贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初7413号原告：贵州华鑫新材料有限公司，地址地：贵州省凯里市炉山工业园区**路西南侧。法定代表人：单文春，系该公司董事长兼总经理委托诉讼代理人：邱学艺（特别授权），贵州群众律师事务所执业律师。委托诉讼代理人：李述党（特别授权），男，1973年2月15日出生，汉族，，住湖南省怀化市鹤城区系公司职工。被告：河南富兰重工机械有限公司，住所地：河南省郑州市**马寨工业园区东方路**。法定代表人：邵成聚，系公司总经理。委托诉讼代理人：王高翔（特别授权），河南鹰与鲨律师事务所执业律师。原告贵州华鑫新材料有限公司与被告河南富兰重工机械有限公司合同纠纷一案，本院于2020年5月21日立案，根据双方所签订的合同，本案案由变更为买卖合同纠纷比较合适。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人邱学艺、李述党，被告委托诉讼代理人王高翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决解除原、被告于2019年8月23日签订的编号为FL2019-08-23B的设备供货合同；2.判决被告返还原告已向其支付的合同价款2025000元；3.本案财产保全申请费、案件受理费由被告承担。原告诉状中所称的事实和理由：为公司发展及满足客户需要，原、被告于2019年8月23日在贵州省凯里市炉山工业园区签订编号为FL2019-08-23B的设备供货合同，约定被告负责的内容主要包括原告年生产4万吨莫来石生产线的回转窑、球磨机、单筒冷却机和对辊破碎机等设备的设计、供货、运输、安装等。供货期限为2019年12月15日前具备设备的交付能力。合同总金额（含税价格）为225万元，含包装费及包装材料、生产厂厂内装车费。被告负责设备运输和安装调试。另外，双方还对款项支付、质保期、地、地质勘探及土建设计术材料、随机设备、配件工具数量及供应办法、解决合同纠纷的方式等进行约定。合同签订后，原告按照约定支付定金、合同进度款、货款共计2025000元，但被告没有履约能力，在其电话联系及致函恳求之下，本着与其合作的诚意，原告继续向其支付货款，为了获得原告的信任，被告向原告作出详尽的发货时间、发货清单并保证安装人员到原告处进行现场安装。然而，被告收到原告继续支付货款后，却未按照其承诺向原告发货，也未安排人员到原告处进行现场安装，其没有履行合同约定及自身承诺的行为已严重失信和违约，导致原告的建设和生产计划严重受到影响，给原告造成巨大的经济损失。被告辩称，被告已交付《设备供货合同》中绝大多数设备，且原告已使用相关设备，现解除涉案合同将给双方造成巨大的经济损失。第一，被告已向原告交付了92.5%的设备，原告已将收到的设备进行实际使用，不存在不履行合同义务的行为。被告根据《设备供货合同》第一条约定于2019年9月22日开始向原告提交生产线的设计图纸，并积极与各厂家订购生产材料及相关设备。分别在2019年12月26日、2020年1月11日、2020年1月14日、2020年3月28日，2020年4月1日、2020年4月2日、2020年4月21日共9次向原告交付部分设备，供应设备占总设备的92.5%。目前，被告已将收到的设备安装使用，被告已经完成了涉案合同的主要义务，原告的陈述与实际不符，有失诚信原则。第二，《设备供货合同》未约定合同解除情形，在被告已经履行合同主要义务且不存在导致合同目的不能实现的情形下，原告以降低经济损失为由，要求解除合同没有法律依据。一是《设备供货合同》未约定合同解除的情形，原告解除合同的要求没有合同约定；二是被告在原告延期支付设备的情形下，已经履行合同中约定的设计、供货等主合同义务，不存在通过自己的行为表明不履行主要合同义务的行为和导致合同目的不能实现的行为；三是因疫情管制和郑州市2019年10月1日起冬季城市环保管控等不可抗力因素对合同进度的影响，被告与原告积极协商，及时对设备交付的时间进行调整。原告发出的《履约及解除合同通知》中表明合同履行期限为2020年5月5日前，被告已于2020年4月21日就完成绝大部分设备的交付，不存在延期履行主要合同义务的情形。第三，被告已经履行合同主要义务，原告也实际使用机械设备，如解除合同，将导致双方互为返还，原告将面临拆除已安装设备的情形，这不符合市场经济秩序的稳定，也不符合节能减排的环保需要，更将给双方带来巨大的经济损失。第四，原告在《设备供货合同》履行期间内，擅自申请查封被告银行账户，影响了被告的正常经营，给被告带来不利影响，同时也影响合同的履行。被告完全具备合同履行能力，而且在2019年4月21日还向原告发送设备，但原告于2019年4月22日申请查封被告的银行账户，严重影响到被告的正常经营，给被告造成不必要的损失。