四川省简阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0180民初2445号 原告：王兴春，男，汉族，1972年8月1日出生，住四川省简阳市。 委托诉讼代理人：张**，四川公生明律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李婷婷，四川公生明律师事务所律师。 被告：简阳市宏馨房地产开发有限公司，住所地四川省简阳市河东新区香山和苑**楼，统一社会信用代码91512081660251681D。 法定代表人：朱君，董事长。 委托诉讼代理人：任志强，四川亚峰律师事务所律师。 原告王兴春诉被告简阳市宏馨房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案后，依法适用小额诉讼程序，于2020年8月5日公开开庭进行审理，原告王兴春的委托诉讼代理人李婷婷，被告简阳市宏馨房地产开发有限公司的委托诉讼代理人任志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王兴春向本院提出以下诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付未按合同约定交付房屋的违约金986.59元；2、判令被告以328,862元为基数，按照年利率7.125%从2019年6月20日起向原告赔偿未按合同约定办理产权转移登记的损失至取得房屋产权证之日止。诉讼中，王兴春将第二项请求的违约金计算截止时间确定为2020年8月5日。事实及理由：2016年10月7日，原告与被告签订《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定原告王兴春购买由被告开发的简城镇夜月洞街“夜月春晓”5号楼1单元18层06号房屋，总价款为328,862元。第十条逾期付款责任第一款约定：“逾期在15日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之5的违约金。第十八条，交付时间和手续：“一、出卖人在2017年6月30日前向买受人交付该商品房。”第十九条：“除不可抗力外，出卖人未按照本合同第十八条第（一）款约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。（1）逾期在90日之内（该期限不多于本合同第十条第（一）款第1项第（1）目中的期限），自本合同第十八条第（一）款约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金（该违约金比率不低于本合同第十条第（一）款第1项第（1）目中的比率）。第二十七条房屋所有权转移登记，买卖双方同意自该商品房按本合同第十八条第（一）款约定交付使用之日起720日内，共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记，并按规定承担各自应缴纳的税费。第二十八条房屋所有权转移登记责任处理：“1、因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起720日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列（2）种方式处理：（2）双方协商。” 原告于2016年10月2日向被告一次性支付了“夜月春晓”5号楼1单元18层06号购房款328,862元。2017年7月6日，被告将房屋交付给原告。此后，被告一直没有办理初始登记的消息，也没有通知原告办理房屋产权转移登记。 原告认为，被告的行为已经违约，应按照合同约定向原告支付逾期交房的违约金，原被告双方合同第十三条约定逾期交房的违约金利率应不低于合同第十条第一项约定，因此，逾期交房的违约金应按日利率万分之五计算。另根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，被告应当按照已付款的金额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算向原告赔偿逾期办理房屋所有权转移登记的损失。中国人民银行规定金融机构一至五年期贷款基准利率从2016年2月29日下调至年利率4.75%，逾期贷款加收30-50%，因此本案损失的计算应该以已付款为基数，按照年利率7.125%计算损失至取得房屋产权证之日。 简阳市宏馨房地产开发有限公司辩称，对原被告签订购房合同的内容以及原告按约支付价款，被告交房的时间，至今未办理房屋楼栋初始登记和原告购买房屋的产权登记等事实均无异议。原告主张逾期交房违约金，已经超过诉讼时效，不应保护；被告未能按约定时间办理初始登记和转移登记系因政府行为影响，属于不可抗力，应当免除被告的责任。即使应当承担违约金，因该楼盘其他购房户订立的合同约定的违约金计算方式为按逾期每日万分之一，为公平起见，应当在同一楼盘适用同一标准，即均按逾期每日万分之一计算。 本院经审理认定事实如下：2016年10月7日，原告与被告签订《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定原告王兴春购买由被告开发的简城镇夜月洞街“夜月春晓”5号楼1单元18层06号房屋，总价款为328,862元。该款原告已按合同约定全部支付。合同约定被告应当在2017年6月30日前向买受人交付该商品房。实际交房时间为2017年7月6日。合同第十九条约定，逾期交房违约金全部按日以房价款万分之一计算，但该条同时约定违约金计算标准不低于第十条约定标准（逾期交付房款的违约金标准），即按日以房价款万分之五计算。合同第二十七条、第二十八条约定了“房屋所有权转移登记”的时间为交房之日起720日内，如“因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起720日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列（2）种方式处理：（2）双方协商。”被告至今未按约定办理房屋产权转移登记。 另查明，2005年8月，简阳市人民政府出让位于简阳市建设西路（夜月洞）两宗地共计14,778.06㎡给朱亮兴（原宏馨公司法定代表人），土地使用年限40年。2007年5月，简阳市人民政府批准同意朱亮兴将其中14,291.35㎡转让给宏馨公司（朱亮兴以土地使用权作价出资设立宏馨公司）。