江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0583民初11161号原告：王利东,男,1976年7月7日出生，汉族,住黑龙江省牡丹江市爱民区。委托诉讼代理人：季婕，江苏熠达律师事务所律师。被告：上海鸿洋电子商务股份有限公司,住所地上海市静安区余姚路****。法定代表人：谢虹。被告：蒋群建,男,1987年10月12日出生,汉族,住河南省西华县。原告王利东与被告上海鸿洋电子商务股份有限公司、蒋群建装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年6月6日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。后因被告上海鸿洋电子商务股份有限公司下落不明，本案转为普通程序组成合议庭，并于2019年1月2日公开开庭进行了审理。原告王利东的委托诉讼代理人季婕、被告蒋群建到庭参加诉讼。被告上海鸿洋电子商务股份有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告王利东向本院提出诉讼请求如下：1.判令解除原告与被告上海鸿洋电子商务股份有限公司、被告蒋群建于2017年12月15日签订的《装修管理合同》；2.判令被告上海鸿洋电子商务股份有限公司归还原告装修管理合同款102699元（庭审中变更为70899元）；3.本案的诉讼费由被告上海鸿洋电子商务股份有限公司承担。事实与理由：2017年12月15日，原告与二被告三方签订《装修管理合同》，约定由被告蒋群建（合同乙方）为原告（合同甲方）位于昆山XX花园****房屋进行装修，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司（丙方）为施工提供项目套餐，负责装饰项目全部主料供应，并进行项目及资金管理；合同约定套餐金额为93386元，套餐内材料增项3429元，套餐外人工辅料增项64985元，装饰总价款161800元；工期自2017年12月15日开工至2018年5月1日竣工；丙方建立装修资金专项监管账户，以第三方监管方法保证双方利益，甲方与乙方之间的装修资金全部通过丙方设置在第三方银行的装修资金专项监管账户实现网上在线收付；开工前，甲方支付工程款的70%至装修资金专项监管账户，监管账户同吋划拨乙方应得工程款的30%至乙方账户；隐蔽工程完工并验收合格后，甲方支付余下的30%工程款至丙方装修资金专项监管账户，并在甲方确认付款后将乙方应得工程款的20%付至乙方账户；泥工油漆工程完工并验收合格后，在甲方确认付款后丙方装修资金专项监管账户将乙方应得工程款的20%付至乙方账户；合同同时对项目管理等事项进行了约定。2017年12月20日至2018年4月15日，原告按照合同约定已经将工程款全部支付完毕，总共162699元。2017年12月9日，原被告签订赠品合同，约定原告可享有被告上海鸿洋电子商务股份有限公司赠送的相关物品，但截至今日，原告一直未收到上述赠品。2017年12月15日，涉案房屋装修工程正式施工，但在前期部分工程后，装修施工一直未能有新的进展，经原告多次催促，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司都以材料缺货或正在跟踪催货为由推迟装修材料进场。由于没有材料加上被告上海鸿洋电子商务股份有限公司无法支付装修费用，导致被告蒋群建也无法施工。2018年5月15日，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司昆山店的负责人宣布，公司资金链出现问题，暂时都没有办法发货和付工长费用，让原告等其他客户通过法律手段自行维权。2018年5月25日，原告与被告蒋群建双方对施工进程及相关已支出款项进行了确认，涉案工程己施工费用为60000元。根据原告实际支出的费用和己施工费用的金额，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司应返还原告前期付出的但未施工的工程款款项。原告为维护自身的合法权益，故诉至贵院，望贵院支持原告的诉讼请求。