广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初298号公诉机关广东省陆丰市人民检察院被告人郑中原，男，1982年05月24日出生，公民身份号码441************015，汉族，广东省海丰县人，中专文化，经商，户籍地广东省海丰县*******************，现住址海丰县***********。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月14日主动向汕尾市公安局投案，次日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。辩护人郭智明、许文杰，广东愿力律师事务所律师。被告人廖明，男，1980年02月17日出生，公民身份号码441************753，汉族，广东省海丰县人，高中文化，系广东金粤建设有限公司海丰分公司职员，户籍地广东省海丰县*******************，现住海丰县附城镇富嘉名城****。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年9月10日被汕尾市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。辩护人林小雄，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人林文彬，男，1987年12月17日出生，公民身份号码441************411，汉族，广东省海丰县人，大专文化，原系海丰县********委会委员、民兵营长、中共党员，户籍地广东省海丰县*************************，现住海丰县*************601。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年12月14日被汕尾市公安局抓获，次日被刑事拘留，2019年1月21日被执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。指定辩护人叶石谦，广东东都律师事务所律师。被告人关培进，男，1983年11月28日出生，公民身份号码441************811，汉族，广东省海丰县人，大专文化程度，原系海丰县乐吧娱乐城总经理，户籍地广东省海丰县***************，现住，现住海丰县附城镇富嘉名城****嫌强迫交易罪于2018年9月10日被汕尾市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日因涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿罪被执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。辩护人黄登峰，广东高睿律师事务所律师。被告人黄锄，男，1971年08月14日出生，公民身份证号码442************711，汉族，广东省海丰县人，小学文化，原系海丰县乐吧娱乐城财务总监，户籍地广东省海丰县***************，现住海丰县******************。因涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿罪于2018年9月10日被海丰县公安局抓获，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。辩护人谢智聪，广东展业律师事务所律师。被告人陈伟亮，男，1978年04月18日出生，公民身份号码441************03X，汉族，广东省海丰县人，高中文化，原系海丰县乐吧娱乐城法定代表人，住广东省海丰县******************，现住海丰县附，现住海丰县附城镇云山庄富云径**毁会计凭证、会计账簿罪于2018年9月11日被海丰县公安局抓获，同年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被汕尾市公安局执行逮捕。现羁押在陆丰市看守所。辩护人陈文峰，广东展业律师事务所律师。被告人卢绵佳，男，1970年05月10日出生，公民身份号码441************012，汉族，广东省汕尾市人，初中文化，原系汕尾市城区第八届人民代表大会代表、汕尾市城区******委会党支部书记、广东金粤建设有限公司海丰分公司法定代表人，中共党员，户籍地广东省汕尾市城区*******************，现住海丰县附城，现住海丰县附城镇富嘉名城****罪于2018年11月20日被汕尾市公安局刑事拘留，同年12月26日被执行逮捕；2019年1月18日被变更强制措施为取保候审；同年10月12日陆丰市人民检察院决定对其取保候审；2020年4月28日，本院决定对其继续取保候审。辩护人罗玉兴，广东悦舟律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉[2020]125号起诉书，指控被告人郑中原犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人廖明、林文彬、卢绵佳犯寻衅滋事罪，被告人关培进、黄锄、陈伟亮犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人罗某溪、陈某银犯强迫交易罪，于二0二0年三月十日向本院提起公诉。案经汕尾市中级人民法院指定，由本院管辖。在诉讼过程中，陆丰市人民检察院于同年5月5日以没有犯罪事实为由，申请撤回对被告人罗某溪、陈某银涉嫌强迫交易罪的起诉,本院于同年6月5日裁定予以准许；陆丰市人民检察院又于同年6月15日向本院递交了陆检公刑变诉[2020]Z2号变更起诉决定书，撤销强迫交易罪的指控事实和罪名，对被告人郑中原指控的三个罪名变更为寻衅滋事罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清到庭支持诉讼，上述七被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。陆丰市人民检察院指控，2009年开始，被告人郑中原及唐某杰（在逃）纠集社会闲散人员李某津（在逃）、石某森（另案处理）、蔡某雄（另案处理）等人，结成恶势力团伙，经常纠集在一起，利用其郑家在海丰县的势力、影响，以暴力、威胁、强硬的手段寻衅滋事，参与经营娱乐场所并大幅度隐瞒营业收入，被告人关培进、黄锄、陈伟亮还授意财务人员销毁会计凭证，造成国家巨额的税收损失。该恶势力团伙为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。共作案多起，分别如下：1、张某等人被寻衅滋事案2015年11月15日凌晨2时许，被告人郑中原与其司机郭某荣（在逃）在海丰县海城镇金都KTV附近大排挡吃宵夜时与邻桌的张某、林银滨、马某强、柯某罕发生口角纠纷后，郑中原即令郭某荣召集石某森、何某毫、蔡泽都、蔡某雄（均另案处理）等人赶到现场对张某等人进行殴打。经广东省海丰县********鉴定，张某的损伤程度为轻伤二级；林银滨、马某强、柯某罕伤势均属轻微伤。2、关某振被寻衅滋事案2017年11月22日凌晨3点多钟，海丰县乐吧娱乐城（下称乐吧）隐名股东郑中原得知被害人关某振因醉酒与乐吧员工发生纠纷并驾车撞坏乐吧大门，即指令廖明指明关某振住处的位置、路线等，同时召集手下打手李某津、石某森、林某聪、及周某浩、刘某帆、陈某庆（均另案处理）等人赶到关某振住处聚众造势滋扰闹事。郑中原指令李某津等人对关某振停放在门口的小汽车（悬挂粤B*****号车牌）进行打砸。因关某振住处大门紧锁又指令他人持车头锁、伸缩棍等工具对关某振住处大门及玻璃窗进行打砸。随后李某江（另案处理）从被砸破的玻璃窗钻进关某振住处后将大门打开。郑中原带领周某浩、刘某帆、陈某庆等人进入关某振住处后即要刘某帆查找关某振的下落。幸因关某振事先得知消息及时逃离躲藏才未造成人身伤害的严重后果。同时李某津即带领其他人对关某振住处客厅的电视机等物品进行打砸。附城派出所民警接警后赶到关某振住处时郑中原才带人离开现场。经海丰县******认定，关某振住处被损坏的小车、电视机等财物损失价格共计人民币15675元。3.海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案2016年12月，广东金粤建设有限公司承建海丰县妇幼保健院新址建设工程项目，但因土地权属问题多次遭到海丰县************民阻挠施工。为使施工顺利进行，该项目负责人卢绵佳、郑中原、廖明等人经密谋后，决定利用他们在海丰县的势力，召集社会人员对前来工地阻工的村民进行暴力打压。2017年1月份间，得知村民准备于次日再去工地阻工的消息后，郑中原指令乐吧保安队长林文彬通知乐吧保安邱某秋（在逃）、魏某府（均另案处理）等人于当晚下班后统一到新金川宾馆等处住宿。2017年1月13日早上7时许，廖明、林文彬、邱某秋等人聚集了邱某秋（在逃）、魏某府（另案处理）及陈建武、陈某秋（均另案处理）等乐吧保安和其他社会人员共一百多人，统一乘坐包车到达海丰县妇幼保健院新址工地，由廖明、卢绵佳统一安排假扮工地工人，统一着工地工服、戴施工安全帽等，同时准备了一大批木棍用来对付村民。当日14时许，约四、五十名村民到达工地大门外与廖明、邱某秋等人发生口角、冲突，并向工地内投掷砂石等。廖明、邱某秋等人遂指挥纠集等候的一百多人冲出工地对村民进行殴打驱赶，致村民谢某杰等不同程度受伤。经鉴定，谢某杰的损伤程度为轻微伤；陈某桔、陈某秋伤势均属轻微伤；梁某青身体伤痕不明显，其伤势未构成轻微伤。随后廖明还安排、指使乐吧保安魏某府等人到公安机关做伪证，为其顶罪逃避法律追究。4.故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案2014年5月，被告人郑中原、关培进、陈伟亮、黄锄合股投资建设、经营海丰县乐吧娱乐城。关培进任总经理、黄锄任财务总监、陈伟亮任法人代表，并聘请了杨某静、卓某源（均另案处理）分任会计、出纳，负责乐吧的财务工作。自开业至今，乐吧月营业额高达250万左右。按税务部门规定，乐吧应以每月的实际收入报账缴税。但关培进、黄锄、陈伟亮利欲熏心，指令杨某静、卓某源将每月的实际收支造册报给股东后，再由杨某静另造一本假账，将每月的实际收入二百多万元压低至四万元进行纳税申报。然后由陈伟亮将当月的账簿交由卓某源、杨某静销毁。2018年9月14日，被告人郑中原向汕尾市公安局城区分局自动投案。认定上述事实的证据如下：1.现场勘验笔录等；2.鉴定意见；3.被害人陈述；4.证人证言；5.被告人供述与辩解；6.书证、物证；7.电子数据、视听材料；8.其他证据材料。公诉机关认为，被告人郑中原无视国家法律，竟纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人廖明、林文彬、卢绵佳无视国家法律，竟寻衅滋事，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人关培进、黄锄、陈伟亮无视国家法律，竟故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、账务会计报告，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一规定，均应当以故意销毁会计凭证、会计账簿、财会会计报告罪追究其刑事责任。被告人卢绵佳自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人卢绵佳免予刑事处罚。提请本院依法判处。被告人郑中原的辩称没有结成恶势力团伙，没有参与殴打张某，妇幼保健院的事不清楚，是事情发生后听到的。其辩护人郭智明提出的辩护意见：一、公诉机关认定被告人郑中原于2015年11月15日指令、召集他人在海丰县海城镇金都KTV附近寻衅滋事，有悖证据裁判原则。指控被告人郑中原“令郭某荣、李某津召集石某森等对张某等人进行殴打”没有确实、充分的证据支撑。二、指控被告人郑中原于2017年1月13日指令他人在海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事，存在事实认定偏差与刑法评价不当之情形。（一）针对被告人郑中原的指控，缺少可靠的事实基础。1.被告人廖明关于“郑中原密谋暴力打压村民”的供述证明力不足；2.郑中原有无指令乐吧保安前往工地，事实不清。（二）涉案被告人的行为在总体上存在违法阻挠性事由，公诉机关对此案的刑法评价不当。1.控方的部分事实认定错误，即淡化项目用地及施工和合法性；2.村民多次阻挠施工行为应当判定为不法侵害。（三）被告人卢绵佳等人的涉案动机与寻衅滋事罪的主观方面不符。三、指控被告人郑中原于2017年11月22日召集他人在关某振家打砸构成寻衅滋事罪，定性不准。（一）被告人郑中原不构成寻衅滋事罪。（二）被告人郑中原具有投案自首、被害人有重大过错、事后已取得被害人谅解的法定、酌定的从轻、减轻量刑情节。四、公诉机关的起诉书将被告人郑中原涉嫌的犯罪界定为“恶势力团伙犯罪”，缺乏事实与法律依据。（一）被告人郑中原被指控的罪名仅为寻衅滋事，属单一性质的犯罪行为。（二）被告人郑中原被控的共同犯罪，不具有“恶势力”犯罪认定中“成员稳定”特征。（三）被告人郑中原被控的三起犯罪行为，不具有“：为非作歹、欺压百姓”的“恶势力犯罪”关键标志。（四）被告人郑中原被控的犯罪行为不具有恶势力犯罪危害后果的多重性。五、被告人郑中原的部分财产在审前程序中遭遇不当扣押、查封，恳请审判机关在一审判决中依法予以纠正。被告人廖明辩称事发当天上午其十点后才到，没有纠集指使林文彬等人到现场，冲突发生后才到现场；2017年11月12日晚郑中原没有指令他，他与郑中原没有交集。其辩护人林小雄提出的辩护意见：一、关于海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案。1.本案被告人廖明不符合寻衅滋事罪的主观构成要件。（1）本案被告人廖明不存在挑起事端主观故意；（2）金粤公司增派现场人员主观目的是为了应付县政府领导的检查；（3）金粤公司主观上一直寻求和平方式解决纠纷；（4）金粤公司一方不具有暴力打压的主观恶意。2.被告人客观方面没有寻衅滋事的行为。3.本案挑起事端的人员是部分所谓“维权的”狮垭村民，金粤公司才是受害者。4.本案金粤公司一方的行为是正当防卫。二、关于关某振被寻衅滋事案方面。1.从同案人员供述均证明廖明不存在参与打砸关某振家。2.廖明不为发泄情绪，而无理取闹对受害人关某振起到惹事生非的主观故意。3.廖明客观上起到了阻止郑中原带人伤害关某振作用。本案根据刑法理论罪刑法定原则，公安机关认定的基本事实，不符合构成寻衅滋事罪基本犯罪要件，望法院本着尊重和保障人权司法原则，对被告人廖明作出不予以起诉的决定。被告人林文彬对指控事实没有异议，但对纠集100多人的事不清楚，他也没有到现场。其辩护人叶石谦提出的辩护意见：公诉机关指控被告人林文彬的行为构成寻衅滋事罪，其指控事实不清，证据不足。二、被告人林文彬的行为，不构成寻衅滋事罪。被告人关培进、黄锄、陈伟亮对公诉机关指控事实和罪名没有异议。被告人关某振的辩护人黄登峰提出的辩护意见：一、对起诉书认定的部分事实存在异议。1.起诉书将被告人关培进、黄锄、陈伟亮等涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪安置在恶势力团伙的框架内缺乏事实和法律依据；2.起诉书认定“自开业至案发，乐吧的月营业额高达250万元左右”证据不足。二、被告人关培进存在法定从轻和酌定从轻情节。1.被告人关培进在共同犯罪中作用最次，是从犯，依法可以从轻处罚；2.从乐吧经营主体的性质和影响力看，关培进等的犯罪情节并不算太严重，对其量刑应以本案的犯罪情节和犯罪金额为主要依据，不宜量刑过当；3.从同案人处理结果看，对关培进、陈伟亮和黄锄的量刑不宜过重；4.被告人关培进自身法制意识不强，对于销毁会计凭证可能涉嫌违法犯罪的严重性认识不足，被抓获后至今供述稳定，且认罪认罚。被告人关培进涉嫌本罪仅是普通犯罪，相关凭证是乐吧开业以来每月结算后就销毁的，并非针对“8.22专案”而销毁的。乐吧经营的主体是一个个体户、小微型私营企业，现有证据不足以认定乐吧自开业至案发期间的营业额高达250万元左右的事实。关培进仅是乐吧的小股东之一，不是实施本罪的提议人、指挥人和实施人，没有参加其他违法犯罪行为，更没有参与其他黑恶势力，不能对其先入为主，戴着有色眼镜去认定其涉案本罪的社会危害性。恳请本院依法查明事实，依法判处被告人关培进2年以下有期徒刑。被告人黄锄的辩护人谢智聪提出的辩护意见：一、工商登记资料显示，海丰县乐吧娱乐城注册资本仅为人民币20万元，属于规模较小的个人独资企业，在当地十分普遍。二、起诉书指控海丰县乐吧娱乐城每月的营业额高达250万左右，不能成立。三、因涉案会计凭证和会计账簿的较多，难以打理和储存，涉案实际收支便由杨某静、卓某源每月造册报给股东，再由杨某静另造假账簿，此后由卓某源、杨某静销毁。被告人黄锄没有直接指令财会人员制造假账簿，也没有直接实施会计账簿的行为。主观恶性相对较小。四、被告人黄锄归案后如实供述了自己的全部犯罪行为，前后稳定一致，可从轻处罚。五、黄锄一贯是良好公民，没有前科劣迹。请求法院判处黄锄两年以下的有期徒刑。被告人陈伟亮的辩护人陈文锋的辩护意见：一、本案应为单位犯罪；二、公诉机关认定乐吧每月的营业额为250万元，证据不足，且不是事实。三、被告人陈伟亮具有自动投案自首、犯罪情节轻微、自愿认罪悔罪、初犯、偶犯、需照顾家庭赡养双亲等法定、酌定从轻、减轻情节。被告人卢绵佳对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人卢绵佳的辩护人罗玉兴提出的辩护意见：一、海丰县妇幼保健院新院建设工程的施工生产秩序依法应受法律保护，卢绵佳不存在寻衅滋事的主观故意。二、以谢永波、林碧惠、田建辉等人组成的部分伍狮垭所谓维权村民在海丰县妇幼保健院建设工地实施的是聚众扰乱社会秩序犯罪，施工企业是依法组织人员制止犯罪的进一步发生。卢绵佳作为施工企业的负责人，是在自己的合法生产场所内，依法制止正在实施聚众扰乱社会秩序犯罪的恶势力团伙进一步犯罪，是依法维护施工企业合法权益，保护国有财产不被破坏，其行为不符合寻衅滋事犯罪的构成要件，不构成寻衅滋事罪。经审理查明：2015年开始，被告人郑中原纠集社会闲散人员李某津（在逃）、石某森（已判决）、蔡某雄（另案处理）等人，经常纠集在一起，在一定区域内利用其郑家在海丰县的势力、影响，以暴力、威胁、强硬的手段寻衅滋事，参与经营娱乐场所并大幅度隐瞒营业收入，形成恶势力；被告人关培进、黄锄、陈伟亮还授意财务人员销毁会计凭证，造成国家巨额的税收损失。该恶势力为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。共作案多起，分别如下：（一）张某等人被寻衅滋事事实2015年11月15日凌晨2时许，海丰县乐吧娱乐城（下称乐吧）隐名股东即被告人郑中原与其司机郭某荣（另案处理）在海丰县海城镇金都KTV附近大排档吃宵夜时，邻桌的柯某罕嫌弃上菜慢不耐烦，大声嚷嚷，并将桌上的纸巾扔到地下，并对被告人郑中原看他的眼神不屑一顾，引起郑中原的内心不满，即指示郭某荣打电话召集同案人石某森、何某毫、蔡某都、蔡某雄（均另案处理）等人赶到现场，然后自行离开，同案人石某森等人持现场的塑料椅等物对柯某罕及与柯某罕一起宵夜的同伴张某、马某强、林某滨等人随意进行追打，造成四人不同程度损伤。经法医鉴定，张某的损伤程度为轻伤二级；林某滨、马某强、柯某罕伤势均属轻微伤。2018年9月14日，被告人郑中原向汕尾市公安局城区分局主动投案。上述事实，有下列证据予以证明：（一）书证1.广东省汕尾市中级人民法院指定管辖决定书，证实被告人郑中原等9人寻衅滋事、故意销毁会计凭证、会计账簿、财会会计报告罪等一案经汕尾市人民检察院商请，指定由陆丰市人民法院管辖。2.受案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关在决定对郑某田、郑中原、唐某杰、唐某标、廖某标等组织、领导、参加黑社会组织案立案侦查过程中破获。3.到案经过，证实2018年9月12日汕尾市公安机关发布了《汕尾市公安局关于对郑某田等3名涉嫌黑恶犯罪在逃人员进行悬赏通缉的通告》后，同年9月14日晚，在逃犯罪嫌疑人郑中原在其父亲郑某建的带领下到汕尾市公安局城区分局投案。3.户籍证明、前科证明，证实被告人郑中原出生于1982年05月24日等基本情况；经网上查询，暂无犯罪记录。4.同案人何某毫指认现场相片，证实何某毫对案发现场指认的情况。（二）鉴定意见1.海丰县公安局海公法鉴字2015第（1122）、（1123）、（1124）号《法医学活体检验意见书》，证实马某强、柯某罕、林某滨损伤程度均属轻微伤。2.海丰县********（海）公（司）鉴（法）字2015[1129]号《法医学人体损伤程度鉴定意见书》，证实张某的损伤程度为轻伤二级。（三）被害人陈述1.