福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0581民初3228号 原告：方志金，男，1990年4月7日生，汉族，住福建省武平县。 被告：福建省龙头艺术装饰工程有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区东海街道东海大街御花园****，社会统一信用代码91350500MA2Y3YQ576。 法定代表人：王良梅，该公司执行董事。 原告方志金与被告福建省龙头艺术装饰工程有限公司（下称龙头公司）装饰装修合同合同纠纷一案，本院于2020年6月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。方志金到庭参加诉讼，龙头公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 方志金向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告于2019年10月15日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》；2.被告返还原告装修款95575元；3.被告支付从2020年4月15日起至起诉之日止，按每日30元计算违约金1800元；4.被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，方志金变更第二、三项诉讼请求为2.被告返还原告装修款49857元；3.被告支付违约金727.5元。事实与理由：原告因装修房屋需要，于2019年10月15日与被告签订《工程施工合同》，合同约定，装饰装修合同总价145500元，工期130天。当日，原告支付工程款95575元给被告。2019年10月28日，被告安排项目经理、工人进场做水电、防水、吊顶、泥水，2020年3月26日被告员工郑达超电话告知原告，说被告因拖欠员工工资、房租等，所有工地均已停工，已无法为原告施工。2020年4月，在泉州市政府的介入下，被告法人王良梅、监事李世春承诺5月22日会将拖欠的员工工资、材料款等先支付20%，且会陆续进行开工，但至今日被告仍无法为原告继续施工，且原告在2020年6月15日去到被告公司时已人去楼空。综上，因被告一方违约致使合同无法履行，给原告带来损失。 龙头公司未作答辩。 方志金围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。龙头公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提供反驳证据，应视为其自愿放弃举证、质证等相关诉讼权利。本院对方志金提交的证据予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明认定事实如下： 2019年10月15日，原、被告签订一份《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由龙头公司承包方志金址于世茂摩天城四期1#121203房屋装修，工期130天、工程预算145500元；同时约定方志金应在签订合同当日支付合同总额65%即94575元，在泥作工程、木制作基本完工、漆工进场前，支付合同总金额30%即48000元，余款5%即7275元在双方验收合格三日内付清；如因为龙头公司的原因导致竣工日期延后，龙头公司按30元/工作日赔偿，总额以工程制安总额千分之五为上限；如因一方违约致使合同无法履行则可以解除合同；等等。 方志金分别于2019年4月21日支付定金1000元、2019年5月12日支付48000元、2019年10月15日支付46575元，共计95575元。龙头公司于2019年10月28日进场施工，施工水电、防水、吊顶、泥水、地砖等，已施工部分工程造价45718元。 本院认为，原、被告间的装饰装修合同关系，合法有效，受法律保护。龙头公司仅施工了部分工程，拖延施工，直至方志金诉至本院之时已过工期，其行为已构成违约，现方志金主张解除合同，具有合同依据，本院予以支持。合同解除后，方志金要求返还扣除已物化的工程款余款49857元（95575-45718），合理合法，本院予以支持。讼争合同已对因龙头公司逾期竣工的违约责任进行了明确约定，方志金依据合同约定主张违约金727.5元（145500×5‰），并无不当，本院予以支持。 综上所述，龙头公司未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除方志金与福建省龙头艺术装饰工程有限公司于2019年10月15日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》； 二、福建省龙头艺术装饰工程有限公司应于本判决生效之日起三日内返还原告方志金装修款49857元，并支付违约金727.5元。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1065元，由福建省龙头艺术装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  李珊珊 人民陪审员  潘金福 人民陪审员  高少容 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  傅静雯 注：裁判文书引用的主要法律条文及执行申请提示 一、裁判文书引用的主要法律条文： 1、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十六条【解除权的行使】当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 3、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。