湖南省湘阴县人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0624民初1628号原告：远大可建科技有限公司。住所地：湖南省岳阳市湘阴县文星镇临港产业区疏港路。统一社会信用代码：91430624563511971K。法定代表人：赖玉萍，该公司执行董事。委托诉讼代理人：蔡振宇，男，1988年3月31日出生，汉族，住湖南省长沙县，系该公司员工。被告：聊城海斯克金属制品有限公司。住所地：聊城市东昌府区凤凰工业园百亿钢管城****。统一社会信用代码：9137150233422707X1。法定代表人：麻正瑞，该公司总经理。委托诉讼代理人：唐恒伟，聊城高新鼎盛法律服务所法律工作者。原告远大可建科技有限公司（以下简称远大公司）与被告聊城海斯克金属制品有限公司（以下简称海斯克公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告远大公司的委托诉讼代理人蔡振宇，被告海斯克公司的委托诉讼代理人唐恒伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告远大公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告返还合同货款380500元；2、判决被告向原告支付违约金193500元；3、判令被告承担本案全部诉讼费。事实及理由：原告向被告购买了310S不锈钢方管，2017年2月16日，原、被告签订了《采购合同》，合同金额为645000元，其中合同第7.2条约定“卖方逾期交货超过10天以上，买方有权解除合同，卖方返还买方已付货款，并支付未交付产品金额30%的违约金。”第8.7条约定“纠纷由买方所在地人民法院管辖”，其他权利与义务详见合同。合同签订后，原告按照合同约定支付了90%货款580500元，但被告实际并未交付任何310S不锈钢方管，原告遂要求被告退款，被告于2017年5月3日退回原告200000元，余款原告多次催收无果，引发纠纷。原告认为：原、被告签订的《采购合同》合法有效，双方均应当遵守并履行。被告拒不交付货物的行为已构成违约，严重影响、打乱了原告的生产秩序，给原告造成了巨大损失，根据法律规定及合约约定，被告应当依法退回全部合同货款并承担相应违约责任。为维护原告的合法权益，特依法起诉。被告海斯克公司辩称，原告所述不实，涉案合同已于2017年3月30日解除，涉案合同7.2条约定已失效，合同系双方协商解除的，被告不存在承担合同违约的情形，原告诉求违约金无事实和法律依据。另外，被告现已不欠原告涉案合同货款，涉案合同退款已于2017年4月7日、4月10日分两次全部返还。综上，被告在原告起诉前已不欠其合同货款，请求法院依法驳回原告的起诉。原告远大公司围绕诉讼请求向法院提供了五组证据。经双方质证，被告海斯克公司对五组证据的真实性均无异议，本院经审查认为原告提供的五组证据符合证据的三性，本院予以釆信；被告海斯克公司为支持其抗辩主张，向本院提供了二组证据。经双方质证，原告远大公司认为被告提供的二组证据均为复印件，对证据的真实性、合法性、关联性均有异议。本院经审查认为，被告海斯克公司提供的证据均系复印件，无法与原件核对，不能单独作为认定案件事实的依据本院不予采信。经审理查明，原告远大公司向被告海斯克公司购买310S不锈钢方管，2017年2月16日，原告远大公司（买方）与被告海斯克公司（卖方）签订《采购合同》一份。合同约定产品名称为310S不锈钢方管，规格为120×80×3，数量为15000kg，单价为43元，总金额为645000元，交货日期为合同生效后30日，卖方负责运输，买方负责卸货，交货地点为湖南省湘阴县远大可建城，付款方式为合同签订后买方预付30%货款，产品制作完成发货前支付货款总金额90%（随货提供已付款17%的增值税专用发票），剩余10%货款为质保金，收货之日起1个月内支付全额质保金，尾款支付前由卖方开出剩余货款17%的增值税专用发票，合同还约定逾期交货的，每延迟一天，向买方支付未按期发货金额1%的违约金，逾期10天以上仍未交货的，买方有权解除合同，卖方返还买方已付货款（如有），并支付未交付产品金额30%的违约金，买方未按合同规定日期付款，造成卖方逾期交货，延误交货，由买方负全责，逾期10天以上仍未付款，卖方有权终止本合同，所造成损失由买方承担，并支付卖方合同余额30%的款项作为违约金，本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，提交买方所在地人民法院诉讼解决，双方签字盖章后合同生……。