被害人林某滨的陈述：2015年11月15日凌晨2时许，我和朋友柯某罕、张某、马某权，四个人喝完酒后，先后来到了海丰县海城镇礼堂附近的东方眼镜店隔壁的宵夜店吃宵夜，当时我坐的位置是背对着马路，坐在我左手边的是柯某罕和张某，右手边坐着马某权，当时由于上菜时间比较慢，柯某罕就拿纸巾盒在桌子上面玩，过了一会掉在地板上后将其捡起来的过程中，隔壁桌的人在看柯某罕，这时柯某罕就和隔壁桌的人说了句（看什么看），紧接着，隔壁的客人也没有回应我朋友，隔壁用餐的客人就离开了，过了一会，突然有10几个男青年走过来该宵夜店，并开始拿起宵夜店的桌子、椅子往我们几个人的身上、头部砸来，他们打完后，就相继离开了，我们于是就报警了。我们最近没有和人发过什么矛盾，我是刚出远门才回家的。对方我不认识，不能辨认，由于一来就打我们，我无法看清楚他们的面貌，打我的那个是穿着白色衣服的，其他不太清楚。我的头部被打了，缝了十多针，后背和手臂多处淤伤；柯某罕头部也被打了，缝了九针；张某的膝盖骨被打骨裂；马某权的头部也被打缝了2、3针。当时对方就是用桌椅打我们，其他的就没有了。2.被害人张某的陈述：2015年11月15日凌晨2时许，我和马某强、柯某罕、林某滨4人在乐吧唱歌后，到海丰县城老礼堂附近一间大排档吃宵夜，由于我们当时喝了酒，柯某罕说话比较大声，大排档上菜也比较慢，柯某罕就将纸巾扔在地上，隔壁桌有人就看向了柯某罕，柯某罕就说看什么看，对方没有回应柯某罕，当时我看见有一名男子就在打电话，大约过了10分钟左右，来了10多名男子，隔壁桌的人就离开了大排档，这10多名刚来的男子就用大排档的胶椅砸柯某罕的头部，并用胶椅子打人，我看见后马上跑到南门社区南潮附近的榕树下，当他们准备驾驶摩托车离开的时候，其中有一个人看见了我在打电话，当时就有人说“他还在打电话，打死他”，我当时在大排档被打时，眼睛被他们打掉了，看不清楚路，他们驾驶摩托车向我追来，我就往南门社区门口那条巷子跑，没跑多远，就被他们驾驶的摩托车撞到在地，他们就开始用脚踢和踩我的身体，有人拿了一根木棍打在我的右脚膝盖上，他们打完我后就跑了。我们乐吧唱歌的时候没有与人有过节。当时殴打我们的都是一些年轻人，年龄大约在25岁左右。这10多名殴打我们的时候，隔壁桌看了我们的人没有参与。我不认识这10多名殴打我们的男子。殴打我们的10多名男子当时有拿着大排档的胶椅子和木棍。事情过了这么久了，想不起来当时他们的模样，也不认识他们，不能辨认。3.被害人柯某罕、马某强的陈述：2015年11月15日2时10分，柯某罕、张某、林某滨、马某强4人从海丰县附城34米路乐吧来到海丰县海城镇老礼堂附近一间大排档吃宵夜，由于大排档上菜比较慢，柯某罕就将纸巾扔在地上，邻台的客人对他看了又看，柯某罕问：看什么看，对方没有说话，他们当中有人打电话，大约过了10分钟左右，隔璧用餐的客人就离开了，来了约十几人，他们拿大排档的胶椅先打柯某罕的头，他们还继续用胶椅打其他三人。张某被打后往外跑，他们的人去追他，柯某罕和林某滨、马某强被他们打后，蹲在地上，他们打后就跑了。后被朋友扶去彭拜医院治疗。他们在乐吧唱歌时，没有与人发生过节。他们被打时，在大排档吃宵夜的客人和大排档的老板都有看见。柯某罕被伤在头部、背部和两手；张某的脚受伤严重；马某强、林某滨两人伤在头部。他们用胶椅子和木棍及手、脚打殴打。（四）证人证言证人詹某存的证言：2015年11月15日凌晨2时许，我邻居阿强及他的三名朋友到我大排档吃宵夜，当时其中一名朋友酒喝多了，坐下来便大小声叫我快点上菜，我就马上做菜给他们吃，约过了半个小时左右就有七八个男青年到我大排档，就直接拿起塑胶持子，向阿强等四人进行殴打，当时我见到有人打架，我就拿两把大排档用的菜刀走开了，到他们打完后我才出来，隔不久警察就来了。我当时在炒菜，没有注意到具体情况。（五）同案人及被告人供述1.同案人蔡某都的供述：2015年下半年的一天凌晨1时多，当时我和宇彬二人开着摩托车在海丰县***兜风时，接石某森电话叫我们到海城镇金都KTV去，我和宇彬到了现场之后，便和石某森走过去一辆黑色奔驰小车处跟郑中原打招呼，郑中原还跟我借了打火机点烟，点了烟之后郑中原便离开了，隔了一会郭某荣从金都KTV对面的大排档走过来跟石某森说话，并指着大排档里的一张有四、五人吃宵夜的男子：就是那张桌，刚才与我们吵架的。说完我们就冲过去殴打那四、五个男子，当时过去打人的还有“猪古”、蔡某雄、何某毫和几个我不认识的人，共有十几个人。因为当时跟石某森关系比较好，年纪比我大，我叫他森哥，他叫我打我就打，他之前跟我说过出什么事他帮我搞掂。石某森当过李某津的司机，是跟李某津混社会的。而郭某荣是郑中原的司机，李某津也是靠跟着郑中原赚钱的。所以石某森也会听郭某荣的话。乐吧、苏荷、皇室派对、世纪皇宫、翡翠明珠、红馆都是以李某津的名义看场的，其中乐吧是由某彬、林某、蔡某雄、陈某武、邱某秋等人看场，苏荷是由石某森负责的，世纪皇宫是由一帮广西人负责的。其他几个娱乐场所我不清楚，但一有事情的话，都是由这帮人去处理。李某津是他们的大哥，他们这些人都是靠着李某津的名声看场，跟着李某津混社会的。2015年11月15日在金都KTV对面大排档殴打张某等人一案中，现场参与殴打的有郑中原、某彬、石某森、蔡某雄、郭某荣，和几个我不认识的男青年。殴打张某等人起因我后来才知道是因为吃宵夜引起口角才殴打张某等人的。当时一起吃宵夜的有郭某荣，没有见到李某津，后来和石某森等人聊起时，有人说当时郑中原也在吃宵夜。事后我听石某森说，己赔了钱解决了这件事，但具体赔多少钱我不清楚。经蔡某都辨认，辨认出A组11号是郑中原、B组3号是唐某杰、C组11号是郭某荣、D组3号是李某津、E组2号是刘某远、F组9号是石某森、G组3号是陈某武、H组6号是某彬；6号是吴某，5号是“某霖”，6号是“细古”（曾某古）；8号是“洪某（红良）”（彭某）；11号是“细B”（蔡某江）。2.同案人何某毫的供述：2015年11月15日凌晨1时许，我在金鹏酒店监控室上班，朋友洪良过来找我跟他出去打架，我听后就跟着他走了，在金鹏酒店门口我跟洪良上了一辆小车，当时车上有一个司机叫什么我现在我忘记了，我们上车后，司机将车开到海丰县海城镇礼堂金都门口等下，“猪古”、石森、蔡某雄、陈某林、吴某、蔡某都、张某庆、“某彬”等人已经在等我们，当时我走在后面，由石森走前面带路走到礼堂门口的一间大排档，一走过去我们就拿大排档内的胶椅桌子之类东西砸对方四个人，对方拿杯子碗之类的东西扔我们，当时很混乱，我们打了两三分钟就跑了，我跟着蔡某雄跑到金都门口坐他的小车走了，蔡某雄就开车送我回金鹏酒店继续上班。我们去了十几个人，我只认识上面讲到九个人，具体因为什么事情去打对方我不清楚，后来有听张某庆、“猪古”等人讲打架这事是李某津安排的。洪某叫我去的，他没有跟我说是什么事情。一开始我也是没有注意到李某津，殴打完张某我见到李某津也在那里。我于2016年前后开始跟石某森，是石某森介绍过去苏荷酒吧的监控室上班的，工资是石某森拿给我的，一个月750元。我在2015年11月15日在金都KTV对面大排档殴打张某后，没有收到报酬或其他物质回报。经何某毫辨认，辨认出A组5号是“红良（洪某）”（彭某）；B组2号是某彬；C组4号是某霖；7号是“细古”（曾某古），12号是陈某武；5号是“细B”（蔡某江）。3.同案人蔡某雄的供述：2015年的一天凌晨0时许，我在海丰县附城镇34米大道的乐吧喝酒，李某津打电话叫我到附城镇礼堂附近去，我到了金都KTV门口见到李某津驾驶的小轿车到附城镇卫生院停车，我驾驶我的小桥车跟了上去，到了他车窗旁，李某津就跟我说刚才这里有人打架，说是郑中原在这里吃宵夜跟隔壁桌的发生纠纷打架，打完之后就走了，我就回到乐吧酒吧继续喝酒。当晚我没有见到郑中原在现场。我经李某津介绍于2016年开始在海丰县乐吧酒吧上班，至2018年4月份。我在乐吧酒吧上班的工资是每月3000元，工作性质是乐吧酒吧的保安（内保），主要是不要让客户在酒吧里面打架惹事。4.同案人石某森的供述：当时是2015年下半年的一天晚上，我与李某津在国际乐吧KTV唱歌，然后李某津接了一个电话后，就叫我载他前往海丰县金都KTV附近一大排档，正当我走出国际乐吧门口的时候，李某津就叫我叫上蔡某都一起前。于是我就拨打了蔡某都的电话，叫他前往金都KTV附近，具体没有告诉他什么事，我就驾驶李某津白色奥迪A5小驾车载李某津前往。到了后，我看到郑中原也有在现场，正准备坐上小轿车离开，郭某荣在那家大排档附近等人，后陆陆续续有人到达，然后郭某荣就进去那大排档里面动手打那三名男子，蔡某都、何某毫等人及刚刚到达的那些男青年就跟着进去殴打那三名男子，蔡某雄当时就站在一边观看，我就站在蔡某雄旁边，然后我就回去车里告诉李某津，里面在打架，李某津就问我什么人来了，我就说除了蔡某都，其他的人员我不认识，然后就载李某津离开了。蔡某都、何某毫有在现场，我看到他们两人在追打其中一名男子；蔡某雄他就站在大排档的门口现场，我没看到他动手；郭某荣当时也有在现场，我到的时候刚刚好见到他走进去大排档，并动手参与殴打那几名男子；郑中原也有在现场，但是我没有看到他动手，我到达的时候，他已经准备坐在小轿车离开，其他人员我不认识。后来我听说，是因为郑中原在那间大排档吃宵夜被人奚落，觉得没面子，于是就叫李某津等人前来殴打那名男子。现场参与殴打大排档那三名男子的人员应该是郑中原组织的，其中李某津就叫我前往现场，蔡某都是我叫的，其他人员我就不清楚。5.被告人郑中原的供述:2016年金都KTV对面大排档张某被故意伤害一事，这件事与我无关，我从来没有跟人发生过口角，更不认识张某。上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。(二)关某振被寻衅滋事事实2017年11月22日凌晨3点多钟，海丰县乐吧娱乐城（下称乐吧）隐名股东即被告人郑中原获悉在乐吧消费的顾客关某振因醉酒与乐吧员工发生纠纷并驾车撞坏乐吧大门后，即指使廖明带路并指明关某振住处的位置、路线等，同时召集同案人林某聪、李某津、石某森、周某浩、刘某帆、陈某庆（均另案处理）等人赶到关某振住处聚众造势滋扰闹事。开始时被告人郑中原对着关某振的门口大声辱骂，然后指令李某津、石某森等人对关某振停放在门口的小汽车（悬挂粤B*****号车牌）进行打砸。因关某振住处大门紧锁，又指令李某津、石某森等人持车头锁、伸缩棍等工具对关某振住处大门及玻璃窗进行打砸。随后李某江（另案处理）从被砸破的玻璃窗钻进关某振住处后将大门打开，石某森等人进入一楼对客厅摆放的物品进行打砸。被告人郑中原随后带领周某浩、刘某帆、陈某庆等人进入关某振住处后指令刘某帆上楼查找关某振的下落。因关某振与其妻子及女儿在睡梦中被门外的打砸声惊醒而从楼顶躲藏到隔壁楼邻居关永思家未被找到。此时李某津带领其他人对关某振住处客厅的电视机等物品进行打砸。期间，海丰县公安局接到群众报警而派警前往关某振住处处置，被告人郑中原才带人离开现场。经价格认定，关某振住处被毁坏的小汽车、电视机等财物损失价格共计人民币15675元。案发后，郑中原以乐吧的名义补偿了人民币3万元作为关某振的经济损失，缓解了双方矛盾。上述事实，有下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实2018年9月份海丰县公安局附城派出所根据局党委关于开展扫黑除恶最近三年警情线索倒查摸排的工作部署，重新核查2017年11月23日凌晨3时许关某振家发生纠纷报警一案，通过重新对该宗警情的相关线索的研判、走访、调查，该所从中发现该宗警情有违法犯罪情况。公安机关决定对关某振被寻衅滋事案立案侦查。（1P4、6）2.海丰县公安局附城派出所出具的证明，其内容：从执法仪视频PICTOO10中显示：2017年11月22日凌晨03时58分11秒，犯罪嫌疑人刘某帆从关某振家二楼下来。从执法仪PICT0058中显示：2017年11月22日凌晨04时00分10秒，郑中原从关某振家出来门口时，犯罪嫌疑人陈某庆说有玻璃、玻璃、小心、小心，我们等他，等他，我们等他出。（二）现场勘验笔录1.现场勘查笔录（含现场图、现场照片），证实海丰县公安局对案发现场进行勘查，时间为2017年11月22日，现场位于广东省海丰县*********乐吧娱乐城，东临公平新兴牛肠肚，西临居民宅，南临豪都，北临二环路。附城镇三十四米大道乐吧娱乐城坐西向东，大门位于东侧墙，大门为四扇玻璃门，其中由南往北第三扇门扇被移至斜靠在乐吧娱乐城的北侧墙，该门扇有被破坏的痕迹，门扇上的玻璃有一个鞋印，乐吧娱乐城由南往北第四扇门扇内侧的地面上有一根不锈钢门框。现场其余未见明显异常。2.现场勘验笔录、方位图、照片及提取痕迹、物证登记表，证实公安机关于2017年11月22日5时28分对现场进行勘验，现场位于附城镇联河村委会关厝围村2号关某振家，该宅坐北向南，楼层共三层。勘查该宅一楼，一楼大门位于南侧墙，门为双层门，靠外侧为双扇不锈钢门，不锈钢门有被破坏的痕迹，门上有一个鞋印，门上有一个指纹，靠内侧为双扇木门，木门上有一个指纹，入门（一楼西南侧）为客厅，客厅南侧墙有一扇窗，窗上的玻璃及护窗网被破坏，客厅内东侧有一个鞋柜被破坏，西南侧角有一部空调被破坏，靠西南侧有一张矩形茶几，茶几上的玻璃被破坏，客厅北侧有一个电视柜，电视柜由东向西第二个抽屉内有一个铁锁，电视柜前的地面上有一个翻到在地面上的电视，电视的背面有一个鞋印，客厅东北侧角的地面上有一截木棍，客厅北侧为饭厅，饭厅南侧墙为电视背景墙背面，电视背景墙背面的玻璃被破坏，饭厅东侧有一辆翻倒在地面上的两轮摩托车，东北侧角有一个被破坏的花瓶，饭厅北侧为杂物房，杂物房北侧墙有一扇窗，窗玻璃及纱窗被破坏，杂物房东侧有一个翻倒在地面上的冰箱，饭厅东侧为东北侧房，东北侧房北侧墙有一扇窗，窗的玻璃及纱窗被破坏，东侧墙有一扇窗，窗玻璃及护窗网被破坏，东北侧房南侧有一通往二楼的楼梯，楼梯南侧为厨房，厨房南侧墙、及东侧墙各有一扇窗，窗的窗玻璃及护窗网均被破坏，厨房内北侧的消毒柜、微波炉被破坏，东侧的橱柜、抽油烟机被破坏。勘查该宅二楼，二楼西南侧为客厅，客厅北侧有一电视柜，电视柜的的电视被破坏，二楼西北侧为西北侧房，西北侧房房门在南侧墙，房门有被破坏的痕迹，门扇上有一个鞋印，二楼东侧有一楼梯，在二楼通往三楼的楼梯扶手被破坏，在楼梯扶手被破坏处旁边有一处疑是血迹，在疑是血迹血迹处提取了一个擦拭物，在南侧墙上有一处疑是血迹，在疑是血迹处提取了一个擦拭物。勘查该宅三楼，三楼南侧为阳台，阳台门位于北侧墙，门为玻璃门，被破坏。附城镇联河村委会关厝围村2号关某振家东南侧有一部悬挂车牌为粤B*****的小汽车，该小汽车被破坏，在小汽车的方向盘上提取了一个粘取物，在小汽车开关处提取了一个粘取物，小汽车的右后侧车门上侧有两处疑是血迹，在上侧提取了一个擦拭物，小汽车的右后侧车门右侧有两处疑是血迹，在右侧提取了一个擦拭物，小汽车后排座位前靠左侧的踏板上有一盆仙人掌。于是，对现场的情况予以拍照、绘图、提取。（三）鉴定意见1.海丰县******海价（认）字[2018]342号《价格认定结论书》，证实被损坏的轩逸牌DFL7200AB小轿车前挡风玻璃、后挡风玻璃、车尾盖钣金喷漆总损失价格认定为人民币2150元。2.海丰县******海价（认）字[2018]275号《价格认定结论书》，证实被损坏的液晶电视、立式空调、油烟机、铝合金门扇、窗玻璃、不锈钢防盗网、电解板门、不锈钢门门扇、监控开关电视、冰箱、厨房柜门总损失价格认定为人民币13525元。3.汕尾市********（汕）公（司）鉴（DNA）字（2020）18号鉴定书，证实发生于2017年11月22日凌晨3时许，海丰县附城镇关厝围关某振住家和小车被他人持械打砸，公安机关从现场提取的痕迹与被抓获嫌疑人郑中原、廖明、周某浩、石某森、林某聪、冯某锋、陈某庆、刘某帆、陈某亮、郑某冰、林某好等人的血样、指纹与鉴定书（汕）公（司）鉴（DNA）字[2018]10035号鉴定出的DNA结果比对，鉴定意见，其中的A201810035002号检材20个STR基因座的STR分型与A202001018007号（刘某帆）检材的STR分型相同，似然率为5.16×1025。（四）被害人陈述1.被害人关某振的陈述：2017年11月22日凌晨1时许，我因近来工作压力大，情绪低落，人比较疲劳，准备去乐吧喝酒，就开一辆银色挂车牌为粤B*****小车从家里出发去乐吧喝酒，车开至乐吧KTV门口时，我将油门当刹车来踩，车辆发生失控不小心就撞向了乐吧KTV大门，造成一大门损坏，我因害怕被乐吧KIV保安人员打，我就从小车后尾箱拿了一根钢棒握在手里，当时有保安要围过来，我就将手上的钢棒敲一下小车，吓一吓保安人员，让保安人员不敢过来打我。后来见没人过来我就上车开走了。我就开车回到家里，回到家我就直接上二楼房间准备休息。凌晨3时许，我见有人来打砸我家，我因害怕就和妻子及两名儿女从三楼顶走过三楼顶隔壁楼关永思家里去，当时唐某杰有到关永思家里找我，问我怎样，人没有伤到？我不知说什么，他说人没伤到就好，然后他就走了。在邻居关永恩家，我跟妻子有说，我刚才不小心撞了乐吧的大门，现乐吧的人来砸东西，警察有到现场的话就跟警察说是夫妻吵架引起的自己砸家里的东西，不要引起麻烦，不久公安机关同志就到现场，我妻子就回家，我就在邻居家坐没有回去。后来妻子说公安同志通知我们到派出所作笔录，我们夫妻商量后就第二日9时多去派出所作笔录。我在隔壁三楼顶上往下看，看见有人用花盆砸我家小车，有十人左右打砸我家窗户和大门，这十人中有人拿起我家不锈钢车架砸我家窗户和大门，有人拿起隔壁家的木板架砸我家窗户和大门，并且有人大声在吼叫。窗户被砸开后就有一名男子从窗户进去，然后打开我家大门，有五六名男子先进入我家里，接着就听到有人打砸我家东西的声音，打砸的声音很吵，砸了二十分钟左右，见到郑中原及五六名男子从家里出来，不久公安同志就到现场处理了。我家有一楼客厅电视机、厨房油烟机、电冰箱、窗户、玻璃、空调、大门、小车等物品被损坏。被家损坏的东西的特征、品牌、型号、价值我具体不清楚，东西都是我妻子在负责的。我有一辆小午（车牌粤B*****）的前后挡风玻璃，后尾箱被损坏。当时我与乐吧私下协商好，是关培进牵头处理此事。我当时有跟关培进说是不小心撞到大门，关培进说不小心撞了大门就算了，负责修理好就可以，我听就好，家里被损坏也算了。砸我家的人其中有一名叫郑中原，平头装，个子偏矮偏肥，穿格仔衫；其他的男子名字不知，有一名戴着眼镜，个子偏瘦，年龄20多岁；有三四名穿黑色衣服，年龄在20岁至30岁左右，中等身体，其中有一二名男子穿黑色衣服讲普通话，应该是外省人；还有二个比较肥的男子穿浅杰色衣服，年龄30多岁，平头装，身高170多厘米。还其他几名男子，年龄都在30岁左右，身高中等。经对混合相片进行辨认，被害人关培进指出A组3号（李某津）、B组12号（陈某庆）、C组2号（冯某锋）、D组4号（石某森）、E组10号（林某聪）就是2017年11月22日凌晨3时许，打砸海丰县*********其家的男子。2.被害人陈某玲的陈述：2017年11月22日凌晨3时左右，我在家里（广东省汕尾市海丰县*************）二楼房间睡觉休息，突然我听到我家的铁门有砸门的声音，当时声音很大声，我被惊醒。我在休息的房间里听了一会，发现是有人在砸我家的铁门，我就出来二楼走廊查看，发现我家门前来了十几名男子，他们中有人在大声叫我丈夫关某振名字，并且扬言要打他跟他单挑摆场，不一会我家的铁门就被砸开，有人进入到我家的房子里面，并且在里面打砸我家里的物品设施（听声音），我当时很害怕，一直不敢下来，自己躲在房间里不出来，我丈夫关某振起来比较早，他也发现了这情况，大约那些男子打砸了有几分钟，我、我丈夫关某振和女儿关夫舒等三人就跑上去三楼翻过去邻居关恩的楼房，然后我们就一直躲在关永恩的家里，大约在我家被打砸了十五分钟，那些打砸男子才离开，我等声音暂平静后，我才敢过去我家查看，发现一楼客厅很多东西被砸坏了。不久后我发现己经有公安民警来到现场，他们当时向我了解情况，在公安民警向我们了解情况的过程中，我就按我丈夫关某振交代我的说法，说是我们夫妻打架引起怕打砸自家的东西。因我丈夫关某振在关永恩家的时候，他跟我说是在外面开车不小心撞坏了乐吧酒吧的大门，现在别人找上门，所以叫我向警察说是夫妻打架引起，并让我们夫妻私下解决。后来公安民警听了我说的就让我跟他们去做材料，我就想多一事不如少一事，加上当时己经很晚了，我就想第二天才到派出所做笔录，民警听了我的解释后也就同意了，到了2017年11月23日我就到附城派出所做了笔录材料，在笔录里我就说当时家里的东西是因为我们夫妻打架损坏的。事情的经过就是这样的。2017年11月22日凌晨3时多我家被一群男子打砸，共计被砸坏二个电视、一部小车、一个立式空调、一个油烟机、一个监控电视屏幕、一个冰箱、一个监控开关电源，别外还有铁门、木门、玻璃窗、灶头门等一批东西。二个电视中一个是LG牌55寸液晶电视机（型号不清楚）,2014年份以4000多元全新购买；另外一个电视间索尼牌46寸液晶电视机（型号不清楚），是2010年份购买的，因时间过去较久，我现在记不清楚价钱，现在价值也不清楚；一部小车是日产轩逸牌银色小车，车牌号粤B*****（车主是我弟弟陈某杰，平时是我丈夫在使用），是2009年份以17万元全新购买的，现在价值不清楚；一个立式空调是松下牌3匹的（型号不清楚），是2011年份以7000多元全新购买，现在价值不清楚；一个油烟机史麦斯牌（型号不清楚），是2010年以700多元全新购买，现在价值不清楚。一个监控电视屏幕是维邦牌的（型号不清楚），是2016年份以300多元全新购买，现在价值不清楚。一个冰箱LG牌的（型号不清楚），是2012年份以5000多元全新购买，现在价值不清楚；另外还有一批铁门、木门、玻璃窗、灶头门等，这些东西我描述不出来。这些东西几乎都是损毁状态，事后己经被我们扔掉，现在找不到了。我不认识一名叫郑中原的男子。（五）证人证言1.证人关培进的证言：2015年2月我和陈某亮、黄锄通过商议后决定合伙经营海丰县乐吧娱乐城，经协商后我股份分配我占45％的股份（实际35％的股份是郑中原的，我只占10％的股份。）黄锄占30％的股份、陈某亮占25％的股份。