被告上海鸿洋电子商务股份有限公司未作答辩。被告蒋群建辩称,没有意见。本院经审理认定事实如下：2017年12月15日，原告王利东(甲方)与被告蒋群建(乙方)、上海鸿洋电子商务股份有限公司(丙方)签订《装修管理合同》一份，约定：一、合作内容：1、甲方系装饰装修（以下简称装饰）住宅业主，甲方承诺有权对该住宅进行装饰。2、乙方为甲方实施住宅项目装修。3、丙方为住宅施工提供项目套餐，负责装饰项目全部主料供应，向甲方提供材料发票；并进行资金管理，为乙方的施工工程款提供代收代付的第三方资金管理；丙方的分公司负责为甲方提供设计、咨询、项目管理等服务，并向甲方就该部分服务收入提供服务发票。二、工程概况和造价。1、装饰施工地址：江苏省苏州昆山XX花园XX幢XXX室；2、住宅结构**1厅1厨2卫1阳台，建筑面积133.6平方米，套内施工面积98.4平方米；3、金额：93386元，材料增项：3429元，人工辅料增项：64985元，装饰总价款：161800元；4、甲方所有付款由乙、丙方以及丙方的分公司共同出具发票，乙方出具劳务发票（甲方承担税点），金额为99938.62元,丙方出具材料发票金额为40603.24元，丙方分公司出具平台服务发票，金额为21158.2元；5、工期：137天，自2017年12月15日开工至2018年5月1日竣工(节假日除外);6、装饰总价款甲方可通过丙方专用银联POS刷卡机支付或支付到合同首页丙方指定的银行账户;7、本合同有效期内，甲方如提出终止合同，应向丙方支付相当于装饰总价款10%的违约金，因此给乙方和丙方造成的损失，由甲方承担全部责任。……四、项目管理。1、乙方负责为甲方进行施工。……3、施工项目变更须填写工程变更单，洋细注明变更数量及价格并经甲方与乙方双方签字认可并报丙方审核通过后方可作为工程竣工结算依据。……7、甲、乙双方应及时办理中间工程各期验收及竣工验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙、丙方组织人员进行验收，甲方应予承认。……10、甲方付款应严格按照本合同第五条约定执行，如因甲方延迟支付工程款造成的损失均由甲方承担。11、因乙方原因致使工程延误交付的，乙方应当承担违约贵任，并向甲方支付延误款20元/天。12、因甲方原因致使工程延误交付的，竣工日期相应顺延。五、装修资金监管。1、丙方建立装修资金专项监管账户，甲方通过丙方专用银联POS刷卡机拉卡支付，以第三方监管方法保证甲、乙双方利益，保证装修项目顺利进行。2、甲方同意，其与乙方之间的装修资金全部通过丙方设置在银联的装修资金专项监管账户实现网上在线资金收付。乙方发起收款请求，甲方应立即确认是否同意付款，如同意则丙方于次日向乙方划款，如不同意则丙方客服介入协调，如甲方不作为则丙方于三个工作日向乙方划款。3、装修资金甲方须通过丙方专用银联POS刷卡机支付或支付到合同首页丙方指定银行账户，若甲方支付给乙方或他方而未经丙方监管的款项，由甲方承担该部分费用所对应的全部法律贵任，与丙方无涉。甲方工程款支付方式以及乙方收取工程款方式具体如下：开工前，甲方支付工程款的70%至丙方装修资金专项监管账户：丙方装修资金专项监管账户同时划拨乙方应得工程款的30%至乙方账户；隐蔽工程完工并验收合格后，甲方支付余下的30%工程款至丙方装修资金专项监管账户，同时，乙方发送支付工程款的请求信息给丙方，丙方发送信总给甲方确认是否付款；甲方必须于一天内在丙方系统予以确认，如甲方确认付款，丙方装修资金专项监管账户直接划拨乙方应得工程的20%至乙方账户；泥木油漆工程完工并验收合格后，乙方发送支付工程款的请求信息给丙方，丙方间时发送信息给甲方确认是否付款；甲方确认付款，丙方装修资金专项监管账户直接划拨乙方应得工程款的20%至乙方账户；工程完工并验收合格后，乙方发送要求支付工程款请求的信息丙方，丙方同时发送信息给甲方确认是否付款；甲方必须于一天内在丙方系统予以确认，如甲方确认付款，丙方装修资金专项监管账户直接划拨乙方应得工程款余款至乙方账户；以上各付款环节，如甲方不同意付款，则丙方客服介入协调解决，乙方可停工等待协调结果，停工时间不作为工期延误。