西安市雁塔区人民法院民 事 判 决 书（2020）陕0113民初11056号原告（反诉被告）：杨晓娟，女，汉族，1976年XX月XX日出生，住西安市新城区XX街XX楼XX号，公民身份号码：61052XXXX610026025。被告（反诉原告）：西安科阳金属制品有限公司，住所地：西安市高新区XX路XX园XX幢XX层XX室XX区。法定代表人：王庆庆，系公司执行董事。委托诉讼代理人：李欢欢，陕西众致律师事务所律师。委托诉讼代理人：田凯，陕西鼎源律师事务所律师。原告（反诉被告）杨晓娟与被告（反诉原告）西安科阳金属制品有限公司（以下简称科阳公司）委托合同纠纷一案，本院受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任公开开庭进行审理。杨晓娟和科阳公司的委托诉讼代理人李欢欢、田凯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告杨晓娟诉称，2019年10月10日，科阳公司与其签订标牌制作合同一份，约定合同总价为人民币145000元，原告预付定金43500元，定金到账安排生产，10月20日前须发货并送达原告指定的工业园工地现场。原告按约定于2019年10月10日将定金43500元转入被告指定账户，但被告却未能如约于2019年10月20日按期交货，且原告于当日赶到被告科阳公司指定的标牌加工厂，发现委托的26个标牌均未制作，但被告科阳公司仍推脱马上就能交货，但一直到10月23日仍无法按约交付标牌。被告的违约行为直接致使原告不能向第三方按期交工，给原告造成了巨大的经济损失，并给原告公司信誉造成了严重负面影响。综上，原告提起诉讼，请求判令：1、被告双倍返还原告定金人民币29000元，即返还58000元；2、返还原告预付款14500及利息，利息自2019年10月11日起算至判决生效后被告全部付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂算至2020年3月29日为人民币852元；3、本案诉讼费用由被告承担。被告科阳公司辩称，原告主张无事实基础，本案双方签订合同约定原告向被告采购标志牌，生产流程是原告应将电子版发给被告，被告根据原告发送的电子版制作，原告未将电子版发给被告导致制作延迟，因此原告应当承担相应违约责任，被告已将标志牌生产完毕并经原告验收，但后来原告无故拒不接收标志牌，给被告造成巨大损失，因此被告认为不应该返还已付定金，并且原告应当承担被告损失。反诉原告科阳公司反诉称，2019年10月10日，科阳公司与杨晓娟签订《合同》，约定杨晓娟向科阳公司采购一批标志牌。生产标志牌的流程是客户先将标志牌电子版发送过来，然后科阳公司按照客户的电子版要求进行生产、并将成品交给客户。原本计划杨晓娟在10月10日后的2—3日内将标志牌电子版发送给科阳公司，但杨晓娟在2019年10月16日15点40分才将标志牌电子版发送至科阳公司，以致科阳公司不得不顺延交付产品的时间。2019年10月15日19点17分，科阳公司已经明确说明标志牌因未得到电子版已经无法按约交付，杨晓娟对此并未产生异议。在得到杨晓娟的同意下，科阳公司继续加班生产，于2019年10月21日晚18：49分将标志牌生产完毕，并通过微信发给杨晓娟查验，对此杨晓娟未产生任何异议，且杨晓娟已到科阳公司的指定工厂进行验货，并无异议。关于生产相关标志牌，科阳公司一直与第三方鼎天交通设施有限公司(以下简称鼎天公司)长期合作，在杨晓娟与科阳公司签订《合同》后，科阳公司随即与鼎天公司签订《产品采购合同》，其中约定西安科阳金属制品有限公司向鼎天公司支付138000元，鼎天公司生产标志牌。鼎天公司已按照约定将大标志牌22个、小标志牌21个全部生产出来，科阳公司已向鼎天公司支付138000元。其后杨晓娟无故拒不接收定制标志牌，给科阳公司带来巨大的经济损失。故科阳公司提起诉讼，请求判令：1、解除反诉人与被反诉人之间的《合同》；2、被反诉人承担反诉原告直接损失145000元；3、本诉和反诉的诉讼费用均由被反诉人承担。庭审中，科阳公司当庭变更第一、二项反诉请求，要求判令：1、双方继续履行合同；2、杨晓娟支付合同余款101500元及违约金43500元。反诉被告杨晓娟辩称，不同意继续履行合同，因为我们在合同中约定10月20日前发货，合同上没有约定科阳公司所称的电子版给他们以后才能生产，科阳公司这一项主张没有任何依据。科阳公司没有在10月20日完成合同项下义务，已经构成违约。目前我方已经向科阳公司支付了43500元，剩余款项都没有付。经审理查明，2019年10月10日，杨晓娟（甲方、需方）与科阳公司（供方、乙方）签订《合同》，约定杨晓娟从科阳公司购买标志牌，其中大标志牌22个，单价5900元，总价129800元；小标志牌21个，单价723.8元，总价15200元，以上共计145000元；标志牌用四类反光膜，不含立柱，不含运费和税；预付定金43500元在最后一批货款中冲抵，其余货款在货物每到达一车，甲方负责付清该车货款及相关费用，乙方确认收款后方可卸车；在甲方未付清所有货款前，乙方保留对货物的所有权；发货日期：定金到账安排生产，10月20日前发货。