郑中原主要是晚上过去乐吧喝茶或喝酒，在乐吧六楼有专门一个房间是给郑中原使用的，平时没事我们几个股东都会在他的房间喝茶聊天。当时(2017年年底）关某振由于女儿生日来乐吧唱歌，因结算时钱数问题与服务员发生纠纷，酒吧的经理打电话给我，我过去酒吧后发现他也喝多了，就和他的老婆等人将他劝回去，我看他离开后也随之离开。但过了不久（约20、30分钟）酒吧的员工又打电话给我，称我堂兄关某振开车撞入乐吧的大门，将大门不锈钢玻璃门撞下来了，还好没砸伤人。我赶回酒吧时关某振和车己经离开了。这样我了解了情况就向股东说明情况，同时也报了警，当时我跟郑原说时他很生气，为了避免事态扩大我也跟郑中原说情了，后来他答应我的请求但必须给他一个交代。这样我就回家睡觉了，当时我是准备第二天带关某振去跟他赔礼道歉的，不过第二天起来时我就听说当晚郑中原带人将关某振的家砸了。我不清楚郑中原带什么人去打砸关某振的家，听说他带了一帮年轻人去的。第二天，我见到郑中原到乐吧来，我就打电话给关某振，关某振过来乐吧后就在郑中原房间谈了一会，应该是关某振向郑中原赔礼道歉了，具体我没有在场我所以不知道他们说什么。隔了二十天左右，郑中原拿了人民币三万元给我，让我拿给关某振过年时可以去买些东西。关某振没有赔偿乐吧，关某振向郑中原赔礼道歉后事情就算过去了。李某津是郑中原的好朋友，乐吧刚开业时，怕有人到酒吧来闹事，郑中原就叫李某津安排几个人到酒吧来帮忙，当时李某津安排了邱某秋、“阿剑”、“国雄”过来，负责管理我们酒吧的保安。后来邱某秋离开后就换成“阿武”,李某津本人很少到酒吧来。而石某森平时我们叫他“石森”，他是在海丰苏何酒吧看场，李某津手下和司机，他们都是职业无固定社会闲散人员。我不清楚李某津、石某森参与打砸关某振的家，但我听说当晚那些参与打砸的年轻人是石森的手下。2.证人关某鑫的证言：我是关某振的堂叔。我的家位于关某振家的厝后，具体位置是海丰县**************。2017年11月22日凌晨3时左右，我在家中二楼的房间熟睡被外面吵闹声吵醒，当时我听见有人吵闹和打砸东西的声音，我在二楼的窗户看见有名男青年手持一根长约1.2米左右的棍状在打砸关某振家的后窗户，我看见之后便拨打报警电话向公安机关说我家附近有吵架和打砸的情况。拨打完报警电话之后我便下楼看看发生什么事情，我走出去的时候公安同志已经到达现场，我在关某振家旁边的巷子站了一会儿之后便回家休息了，我没有进去关某振家，所以我只知道关某振家后面两个窗户和侧面两个窗户的防盗网和玻璃被砸坏。3.证人关某思的证言：我家在海丰县*******，在关某振家隔壁。2017年11月22日凌晨3时许，我在家里睡觉听到外面很吵，听到外面有人说拆了，我就起床走到外面去看，出家门口见到有一群人（10多名男子）围关某振家的门口，十几名男子后来听说是乐吧的保安人员。其中有几名男子叫我们不要出来看，不要被东西砸到，我和家人听了之后直接走上二楼顶见到关某振一家四口人从我家二楼顶过到我家里来，我就从楼顶往下看，看到有一群人在打砸门窗，有几个人进入关某振的家，关某振一家四口人就在我家楼上，我就下到一楼看，我们从窗户看出去，看见外面一群男子站着，铁门己经被砸开了。我只听到关某振家被打砸的声音，不久派出所人员到现场我们才敢出来，关某振一家人就从楼上下来一楼，关某振坐在沙发上，我就出去看了。关某振家的门窗玻璃，一个电视机、一个冰箱、一个空调、厨房用具等一些物品，具体我也记不清。当时十几名男子我没见到是否有持什么凶器，他们都是从现场有什么东西就拿起来砸门窗。那十几名男子有说“拆掉”、“打死”的一些话语。他们的名字我不知，年龄约20岁至40岁之间，操海丰口音，有高高肥肥的，矮矮肥肥的。我家没有监控，关某振的监控被损坏了。4.证人关创杰的证言：关某振是我同村兼表兄弟（堂表）。2017年11月22日凌晨3时许，我在关厝围村路口时，看到一部警车接警，我出于好奇就跟着警察去现场观看，去到后才发现是我同村的关某振家被人打砸，现场关某振家门窗、小车等有损坏，在我跟着警察到关某振家门时，我听到关某振家里面有打砸东西的声音，里面接连传出来好几声砸东西的声音，约十几秒后，我看到了有几名男子从关某振家里出来，其中一名男子嘴里还大声说着话，看到这里之后，我就看到警察也进入关某振家里，我就一直在门外面观看，不久后我也进入关某振家里客厅观看，发现里面的东西都砸坏了，电视机、冰箱、茶具等都砸坏了，在现场观看了以后，我就离开了现场。事情的经过就是这样的。5.证人关某文的证言：2017年11月22日凌晨3时许，我在关厝围新村父母的家四楼居住休息，突然听到外面有吵声，我就起床从窗户往外望，听见巷口有人在吵，具体什么事我不知道，我打电话给我父亲问一下是不是堂兄关某振夫妇吵架，我父亲说不要理他们。我再听一下好像不是夫妻吵架的事情，于是我就打电话报警。6.证人关培进的证言，2017年年底，关某振由于女儿生日来乐吧唱歌，因结算时钱数问题与服务员发生纠纷，酒吧的经理打电话给我，我过去酒吧后发现他也喝多了，就和他的老婆等人将他劝回去，我看他离开后也随之离开。但过了不久（约20、30分钟）酒吧的员工又打电话给我，称我堂兄关某振开车撞入乐吧的大门，将大门不锈钢玻璃门撞下来了，还好没砸伤人。我赶回酒吧时关某振驾车己经离开了。这样我了解了情况就向股东说明情况，同时也报了警，当时我跟郑中原说时他很生气，为了避免事态扩大我也跟郑中原说情了，后来他答应我的请求但必须给他一个交代。这样我就回家睡觉了，当时我是准备第二天带关某振去跟他赔礼道歉的，不过第二天起来时我就听说当晚郑中原带人将关某振的家砸了。我不清楚郑中原带什么人去打砸关某振的家，听说他带了一帮年轻人去的。第二天，我见到郑中原到乐吧来，我就打电话给关某振，关某振过来乐吧后就在郑中原房间谈了一会，应该是关某振向郑中原赔礼道歉了，具体我没有在场我所以不知道他们说什么。隔了二十天左右，郑中原拿了人民币三万元给我，让我拿给关某振过年时可以去买些东西。关某振没有赔偿乐吧，关某振向郑中原赔礼道歉后事情就算过去了。7.证人林文彬的证言，去年年底的时候有一个客户在我们乐吧喝醉酒后开车撞我们乐吧娱乐城的大门，把大门撞坏了。当时我有在场。开车撞乐吧娱乐城大门的这个客户是关厝围人，姓关，名字我不知道，是关培进的亲戚，那晚他在乐吧娱乐城的KTV房里喝醉了酒，就被服务员劝离了乐吧娱乐城，那个客户到乐吧娱乐城大门口开车，结果开车撞了乐吧娱乐城的大门，将大门撞坏了，我当时正好在场，那个客户接着下来车，跑到前台去发酒疯，我就向总经理李强报告，李强到场后报警处理，警察来之前那个客户先自行驾车离开了。8.被告人廖明的证言：2017年年底一天晚上，哪天我记不起来了，我和朋友“阿锋”（在城东镇府上班）、“文聪”等六、七个人在“美力”KTV喝酒，当时我也喝多就在旁边睡了会，我醒来时就发现郑中原也来了，不久郑中原接了几个电话后就说要过去“乐吧”看看发生什么事，我们几个看也各自开车跟着过去。到了“乐吧”时，我看到郑中原先到，旁边有五六个人（当时我有点醉，也没注意是谁）“乐吧”大门的不锈钢玻璃门歪了，当时郑中原在“乐吧”的门口看了一会儿就问是否有人知道关某振的住处，当时在现场我听到有人说我就住在关某振厝的附近，我就回应称我不知道关某振的厝。随后郑中原就和六七个人往关某振厝的方向走过去，手里没有携带工具。过了几分钟，我也跟着过去，到了关某振厝的路口时，我看到了警车来了，当警察从巷口进入关某振厝时，郑中原等人就从关某振厝的方向出来，过后我见郑中原等人离开后也到“乐吧”开车回去了。次日我听附近的邻居在议论时说关某振的厝被人砸了。我没有参与打砸关某振的厝。郑中原带人到关某振厝应该是去找他算数，因关某振开车撞了“乐吧”的大门，而郑中原是“乐吧”幕后老板，事后我也听说关某振的厝被郑中原带人砸了。我不清楚关某振为何要开车撞“乐吧”的大门，我只知道他经常喝酒后会发酒疯。当时现场郑中原带人往关某振厝的方向走去时，我就知道郑中原去找关某振算数，而关某振也是我认识的，为避免事情搞大，我就打电话给关培进让他劝劝郑中原，当时关培进在电话中告诉我称关某振当晚在“乐吧”喝醉酒后发酒疯，被他家人劝回去后他又开小轿车撞“乐吧”的大门。当晚我在微信视频上也看到“乐吧”大门被一辆银色小轿车撞了。（六）同案人及被告人供述1.同案人周某浩的供述：大概是2017年下半年的一天晚上，具体时间我记不清了，老板郑中原、陈某庆等四五个人在美力的KTV唱歌，其他人我不认识，至凌晨一点钟左右老板郑中原让我和同事刘某帆跟他去海丰县34米大道中段关某振家，刘某帆就开车载我和老板郑中原一起到关某振家，刘某帆将车停下后，就跟着老板到关某振家门口，郑中原就在关某振家门口骂关某振一些脏话，让关某振出来，过了一会李某津带了四五个男青年手持木棍、铁棍到现场就直接砸关某振家的门窗，期间郑中原跟我站在门口,刘某帆有参与打砸，用脚踢关某振家的东西，门被砸开后他们几个就进去砸关某振家里面的家具、家电，大概砸了四五分钟左右，派出所的同志到场，老板郑中原喊走，李某津就带着他的人也走了，我和老板郑中原、同事刘某帆准备走的时候，派出所的同志就叫我老板郑中原配合一下到现场调查，派出所的同志到现场拍照录像后，我们就走了。在打砸关某振家的过程中，关某振家没人在家。去打砸关某振家的有十几人左右，我认识的只有郑中原、李某津、刘某帆，其他的人我不认识。真正参与打砸关某振家的就四五个男青年，李某津带的人都有手持木棍和铁棒，是李某津叫人动手打砸的。我不清楚李某津为何带人去打砸关某振的家，我只知道他有带人去，应该是郑中原召集的，具体的我不清楚。打砸关某振家的原因我那时候听说是因关某振当晚开车去撞郑中原乐吧的大门，后来郑中原叫人去打砸关某振的家里。我当晚一直站在旁边看，没有动手打砸。李某津的手下马仔中我只认识一名叫“阿森”的，他是李某津的司机。李某津和郑中原是朋友关系，平常李某津就是给郑中原打工，承包了海丰县乐吧娱乐城的保安这一块。李某津具体什么职业我不清楚，只知道李某津在社会上混的，手下有一些马仔，乐吧的几个保安“国雄”、“阿武”、“阿彬”等都是李某津安排去乐吧上班的。海丰县乐吧娱乐城的老板有郑中原、黄锄、陈某亮、关培进，大厅经理李强、保安这块李某津在负责，内保“国雄”、“阿武”负责乐吧内部客人喝醉酒发生矛盾处理，外保“阿彬”负责乐吧停车场的问题，财务卓某源、会计“阿静”，其他人员我不认识。我知道郑中原经营的就只有海丰县乐吧娱乐城、美力休闲会所、中源茶烟酒商行。我的工资在中源茶烟酒商行领的，平常负责给客户送货，兼给老板郑中原开车。经对混合相片进行辨认，指出1组7号就是乐吧娱乐城管理人员关培进；2组4号就是廖明；3组9号就是陈某庆；4组4号（陈某武）就是乐吧娱乐城的内保人员“阿武”；5组5号（蔡某雄）就是乐吧娱乐城内保人员“某雄”；6组10号（石某森）就是跟随李某津的“阿森”；7组2号（冯某锋）就是“阿锋”；8组3号就是中源茶烟酒商行的老板郑中原；9组10号就是陈某亮；10组11号就是乐吧娱娱乐城的服东之一黄锄；11组2号就是郑中原的司机刘某帆；12组8号就是李某津；13组10号就是乐吧娱乐城的财务卓某源；14组9号（林文彬）就是乐吧娱乐城外保人员“阿彬”；15组12号（林某聪）就是姚德锋的司机“阿聪”。2.同案人刘某帆的供述：我记得2017年11月某一天凌晨0时许，我在附城镇三十四米大道乐吧KTV后面的士多店坐，郑中原打电话叫我载他，我就开车到乐吧KTV载郑中原和周某浩去海城镇美力休闲会所。郑中原一个人上去美力休闲会所唱歌，我和周某浩就在楼下等。到了同日约2时，郑中原一个人从会所下来叫我开车走，叫我载他去附城派出所。到了附城派出所对面车路时，我坐在车上没下车，郑中原和周某浩就下车，这时我听见郑中原与人通话中说好，接着陈某庆、“阿锋”和“阿聪”也开车来了，中原就叫我开车载去三十四米。当时在路上，中原有和廖明通电话叫廖明带去关某振的家，陈某庆、“阿锋”和“阿聪”三人开车跟在我车后面，我就载郑中原到乐吧KTV看了一下都没有下车，就直接去找廖明，廖明就站在三十四大道路边，郑中原和我、周某浩就从车上下来，郑中原下车就骂关某振的父母，随着李某津、石某森、陈某庆、“阿锋”、“阿聪”和约十名不认识男子都陆续赶到，廖明就指着关某振的家给我们看。郑中原就带着我们一起去关某振的家，关某振的家是一栋三层的楼房。我们在关某振门口，郑中原就先骂关某振的父母，接着就有五、六个男子先动手对关某振的小车进行打砸，当时有林某聪先用脚踢关培进小车后尾一下，也有一人拿木车架砸小车，其他人员用脚踢小车。打砸完小车后的人再加上另外几个人就对关某振的门窗进行打砸，有人持木制的车架对关某振的不锈钢大门进行打砸，大门打不开，我有劝中原大门打不开先走了，但中原不听劝，还发脾气说不行，有的人持防盗锁、伸缩棍继续对大门右边的窗户进行打砸，有人持木制的车架对关某振的不锈钢大门进行打砸，大门打不开，我有劝中原大门打不开先走了，但中原不听劝，还发脾气说不行，有的人持防盗锁、伸缩棍继续对大门右边的窗户进行打砸。对窗户打砸了一会后，窗户就被人砸出一个洞。这时有一名男子（具体谁不清楚）从窗户钻进入关某振的家里，当时有人问钻进关某振家的男子门可不可开，那名进入关某振的男子说可以。关某振家的大门被打开后，七八名年轻男子先进去，我听到有打砸的声音，这时关某振家的灯火灭了，接着郑中原、我、周某浩和石某森进入关某振的家里面，当时我进入关某振的家时有一台电视机倒在地上，这时关某振家没有开灯火，郑中原跟我说周某浩在二楼，叫我去问周某浩二楼是否有人？看关某振在不在二楼？我就上去二楼，在上二楼转弯角处遇见了周某浩下楼，他对我说上面没人。我听后就下楼走出关某振的家，听说公安同志来了，我就载郑中原、周某浩回家。其他在场人员都陆续离开现场，具体去哪里我不清楚。经对混合相片进行辨认，指出A组12号男子（周某浩）就是当时进入关某振家二楼的男子。B组10号男子（陈某庆）就是当时跟郑中原到派出所对面路后又到关某振家的男子。C组10号男子（石某森）就是当时带人打砸关某振门窗后进入关某振家的男子。D组5号男子“阿聪”（林某聪)就是当时用脚踢关某振小车的男子。E组7号男子“阿锋”（冯某锋）就是当时跟随郑中原到派出所对面路后又到关某振家的男子。F组10号男子（李某津）就是当时到附城镇三十四大道路边并跟随郑中原去关某振家，后进入关某振家的男子。G组4号男子（郑中原）就是当时纠集李某津、陈某庆、“阿锋”、“阿聪”、周某浩、石某森及其他年轻男子持器械对位于海丰县*******停放在关某振家的小车及关培进的家进行打砸的男子。经对混合相片进行辨认，指出2号男子（廖明）就是当时指出关某振家位置给郑中原等人看的男子。3.同案人陈某庆的供述：2017年11月22日凌晨约2时，我与冯某锋在海丰县**********碳炉鸡店吃宵夜，吃到同日3时许，我听群众说前面有人打架。我和冯某锋一起跟着去到前面关厝围一条巷子进去，我们走到一间二层楼房门前，见到地上有碎玻璃，窗户破损、不锈钢门开着，我见到门前站三、四名男子，其中有一名叫林某聪的男子站在大门前，还有一名叫“阿森”在现场，我就直接走过去，听见楼房内有人砸东西的声音，靠近门口时看见楼房一楼内郑中原和李某津站在客厅内，郑中原在骂人家父母，李某津站在郑中原旁边，但是没有见到郑中原和李某津有打砸东西，另有两名男子站在郑中原和李某津的旁边也没有打砸东西，因为郑中原与我关系比较好，我就留在现场没走，等郑中原。这时里面还有传出打砸的声音，但我见不到人在打砸，应该被什么东西挡住视线，当时冯某锋具体做什么行为，说什么话我不清楚。后来听巷口群众（具体不知）说有公安同志来了。冯某锋就进去楼房内客厅拉郑中原出来，郑中原走出门口，我就走前靠近叫郑中原离开现场，说公安同志来了，我们走。当时同郑中原一起出来还有李某津和三名男子（不知姓名），出来后我与冯某锋与郑中原等人拐到路口就跟郑中原一方人员分开走了，接着我和冯某锋也各自走了。在案发时，我没有看到有人持器械打砸东西，现场也没有人受伤。我与郑中原、李某津是朋友关系。经陈某庆辨认，指出B组5号（林某聪）就是2017年11月22日凌晨3时许，在海丰县**********门口站着的男子；C组4号（冯某锋）就是2017年11月22日凌晨3时许，听说巷口群众说有警察来了，其进入海丰县**********打砸现场拉郑中原出来的男子；D组6号（李某津）就是2017年11月22日凌晨3时许，在海丰县**********打砸现场出来的男子；指出照片中11号（郑中原）就是在2017年11月22日凌晨3时许，从海丰县**********打砸现场出来并粗口骂人父母的男子。4.同案人李某江的供述：我记得阿强跟我、“阿森”和一个我不认识海丰本地男子说在乐吧附近的村子里有人在与人吵架，并说是自己人，叫我们一起过去看一下，看完去吃宵夜。我到了乐吧酒吧附近的村子一户人家周围的地上有破碎的玻璃，听到现场有人在用海丰话在大声叫骂，我听不懂他们说什么，阿强叫我去拉现场其中一个身材较壮胖的男子离开，说那人是自己人，我和阿强过去拉那人，但拉不动，因我与那人不认识，对方还推我，听那人的语气应该是骂我。后面警察来到现场后，我在现场看了一下，就与阿强等人离开。经李某江辨认，辨认出B组照片中的6号男子（石某森）跟李某江一起去案发现场，但具体做什么不清楚，其余辨认不出。5.同案人郑某冰的供述：2017年的一天晚上，当时我和石某森、苏荷的保安队长“啊强”、苏荷的保安小江、万好在海丰县苏荷酒吧的监控室聊天，万好另外有两个朋友（我不认识）在监控室的外面椅子坐，石某森接了电话后，进来跟我们说了一句：走，去办事。我和“啊强”、小江、万好还有万好两个朋友六人就坐上石某森七人座的银色比亚迪小汽车，将我们载到了海丰县*******。下车后我们跟着石某森走到了关厝围村一户人家楼下，我当时看到郑中原站在那户人家搂下门前骂那家人，乐吧酒吧十几个看场的人拿着棍子在打砸那户人家的门，李某津手里拿着木棍任打砸那户人家门口停放的一辆小汽车的玻璃窗。看到该情况，我们跟着石某森走过去李某津那边，石某森在现场跟李某津说了几句话，他们说什么话我没听到，说完话后李某津就叫我们打砸那户人家，郑中原在现场也叫我们打砸那户人家，小江接到李某津的指令后也在现场拿起一根棍子参与打砸那户人家的门窗，我和石某森、啊强、万好在现场看，万好的两个朋友就拿棍子在打砸那户人家的监控。另外乐吧酒吧十几个睇场的也同时在打砸那户人家的大门，这些人有的人拿棍子，有的人空手拉扯窗户和大门，那户人家的大门被打开后，我和万好及他两个朋友在门外看，李某津、石某森、“啊强”、小江和乐吧酒吧十几个睇场的人就进去那户人家的家里找屋主并打砸屋子里的东西，我们在门外看了一下公安机关过来了，随后乐吧酒吧看场的人和李某津等人就从屋子里出来，我和“啊强“、小江、万好还有万好两个朋友六人坐上石某森的小汽车返回苏荷酒吧，回到酒吧后我叫就回苏荷酒吧的宿舍睡觉。我当晚不知道是谁，打砸完后，听石某森说，是一个叫关某振的家。事后我听石某森说，是关某振喝醉酒后驾驶小车撞了海丰县乐吧酒吧的大门。我没有参与打砸。当时我跟着石某森到达现场的时候，看到廖明站在郑中原旁边说话。我没有看到廖明是否有参与打砸关某振的家。经对混合相片进行辨认，指出A组照片中的8号（李某津）就是荣津，B组照片中的7号就是石某森，D组照片中的5号（林某好）就是万好。6.同案人石某森的供述：2017年年底的一天晚上凌晨2时多，我与李某津、廖某（广西人）几人在苏荷大厅喝酒，李某津接到了一个电话后，叫我们一起出去，并叫我载他带三十四米大道关厝围附近，这时我们看到廖明在附近的路边站着，到了后廖明就告诉我们乐吧的大门被人开车撞了，并带路前往那名开车撞坏乐吧大门男子的家门口。到了后，我看到郑中原、他的司机刘某帆和陈某庆及两名不认识的男子在现场，当时郑中原站在门口大声辱骂，我们到达时已经看到停在那房子门口的小轿车已经被人砸坏了，随即郑中原就开声叫我们把他的房子给砸了，于是我们就开始动手把门窗给砸了，其中一人不知道是谁将门窗给砸了，我就帮忙将防盗网撬开，李某江就从窗里爬进去将门打开，李某江在爬进去的过程中不小心给玻璃刮伤了脚流血了，打开门后，他们一群人就冲进去将房子给砸了，我与李某津就在门口，随即砸好了我就与李某津一起进入那房子，李某津看派出所的同志来了就叫郑中原离开，派出所到现场的时候，郑中原已经离开了。听廖明说那房子的主人开车撞了乐吧的大门，于是郑中原就组织人员前往打砸报复。因为乐吧是郑中原有股份的，所以被撞后就以打砸的方式报复。我、廖某是李某津组织的，李某江不知道是何人叫的，当时他有坐我们的车一起前往，其他的人员我们到达的时候，已与郑中原在现场了，李某津是郑中原组织前往的。廖某是苏荷酒吧的保安队长。我是李某津的司机。李某津没有支付工资给我，但有安排我在苏荷酒吧领取工资。因为李某津帮苏荷酒吧看场，除了帮李某津开车之外，平时没有出门我就在苏荷酒吧帮忙。苏荷酒吧每个月支付1万元给李某津，然后李某津就会安排我前往苏荷酒吧领取，将一万元分发给李某津指定的人员，然后我们这些指定的人员就会在苏荷酒吧帮忙，而我就载李某津出门的时候，就会发一点伙食费给我。一万元分发给李某津指定的钟桂田“红毛”，陈某霖、张某庆、李某江。苏荷酒吧如果在场内有发生打架纠纷的话，我们这些人就帮忙处理，将这些打架的人分开，就是协助保安队长的工作。因为我们这些人是跟着李某津赚钱，一般有什么事就会吩咐我们去做，我就会跟随李某津的指示做事。从2017年年底之后，李某津就没再帮苏荷酒吧看场了。李某津主要是叫我、蔡某雄、邱某秋、光头武、林某、某孝（男，重庆人，40岁出头），还有一些“靓仔”帮忙看场。我是负责苏荷酒吧。经对混合相片进行辨认，指出D组照片中的2号（陈某武）就是“光头武”。经对混合相片进行辨认，指出A组照片中的6号当晚郑中原带人打砸关厝围一处民宅后，跟随郑中原一起从被打砸的民宅中出来的周某浩。，B组照片中的3号就是出现在关某振家里的刘某帆。7.