湖北省武汉市江岸区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0102民初6617号原告：胡晴，女，1981年9月25日出生，汉族，住武汉市江岸区。被告：武汉全民易装网科技股份有限公司，住所地武汉市青山区青山镇武汉国际钢铁物流服务中心（钢谷）****。法定代表人：陈建强，董事长兼总经理。原告胡晴诉被告武汉全民易装网科技股份有限公司（以下简称全民易装网公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月29日立案后，依法适用普通程序审理。被告全民易装网公司下落不明，本院依法公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。本院于2019年10月8日公开开庭进行了审理。原告胡晴到庭参加诉讼，被告全民易装网公司经本院公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告胡晴向本院提出诉讼请求：１、解除我与全民易装网公司签订的《委托装修服务合同》，全民易装网公司退还所收取的全部款项180,622元（人民币，下同），并按已支付全部款项的5%支付违约金9,031元；2、全民易装网公司按照50元每天支付工期停摆违约金，截止起诉日共停工39天，共计1,950元；3、全民易装网公司承担本案的全部诉讼费。事实与理由：2018年11月13日，我与全民易装网公司签订《委托装修服务合同》。全民易装网公司应按合约规定给我位于武汉市江岸区美联城仕6-404的房屋进行全包装修。我于签订合同当日一次性交付给全民易装网公司第一笔装修款项111,840元；2018年12月15日，全民易装网公司具体核算装修费用后，我补交差额给全民易装网公司第二笔款项27,475元；2018年12月间，全民易装网公司开展电器促销活动，我先后付给全民易装网公司一共四笔款项购买家用电器，金额分别为12,350元、12,858元、4,497元、11,602元。按全民易装网公司要求，总计付款六笔，共180,622元。从2019年3月10日正式开工日起，全民易装网公司进场一周不到，砌了墙之后一直停工。从2019年开始，全民易装网公司挪用客户大笔装修款项，用于投资房地产，造成资金链断裂的巨大问题浮出水面，最终造成项目工程停工，公司停业。在此期间全民易装网公司张贴通告若干，并公开在微信公众号上发出公告，承诺解决问题。我相信承诺，全民易装网公司却一再拖延时间，从未兑现承诺。为维护我的合法权益诉至法院，请求判如所请。被告全民易装网公司在法定期限内未作答辩亦未提交证据。经审理查明：2018年11月13日，胡晴（甲方）与全民易装网公司（乙方）签订《委托装修服务合同》，约定：甲方委托乙方进行室内装修；装修地址为武汉市江岸区美联城仕6-404；预计起始时间为2018年11月13日至2018年11月20日，具体服务周期、开工时间和施工周期将根据甲方的需求、设计要求和施工难度另行与设计师沟通，以最后确定的《开工申请单》为准；甲方在本合同签订时一次性支付装修准备金111,840元；如因乙方与施工方的原因，超过本合同约定的装修服务开始期限15天仍未提供服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还所收取的全部款项，同时还有权要求乙方按已支付款项的5%支付违约金；因乙方与施工方的原因造成工期延期的，每延期一天乙方应按50元的标准向甲方支付违约金。双方还对合同的变更与终止等其他事宜进行了约定。胡晴于2018年11月13日向全民易装网公司支付装修预付款111,840元，2018年11月15日又向全民易装网公司支付装修预付款27,475元，共计支付装修预付款139,315元，全民易装网公司分别开具《收据》。2018年12月15日，胡晴向武汉市青山钢谷全民易装网支付家电款11,602元，2018年12月23日胡晴又向武汉市青山钢谷全民易装网分别支付家电款12,350元、12,858元、4,497元，武汉易创优品网络科技有限公司对上述款项分别开具《收据》。《委托装修服务合同》签订后，全民易装网公司仅进场进行了部分基础工程施工，此后未再施工。2019年7月3日，全民易装网公司与胡晴对施工现场进行了共同勘验并签订《武汉全民易装网科技股份有限公司工地核损确认单》，双方确认：改造工程（部分完成）金额8,170元，瓷砖品牌箭牌（已送）金额1,376元，运输、清渣金额300元，基础工程管理费847元、现场施工已完成总价值（实际发生量）9,317元、业主合同总额191,876元，业主实际交款金额139,315元，主材管理费138元，主材类已完成总价值（实际发生量）1,514元，设计费3,500元，已发生430元，业主合同损失总额（业主交款总额-已完成总价）124,554元。胡晴认为全民易装网公司既未按约完成装修，也未退还其装修款，故诉至本院。上述事实，有原告胡晴提交的《委托装修服务合同》《收据》《中信银行业务凭证/客户回单》《招商银行信用卡电子账单》《民生信用卡电子对账单》《公告》《武汉全民易装网科技股份有限公司工地核损确认单》、微信聊天记录及当事人陈述在案佐证。上列证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为：胡晴与全民易装网公司签订的《委托装修服务合同》系双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。全民易装网公司在签订合同后未能如约履行施工义务，其行为构成根本违约，胡晴要求解除合同的诉讼请求于法有据，本院予以支持。审理中，胡晴与全民易装网公司就合同解除后的退款金额达成一致意见，胡晴同意全民易装网公司按124,554元金额退还装修款，故本院对其该部分诉讼请求予以支持。关于家电款，胡晴提交的信用卡账单显示收款方为“武汉市青山钢谷全民易装网”，胡晴并未举证证明“武汉市青山钢谷全民易装网”即为全民易装网公司，且胡晴提交的《收据》为武汉易创优品网络科技有限公司出具，《武汉全民易装网科技股份有限公司工地核损确认单》上亦未涉及该费用，故本院对其要求退还家电款的诉讼请求不予支持。胡晴还要求全民易装网公司按已付款总额5%支付违约金9,031元并按每天50元的标准支付工期停摆违约金1,950元（至起诉日共39天）。《委托装修服务合同》约定，如因全民易装网公司的原因，超过合同约定的装修服务开始期限15天仍未提供服务的，胡晴有权要求全民易装网公司按已支付款项的5%支付违约金；因全民易装网公司的原因造成工期延期的，每延期一天全民易装网公司应按50元的标准向胡晴支付违约金。由于全民易装网公司完成了部分施工，并非完全没有提供装修服务，故本院对胡晴要求按已付款总额5%支付违约金9,031元的诉讼请求不予支持。因全民易装网公司造成工程延期，构成违约，依约应向胡晴按每天50元的标准支付违约金，故胡晴要求全民易装网公司支付违约金1,950元的诉讼请求有事实及法律依据，本院予以支持。全民易装网公司未口头或书面答辩，视为其放弃了抗辩的权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告胡晴与被告武汉全民易装网科技股份有限公司于2018年11月13日签订的《委托装修服务合同》；二、被告武汉全民易装网科技股份有限公司于本判决生效之日起五日内向原告胡晴返还装修款124,554元；三、被告武汉全民易装网科技股份有限公司于本判决生效之日起五日内向原告胡晴支付违约金1,950元；四、驳回原告胡晴的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费4,132元、公告费260元，合计4,392元，由原告胡晴负担1,302元，由被告武汉全民易装网科技股份有限公司负担3,090元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  肖珍荣人民陪审员  曾 静人民陪审员  周 宁二〇一九年十二月十一日书 记 员  尹代媛