福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0212民初2672号 原告：易利峰，男，汉族，1958年3月10日出生，住江西省萍乡市芦溪县。 委托诉讼代理人：陈东升，福建银声律师事务所律师。 被告：江西广腾建筑劳务有限公司，住所地江西省上饶市广丰区丰溪街道芦洲大道**。 法定代表人：叶先清，董事长。 委托诉讼代理人：余苗，江西金乘律师事务所律师。 第三人：吴旭升，男，1973年9月28日出生，汉族，住江西省上饶市广丰区。 原告易利峰与被告江西广腾建筑劳务有限公司（以下简称“广腾公司”）、第三人吴旭升劳务合同纠纷一案，本院于2020年6月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告易利峰的委托诉讼代理人陈东升、广腾公司的委托诉讼代理人余苗与第三人吴旭升均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告易利峰向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告劳务报酬人民币（币种，下同）24462元及逾期付款利息（利息从起诉之日按中国人民银行逾期贷款利率计付至还款日止）；2.判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：广腾公司在建设期间，因雇佣原告而拖欠原告劳务报酬。2020年1月19日，经广腾公司对账结算确认，被告合计拖欠原告2019年8月至11月劳务报酬24462元，由被告签具《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》一份交由厦门市同安区劳动保障监察大队在案为凭。原告多次催讨，至今未果。 被告广腾公司辩称，1.原告并非被告所雇请，案涉工程已经由被告分包给吴旭升承建，原告系吴旭升雇请的，工资应由吴旭升支付。2.《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》并非双方对账结算确认，被告出具该工资表的本意是中铁四局集团第五工程有限公司（以下简称“中铁四局五公司”）和吴旭升称工资表需要被告盖章后，中铁四局五公司才发放工资，所以被告才进行盖章，而非认可被告雇请原告。 第三人吴旭升辩称，1.被告与原告有签订《劳动合同》且在本案工程的总包单位中铁四局五公司处备案，被告与原告之间存在劳动关系。本案中，被告与中铁四局五公司签订《建筑工程劳务分包合同》后，第三人与被告签订《工程项目合作合同书》，由第三人实际组织施工，但是仍以被告名义组织实施，被告应当首先承担用工主体责任。2.第三人在组织队伍施工过程中，中铁四局五公司存在未取得项目开工令、“甲供材料”严重不足、技术交底反复变更等原因，导致第三人组织的施工队伍人员和机械误工窝工。第三人向福州运输法院起诉的是要求中铁四局五公司和被告共同赔偿第三人已实际支付的人工费、误工窝工损失，并不包含本案原告在内的29名工人工资，因为这部分工资第三人并没有垫付。关于本案的工人工资，中铁四局五公司原本在劳动监察大队组织调解时同意先行垫付的，并在福州运输法院的诉讼案件中一并处理，然而由于被告不配合导致中铁四局五公司不予先行垫付。综上，第三人虽然是本案工程项目的实际组织施工人，但均以被告名义组织实施，且原被告之间签订了《劳动合同》，被告应承担用工主体责任。另外，本案涉及的工人工资属于中铁四局五公司原因导致的误工损失，被告可以在支付工人工资后另行向中铁四局五公司索赔，与第三人无涉。 双方围绕诉讼请求依法提交了证据材料，其中有原告举示的广腾公司基本信息、厦门市同安区人力资源和社会保障局行政调解受理通知书、劳动保障监察调查笔录、授权委托书、《劳动合同》《建设工程施工劳务分包合同》《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》、厦同劳人仲案字［2020］第439号裁决书及送达证明；被告举示的《工程项目合作协议书》、福州运输法院应诉通知书、民事起诉状及证据目录、吴旭升出具的承诺书。上述证据均当庭进行了举证、质证，对于相关证据的质证及认证意见，本院将在判决书的说理部分围绕对争点的分析进行阐述。对于双方当事人不持异议及与本案争点无关的证据，均已在卷佐证，本院不再一一赘述。 根据审查确认的证据及当事人庭审陈述，本院查明以下事实： 2020年5月8日，原告及其工友共29人作为申请人，以被告作为被申请人向厦门市同安区劳动人事争议仲裁委员会（以下简称“同安区劳动仲裁委”）提起仲裁，请求裁决被申请人向29位申请人支付工资共计670054.5元。同安区劳动仲裁委于2020年6月10日作出厦同劳人仲案字[2020]第439号裁决，其中关于原告的请求部分，同安区劳动仲裁委以原告提起仲裁之日已超过法定退休年龄不属于仲裁受案范围为由驳回原告的全部仲裁请求。原告遂向本院提起诉讼，并提出如上诉讼请求。 另查，加盖广腾公司公章并有“叶黎明”签字的《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》载明易利峰应发工资为24462元。 又查，2019年11月22日，广腾公司委托的工作人员刘康勇接受厦门市同安区调查询问时，有如下问答。问：“你叫什么？在公司任何职务？”答：“我刘康勇，是过来处理广腾公司代表，我是江西旺恺置业集团有限公司的总经理，广腾公司是我们置业集团有限公司的子公司。”问：“现有徐毅、吴旭升等班组等19个工人（还有84人已离开同安）共约4500000元工资没结清，具体情况是怎样？”答：“吴旭升、徐毅是我们公司的施工班组，具体拖欠多少工人多少钱，我要回公司核实才知道。”问：“你们公司跟吴旭升、徐毅是否有劳务分包合同？”