被告人郑中原的供述：大概是2017年头2018年尾（具体时间记不清楚）一个晚上的十一二点时，当时我和关培进、廖明还有经常在ktv里玩的几个女孩子（不太认识的，都忘记了）在大厅喝酒，喝着就有人过来跟啊进（关培进）说关某振开着他的小车直接撞到乐吧的前台，把乐吧的玻璃大门撞碎了但是没有伤到人，然后保安就在与他理论处理，后来他老婆和女儿又到乐吧要带他回去时，还被他打了，被劝说后有一个人开着他的车载着他开回去，听说他是喝醉酒错把油门当刹车踩了。再后来大概应该是到凌晨两三点钟了，好像是乐吧的保安（具体是谁我不认识）有去他家找他理论，我喝酒喝到差不多散场的时候我也有走过去看一下并说了几句话，然后我就回家睡觉了。现场保安大概十几二十个人，他家那条路很黑很小没有路灯我也看不清楚是谁去的。关某振家是一栋两三层的楼房，当时我就站在他家楼下的大门对着大楼喊关某振你这样是不行的，老是喝酒闹事要是撞到人你就麻烦了出大事啦，但是始终没见到关某振的人。我没有进入关某振的家里，我不知道不清楚保安有没有进入他家。我是和廖明一起过去的。关某振当晚喝酒喝多了，把乐吧的大门撞坏了，后来乐吧有保安就去关某振家里找关某振，我当晚喝酒也喝多了，我心里有点不舒服也去了关某振家，我去是是要跟关某振讲不能总是喝酒这样发巅，我就在关某振家骂关某振，没有动手打砸他家的东西。打砸关某振家的东西是谁指挥我不清楚。我一时冲动就过去他家里骂他，后来我也有点后悔，过了十多天，乐吧有补了三万元给关某振买家具什么的。当时关培进讲他堂哥关掊振家里当晚被打砸厉害，我们商量后用乐吧的名义补偿给关某振买家具，钱是关培进在乐吧拿给关某振的。以上证据，均经法庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。（三）海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事事实2016年12月，广东金粤建设有限公司中标承建海丰县妇幼保健院新址建设工程项目，工程由被告人卢绵佳为法人代表的海丰分公司负责承建。由于海丰县***************民对土地权属问题提出争议而多次到场阻挠施工。为使施工顺利进行，该项目负责人即被告人卢绵佳与合伙人即被告人郑中原、廖明等人经商议后，决定利用他们在海丰县的势力，召集社会人员对付前来工地阻工的村民。2017年1月间，得知村民准备于次日再去工地阻工的消息后，被告人郑中原指令乐吧保安队长即被告人林文彬通知乐吧保安邱某秋、魏某府（均另案处理）等人于当晚下班后统一到新金川宾馆等处住宿。同年1月13日早上7时许，被告人廖明、林文彬及邱某秋等人纠集了魏某府、陈某武、陈某秋（均另案处理）等乐吧保安和其他社会人员共一百余人，统一乘坐包车到达海丰县妇幼保健院新址工地，由被告人廖明、卢绵佳统一安排假扮工地工人，统一着上工地工服、戴施工安全帽，同时准备了木棍用来对付村民。当日14时许，约四、五十名伍狮垭村村民到达工地大门外，发现工地正在施工，欲冲入工地制止而与站在门口的被告人廖明、邱某秋等人发生口角、冲突，并向工地内投掷砂石等。被告人廖明、邱某秋等人遂指挥等候在工地内的一百多人冲出工地对村民进行驱赶殴打，致村民谢某杰等不同程度受伤，已方也被村民砂石砸到。经鉴定，谢某杰的损伤程度为轻微伤；梁某青身体伤痕不明显，其伤势未构成轻微伤。被告人方的陈某桔、陈某秋伤势均属轻微伤。随后被告人廖明还安排、指使乐吧保安魏某府等人到公安机关做伪证，为其顶罪逃避法律追究。被告人廖明、卢绵佳、林文彬分别于2018年9月10日、11月20日和12月14日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实2017年1月13日14时许，违法嫌疑人魏某府打伤阻碍海丰县海城镇妇幼保健院施工的伍狮垭村民后于同年2月28日向海丰县公安局投案自首，该局于同年9月2日对新妇幼保健医院工地寻衅滋事案立案侦查。2.到案经过，2018年9月10日5时许，民警在海丰县附城镇富嘉名城3栋2401室传唤犯罪嫌疑人廖明到案接受讯问；同年11月20日10时许，民警前往汕尾市海丰县***********栋1301号房，依法传唤涉嫌寻衅滋事罪的卢绵佳到汕尾市公安局接受讯问；同年12月14日20时许，民警在海丰县********座5梯601房抓获上网追逃的犯罪嫌疑人林文彬。3.户籍证明、前科证明，证实被告人廖明出生于1980年2月17日、被告人林文彬出生于1987年12月17日、被告人卢绵佳出生于1970年5月10日等基本情况，三被告人均查无犯罪前科记录。4.海丰县公安局行政处罚决定书，证实魏某府于2017年1月13日下午打伤阻碍海丰县海城镇妇幼保健院施工的狮地垭村民；于同年2月28日决定对魏某府处以行政拘留十日，并罚款五百元。5.海丰县妇幼保健院于2017年1月19日出具的海丰县妇幼保健院新院建设工种施工的情况反映，其内容：县委、县政府高度重视妇幼保健事业，鉴于海丰县妇幼保健院场地局促、业务用房不足、交通不便等原因，经多方论证，同意海丰县妇幼保健院择址新建。新院建设工程于2013年8月经县发改委批准立项，位于县城海银路陆安中学西侧，用地面积19976平方米，建设规模17000平方米，总投资5000万元。该工程属于我县重点建设项目和国家卫生计生领域建设项目2016年第二批中央预算内投资计划，中央下达资金1200万元。省、市、县高度重视新院建设工程，要求我院于2016年12月20日之前开工建设，该工程依法依规进行了招投标，由广东金粤建筑工程公司中标，我院按照有关程序办理了工程建设手续，工程自2016年11月上旬用地清表、土方平整以来，一直受到海城镇伍狮垭村民的阻挠，工程无法按计划施工，我院对村民每次阻挠，都及时报警并向海城镇政府和县卫计局、县有关领导报告，海城镇政府多次与村民代表进行沟通协调，在协调过程中，县政府及卫计局要求我院要按工程计划施工。2017年1月13日下午2时30分左右，在施工过程中，伍狮垭一批村民又到工地阻挠施工，并打击施工人员，致使现场数名施工人员受伤，工地人员立即报警，随后派出所人员到场协调处理，经协调劝说村民于3时30分陆续离开工地，该事件发生后我院及时向县公安机关、县卫计局和县有关领导报告。现工程处于停工。附该工程相关批复资料复印件。6.广东金粤建设有限公司于2017年1月14日向海丰县公安局出具情况反映，其内容：尊敬的海丰县公安局领导，新建设的（海丰县妇幼保健院）工程自从2016年12月16日开标后：由我公司（广东金粤建设有限公司）中标，通过办理有关手续齐备后，公司陆续进入建设工地进行前期的开工工作，2017年1月13日公司组织有关班组（运土车、挖机）进入施工，但在今天（2017年1月14日）下午2时40分施工过程中一群群众（说是伍狮娅村民）到建筑工地阻扰施工：说土地权属有异议，要求我们停工，我公司管理人员前往劝说，但村民不听劝说，并用带来的石头、木棍、沙铲打击我公司工作人员：致使三名工人受伤，事情发生后，向公安机关（110)报警，随后派出所人员到达现场协调处理，经协调劝说村民于3时30分陆续离开工地，伤者送往彭湃医院救治。7.广东金粤建设有限公司于2017年3月12日向海丰县**派出所出具的情况反映，其内容：广东金粤建设有限公司通过政府公开招投标于2016年12月22日中标海丰县妇幼保健院新院建设工程，并于12月23日与业主方签订施工合同，工期为2016年12月24日开始施工，至2018年3月24日竣工完成。我司与业主方协商有关前期工作，监理单位综合工程实际情况后，于2016年12月29日开出开工令，要求我司如期进行施工，我司接到开工令后立即安排有关班组进场基础施工，并定于2017年1月13日进场施工，当日安排有关班组（运土车17辆、挖土机2部）进入施工，但在下午2时40分突然来了一批群众（自称是伍狮垭村民，约60人左右）要求我司停工，不听工地工作人员劝说，并用带来的石头、木棍、铁链袭击我司工作人员，致使三名工作人员受伤，事情发生后，向公安机关（110）报警，随后新园派出所人员到现场协调处理，后米工程处于停工状态。通过政府协调解决后，业主方通知我司2017年2月8日继续进场施工，同时组织有关班组（运土车15辆、挖土机2部）进入施工，但在当日下午4时左右接业主方通知，接县信访局通知伍狮垭村民上访，要求立即停止施工，逼于无奈，又一次暂停施土，等待政府协调解决。现工程处于停工中。海丰县妇幼保健院新院建设工程于续齐全，依法依规，符合建设有关规定，因建设工期紧迫，停工中拖延施工工期，现造成我司建设中成本增加。造成我司经济损失共款133000元见附表一、附表二、附表三。8.海丰县*********标通知书、建设工程规划许可证、工程开工令、建筑红线图，证实海丰县妇幼保健院新院建设工程经招标于2016年12月16日开标后，已完成评标工作和向行业行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告，现确定广东金粤建设有限公司为中标人，中标标价为人民币41281311.40元，建造师卢绵佳。9.海丰县妇幼保健院2018年5月15日出具的证明，其内容：海丰县*****派出所干警于2018年5月14日来院，调查了解取证我院新院建设工程当时施工时，工人与海城镇伍狮娅村民冲突情况的视频监控资料，当时我院向新园派出所提供有关视频资料，我院提供的视频监控资料日期为：2016年12月1日15时、2016年12月5日9时、2017年1月4日16时、2017年1月13日14时。10.海丰县国土资源局于2016年8月4日出具的关于海丰县妇幼保健院新院建设用地的证明，其内容：海丰县妇幼保健院拟择址位于海城镇海银路陆安中学西侧（即在鹰地山武装部民兵装备仓库和物资公司仓库范围内）红线图占地19976平方米，其中县物资总公司面积占8177.2平方米，海丰县成丰食品有限公司720.4平方米，道路面积2550.7平方米。上述土地权属有依据，应依法依规使用土地。11.中共海丰县委文件海委[2016]14号关于印发海丰县2016年重点建设项目表及重点建设预备项目表的通知，证实该县2016年共有重点建议项目47个，其中序号37为海丰县妇幼保健院新院建设项目，部建筑面积17000平方米，建设起止年限为2016-2018，总投资5000万元。12.广东金粤建设有限公司营业执照、企业机读档案登记资料，证实广东金粤建设有限公司是自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本6088万元，经营工业与民用建筑工程，土石方工程，园艺工程，建筑装修工程等业务；广东金粤建设有限公司海丰分公司企业类型系有限责任公司分公司，负责人卢绵佳，所属行业为工程管理服务，从事隶属《企业资质证书》范围内联系业务。（二）鉴定意见1.海丰县********（海）公（司）鉴（法）字2017[52]号法医学人体损伤程度鉴定意见书，根据验伤者谢某杰身体软组织挫裂伤，其左手环、小指近节骨基底部骨折属轻微撕脱性骨折，其损伤程度轻微伤。2.海丰县********（海）公（司）鉴（法）字2017[50]号法医学人体损伤程度鉴定意见书，检验伤者陈某荣属轻微伤。3.海丰县********（海）公（司）鉴（法）字2017[49]号法医学人体损伤程度鉴定意见书，检验伤者陈某秋属轻微伤。4.海丰县********（海）公（司）鉴（法）字2017[51]号法医学人体损伤程度鉴定意见书，检验伤者梁某青未构成轻微伤。（三）证人证言1.证人关培进的证言：2017年1月13日，海丰县妇幼保健院新址建设工地发生工地人员与当地村民发生纠纷和冲突的事情我有听说，当时我听说海丰县妇幼保健院新址建设工地施工时施工方叫一帮年轻人与伍狮垭村民发生冲突，但具体的我不清楚。据我所知，该工程是金粤公司的，老板是郑中原、卢绵佳和廖明。2.证人刘某帆的证言，海丰妇幼保健院新址建设工地在施工过程中发生过斗殴事件是去年发生的，当时我是通过手机微信视频看到的，视频是妇幼保健院新址建设工地施工方与莲花伍狮娅村村民发生了冲突。事情发生后当天下午廖明就到商行来坐，我有听到他跟郑中原说起妇幼保健院建设工地有人打架的事情，但具体我不清楚，由于我要去送货就没有详细听他们谈了。我不清楚廖明是否是妇幼保健院新址建设工地施工方，我只知道廖明是从事建筑行业，与卢绵佳合伙开建筑公司。其中廖明经常到商行来，在商行里他只是与郑中原喝茶聊天，也没有聊别的事情，时常会开车载郑中原一起出去玩，而卢绵佳很少到商行来坐，他来过商行。3.证人林某雄的证言：两三年前，具体时间忘记了，海丰县内关于海丰县新妇幼保健医院工地工人与村民发生冲突一事议论纷纷，网上手机微信到处都有关于海丰县新妇幼保健医院工地工人与村民发生冲突和村民被工地工人殴打的视频。有一次，我和陈海全在网吧玩游戏，刚好我在网上观看海丰县新妇幼保健医院工地工人与村民冲突的现场视频，坐在我隔壁的陈海全跟我炫耀说他本人也有参与，但具体过程我没有过问，陈某全也没细说。4.证人谢某波的证言：海丰县妇幼保健院新址选择在我伍狮垭村火药库山，我村的村民认为这块属于我村的土地存在争议，就要求县妇幼保健院的工程施工方停工，等解决了争议后再动工。在2017年1月13日之前，该工程动了几次工，都被我村的村民要求停工而没继续动工。同年1月13日早上，我村的部分村民经过工地时就发现工地大门外坐着一大波人，回来的村民就说工地今天可能要强行施工，叫了好多人在现场。我村的村民听后，就说要去叫施工方停工。当天下午13时多，留在村里的妇女和老人有30多人就自发像往常一样到工地去要求停工，我当时也跟着去。到现场后，对方己经有100来人，站在工地大门外，统一戴黄色的安全帽，与我一同去村民蔡某长与对方站在队伍前的某秋相识，某秋站在队伍前面。我们村民就要求工地停工，双方就吵骂起来，对方就统一起哄“吼”我们村民，此时田健辉位于我们的队伍较前面，对方的人要将他拖出去，我村的妇女见状上前去护田健辉不被拖出去，站在人群后方的部分村民见对方起哄就抓起地上的沙子扔向对方，扔沙子后，现场就乱起来，对方的人就冲进去工地内拿锄头柄出来，我见对方拿锄头柄冲出来要打人，我见形势不对就赶紧跑离现场。后来我听说谢某杰、田某辉有被打伤，但田某辉被打后怕事就没有去公安机关验伤。我们是自发去的，没人组织和带队。我们去的人都是空手，没有持器械。5.证人蔡某长的证言：2017年1月13日当天下午14时许，我从伍狮垭村驾车往海城镇供电所方向行驶去上班，经过新妇幼保健院工地时，看到我村有三、四十名男女，大部分是老年人和农村妇女，围在工地大门外，工地大门口处一开始坐着100来名头戴安全头盔的男子，一开始双方都还没说什么，我驾驶小车经过，刚好看到戴安全帽的男子中有一个是我认识的人叫某秋，我就跟他们打声招呼，然后将车开到一旁下车看究竟是什么情况。我下车后，当时还有部分村民陆续到，距离我五、六米远处，同村的谢某波、田某辉也在一边看，我下车后遇到一个邻村相识的就在聊下天，刚聊没多久，就听到我村的妇女、老人与守在工地大门外的人员争吵了起来，大约吵了几分钟，从工地内就冲出一大群头戴安全帽、手持锄头柄的男子冲出来要打我村的村民，我村的村民见状都四散逃离现场，对方冲出来打了约二分钟这样就跑回工地里面去。我听到有人在叫“永杰被打到”，我看到在陆安中学的围墙下的同村人在扶谢某杰，发现谢某杰被人打伤头部，他捂着受伤流血的头部，我还过去帮忙扶他，现场有人就打电话叫120急救车，过一会，我见同村有那么多人在场，就离开去上班。经蔡某长辨认，指出照片中的4号男子就是2017年1月13日下午在其村新妇幼保健院工地外面所见到的戴安全帽的某秋（邱某秋）。6.证人蔡某元的证言：我在广东金粤建设有限公司海丰分公司的材料管理员。应该是2015年左右开始上班，具体时间记不起了。我负责驻各个施工工场。我在分公司上班期间都有驻过幸福家园、海丰县妇幼保健院、江涛集团。2017年1月妇幼保健院工地与伍狮娅村民发生冲突一事我没有在现场，我是2017年4月才到妇幼保健院工地上班的。7.证人陈某如的证言：2016年12月份开始，广东金粤建设有限公司海丰分公司的老板卢绵佳叫我去海丰县妇幼保健院建筑工地帮忙，我偶尔就有去工地，当时每个月卢绵佳拿给我3000元，直到2017月3月我才正式去海丰县妇幼保健院建筑工地当工程师。我负责质量、技术管理。我的月薪是14000元。1月13日我公司对莲花路妇幼保健医院工地进行施工，现场有两部挖土机和二十多部拉土车，管理人员和工人以及妇幼医院的四名管理人员共有40多人，到下午2时许，突然工地大门口来了60多人，男女都有，而且气势凶凶要冲进入工地，站在门外指挥车辆的几名人员就不让他们进去，他们就说要我们停工，土地是他们村的，说完后有些妇女就在地上抓起沙子抛向我们的施工工人，男的就拿起石头掷向我们施工工人，我见形势不对就叫工人把工地大门关起来，然后我自己就走进工地的房间里，直到警察到现场后我才出来，我出来后看见有三名工人受伤躺在地上，然后被医院的车辆多走了，其他事情我就不知道了。我们公司是通过合法手续中标的，而且办理了施工许可证。8.证人谢某杰的证言：因政府在我村征地修建海丰县妇幼保健院，我村里部分村民对征地有异议到施工现场反对，我当天经过那里时，站在路旁观看，突然从工地内部冲出将近一百来人，持着木棍就打人，当时我是年轻的，就被打了，其他人是老人和妇女就没被打。当时施工现场有一百来人持木棍守在施工现场的大门口处，防止我村的那些老人和妇女进入施工现场，我当时就站在路边看一会，刚停下来观看没一会，防在施工现场大门口处的那些人就突然冲出来要殴打人，我当时还没反应过来，就有一个人持木棍向我打来，我当时就用手挡开了第一个打我的人的木棍，接着又有一个人持木棍打向我头部，我的头部当时被打伤流血，接着又有一个人拿木棍捅我腹部和阴部，我堂姐谢碧棉和邻居陈少芳就过来扶我，随后我就被送到医院治疗。我不认识殴打我的人，他们统一身穿工服和戴头盔，打我的是三个男子，我不知道是谁，但我事后听村里的人说当天带队的是一个叫某秋的人，说他在现场指挥打人，因我不认识他。并提交2段其本人谢某杰在海丰县妇幼保健院外面被殴打视频资料。9.证人魏某府的证言：因为2017年1月份的一天（具体日期记不起）下午15时多，在海丰县*******的妇幼保健院工程打人一事被传唤至公安局调查。我当时有动手打人，当时去打架的有100多人，这些人都是邱某秋和廖明叫的，我大部分不认识他们，他们大部分是外省的，当时还有二十多人蒙着脸部，我当时看到一个叫如伟也过去工地，他比较晚到。妇幼保健院工程是廖明的公司承建的，工程所在的土地属伍狮娅村，当时施工过程中，有村民出来阻挠施工，廖明就叫人过去打那些到工地阻止施工的村民。去打人的前一天，与我一同租房的乐吧同事刘某就跟我说：秋哥（指邱某秋）叫你明早7点到乐吧去集合。过后不久，邱某秋也打电话过来说这事，又跟我说没什么事。第二天，当时与我一同过去集合的人员约有100人，大部分是外省人，当时在场的还有邱某秋和廖明，其他人员我都不认识。我们当时就分乘二辆陶河专线的中巴车往海丰县*******的妇幼保健院工地，我们在工地大门外站着，廖明就说：到里面（工地内）去，待会村里人来，他们要是敢怎样，就给我打下去。廖明就叫工地的人去拿一些施工方的安全帽给我们，他拿给我们戴上安全帽时还说：安全帽戴着，等会打人还可以说是在这里做工的。我们拿过安全帽就戴上，在现场边打牌边等村民过来，到了中午时分，廖明就叫了一些炒饭给我们在现场吃，吃完后，我们就在一旁玩扑克牌，我听到有人在叫“如伟哥，如伟哥”，我看如伟（听别人说之前他在海丰县金色巴黎KTV负责看场）也在工地现场，到了当天14时多，来了四、五十名伍狮娅村的村民站在工地的大门外，我们当时全部人就站在工地的大门处，伍狮娅的村民就说要停工，不准施工，廖明就问村民为何不能施工，双方争论了一下就吵了起来，当时有部分村民就拿现场的沙石扔我们，廖明和邱某秋就喊“去里面拿棍子，打”，我们听后，每人就跑去拿一米多长的木棍（锄头用的）出来，冲过去殴打那些来工地要求停工的村民。当时有个村民用石块扔我，我和几个一同来的人就持着木棍冲过去打那名男子，追到陆安中学的围墙下殴打了那名男性村民，我当时是用木棍打那男子的腿部，有人持木棍打伤了他的头部，我看到那名男子被打伤流血，我打了对方一下后就没再打，其他人就继续打他，打了约一分钟，现场就有人用普通话喊“走了，别打了，流血了”，我们听后，所有人就回到工地内去，回到工地后，廖明就叫我们到工地后面的山上去躲，当时有警车到工地来，我们在山上躲了约半个多小时后，见陆续有人离开，我就下山坐三轮车离开。邱某秋前一天通知我到乐吧处集合，他没跟我说要去哪里做什么，到了海城镇伍狮娅村的妇幼保健院工程现场后廖明就跟我们说：待会村里人来，他们要是敢怎样，就给我打下去。那时，我才知道伍狮娅村的村民要来工地阻挠施工，邱某秋和廖明叫我和其他人是过去打人的。我被邱某秋叫去廖明的工地打人后约三、四天，廖明打电话叫我到富嘉名城的一间叫建设公司的店面去，到了该店面后，当时只有廖明和我两个人，他见了我后跟我说：你没做什么，看你的人挺老实的，你代我去坐牢，拘留所一切都帮你搞定了。我当时听得有点蒙蒙的，廖明当时又说了一大堆其他的，我都没听进去，我没说什么就离开。第二天白天，邱某秋就打我电话，叫我到三十四米大道的怡乐城下面的花店去见他，见了廖明后，邱某秋就劝我说：你现在去坐牢，反正你都没事做，在外面坐也是白坐，里面（指拘留所）廖明都安排好了。我当时听了头蒙蒙的，接着廖明就对我说：你代我去坐牢，不会有案底的。我当时就反问廖明：坐牢怎么不会留案底。廖明被我反问后无话可说，就笑笑了之。隔后一天，邱某秋又打电话给我，让我到怡乐城下面的花店去，见面后，邱某秋和陈某武又开车载我到富嘉名城的建设公司去，又是见到廖明，这一次，廖明又是劝我代他去坐牢，他跟我说：你去吧，去吧，你现在外面也是混，去里面（指拘留所）坐没什么事的，都交代好了，我现在是没什么人好叫。