湖北省安陆市人民法院民 事 判 决 书(2020)鄂0982民初682号原告：殷小辉，男，1975年2月28日出生，汉族，湖北省安陆市人，住湖北省安陆市。委托诉讼代理人：李锡斌，安陆市府城法律服务所法律工作者。被告：林建勋，男，1972年4月6日出生，汉族，湖北省武汉市人，住湖北省武汉市新洲区。原告殷小辉与被告林建勋建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2020年5月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告殷小辉及其委托诉讼代理人李锡斌到庭参加了诉讼。被告林建勋经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告殷小辉向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付脚手架工程价款728573.20元；2.判令被告赔偿原告原材料损失136095元；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告因建设汉十高速至大××收费站及服务区工程需要，于2019年7月13日与原告签订《钢管脚手架工程承包合同》，由原告对被告建设的上述工程提供内、外墙脚手架材料，并对外墙脚手架搭建、拆卸。根据合同约定，被告工程使用脚手架时间为2019年7月13日至2019年10月20日，使用期限内按42元/㎡计算。同时还约定，如被告工期延误，延误期间按每日每平方米0.8元另行计算费用。双方还约定了工程款支付时间。材料损失赔偿办法。合同签订后，原告按照合同约定提供内墙脚手架搭建所需全部材料并将外墙脚手架搭建完成供被告使用。进场全部原材料经被告清点登记。由于被告工程进度延误，直至2019年12月23日被告才完成上述工程建设，共延期63日。同时经清点，在被告使用脚手架期间原告提供的原材料大量遗失。其中，钢管遗失6697米，扣件遗失10006个，顶托（油丝）遗失892个。上述材料按照市场价格折价136095元。2020年1月3日，原、被告对原告施工的工程面积、工程价款进行核算。双方确认了工程面积并确认被告合同期限内工程价款下欠209000元。被告虽然认可工程期限延期至2019年12月23日的事实，但拒不按合同约定支付迟延期间的工程价款589579.20元（11698㎡×0.8元/㎡·日×63日）及赔偿原告原材料遗失损失。原告为维护自身合法权益，请求依法支持原告的诉讼请求。原告殷小辉为支持其诉讼主张，向本院提交了如下证据：证据一、原告的身份证复印件1份，拟证明原告的身份及诉讼主体资格。证据二、钢管脚手架工程承包合同1份，拟证明原、被告签订工程承包合同的事实，双方对工程期限、单价、工程内容、结算方式以及材料损失赔偿的约定情况。证据三、结算清单1份，拟证明原、被告对原告施工工程面积的确定，被告欠到原告合同期限内工程款的事实。证据四、原、被告的对话录音1份、肖某的证言1份，拟证明被告工程延期63天的事实。证据五、证明53份，拟证明原告向被告工地提供原材料的数量：钢管66399米、扣件44642个、顶托5653个的事实。证据六、退出材料清单、原告与被告的微信记录各1份，拟证明原告撤离被告承包的施工工地时原材料清单，原告在被告的工地遗失钢管6697米、扣件10006个、顶托892个的事实。被告林建勋未作答辩，亦未向本院提交证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，被告林建勋未到庭进行质证，视为其放弃相关诉讼权利。本院对原告提交的证据认证如下：原告提交证据一、证据二、证据三，均具有客观性、真实性，且与本案相关联，本院依法予以认定。对原告提交的证据四，原、被告的对话录音及证人肖某出庭作证的证言，能够互相印证，能够证明被告承包工程施工使用脚手架至2019年12月22日，2019年12月23日原告拆除脚手架的事实，本院对该事实予以认定。对原告提交的证据五，有被告及其工作人员的签名，能够证明原告提供搭建脚手架的原材料情况，本院予以认定。对原告提交的证据六，因被告对退出材料清单没有签字确认、对原告向被告通知的微信记录也没有作出正面的回应，该组证据不能充分证明原告提供的原材料在被告承包工地丢失的具体情况，故本院对该证据不作认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告林建勋（简称甲方）与原告殷小辉（简称乙方）于2019年7月13日签订了《钢管脚手架工程承包合同》一份，该合同主要约定：一、工程名称：汉十至大随在建高速。二、工程地点：安陆、孝昌；工期：2019年7月12日开工至2019年10月20日完工。三、工程造价：按42元/平方米计算，以图纸实际面积为准，总计价款搭设完工后据实结算。四、付款方式：乙方搭设材料进场甲方付乙方壹拾万元，封顶付工程总造价的70%，拆架之前付清余款30%。五、承包工程范围：1、由乙方提供内架材料，乙方不负责搭拆，甲方必须保证内架归堆、打包，乙方只负责外架搭拆；2、安全网及跳板由甲方提供，乙方负责安装及完工后的拆除。