湖南省永州市零陵区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）湘1102民初1733号 原告：湖南创发集团有限公司，住所地：永州市冷水滩区创发城**17A。 法定代表人：王迪，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：苏琼，湖南人和人（永州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雷青青，湖南人和人（永州）律师事务所律师。 被告：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司，，住所地：广西省南宁市青秀区新竹路** 法定代表人：赖榆，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：罗伟，湖南和奕辉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄霄，男。 原告湖南创发集团有限公司与被告广西建工集团第二建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月8日立案后，依法进行审理。 原告湖南创发集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告赔偿停工期间的资金积压损失4858649.83元（以79028840.85元为基数按年利率6%从2015年10月13日计算至2016年10月20日止共计374天）；2、本案诉讼费由被告承担。2020年8月5日，原告湖南创发集团有限公司向本院提出变更诉讼请求，诉请第一项变更为：1、判令被告向原告赔偿停工期间的资金积压损失4211997.34元（以68510652元为基数按年利率6%从2015年10月13日计算至2016年10月20日止共计374天）。事实和理由：2014年7月21日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定原告将零陵创发工程项目发包给被告承包建设，承包方式包工包料。在建设过程中，被告违法将涉案工程转包给黄世辉个人，后引发了阻工事件，2015年5月2日涉案工程全面停工，导致原告投入涉案工程的资金79028840.85元积压，给原告造成了资金积压损失。2015年10月12日，因工程停工涉案合同无法继续履行，原告向零陵区人民法院提起诉讼，要求解除涉案工程合同，并要求被告赔偿停工造成的资金积压损失，从2015年5月2日计算至2015年10月12日起诉之日止。经零陵区人民法院一审判决，永州市中级人民法院二审判决以及湖南省高级人民法院再审判决认定涉案工程因违法转包造成的停工时间从2015年5月2日计算至2015年10月12日起诉之日共计163天。涉案合同解除后，原告将涉案工程发包给湖南省正昌建筑工程有限公司，因被告不配合，一直到2016年10月20日，涉案工程的施工许可证主体才变更为湖南省正昌建筑工程有限公司，工程才得以复工。故，因被告的违法转包行为导致涉案工程停工的时间为2015年5月2日至2016年10月20日。因原告在前期的诉讼中无法确定工程复工时间，故原告只主张了2015年5月2日至2015年10月12日提起诉讼之日止的停工损失，前期判决中也只认定了该段时间的停工期间，对于2015年10月13日至2016年10月20日实际复工之日止的停工损失原告暂未主张。因此，被告还需向原告赔偿2015年10月13日至2016年10月20日期间资金占用损失。综上所述，为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请判如所请。 本院经审查认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条之规定，当事人就已经提起的诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。2015年10月12日原告与被告因零陵创发城工程项目建设工程施工合同纠纷一案诉至本院，经本院（2015）零民初字第1797号之一民事判决书判决，原告不服该判决，上诉至永州市中级人民法院，上诉理由为一审法院认定零陵创发城项目全面停工91天的事实错误，缺乏法律依据。其认为因被告不同意解除合同，经判决后解除合同，零陵区建设局才依判决变更了施工许可证，事实造成了复工时间的延误，停工时间应为2015年5月2日至2016年10月20日，实际停工的时间为534天。该案经永州市中级人民法院判决后，原告仍然不服判决，向湖南省高级人民法院申请再审，申请再审理由为一审认定停工91天与事实不符，二审认定停工163天（2015年5月2日至2015年10月12日）与事实不符。其认为，应该以实际撤离零陵创发城项目之日起至该项目实际复工之日止，故停工时间为2015年5月2日至2016年10月20日，实际停工的时间为534天。后经湖南省高级人民法院调解，原、被告双方就该案最终达成调解意见，该案至此审理终结。本案中原告以前诉案件中已经主张过的诉请再次提起诉讼，构成重复起诉，根据“一事不再理”原则，故对原告的起诉本院不予支持，予以驳回。 综上所述，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第五项、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，第二百四十七条之规定，裁定如下： 驳回原告湖南创发集团有限公司的起诉。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 审 判 长 魏再永 人民陪审员 蒋 峰 人民陪审员 王少武 二〇二〇年八月六日 书 记 员 贺文韬 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理： （一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼； （二）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁； （三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决； （四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉； （五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外； （六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理； （七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： （一）不予受理； （二）对管辖权有异议的； （三）驳回起诉； （四）保全和先予执行； （五）准许或者不准许撤诉； （六）中止或者终结诉讼； （七）补正判决书中的笔误； （八）中止或者终结执行； （九）撤销或者不予执行仲裁裁决； （十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书； （十一）其他需要裁定解决的事项。 对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。 裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。 《最高人民法院有关于适用的解释》 第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。 需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。 立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。 第二百四十七条当事人就已经提起的诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉： （一）后诉与前诉的当事人相同； （二）后诉与前诉的诉讼标的相同； （三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的请求实质上否定前诉裁判结果。 当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。