廖明当时说了一大堆劝我代他坐牢的话，他还跟我保证：你到时出来，不用怕没事做。我听廖明这么说就答应他说：好，好，好。我答应他后，就离开公司。第二天早上，廖明就打我电话，让我到富嘉名城的建设公司去找他，见了面后，廖明就对我说：我教你，你到了派出所后就说你是来投案自首的，派出所有问起你，你就说你是在工地里做监工的，如果再问起我和某秋的情况，你就说不认识，包括在公司叫你来派出所投案自首的情况也不能说，也不能说出阿武来。我当时听后，就没说什么。到了当天下午，廖明就驾驶一辆路虎牌小车载我去新园派出所投案自首，因当时派出所业务多，就隔天中午还是廖明陪我去，到了派出所后，我就按照廖明教我说的做，我就跟派出所的同志说是来投案自首，关于在海城镇伍狮娅村的妇幼保健院工程现场打人的情况，当派出所的同志问我是做什么的，我就按照廖明教我的说，说我是在工地做监工的。我录完口供笔录后，就被处行政拘留10日。廖明说他己经在拘留所里帮我搞定了，但他根本没做，也没给我顾送钱给我在拘留所里面用，他什么都没做，我在里面还被人打了两巴掌。我拘留期满释放出来后，廖明也没派人来接我，我出来约一个星期后，廖明打电话叫我过去，还拿一万元给我，我没要。我回家等了一个多月，廖明都没再打我电话，我就自己跑去乐吧应骋营销。经魏某府辨认，指出一组2号就是廖明、二组2号就是邱某秋（邱某秋）、三组11号就是陈某武、四组8号就是在富嘉名城建设公司内拿一万块钱给廖明的一名40多岁的男子（卢绵佳）。10.证人陈某桔的证言：2017年1月13日凌晨3时许，乐吧KTV的保安队长林文彬叫十多名保安在停车场集合，当场说郑中原老总交代白天要去莲花山，当场的保安队员就安排到乐吧KTV后面的新金川酒店开房休息，当天9时许起床到乐吧KTV门口集合，不久后约有五十多名男青年到场，其中十多名是乐吧KTV的保安，有四十多人是不认识的，副队长阿东和一名外号为光头武的男子叫我们坐上中巴车到海丰县妇幼保健院工地下车，下车后我们五十多人就在工地上等，下午14时许有海丰县*****几名妇女和几名男人到工地大门，坐在地上哭骂，几名男人用石块和砂粒扔进海丰县妇幼保健院工地内，我看到和我一起过来的五十多名男青年走到大门左边的墙边拿起一米多长的木棒，冲向那几名扔石块和砂粒的男子，伍狮娅村的妇女和男子见状就后退，那几名男子在地上捡起石块就扔向我方人员，我方人员追赶过去并把一名男子打倒在地，不久后就有警车和救护车到达现场，我方有五名人员（其中一人是我）分次上了两辆救护车，对方那名男子也坐上另一辆救护车，到达海丰县彭湃医院后我们就被安排住院。同年1月14日林文彬拨打我的手机说光头武叫我们到海丰县金鹏国际酒店门口等，不久后我和某秋到达金鹏国际酒店门日等，稍后光头武驾驶一辆白色丰田小车过来载我们两人到一栋房子的二楼办公室（不知道具体位置），当时光头武、廖明和约七名男子在场，廖明就把我们两人带到旁边聊天，他叫我们不要对公安同志说那天在海丰县妇幼保健院工地的具体情况，并教我们三人如何应对同安同志的询问，约一小时后我们就离开了办公室。同年1月15日公安同志在彭湃医院对我做了笔录，我就按廖明教我们的说辞应付公安同志，当天下午细B就帮我办理出院手续。当时是廖明、光头武和阿东指挥我们五十多人。经陈某桔辨认，指出4号就是细B（蔡某江）；A组5号就是老板之一郑中原、B组1号就是老板之一关培进、C组8号就是老板之一廖明；A组9号就是林文彬、B组3号就是林某彬、C组11号就是陈某泽、D组5号就是叶某坤、E组4号就是魏某府；一组9号就是“某冬”（梁某冬）、二组7号是“光头武”（陈某武）、三组11号是林某、四组8号是“某秋”（陈某秋）。11.证人陈某秋的证言：2017年1月份海丰县妇幼保健院发生打架的一天晚上，廖明打我手机叫我过去乐吧娱乐城一楼喝酒。我到后一个廖明的手下带我去到一楼大厅的一个卡座喝酒，卡座里大约有10来个人，男男女女都有，都是海丰人，那些女的看起来像是初中生一样。到了卡座后我就和那些人一起玩，玩到晚上大约11点，另外有一个20来岁的男子来到我的卡座，一个个凑着耳朵对大家说话，他对我说不要玩得太晚，中泓酒店己经为我开好房了，明早要去县妇幼保健院工地做事。当时我就问他是谁叫我去做事的，那个男子就说是廖明叫的，我听是廖明叫的就答应了他。我当晚过去酒店房间后，与我同个房间的有还有另外三个人，我都不认识他们。我们睡到第二天六点多就有人来叫门，让我们醒后到乐吧门口集合，我到乐吧门口后，陆陆续续有其他年轻的男子到场，大约有100人，我们坐上来载我们的陶河专线的二辆中巴车被载到海城镇陆安中学对面的县妇幼保健工程现场去，到现场后，就到工地里面去站着，过不了多久，又来了几辆小车，廖明也到现场去，当时其中一辆小车上载了一些1米多长的木棍，其中一个带头的就叫我们去将木棍搬入工地内放在大门后面，当天早上还有人发给我们每人一个工牌和一顶施工戴的安全帽，说让我们扮成工地里的员工，当时现场一个带头的（不知姓名）叫我们到哪里做什么我们就照做，没什么事就呆在一起闲聊，当天早上就没什么事，到了中午还一直留在现场，并在现场吃炒饭，到了当天下午，就来了30、40名当地的村民，大部分老年人和妇女居多，当时我们分散着坐，我听到有人叫我们集合站到工地大门口处，那些村民站在我们对面，我们两方人就开始互骂对方，村民在大叫“还他们土地”之类的话，一开始双方相隔比较远地站着互骂，后面就越靠越逝地骂，接着就有村民从后面向我们扔沙子和石子之类的东西，当时我们那个带头的就叫我们到工地里去拿木棍，我们每人拿了一根木棍在手里站在工地的大门外，我们中有人拿着木棍指着对面的村民说“看你们还扔沙石”“再扔就不用跟他客气那么多”等话，我当时在现场还听到现场有人说“等会再敢扔沙石，就先对年轻的死”，因部分村民还继续向我们扔沙石，我听到现场有人说“打下去”，我们这边的人就持木棍冲过去追打村民，村民被我们追打后就逃离现场，我当时拿着木棍跟着人冲，但没打人，其中有一个男性村民在陆安中学的围墙下被我们的人打伤头部流血，我们追出去约二分钟，村民就都散开了，当时有人就叫我们退回工地去，并将大门关上，我在这整个过程中，我的脚被村民用石子砸伤，红肿，但没什么大碍。我们回到工地内后，廖明见到后，就叫我躺在地上假装伤得严重，当时还有一个叫某桔的人也在装受伤严重的样子，另外一个我不认识，总共三个人，廖明当时单独跟我说：你装死，等会医院的急救车来后，你去医院住院几天。我被送到彭湃医院并办理了住院手续，当晚我在病房内，廖明的其中一个手下就过来跟我说：到时派出所有来找你做笔录材料，问你做什么的，你就说是在工地做工的，做了几天了，如果再问你做什么工种，就说是做泥沙工的，其他的就自己编，隔二天后，派出所来找我录口供材料时，我就按廖明手下的人教我说的做。我到医院住院后第二天下午，有个叫细B的男子到我的病房来找我，对我说：你鞋子穿穿，到楼下去等我。说完他就到另一个病房去，估计是去找某桔，我到医院的大门口去等，不一会，细B和某桔也下来，当时还有另外一个男子与细B一起去的，他也驾驶一辆摩托车，我就乘坐另外一个人的摩托车，某桔就乘坐细B的摩托车，他们就将我们带到金鹏国际酒店那里等，等了一会，来一辆小车，廖明当时坐在副驾驶座上，他就对我和某桔说：上车。当时开车的是一个光头的，我不认识。他们就将我和某桔带到富嘉名城小区的一间商铺二楼带有茶具的办公室，当时除了我和某桔外，有廖明、细B、开车的光头、一个身材高胖的中年男子，我们坐下来后，那个中年男子就先问我和某桔：你们当时在工地是如何装死。我就说：我跟来验伤的公安同志说我脚部、头部、手、背部被石头扔到。我现想不起某桔当时是怎么说的了，那个中年男子就夸我们说：你们这次做得不错。说完那个中年男子就下楼去，接着廖明就对我们说：你们明天办出院手续，然后派出所的人就会打电话找你们录口供做笔录，你到时候就接电话。到时候派出所问，你们就是工地的工人，问你们做了多久，你们就说做了几天，问你们这几天做了些什么，你们就说是在工地搬沙子的泥沙工。廖明说完，细B也跟着说，也是关于如何应对派出所录口供的事，说了一大堆，我就只记得前面这几句。廖明还跟我说：你不用怕，明天去派出所录口供就按这样说，到时候录口供我会安排人的。说完就让我和某桔二人先回去。第二天，我和某桔办了出院手续后，就到派出所录口供，并按廖明说的做笔录，做完笔录后，离开派出所时，细B和一个男子驾驶摩托车载我和某桔到富嘉名城的商铺去，并将按廖明交待的内容回答派出所问话笔录说给廖明听，廖明听后就说：嗯，没错。经陈某秋辨认，指出一组8号男子是廖明，二组4号男子是某桔（陈某桔），三组9号男子（林文彬）就是与其一同在海丰县妇幼保健院工程现场负责清场，对前来工地阻挠施工的村民进行殴打的男子之一；指出3号就是“光头武”（陈某武），有参与2017年1月海丰县妇幼保健院新院建设工地寻衅滋事。12.证人林某彬的证言：我于2016年11月开始经亲戚介绍去乐吧娱乐城当保安担任内保，主要负责看大门、停车场及维护场内秩序，我的工作是由乐吧的保安队长“文彬”负责安排的，我上班时我们内保大约有10多人，乐吧娱乐城除了内保之外还有一些负责看场的人，有“某秋”、“阿武”、“某雄”、“林某”，这些人由乐吧老板郑中原指挥、管理。乐吧娱乐城的内保队长“文彬”、“某冬”（外省人）、叶某坤、陈某桔、陈某泽，还有几个新来的我不认识名字。对了，还有一个魏某府，后来被开除了。2017年1月底的一天晚上上班的时候，我们保安队长“文彬”在乐吧娱乐城的保安室对我和“某冬”、陈某桔、陈某泽、叶某坤等几个保安说：“第二天早上你们几个保安去县妇幼保健院看一下场，去那里帮忙站站场，等一下大家下班后去新金川宾馆休息一下，房间己经开好了，第二天早上六点钟到乐吧门口集合。”“文彬”还当场发了新金川宾馆的房卡给我。听了“文彬”队长的话后我和陈某桔就自行去新金川宾馆住宿，其他人则去别的宾馆住。第二天一早六点多钟，我和陈某桔起床后就自行到乐吧娱乐城门口的保安室等其他人，我过不了多久，陈某泽等人就陆陆续续来到乐吧娱乐城门口，“阿武”还带了几十个社会人员一起来到乐吧娱乐城门口，当时“文彬”对我们几个保安说：“等一下大家要听‘阿武’的指挥”。然后有三辆云岭客运站叫的中巴车就开到乐吧娱乐城门口，将我们几十人载到伍狮娅村的海丰县妇幼保健院工地，到了工地后我看到还陆陆续续有其他人来到工地，在工地集中的人大约有100多人，我认识的有“某秋”、廖明、“阿武”、“文彬”、“某冬”、叶某坤、魏某府、陈某泽，还有几个在乐吧娱乐城跟着“某秋”、“阿武”等人看场的人，这几个人我不知道名字，看照片可以辨认出来。至于其他社会人员我都不认识。我们到县妇幼保健院工地的时候大约是早上7点钟，上午没有什么事，大家都在工地里休息。吃过午饭后，廖明打电话叫人用三轮车送了安全帽和上百把锄头柄来到工地，我们每人领了顶安全帽和一张工牌，假装成工地的工人，锄头柄则放在工地大门后面。到了下午四点钟的时候，有大约20多个当地村民空手从莲花路口方向走过来，他们走到工地门口呼叫口号，意思是说“这块土地是他们村的，现在没有商量好就施工，他们不同意。”“某秋”、“阿武”等人就出面去和村民对话，叫村民回去，不要闹事。这些村民不听他们的话，向我们扔石头，我当时在后面，没被石头扔中，我看到叶某坤当时被村民的石头砸中嘴角受伤流血。我方的人看村民扔石头，就退回工地内拿锄头柄，我听见“某秋”对大家说：“等一下村民再扔石头的话大家就冲出去，用锄头柄打他们。”我们的人拿了锄头柄后就冲出工地门口，这时候村民还在向我们扔石头，“某秋”就叫：“冲，把村民打出去！”，于是我们的人就都拿着锄头柄向村民冲过去打他们，村民就四散逃跑，我们有一部分人冲过马路去追打村民，我没有拿锄头柄也没有去追打村民，我看到“某秋”、“文彬”、叶某坤、魏某府、陈某泽有持锄头柄冲出去追打村民，陈某桔没有冲出去，他在村民扔石头的时候可能被村民撞到摔倒，躺在工地里，“阿武”当时在干什么我没注意。过不了多久派出所的同志来到现场，我们这些人就赶快散开，我自己搭三轮车自行回家。经林某彬辨认，指出一组9号是郑中原、二组10号是廖明、三组6号是关培进、四组11号是“某秋”（邱某秋）、五组3号是“阿武”（陈某武）、六组2号是“某雄”（蔡某雄）、七组12号是林某、八组11号是“文彬”（林文彬）、九组7号是“某冬”（梁某冬）、十组8号是“某桔”（陈某桔）、十一组8号是“子坤”（叶某坤）、十二组2号是魏某府、十三组6号是“天泽”（陈某泽）。13.证人叶某坤、陈某泽的证言：在2017年1月的一天凌晨3点钟左右，他们准备下班，队长林文彬就通知内保的队员说“郑总交代，待会早上七点钟在乐吧集中，每个人都要到场。”并说在宾馆开了房，大家一起去宾馆睡觉，早上一起出发。到了早上七点多，大家到达乐吧大门口，大概聚集了几十人，除了乐吧娱乐城的保安外，还有一些社会人员，紧接着来了两辆公交车，“光头武”叫他们上车，他们内保的队友就一起上车了；公交车载着他们到伍狮娅路口的妇幼保健院工地下车，还陆陆续续的来了一些社会人员，大概聚集了一百多人。林文彬没有说要去做什么，觉得肯定不是什么好事，因为他还要求年轻的、强壮的一定要去，管理停车场的较老的保安不用去。林文彬说是郑中原老总交代的。到了妇幼保健院工地后，廖明就拿了凳子出来给大家坐，并给大家发了一顶工地施工的安全帽和工牌，要求假扮工地的工人，然后有一辆小汽车载了几十支木棍到了工地，有人把这些木棍搬下去，放在大门旁的墙边，在上午的时间，我就和内保的队友一起聊天。到了中午，工地送了几桶炒饭给大家，吃饱后就继续在工地上坐着，到了下午4点钟左右，工地门口就来了30多个伍狮娅村的村民，大部分是老人和妇女，只有几个年轻人，到了工地门口后，邱某秋和“光头武”站在前面与村民谈判，村民就在嚷嚷说土地问题还没解决就不能施工的话，并有人往工地内扔石头，这时就听到有人叫“拿木棍，冲”，他们就去门旁拿木棍，一起冲出去冲到陆安中学的围墙边，这时有个妇女拿石头砸中叶某坤的嘴，当时就流血了，就把木棍扔了跑回工地了；对面有个带着手拿铁链的村民被他们方的人员用木棍打伤，有人说撤退，他们方的人员就退回了工地里面并关上工地大门，接着派出所的同志和医院的救护车就到了现场。前来工地的伍狮娅村民没有持，但是有看到一名村民拿着铁链。回到工地后，廖明跟队员说有受伤的往地上躺，等等叫救护车送到医院去，陈某桔和其他几人往地上躺，接着他们几人就被送到医院了，其他人就自行坐车回家。经叶某坤辨认，指出A组9号就是在妇幼保健院发放安全帽及工牌的廖明；B组7号就是召集人员前往妇幼保健院工地现场的乐吧保安队长林文彬；C组3号就是乐吧保安副队长“阿冬”（梁某冬）；D组6号照片就是乐吧内保人员魏某府；E组12号就是乐吧内保人员陈某泽；F组10号就是乐吧内保人员刘某；G组8号就是乐吧内保人员林某彬；H组6号就是乐吧内保人员陈某桔；I组4号就是乐吧外保人员“光头武”（陈某武）；J组6号就是乐吧外保人员林某；K组11号就是乐吧外保人员“某秋”（邱某秋）。经陈某泽辨认，指出A组12号就是乐吧的老板郑中原；B组3号就是廖总（廖明）；C组12号就是乐吧的老板关总（关培进）；D组3号就是保安队长彬哥（林文彬）；E组10号就是乐吧保安人员某秋（邱某秋）；F组12号就是乐吧保安人员武哥（陈某武）；G组8号就是乐吧保安人员刘某；H组12号就是乐吧保安人员某冬（梁某冬）；I组7号就是乐吧保安人员子坤（叶某坤）；J组1号就是乐吧保安人员鸿彬（林某彬）；K组6号就是乐吧保安人员某桔（陈某桔）；L组9号就是乐吧保安人员保府（魏某府）。14.证人蔡某隐的证言：我现在广东金粤建设有限公司海丰分公司做财务工作。分公司负责人是卢绵佳，股东还有廖明。卢绵佳负责全面工作，廖明负责公司日常杂务及到有关部门办理手续等。分公司目前在承建的工程有有丽堡路厂房、和合天地厂房、妇幼保健院新址工地、江涛制药厂厂房、索思电子厂厂房。妇幼保健院新址工地工程己完成90%，收到工程款3400万左右。各个工程的工程款是支付到公司的对公账户，然后再转到卢绵佳的私人账户。2017年年初，妇幼保健院在建设施工期间，有与他人发生冲突。15.证人施某谋、蔡某山的证言：海丰县妇幼保健院新院建设工程是海丰县的十大民生工程之一，2015年通过县委常委会决定建设该工程，2016年初，我院成立了海丰县妇幼保健院新院建设工程领导小组。领导机构成立后便开始办理有关申报手续。2016年11月份左右，通过院长会议决定，由广东正上工程管理有限公司代理海丰县妇幼保健院新院建设工程一期的招标工作，根据院领导的安排，由基建办主任蔡春山和成员施培谋负责招标工作的联络工作。通过招标，2016年12月份，广东金粤建设有限公司中标，在海丰县设有分公司，中标金额是4200多万元人民币，该公司老板是卢绵佳，据我后来了解股东还有廖明、郑中原等人。广东金粤建设有限公司中标后，工程如期进行，施工过程中伍狮垭村民因土地权属问题多次到现场阻工，要求施工队停工，保健院及海城镇政府多次协调伍狮步亚村民无果。2017年1月13日卢绵佳打来电话说，50多名伍狮垭村民又到工地要求停工，他和廖明等几十名公司人员已在现场并和村民发生冲突。蔡春山当时在现场不敢上前劝阻，叫同事打电话报警，施培谋接到电话赶到现场发现几名伍狮垭村民及卢绵佳公司几名人员受伤，受伤人员随即送医院治疗，新园派出所过来处警，双方人员自行散去。工程施工现场，卢绵佳、廖明等人有在现场，由廖明在现场指挥。经施培谋辨认，辨认出3号是蔡乐长，11号是某在；指出A组9号就是廖明；B组2号就是卢绵佳；C组5号是郑中原。经蔡春山辨认，指出A组10号就是郑中原；B组6号就是廖明；C组10号就是卢绵佳。16.证人陈**山的证言：2017年1月13日我在县妇幼保健院施工工地搭防护棚，忽然来了几十人（后来才知道她们是伍狮垭村民），她们手持铁铲、锄头、石头要冲进施工工地，施工工地的工人就上前拦住，她们就咒骂工人，并向工人扔石头和沙子，然后有工地的人说把门关上，那些村民看见大门关上，就在大门外向里面扔石头、沙子，有几名在大门外来不及进来的工人就被这些村民围攻并发生肢体冲突，里面的工人看到外面的工人被围住就冲出去解救并在外面与村民发生肢体冲突，但具体是怎样冲突我不清楚。一会儿公安同志和120的车就到了，事情就平息下来。我是跟项目负责人卢明佳（男，约50岁）承包的，工场有施工许可证。当时工地有三、四十名工人。17.证人林某进的证言：妇幼保健医院工地的土地以前是属于我们村的，到1970年县政府就规划给县物资局建仓库，同时照顾我们村4名村民做保卫后转为职工。1月13号村民到县妇幼保健医院工地的土地阻工刚开始不知道，后来看到视频才知道，视频中我看到我们村民与施工工人发生冲突，我们村的村民林继在（着红色上衣）和田建辉（着黑色运动上衣）站在工地门口对面向施工工人抛石头。18.证人蔡某元的证言：2017年1月13日下午约2时40分左右，我们在海城镇妇幼保健院新院建设工地施工，我当时在工地靠内的地方，这时工地的北侧来了男女约有上百人，他们手中有的持锄头、有的持棍棒、有的持铁家伙，他们叫我们停工，当时我们因为在赶工程进度，所以没有停止，他们见我们没有停止就用石头向砸向我们，当时我们工人有人受伤也用头盔及椅子砸向他们，一度有点混乱，期间他们要强行进入工地，我们退入工厂里面，有人将工地的门关上，接着新园派出所的民警及县局的民警到场，场面得到平息，受伤的双方被120的救护车及民警送医院，情况就是这样。19.证人林某惠、曾某霞、陈某芳的证言：昨天下午2时多，我村民发现莲花路火药库改造工程基地工程队在开工，我们村里就去了20多人到现场要求工程队停工，当时我们去的大部分是村里的妇女，只有少数的男村民，因火药库改造工程基地的土地属于我们村的，而且工程队没有办理有关的证件，我们好多次要求他们拿出相关的土地规划证，他们都没办法拿出来，所以我们村民就要求工程队停工。我们到达后工程队现场有100多人，他们大都是年轻人而且头带安全帽，他们一些人就站在施工现场的大门口不让我们进去，另些人就在里面站着，其中我们村的女人就在门前咒骂，过了不久，站在里面的年轻人就往工地里面拿着木棍凶凶地冲了出来，并开始起哄：我们见形势不对就马上散开，这时我们村的谢某杰刚好站在工地对面的树边就被冲出来的这些男青年殴打了，谢某杰的头部和手指都被打伤。我们就马上报警，谢某杰就被送往医院。过了半个钟头后，谢某杰的80多岁的母亲跟她的亲人就来工地并对一个年轻人跪下。这名年轻人就说被我们打了，然后就躺到在地同时也被送往医院。再过一会我们20多人就到县政府上访了。20.证人林某平、谢某标的证言：2017年1月13日上午11时许，桂望村村民田某辉、谢某钦、谢某波、林某在、蔡某长、林某森、蔡某长、林某成等人到村委要求书记谢永如到施工工地阻工，谢永如回答村民要用正当的法律手续去申诉，而且要通过村干部和村民代表商量决定，但是村民不听劝阻，私自自发到施工工地阻工闹事。下午约2时许，他们在群众的微信收到村民在施工工地与施工工人发生冲突，甚至双方受伤。在视频中田某辉、林某在在施工现场手拿石头砸向施工的群，又见到村民谢某杰头部受伤的情形。21.证人彭某雄、蔡某江的证言：2017年1月13日像往常一样在海丰县保健院建设工地上班，到14时许，我看见海丰县*******民冲进建设工地手拿着持械和拿着砖头向我们扔来，第一次就被我们阻止，但是过了不久他们又冲进来工地，我们双方就发生肤体冲突直到公安同志到达。我们有的拿木棍。伍狮娅村民有拿持械，还拿砖头砸我们。我们工地有三个人受伤，现在海丰县彭湃医院治疗。22.证人谢某如的证言：1月13日上午10时54分，伍狮垭村民蔡乐长给我打了电话，说要组织人员到莲花路县妇幼保健院工地阻止施工，我听后就跟他说，希望他按照法律程序办事，千万不要冲动，我跟他说完后，就问他在哪里并跟他约好在桂望村委会见面。上午11时许，村民林某森、蔡某长、谢某波、郑某等人，他们到达桂望村委会后，说要组织村民到莲花路县妇幼保健院工地阻工，我与村主任林某泽不同意，并跟他们说你们最好要写出情况反映，然后通过合法途径去诉求，他们听后就离开了。