北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0112民初32576号原告（反诉被告）：北京远东美居建材有限公司，住所地北京市朝阳区大羊坊路**汇金中心****313。法定代表人：孙凯，经理。委托诉讼代理人：张亮，北京远东美居建材有限公司员工。委托诉讼代理人：邓洪杰，北京市恒顿律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京轩源建设工程有限责任公司，，住所地北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地科创东二街******法定代表人：庄鸿源，总经理。委托诉讼代理人：柯友良，北京市两高律师事务所律师。原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司（以下称远东美居公司）与被告（反诉原告）北京轩源建设工程有限责任公司（以下称轩源建设公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）远东美居公司委托诉讼代理人张亮、邓洪杰，被告（反诉原告）轩源建设公司委托诉讼代理人柯友良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。远东美居公司向本院提出诉讼请求：1.判令轩源建设公司支付货款、加工费本金388937.4元；2.判令轩源建设公司支付以388937.4元为基数，日千分之一为标准计算的自2016年10月15日至实际支付之日止的违约金（计算至2020年8月6日开庭之日1414天，违约金数额暂计为549957.5元）；3.判令轩源建设公司支付以奥迪车抵款345000、以别克车抵款78000元及现金付款10000元之前相对应的违约金：360862元：（1）以259742元（345000－2841937.4×3%）为基数，按日千分之一的标准，自2016年10月15日至2017年4月15日期间203天的违约金数额为52727元；（2）以345000元为基数，按日千分之一的标准，自2017年4月16日至2019年1月28日期间647天的违约金数额为223215元；（3）以88000元为基数，按日千分之一的标准，自2016年10月15日至2019年5月13日期间965天的违约金数额为84920元；4、诉讼费由轩源建设公司承担。事实与理由：2016年7月15日，远东美居公司（乙方）与轩源建设公司（甲方）签订《项目瓷砖供货合同》，约定乙方向甲方供应冠珠、东鹏、灰色砖、切割、背倒、倒边、打背栓孔等瓷砖产品，货款及加工费总计2841937.4元。远东美居公司依约履行了供货义务，但轩源建设公司仍有欠款388937.4元，故远东美居公司诉至法院。轩源建设公司辩称，不同意远东美居公司的诉讼请求。认可欠付本金388937.4元。远东美居公司并没有给轩源建设公司结算单，货款确定时间不能以2016年9月22日这个时间来确定。根据合同6.4的十一条，轩源建设公司指定接收人是王涛，而远东美居公司提供的送货单有很多并未通过王涛签字确认。付款条件未成就，请求驳回远东美居公司诉讼请求。根据供货合同第7.1.2条约定，每次付款前远东美居公司应给轩源建设公司提供增值税发票，但是远东美居公司一直没有开具。2019年1月5日远东美居公司向轩源建设公司出具委托书，委托张玉负责项目回款一切事宜，张玉签订两份车辆折抵材料款的协议书，且承诺提供等额增值税发票。2019年5月13日张玉明确承诺远东美居公司在补齐四十多万的发票后轩源建设公司才支付剩余款项。本案轩源建设公司提出反诉，具体反诉请求如下：1、要求远东美居公司开具金额为841937.4的增值税发票；2、判令远东美居公司承担反诉费。针对反诉请求，远东美居公司辩称，发票本身的金额没有问题，是841937.4元。之所以没有开具发票，是因为轩源建设公司没有按照供货合同的约定支付货款。轩源建设公司不得以任何借口延期付款。是轩源建设公司违约在先。最后一张送货单的签收日期是2016年9月15日，按约定加上七天，轩源建设公司至少要在2016年9月22日付清除质保金外的其他金额。对方以并非王涛签字来否认签收单的说法也是不成立的，具体送货金额和签收单的金额是可以对应起来的。本院经审理认定事实如下：2016年7月15日，远东美居公司（乙方）与轩源建设公司（甲方）签订《项目瓷砖供货合同》，约定乙方向甲方供应冠珠、东鹏、灰色砖、切割、背倒、倒边、打背栓孔等瓷砖产品。1.1：本合同为固定单价合同，总价暂计为人民币：贰佰柒拾叁万元整（￥：2730000（按实际供货量结算）1.2以上单价为固定单价，包括所订产品的制作、供应、包装、运输、税金、货到工地负责堆放至甲方指定地点（大型货车可到达地方就地卸货）等所发生的一切费用。合同有效期内不因市场价格上下波动而调整。1.3上述数量为合同暂估数，最终结算按实际供货结算，如实际供货单品数量大于本合同单品数量的5％，乙方有权要求甲方签订补充合同。2.交货地点：乌兰察布市集宁区新区中央商务广场（二期）5＃地就业局工地院内。3．交货时间：具体的第一批货交货日期2016年7月31日前到；最后一批货到场日期2016年8月13日。7.货款支付方式本合同材料款由甲方现场管理代表确认后甲方直接支付给乙方，甲方指定签收人在乙方的货物清单上签字确认，以此作为乙方向甲方请款的依据。7.1付款方式7.1.1本合同无预付款。合同签订3日内付壹拾万元作为定金，该定金在最后一批货款中扣除。7.1.2进度款分批次支付，每批货到现场验收合格之日起，甲方须在5日内向乙方支付该批货款的85％，甲方不得以任何借口延期支付货款，最后一批货款在甲方签字确认之日起七日内全部付清。