答：“没有，吴旭升是我公司这个工地的现场负责人、管理人。”问：“现有一份74名工人3月到11月期间工资1897674，工人工资表你公司是否确认，打算何时发放。”答：“这份工资表我公司已确认，同意发放。最好是通过我公司账户发到工人手上。”问：“现还有些工人工资（特别是已立案19人），工人工资打算如何解决。”答：“后续工人工资，我们也会跟施工单位协商解决，保障工人工资。” 审理中，广腾公司举示的《承诺书》载明如下内容：“致：广腾公司本人吴旭升（男，身份证号码：3623221973××××××××）系与贵司《工程项目合作合同书》的乙方，即福厦高铁福社隧道工程劳务的实际施工人，因中铁四局五公司2019年11月6日单方解除施工合同并要求我方退场，故至今为止，按照我提供的现场人员农民工工资表，经中铁四局五公司审核后分三次发放现场人员工资3234021元，中途离场人员工资分两笔发放：670054元和269507元，总共4173582元。综上，我吴旭升承诺已将全部施工人员的工资及劳务费发放完毕。特此承诺。承诺人：吴旭升2020年元月19日。”广腾公司举示该份承诺书拟证明涉案工资表是吴旭升制作，工资标准及工人岗位也是吴旭升确定，原告并不受被告的管理，双方不存在劳动关系；工人工资系由中铁四局五公司审核发放，且吴旭升承诺已经全部工人工资发放完毕的事实。吴旭升质证称，《承诺书》真实性无异议，同时对《承诺书》的形成过程解释如下：1.2020年1月19日，广腾公司委托叶黎明来支付最后两批工人工资。中铁四局五公司合同科工作人员制作了《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》后，叶黎明要求第三人先书写承诺书（承诺书内容系刘康勇通过微信发给第三人），而后广腾公司才在《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》加盖公章。该工资表系在中铁四局五公司形成。之后，中铁四局五公司同意垫付这两笔工人工资，但是因为广腾公司不配合，导致670054元这笔工资至今未发放，而另外的269507元这笔第三人已经代为垫付，第三人在福州运输法院起诉所涉及的工人工资也就是这笔垫付的269507元，不包含原告在内的29名工人工资670054元。 诉讼中，原告举示了其与被告签订的《劳动合同书》，被告对该合同书的真实性、合法性、关联性均有异议，本院询问被告，对《劳动合同书》落款处的广腾公司公章真实性是否确认，被告未当庭明确；本院要求被告如果对公章真实性有异议，需于庭后三日内明确是否对公章真实性进行鉴定，被告未在期限内申请鉴定。 本院认为，本案的争议焦点为原告工资的支付责任主体。被告主张支付主体应为吴旭升，原告及吴旭升均认为应由被告支付。本院认为，应向原告支付工资的责任主体为被告，理由如下：1.被告委托的工作人员刘康勇在接受厦门市同安区调查询问时，明确吴旭升系广腾公司在案涉项目工地的现场负责人、管理人，且对于拖欠工人工资表示会与施工单位协商解决。现被告又辩称原告系吴旭升雇佣，前后相互矛盾。2.原告举示了其与被告签订的《劳动合同书》，该合同书落款处加盖被告公司公章，被告虽然对该公章真实性未予确认，但是又未在本院限定的期限内作出说明或申请鉴定，应承担不利后果，本院依法对该合同书的真实性给予确认。因双方签订劳动合同时，原告已超过法定退休年龄，故双方建立的法律关系应为劳务关系。3.被告在《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》加盖公章，应视为其对该工资表载明内容的确认。被告辩称在该工资表盖章系因中铁四局五公司和吴旭升要求而盖章，但并不认可被告有雇请原告，然而被告对其主张并未举示任何证据给予证明，对其辩解意见，本院不予采纳。《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》依法可以作为本案定案根据。4.被告辩称本案工资款与吴旭升在福州运输法院向原告主张的诉求存在重合，可能导致原告双重支付工资。但被告仅举示福州法院的应诉通知书、吴旭升起诉状及证据目录不足以证实其主张，且另案也尚未作出裁判。故，对于被告该辩解意见，本院不予采纳。综上所述，原告为被告提供劳务，被告在《福社隧道2019年3月至11月期间离场人员工资表》确认尚欠原告工资24462元。故，原告要求被告支付劳务报酬24462元，于法有据，本院予以支持。关于逾期付款利息，原告主张自起诉之日即2020年6月28日起算至实际付清之日止，于法不悖，本院予以支持，但利率标准应以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 被告江西广腾建筑劳务有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告易利峰劳务报酬合计24462元及逾期付款利息（以24462元为基数，自2020年6月28日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率算至实际付清之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费411元，减半收取计205.5元，由被告江西广腾建筑劳务有限公司负担，款限于本判决生效之日起三日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 许志坚 二〇二〇年八月十七日 法官助理 陈海英 书 记 员 张小兰 附1：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 附2：执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。