广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0305民初9707号原告:天地科技股份有限公司，住所地：北京市朝阳区和平街青年沟路**，统一社会信用代码：911100007109261826法定代表人：胡善亭，董事长。委托诉讼代理人：金向阳，系公司员工。委托诉讼代理人：张浩，北京大成（太原）律师事务所律师。被告：永太和实业（深圳）有限公司，住所地：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场**1801B，统一社会信用代码：914403007576175121。法定代表人：庄德智，董事长。委托诉讼代理人：刘肇旺，上海市海华永泰（深圳）律师事务所律师。原告天地科技股份有限公司（以下简称天地公司）诉被告永太和实业（深圳）有限公司（以下简称永太和公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月21日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告天地公司的委托诉讼代理人金向阳、张浩，被告委托诉讼代理人刘肇旺均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告天地公司诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付剩余货款1371000元；2、被告向原告支付违约金457000元；3、被告承担本案诉讼费、保全费等案件相关费用。事实与理由：2014年2月27日，天地公司作为卖方，永太和公司作为买方，签订《永太和实业（深圳）有限公司综采设备项目设备采购合同》，约定永太和公司向天地公司采购采煤机、刮板、支架等七项货物，合同总金额为914万元，交货地点为新疆鄯善红湖煤矿，合同对交货方式、价款支付、违约责任等内容予以约定。合同签订后，天地公司依约向永太和公司交付了全部货物并开具增值税发票，但永太和公司未按照合同约定履行付款义务，虽经天地公司多次催要，永太和公司至今仅支付7769000元货款，尚余1371000元货款未支付。《采购合同》第十条约定：“永太和公司逾期付款的，每逾期一日，按合同总价的千分之一每日向天地科技支付违约金，违约金不超过合同总价5%”。尽管根据每日千分之一的违约金标准来计算，永太和公司未支付剩余货款所产生的违约金远超过合同约定的违约金上限，但天地公司依据合同约定，按照合同总价914万元的5%，即457000元向永太和公司主张违约金。综上，截至起诉之日，永太和公司尚欠天地公司剩余货款1371000元，违约金457000元。永太和公司逾期付款的违约行为已给天地公司造成了严重经济损失。天地公司根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，特向贵院提起诉讼。请求贵院在查清事实的基础上判如所请，维护原告的合法权益。被告永太和公司辩称：一、首先，原、被告双方采购合同已约定付款期限、付款方式、违约责任，被告已按照合同约定支付合同总金额的85%价款，被告不存在违约，双方诉争的137万元货款，因被告与原告另一合同纠纷，致使被告遭受合同损失，被告才停止向原告支付该货款。即便按照合同约定违约责任条款为买方逾期付款，每逾期一日，按合同总价的千分之一每日支付违约金，违约金不超过合同总价的5%。被告不存在违约逾期付款的行为；其次，约定的137元付款的条件为，质保期满后支付且按照合同约定原告方作为卖方对货物承担质保技术支持的义务，因此仅以未付137万元要求被告承担高达46万元的违约金显然有失公平，并且不符合合同约定，不应获得支持。二、综合原告全案证据，原告方应在诉讼时效届满前行使权利，但时至今日，自合同签订已过6年之久，至付款条件成就已过4年之久，才向法院提起诉讼，其原因在于原、被告双方在另一起合同纠纷案件中，因原告逾期交货，致使被告全部矿产设备，未能正常运转，延误采矿期，致使煤矿被迫整改及停产至今。对此，被告方的损失应由谁来承担。综上，从实体上，原告诉请按合同总金额的5%支付违约金，没有事实和法律依据，且显然高于法律所规定的标准。从程序上，法律不保护权利的睡眠者，原告应在规定时间内向法院提起诉讼，但时至今日诉至法庭，也应承担由此所造成的过错责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：2014年2月，永太和公司与天地公司签订《设备采购合同》，约定，永太和公司向天地公司采购采煤机、刮板机、刮板转载机、支架灯货物，总金额为914万元，保修期：按买方签署《设备试运行报告》之日起12个月整或设备到矿18个月后，以先到之日计。结算方式：签订合同后7个工作日内付合同总价85%的预付款（现金电汇），即776.9万元，质保期满后支付合同总价15%的质保金，即137.1万元。交货地点为新疆鄯善红湖煤矿。由卖方送货上门，运费由卖方承担。质量验收：在设备到矿后7个工作日内，由买方对物资数量、质量进行清点和验收，并签署《物资入库交接单》和《质量验收报告》，该单据作为买方对物资的验收证明。不合格的，买方应及时向卖方提出质量异议。全部设备到货后，买方应尽快安排设备的安装调试，待正常试运转并无质量问题后，买方向卖方签发《设备试运行报告》。备货供货和售后服务：卖方将向买方提供全新没有损坏的、各项指标都达到要求的合格的备品备件，所有备件都经过了严格的选材和检测。超过质保期的设备如果出现问题，卖方将以同期市场最低价向用户及时提供所需的备品备件。