广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2018）粤1973民初18344号原告（反诉被告，以下统称原告）：东莞市卓鼎机械设备科技有限公司，住所地：广东省东莞市塘厦镇清湖头社区清湖路9B号2栋。法定代表人：冯秋苹。委托诉讼代理人：饶素清，广东秀轩律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘卫元，广东秀轩律师事务所律师。被告（反诉原告，以下统称被告）：深圳市优嘉装饰设计工程有限公司，住所地：广东省深圳市光明新区公明街道经济发展总公司第一工业区2楼。法定代表人：余乐。委托诉讼代理人：杨国文，该公司员工。委托诉讼代理人：黎泽文，该公司员工。原告东莞市卓鼎机械设备科技有限公司诉被告深圳市优嘉装饰设计工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人饶素清，被告的委托诉讼代理人杨国文、黎泽文均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令原告与被告的采购单于2018年7月17日解除；2.判令被告支付原告违约金计159845元（以159845元为订单总金额，每逾期一天按订单总金额的5%计算，自2018年6月11日起算，暂计至2018年7月16日为159845元）；3.判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2018年5月24日签订采购单（单号：ZDKJ20180524001－C），约定由被告于2018年6月10日前向原告供货及安装货物。原告已经按照采购单约定支付被告70%的货款，并多次向被告催促交货安装进度，但被告仍然逾期交货、延误安装，影响项目进度，导致客户无法通过环保验收，被告的行为属于根本违约，严重侵犯了原告的合法权益。被告应当按照采购单约定向原告支付违约金159845元。被告辩称并反诉称，被告于2018年5月24日与原告签订了采购单（采购单号：ZDKJ20180524001－C），约定由被告供应机制风管、风管和止加阀等货物一批。被告已全部履行与原告签订的采购单项下的交货义务，并无存在违约行为。原告因请李远彬在外面雇佣人员安装从被告处购买的货物，安装完毕后，原告借故拖延，不支付被告剩余货款47953.5元，严重侵害了被告的合法权益。被告多次找原告协商解决，但原告均以各种借口拖延。另外，采购单对违约金的约定不对等，且约定标准过高，应当予以调整。因此，被告提起反诉，请求法院判令：1.原告支付被告被拖欠的货款47953.5元；2.原告支付被告延迟支付货款的违约金47953.5元（每逾期1天按逾期支付货款总金额的5%计算，自2018年7月1日起算，暂计至2018年10月31日）；3.原告承担本案诉讼费。原告对被告的反诉答辩称，被告的反诉没有事实和法律依据，被告违反合同约定，逾期交货及安装，已构成严重违约，原告于2018年7月16日发出律师函解除双方合同关系，请求驳回被告的反诉请求。本院经审理认定事实如下：被告于2018年5月24日与原告签订了采购单（采购单号：ZDKJ20180524001－C），约定由被告向原告供应机制风管、风管和止加阀等货物一批，货款总金额为159845元，交货日期为2018年6月10日，被告逾期交货，每逾期1天须赔偿订单总金额5%的违约金给原告，若严重影响到原告公司出货或停工待料等，被告须按订单总金额3倍赔偿，送货时须附送货单，被告逾期7天未交付全部货物，原告有权单方解除合同；付款方式为预付30%，货到付40%，安装完成票清余款验收后付清；合同还约定了货物的型号、数量、单价、金额等。签订合同后，原告于2018年5月27日支付了47953.5元，于2018年6月14日支付了40000元，于2018年6月22日支付23938元，共计111891.5元，原告主张被告只交付了部分货物，且未完成安装。而被告则主张其已经履行了全部交货义务，所以原告才按合同约定将货款支付至70%；被告还主张其不负责安装，安装由原告另行聘请案外人李远彬负责安装，李远彬安装出现问题，原告联系不到李远彬，才找到被告要求被告帮忙找到李远彬，故被告申请追加李远彬为本案共同被告。原告还提供了其员工与李远彬的微信聊天记录，该聊天记录显示李远彬的微信名称为“旭晨风槽隔房加工李生”，聊天记录的内容反映了原告与李远彬洽淡签订涉案采购单的过程，协商支付订金的过程，协商给入场安装的员工购买商业保险的过程，协商支付后续货款的过程，原告催促后续完成交货和安装的过程。