重庆市南岸区人民法院民 事 判 决 书(2018)渝0108民初6890号原告：重庆九桢商贸有限公司,住所地重庆市九龙坡区锦虹一路3号２幢15－１号，统一社会信用代码：91500107345971152E。法定代表人：兰福贵，该公司总经理。委托诉讼代理人：兰天赐，男，畲族，1994年1月出生，住福建省莆田市，该公司员工。委托诉讼代理人：兰碧群，女，畲族，1991年7月出生，住重庆市江津区，该公司员工。被告：北京城建二建设工程有限公司重庆分公司,住所地重庆市南岸区南坪东路10号第８层，统一社会信用代码：915001087474665543。负责人：杜海江，该分公司经理。委托诉讼代理人：吴某某，重庆渝韬律师事务所律师。委托诉讼代理人：余某某，重庆渝韬律师事务所律师。原告重庆九祯商贸有限公司（以下简称九祯公司）诉被告北京城建二建工程有限公司重庆分公司（以下简称城建二建重庆分公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后依法由审判员李明刚适用简易程序公开开庭进行了审理。九祯公司的委托诉讼代理人兰碧群、城建二建重庆分公司的委托诉讼代理人的吴某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。九祯公司向本院提出的诉讼请求为：判令城建二建重庆分公司支付拖欠货款1693280.79元及加价款（以686.404吨为基数，自2018年3月31日起算按2.67元／吨每天的标准计算至货款本金付清之日止）加价款暂计至2018年3月30日为1624108.14元，前述共计3317388.93元。事实和理由：基于原被告之间存在的买卖合同，约定九祯公司持续向城建二建重庆分公司供货；若未按期付款，城建二建重庆分公司承诺支付加价款。2015年7月至2017年10月期间，九祯公司共计向城建二建重庆分公司供货4379544.69元。截止起诉之日，城建二建重庆分公司仅支付2686263.90元，尚欠货款本金和加价款3317388.93元未付，故九祯公司诉至本院。城建二建重庆分公司辩称：1.其不存在拖欠货款的事实，因合同约定的付款条件并未成就。2.加价款的性质为违约金，九祯公司主张的违约金过高，若法院认定城建二建重庆分公司存在逾期行为，该金额应当予以减少。九祯公司举证如下：1.供货单３本36张、对账单21张，拟证明：2015年7月至2017年10月期间，九祯公司共计向城建二建重庆分公司供货4379544.69元。2.加价款对账单29张，拟证明：截止至2018年3月30日，经双方已签字确认的加价款金额为1624108.14元。3.付款凭证15张，拟证明：城建二建重庆分公司已付款金额为2686263.90元。4.录像视频光盘1张，拟证明：案涉供货合同均在城建二建重庆分公司处，且双方就加价款已经进行过签字确认。城建二建重庆分公司质证意见：证据１中３本供货单无异议，对账单第一张中由收料人、核对人、负责人签字的予以认可，其他部分不予认可。证据２的真实性、合法性和关联性均不予认可，城建二建重庆分公司没有授权任何人进行对账，且未在上面加盖公章。对证据３无异议，且通过该组证据表明九祯公司的加价款结算是不真实的；在支付相应货款之后，对应的货物数量吨数是减少的，加价款的金额应当相应减少的，但是九祯公司主张的金额没有任何减少。对证据４的真实性、合法性和关联性均不予认可，该证据的取得途径非法，且没有任何人认可其加价款。城建二建重庆分公司举证如下：1.《购销合同》，拟证明：该合同最后一页的补充条款第６条中明确约定付款前提，出卖人提供真实有效的增值税专用发票。九祯公司至今仍未提供足额的增值税专用发票，故城建二建重庆分公司有权不付款，不存在逾期付款；其中第十一条约定的加价款性质应为违约金。2.增值税专用发票12张，拟证明：开票金额为1151113.51元，城建二建重庆分公司已付款2686263.90元，付款金额已远超出开票金额。故城建二建重庆分公司无违约行为。九祯公司质证意见：对证据１的真实性无异议，九祯公司未向城建二建重庆分公司提供足额增值税专用发票系因其款项不足，故要求九祯公司先不予开具发票，待其账上有钱之后，再行通知开具增值税专用发票。其中第11条的约定不足以证明加价款的性质为违约金；且补充条款第３条明确约定加价款性质应属价格条款，而非违约金。证据２的真实性无异议，其他质证意见与证据１的质证意见一致。且若城建二建重庆分公司无违约行为，其不会与九祯公司签字确认加价款金额。经审理查明：2015年7月18日，九祯公司与城建二建重庆分公司签订《钢材购销合同》，约定以下主要内容：城建二建重庆分公司就学府大道69号高尚住宅区B10/02地块向九祯公司采购钢筋；钢筋单价为暂定价，数量为暂定数量（结算单价以送货当天天龙文网当日挂牌价每吨加80元为计算依据），数量以现场城建二建重庆分公司实际签收数量为准；九祯公司将钢筋全部运至施工现场且复试合格后当月30日付清当月货款，城建二建重庆分公司延期付款每拖延一天每吨每天加价2.67元作为钢筋加价款（若城建二建重庆分公司连续三个月未付款或九祯公司连续供货800吨时未付款，九祯公司有权停止供货），城建二建重庆分公司支付货款时，九祯公司必须提供真实有效的增值税专用发票，否则城建二建重庆分公司有权拒绝支付货款。