如甲方收到付款信息通知后三个工作日内未作出确认，则视同甲方间意丙方向乙方付款……合同还对其他事项进行了约定。2017年12月12日，原告王利东向被告上海鸿洋电子商务股份有限公司支付90000元；2017年12月9日，原告王利东向被告上海鸿洋电子商务股份有限公司支付999元，2018年4月11日，原告王利东向被告上海鸿洋电子商务股份有限公司支付39900元。因被告上海鸿洋电子商务股份有限公司资金出现问题，涉案工程被迫停工。2018年5月，原告王利东与被告蒋群建就装修工程量进行了确认，双方确认的总计已完工工程量为60000元。庭审中，原告陈述：2017年9月，通过搜索“我爱我家”官网搜索到上海鸿洋电子商务股份有限公司，于2017年双12前，在店中商谈了合同事项，后在原告家中与被告上海鸿洋电子商务股份有限公司签订《装修管理合同》。现在房屋另外找了别的装修公司装修。被告蒋群建在庭审中陈述：我和被告上海鸿洋电子商务股份有限公司之间签订工长协议，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司接到活发包给我们，然后按规定给我发放工程款，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司从中收取12%的管理费用。由被告上海鸿洋电子商务股份有限公司提供图纸、设计、安排工程进度及进行报价。工程款是被告上海鸿洋电子商务股份有限公司按照装修合同来支付。目前为止，未收到工程款。被告上海鸿洋电子商务股份有限公司现在没有经营了，昆城国贸的店也不在了。本院认为：原告王利东与被告上海鸿洋电子商务股份有限公司、蒋群建签订的《装修管理合同》，系各方真实意思表示，不违反法律规定，应属合法有效，各方均应依照合同约定，履行各自的义务。根据合同约定，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司负责报价、提供图纸、安排工程进度，并收取装修款、提供全部主材供应，被告上海鸿洋电子商务股份有限公司承担了合同的主要权利与义务，被告蒋群建提供劳务服务，即进行装修，据此可以认定被告上海鸿洋电子商务股份有限公司应为装饰装修合同的当事方与施工方，应由被告上海鸿洋电子商务股份有限公司承担装饰装修合同的法律后果。现合同因被告上海鸿洋电子商务股份有限公司原因无法继续履行，原告王利东诉请要求解除合同，有事实和法律依据，本院予以支持，确认双方的合同于2019年1月2日解除。关于超付装修款的问题。原告王利东累计向被告上海鸿洋电子商务股份有限公司支付装修款130899元，合同解除后，多付的工程款应予退还。2018年5月，原告王利东与被告蒋群建就装修工程量进行了确认，双方确认的总计已完工工程量为60000元，本院予以确认。被告上海鸿洋电子商务股份有限公司未到庭，视为对自身权利的放弃，应由其承担不利的法律后果。故被告上海鸿洋电子商务股份有限公司应当退还原告工程款70899元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告王利东与被告上海鸿洋电子商务股份有限公司、蒋群建于2017年12月15日签订的《装修管理合同》于2019年1月2日解除。二、被告上海鸿洋电子商务股份有限公司于本判决生效后十日内返还原告王利东工程款70899元。（如采用转帐方式支付，请汇入原告指定帐号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，账号为3220198643605151526021871）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2354元，公告费690元，合计3044元,由原告负担781元，由被告上海鸿洋电子商务股份有限公司负担2263元。如不服本判决，双方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户行中国农业银行苏州苏福路支行，户名苏州市中级人民法院，账号10×××76。审 判 长  王甜甜人民陪审员  陈林根人民陪审员  祁 金二〇一九年一月二日书 记 员  张 嫣