合同签订当日，杨晓娟向科阳公司支付定金43500元。再查，在合同签订前，杨晓娟与科阳公司就涉案标志牌图纸进行过初步沟通；科阳公司当庭认可收到过杨晓娟发送的图纸。双方在合同中对大小标志牌的规格及型号均载明“如图大小”，但未配图，亦未载明具体尺寸及标志牌内容。在合同履行过程中，双方在微信中多次就涉案部分标志牌制作进行沟通：2019年10月13日，杨晓娟（微信号：heshijinbu）与科阳公司员工（微信号：yang15349230790）就部分标志牌的尺寸及具体内容进行沟通，杨晓娟要求将标志牌中“宝天分公司”改成“西禹公司”并将电话也改成西禹公司，该员工回复“是的”，杨晓娟称“一共就这八个牌子，你看一下那个文件里面的五个，然后上面的是三个”。10月15日，杨晓娟（微信号：heshijinbu）向该员工（微信号：yang15349230790）发送消息称：“杨经理，麻烦确认一下标牌赶19号前能不能做好”，该员工回复“做不出来，你那几个牌子没电子版的做下来还慢点”，杨晓娟回复“杨经理，这个麻烦要想办法，耽误工期那可不是开玩笑的，排个版也就是半个小时的事情”，该员工回复“不是我不给你想办法，你那没有电子版的做着麻烦，上面的字你也看到不是说发个图过来我就能做出来的。”10月16日下午16:33，双方最终就“超限运输、公路收费人员、绿色通道、认定标准、收费六公开、执法流程、治超六公开”七个标志牌上记载的联系电话及底板明暗度进行最终确认。科阳公司未于10月20日按合同约定发货，而是于当日告知杨晓娟位于西安市临潼区的标志牌制作厂家地址及联系电话1329905XXXX。杨晓娟于10月20日当日前往厂家，但因标志牌尚未完工，故无功而返。12月9日，杨晓娟在微信中明确要求退款。庭审中，西安科阳金属制品有限公司称案涉标志牌由西安鼎天交通工程有限公司于2019年10月23日完成。杨晓娟认可西安鼎天交通工程有限公司员工通知其2019年10月23日领取标志牌，但是其并未前去领取。上述事实，有合同、收款收据、中国工商银行转账凭证、微信聊天记录截图、庭审笔录及当事人陈述等在卷佐证，并经质证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，杨晓娟与科阳公司自愿签订合同系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。双方应当遵循诚信原则全面履行各自义务。合同约定，科阳公司在定金到账安排生产，10月20日前发货。因双方在合同签订前已经就涉案标志牌图纸进行了沟通，科阳公司仍自愿作出上述承诺且双方未约定可以延迟发货的免责事由，故科阳公司应当按照合同约定准时发货。因科阳公司未按照约定时间发货，至今亦未实际交货，而涉案的标志标牌系用于高速公路收费站，具有专属用途，现科阳公司未按时发货导致合同目的无法实现，科阳公司反诉要求继续履行合同，于法无据，本院不予支持。关于违约责任，在本案中，制作标志牌分两步进行，第一步系双方确定标志牌的尺寸、内容及颜色等，第二步系科阳公司根据杨晓娟确认的标志牌样式予以实际制作。因双方在合同签订前就涉案标志牌图纸进行过初步沟通，若科阳公司认为双方就涉案标志牌制作存在较大分歧且需要耗费较多时间，应当在签订合同时就相关内容的确认留够充分的准备时间，然而双方仍自愿约定“定金到账安排生产，10月20日前发货”，故科阳公司应当按照约定时间履行合同。但与此同时，民事活动也应当遵循诚信原则。在本案中，双方在合同履行过程中确实就部分标志牌的内容和明暗进行了更改，最终确认电子版内容的时间是10月16日下午16:33。因双方在合同中并未约定延迟发货的后果，若科阳公司在此阶段发现无法按时完成标志牌制作，应当及时询问杨晓娟意见，询问其是否仍要求继续制作。然而，科阳公司并未询问杨晓娟的意见，而是单方自行顺延工期，客观上扩大了损失。同时，杨晓娟在10月15日与科阳公司员工的沟通中得到部分标志牌在19日前无法做出的回复后，应明确表示是否仍要求制作，但其并未明确拒绝，直至制作标牌的厂家通知其2019年10月23日领取标志牌。综上，双方在履行合同过程中均存在过错，应当各自承担责任。考虑到标志牌的制作成本及双方过错，本院对杨晓娟主张科阳公司双倍返还定金58000元、返还预付款14500及利息的本诉请求，不予支持；对科阳公司主张杨晓娟支付剩余货款的反诉请求，不予支持。科阳公司主张其他损失，但未提供证据佐证，本院亦不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，判决如下：一、驳回原告杨晓娟的本诉请求；二、驳回反诉原告西安科阳金属制品有限公司的反诉请求。本诉案件受理费1634元，由原告承担；反诉案件受理费1600元，由反诉原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审判员 郑 彤二〇二〇年八月二十七日书记员 许丹彤打印：扈艳红校对：李兴梅2020年月日送达1