综上所述，请求法院依法查明事实，驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2019年8月23日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《设备供货合同》，约定：“根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方本着‘平等互利、协商一致’的原则，自愿签订本合同。具体条款如下：（一）1、双方负责的项目内容：乙方负责的内容主要包括贵州华鑫新材料有限公司年产4万吨莫来石生产线回转窑、球磨机、单筒冷却机和对辊破碎机等设备的设计、供货、运输、安装、详见《附件1》。2、甲方负责的项目内容甲方负责的内容：年产4万吨莫来石项目工程的用地、用电、用水及土建的施工，安装设备所需的吊车、临时支承等费用，乙方安装人员的交通费、、住宿费3、甲方从乙方所购设备的名称、规格型号、数量详见合同附件1#《设备清单》，乙方仅对清单中的设备的质量负责。所有上述文件、附件、均是本合同不可分割的组成部分。（二）供货期合同生效后，乙方2019年12月15日前具备设备的交付能力，如遇不可抗力因素，合同期顺延。（三）合同金额……（四）款项支付……”合同签订后，原告向被告支付货款共计2025000元。2020年4月27日，原告以邮寄方式向被告发出《履约及解除合同通知》，该通知书内容为：“我司与你公司于2019年8月23日在贵州省凯里市炉山工业园区签订了编号为FL2019-08-23B的设备供货合同，合同约定你司负责我司年生产4万吨莫来石产线的回转窑、球磨机、单筒冷却机和对辊破碎机等设备的设计、供货、运输、安装等，并约定你司于2019年12月15日前具备设备的交付能力。合同签订后，我司按照合同约定已经向你司支付定金、合同进度款、货款等款项共计人民币2025000元（贰佰零贰万五千元），但是你司在收到我司支付的货款后却没有按合同约定及你司承诺向我司发货并安排人员到我司进行现场安装，你司没有履行合同约定及自身承诺的行为已经严重失信和违约，给我司造成巨大的经济损失，为了尽可能减小你司违约行为对我司造成的损失，我司在之前多次联系你司处理的基础上再次正式书面通知你司，请你司于收到本通知书之日起3日内或者在2020年5月5日之前（以先到的时间为准）马上履行合同约定义务，向我司发货并安排人员到我司进行安装，如前述时间届满仍然未履行的，本通知即为我司与你司解除编号为FL2019-08-23B的设备供货合同的通知，届时，请你司立即将我司已支付的所有资金全部返还给我司。”被告于2020年4月30日收到以上解除合同通知。2020年5月2日，被告通过邮寄向原告发出《对的复函》，函告原告所作出的《履约及解除合同通知》已收悉。2020年1月8日，被告开具票面金额为804000元增值税专用发票给原告。2020年4月22日，原告向本院申请诉前财产保全，支付保全申请费5000元。本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案原、被告于2019年8月23日签订的《设备供货合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原告已向被告发出《履约及解除合同通知》，被告在收到通知后的三个月内未向本院起诉确认通知无效，则该通知已发生法律效力，原、被告所签订的《设备供货合同》自被告收到通知之日起解除。故原告要求被告返还所支付的款项2025000元于法有据，应予以支持。关于被告提出已向原告供应相关设备如何处理问题，因被告未提交充足证据证明是否供应设备及所供应设备的具体名称及金额，其可在收集证据后就设备返还问题另案起诉。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二条、第八条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百三十条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十四条规定，判决如下：一、原告贵州华鑫新材料有限公司与被告河南富兰重工机械有限公司于2019年8月23日签订的编号为FL2019-08-23B的《设备供货合同》自2020年4月30日起解除。二、被告河南富兰重工机械有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告贵州华鑫新材料有限公司返还合同款项2025000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11500元及保全申请费5000元，由被告河南富兰重工机械有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达当事人之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，还应在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决发生法律效力。审判员  夏林二〇二〇年八月十一日法官助理龙立胜书记员刘虹