并及时赶到现场，提供技术支持，帮助用户解决技术问题，指导用户对设备进行维修。违约责任：买方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价的1‰/日计算，向卖方支付违约金，不超过合同总价5%。卖方逾期交付货物的，每逾期一日，按合同总价的1‰/日计算，向卖方支付违约金，不超过合同总价5%。合同签订后，天地公司向永太和公司履行了全部交货义务，设备到矿时间为2014年3月15日，当日双方进行了验收。永太和公司支付了7769000元货款，尚余1371000元未支付。上述事实，原、被告双方均予以确认。庭审中，天地公司主张，质保期满日为2015年4月15日。原因如下：一、按照设备到矿后18个月计算，2014年3月15日到矿，安装调试时间为1个月，自2014年4月15日开始计算质保期，质保期满日为2015年9月15日。二、按照签署《设备试运行合同报告》计算，买方并未签署《设备试运行报告》，但是根据常规算法，设备于2014年3月15日到矿，安装调试时间为1个月，自2014年4月15日开始计算一年为质保期，则质保期满日为2015年4月15日。合同约定以先到之日为计算，故质保期满日为2015年4月15日。本院认为，永太和公司并未签署《设备试运行报告》，因此，根据合同关于保修期的约定，保修期应为设备到矿18个月后，而案涉设备到矿日为2014年3月15日，故保修期应自2014年3月15日起18个月即2015年9月15日止。天地公司提交如下证据，以证明其一直在催收货款。1、《商务公函》，证明：2016年8月1日，天地公司向永太和公司催收货款。2、北京-深圳机票订单信息截图，3、《会议纪要》，共同证明：2016年8月31日，天地公司工作人员飞往深圳，就永太和公司尚欠天地公司设备款与永太和公司协商还款办法。2016年9月8日，天地公司工作人员与永太和公司工作人员于永太和公司综合办开会讨论还款事宜。4、短信息记录截图7页，证明：天地公司多次向永太和公司催收货款，2018年11月26日，永太和公司董事长庄德智回复称下个月安排，但一直未安排支付。经查，该短信息系由天地公司员工吴春野发给永太和公司法定代表人庄德智，发送时间为2018年5月18日、2018年7月19日、2018年11月26日，其中2018年11月26日吴春野称：“庄总，已经回国了吧？您看上次您说项目尾款处理的事能否安排人处理，我们进一步与谁对接？年末公司催款压力实在太大，请您理解。天地小吴。”庄德智回复：“下个月吧。”以上事实，有合同、发货单、验收单、出库单、发票、函、会议纪要、聊天记录等证据及庭审笔录在卷佐证，足以认定。本院认为，天地公司与永太和公司所签订的《设备采购合同》系当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人应当按照约定严格履行各自的义务。天地公司作为出卖人提供货物，永太和公司作为买受人应支付相应货款。天地公司已经依约提供货物并经双方验收合格，永太和公司应在质保期满即2015年9月15日支付质保金1371000万元，天地公司于2016年8月、2018年5月18日、2018年7月19日、2018年11月26日向永太和公司催收货款，但永太和公司并未支付该款项。永太和公司拖欠货款的行为已构成违约。按照相关法律规定及合同约定，永太和公司应向天地公司支付拖欠款项1371000元及违约金。双方在合同中约定违约责任为：买方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价的1‰/日计算，向卖方支付违约金，不超过合同总价5%。本院认为，违约金应以补偿性为主，惩罚性为辅。永太和公司仅存在质保金1371000元逾期付款的行为，如果按照合同总价款计算违约金显失公平，亦远远超过天地公司的实际损失。因此，本院认为，应以天地公司的实际损失为基础，结合本案合同的实际履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以调整违约金的计算标准。因此，本院酌定，违约金按照逾期支付款项1371000元的5%计算为68550元。另，本院认为，永太和公司应在2015年9月15日支付1371000万元，天地公司于2016年8月、2018年5月18日、2018年7月19日、2018年11月26日向永太和公司催收货款，并于2020年4月21日诉至法院。天地公司催收货款的行为足以造成诉讼时效中断的法律效果，其诉讼请求不存在已超过诉讼时效的情形。本院对永太和公司的抗辩不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告永太和实业（深圳）有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告天地科技股份有限公司支付货款1371000元；二、被告永太和实业（深圳）有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告天地科技股份有限公司支付违约金68550元；三、驳回原告天地科技股份有限公司的其他诉讼请求。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费10626元，由原告承担2258元，由被告负担8368元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 陈 琪二〇二〇年八月二十日书记员 严培菁附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。