠款95600元及利息。利息以92400元本金计算，从2019年7月4日起按照中国人民银行同期同类借款利率计算至欠款履行完毕之日止。 如被告未按照本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2190元，减半收取1095元，由被告旬阳县美饰美家装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。 审判员  吴忠强 二〇一九年十一月二十一日 书记员  梁 娜 1