合同签订后，原告远大公司按照合同约定于2017年2月17日向被告海斯克公司预付了30%货款193500元，但被告海斯克公司并未按照合同约定按时交货，2017年3月27日，被告海斯克公司向原告远大公司发出致歉信，提出补救方案，承诺4月10日可以发货。原告远大公司在还未收到被告海斯克公司的致歉信于2017年3月30日向被告海斯克公司发出联络函，函告被告海斯克公司已延期发货12天，根据合同7.2违约责任约定，每延期一天，向买方支付未按期交货金额1%的违约金，逾期10天以上仍未交货的，买方有权解除合同，卖方返还买方已付货款（如有），并支付未交付产品余额30%的违约金，贵司行为已严重影响远大公司生产进度给远大公司造成了巨大损失，要求海斯克公司在三日内将预付货款193500元全额返还，并承担相应金额的违约金，终止合同。原告远大公司收到被告海斯克公司的致歉信后，原告远大公司考虑被告海斯克公司4月10日可以交货，故于2017年3月31日向被告海斯克公司支付第二笔货款387000元（60%）。但被告海斯克公司在收到原告远大公司货款后，2017年4月10日仍未按约向原告远大公司供货，亦未及时将远大公司所付货款返还，经原告远大公司多次催讨，被告海斯克公司仅于2017年4月7日返还远大公司货款100000元，于2017年4月10日返还远大公司货款100000元，共计返还货款200000元，尚欠原告远大公司货款380500元未予返还。故原告远大公司于2018年7月24日向本院提起诉讼，请求法院依法判令被告1、返还合同货款380500元；2、支付违约金193500元；3、承担本案的全部诉讼费用。另查明，被告海斯克公司于2018年9月2日向本院提出管辖异议，本院于2018年9月13日以（2018）湘0624民初1628号民事裁定书驳回被告聊城海斯克金属制品有限公司对本案管辖权提出的异议。以上事实，有原、被告双方提供的证据材料、当事人陈述、庭审笔录等在卷质证，足以认定。本院认为，原告远大公司与被告海斯克公司所签订的《采购合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行自己的义务。原告远大公司按照合同约定在发货前向被告海斯克公司支付了总金额90%计580500元货款，履行了合同义务。被告海斯克公司亦应按照合同约定按时交货，被告海斯克公司未按合同约定及后来自己承诺交货时间按时交货，已构成违约，应当承担返还货款的违约责任，故对原告远大公司要求被告海斯克公司返还合同货款380500元的诉讼请求本院予以支持。至于原告远大公司要求被告支付违约金193500元明显过高，且原告远大公司未向本院提供因被告海斯克公司未按约定按时交货所造成损失的依据，预付货款的损失应视为利息损失，故对原告远大公司要求被告海斯克公司支付违约金数额调整为按中国人民银行同期同类贷款利率支付货款利息。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条、第二十六条之规定。判决如下：一、由被告聊城海斯克金属制品有限公司于本判决书生效之日起十日内返还原告远大可建科技有限公司货款380500元；二、由被告聊城海斯克金属制品有限公司于本判决书生效之日起十日内支付原告远大可建科技有限公司违约利息损失（利息以本金380500元为基数，按中国人民银行同期同类货款利率自2017年4月11日计算至此笔货款清偿之日止）。如果未按照本判决书指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费9540元，由被告聊城海斯克金属制品有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达至日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审 判 长  肖友良审 判 员  蒯 红人民陪审员  杨放明二〇一九年一月二十五日书 记 员  聂东术附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵守诚实信用原告，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条出卖人没有履行或者不当履行从给付义务，致使买受人不能实现合同目的，买受人主张解除合同的，人民法院应当根据合同法第九十四条第(四)项的规定，予以支持。第二十六条买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持;但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以参照合同法第一百一十四条第二款的规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。