直到下午17时许，我见到视频后才知道村民到工地阻工闹事，并与施工队发生冲突，造成双方受伤。然后村民自发组织到县政府上访。我看到伍狮娅的村民与施工队工人发生冲突，甚至我村民田某辉、林某在等人手持石头向施工工人扔去，还有村民谢某杰头部受伤的情形。23.证人陈某武的证言：大概在2017年年初的一天晚上，我去乐吧喝酒时遇到廖明，他叫我第二天早上找几个人去海丰县妇幼保健院工地处干活，我说没人叫，廖明就叫我个人去。到了第二天早上九点钟就坐三轮车到妇幼保健院的工地去，我看到十几二十人在，过后还陆陆续续来了三十多人，到了当天十点左右，廖明和佳兄就分发工地使用的安全帽（黄色胶帽）和工牌，我就帮忙把他们发帽子和工牌。之后我在工地看挖土机工作。到了十一点左右就在工地吃饭，吃完饭后大概一点钟左右，工地大门口就聚集了一批村民，大概二三十人左右，直接将石头扔进工地里面，紧接着工地里的人就从工地大门后拿了木棍冲进去和对面的村民打起来了，我就去问廖明有没有报警，廖明说报了，隔了一会派出所的同志就到了现场，我就离开现场。现场我有看到我方有两三人受伤躺在地上，其中一个就是魏某府，对面是否有人受伤我现场没看到，但是过后听过对面也有村民受伤。我没有殴打村民，村民被殴打时我在工地里面站着。在现场我认识的有“佳兄”、廖明、某秋、“阿森”。“佳兄”、廖明在现场发放工牌和安全帽，廖明在现场指挥，某秋和“阿森”我就不知道他们的具体行为了。魏某府等人受伤住院后，廖明曾叫我拿钱到魏某府住院的彭湃医院交医药费，我因到过打架的现场，为担心对方的村民认出我牵连到我，所以我就叫廖明安排其他人去医院。魏某府会受伤了一点点，但是很轻微，他是廖明叫他装成伤势严重，然后住院的。之后，魏某府跟我说廖明叫他去派出所自首承认工地打架的事情，并说廖明已打点好了。我当时没看到魏某府有出现在妇幼保健院工地扫架的现场。我没有在乐吧当过保安。廖明在一建筑公司工作，我知道海丰县新妇幼保健医院廖明有股份。经陈某武辨认，指出A组3号就是“佳兄”（卢绵佳）；B组4号就是廖明；C组5号就是某秋（邱某秋）；D组6号就是“阿森”（石某森）。25.证人曾某洪的证言：我是广东金粤建设有限公司的法人代表。公司成立于1993年7月24日，是有限责任公司，经营范围是工业与民用建筑工程，土石方工程，园艺工程、建筑装修工程、房屋拆迁等，广东金粤有限公司海丰分公司使用广东金粤有限公司的资质，每年缴纳50万元的管理材料费，其他的与广东金粤有限公司无关。海丰分公司是独立负责人，法人代表及老板是卢绵佳，财务独立核算，自负盈亏，包括建筑安全及建筑质量均由广东金粤建设有限公司负责。（四）同案人及被告人供述和辩解1.同案人郑中原的供述：我有和卢绵佳、廖明的广东金粤建设有限公司合作做工程，这间公司是挂靠在广东金粤建设有限公司名下的，卢绵佳告诉我这家公司有二类资质。这家公司位于海城镇富嘉名城那里，办公场所是我的，我准备向陈某购买，但是还没付钱给陈某，陈某先给我使用，我给金粤建设公司使用，也没有收租金。开始时我有和卢绵佳口头约定每个月租金6000元左右，后来卢绵佳说公司没钱赚，等有钱赚了再一次性还我。卢绵佳平时负责公司的管理运作，公司是他的，法人代表也是他做，工地也是他负责；廖明比我先和他认识，负责跑各个政府部门办理业务、办证及卢绵佳交代的杂事等；我则出资和他们合作做工程，我先后出了两、三百万人民币，此外还介绍工程给公司做，海汕公路江涛集团的工地就是我和卢绵佳去谈的，此外海丰生态园生产无人机厂的工厂则是卢绵佳去谈的，还有海丰德荣学校的教学楼也是我们做的，是我去联系的，海城幸福酒家工程也是我去联系的，这几个工程我都有和卢绵佳、廖明合作，我都有出资。另外还有海丰妇幼保健院工程是广东金粤建设有限公司去参与招投标，最后中标后由卢绵佳、廖明具体施工的，我没有出资和他们合作。我没有持有广东金粤建设有限公司海丰分公司的股份，但是我目前为止有出资三、四百万元与这家公司合作了四个项目的建设，这四个项目分别是：海城幸福家园（我占四成股份）、海丰生态园生产无人机的工厂（我占三成股份）、海丰德荣学校教学楼（我占三成股份）、海山公路江涛集团的工地（我占三成股份）。我没有协助金粤建设公司卢绵佳去竞标海丰县妇幼保健院新址建设工程。我和卢绵佳、廖明合作做工程出资，我一般都是拿现金或转账给金粤公司的财务蔡时稳。做工程到目前为止还没有结账，我现在还不知道赚了多少钱。我和卢绵佳、廖明之间私人之间借贷有几十万。2.被告人廖明的供述：我于2017年10月左右从海丰县防疫站辞职后至今在广东金粤建设有限公司海丰分公司工作。我平时的工作是由卢绵佳安排的，没有固定，卢绵佳安排什么我就做什么，有时采购物品、有时与广富混凝土公司联系载混凝土到我们公司承建的工地、有时去相关部门办理公司的相关业务等等。我到公司后才知道的承建项目有：海丰县***********、海丰县妇幼保健院，海丰县***口有一个生态园建了两栋厂房，红草镇江涛集团的五六栋厂房，公平镇厂房改造商品房工程。海丰县妇幼保健院新址建设工地施工前几天，我到海丰县妇幼保健院联系工程业务时，该院领导称最近上级要来检查工程施工进度，问我是否可以多安排一些车辆和人手过来施工工地。随后我便回公司将妇幼保健院领导说的话向老板卢绵佳汇报，而当时卢绵佳在郑中原的烟酒商行和郑中原在商量工程建设的相关问题，这样我也过去郑中原的烟酒商行了。我们在商量工地开工的事项时因工地前期也有受到村民闹事阻拦的经历，郑中原说他已跟村里一些有影响力的人打过招呼，如果村民不听话再闹事就要叫多些人过去“吓唬吓唬”村民，村民才会害怕，不敢到工地阻止施工，随后我们就离开了。到了当时晚上在乐吧娱乐城郑中原的办公室，我们在聊天的过程中，郑中原打电话直接将在酒吧任职的“阿雄”（男，30多岁，海城镇伍狮垭村人）及一个不知名的两个海城镇伍狮垭村人叫到办公室，跟他们说海丰县妇幼保健院的工程是他做的，让他们回去跟村民说，不要来工地闹事，有什么问题可以直接找政府反映。随后某秋（目前己前往香港定居，在乐吧娱乐城上班）和“阿武”（在乐吧娱乐城上班）也到了，郑中原因要和他们商量事就让我先出去。过了两天，某秋和“阿武”过来我们公司，我和卢绵佳也在，当时他们称是郑中原交代他们过来，问工地什么时候开工，要叫多少人到工地帮忙，当时卢绵佳称次日开工，交代某秋和“阿武”安排些人在工地上看着，防止村民来闹事。随后卢绵佳拿了些钱给“阿武”去安排他们叫来的人的宵夜，阿武拿了钱就和某秋一起离开了。次日，海丰县妇幼保健院新址建设工地施工当天九点多钟我到达现场，卢绵佳己在工地了，而某秋和“阿武”及他们叫来的六、七十人也到场了，在工地内待命。根据妇幼保健院领导的要求某秋和“阿武”带来的人都戴上安全帽，由于当天上午没有村民过来闹事，中午吃饭时我离开工地，当天下午两点钟我在路上见到有几十人往海丰县妇幼保健院建设工地方向走去，我认为是村民要到妇幼保健院工地闹事（我之前在郑中原的办公室听郑中原有交代在乐吧上班的伍师垭村人“阿雄”去劝阻村民不要到工地闹事，所以认为这几十人是要到工地闹事的），我打电话给卢绵佳说村民可能要到工地闹事同时开车赶到妇幼保健院工地，到现场后我就看到卢绵佳正在与村民沟通，不久那些村民在工地大门口吵闹，往来工地内扔石头，而我当时还上前去关上工地大门，不让村民冲进来，由于村民在扔石头时砸伤了我们的人，随后我们的人就冲出去追打村民了，不久海丰县妇幼保健院的办公室主任施培谋也到场了，我让他报了警，后来新园派出所和县公安局治安大队的民警到达现场处警，现场我方有三个人受伤了，当场就被120救护车送到医院了，我下午四五点钟就离开现场。当天事情发生后，海丰县妇幼保健院有关人员及我们公司有在现场的人都到公安机关做了笔录，随后我们也通过派出所以及伍狮垭村的人找对方解决，但对方一直不肯调解，后来新园派出所称根据案件需要，对现场参与的需要拘留，这样我就向卢绵佳和郑中原报告，当时卢绵佳也不知道怎么定，我们两人就去找郑中原让他拿主意，而郑中原的意思让有在现场且住院的三个人中找一个去自首。相隔几天，阿武及两、三个年轻人到公司来，我们在卢绵佳的办公室，这样阿武问我情况怎样，我说现在派出所要我们参与打架的人去投案自首，当时三个住院的是有到派出所录了笔录的也有名单的，阿武称这几个人只一个没父没母的可以找到，其他两人都找不到，他可以去找他做做工作，劝说他到派出所投案自首，但每天可能要补点钱给他，而卢绵佳说这种事不会拘留很久，最多十多天就完事了。第二天，阿武带魏某府（己经辨认过了，现在知道他的名字）来公司，我和卢绵佳都在，阿武对我们说称已经与跟魏某府讲好了，就叫他去投案。卢绵佳就跟他们说到派出所后那魏某府要谎称是工地的外省包工头叫来的临时工，当时，魏某府称不要拘留太久，在拘留所不要给人打就行，而阿武称没事，拘留所是他的事，他会交代的，聊了会他就离开了。第二天下午派出所民警打电话给卢绵佳称投案人没有到派出所，我听卢绵佳说后就打电话给阿武问为何魏某府没有去投案，当时阿武称没有拿到钱，这样我就叫阿武回到公司来，不久阿武回到公司来，对我和卢绵佳说投案补偿的钱先给魏某府的爷爷他才会去投案，我称怎么会怕没钱呢，而卢绵佳称魏某府年纪小担心是正常的，在闲聊的过程中阿武称每天要补偿他几百元，这样卢绵佳就表态拿一万元给他，钱是拿给阿武的，是卢绵佳自己还是交代财务蔡时稳拿的我忘了。阿武拿了钱后就离开了，不久魏某府就到派出所投案了。开工中午（即与村民冲突当天），郑中原打电话给我过问现场的情况，当时由于还没有发生冲突，我就跟他汇报说没有什么情况，他称没事就好。与村民发生冲突后，郑中原又打电话问我称外面有很多我们工地与村民发生冲突的视频，我跟他汇报说没有什么，人员也没有受伤，且己报了警，警察也到了现场处理了。当天晚上我们到乐吧郑中原的办公室，当时某秋也在，他跟郑中原汇报称当时场面控制得好，没有伤到人，郑中原也没说什么大家就散了。广东金粤建设有限公司海丰分公司场地业主是郑中原的，我持有的具体股份没有明确，卢绵佳有口头应承到时候分部分股份给我，目前每个月有发五千元工资到我老婆的银行卡。2016年春节卢绵佳有拿两万元给我，2017年春节卢绵佳有拿一万五元至两万元，2018年春节卢绵佳有拿两万元给我，日常接待费用有在公司报销。我们公司2016年以4000多万元中标承包海丰县妇幼保健院新址建设工程。当时是卢绵佳参与招投标的，合同也是他签的。他也没有向我说起投标的过程。郑中原应该知道，公司参与工程投标的事卢绵佳应该有跟他说的。经廖明辨认，辨认出第一组10号男子是金粤建设公司的股东之一郑中原；第二组1号男子是金粤建设公司的法人代表卢绵佳；第三组11号男子是“某秋”；第四组4号是“阿武”；第五组10号男子是前往派出所投案并被行政拘留的男青年（魏某府）。3.被告人林文彬的供述：我是2016年年初自己到乐吧娱乐城去应聘做保安的，那时候的保安队长是宋广顺，到了2016年年底就升做保安队长，一直做到乐吧娱乐城今年停业为止。职责主要是站岗维护秩序。我知乐吧的的有股东陈某亮、关培进、黄锄、我还听说郑中原也有份，他们之间的股份如何划分我不清楚。法人代表是陈某亮，董事长是关培进，负责乐吧娱乐城的管理及运作，黄锄负责财务工作，郑中原负责什么我不清楚。出纳是卓某源，会计是“阿静”的每个月的工资是3600元，普通保安的月工资是是2700元，加全勤大约有2900元，乐吧娱乐城每个月10号总经理李强就会召集全体员工在一楼大厅开全体员工大会，总结及布置工作，会后全体员工就会去出纳卓某源处排队领工资。乐吧娱乐城的总经理是李某（外省人），他向董事长关培进负责；总经理助理肖某山，帮助总经理处理杂事，他是黄锄的妻舅；副总经理彭某平（外省人），协助总经理管楼面；KTV主管孙某（外省人）和肖波（黄锄妻舅）、夏某（外省人）;大厅主管袁某（外省人）、裴某鹏（外省人）；水吧主管“阿忠”（外省人）；咨客主管庄朝群；仓库主管陈浩荣；宿舍主管廖海滨；电工“阿强”；保安队长是我，负责管理保安；我们这些主管都向总经理李强负责，工作上受他管理。另外乐吧娱乐城里还有几个营销，有邱某秋、蔡某雄、陈某武。邱某秋、蔡某雄、陈某武、林某这几个营销向总经理李强负责，具体干什么我不清楚。乐吧娱乐城保安队大约有10多个保安，队长是我，副队长是郑江**，保安我知道的有“小东”（重庆人）、魏某府、彭某杰（外省人）、常某林（外省人）、龙某华（外省人）、吕某成、蔡某长、林某彬、叶某昆、陈某吉、刘某（外省人）、林没偶古、陈某泽（外省人），还有其他一些人我现在暂时想不起来。这些保安没有排班，每天晚上大家都要上班，每个人一个月有两天休息。保安上班时由我管理，我安排谁去哪个岗位就去哪个岗位。平时邱某秋有管理乐吧KTV的保安员，他在2017年1月海丰县妇幼保健院新址建设工地与海城镇伍狮垭村村民发生冲突的前一天晚上11时左右，叫我通知四、五个保安员第二天和他一起去办事，我隔了一会儿就在乐吧KTV当面通知正在上班的魏某府、陈某桔、刘某、梁少东、郑江**第二天和邱某秋一起去办事，当时我不知道邱某秋要去办什么事情，第二天在海丰县妇幼保健院新址建设工地梁少东等人打电话给我，我才知道这些保安员是去和海城镇伍狮垭村村民打架的，当时陈某桔、魏某府在与村民冲突时受伤第二天没有来上班。经林文彬辨认，辨认出11号就是郑江**。4.被告人卢绵佳的供述：我开了两家公司，一家叫广东金粤建设有限公司海丰分公司，一家叫海丰县金海富地产投资有限公司。广东金粤建设有限公司海丰分公司是2013年我经广东金粤建设有限公司的同意，注册成立海丰分公司，并每年上交管理费。只有我一个人出资的。我是总经理，廖明协助我的工作，财务蔡时稳，文员陈洪丽，会计魏建红，总监陈某如，后勤蔡某元和张海镇。廖明是2015年来我公司上班的，一个月的工资是7500元。分公司的注册地址及办公地址都在海丰县富嘉名城7栋104号，一共有三间店面，一楼的其中一间店面及二楼就是我公司办公的地点；其余的两间我租给郑中民开装饰公司。业主是我自己，当时富嘉名城的老板说把这三间店面卖给我，但还没办理手续。因为我购买这三间店面的手续还没办完，我就没有向郑中民收取租金。金海富地产投资有限公司的注册地址也是在海丰县富嘉名城7栋104号，是我和郑中民合资开的，但开了之后没有运作。股份分成我是占6成，郑中民占4成。广东金粤建设有限公司海丰分公司成立之后有做过幸福家园、海丰县妇幼保健院、和合天地、公平日异豪庭、江涛集团、德荣学校教学楼等工程。都是我去联系的。2016年年底我在网上看到有海丰县妇幼保健院新院建设工程，经广东金粤建设有限公司负责人庄孙喜同意，我就到海丰县******用广东金粤建设有限公司的名义报名登记并交纳保证金，过了一段时间后公开开标，广东金粤建设有限公司以人民币四千两百多万元中标。海丰县妇幼保健院工程是廖明以广东金粤建设有限公司海丰分公司去竞标投得的，我口头答应给他30％的利润分成；当时是廖明和何纯宇（我公司资料员）前往海丰县*****提交的标书，整个招投标过程都是他们两个人参与。2017年1月13日我公司承建的海丰县妇幼保健院新址建设工地正式开工，之前廖明和海丰县妇幼保健院领导向我说过，要求正式开工时多叫些工程车和人员到建设工地，以应付上级部门检查，表示对工程建设的重视；我在正式开工头一天便吩咐廖明去叫多三十几人到时去工地，可以防止当地村民来工地闹事、吓唬一下村民；开工当天，廖明和在乐吧KTV上班的“某秋”、“啊武”也在工地，廖明叫来的三十多人都戴上安全帽装成工人，下午二时许，当时海城镇伍狮垭的村民有二、三十人来到工地，他们说土地事情没有解决清楚，要求我们不要动工，我拿着资料向村民解释，这是政府工程，要他们去找政府解决；我们这边的人和村民发生吵架后引起冲突，我们这边的人拿着木棍向村民追出去，村民拿起石头砸伤了我们这边的三人，村民也有一个人受伤，后来新园派出所的民警到达现场平息了纠纷，受伤人员被120救护车送到医院治疗。当时廖明跟我说要我提供工地工人名单和情况说明给公安机关，我就起草了情况说明和工地工人名单交给他，由他交给公安机关。名单中有魏某府、陈某桔、陈某秋等人，这些人员不是公司的工人，他们是廖明临时叫的。工人名单是我起草的，当时是我和廖明商量过，名单内部分确实是我们公司的工人，而部分是廖明提供的，其中有两个廖明叫来因受伤住院了就加入名单了。我们方使用的那些木棍当时是工地的铲柄等工具，现在应该在工地上锯断作为建设工程工具使用了。我听廖明说过，他安排了当天在工地受伤的乐吧KTV保安员魏某府去公安机关投案自首执行拘留，我回答说好的。我在海丰县建设工程至今有十六年了。2013年我听郑中原等人说要建设乐吧KTV，我向郑中原要求将乐吧KTV的土建工程给我承建，郑中原等人商量后同意我承建该工程；接着我承建了海城镇幸福家园，承建该工程我有向郑中原借款一百五十万元，期间有几次向郑中原借了一、三十万元，该工程己经完工，开发商余海链尚欠我工程款大约四百万元未结算；后来承建了海丰县吴美棠的和天下科技园厂房，该工程造价一千多万元；2017年1月我承建了海丰县妇幼保健院新址工程，之后还承建了海丰县德荣教学楼与江涛集团的厂房。声明书：幸福家园承建工程由我卢绵佳单独一人找余海链洽谈承建，中间无其他人插手。经卢绵佳辨认，指出10组10号（即陈某武）就是阿武，是乐吧的工作人员，有参与海丰县妇幼保健院新址工地的打架现场；11组1号（即邱某秋）就是某秋，是乐吧的工作人员，有参与海丰县妇幼保健院新址工地的打架现场；辨认出1组11号是廖明，2组9号是郑中原。上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。（四）故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告事实2014年5月间，被告人郑中原、关培进、陈某亮、黄锄合股投资建设、经营海丰县乐吧娱乐城。海丰县乐吧娱乐城以个体企业进行营业登记，法定代表人为被告人陈某亮，被告人关培进任总经理，被告人黄锄任财务总监，并聘请了杨某静、卓某源（均已判刑）分任会计、出纳，负责乐吧的财务工作。乐吧娱乐城2015年1月15日开业税务登记为每月定额纳税，至2018年4月转型升级为个人独资企业为查账征收纳税，直至当年9月间被查处，乐吧月营业额高峰时达250万左右。按税务部门规定，乐吧娱乐城应以每月的实际收入报账缴税，但被告人关培进、黄锄、陈某亮利欲熏心，指令杨某静、卓某源将每月的实际收支造册报给股东后，再由杨某静另造一本假账，将每月的实际收入均压低至四万元进行纳税申报，然后由被告人陈某亮将当月的会计账簿账、收支单据交由卓某源、杨某静销毁。被告人关培进、黄锄和陈某亮分别于2018年9月10日和11日被抓获。上述事实，有下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实2018年9月12日，海丰县公安局在侦办案件中依法对海丰县乐吧娱乐城进行搜查，乐吧娱乐城法人代表陈某亮、会计杨某静、出纳卓某源、股东黄锄，为了逃避公安机关的侦查，拒不交出乐吧娱乐城的会计凭证和账务，决定对陈某亮等隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿案立案侦查。2.到案经过，证实2018年9月10日3时许，民警在深圳市龙岗区坪地大酒店619号房抓获关培进；同一天上午9时许，海丰县公安局附城派出所对乐吧娱乐城进行清查，当场对乐吧娱乐城管理人员股东黄锄、出纳卓某源、会计杨某静进行盘问后带回派出所接受调查，次日以电话联系的方式通知乐吧娱乐城法人代表陈某亮到公安机关接受调查。3.户籍证明、前科证明，证实关培进出生于1983年11月28日；黄锄出生于1971年8月14日；陈某亮出生于1978年4月18日等基本情况；经查询，未发现有违法犯罪记录。4.海丰县税务局2019年11月6日出具给汕尾市公安局的证明，其内容：纳税人海丰县乐吧娱乐城（纳税人识别号：44152119780418003X01）于2015年1月15日进行税务登记，于2018年10月24日注销税务登记。根据《中华人民共和国税收征收管理法（2001修订）》（中华人民共和国主席令第49号）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（中华人民共和国国务院令第362号）的规定，期间自2015年4月1日起，对其采用定期定额征收的征收方式。2018年1月24日，海丰县乐吧娱乐城重新进行税务登记，重新登记后，新的纳税人识别号为：91441521MA4flXX837，对其采用查账征收的征收方式。5.国家税务总局陆丰县税务局扫黑除恶专项斗争领导小组于2018年9月30日出具给海丰县公安局扫黑除恶办公室关于海丰县乐吧娱乐城等企业税务管理情况的回复函，证实对海丰县乐吧娱乐城的税务登记、建账、征收管理方式、发票使用情况、纳税申报情况和税款征收情况予以回复。（补侦证据卷3P138-142）6.海丰县人民法院（2019）粤1521刑初437号刑事判决书，证实同案人卓某源因犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；同案人杨某静因犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元。（二）现场勘查、指认笔录1.现场勘验检查笔录（含现场图和现场照片）：证实海丰县公安局刑警三中队于2018年9月29日9时54分对涉嫌一起隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案的现场进行勘查。现场位于广东省汕尾市海丰县**********口关厝围村北侧乐吧KTV，东临公平新兴牛肠肚，西临新金川酒店，南临豪都KTV，北临嘉辉大厦，为隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案现场。