山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0112民初9603号 原告：济南三元通铁合金有限公司，住所地济南市，统一社会信用代码913701127292743728。 法定代表人：王秉政，执行董事。 委托诉讼代理人：吕军、吴彬（均系特别授权代理），系国浩律师（济南）律师事务所律师。 被告：宁夏吉鑫合金有限公司，住所地宁夏回族自治区xx，统一社会信用代码91640221684243969G。 法定代表人：莫良东，执行董事。 原告济南三元通铁合金有限公司（以下简称济南三元通公司）与被告宁夏吉鑫合金有限公司（以下简称宁夏吉鑫公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告济南三元通公司法定代表人王秉政及委托诉讼代理人吕军、吴彬到庭参加诉讼。被告宁夏吉鑫公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 济南三元通公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告双方于2018年5月17日签订的《购销合同》；2、判令被告退还原告货款人民币334901.6元，并赔偿资金占用利息损失9008.2（按中国人民银行短期贷款基准利率4.35%的1.4倍计算，暂计算至2018年10月31日，嗣后应持续计算至实际付款之日）；3、判令被告支付违约金218515.08元；4、判令被告向原告开具总金额为2060458.40元的增值税专用发票；5、判令被告承担全部诉讼费用。事实与理由：2018年5月17日，原、被告签订《购销合同》，合同约定原告向被告采购硅锰合金500吨，单价7280元/吨，被告应于2018年5月25日前交付全部货物。合同签订后，原告按合同约定支付了货款，被告却一直迟延发货，在合同约定的履行期内仅向原告发出33.16吨硅锰合金。至今仍有46吨硅锰合金尚未发货。因被告严重违约并给原告造成巨大损失，原告为此特诉至贵院，恳请贵院查明事实，依法判如所请。 被告宁夏吉鑫公司缺席，未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年5月17日，宁夏吉鑫公司（供方）与济南三元通公司（需方）签订购销合同，签订地点济南市历城区，合同约定：标的名称硅锰合金，数量500吨，单价7280元/吨，总金额364万元（含16%增值税发票），交货时间：电汇付款，分批付款，合同签订之日起5月25日前500吨全部交付；交货地点：送货到济南章丘刁镇高速下口，送货单、产品质保单各两份随货同行；结算方式：银行承兑汇票结算，款到发货，分批付款，供方根据需方结算单开具相应16%增值税专用发票，货物多退少补；违约责任：供方擅自解除合同、不履行合同的，除承担合同总额20%的违约责任外，还须承担需方损失；供方延期交货，每日承担合同标的1%违约金，由此造成需方损失，供方另行全额赔偿；本协议所称的需方损失，指包括可得利益损失在内的实际损失，关于违约金约定，双方承诺不以违约金过高予以抗辩。本合同传真件、扫描件签约有效，传真件复印件、扫描件与合同原件具有同样法律效力。被告宁夏吉鑫公司在供方处加盖合同专用章予以确认，原告济南三元通公司在需方处加盖合同专用章予以确认。 被告宁夏吉鑫公司于2018年5月17日出具收据，收到济南三元通公司货款200万元；于2018年5月18日出具收据，收到济南三元通公司货款90万元；于2018年5月21日出具收据，收到济南三元通公司货款50万元，以上原告支付货款共计340万元。原告济南三元通公司称在合同履行期限内即2018年5月25日前被告共发货33.16吨，被告尚欠433.84吨货物未交付。经原告多次催要，被告于2018年5月26日至2018年8月2日先后向原告发货387.87吨。被告发货共计421.03吨，货物价值为3065098.4元，按照已付款金额340万元计算，目前尚欠46吨货物尚未发货，货物价值为334901.6元。被告已开具发票1004550元，尚未开具发票2060458.4元。 原告济南三元通公司于2018年8月1日、8月3日、8月8日向被告宁夏吉鑫公司法定代表人莫良东、代总短信、微信发送催货函3份，多次催促被告宁夏吉鑫公司履行交货义务。原告济南三元通公司于2018年8月3日、8月9日向被告宁夏吉鑫公司法定代表人莫良东、代总短信发送关于催要购货增值税发票的函2份，要求被告为原告开具重量421.03吨，金额3065098.40元的硅锰合金增值税专用发票。 原告济南三元通公司委托山东德衡（济南）律师事务所出具落款时间为2018年8月10日的律师函（德衡律函（2018）第175号），内容载明：“宁夏吉鑫合金有限公司：……贵司在5月25日前仅向三元通公司发出33.1吨的硅锰合金，后于2018年5月26日至8月2日，贵司再次发货12车，数量为387.93吨，截止到该函发出之日贵司合计向三元通公司发货421.03吨，还有46吨硅锰合金未交付三元通公司……贵司逾期供货的行为构成违约……郑重通知贵司：1、请贵司重视此事并采取积极措施，收到此函7日内按照合同约定，将剩余46吨硅锰合金交付给济南三元通公司。