宏馨公司拟开发“夜月春晓”项目，该项目分一期1号楼，二期2、3、4号楼。 宏馨公司于2007年9月取得建设用地规划许可证，于2007年11月30日取得建设工程施工许可证，于2008年1月29日取得建设工程规划许可证。 在第一期施工建设过程中，因该项目占地范围内有一小块地使用权属于简阳市阳晨房地产开发有限公司，加上涉及绛溪河滨江路市政配套设施建设等因素，经简阳市住房和城乡规划建设局多次协调，2010年12月9日，宏馨公司与简阳市阳晨房地产开发有限公司签订《土地使用权置换合同》，约定双方互换部分土地。之后，根据相关合同约定及文件精神，宏馨公司分别于2014年5月30日、2014年8月22日办理了2、4、5号楼的建设工程施工许可证和建设工程规划许可证。 2015年7月13日，宏馨公司取得简阳市房地产管理局批准的150853号商品房预售许可证。 宏馨公司开发的“夜月春晓”项目与简阳市阳晨房地产开发有限公司开发的“阳晨丽都”项目在土地置换协议签订后均按照调整后的规划进行了建设，但双方至今未办理土地使用权变更登记，导致宏馨公司目前持有的土地使用权证书载明的内容与实际建设的规划图不一致，相关行政机关无法为宏馨公司办理“夜月春晓”2号楼的初始登记。 因本案涉及的房屋买卖合同发生纠纷，原告于2020年6月2日向本院申请诉前财产保全，本院依法作出了（2020）川0180财保9号民事裁定书。 以上事实，有王兴春向本院提交的原告身份信息、被告工商登记信息、《四川省商品房买卖合同（预售）》、购房款收据；宏馨公司提交的竞买须知、拍卖成交确认书、民事裁定书、川拖小区控制性详细规划图、补办国有土地使用权出让合同、简阳市人民政府关于出让国有土地使用权给朱亮兴使用的通知、房地产转让协议书、简阳市人民政府关于同意转让国有土地权给简阳市宏馨房地产开发有限公司使用的通知、国有土地使用证，“夜月春晓”规划红线图、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、简阳市政府会议纪要（2008年2月21日）、夜月春晓小区总平面图、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，简阳市住房和城乡规划建设局《关于“夜月雅居”工程建设相关问题的紧急请示》（简住建【2010】338号）、简阳市人民政府《请示、报告批签单》（1335号）、土地使用权置换合同、简阳市城乡规划委员会三届十八次会议纪要、夜月春晓工程规划总平面图、建设工程规划许可证（宏馨公司）、建设工程规划许可证（阳晨公司两份及图纸）、简阳市国土资源局《关于“夜月春晓”与“阳晨丽都”土地纠纷问题的报告》，《关于加快办理夜月春晓不动产权证的请求》、简阳市房屋征收补偿局《关于鄢芝信访事项（22195）号的回复》等证据为佐证，本院予以确认。 本院认为，宏馨公司作为房地产开发企业，依法取得土地并办理了规划、施工许可证后进行“夜月春晓”项目建设施工，在取得商品房预售许可证后与王兴春签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方应当全面履行合同。 关于宏馨公司主张存在“不可抗力”和“政府行为”影响等免责情形的问题。首先，宏馨公司开发的“夜月春晓”项目与简阳市阳晨房地产开发有限公司开发的“阳晨丽都”项目进行土地置换，从本质上讲，属于企业间的经营行为，土地置换后重新对土地使用权作登记是双方履行合同的应有之义，迟迟不作变更登记本就是合同双方自己漠视自己的权益，与政府相关部门履行职责无关。其次，土地置换发生在2010年12月9日，宏馨公司也据此分别于2014年5月30日、2014年8月22日重新办理了2、4、5号楼的建设工程施工许可证和建设工程规划许可证。第三，原被告签订买卖合同的时间也在土地置换等相关行为之后、宏馨公司有充足的时间处理土地置换的问题，也应当预见到不及时办理置换土地登记的后果。但宏馨公司未采取积极、有效的司法救济途径，及时解决建设用地的权属问题，导致至今未办理初始登记的结果。本案情形既不符合“政府行为”影响，也不属于“不能预见”、“不能克服”、“不能避免”的情形。故宏馨公司以不可抗力和政府行为免责的抗辩理由本院不予支持。 关于原告主张的逾期交房违约金问题。合同约定被告应当在2017年6月30日前向买受人交付该商品房。实际交房时间为2017年7月6日。被告违反合同约定，逾期交房是事实。原告于2020年6月2日向本院申请诉前财产保全时，离实际交房时间不到三年，该行为可以导致诉讼时效中断，故被告抗辩诉讼时效已经超过的理由不成立。被告应当承担逾期交房违约金，且该违约金应以房价款328,862元为基数，从2017年7月1日起，按每日万分之五计算至2017年7月5日，即822.16元。 关于被告逾期办理房屋转移登记的违约责任问题。被告未能在约定的“商品房交付之日起720日内”为原告办理房屋所有权证书（实际交房时间2017年7月6日，即2019年6月26日前应当办理转移登记），本院认为应从2019年6月27日起按日计算违约金，现原告主张从2018年12月31日起计算违约金，不符合合同约定，不予支持。关于计算标准问题，因当事人未作约定，且协商不成，本院考虑到涉及该小区2号楼的业主所签订的购房合同对逾期办证的违约金计算方式存在部分有约定、部分无约定的情形，为减少因差异出现的矛盾，对部分合同无约定的参照有合同约定的标准执行，即逾期每日按已付款万分之一计算违约金，至原告主张的2020年8月5日止。即被告逾期为原告办证的违约金为328,862元×3.65%/年×406日（2019年6月27日起至2020年8月5日）=13,351.80元。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、第一百九十五条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条、第一百一十七条规定，判决如下： 一、简阳市宏馨房地产开发有限公司于判决生效后十日内支付王兴春逾期交房违约金822.16元； 二、简阳市宏馨房地产开发有限公司于判决生效后十日内支付王兴春逾期办理房屋转移登记的违约金13,351.80元。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计226元，由简阳市宏馨房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员  凌俊杰 二〇二〇年八月二十日 书记员  裴莹盈