签订上述合同后，九祯公司自2015年7月18日至2017年9月14日期间陆续向城建二建重庆分公司供应价值4379544.69元的钢筋货物。在此期间，城建二建重庆分公司自2015年12月14日至2017年12月15日期间先后十五次共计支付货款2686263.90元，尚欠货款1693280.79元未付。自2015年12月31日至2017年7月27日期间，九祯公司先后开具票面金额总计为115113.50元的增值税发票。双方针对2015年7月18日已供材料结算单价进行对账确认当月进货金额151113.49元，按100%付货款，应付金额为151113.49元，其中万谦在“核对人”处签字确认。此后，万谦又先后在2015年8月9日至2018年2月28日期间形成的20张对账单上签字确认。同时，万谦还在2015年8月9日至2018年3月30日期间作为和城建二建重庆分公司的核对人与九祯公司对加价费进行签字确认，并形成结算单29张，确认在此期间共计产生加价款1624108.14元。诉讼中，九祯公司已将剩余货款金额4228431.20元的增值税专用发票开具给城建二建重庆分公司。关于交付发票时间，九祯公司称已记不清具体时间，城建二建重庆分公司称交付发票的时间为2018年9月10日。本院认为，九祯公司与城建二建重庆分公司基于《购销合同》形成的买卖合同关系依法成立并有效，双方均应全面诚信的履行各自合同义务。合同订立后，作为供货方的九祯公司已按约供应货物，履行合同义务，作为购货方的城建二建重庆分公司理应按约支付相应货款。然在合同履行过程中，城建二建重庆分公司并未按约支付货款。结合九祯公司的供货情况可知，其已向城建二建重庆分公司供应价值4379544.69元，但城建二建重庆分公司支付2686263.90元后，尚欠货款1693280.79元未付。在九祯公司已向城建二建重庆分公司开具相应货款金额发票的情况下，现诉至本院，主张剩余货款1693280.79元，符合合同约定、证据充分，本院予以支持。关于2015年8月9日至2018年3月30日期间的加价款1624108.14元。本院认为，万谦作为城建二建重庆分公司的工作人员先后参与与九祯公司之间自2015年7月至2018年2月期间货款对账和加价款的对账，城建二建重庆分公司并未就此提出异议，万谦作为核对人的身份参与了买卖合同履行的整个过程，其作出的行为意思表示均代表城建二建重庆分公司履行其职务行为，理应对城建二建重庆分公司产生合同效力。结合在2015年8月9日至2018年3月30日期间形成的加价款对账单的形式和内容，均系两方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应予认可和保护。现九祯公司诉请城建二建重庆分公司支付截止到2018年3月30日前的加价款1624108.14元，本院予以支持。关于2018年3月31日之后的加价款。根据原被告双方订立的《购销合同》之约定，在九祯公司已向城建二建重庆分公司开具相应金额的货款发票后，城建二建重庆分公司即应支付剩余货款1693280.79元。但此后，城建二建重庆分公司并未按约付款，已属违约行为。九祯公司诉至本院，主张的2018年3月30日以后加价款应为城建二建重庆分公司在付款期限届满后因未支付货款产生的违约金。对于由此产生的违约金，结合上述关于付款期限时间节点的认定即九祯公司开具发票当日即已届满，在城建二建重庆分公司未付款产生的违约金即应从2018年9月11日即交付发票之次日起开始计算，而在此之前不应计算违约金。关于计算标准。鉴于就九祯公司并未举证证明因城建二建重庆分公司的违约行为造成的具体直接损失，结合合同性质、履行情况及城建二建重庆分公司的违约情况，本院认为计算标准确定为中国人民银行同期贷款利率的四倍为宜，超出此范围的违约金不予支持。本院认定的上述违约金计算至款项付清时为止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第一百一十三条、第一百一十四条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告北京城建二建设工程有限公司重庆分公司于本判决生效之日起10日内向原告重庆九祯商贸有限公司支付拖欠货款1693280.79元及截止到2018年3月30日的加价款1624108.14元，并以1693280.79元为基数，自2018年9月11日起按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算违约金，直至款项付清之日止；二、驳回原告重庆九祯商贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取16669元，由被告北京城建二建设工程有限公司重庆分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。审判员  李明刚二〇一九年一月二十二日书记员  周 敏