勘查附城镇三十四米大道路口关厝围村北侧乐吧KTV，该KTV坐西向东，大门位于东侧墙，靠北侧空地为该KTV停车场，该停车场是由蓝色铁皮围成的简易围墙，入口缺口向东，内部为沙石地面，中心现场位于该停车场居中处及西南侧地面上。现场其余未见明显异常。附：现场勘验制图2张；照相8张。2.现场辨认照片，证实海丰县公安局于2018年9月29日对涉嫌一起隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案带犯罪嫌疑人卓某源对现场海丰县**********口关厝围村北侧乐吧KTV停车场居中处作案现场进行辨认。（三）同案人及被告人的供述1.同案人卓某源的供述：我在2015年1月份乐吧娱乐城开业的时候就担任乐吧娱乐城的出纳，是我同学关培进招我来的，他是乐吧娱乐城的股东兼执行董事。乐吧的股东有关培进、黄锄、陈某亮、郑中原。郑中原35%，黄锄30%，陈某亮25%，关培进10%。股东占股多少我想是根据各股东的出资额确定的，我有看过股东协议，但是股东协议上是没有郑中原的名字的，郑中原占的是“暗股”，我之所以知道郑中原占35％的股份是因为乐吧娱乐城各股东在进行分红的时候，黄锄交代我按35％的比例转钱给郑中原，此外关培进也有和我说过这事。具体事务由关培进负责，黄锄负责财务，陈某亮负责办证及和政府打交道，郑中原负责什么我就不知道了，但是乐吧娱乐城里有李某津、蔡某雄、邱某秋、“光头武”等几个看场的，我听说这些人特别是李某津和郑中原关系很好。乐吧娱乐城我每个月支付12000元现金给“光头武”这些看场的。这些钱是乐吧娱乐城的营业收入，付给这些看场的事情黄锄、关培进、陈某亮都知道。我是按照杨某静制定的工资表发的，我第一次发工资时工资表上就注明发12000元给李某津了。乐吧娱乐城的财务总监是黄锄，出纳是我，会计是杨某静、收银总管是冯思智（冯敏智的堂兄弟），我们三人是受黄锄管的。对了，杨某静的丈夫王海淋在郑中原的中源茶烟酒商行打工，给郑中原开车，除此之外郑中原还有刘某帆、郭某荣、“阿浩”三个司机。我主要负责乐吧娱乐城的财务收支，每天下午收银总管冯思智将乐吧娱乐城前一天收入的现金交给会计杨某静进行清点、造表，杨某静清点无误并造好会计账后她会在财务报表上签名并将钱及报表交给我，我一般不进行清点，直接在杨某静交给我的报表上签名确认，再将钱放入我办公室内的保险箱内，乐吧娱乐城每天的营业收入大约有七、八万元到十多万，我一般累积到二、三十万现金的时候就将钱存到我或者关培进老婆冯敏智的建设银行银行卡内（从没超过上百万），至于乐吧娱乐城刷卡的收入，乐吧娱乐城的POS机是绑定陈某亮的建设银行银行卡的，这张卡也是放在我身上，一般当卡里的钱存到四、五万元的时候，我就将钱转入到我本人的建设银行卡内。至于开支方面，每个月除了水电费、员工工资、租宿舍、采购物品、货款等固定开支之外，剩余的钱就几个股东分红分掉，一般乐吧娱乐城每个月营业额大约有250万左右，扣除一切开支后每个月的纯利润大约有80万左右，这笔钱由郑中原、黄锄、陈某亮、关培进按持股比例瓜分，分红模式既有转账也有拿现金，这些钱全部都是我经手的。对了，郑中原、黄锄、关培进、林少全等人2016年还是2017年的时候在海城镇的金鹏国际酒店开过一间叫“乐吧国际”的酒吧，这家酒吧刚开张的时候我有和关培进一起过去看看，这家酒吧虽然也是叫乐吧，但实际上和乐吧娱乐城是两间不同的酒吧，在工作上是完全分开的。乐吧娱乐城固定每个月分一次红，分红时间在每个月的中旬，因为每个月的月初一定要将上个月的货款结清，特别是乐吧娱乐城的茶烟酒是向郑中原的中源茶烟酒商行进货的，郑中原要求每个月月初就将货款结给他，货款我一般都是转账到郑中原的建设银行账户上，偶尔也有应郑中原要求将货款转到在中源茶烟酒商行当财务的冯俐智的建设银行银行卡上或者拿现金给冯俐智，分红则只转到郑中原本人的银行账户上或者拿现金给郑中原。郑中原平均每个月有30多万到40万左右的分红，都是每个月中旬转的。海丰县乐吧娱乐城是个人独资企业，按规定是要建立会计账，但老板陈某亮已经交待我去销毁了。每个月初老板陈某亮就让我已经核算清楚的账目和一些单据拿去销毁。每次都是在停车场用拜神用的铁桶把这些会计账用火销毁。销毁的事是三股东商量后让陈某亮交待我去烧的。分红是股东将每月的盈利账目看完后，通过现金或银行卡转账的方式进行。我有问陈某亮为什么要将账目和单据销毁，陈某亮告诉我是他与股东黄锄、关培进商量后决定的。2.同案人杨某静的供述：我于2015年2月份，海丰县乐吧酒吧开业时入职海丰县乐吧酒吧会计，我的日常工作是负责归类整理乐吧酒吧出纳员卓某源给我的收入和支出单据，并进行汇总，建账，日常工作是核对前一日的营业收入数额，平常具体是乐吧KTV老板兼财务总监黄锄交待我做事。平时的上班时间每天12时至18时，2018年4月份开始申报纳税、制表等工作；一开始工资是3200元，每年提薪500元至现4500元。我之前在海丰县东维亚集团工作，任职会计文员，因乐吧的股东之一黄锄认识东维亚的人，我是经东维亚前台的同事“海丽”介绍而进入海丰县乐吧酒吧工作的。乐吧KTV有三股东，分别是黄锄、陈某亮、关培进。陈某亮是乐吧酒吧的法人代表，黄锄是乐吧酒吧的财务总监，关培进管理乐吧酒吧的日常工作和人事安排。行政部门有我、出纳卓某源、文员“阿文”；总经理李强，负责管理宿舍的经理肖小山，加上服务员工、保安内外保人员等七、八十人。乐吧KTV具体经营是给客人提供场所及酒水：供他（她）们喝酒、唱歌。然后跟收取费用。酒水是中源茶烟酒行提供给我们销售的，中源茶烟酒行是郑中原经营的。乐吧KTV具体跟中源茶烟酒行购买酒（包括青岛啤酒、各类洋酒）、烟、饮料、矿泉水。除了跟中源茶烟酒行进货外，没有跟其他供货商进货。一般情况乐吧KTV跟中源茶烟酒进货每月60万元至70万元左右，每月现金给付。乐吧酒水进货的价格和平时市场的进货价格都是差不多的。乐吧KTV聘请约20名保安人员，我不知道用何方式聘请的。海丰县乐吧娱乐城每月的营业额150万元左右，员工工资30-40万元左右，酒水成本40-50万元左右，其他费用10万元左右，全部上缴税收是3500元左右。缴税的费用一直都没更变过。每个月纯利润是10-20万元左右，生意好的时候40万元也有。我觉得海丰县乐吧娱乐城财务情况是正常的。乐吧每个月分红平时都是三个股东说拿钱出去分红，我就负责把这个记起来，约分红20万元，我只知道总数，并没有什么凭证的，所以我平时不知道他们拿钱出去分红的时候是用现金支出还是银行存款支出。海丰县乐吧娱乐城的场地是租的，每个月出纳卓某源会拿一张租金的报销单给我做账，每个月三万元，报销单上写付某月租金，没写付给谁的。我在海丰县乐吧娱乐城工作主要是负责日常记账，申报纳税表之类的。财务总监黄锄之前交代我每月将会计账目、报表、原始单据凭证做好后拿到财务总监的办公室，由财务总监黄锄保管。负责财务这方面的工作有两个人，一个是我，另一个是卓某源，他是负责出纳的，每天现金管理和采购物品支出，每月工资4500元左右。我在记账过程中，没有发现费用异常的问题。我平时记账过程中，从来没有发现新的资金注入，可以说乐吧每个月都是盈利的。卓某源将乐吧酒吧的收入和支出单据提供给我后，我将这些单据进行归类汇总后，形成各项报表，然后将这些单据和报表一同拿给乐吧酒吧的财务总监黄锄确认。海丰县乐吧娱乐城有账目及收支凭证，我每个月都有做一份真实收支报表给出纳卓某源，单据都会一起给出纳卓某源。乐吧会计账已经被卓某源在乐吧附近的停车场销毁，是老板陈某亮让我拿给卓某源去销毁的。我只是按照老板陈某亮的交代做的，所以没有坚持会计人员保管会计账的职责。除了会计账被销毁外，还有收支单据也被销毁。从开业到现在2018年6月份的会计账都销毁了。我感觉到他们销毁会计账比较严重，知道以后会出事的，所以我偷偷留了一个月的会计账和单据放在我的车上。我们被抓了之后，老板黄锄和陈某亮不知道我还留了两个月（2018年7、8月）的会计账，让我说会计账全部都销毁了。海丰县乐吧娱乐城的税务是由我负责的，每个月营业额大概250万，盈利80万左右。我之前讲的营业额是150万，盈利20万左右，是我跟老板陈某亮一起被抓进来的时候他叫我这样说的，还跟我说他会帮我请好的律师保我没事，所以我才那样说的，其实我刚才说的才是真实情况。2015年1月份至2018年4月份期间，乐吧酒吧是定额纳税的，2018年4月份去国税局和地税局个体户转型升级，由个体户变更为个人独资企业，其他条件都没有更改。2018年4月份之后是以查账征收的方式纳税的。乐吧酒吧每月定额纳税和查账征收纳税的额度都是3500至4000元左右。2018年6月份税务局通知要公司记账，陈某亮就叫我做一份从2018年1月份到6月份期间的公司定额缴税营业额差不多的收支报表来应付税务局。之前税务是按照每个月营业额4万元定额缴的税，后来改为自行申报，我有问过税务局的专管员莫海静怎么缴税，她让我就按照以前定额缴的税稍高一点去缴就行了。关于公司缴税的问题是因为我被税务局的专管员误导才这样缴的。我不清楚乐吧酒吧平均每月的营业额约250万元，为什么定额纳税的额度才3万至4万元，我去乐吧上班担任会计之前，这个纳税额度己经是定好了的，每月自动从乐吧出纳卓某源的银行卡自行扣款。乐吧酒吧后期以查账征收后，我按原来每月定额纳税的额度3万至5万元的额度进行建账的，我将酒吧改变纳税方式的情况汇报给酒吧的财务总监黄锄，黄锄就指示我按专管员如何说就如何做账。我在乐吧任会计期间有做过假账，就是降低营业额，将每月250万的营业额降低为每月4万元的营业额，这样做的主要目的是就是以便应对税务机关的检查。我不认识李某津，但在乐吧酒吧的工资表中有李某津这个人，工资表中注明李某津是乐吧酒吧的“内保”，工资支出每月是12000元，我从来没见过这个人。我没有在工资表见过蔡某雄、林某、陈某武、邱某秋（邱某秋）、石某森等人的名字。3.被告人郑中原的供述：今年（2018年）9月3日我三叔郑海陆出事之后，因为当时很多人来打电话给我，问我三叔出了什么事，很烦人，所以我就将手机关机。大约在9月7日左右，因为之前已经计划好，我和郭某荣、蔡伟基三人驾驶蔡伟基的奔驰吉普车去西藏旅游，此外我朋友关培进、“尔特”、“鸿奇”、林文成、林某聪、姚某烽等人则坐飞机到成都和我们汇合，然后我们一起在成都租了三辆车从川藏线入藏旅游10多天，就一起从拉萨搭飞机通过成都中转回深圳。然后一起回海丰，在海丰我听到外面说我也有事，就将手机摔碎后扔掉，打车到深圳躲避，我在深圳找朋友陈文畔（香港人）、蔡某基，他们帮我开房住。过了两天，我在网上看到自己被通缉，就不敢去酒店住，在深圳龙岗区一个不知名的公园呆了一天一夜，后就用我另外一个临时卡的手机打电话给我爸爸郑某建，我爸爸就说我是逃不了的，叫我回来投案自首，我说我要回来投案自首，然后我爸爸就开车来深圳载我回汕尾市公安局城区******投案。我主要在海城经营中源茶烟酒商行。经营至今有10年左右了。中源茶烟酒商行的工商执照、各类许可证等经营手续齐全。中源茶烟酒商行位于海城镇二环路北御景苑，一楼和二楼是我购买的，业主是我，一楼做中源茶烟酒商行，二楼租给联安人郑鸿辉经营消防工程公司。此外中源茶烟酒商行还有一个仓库在富裕楼一楼，这间富裕楼是朋友廖明和卢绵佳的，一楼借给我做仓库，没收我租金。中源茶烟酒商行的经营范围主要经营轩尼诗、蓝带、名仕、长劲等洋酒，锐澳鸡尾酒，茶叶和香烟等，此外我还是青岛啤酒在海丰县的总代理，但是合同规定我的经营场所仅限于海丰县的各个酒店、KTV等娱乐场所，另外海丰县各个小商场、小商店零售的青岛啤酒是另外一个叫“老蔡”的人经营。我和“老蔡”没有就经营范围发生过矛盾。我代理的青岛啤酒只送往海城镇、附城镇、城东镇的娱乐场所、KTV等，多的时候一个月一万多箱，淡季的时候一个月六、七千箱。中源茶烟酒商行一个月的利润有十多万元人民币。中源茶烟酒商行员工大约有10人左右，主要负责经营的还有我表外甥女冯俐智（她妈妈是我表姐），之前关培进的老婆冯敏智也在我的中源茶烟酒商行里做过一段时间，此外还有郑旺秋、郭某荣、王海林、刘某帆、周某浩，此外还有几个新来的我不知道叫什么名字。因我原来的营业执照使用名称与现在的不同，用我妻子的名字注册登记营业执照才可以使用现在的字号名称。但是我妻子从来没有到商行参与经营。“乐吧”KTV的股东我知道的有陈某亮、黄锄、关培进。我在“乐吧”KTV里没有占有股份，我只是负责“乐吧”里的啤酒配送。“美力”娱乐会所的股东我知道的有关培进、“陈泰林”，还有没有其他股东我不知道。“美力”娱乐会所经营范围原来是桑拿按摩，后来有健身、KTV、按摩等，“美力”娱乐会所的啤酒也是我配送的。我还在联安镇经营一间“中顺”纸品厂，是做纸皮箱的；此外我有和卢绵佳、廖明的广东金粤建设有限公司合作做工程，这间公司是挂靠在广东金粤建设有限公司名下的，卢绵佳告诉我这家公司有二类资质。我没有持有广东金粤建设有限公司海丰分公司的股份，但是我目前为止有出资三、四百万元与这家公司合作了四个项目的建设，这四个项目分别是：海城幸福家园（我占四成股份）、海丰生态园生产无人机的工厂（我占三成股份）、海丰德荣学校教学楼（我占三成股份）、海山公路江涛集团的工地（我占三成股份）。我没有协助金粤建设公司卢绵佳去竞标海丰县妇幼保健院新址建设工程。(2020年4月17日笔录）乐吧我有股份。我跟关培进一起占乐吧的40%股份，我出了900万元左右，关培进出了200万元。股东有陈某亮、黄锄、我和关培进，陈某亮和黄锄各占30%，我和关培进占40%，出资的具体情况我不清楚了。乐吧的员工我只认识卓某源，还有几个股东，其他人我都不认识。我没有参与乐吧的管理，具体的负责情况不清楚。乐吧主要是关培进、黄锄、陈某亮在负责管理经营，具体分工情况我不清楚。乐吧的会计凭证、帐簿我也不清楚是谁负责的。乐吧的每月营利情况我大概知道，我的分红盈利是乐吧的财务卓某源直接转账或者拿现金给我的。我不知道李某津是否在乐吧领工资，乐吧的保安我都不认识。我没有交待乐吧的保安或李某津为我处理什么事情。经郑中原视频截屏中辨认有其本人，除了其本人之外1号有点像阿尖（具体名字我不知道）、2号是阿俊（具体名字我不知道）、3号是我不认识。4.被告人黄锄的供述：乐吧的股东共有三个：我、关培进、陈某亮。实际上郑中原是有股份的，股东协议书上显示，我占股比例是35%，陈某亮占股比例是30%，关培进占股比例是35%，但实际上，我占股比例是30%，陈某亮占股比例是25%，关培进占股比例10%，郑中原占股比例35%，按占股比例，我前期出资300万元。当时郑中原将他的股份交代给关培进打理，至于为什么不写入股东协议书中，我不清楚。当时罗长春和我合股，到了2016年时，罗长春将他名下的股份转卖给我。海丰县乐吧娱乐城法人代表是陈某亮。郑中原经营一间中原茶烟酒行，并向乐吧娱乐城提供酒水。在公司中我负责管理监督财务情况，财务总监；关培进负责管理人事，任职执行董事长；陈某亮负责政府部门公关。财务所有情况都在陈某亮和卓泽原在管理。公司到现在每个月大概赚10多万元。到现在赚5百万元，具体多少我也不是很清楚，反正每个月赚来的钱就分了。每月营业额大概170万元左右，员工工资50万元左右，酒水成本70万元左右，其他费用不是很清楚，没有固定的，税收我不知道多少钱。公司共约70多人，因为公司的流动性比较大。我们购用楼层和大厅经理各一名，财务一名，会计一名，其他人员都保安和服务员。这次公安机关在海县乐吧娱乐城搜查时，扣押了两枚发票专用章、163张发票、1张股东协议书、56张中原茶烟酒送货单、8张乐吧工作表、6本记账凭证、2本送货单、6份财务会计报表、1个UT盘、一个移动硬盘、3部台式电脑、2部硬盘录像机，扣押以上物品时我在现场。海丰县乐吧娱乐城的财务账目、报表等资料每个月报完账后都销毁掉了，太多没办法保存。乐吧娱乐城的开支是我审批。乐吧娱乐城的税务申报是杨某静负责的，每月大概4000元左右。缴纳税务的凭证都是由会计保管。海丰县乐吧娱乐城收支的资金都是由陈某亮和卓某源保管。酒吧用的是陈某亮和卓某源的银行账户收款。乐吧的财务是卓某源，会计是杨某静。乐吧会计账由会计杨某静在保管。我们怕税务机关来查，我们几个股东商量以后，每个月看完收支情况就全部销毁了。因为乐吧每个月交的税收4000元左右，按照营业额算的话，不止交这么多钱，所以我们就销毁掉了。会计杨某静将每个月的账目做好交给陈某亮，陈某亮就将每个月的收支盈利情况告诉我们股东，由我们股东决定将账目去销毁掉，具体是陈某亮交代卓某源去销毁的。由卓某源用拜神的铁捅在乐吧旁边的停车场里面用火进行烧毁的。我虽然是分管财务工作，陈某亮是法人代表，负责全面工作，我只能听他的。郑中原对销毁乐吧的会计凭证、会计帐簿是不知情的，销毁时他也不在场。郑中原的股份都交由关培进打理，乐吧的日常事务和管理由我和关培进、陈某亮三人在打理。乐吧每月营业额220万至250万，盈利20万元左右。股东分红的方式是根据会计做出账目后，结算出利润后，按所占的股份进行分配，大部分以分现金为主。股东分红有时候集体有商量，有时候由我将分红现金拿给陈某亮、关培进。乐吧成立前期，乐吧的资金是关培进在管理，我有部分资金是通过银行转账转到关培进的妻子冯敏智的银行帐号，有部分资金是以现金的形式出资的，乐吧成立后就骋请了财务卓某源，乐吧的资金就由卓某源管理。乐吧经营期间设立了两个建设银行的帐号，分别由陈某亮和财务卓某源负责管理。乐吧酒吧每月一结，财务卓某源按实际的出资比例进行分配，以现金或通过他的建设银行转账到我的工商银行账户（卡号尾数6438）。乐吧营业至被查封约三年半，我得到的分红约300万元，具体多少我不清楚。每次分红有时是用现金，有时是财务通过建设银行的帐号转帐给我。郑中原有经营一家烟酒行，乐吧营业后，大部分所有的烟酒水都是从郑中原的烟酒行进货的。乐吧的香烟、洋酒、啤酒、饮料大部分都是从郑中原的烟酒行进货。当时郑中原的烟酒行的“阿秋”（我只知道他姓郑）过来对接，我们认为他们烟酒行送货价位合理，且郑中原是乐吧的股东，海丰有部分酒吧也是郑中原的烟酒行提供酒水的，这样我们就决定由郑中原的烟酒行给乐吧提供酒水。乐吧的进货是财务在负责，每月结算后，由账务将货款报知我后再将货款结算给郑中原的烟酒行。乐吧酒吧场所的土地是向关培进所在的关厝围村租凭的，具体的租赁年限我现记不起，每月租金是约2万元，我们租了土地后，关培进就介绍卢绵佳的建筑公司承建的，承建费用约500万元，其他的情况我不知道。乐吧的保安人员是关培进安排的，我不知道具体的人员有谁。2017年年底的一天晚上，有人驾车撞坏乐吧酒吧的大门，事后我有听起酒吧的员工和股东陈某亮跟我说过酒吧的大门有被人撞坏，但我不知道具体的原因。事情发生后，是关培进去处理的，我不知道具体是如何处理的。海丰县乐吧酒吧（下称乐吧酒吧）2018年7月办公室工资表不是我签的，应该是财务（出纳）卓某源签的。我和关培进没有领取工资，只有分红。工资表上应发的工资10000元是我平时工作的电话和出差的补贴，只是以工资的名字做到工资表里。每月领取的10000元一般每月月头，有时卓某源会用现金的方式在乐吧酒吧的办公室拿给我，有时会直接转账给我，有时我要用钱的时候会先支取，后让卓某源再扣取。发放乐吧酒吧工资应该由我批准，但是财务卓某源在负责。乐吧娱乐城的现金由收银员收了之后由卓某源、杨某静两人清点后再交给出纳卓某源保管，卓某源隔一段时间会将现金存入到他的银行卡内，然后每个月卓某源会将账目制表给我审核。有客户刷微信或者支付宝的钱最终也是汇总到卓某源那里。我名下的银行卡和郑中原、唐某杰等人有巨额资金往来是借贷关系。经黄锄辨认，辨认出10号是乐吧会计杨某静；A组7号是陈某亮；B组10号是关培进；C组7号是卓某源。5.被告人陈某亮的供述：乐吧娱乐城是我和朋友关培进、黄锄合股经营的，关培进和黄锄各占股份35%，我占股份30%，乐吧娱乐城总投资1千万元，按股份比例出资，关培进和黄锄各出资350万元，我出资300万元。我是乐吧娱乐城的法人代表，负责乐吧娱乐城对公的业务；黄锄是财务总监，负责财经工作；关培进是总经理，负责日常的行政管理工作；经理是李强，负责楼面的全面工作，包括员工管理、客户消费业务等工作；文员是“阿如”（具体姓名不清），负责员工档案、收发文件等文秘工作；财务是卓某源，负责日常的财务收支工作，包括发放员工工资等出纳工作；会计是杨某静，负责日常统计账务、报税等工作。娱乐城各层设有楼面主管，负责各层营业时间的服务业务和管理服务员的工作，具体的楼面主管有：彭永平是酒吧大厅（1-2层）的楼面主管，3-5层KTV的业务主管（无固定）分别是肖某波、孙某、夏某。另外，服务员、清洁工人、保安等人员一共有70-80人员，由于人员的流动性大，他们具体的名字我没有去了解。乐吧娱乐城的地皮是属于海丰县*******的，2012年底，关培进向该村租赁了这幅地皮，地皮的面积约1千平方米，租赁的期限是8年。关培进租赁了这幅地皮后，我和关培进在这幅地皮上建造了简易平房，我经营新领域网吧，关培进经营奇乐堡游艺城，后来由于生意不好，我和关培进、黄锄经过商量，决定在这幅地皮基建一座6层的楼房经营酒吧和KTV，经过一系列的基建、装修和筹备，2015年初，乐吧娱乐城就开始经营了。乐吧娱乐城共6层，1-2层是大厅，经营酒吧；3-5层是KTV房，一共52间；6层是行政办公室。2014年底，我向工商部门注册了海丰县乐吧娱乐城个体工商户，后来，由于乐吧娱乐城的文化经营许可证到期，按照要求，我在2017年6月份向工商部门申请，将海丰县乐吧娱乐城个体工商户变更为个人独资企业，并续办了文化经营许可证。股东协议是我和关培进、黄锄三人签订的，实际上的股东是我们三人，但是我们三人各自所占的股份可以私下与他人合股，关培进所占的股份是与郑中原一起出资的，具体是如何约定我不清楚，这是他们二人之间的事情，至于我和黄锄二人，我们没有与其他人合股出资。