六、甲方义务：1、甲方应按时提供施工作业面给乙方，保证乙方能顺利施工；2、乙方材料进场甲方人员点数，如有丢失照价赔偿；3、甲方应按时、足量支付工程款给乙方；4、如因甲方原因延误工期，按每天每平方米0.8元计算。七、乙方义务：1、乙方应按时、保质保量完成合同范围内的劳务作业；2、乙方在施工过程中，应服从甲方现场人员的管理。九、乙方脚手架搭设完成后，不得随意挪动，如需要挪动，由甲方自己负责，随意拆除所产生安全隐患由甲方负责，如甲方需要乙方修改脚手架，由甲方付费，另外计算。2019年7月13日，原告提供的搭设材料进入被告承包的工地，被告按照约定于当日向原告支付预付款10万元。原告在合同约定的工期内向被告提供了搭建脚手架的相关原材料。被告承包的工程使用原告搭建的脚手架至2019年12月22日。2019年12月23日，原告组织人员拆除脚手架设施。2020年1月3日，原、被告对合同期内的费用进行了结算，被告向原告出具了结算清单一份，该结算清单载明：“云梦（倒店）面积5767平方米，陈店面积5961平米，合计11698平方，单价42/㎡，计肆拾玖万壹仟叁佰壹拾陆元整￥491316元，其中减去本人（林建勋）自租41316元，肆万壹仟叁佰壹拾陆元整，陈店、倒店租金共计450000元，已付24.1万元，下欠209000元整。林建勋2020.元.3”。结算后，被告向原告支付欠款7万元。现因被告未支付合同约定期内结算的下欠费用和合同逾期使用脚手架的费用及赔偿因丢失原材料的损失费用，致使原告诉讼来院，请求依法判令被告向原告支付脚手架工程价款728573.20元；判令被告赔偿原告原材料损失136095元；本案的诉讼费用由被告承担。本院认为，原、被告于2019年7月13日签订的《钢管脚手架工程承包合同》，形式上虽为建设工程承包合同，但其实质为原告将搭建的脚手架设备出租给被告使用，被告向原告支付租金并在合同终止时将设备返还给原告的合同，原、被告因履行该合同产生的纠纷应为建筑设备租赁合同纠纷。原、被告自愿签订《钢管脚手架工程承包合同》，系其真实意思的表示，该合同不违反法律的强制性规定，系合法有效合同，原、被告均应按约定履行合同义务。2020年1月3日，被告向原告出具的结算清单中载明的结算方式是按建筑面积和单价42元/㎡进行结算，该结算金额应为合同约定的工期内的租金费用。对下欠费用被告应当按照约定及时向原告支付，被告未向原告支付下欠租金不符合法律规定，应当承担支付租金的民事责任，故本院对原告要求被告支付下欠租金的诉讼请求予以支持，但对被告于结算后支付的70000元租金应予以扣减（即209000元-70000元=139000元）。原、被告在《钢管脚手架工程承包合同》中约定了“如因甲方原因延误工期，按每天每平方米0.8元计算”的标准计算租金，应是对违反工期约定造成逾期承担违约责任的约定，依据该约定计算逾期租金损失存在过分高于造成损失的情形，有违合同公平原则。根据最高人民法院《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》中第二条“依法合理调整违约金数额，公平解决违约责任问题”的相关精神，为切实防止以意思自治为由而放任当事人约定过高的违约金情形，本院坚持以补偿性为主，对原告主张的逾期租金予以调整。结合原、被告在合同约定工期100天内结算总租金为450000元的实际情况，其平均每日租金为4500元，又因被告使用原告搭建的脚手架至2019年12月22日，超出了双方合同约定的工期63日，故逾期租金损失应确定为4500元/日×63日=283500元，本院对该部分租金损失予以支持。关于原告主张被告赔偿原告原材料损失费136095元的问题，因原告并不能举证证明被告对原告退出工地时原材料清单予以确认，不能认定原告提供的原材料在被告承包工地丢失的具体情况，故本院对原告要求被告赔偿原材料损失的请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百一十二条、第二百二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告林建勋于本判决生效后十五日内向原告殷小辉支付合同约定工期内下欠租金139000元；二、被告林建勋于本判决生效后十五日内向原告殷小辉支付逾期租金损失283500元；三、驳回原告殷小辉的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12446元，减半收取计6223元，由原告殷小辉负担3182元。由被告林建勋负担3041元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。审判员  胡学鹏二〇二〇年八月十一日书记员  谈宏亮附件：引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益、承租人支付租金的合同。第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期限不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。