安徽省阜阳市颍州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1202民初4940号 原告：阜阳柏乐全屋家具定制有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区经济开发区州十五路**阜阳市天通塑胶有限公司**厂房**，统一社会信用代码91341200MA2MWQMX6J。 法定代表人：饶伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：薛标，安徽金睿律师事务所律师。 被告：菏泽尔东商贸有限公司，，住所地山东省菏泽市牡丹区长城路众创空间**统一社会信用代码91371702MA3C1QWG4P。 法定代表人：毕晓朦，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘晓春，山东诚维律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈新坦，该公司监事。 原告阜阳柏乐全屋家具定制有限公司诉被告菏泽尔东商贸有限公司加工合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人薛标，被告的委托诉讼代理人刘晓春、陈新坦均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、解除原被告签订的家具委托加工合同；2、判决被告支付原告货款510550元，违约金168481.5元，共计679031.5元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年9月25日，原、被告签订家具委托加工合同，由被告委托原告生产家具产品，合同约定合作期限为：2019年10月1日至2020年9月30日，合同第一批订单总量为：300套成品，交货周期为45天，单价2600元每套。被告下单后，原告按照被告的订单，加工生产了300张子母床，100件楼梯柜，50件拖床，并将货物发送至被告指定地点，但被告至今未支付任何款项，经原告多次催要未果，特起诉至贵院，请求依法支持原告的诉讼请求，保护原告的合法权益。 被告辩称，2019年9月25日，答辩人与被答辩人签订家具委托加工合同一份，由答辩人委托被答辩人加工定作家居产品，该合同约定合作期限为：2019年10月1日至2020年9月30日。该合同第8条第1款约定内容为：被答辩人接到答辩人委托加工通知单及定金45天内将货物发至答辩人指定的地点，该合同第8条第2款约定：运输费由被答辩人承担。该合同第13条第1款约定：合同签订后，任何一方无法律规定或合同约定情形且未经另一方同意单方解除合同的，应当按照合同订单总金额的20%向守约方支付违约金。该合同第13条第4款约定：被答辩人应当按照本合同约定的交货期交货，被答辩人不能按时交货应按未能交货部分金额的3%为标准向答辩人支付违约金。该合同第13条第6款约定：被答辩人未能按期交货超过7日后，按货款总额的日1%向答辩人支付违约金。2019年10月1日，答辩人向被答辩人发出了加工子母床300张，拖床50件，楼梯柜100件的订单。依照答辩人与被答辩人双方签订的家具委托合同的约定，被答辩人向答辩人交付子母床，楼梯柜、拖床的日期为2019年11月16日止，在答辩人的工作人员分别于2019年11月28日、2019年11月29日、2019年12月5日、2019年12月7日、2020年1月3日、2020年1月10日多次催告后，被答辩人于2020年1月16日向答辩人交付了2车共计154张子母床，且由答辩人垫付了运费3500元。同时，由于被答辩人的违约行为，致使客户退货，给答辩人造成直 接经济损失5376元。上述事实，足以证明，导致原、被告双方不能继续履行涉案合同的根本原因系被答辩人于2019年11月16日止未能按照双方约定的时间交货，系被答辩人的违约导致的，答辩人并未违约，不应承担违约责任。因而依据双方签订的家具委托加工合同的约定，被答辩人应向答辩人承担下列责任：一、向答辩人返还垫付的运费3500元；二、赔偿给答辩人造成的直接经济损失5376元；三、依据双方签订的家具委托加工合同第13条第1款的约定，被答辩人应向答辩人支付违约金102110元[1400×(200+50+50)+589×50+611×(50+50）1×20%；四、依据双方签订的家具委托加工合同第13条第4款的约定，被答辩人应向答辩人支付违约金8848.5元[1400×(200+50+50)+589×50+611×(50+50）—1400×154]3%；五、由人民法院根据涉案的实际情况，责令被答辩人依据双方签订的家具委托加工合同第13条第6款的约定，被答辩人向答辩人支付相应的违约金。综上所述，答辩人认为：被答辩人之诉请，既无事实依据，又无法律依据。呈请贵院在查明事实，准确适用法律的基础上，依法驳回被答辩人的诉讼请求。 经审理查明：原告（乙方、被委托方）、被告（甲方、委托方）于2019年9月25日签订家具委托加工合同，合同约定：甲方委托乙方加工生产家具产品，合作期限为：2019年10月1日至2020年9月30日，合作第一批订单总量为：300套成品，交货周期为45天，全年订单共计6000套，单价2600元，每套具体生产期限见甲方与乙方签订的委托加工通知单，并于签订委托加工通知单之日起计算工期，成品完成后送到甲方指定仓库；货款支付：第一批的300套成品其中包含（子母床300套、楼梯柜300套、拖床300套)，为了表示乙方与甲方精诚合作的诚意，无需提前预缴定金，货物生产完成后送到甲方指定仓库，首批2019年11月26日支付200套的全部货款，为诚意合作首批的100套货款作为合作诚意金，终止合作后结清，以后的每月订单，甲方向乙方下达委托加工通知单同时向乙方支付通知单总金额的30%作为定金，每批货物入公司指定仓库后向乙方出具入库确认清单，验收后20（日）内付清该笔货物全部货款；交货日期：乙方接到甲方委托加工通知单及定金45天内将货物发至甲方指定地点：菏泽仓库或济南仓库；运输方式：汽车运输，运输费用：乙方承担；合同变更：如甲方对货物图纸、参数等技术要素进行变更的，应将相关资料交给乙方，必须配合甲方进行更改，如果比原价高有甲方负责承担相关费用。但已经生产成型的产品不可以更改，货物交付时间相应顺延。合同签订后，被告于2019年10月2日向原告发出300套子母床、50件拖床、100件楼梯柜的订货单，被告于2020年1月16日收到154套子母床，价值215600元。后双方在履行合同工程中发生纠纷，原告遂诉至本院，请求满足上述诉讼请求。 庭审中，被告对其要求原告应返还垫付的运费3500元，赔偿直接经济损失5376元，支付违约金110958.5元，明确表示不提出反诉。 上述事实，有营业执照、家具委托加工合同、收据、微信聊天记录及当事人陈述等在卷予以佐证。 本院认为，原、被告签订家具委托加工合同，系当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应为有效合同，原、被告均应按约履行义务。本案被告向原告发出300套子母床、50件拖床、100件楼梯柜的订单后，原告仅向被告交付了154套子母床，虽未按约定交货，但被告已经同意接收，可视为双方对交货时间及数量的变更，被告收到货物后应及时履行付款义务，被告至今未支付该货款，现原告要求解除合同，支付货款215600元，不违反法律规定，本院予以支持；原告要求被告支付剩余146套子母床、50件拖床、100件楼梯柜的货款，因原告未将该部分货物交付给被告，其诉请本院依法不予支持；原告要求被告支付违约金，无事实及法律依据，本院不予支持。被告辩称系原告违约，应返还垫付的运费3500元，赔偿直接经济损失5376元，支付违约金110958.5元，因其未提出反诉，本院不予处理。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下： 一、被告菏泽尔东商贸有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告阜阳柏乐全屋家具定制有限公司货款215600元； 二、驳回原告阜阳柏乐全屋家具定制有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10590元，减半收取5295元，诉讼保全费3915元，合计9210元，由原告阜阳柏乐全屋家具定制有限公司负担6286元，被告菏泽尔东商贸有限公司负担2924元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  季云玲 二〇二〇年八月二十日 书记员  杜 娟