海南省海口市美兰区人民法院   民事判决书   （2020）琼0108民初6590号   原告：广东卓正建设工程有限公司，所住地广东省佛山市南海区桂城街道平洲佛平旧路夏东路段海龙大厦第9层之八。统一社会信用代码：914406055626491515。   法定代表人：李超杰。   委托诉讼代理人：陈国全，海南威盾律师事务所律师。   被告：海南建设工程股份有限公司，住所地海南省海口市美兰区国兴大道**海阔天空国兴城**A14地块**楼S301。统一社会信用代码：914600005679502693。   法定代表人：凌海，总经理。   委托诉讼代理人：王绍俊，男，1976年5月17日出生汉族，住海口市秀英区石山镇石山墟。公民身份号码：XXX。系公司员工。   原告广东卓正建设工程有限公司（下称卓正公司）与被告海南建设工程股份有限公司（下称海建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈国全、被告的委托诉讼代理人王绍俊到庭参加诉讼。现已审理终结。   原告卓正公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付货款2008000元；2、判令被告向原告支付迟延付款产生的违约金暂计至2020年5月8日为20000元（2008000*4.35%/365*116天=20000元）；3、判令原告支付的律师费8万元整由被告承担；四、本案诉讼费由被告承担。   事实和理由：原告与被告签订《空调设备购销合同》，约定原告向被告供货三台离心式水冷冷水机组。原告于2020年1月11日按合同约定将三台开利离心式水冷冷水机组全部送达交货地点即工地现场，并由合同约定收货人邢敏签收。合同产品价款总计为2328000.00元，被告方已支付120000.00元，剩余未付款为2208000.00元。根据《中华人民共和国合同法》第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。合同约定采购方未能按时付款，欠款金额按银行基准利率支付损失。迟延付款产生的违约金从2020年1月11日暂计至2020年4月23日为27103.95元（2208000*4.35%/365*103天=27103.95元）。综上所述，原告特根据民事诉讼法相关规定，向贵院提起诉讼，望贵院依法审理，公正判决。   被告海建公司辩称，一、被答辩人请求答辩人支付2208000元货款部分条件未成就，现阶段答辩人应支付给被答辩人的货款仅为698400元（已支付320000元），其他暂定1629600元货款支付条件尚未成就。根据答辩人与被答辩人双方签订的《空调设备购销合同》第2.1、2.4、5.1、7.3等条款约定，答辩人向被答辩人购买的3台离心式水冷冷水机组，暂定价款为2328000元，应由被答辩人负责安装调试。签订合同之日后7日内答辩人应向被答辩人支付总合同金额的30%作为预付款（共计698400元），答辩人仅支付了320000元（其中200000元于2020年6月23日支付）。货到之日经答辩人指定人员（邢敏）验收合格后，被答辩人向答辩人提交结算单，经答辩人授权负责人签字确认并加盖公司行政公章作为结算依据后，答辩人向被答辩人支付货款至总合同金额的100%。货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，经验证合格，方可视为货物质量合格，否则视为货物交付未完成。目前，3台离心式水冷冷水机组分别于2019年10月29日、2020年1月11日交货给答辩人，但上述设备尚未进行安装调试，需要等待安装调试合格后，答辩人才能支付至货款总额的100%。而且，该合同约定的3台离心式水冷冷水机组暂定价款为2328000元，最终价款需要双方根据实际情况确定，目前也未确定实际价款。因此，目前阶段，答辩人仅欠被答辩人378400元（698400元-320000元），其他货款尚未具备支付条件。二、被答辩人请求支付迟延付款违约金暂计27103.95元不应该支持。鉴于答辩人目前阶段应支付给被答辩人的款项为698400元，答辩人已支付320000元，尚欠378400元，其他货款尚未具备支付条件，因此，被答辩人请求按照2208000元为基数支付自2020年1月11日起的违约金，法院不应支持。若必须支持，仅应按照尚欠的378400元为基数，自答辩人请求支付之日即2020年1月11日起按银行同期贷款基准利率计付违约金，超出该部分的，法院不应支持。三、被答辩人请求答辩人支付律师费8万元不符合法律规定。《民事诉讼法》规定，当事人可以自己的名义参与全部的诉讼活动，没有强制要求当事人的诉讼行为必须由律师代理，因而律师费是当事人根据其自身的情况自主选择是否聘请律师而产生的，可以聘请律师，也可以不聘请律师，所以在诉讼中产生的该费用与答辩人实施的行为之间没有必然的因果关系。而且，答辩人与被答辩人双方签订的《空调设备购销合同》并没有约定律师费的承担问题。