河北省石家庄市长安区人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0102民初4978号原告：河北大山建材有限公司，住所地：石家庄市长安区西兆通村南。法定代表人：朱登山，董事长。委托诉讼代理人：张圣凡，公司员工。委托诉讼代理人：胡云鹏，河北广拓律师事务所律师。被告：江苏国丰建设集团有限公司，住所地：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦1幢604#、605#。法定代表人：陈宝龙，总经理。委托诉讼代理人：王建立，河北新业律师事务所律师。被告：江苏国丰建设集团有限公司河北分公司，住所地：石家庄市裕华区富强****。法定代表人：吴长胜。原告河北大山建材有限公司与被告江苏国丰建设集团有限公司、江苏国丰建设集团有限公司河北分公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员武晓彬适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告河北大山建材有限公司的委托诉讼代理人张圣凡、胡云鹏，被告江苏国丰建设集团有限公司的委托诉讼代理人王建立到庭参加了诉讼，被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告河北大山建材有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告江苏国丰建设集团有限公司、江苏国丰建设集团有限公司河北分公司向原告支付混凝土货款304311.5元及违约金，违约金以304311.5元为基数，自2013年7月7日起按年利率24%计算至偿清之日止；2、本案受理费、保全费、保全诉讼责任险费由被告承担。事实与理由：1、2012年12月1日原告与被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司签订了《预拌商品混凝土买卖合同》，约定原告向被告出售混凝土，用于被告施工的上上东小区项目中使用。双方对混凝土的品种、强度等级、单价、付款方式、违约责任等进行了约定。原告共计向被告供应混凝土总方量2611立方米，已支付货款345000元，尚欠货款304311.5元。2、根据《预拌商品混凝土买卖合同》第八条8.7约定：主体工程封顶前，非乙方原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，乙方有权解除合同，甲方应在一个月内将所欠乙方货款全部结清。第十一条11.1约定，被告应承担延期付款部分的日千分之二计付赔偿金。2013年3月27日原告最后一次向被告供货，在此之后，工程便因故停工，非因原告原因停工超过一个月以上。双方在2013年6月7日对已供混凝土进行了结算并签字确认。被告未能向原告支付货款构成违约，违约金以304311.5元为基数自2013年7月7日起至被告还清欠款之日止，按照年利率24%计算。3、二被告系总公司与分公司关系，二被告应共同承担向原告给付货款责任。4、按照双方签订的合同第十二条约定，双方发生争议向工程所在地法院起诉，工程位于长安区辖区内。综上所述，原告提出上述诉讼请求，望贵院予以支持，以维护当事人的合法权益。被告江苏国丰建设集团有限公司辩称，1、原告主张已超过诉讼时效，已经丧失了法律上的胜诉权，自原、被告于2013年6月7日对账之日起，至今已超过5年时间，在此5年之内原告从未向被告主张过货款，因此根据法律规定已超过诉讼时效。2、原告起诉被告已支付货款金额错误，除原告已认可的货款345000元外，被告又另外支付给了原告委托的要账人张勇利65000元，实际已支付原告410000元货款。3、（1）被告付款未到付款节点根据合同第6.3条约定，单栋10层主体结构封顶5个工作日内付款70%，但截止到该工程停工被告所建设的楼房才达到六七层，未满足十层封顶付款的条件，且该工程停工不是被告原因造成的，而是由于该工程的开发商被政府部门以手续不全项目违法强制停工的。（2）根据合同第4.3条约定，原、被告双方在混凝土到货后委托实验室对混凝土的强度即质量进行检测，由于该工程尚未经验收，混凝土试块的检验报告实验室还未出具，原告供应的混凝土是否合格不能确定。（3）原、被告相关人员签署的混凝土对量单仅是双方对混凝土方量的一个确认，并不是双方最终的结算单，该对量单不能作为双方结算的依据也不能作为原告起诉索要货款的依据。（4）根据合同第8.7条的约定，该条款约定了乙方即原告的合同解除权，但原告并没有行使合同解除权，双方签订的预拌商品混凝土买卖合同仍在履行期限之内，不应产生违约金，原告所主张的违约金不成立。综上所述，应依法驳回原告诉请。被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司未到庭亦未提交书面答辩意见。