郑中原没有具体分工，没有负责公司管理。自经营以来，乐吧娱乐城一共盈利550多万元。盈利的分配是按照我们三股东各自所占的股份进行分配的。我们每个季度（一年四个季度）交纳约13000元税收。由财务卓某源的银行卡绑定然后直接被扣除的。每个季度均由会计杨某静向国税报账一次。乐吧的酒水均由中源茶烟酒行供货。平均每月进货约80万至90万元。中源茶烟酒行是郑中原在经营的。乐吧是从2015年2月份开始跟中源茶烟酒行进货酒水。是由中源茶烟酒行业务员阿秋先跟打招呼的。乐吧一共约80人。雇请了20名保安人员。一部分由海丰县仁荣保安公司分配，一部分已聘请了的保安人员就去备案。乐吧平均每月约有纯利润14万元。我们是月结形式，每月分红一次，按比例分红，分给我、黄锄及关培进三人。乐吧平常每月的营业额170万左右；费用150万元左右包括员工工资50万元左右，地皮租金2万元左右，酒水成本70-80万元左右水电费有几万元，还有其他损耗算不清楚；之前上缴的税收固定的4000元左右，现在也是上缴4000元左右，但不清楚是否是固定纳税。每月纯利润约14万元。每月纯利润都是我们三个股东按我们的股分红了。税收之前固定申报的，现在不是很清楚是否是固定申报的还是按营业额申报的。当时为了公司获取更大利润，我叫会计杨某静制作假账，将平时收入减少，减少税收缴，从去年换证才开始的这样操作的。2017年3月之前是个体户税务局里求公司改为个人独资企业，所以缴税一直按之前来操作上缴。公司性质改变后，税局部门要求我们按营业额来申报的。但这段时间国税局和税务局在合并中，我们就按原来固定的税种、税额去报税。因为乐吧每月营业额比较大，与税务机关核定的税额差异较大，我们几个股东怕缴税，盈利少，所以在每个月几个股东看完收支情况后，经商量就把全部账目销毁了。乐吧娱乐城的会计账目是每个月做一次，会计杨某静将每个月的账目做好交给主管财会工作的黄锄审核，再将账目的情况向我们股东进行报告，我和关培进也对账目进行审核，在确定盈利的情况，再按股东所占有的比例进行分配，同时决定分配盈利后将账目进行销毁，具体由我交代出纳卓某源将账目进行销毁的。由卓某源用拜神的铁桶在乐吧旁边的停车场里面用火进行烧毁的。我没有将销毁会计凭证、会计帐簿的情况告知郑中原，乐吧的主要经营负责和日常管理是由关培进和黄锄负责，除了初始要投资乐吧时四人有开会外，几乎没有开会。乐吧娱乐城每月营业额平均大概220万左右，盈利50多万元。海丰县乐吧娱乐城纯利润平均每个月大约70多万，生意好的时候100多万也有，生意差的时候40多万也有，我们固定每个月的月中发完工资之后再进行分红，因为每个月月初收到的钱要支付向郑中原的中源茶烟酒商行购买茶烟酒的货款，大概每个月都有80万左右，然后还要支付保安等员工的工资也有50万左右，另外李某津、蔡某雄、邱某秋、“阿武”等人每个月也要支付12000元给他们，水电费每个月也要开支，这样下来剩余的钱才进行分红，分红统一由卓某源按持股比例分，拿现金给我也有转账给我也有，乐吧娱乐城开业至今我大约分到200多万元的分红。此外我在乐吧娱乐城是没有工资领的，黄锄和关培进因为参与日常管理较多，每个月都有8000元的工资领。营业收入中现金消费的由收银员收取后交由“阿特”交给卓某源，刷PUS机消费的，钱进入我的尾数688的建设银行银行卡，这张银行卡放在卓某源那里，由卓某源收取乐吧娱乐城营业收入使用，因为我是法人代表，所以一定要用我的名字办理PODS机，另外我还有张尾数为998的建设银行卡，这张卡也是绑定POS机的，这张卡绑定的PUS机我交由廖明使用，因为2015年年底到2016年年初，郑中原、关培进、黄锄、廖明合伙在海丰县金鹏国际酒店那开了间叫“国际乐吧”的酒吧，这家酒吧我是没股份的，这个银行卡绑定的PUS机就在“国际乐吧”那使用，后来“国际乐吧”经营不善倒闭了，我就将这张银行卡收回注销了。乐吧娱乐城客户刷微信等的收入则转到“阿特”那里，再交给卓某源。卓某源收了营业收入后，要支付乐吧娱乐城每个月的开支，比如水电费、员工工资、货款等，剩下哪的就由我们几个股东按占股比例分红分掉。郑中原利用他在海丰的影响力，处理一些到乐吧闹事的事情，乐吧建成后并未取得消防合格证就提前试业，试业几个月消防多次来检查，后来由郑中原出面解决了酒吧消防问题并把消防合格证办下来了。经陈某亮辨认，辨认出9号是乐吧会计杨某静；A组3号是关培进；B组5号是郑中原；C组5号是卓某源；D组9号是黄锄；指出4号男子（黎启贻）就是手持烟灰缸并转身环视竞拍人；指出10号男子（黄某俊）是与陈孝家、郑中原一同前往的其中一名男青年。6.被告人关培进的供述：2015年2月7日我（出资260万元）与郑中原（出资900万元）、黄锄（出资780万元）、陈某亮（出资650万元）合伙经营海丰县乐吧娱乐城，法人代表是陈某亮，明股我占45％的股份（实际35％的股份是郑中原的，我只占10％的股份。）、黄锄占30％的股份、陈某亮占25％的股份；陈某亮负责乐吧的全面工作、黄锄负责后勤财会工作（兼任财务总监）、我负责乐吧运营管理和人事安排工作；每月的15号至20号在乐吧娱乐城六楼的办公室由黄锄提供财务报表一式三份给我和陈某亮过目、结算上个月的收支情况和盈余，盈利由财务卓某源按股份直接转账给我和郑中原、黄锄、陈某亮；因我们每个月的数目己经结算清楚，加上财务办公室比较狭窄，单据数量较多，所以每个月的原始记账凭证与财务报表等都没有保存，由黄锄、财务卓某源、会计杨某静去处理。黄锄等人故意销毁会计凭证、会计账簿时我没有在场，他们可能是在六楼办公室的碎纸机或者是在一楼拜关公烧银纸的那个铁桶销毁会计凭证、会计账簿。海丰县乐吧娱乐城的纳税方式以前是定额纳税，2017年是查账纳税。我听黄锄说乐吧娱乐城有建帐以备税务部门查账，且建了两本账，但具体的只有黄锄知道。乐吧娱乐城刚开业时，我们就有保存与财务有关记账凭证、财务报表和账本等，后来因单据太多了，我们几位股东商议后认为每个月的数目己经结算清楚，便没有保存账。后来乐吧娱乐城每月的收入和支出的情况都由会计杨某静制成财务报表交给黄锄，然后由黄锄交给我们股东商议分红，同时我也会打电话跟最大股东郑中原报告当月的酒吧的收入、支出、赢利以及分红情况，而每月结算后财务报表、原始记账凭证以及账本经我和陈某亮、黄锄商量后，就由黄锄去处理，郑中原没有参与管理，具体怎么处理我不清楚。乐吧每月的营业额是人民币220万元，纯利润约人民币70万。据我所知乐吧娱乐城每个月缴纳四千元至六千元税款，具体是黄锄和财务人员在负责。海丰县乐吧娱乐城平时的营业收入每个晚上五至六万元，春节期间生意高峰时每个晚上营业收入十万元左右，我每月平时按10％的股份分红五至六万元，生意高峰时每月分红十万元左右。郑中原是先后分期投入900万元的，每次都是以郑中原的银行帐号转帐到我老婆冯某智的银行帐号。乐吧娱乐城的酒水是向郑中原经营的中原茶烟酒商行拿货的，每月向该商行购买酒水约人民币80万元。海丰县美力商务宾馆是我的名字注册登记的，实际股份是郑中原个人所有，原来我是想和郑中原合伙经营，因为我把钱都投资在乐吧娱乐城了，没有钱再投乐吧娱乐城了，郑中原和我是亲戚，我便没有把海丰县美力商务宾馆工商注册登记的负责人名字变更。李某津是郑中原的好朋友，乐吧刚开业时，怕有人到酒吧来闹事，郑中原就叫李某津安排几个人到酒吧来帮忙，当时李某津安排了邱某秋、“阿剑”、“某雄”过来，负责管理我们酒吧的保安，他们每人每月的工资是人民币4000元。后来邱某秋离开后就换成“阿武”,李某津本人很少到酒吧来。而石某森平时我们叫他“石森”，他是在海丰苏何酒吧看场，他是李某津手下和司机，他们都是职业无固定社会闲散人员。乐吧的保安队员和内保人员下班时间是不用请假的，乐吧员工上班是有制度规定的，每个员工上班都打卡按指纹的，如果有事保安队员可向保安队长请假，而保安队长或内保人员就要向总经理李强或我请假。经关培进辨认，辨认出8号男子就是介绍蔡某雄等人到乐吧娱乐城做保安的李某津。上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。关于各被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，评析如下：1.广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于贯彻落实“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的指导意见》的实施意见，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。本案被告人郑中原自2015年开始，纠集社会闲散人员李某津（在逃）、石某森（已判决）、蔡某雄（另案处理）等人，经常纠集在一起，在一定区域内利用其郑家在海丰县的势力、影响，以暴力、威胁、强硬的手段多次寻衅滋事，参与经营娱乐场所并大幅度隐瞒营业收入，造成国家巨额的税收损失，形成以被告人郑中原为组织者的恶势力，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人郑中原及其辩护人辩解郑中原没有结成恶势力团伙和不是恶势力的辩解不符合规定，不予支持。2.在张某等人被寻衅滋案中，被告人郑中原因看着同在大排档宵夜的邻桌柯某罕嫌上菜慢大声嚷嚷并将桌上的纸巾扔到地上的不良举动反遭到柯某罕的奚落，觉得没面子，即指使与其一起宵夜的司机郭某荣纠集石某森、何某毫、蔡某都等多人赶到场对柯某罕4人进行殴打，而其本人则先行离开，这有被害人柯某罕四人对引发被他人殴打起因的陈述，还有同案人石某森、何某毫、蔡某都、蔡某雄等人供述如何到达现场参与随意殴打张某等人，及事后了解是郑中原被人奚落没面子而指使其司机郭某荣纠集他们到场殴打他人，该事实客观地反映了事件的原貌，被告人郑中原及其辩护人提出郑中原没有参与实施殴打张某等人的辩解，割裂了事件的因果关联，忽略了证据已形成链条的客观事实，该辩解依法不能成立。在关某振被寻衅滋事案中，被告人郑中原因被害人关某振酒后驾车撞坏了其占有股份的乐吧的大门而深夜组织多人赶到关振培住处聚众造势滋扰闹事，主观上出于逞强耍横，客观上毁坏了被害人的财物，又引发相邻居民的不安和恐惧。被告人郑中原等人想要破坏的并非财物本身，而是公共秩序。正因为行为人想要挑衅的是公共秩序，决定了他在选择犯罪对象时的不特定性。郑中原等人深夜逞威风行为已引起了与关某振相邻的居民深夜带来的普遍不安和恐惧，虽然发生在居民住宅区域，不属公共场所，但该行为显然侵犯的是公共秩序，行为人想要挑衅的也是公共秩序，公诉机关对被告人郑中原的该行为以寻衅滋事罪定性符合法律的规定，被告人郑中原的辩护人以郑中原该行为定性不准的辩解不予支持。被告人郑中原在公安机关对其追逃过程中能主动投案，但到案时并未如实供述该犯罪事实，依法不能认定为自首。对于被告人郑中原的辩护人提出被害人关某振对引发本案具有一定过错，被告人郑中原事发后以乐吧名义补偿了关某振的经济损失，缓和了双方的矛盾，可酌情处罚的意见，符合案情事实，予以支持。被告人廖明明知被告人郑中原对关某振撞坏乐吧玻璃大门的事不满而纠集他人欲报复关某振滋事，但仍接受郑中原的指使为其指明关某振住处，引发关某振住家和物品被砸，周围居民作息受到侵害，廖明的行为依法应追究其寻衅滋事犯罪的共同责任，只是其地位、作用、情节等相对同案人小和轻。其辩护人提出廖明在该事件中无罪的辩护意见依据不足，不予支持。3.在海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事中，海丰县妇幼保健院新址工程被海丰县委列为2016年重点建设工程，因工地所在地的海城镇伍狮垭村部分村民对工程建设用地权属异议而引发本案。依正常程序，伍狮垭村部分村民若对海丰县妇幼保健院新址工地的土地权属持异议，应寻求法律途径予以保护，而不应违规阻止工程的正常施工，作为依法取得建筑工程的承包方金粤公司，更应理性对待施工过程中可能发生的不法侵害。显然，施工方并未从有利于双方为出发点，仅是为了推进工程进度忽视伍狮垭村村民阻拦施工可能带来的社会后果，于2017年1月13日当天事先组织了上百人到工地现场维护助阵，防止村民再次阻拦施工，强势推进工程进度。当几十名伍狮垭村民欲冲进工地阻拦施工被拒绝时，发生了部分村民从地上拿起沙土、石块砸向施工维护人员，触发工地维护人员持事先准备的棍棒追赶、殴打、恐吓闹事村民，造成村民一人、施工维护人员二人均受轻微伤的后果，事件在海丰当地造成了较坏的影响，施工方还为掩盖组织维护人员在场对付村民的行为向公安机关作虚假证明。事件中，工程承建方为推进工程进度，有组织地对付阻工村民，受冲击后随意殴打恐吓村民，破坏公共秩序，情节恶劣，作为工程承建责任人卢绵佳、工程股东及策划者郑中原、组织指挥者廖明、参与组织实施者林文彬，依法应追究其寻衅滋事罪的刑事责任。鉴于事件中涉及的土地权属问题与承建施工方没有利害关系，村民本身存在过错，对涉案被告人处罚时均予以酌情考虑。被告人郑中原、廖明、林文彬、卢绵佳的辩护人分别提出郑中原、林文彬、卢绵佳的上述行为不构成犯罪，及被告人廖明的辩护人提出工程承建方是正当防卫的的辩护意见均不能成立，不予采纳。被告人郑中原参与卢绵佳、廖明组织策划实施海丰妇幼保健院新址工地寻衅滋事的事实，有同案人廖明供述因工程前期开工受到村民闹事阻拦而与卢绵佳、郑中原商议工程建设问题时郑中原称已和村里比较有影响力的阿雄打了招呼，如果不听话就叫人过去“吓唬吓唬”村民，过两天，某秋和阿武过来找他和卢绵佳，称是中原交代来的，要多少人到工地帮忙，后来他们共同组织百余人应对阻拦施工的村民，证人陈某荣、林某彬、叶某坤、陈某泽均证实林文彬通知保安集中时说是郑总（郑中原）交代的事实，妇幼保健院建设工程领导小组成员施某谋、蔡某山也证实施工方老板是卢绵佳，据后来了解股东还有廖明、郑中原等人，故被告人郑中原及其辩护人否认郑中原参与海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案依据不足，不予采信。被告人廖明作为工程承建方的股东和具体实施人员，具体参与了整个事件，这有其本人的原先供述；还有参与者魏某府、陈某桔、陈某秋、林某彬、陈某武多人证实他们受廖明等人的现场指挥，廖明还打电话叫人送来安全帽和锄头柄到工地，并颁发给他们安全帽和工牌假装工人，当发生村民前来阻拦开工发生争吵被村民石子砸来时，廖明和邱某秋喊他们去拿棍子对付那些阻拦的村民，廖明还叫轻微受伤的魏某府、陈某秋躺在地上装很严重的样子，过后还叫魏某府到公安机关自首，作虚假陈述；业主方人员施培谋、蔡春山证实他们当时与廖明等几十人在现场并与村民发生冲突，由廖明在现场指挥，被告人廖明在整个事件中积极主动，其辩解不予采信。被告人林文彬到达工地现场的事实有证人陈某秋的相片指认，其否认到场参与的辩解不予支持。4.被告人关培进、黄锄、陈某亮故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的事实清楚，证据充分。海丰县乐吧娱乐城成立于2015年1月间，其税务登记为个体企业，属于定额纳税，到了2018年4月升级为个人独资企业，为查账征收纳税，当年9月被查处。有关每月的营业额按各被告人和同案人的供述在150万元至250万元之间，财会人员卓某源、杨某静供述则基本到达250万元，更符合客观。各辩护人对娱乐城每月营业额的异议不予支持，由于财务凭证等记录资料销毁，可参照指控数额酌情处理。被告人关培进参与同案人黄锄、陈某亮具体合股经营乐吧，不能因其所占股份较同案股东少而认为其作用最小是从犯；不是财务负责人就不负责任；销毁凭证时不是提议人、实施者只承担没有反对的过错责任，忽视了企业整体经营管理，各司其职，销毁会计凭证系由他们共同商议决定再由他人实施，同样分红也由他们决定再按份额分得，被告人关培进的辩护人提出关培进具有从犯、不是财务人、对销毁会计凭证只是没有反对的从轻的辩解辩护意见不符合客观事实，不以采纳，其他辩护意见予以酌情支持。被告人黄锄的辩护人提出对黄锄从轻处罚的意见可酌情采纳。被告人陈某亮的辩护人提出的辩护意见，经核实，被告人陈某亮作为海丰县乐吧娱乐城个体独资企业的法定代表人，依法应承担故意销毁会计凭证、会计账簿、账务会计报告罪的负责人及责任人的刑事责任。被告人陈某亮到案时未如实供述其所犯罪行，不宜认定为自首。被告人陈某亮作为企业法人，具体主持决定销毁会计凭证并交付实施，以其平时负责对外业务没领取工资为由判定其犯罪情节轻微不符合案情事实。至于被告人陈某亮能当庭认罪悔罪，属初犯、偶犯，具有从轻处罚情节，予以支持。本院认为：被告人郑中原违反法律的规定，多次纠集他人实施随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，任意打砸他人财物，情节严重，破坏社会秩序；被告人廖明为其参股的建筑工程顺利开展，参与组织多人对前来阻拦施工的村民进行恐吓和殴打，又为同案人郑中原实施关某振被寻衅滋事案提供帮助，情节恶劣，破坏社会秩序；被告人林文彬为同案人廖明等人建设施工开展组织人员协助，造成村民被殴打和恐吓，情节恶劣，破坏社会秩序；被告人卢绵佳身为建筑工程施工承包负责人，为推进工程进度，避免村民阻拦施工，竟组织多人到场维护，对前来阻拦施工的村民进行殴打和恐吓，情节恶劣，破坏社会秩序，四被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人关培进、黄锄、陈某亮身为乐吧娱乐城的股东和责任人，违反税收管理法规，在参与企业经营管理过程中，故意销毁依法应当保存的会计凭证和财务账簿、财务会计报告，情节严重，三被告人的行为均已构成故意销毁会计凭证、财务账簿、财务会计报告罪，对上述七被告人依法均予以惩处。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，予以支持。被告人郑中原在张某被寻衅滋事案中，被害人柯某罕的行为举动对引发本案起到助推作用；在关某振被寻衅滋事案中，被害人关某振先有过错，案发后郑中原补偿了关某振的损失，缓解了双方矛盾；在海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案中，伍狮垭村部分村民多次阻拦工程施工，对造成本案具有一定的过错责任，故对被告人郑中原处罚时予以酌情处罚；同时被告人郑中原在被追逃期间能主动向公安机关投案，也予酌情处罚。被告人廖明在海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案中，伍狮垭部分村民对造成本案具有一定过错责任；在关培进被寻衅滋事案中所起作用较小、情节较轻，故对被告人廖明处罚时予以从轻处罚。被告人林文彬受纠集带领十余保安队员参与海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案，作用相对较小，予以从轻处罚。被告人卢绵佳组织策划了海丰县妇幼保健院新址工地寻衅滋事案，鉴于伍狮垭村民阻拦施工引发本案存在过错，可予以酌情处罚，结合被告人卢绵佳系建筑工程承包方责任人，组织多人到场维护系为了推进工程正常施工，庭审中也能认罪认罚，也予以酌情处罚，为有利于该企业的正常运营，对被告人卢绵佳适用缓刑对所在社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。公诉机关以认罪认罚为由建议对被告人卢绵佳免予刑事处罚量刑不当，予以调整。被告人关培进、黄锄、陈某亮到案后基本能如实供述，在本院庭审中均能认罪认罚，可予以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百六十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑中原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2024年3月13日止)二、被告人廖明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2021年3月9日止)三、被告人林文彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年12月13日止)四、被告人关培进犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2020年12月9日止；罚金限本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳)五、被告人黄锄犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2020年12月9日止；罚金限本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳)六、被告人陈某亮犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2020年12月10日止；罚金限本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳)七、被告人卢绵佳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。邱路斌长判审陈维聪员判审张丽涛员判审二〇二〇年八月二十八日周增权理助官法李创斌理助官法刘建清员记书附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第一百六十二条之一隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。