2、请贵司尊重国家税收征管规定，采取积极态度，收到此函之日7日内，向济南三元通公司出具总金额3065098.40的增值税专用发票。3、如贵公司未在上述指定期限内履行交货义务并开具发票，济南三元通公司有权依据合同约定，追究贵司违约责任，并采取法律允许的任何措施进行追偿，包括但不限于提起诉讼等，并不再另行通知贵司。因此而发生的所有费用、损失和后果，包括三元通因采取法律措施而产生的诉讼费用、律师的代理费用以及法院的执行费用等，均应由贵司承担……”。 被告宁夏吉鑫公司出具落款时间为2018年8月13日回复函，内容载明：“贵所律师函（德衡律函（2018）第175号）于2018年8月13日我司收悉，内容已知，贵函内所提出问题现回复如下：1、我公司与济南三元通铁合金有限公司签订《购销合同》情况属实。2、因国家环保部督查组于6月来宁夏，在宁夏石嘴山驻地环保检查期限为一个多月（至7月中旬），驻地据我公司所在园区10公里，根据地方政府要求，为配合环保部环保督查组检查和蓝天保卫战工作，要求所有铁合金高耗能、煤炭等企业，全部停产50%，负荷降低30%，并出台一系列环保、节能、减排政策限制企业，致使我公司未能及时对所有客户未按照合同约定履约，合同延期交付，在此，请理解环保督查给企业带来的巨大履约困难。3、贵所函内提出的三元通公司与我公司销售数量、开票数据、付款金额等数据，经和我公司财务部、销售部核对，均与贵所提出的数据不符，请贵所和三元通公司，尽快安排财务专人及时核对，是双方账务均清晰明确。4、对函内提出的部分尾货还未及时交付，经核实，因我公司矿热炉变压器于5月底发生故障，经第三方宁夏丽源变压器厂拆装检查，线圈已全部报废，现已委托其正在抓紧时间重新修复。对合同未交货部分，已无法完成交货。经公司研究决定对所有未完成合同的客户进行对账，经双方对账核实无异议后进行退款，对你公司所欠货款也进行对账退款处理，对此请谅解……” 原告提供2018年11月27日其法定代表人王秉政（18660119285）与被告签订合同的委托代理人代红成（18609585358）的通话录音一份，“代：你看让王小钢来还是怎么着，我把发票跟承兑都结清了，然后发票你先拿走，就清账了，算了。王：你发过来多好呢。……代：不是，你听我说，发票是多少钱？王：发票还有206万，2060458.4元。代：我知道，王总，你听我说，我上个月因为这个停了一个月，欠了国税加个人所得税乱七八糟是800多万。……王：你把我憋得也是没办法，你想200多万的税票，挂不上账。……” 因被告宁夏吉鑫公司迟延发货，原告济南三元通公司于2018年5月25日另行与平罗县万顺冶金化工有限公司鑫鹏分公司签订硅锰购销合同，购置硅锰合金，数量500吨，单价7250元/吨，金额3625000元；汽车或者其他运输，费用由需方承担，重量以供方磅单结算；现金结算，货款到供货单位账上提货，货到后开具全额增值税发票。因货物运输，济南三元通公司与济南顺昌达物流有限公司签订运输协议，约定运费310元/吨，货到付运费，并开具10%的运输费专用发票。原告支付运费152522元。原告认为因被告截止2018年5月25日尚欠货物433.84吨，故其运费损失为134490.4元（433.84吨*310元/吨）。根据原告济南三元通公司提交的中国铁合金在线网站显示的2018年5月25日硅锰合金6517宁夏地区主要价格，现金出厂价7200-7250，承兑出厂价为7350-7400元，价格上限为现货价格。原告因现金结算导致损失65076元即（7400元/吨-7250元/吨）*433.84吨。 2018年5月17日至2018年6月6日，原告职工王小钢到宁夏向被告催货，共发生差旅费4518.7元；2018年5月24日至2018年6月6日，原告经理由芯到宁夏向被告催货，共发生差旅费2550元；2018年6月10日至2018年8月2日，原告法人王秉政与职员王小钢在宁夏向被告催货，共发生差旅费11880元；综上，因原告向被告催货发生的差旅费共计18948.7元。 原告济南三元通公司于2018年10月10日向本院申请财产保全，本院于2018年10月11日依法裁定冻结被告宁夏吉鑫公司的银行存款546386.08。原告因此支出保全费3251.93元，财产保全责任险费1365.97元。 本院认为，原告济南三元通公司与被告宁夏吉鑫公司之间买卖合同关系合法有效，系双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按约定履行自己的义务。原告已支付货款340万元，经原告多次催要，被告至今共计发货421.03吨，按照已付款金额340万元计算，剩余46吨左右尚未交付，货物价值为334901.6元。根据被告宁夏吉鑫公司于2018年8月13日的回复函明确表示“对合同未交货部分，已无法完成交货。经公司研究决定对所有未完成合同的客户进行对账，经双方对账核实无异议后进行退款，对你公司所欠货款也进行对账退款处理。”因被告明确表明无法履行剩余货物的交货义务，原告主张解除原、被告双方于2018年5月17日签订的《购销合同》，符合法律规定，本院予以支持。