本院经审理认定如下事实：2012年12月1日原告与被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司签订了《预拌商品混凝土买卖合同》，载明：“买方江苏国丰建设集团有限公司河北分公司，卖方河北大山建材有限公司。1.1工程名称上上东小区。1.4工程所需总方量据实结算。5.1（1）按甲方签字的《预拌商品混凝土发货单》计量确定。6.3主体工程甲方施工至单栋10层主体结构封顶，五个工作日内甲方付乙方货款的70%，10层以上每月5号前付上月货款的70%，以此类推，单栋主体结构封顶两个月付清全部货款。二次结构及其他工程当月结算付清。8.7主体工程封顶前，非乙方原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，乙方有权解除合同，甲方应在其后一个月内将所欠乙方货款全部结清。11.1甲方迟延付款的，乙方有权中断供货，并要求甲方按延期付款部分的日千分之二计付赔偿金，赔偿金不足弥补损失的，可以要求赔偿损失，延期超过十五天的，乙方有权解除合同。”2013年6月7日经原、被告双方签字确认混凝土总方量2611立方米，总货款为649311.5元，被告共计向原告支付了货款345000元。上述事实有原告陈述、被告答辩、《预拌商品混凝土买卖合同》、结算单、收据及庭审笔录等在卷予以佐证。本院认为，原告与被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司于2012年12月1日签订的《预拌商品混凝土买卖合同》，系双方在平等自愿、协商一致的基础下签订的，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。双方均应当严格按照约定的权利义务履行合同。就是否已过诉讼时效问题，原告提交证据证明被告支付最后一笔货款的时间为2016年9月8日，但被告辩称支付最后一笔货款的时间为2014年1月，但未提交证据佐证，故本院对被告的辩称不予采信，本案未超过诉讼时效。因被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司系被告江苏国丰建设集团有限公司的分公司，不具备独立的法人资格，故被告江苏国丰建设集团有限公司应承担支付货款责任。经原、被告双方确认总货款为649311.5元，原告称已给付货款345000元，并提交证据予以证明，被告辩称已给付原告货款410000元，但65000元无证据证明，原告亦不认可，故本院对被告的辩称不予采信，被告江苏国丰建设集团有限公司应支付原告剩余货款304311.5元。根据《预拌商品混凝土买卖合同》第6.3条：主体工程甲方施工至单栋10层主体结构封顶，五个工作日内甲方付乙方货款的70%，10层以上每月5号前付上月货款的70%，以此类推，单栋主体结构封顶两个月付清全部货款。二次结构及其他工程当月结算付清，8.7条：主体工程封顶前，非乙方原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，乙方有权解除合同，甲方应在其后一个月内将所欠乙方货款全部结清，该两条规定对支付货款的期限约定不一，且原告也并未要求解除合同，故对原告主张被告未支付货款已构成违约要求被告支付违约金的诉请，本院不予支持。被告江苏国丰建设集团有限公司河北分公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，系自愿放弃诉讼权利，应自行承担相应后果，且已符合缺席判决之条件。基此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第一百三十条之规定，判决如下：一、被告江苏国丰建设集团有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告河北大山建材有限公司混凝土货款304311.5元；二、驳回原告河北大山建材有限公司的其他诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付义务。应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10547元，减半收取5273.5元，保全费3973元，共计9246.5元，由原告河北大山建材有限公司负担5076元，被告江苏国丰建设集团有限公司负担4170.5元（上述费用原告已预交）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费并提交缴费收据原件（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，申请执行期限为二年。审判员 ：武晓彬二〇一九年一月十四日书记员 ： 贾 玲