江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0583民初3727号原告：合肥杰克建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市肥西县上派镇人民西路与馆驿路交口名邦西城秀里Ⅱ13#603室，统一社会信用代码91340123MA2RBCYR57。法定代表人：朱克清，该公司总经理。委托诉讼代理人：张弨，江苏明台律师事务所律师。被告：昆山金致钢结构工程有限公司，住所地江苏省昆山市周市镇昌灵路18号，统一社会信用代码91320583775440394X。法定代表人：房淑飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈议，江苏长三角律师事务所律师。被告：江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司，住所地江苏省启东市汇龙镇人民中路683号建筑业大厦1205，统一社会信用代码91320681797419430K。法定代表人：李卫卫，该公司执行董事。委托诉讼代理人：黄腓力，江苏东晋律师事务所律师。原告合肥杰克建设工程有限公司（以下简称杰克公司）与被告昆山金致钢结构工程有限公司（以下简称金致公司）、江苏启安建设集团第一建筑安装工程有限公司（以下简称启安建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月17日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年5月12日对本案公开开庭进行了审理。原告杰克公司法定代表人朱克清及委托诉讼代理人张弨，被告金致公司委托诉讼代理人陈议，启安建设公司委托诉讼代理人黄腓力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杰克公司提出诉讼请求：1.判令金致公司支付杰克公司工程款275089元及违约金100000元；2.判令启安建设公司对金致公司的上述债务承担连带清偿责任；3.诉讼费用由金致公司、启安建设公司承担。事实和理由：上海万科将新久力厂房改造工程发包给启安建设公司总承包施工，启安建设公司将钢结构部分分包给金致公司施工，2018年9月5日，金致公司与杰克公司签订《施工合同》，约定由杰克公司承包新久力厂房改造工程，承包范围为新久力厂房一、厂房二改造结构加固、新增钢梁钢柱、屋面、墙面，项目地点位于昆山市周市镇××路××号；合同总金额1450000元；金致公司不按本协议条款约定内容履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任，包括支付违约金为本合同标的额的10%，并赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。合同签订后，杰克公司按约进场施工，施工期间，杰克公司、金致公司陆续签订补充协议、现场签证单，增加了施工项目及合同外费用。后由于该项目涉嫌违规建设，住建局要求停止施工，工程自2018年12月起停工，但金致公司要求杰克公司所有机械设备暂不退场，以便复工后能立即开工。后杰克公司多次联系并要求金致公司支付剩余工程款，金致公司一直拖延不付，至2020年1月，金致公司通知杰克公司工程无法继续，所有机械设备需退场，杰克公司立即安排人员将机械设备清场，并要求金致公司支付剩余工程款，但仍不支付。杰克公司为维护自身权益，遂向法院提起诉讼。金致公司答辩：金致公司已经付清了工程款135万元，不存在欠付工程款，按照合同约定，也是按照合同的进度款百分比支付的，不存在违约，不存在支付违约金10万元的问题；要求驳回杰克公司诉请。启安建设公司答辩：启安建设公司不是杰克公司签订合同的相对方，启安建设公司也不是案涉工程的总承包方，杰克公司要求启安建设公司承担连带责任没有任何依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。与本案无关联性的证据，本院依法不予认定。能够反映案件事实与基本情况的证据，本院均依法予以认定，作为定案依据。经审理查明：2018年9月5日，金致公司与杰克公司签订《施工合同》，约定由杰克公司承包新久力厂房改造工程，承包范围为新久力厂房一、厂房二改造结构加固、新增钢梁钢柱、屋面、墙面，项目地点位于昆山市周市镇××路××号；合同总金额1450000元；金致公司不按本协议条款约定内容履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任，包括支付违约金为本合同标的额的10%，并赔偿因违约给对方造成的全部经济损失；并约定了不可抗力事项，导致合同无法履行时要立即告知，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行，双方互不承担责任等。合同签订后，杰克公司按约进场施工，施工期间，杰克公司与金致公司陆续签订补充协议、现场签证单，增加了施工项目及合同外费用344000元。之后，由于该项目涉嫌违规建设，工程自2018年12月起停工，杰克公司陈述涉案合同中厂房二工程已完成，厂房一工程完成了80%。但金致公司要求杰克公司所有机械设备暂不退场，以便复工后能立即开工。2019年7月，针对施工结算单中的1555089元的金额，金致公司经核实，明确142万元2019年春节前已确认，13万余元系额外增加费用，有些项目标明可以确认，其他待核查确认；但之后，金致公司又一直未能予以确认。金致公司已经支付工程款135万元，杰克公司多次联系并要求金致公司支付剩余工程款，金致公司一直拖延不付。至2020年1月，金致公司通知杰克公司工程无法继续，所有机械设备需退场，杰克公司立即安排人员将机械设备清场，并要求金致公司支付剩余工程款，但仍不支付。杰克公司为维护自身权益，遂向法院提起诉讼。本院认为：本案中，杰克公司、金致公司之间通过合同等形成建设工程施工合同关系，系双方当事人真实意思表示，内容与形式不违反法律规定，故依法成立并生效，应受法律保护。本案中，杰克公司按约施工，金致公司应依法支付相应的工程款，经确认的工程款为1555089元，已支付1350000元，尚结欠205089元。故杰克公司主张金致公司支付剩余工程款205089元，于法有据，本院依法支持。杰克公司主张多于前述金额的部分，并无证据予以证明，本院无法予以认可。金致公司的相关抗辩意见与基本事实不符，待确认事项又一直不予明确，依法应承担相应的法律后果，相关意见缺乏证据予以佐证，本院依法不予采纳。本案中涉案项目因涉嫌违规建设，工程自2018年12月起停工，合同事实上也无法再继续履行，也就无法再进行施工直到工程全部完工验收、结算等；参照双方合同中关于不可抗力的约定，上述系不可归责于双方的特定情形，双方按约结算掉相关工程款项，理应互不承担其他法律责任，因此，杰克公司主张违约金不符合双方的约定与涉案工程的基本状况，于法无据，本院无法支持。杰克公司主张启安建设公司承担连带责任，缺乏事实与法律依据，无充分的证据证明启安建设公司与涉案工程有何种法律上的关联性，本院无法予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条之规定，判决如下：一、被告昆山金致钢结构工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告合肥杰克建设工程有限公司工程款205089元；二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果义务方未按本判决书指定的期间履行义务的，权利方可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决书规定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费6926元，减半收取3463元，保全措施申请费2395元，合计5858元，由原告合肥杰克建设工程有限公司2655元，被告昆山金致钢结构工程有限公司负担3203元。原告预交的案件受理费3203元本院予以退还，被告应当负担的3203元交纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户帐号：32×××16开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照《诉讼费用交纳办法》规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审判员 邹 军二〇二〇年八月三十日书记员 陆华平附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。