广东省汕头市金平区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0511民初31号原告：颜梓豪，男，1987年10月15日出生，汉族，住广东省汕头市金平区*******************，公民身份号码440************054。被告：汕头市响家装饰有限公司，住所地广东省汕头市金平区*******方园北区16、17幢地下商场B单元之一，统一社会信用代码91440511MA52DR3W3E。法定代表人：杨某1。被告：杨硕，男，1987年6月28日出生，汉族，住湖南省澧县****************，公民身份号码430************032。原告颜梓豪诉被告汕头市响家装饰有限公司（下称“响家装饰公司”）、杨硕装饰装修合同纠纷一案，本院于今年1月2日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年6月30日公开开庭进行了审理。原告颜梓豪到庭参加诉讼,被告响家装饰公司、杨硕经公告送达开庭传票，无到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告响家装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令两被告向原告退还已支付的两期工程款102658元（其中一期工程款50520元，二期工程款52138元），并支付原告自向两被告支付工程款之日起至退还之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；3.判令两被告按合同约定工程总价款的10%向原告支付违约金16840元；4.判令两被告承担本案诉讼费用。事实和理由：被告响家装饰公司于2019年9月11日与原告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将汕头市****2*****（约100平方米）交由被告响家装饰公司进行装饰施工，施工工期为120个工作日，任何一方违反合同约定或法律规定解除合同，应支付合同总价款10%的违约金，双方约定工程总价款168400元，分为四期付款，前三期付款比例为30%，尾款付款比例为10%。同日，双方签订了《合同补充约定》，对装修细节进行明确。工程移交给两被告施工后，原告按照合同约定一共支付了两期装修款合计102658元给被告响家装饰公司，被告响家装饰公司出具《收据》。但装修工程从一开始就与合同不符，工程无故停工，被告响家装饰公司已搬空，被告杨硕亦时常失联。被告响家装饰公司为自然人独资公司，被告杨硕为该司法定代表人及独资人，且被告杨硕用私人账户接收装修款，两被告的财产已混同。两被告没有按合同约定完成装修工程的施工，且下落不明，造成原告的房屋装修目的无法实现，已严重构成违约，应退还原告装修款并支付违约金。两被告未作答辩。原告在举证期限内提交如下证据：1.原告、被告杨硕《身份证》、被告响家装饰公司《企业机读档案登记资料》复印件各一份，证明原告与两被告的诉讼主体资格；被告杨硕为被告响家装饰公司的法定代表人。2.《家庭居室装饰装修工程施工合同》《嘉德家园装修施工管理服务协议书》《合同补充约定》原件各一份，证明原、被告之间存在装饰装修合同关系，双方就装修事项达成各项协议，合同总价款为168400元，违约方需支付守约方合同价款10%作为违约金。3.《收据》原件3张、《转账记录》复印件一份，证明原告已向被告支付两期的装修工程款102658元，其中第一期工程款40520元、第二期工程款52138元（因第二期施工过程中更换地砖，工程款增加）。4.原告与被告杨硕《聊天记录》、嘉德家园2栋307房现场照片及施工图纸复印件各一份，证明两被告未按合同约定进行装修并构成违约等事实。案经开庭审理，两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃质证和抗辩的权利。原告提供的上述证据，来源合法，内容真实，且能证明本案的相关事实，本院予以采信。根据本案证据，本院对本案的事实认定如下：被告杨硕是被告响家装饰公司的投资者及法定代表人。2019年9月11日，被告响家装饰公司与原告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定原告将汕头市****2*****交由被告响家装饰公司进行装饰施工，工期为120个工作日，任何一方违反合同约定或法律规定解除合同，应支付合同总价款10%的违约金，工程总价款168400元。同日，双方签订了《合同补充约定》，对装修细节进行明确。后原告共支付两期装修款合计102658元给被告响家装饰公司，由被告响家装饰公司出具三份《收据》分别予以确认。后被告响家装饰公司停工。2019年11月28日，被告杨硕发送工程结算单给原告，向原告确认其已施工的工程项目，工程款为58951元。原告于今年1月2日诉至本院。案审期间，原告表示认可被告杨硕发送的工程结算清单结算数额，同意应退还的工程款按照支付的款项减去结算清单中结算款项。本院认为，原告与被告响家装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》《合同补充约定》是双方的真实意思表示，合法有效，对双方具有法律约束力。因被告响家装饰公司并未按协议约定对案涉房产进行装修，并已撤离施工现场，现合同履行期限已届满，原告要求解除双方签订的协议已没有必要，但被告响家装饰公司未能按约履行合同义务，构成违约，应承担相应的违约责任。被告响家装饰公司应退还装修款43707元（102658元-58951元），并支付该款自起诉之日起至退还之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，以及支付按合同总价款168400元以10%计算的违约金16840元。因被告杨硕并非合同当事人，原告并无证据证明两被告的财产混同，原告请求被告杨硕与被告响家装饰公司共同退还工程款及承担违约责任，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第一百四十四条、第一百六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告汕头市响家装饰有限公司于本判决生效之日起十日内将装修款43707元返还原告颜梓豪，并支付该款自2020年1月2日起至退还之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；二、被告汕头市响家装饰有限公司于本判决生效之日起十日内向原告颜梓豪支付违约金16840元；三、驳回原告颜梓豪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2690元、公告费300元（原告颜梓豪已预交受理费及支付公告费），由原告颜梓豪负担受理费2033元，并由本院退回受理费657元；被告汕头市响家装饰有限公司负担受理费657元，于本判决生效之日起十日内向本院交纳所负担的受理费657元，并将所负担的公告费300元迳付原告颜梓豪，拒不交纳受理费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审 判 长 李传胜审 判 员 郑启生审 判 员 王 敏二〇二〇年七月九日法官助理 陈莹琪书 记 员 林咏琳附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百六十四条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。