广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0606民初4275号原告：佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司，住所地广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区群力北路8号之三，统一社会信用代码91440606325177613H。法定代表人：黄吉金。委托诉讼代理人：廖柳生，广东宝慧律师事务所律师。被告：佛山市华达信环保工程有限公司，住所地广东省佛山市禅城区莱翔路10号“华艺”装饰材料物流城东区第2座三层18号商铺，统一社会信用代码914406043149435629。法定代表人：李文滔。被告：李文滔，女，1989年3月4日出生，汉族，住湖南省醴陵市神福港镇。原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司与被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔承揽合同纠纷一案，本院于2020年2月20日立案受理，依法组成合议庭适用普通程序,于2020年8月24日公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人廖柳生到庭参加诉讼，被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司向本院提出诉讼请求：一、解除原告与被告佛山市华达信环保工程有限公司签订的《环保服务承包合同》；二、被告佛山市华达信环保工程有限公司退回原告已经支付的合同款32500元；三、被告佛山市华达信环保工程有限公司支付违约金19500元；四、被告李文滔对上述诉讼请求承担连带清偿责任；五、本案诉讼费由两被告承担。事实及理由如下：原告原名为佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司，于2017年11月14日变更为佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司。2017年10月，原告拟将环评报告的编写及综合验收承包给被告，经双方协商一致，原告于2017年10月20日向被告李文滔支付了32500元预付款即第一期款项。2017年11月6日，被告佛山市华达信环保工程有限公司与原告补充签订《环保服务承包合同》，约定被告为原告编写佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司项目环评报告审批及环保综合验收。合同约定总价为65000元，第一期款项为32500元。被告应于收到第一期款之日起20个工作日内完成项目环评报告及审批流程；合同约定的违约责任为因乙方自身原因导致环评审批完工延期超过十日，从第十一天起计延期罚款，每延期一日，以工程总价的0.5‰计罚金。被告在收到款项及合同后，从未向原告交付过任何工作成果。原告认为被告拒不履行合同义务，遂向本院起诉。被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔未答辩，亦未到庭参加诉讼。原告在诉讼中提交了原告营业执照复印件，被告佛山市华达信环保工程有限公司企业查询信息、被告李文滔身份证复印件、环保服务承包合同、银行转账记录等证据其诉讼主张。被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证质证及抗辩的权利。经审查，原告提供的证据来源合法，内容客观真实，且与本案争议具有关联性，本院对原告提供的证据予以采信。本院经审理认定事实如下，2017年10月20日，佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司的股东周敏崧通过银行转账方式向被告李文滔转账32500元，交易用途处注明为第一期款。2017年11月6日，佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司作为建设方即甲方与被告佛山市华达信环保工程有限公司作为承包方即乙方签订《环保服务承包合同》，约定双方协商一致，甲方将佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司的环评报告编写审批及环保综合验收的项目发包给乙方，乙方承接的环评服务咨询具体内容系为佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司项目环评报告编写审批及环保综合验收。乙方必须于收到第一期款项之日起20个工作日内完成项目环评报告表编写及审批流程。环评报告总造价为65000元，款项分两期支付，第一期32500元在合同签订当日支付。第二期32500元在环评报告编写完成后当天支付。合同第七条约定若乙方自身原因致使环评审批完工延期超过十日，从第十一天起计延期罚款，每延期一日，以工程总额的0.5‰计罚金，并从工程尾款中扣除。该份合同由佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司及被告佛山市华达信环保工程有限公司盖章予以确认。2017年11月14日，佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司变更名称为原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司。另查明，被告佛山市华达信环保工程有限公司为一人有限责任公司，被告李文滔为其法定代表人兼唯一股东。本院认为，本案为承揽合同纠纷，本案的调查重点在于原告主张被告退还报酬及支付违约金的依据认定。根据原告提供的承包合同、转账凭证，结合原告的陈述，原告与被告佛山市华达信环保工程有限公司的承揽合同关系客观真实，予以确认。被告佛山市华达信环保工程有限公司承揽的工作内容系为佛山市顺德区佳毅机械模具有限公司项目环评报告编写审批及环保综合验收，而原告作为定作人的主要义务为支付报酬。根据合同约定，原告已经履行了支付首期款32500元的义务，而被告佛山市华达信环保工程有限公司依约应当在原告支付报酬32500元后二十个工作日内完成项目环评报告表编写及审批流程的工作，但是现有证据无法证明被告在收取款项或者签订合同二十天内有按照合同约定完成工作任务，且被告佛山市华达信环保工程有限公司未能到庭举证证明其实际完成了工作任务，或者有合理事由进行抗辩，应当承担相应的举证不能的不利后果。由于被告佛山市华达信环保工程有限公司未能依约完成工作成果，亦未有证据显示被告佛山市华达信环保工程有限公司实际向原告提供过工作服务，且该合同从签订至今已逾两年，原告作为定作人要求解除合同合理有据，予以支持。由于现有证据无法证明原告曾经向被告佛山市华达信环保工程有限公司发出解除合同的意思表示，故本院酌情认定本案的诉讼材料公告送达被告之日即2020年5月19日视为合同解除之日。由于没有证据证明被告佛山市华达信环保工程有限公司实际开展了承揽工作，故原告主张被告佛山市华达信环保工程有限公司退还收取的款项32500元合理有据，予以支持。关于违约责任，双方约定被告违约超过十天的，从第十一天起按照总额的日0.5‰计付违约金，折合为年利率为18.25%。双方合同签订于2017年11月6日，被告佛山市华达信环保工程有限公司应当在二十个工作日内即12月4日完成工作，关于延期十一天为2017年12月15日。被告佛山市华达信环保工程有限公司应当从2017年12月15日开始向原告支付违约金，计算至2020年2月15日的违约金为25702.08元。原告在诉讼中主张违约金按照合同总额的30%计算为19500元，是其对自身民事权利的处分，未违反法律法规的相关规定，予以确认。被告佛山市华达信环保工程有限公司为一人有限责任公司，被告李文滔作为该公司的唯一股东，其未能提供证据证明佛山市华达信环保工程有限公司的财产与其个人财产独立，故对于被告佛山市华达信环保工程有限公司的债务应当承担连带清偿责任。综上，根据《中华人民共和国民法总则》第五十六条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、确认原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司与被告佛山市华达信环保工程有限公司于2017年11月6日签订的《环保服务承包合同》于2020年5月19日解除；二、被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔应于本判决发生法律效力之日起十五日内连带向原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司退还款项32500元；三、被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔应于本判决发生法律效力之日起十五日内连带向原告佛山市顺德区佳毅机电科技有限公司支付违约金19500元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1425元（原告已预交），由被告佛山市华达信环保工程有限公司、李文滔负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  王成春人民陪审员  曾文勇人民陪审员  钟金强二〇二〇年八月二十四日书 记 员  林 勇