2018年7月16日原告委托广东秀轩律师事务所向被告发出律师函，称因被告逾期交货，原告决定单方解除合同，并追究被告的违约责任。被告于2018年7月17日签收了该律师函。以上事实，有原告提供的采购单、银行电子回单、送货单、微信聊天记录、采购合同（与博文公司）、银行电子回单（与博文公司）、发票、图纸以及庭审笔录附卷为证。本院认为，原告与被告签订的采购单是双方的真实意思表示，内容不违反法律法规强制性禁止性规定，是合法有效的，原、被告双方均应当按照合同约定享有合同权利，履行合同义务。被告主张其不负有安装义务，由原告自行安装，原告聘请案外人李远彬负责涉案货物的安装。但是采购单明确注明在安装完成验收后原告支付剩余货款，而且从原告提供的与李远彬的微信聊天记录来看，李远彬与原告员工的聊天内容不仅仅涉及货物的安装，还涉及涉案合同的签订、货款的支付、货物的交付、延迟交货等内容，而合同却是被告签订的，货物也是被告提供的，货款也是被告收取的，如果李远彬是原告聘请负责安装工作的，其不可能有权决定涉案合同的签订、货物的交付、货款的支付等涉案合同签订及履行的有关事宜。因此，本院认为被告既没有提供其他证据能够证明李远彬是原告聘请来负责安装工作的，其主张也不符合常理，本院对被告的该抗辩主张不予采信，对被告要求追加李远彬为本案共同被告的申请不予准许。采购单已经明确被告负有安装义务，被告应当按合同约定履行货物的安装义务。本案的争议焦点是被告是否存在逾期交货和安装的违约行为，若存在上述违约行为，原告是否可以解除合同并要求被告支付违约金。关于本案的争议焦点。根据采购单的约定，被告应于2018年6月10日前将符合约定的货物交付并安装完毕，原告于2018年6月22日支付了70%的货款111891.5元，那么交期相应顺延12天，被告最迟应于2018年7月4日前完成交货及安装工作。被告作为交货及安装义务人，应当对其完成交货及安装义务负举证责任，但是被告没有提供送货单、安装验收合格的证明等相关证据来证明其履行了上述义务，虽然原告已经支付了70%的货款，但是不能据此就推定被告已经履行了交货义务，退一步讲即使已经交齐了货物，被告也没有证据证明其已经履行了安装的义务。因此被告应当承担举证不能的不利法律后果，本院认定被告存在逾期交货及安装的违约行为，已经构成根本违约，根据合同约定原告有权解除合同，解除合同的时间为被告收取原告的律师函的时间即2018年7月17日。被告逾期交货及安装，还应当按合同约定向原告支付违约金，违约金的计算方法为每日按采购单货款159845元的5%即7992.25元计算，违约金应从2018年7月5日计至合同解除之日7月17日共计103899.25元，对原告诉请的超出部分，本院不予支持。对于被告要求支付剩余货款及违约金的反诉请求，因合同已经解除，被告的反诉请求没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、确认原告东莞市卓鼎机械设备科技有限公司与被告深圳市优嘉装饰设计工程有限公司签订的采购单（采购单号：ZDKJ20180524001－C）已于2018年7月17日解除；二、限被告深圳市优嘉装饰设计工程有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市卓鼎机械设备科技有限公司支付违约金103899.25元；三、驳回原告东莞市卓鼎机械设备科技有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告深圳市优嘉装饰设计工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费1748.5元，由原告负担611.5元，被告负担1137元。反诉受理费1098.84元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于东莞市中级人民法院。审判员  邓鹤飞二〇一九年一月二十三日书记员  郭家铄附主要法律法规条文：1.《中华人民共和国合同法》第九十三条：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。2．《中华人民共和国合同法》第九十七条：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。3．《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。4.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。5.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。