每次付款前乙方应给甲方提供增值税发票。7.1.3余款支付：余款3％为质保金，质保期为半年（自乙方供货完毕之日起计算），期满后30日内无息付清。12、违约责任12.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。12.2乙方逾期交货的，须向甲方支付违约金，每逾期一天支付逾期交付部分货款总额的1‰，并向甲方赔偿因此对其造成的一切损失；逾期交货超过30天的，甲方有权单方面终止本合同，另行确定乙方，乙方须向甲方支付逾期部分货款总额的5％为违约金。12.3甲方违反本合同规定延期付款的，甲方向乙方支付违约金，每逾期一天支付延期支付部分货款的1％，并且乙方有权停止供货，由此造成后果甲方承担一切责任。12.4因为产品质量问题致使没有通过安装验收的，乙方无偿换货并向甲方交送本合同规定的合格产品。12.5乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的损失，按国家相关规定执行。15、产品保修约定15.1保修期自最后一批货物供货完毕之日起算，保修期为半年。合同还约定其他内容。合同履行情况。庭审中，远东美居公司称：认可欠付金额为388937.4元，总货款为2841937.4元。已付款中包括两辆车，2019年1月27日远东美居公司与轩源建设公司签订的《车辆折抵材料款协议书》抵了34.5万，2019年5月13日远东美居公司与轩源建设公司签订的《车辆折抵材料款协议书》抵了7.8万，2019年5月13日还转了1万。轩源建设公司称：“认可欠付388937.4元。不支付的原因是对方没有给我们开具发票。我们之前付的45.3万也没给我们发票”。远东美居公司称：“我们一共开过200万的发票，还差八十多万的发票没有开”；“轩源建设公司向我们支付货款后7个工作日内可以向轩源建设公司开具货款金额841937.4元的增值税发票”。双方均认可涉案产品质保期已经届满。对于最后一次送货，远东美居公司提交的送货单显示最后一次送货时间为2016年9月15日，轩源建设公司认可送货单真实性但称送货时间有一定的时间差，远东美居公司称：“即便签字和送货有时间差，但是时间差也很小，认可违约金起算时间向后推迟一个月”。上述事实有《项目瓷砖供货合同》、瓷砖送货汇总表、销货清单、瓷砖供货结算单、委托授权书、《车辆折抵材料款协议书》、承诺书、收据、微信转账记录及当事人陈述等在案佐证。本院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”。远东美居公司与轩源建设公司签订的《项目瓷砖供货合同》系当事人真实意思表示，并未违反法律法规强制性规定，合法有效，当事人应依法履行。本案中，双方对《项目瓷砖供货合同》项下的产品进行了结算，均认可尚欠货款为388937.4元，轩源建设公司以远东美居公司未先行开具增值税发票为由拒绝付款。本院认为买卖合同供货与付款是主合同义务，供货完成后依据合同付款符合交易双方利益，发票开具与否作为从合同义务不应作为拒绝付款的抗辩事由。送货单显示最后一次送货时间为2016年9月15日，而双方合同约定最后一次送货的七日内付清全款，轩源建设公司至今仍有欠款未支付，存在违约行为，轩源建设公司应依约向远东美居公司支付尚欠货款388937.4元。违约金具体金额。远东美居公司与轩源建设公司在《项目瓷砖供货合同》约定：12.3甲方违反本合同规定延期付款的，甲方向乙方支付违约金，每逾期一天支付延期支付部分货款的1％，并且乙方有权停止供货，由此造成后果甲方承担一切责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。对于尚欠货款388937.4元，本院以388937.4元为基数按30%计算违约金为116681元。远东美居公司又主张车辆抵押协议及转账支付部分已付款逾期支付的违约金，因上述抵债及付款行为发生于2019年，从最后一次送货时间起算亦长达数年，确有违约，本院以上述抵债及现金支付总金额433000元为基数按30%计算违约金为129900元。轩源建设公司的反诉请求，庭审中远东美居公司称：“我们一共开过200万的发票，还差八十多万的发票没有开”；“轩源建设公司向我们支付货款后7个工作日内可以向轩源建设公司开具货款金额841937.4元的增值税发票”。本院对于轩源建设公司的反诉请求予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京轩源建设工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司货款388937.4元及违约金246581元；二、原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司收到上述货款388937.4元后七个工作日内向被告（反诉原告）北京轩源建设工程有限责任公司开具货款金额为841937.4元的增值税专用发票；三、驳回原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费7641元，由原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司负担2563元（已交纳），由被告（反诉原告）北京轩源建设工程有限责任公司负担5078元（于本判决生效之日起七日内交纳）。反诉案件受理费35元，由原告（反诉被告）北京远东美居建材有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  林文彪二〇二〇年八月十九日书记员  杨 慧