因合同解除，原告主张被告返还已支付货款334901.6元，本院予以支持。 被告宁夏吉鑫公司未及时交付货物，构成违约，应依法承担违约责任。根据双方签订的购销合同，供方延期交货，每日承担合同标的1%违约金，由此造成需方损失，供方另行全额赔偿。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：当事人可以约定乙方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以综合衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于实际损失”。根据上述条款可以认为违约金更侧重于其补偿性，同时有限制的承认其惩罚性。原告主张参照被告违约行为给原告造成的实际损失来主张违约金如下：因被告延迟供货，原告另行与案外人平罗县万顺冶金化工有限公司鑫鹏分公司签订硅锰购销合同而多支出运费134490.4元，因现金结算损失65076元，催要货物产生的差旅费18948.7元，共计218515.08元。本院认为，因被告迟延供货导致原告另行签订合同产生的运费损失134490.4元、催要货物产生的差旅费18948.7元，系因被告违约给原告造成的实际损失，但原告主张的另行签约以现金方式结算产生的差价损失65076元的计算方式不合理，本院根据合同的履行情况等予以综合衡量。原告济南三元通公司主张被告支付以所欠货款为基数按中国人民银行短期贷款基准利率4.35%的1.4倍自2018年5月26日计算至实际付款之日的资金占用损失，系被告违约给原告造成的实际损失。综上，原被告之间签订的《购销合同》约定延迟交货的违约金明显过高，应当根据公平原则和诚实信用原则对违约金进行调整，原告亦以实际损失为依据进行主张，故本院以实际损失为基础，根据合同的履行情况、当事人的过错程度等因素综合衡量，酌定支持被告支付原告违约金20万元整。 《中华人民共和国合同法》第一百三十六条规定：“出卖人应当按照约定或交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。”《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条规定：“合同法第一百三十六条规定的‘提取标的物单证以外的有关单证和资料’，主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等。”根据以上法律规定，被告宁夏吉鑫公司作为出卖人，负有给原告开具增值税专用发票的义务。又因原被告签订的合同中约定由被告开具税率为16%的增值税发票，因此原告根据被告实际发货421.03吨，货物价值3065098.4元减去已经开具的金额为1004550元增值税专用发票，要求被告开具金额为2060458.40元的增值税专用发票，于法有据，应予支持。 因被告迟延交货引起诉讼，原告为此向保险公司缴纳的诉讼财产保全责任险费系原告支出的合理必要费用，系损失的一部分，应由被告承担，故对原告主张被告支付财产保全责任险费1365.97元的诉讼请求，本院予以支持。被告宁夏吉鑫公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应承担不利的法律后果。 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、第一百三十六条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、原告济南三元通铁合金有限公司与被告宁夏吉鑫合金有限公司于2018年5月17日签订的《购销合同》（编号：2018-01-05-17）解除。 二、限被告宁夏吉鑫合金有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告济南三元通铁合金有限公司货款334901.6元。 三、限被告宁夏吉鑫合金有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南三元通铁合金有限公司违约金20万元。 四、限被告宁夏吉鑫合金有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南三元通铁合金有限公司财产保全责任险费1365.97元。 五、限被告宁夏吉鑫合金有限公司于本判决生效之日起十日内向原告济南三元通铁合金有限公司开具税率为16%，价税合计金额为2060458.40元的增值税专用发票。 六、驳回原告济南三元通铁合金有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9424元，减半收取4712元，保全费3251.93元，由被告宁夏吉鑫合金有限公司负担7768元，由原告济南三元通铁合金有限公司负担195.93元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审判员  杨华 二〇一九年一月八日 书记员  张盟