福建省尤溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0426民初1416号 原告：尤溪县永兴建材有限公司，住所地福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村，统一社会信用代码：9135042657099625XG。 法定代表人：蔡勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：江曦，男，尤溪县永兴建材有限公司职员。 委托诉讼代理人：蔡坚，男，尤溪县永兴建材有限公司职员。 被告：福建省第二公路工程有限公司，住所地福建省福州市仓山区则徐大道**，统一社会信用代码：91350100154380552D。 法定代表人：林志松，该公司董事长。 委托诉讼代理人：林元瑞，男，福建省。 委托诉讼代理人：潘建设，男，福建省。 原告尤溪县永兴建材有限公司（以下简称“永兴建材公司”）与被告福建省第二公路工程有限公司（以下简称“省二公路公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告永兴建材公司的委托诉讼代理人蔡坚、被告省二公路公司的委托诉讼代理人潘建设到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永兴建材公司向本院提出诉讼请求：1.要求省二公路公司支付货款1511715.32元；2.本案诉讼费用由省二公路公司承担。事实和理由：2014年4月11日，永兴建材公司与省二公路公司签订了《砼供货合同》，合同约定省二公路公司施工建设的国省干线横五尤溪下村至喷射砼）拌和运输及所需原材料由永兴建材公司承包供应。2014年4月，永兴建材公司按合同约定设立拌和站并提供满足省二公路公司工程施工需要的人员和机械设备进行生产供货，工程截止2017年9月停工，永兴建材公司按照省二公路公司施工所需用砼累计供货金额27067547.53元（已开票），省二公路公司累计支付货款22170000元，省二公路公司代扣碎石款3186938.36元（已扣除永兴建材公司代开税票202219.72元）、省二公路公司代支付永兴建材公司生产电费198893.85元，省二公路公司累计结欠砼款1511715.32元。永兴建材公司与省二公路公司对上述货款结算方式是按合同约定永兴建材公司供货期间每月提供送货单给省二公路公司项目部，由省二公路公司项目部制作当月结算单给永兴建材公司核对，永兴建材公司核对无误后开具砼增值税发票给省二公路公司，省二公路公司应在当月支付货款的80%，次月结清。省二公路公司未能按照合同约定履行付款义务，永兴建材公司多次催讨未果，为维护合法权益，永兴建材公司诉至法院要求解决纠纷。 省二公路公司辩称，永兴建材公司所主张的“代开税票204,081.29元”，是其擅自加大与省二公路公司的应收货款，没有任何依据，省二公路公司不予认可。理由如下：一、省二公路公司的自采碎石有偿提供给永兴建材公司加工生产砼，碎石材料不是买卖合同关系，双方没有任何约定省二公路公司提供给永兴建材公司使用的自采碎石是要提供税票的；二、案涉合同签订日期是在2016年4月30日之前，属于营改增实施前的合同，采用的是简易计税法，永兴建材公司提供给省二公路公司的发票为不可扣除进项税额的普通发票，并非可扣除进项税额的增值税专用发票，而碎石款为永兴建材公司的进项税额，当采用简易计税法，省二公路公司向永兴建材公司采购商品砼，永兴建材公司应该提供与其销售额相对应的发票给省二公路公司，其进项税额是不可抵扣的，因此不存在永兴建材公司代开税票的情况。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2014年4月11日，省二公路公司（甲方）与永兴建材公司（乙方）签订《砼供货合同》约定：一、工程概况：1.承包内容名称：省二公路公司国省干线横五尤溪下村至喷射砼）拌和运输及所需原材料定价采购。2.承包工程地点、范围：尤溪下村至喷射砼）。3.承包内容：乙方提供满足工程施工需要的人员及机械设备，包括拌和站施工所涉及的一切设施建设和设备安装与标定，以及履约过程中的保养、维修；按定价采购拌和砼所需原材料，并配合甲方工地试验室抽样检验，对合格材料进行堆放、标识；按照甲方工地实验室提供的实际施工配合比，进行砼拌和并运输至指定地点卸料。4.原材料价格调整……七、货款结算与支付：1.本合同没有预付款。每月结算一次，上月21日至本月20日为一个结算期，此结算期内实际到场初验合格的预拌砼数量为实际预结算数量。即每月21日，乙方提交甲方签字确认的《送货单》到甲方项目部核对数量后根据本合同第二条计算形成《预拌砼结算明细表》，如乙方不按期办理对账结算手续或乙方未提供砼正式发票，甲方将不予办理付款事宜，因此造成的损失由乙方自行承担。2.乙方提供符合甲方财务要求的砼正式发票后，甲方在下月中旬根据票据与资金流向一致的原则支付当月结算款（扣除碎石款）的80%，留下20%下月付清，以此类推结算。3.若因《三明市各县（市）建设工程主要材料（综合）预算价格》中的尤溪县闽清河砂、碎石信息价滞后提供，根据第一条第四点的约定顺延进行对应计算后并入当月预结算款中支付。合同签订后，永兴建材公司提供满足省二公路公司工程施工需要的人员和机械设备进行生产供货。2017年9月，永兴建材公司停止向省二公路公司供货，永兴建材公司应收省二公路公司砼款27082469.3元，省二公路公司仅支付砼款22370000元，尚欠4712469.53元未付。 另查明，永兴建材公司生产砼搅拌期间约定由省二公路公司提供碎石，碎石款为3,420,357.48元。永兴建材公司同意省二公路公司从砼货款金额中扣除代付生产电费202,382.25元、代付外加剂400,000元、碎石差价1,216.72元。 本院认为，省二公路公司与永兴建材公司签订《砼供货合同》系双方当事人真实意思表示，没有违反法律法规规定，合法有效。省二公路公司向永兴建材公司定价采购砼和运输及所需原材料，其与永兴建材公司之间形成了买卖合同关系。永兴建材公司已按合同约定供货，省二公路公司应支付永兴建材公司相应的货款。关于省二公路公司提供给永兴建材公司碎石，碎石款3,420,357.48元抵扣砼货款的问题，永兴建材公司同意省二公路公司碎石款从砼货款中抵扣，但认为碎石款3,420,357.48元省二公路公司未提供税票，其为省二公路公司开票代垫税款204,081.29元应由省二公路公司支付，碎石款抵扣砼货款金额应为3,216,276.19元，因永兴建材公司未提供其为省二公路公司开票代垫税款204,081.29元相关证据，对永兴建材公司主张碎石款抵扣砼货款金额3,216,276.19元，本院不予采纳。因此，省二公路公司结欠永兴建材公司供砼货款4,712,469.53元扣除省二公路公司的碎石款3,420,357.48元、生产电费202,382.25元、代付外加剂400,000元、碎石差价1,216.72元，省二公路公司应当支付永兴建材公司尚欠货款688,513.08元。 综上，永兴建材公司的诉讼请求，有事实和法律依据的部分，本院予以支持，超出本院认定的部分，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、福建省第二公路工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付尚欠尤溪县永兴建材有限公司的货款688,513.08元。 若未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回尤溪县永兴建材有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费18,405元，减半收取9,202.5元，由尤溪县永兴建材有限公司负担5,011.5元，由福建省第二公路工程有限公司负担4,191元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审 判 员 苏新耀 二〇二〇年八月十八日 法官助理 陈玉招 书 记 员 姜 辛 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。