安徽省肥西县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0123民初3434号 原告：毕雪松，男，汉族，住安徽省寿县。 委托诉讼代理人：沈郑培，安徽弘启律师事务所律师。 被告：合肥盛财房地产开发有限公司，住所地合肥市合裕路钢南生活区**，统一社会信用代码91340100743091564K。 法定代表人：尚广才，总经理。 委托诉讼代理人：王士美，安徽权祯律师事务所律师。 原告毕雪松与被告合肥盛财房地产开发有限公司（以下简称盛财公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院2020年7月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告毕雪松委托诉讼代理人沈郑培，被告盛财公司委托诉讼代理人王士美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告毕雪松向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行合同约定的交房及办证义务，协助原告办理产权登记；2、判令被告支付原告逾期交房违约金90977.26元（以491237.92元为基数，自2017年4月19日起按日万分之二的标准计算至2019年11月1日）；3、判令本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年下半年，原告毕雪松准备购买被告盛财公司开发的房屋，并支付房屋首付款123137.92元。2017年4月18日，双方签订《商品房买卖合同》，约定被告盛财公司将其开发的上述房屋出售给原告，被告盛财公司应于2016年12月28日前交房。合同签订后，原告毕雪松按约以按揭贷款方式支付全部房款，但盛财公司因不具备交房条件将交房日期一拖再拖，至今仍无法完成交房义务，亦未履行协助办证义务，其行为已构成违约，应承担逾期交房违约金。现原告为维护自身合法权益，特诉至法院，望判如所请。 被告盛财公司辩称：1、原告毕雪松已经于2019年2月12日收房入住，被告盛财公司于2020年7月8日通知原告办理产权登记，被告已经履行了交房及通知办证义务。2、原被告签订《商品房买卖合同》的时间为2017年4月18日，双方交房时间亦变更为2017年6月28日，故计算逾期交房违约金的起止时间应为2017年6月29日至2019年2月11日。 本院经审理认定事实如下：2016年10月25日，原告毕雪松为购买被告盛财公司开发的房屋，向盛财公司支付房屋首付款123137.92元。2017年4月18日，被告盛财公司（出卖人）与原告毕雪松（买受人）签订《商品房买卖合同》（合同编号：20146093860102ＳＲ20170032，备案单号：1704602259），合同约定盛财公司将其开发的位于肥西县商品房出售给原告。合同约定建筑面积87.44平方米，其中，套内建筑面积66.79平方米，公摊建筑面积20.65平方米，单价为每平方米5618元，总金额491237.92元整。合同第六条约定，买受人应将首付款于2017年4月18日前支付出卖人，余款368000元办理按揭贷款。合同第八条约定，出卖人应当在2016年12月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将取得规划许可证正本的，并符合合同约定的商品房交付买受人使用。但如遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知出卖人的，除双方协商解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。合同第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限内将商品房交付给买受人使用，按下列第1、2种方式处理；1、按逾期日期，分别处理，（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限内的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已支付房款万分之二（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。2、买受人未付清全部购房款或由于买受人原因不办理交房手续任何情形之一，且本合同继续履行的，商品房的交付日期相应顺延，顺延日期不视为交房逾期且出卖人不承担逾期交房的违约责任。合同第十五条约定，出卖人应当在商品房交付使用后60日内，将办理权属登记需有出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第1、2、3项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的5%赔偿买受人损失。2、买受人不退房的，出卖人按已付房价款的0.5%向买受人支付违约金。3、如买受人需要出卖人代办房地产权属证书的，买受人需在交房前将办证资料及办证费用，按出卖人要求提供给出卖人，如因买受人原因导致不能按规定期限内取得房地产权属证书的，责任由买受人自负。 合同签订后，双方于2017年4月18日进行了网上备案登记，原告毕雪松以首付加按揭贷款方式支付了全部购房款。2016年10月25日，盛财公司向原告发出一份《变更通知》，将合同约定的交房时间变更为2017年6月28日，原告毕雪松在通知落款处签名。2019年2月12日，被告盛财公司将案涉房屋实际交付原告毕雪松。2019年11月20日，被告盛财公司开发的案涉住宅项目取得建设工程规划许可证。2020年7月8日，被告盛财公司通过短信向原告发送《办证告知函》，通知毕雪松办理产权登记。 以上事实，有原告的身份证、被告企业基本信息、《商品房买卖合同》、肥西县商品房网上认购备案确认单、手机短信截屏、《变更通知》《“盛荣春天”业主交房验收交接单》《收据》及当事人当庭陈述等证据材料在卷佐证，本院予以确认。 本院认为：原告毕雪松与被告盛财公司签订的《商品房买卖合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应依约履行。合同签订后，原告毕雪松按约支付全部购房款，被告盛财公司也应按照合同约定履行交房、协助办证等义务。 关于交房问题。原被告双方在《商品房买卖合同》中原约定的交房时间为2016年12月28日，但双方又以《变更通知》的形式将交房时间变更至2017年6月28日，该《变更通知》经原被告双方签字确认，内容亦不违反法律禁止性规定，其效力依法应予保护，双方亦应恪守。此后，被告盛财公司于2019年2月12日根据原告毕雪松的申请将案涉房屋实际交付原告毕雪松，虽然当时并未取得建设工程规划许可证，但是否取得建设工程规划许可证系双方约定的交房条件，并非禁止性、效力性规定，合同双方可以口头、书面及行为的方式变更该约定内容，本案中，原告毕雪松在《变更通知》上签字并实际接收房屋的行为均表明其认可被告盛财公司在尚未取得规划许可证情况下的交房行为效力。庭审中，原告毕雪松诉称被告隐瞒实情，其系在受到欺诈的情况下接收房屋，无有效证据佐证，本院不予采信，因案涉房屋已实际交付，故对其现诉请被告盛财公司再履行交房义务，本院不予支持。 关于原告诉请的办理产权登记问题。案涉《商品房买卖合同》第十五条约定，出卖人应当在商品房交付使用后60日内，将办理权属登记需有出卖人提供的资料报产权登记机关备案。被告盛财公司在2019年2月12日即向原告实际交付房屋，2019年11月20日始取得建设工程规划许可证，迟至2020年7月8日才通知原告办理产权登记，其行为已构成违约，应承担继续履行等违约责任，故对于原告毕雪松诉请判令被告盛财公司提供办理房屋权属登记所需材料，协助其办理案涉房屋不动产权证的诉请，本院依法予以支持。 关于逾期交房违约金问题。根据原被告双方《变更通知》约定，案涉房屋的交房时间应为2017年6月28日，结合房屋实际于2019年2月12日实际交付的事实，本院依法认定被告盛财公司应按合同约定的标准支付原告毕雪松2017年6月29日至2019年2月11日期间的逾期交房违约金58114元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四第一款之规定，判决如下： 一、被告合肥盛财房地产开发有限公司应于本判决生效之日起三十日内将办理权属登记需有出卖人提供的资料报产权登记机关备案，协助原告毕雪松办理位于肥西县不动产权证。 二、被告合肥盛财房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告毕雪松支付逾期交房违约金58114元。 三、驳回原告毕雪松的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2074元，减半收取1037元，由原告毕雪松负担373元，由被告合肥盛财房地产开发有限公司负担664元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  朱利琴 二〇二〇年八月二十三日 法官助理张为 书记员王昕 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。