因此，被答辩人要求答辩人承担律师费8万元没有任何依据。四、被答辩人逾期交付设备，应按合同约定支付违约金，该违约金应从答辩人所欠货款中相互抵扣。按照答辩人与被答辩人双方签订的《空调设备购销合同》第4.1、10.2、10.4条款约定，被答辩人应根据答辩人提前7天通知的时间交付货物，逾期交付，每逾期一日，按照5000元/日的标准支付迟延违约金，答辩人可从应付款中直接相应扣除违约金。答辩人于2019年10月通知答辩人对3台离心式水冷冷水机组交货，但被答辩人于2019年10月29日交付2台，直到2020年1月11日交付最后1台，逾期交货时间为72天，被答辩人应向答辩人支付逾期违约金36万元，该违约金应从应付给被答辩人的款项中扣减。综上所述，被答辩人请求答辩人支付2208000元货款及违约金、律师费等诉讼请求，没有任何法律依据。请法院驳回被答辩人的诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了相关证据材料，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年9月25日，原告与被告签订《空调设备购销合同》，约定：一、原告向被告供货三台离心式水冷冷水机组，每台单价为776000元，总价2328000元，供货单价为指导价，供货数量为暂定量；二、如需调试的设备，设备调试由原告负责完成，相应检测、调试的工具、仪器由原告提供，相应费用已含在合同价款中；三、具体交货时间由被告提前7日通知原告，本合同设备双方约定供货期限为60天；四、双方签订合同之后七日内向原告支付总合同金额的30%作为预付款，货到之日经被告指定相关人员验收合格后，原告向被告提交结算单，由被告授权负责人签字确认并加盖公司行政公章（其他章无效）作为结算依据后，被告向原告支付货款至总合同金额的100%；五、被告不能按照本合同约定时间支付原告货款，应承担未付货款同期人民银行贷款基准利率利息损失，但不超过合同总价的万分之一即232.8元。合同签订后，原告分别于2019年10月29日、2020年1月11日向被告供货三台离心式水冷冷水机组，被告共计向原告付款32万元，尚欠货款2008000元。   另查，原告为提起本案诉讼，与海南威盾律师事务所签订《法律事务委托合同》，约定支付5万元律师服务费。   本院所认定的上述事实，有《空调设备购销合同》、货物签收单、转账凭证、《法律事务委托合同》及当事人的陈述笔录等在案为凭，这些证据材料已经庭审质证和本院的审查，可以采信。   本院认为，原告卓正公司与被告海建公司签订《空调设备购销合同》系双方真实意思表示，其主体适格，内容未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应依约全面履行各自的合同义务。上述合同签订后，原告依约向被告提供三台离心式水冷冷水机组，被告却未全部付款，显属违约，原告诉请被告支付剩余货款2008000元，于法有据，本院予以支持。关于被告辩称付款条件未成就的意见，本案中，原告依约向被告提供了货物，且双方合同约定的单价是指导价，可以作为付款计价标准，被告在合理期限未对货物质量提出异议，其不能以未结算为由拒绝向原告付款，故被告的辩解理由缺乏事实及法律依据，本院不予采纳；至于利息损失，由于双方合同约定利息损失以232.8元为限，故被告应向原告支付利息232.8元；另原告主张被告向其支付律师费8万元，但原告仅提供了《法律事务委托合同》，未提供支付律师费的凭证，缺乏证据证实其已支付律师费，故该诉请本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下：   一、被告海南建设工程股份有限公司须于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东卓正建设工程有限公司支付货款2008000元及利息232.8元；   二、驳回原告广东卓正建设工程有限公司的其他诉讼请求。   如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费12660.42元（原告已预付），由原告广东卓正建设工程有限公司负担1260.42元，由被告海南建设工程股份有限公司负担11400元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省海口市中级人民法院。   审判员 阳力平     二〇二〇年八月五日   书记员 林名泽   附：相关法律法规及司法解释条文   《中华人民共和国合同法》   第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。   依法成立的合同，受法律保护。   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   ……   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。