陕西省西安市未央区人民法院民 事 判 决 书(2020)陕0112民初5150号 原告：陕西联兴石艺工程技术有限公司。住所地：西安市未央区。统一社会信用代码91610000681561574D。法定代表人：张元元。委托诉讼代理人：高慧，陕西若定律师事务所律师。被告：上海妙陵实业发展有限公司。住所地：上海市青浦区。统一社会信用代码9131011867933476X2。法定代表人：华彦，董事。委托诉讼代理人：张璇，上海市汇业（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：牟鹏飞，上海市汇业（西安）律师事务所实习律师。原告陕西联兴石艺工程技术有限公司（以下简称陕西联兴公司）与上海妙陵实业发展有限公司（以下简称上海妙陵公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告陕西联兴公司委托诉讼代理人高慧到庭参加诉讼，被告上海妙陵公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陕西联兴公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还货款73488.2元及利息损失4882.3元（第一次付款的40000元从2018年5月23日起暂计至2019年10月8日止，第二次付款的33488.2元从2018年7月18日起暂计至2019年10月8日止，最终计算至实际付款之日止）；2、判令被告赔偿原告利润损失26511.8元，逾期交货违约金2550元，诉讼费损失900元，维修费500元，损失合计30461.8元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年12月31日，被告授权原告为豪孚特清洗技术系列产品在西安市的经销代理权，授权期限从2017年12月31日至2018年12月31日。2018年第三人某公司与原告签订《购销合同》，从原告处购买德国HEFTER自动扶梯清洗机、左右刷、左右防损块，总计10万元。合同签订后，原告与被告于2018年5月23日签订《销售合同》，从被告处购买豪孚特清洁技术电梯一体机，左右刷、左右防损块，总价77356元，交货期60天。合同签订后，原告按照合同约定于2018年5月23日向被告支付货款40000元，2018年7月18日向被告付款33488.2元。但被告却违反合同约定，在收到货款后迟迟未向原告交付，导致原告未能按照合同约定向第三人某公司交付。直至2018年9月20日，原告才将自动扶梯清洗机运送至西安市莲湖区交付到某公司（以下简称某公司）处，被告晚交货长达60天。其中原告锁定的左右刷至今未交付给原告。被告的行为构成严重违约。被告将货物交付某公司不久，自动扶梯清洗机便出现故障，机器无法正常使用。因该机器只有被告才可以维修，于是，原告多次发函要求被告对机器进行维修，但被告违反合同约定，以各种理由拒不对机器进行维修。在原告的再三要求下，被告要求原告支付500元才安排维修工对机器进行检查。但经过被告工作人员的检查后，仍未检查出该机器的故障原因，机器仍无法使用。被告无法查出故障原因，未按照合同约定维修机器的行为已经构成严重违约。2018年12月17日，由于机器无法正常使用，某公司发函解除了《购销合同》，要求原告退还预付款4万元，并赔偿损失。2018年12月21日，原告向被告发函，要求解除与原告签订的《销售合同》并赔偿损失，被告在收到解除函后一直未提异议，但也拒不退还货款，赔偿原告的损失。2019年4月，某公司将原告诉至西安市莲湖区人民法院，要求原告退还4万元并赔偿相关损失。经法院审理，判令原告退还预付款4万元，并赔偿2550元的逾期交货违约金，承担诉讼费900元。综上，原被告签订的合同合法有效，原被告应按照合同约定全面履行合同义务。被告的违约行为给原告造成巨大的经济损失，被告应予赔偿。被告上海妙陵公司庭后辩称，其不存在逾期交货的违约情形；其出售给原告的设备并不存在质量问题；原告提出质量异议的时间已超过双方约定的异议期限；设备出现故障后其积极履行检修义务，经其维修人员初步检测设备可能系人为使用不当导致设备电路出现问题不能正常使用；原告不配合被告对设备进行返厂检修，且在未查明设备出现故障的责任方是谁的情况下，径行解除合同要求被告退款，主观恶意明显。原告陕西联兴公司为证明其主张，向本院提交了销售合同（陕西联兴石艺公司与上海妙陵实业公司）、付款凭证、销售合同（陕西联兴石艺公司与西安老城根有限公司）、关于陕西联兴石艺2018年所定RF40设备晚到说明、关于立即终止陕西联兴石艺工程技术有限公司代理权的通知、微信聊天记录、关于扶梯清洗机事宜的催告函、律师函、关于扶梯机事宜的催告函、关于扶梯清洗机事宜的催告函、催告函、西安市莲湖区人民法院民事判决书。被告妙陵公司后到庭对上述证据进行质证，并提交了销售合同、催告函、邮件记录照片、微信聊天记录、催告函回复、顺丰速运签收记录，原告对被告上述证据进行了质证。对于双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1、2017年12月31日，原告陕西联兴公司从被告上海妙陵公司处取得豪孚特清洁技术系列产品在中国陕西省西安市唯一授权经销代理商，授权期限自2017年12月31日至2018年12月31日。2、2018年5月8日，某公司与原告签订购销合同，约定某公司从原告处购买德国豪孚特自动扶梯清洗机，型号为RF4010023556，单价98500元，交货时间60天，左右刷1340元，左右防损块160元，合计10万元。3、2018年5月23日，原被告签订销售合同，约定原告从被告处购买豪孚特清洁技术电梯一体机，型号为RFXXXXXXXXXXXXXX3760，单价76000元，左右刷1250元，左右防损块106元，交货时间为合同签订收到买方货款后60个工作日内，如需空运需加价5000元人民币空运费，交货期约30天。付款方式为合同签订3个工作日内，买方预付50%货款4万元整，货到海关报关时3日内买方支付95%货款33488.2元，剩余5%质保金在合约期满后，无服务及质量问题15个工作日内付清3867.8元。当日，原告向被告付款4万元，7月18日付款33488.2元。4、2018年6月1日，某公司向原告支付预付货款4万元。9月20日，涉案设备由被告交付给某公司。9月22日，被告向原告出具关于陕西联兴石艺2018年所定RF40设备晚到说明，对设备晚到表示歉意，并承诺以价值22737元的零部件予以补偿，但并未实际履行。2018年11月初，涉案设备出现故障，经被告多次维修仍无法正常使用，也无法确定故障原因。2018年11月至12月，某公司多次向原告发函，要求解决设备质量问题，均无果。2018年11月24日，原告向被告发送催告函，要求被告维修设备。2018年12月21日，原告向被告发送催告函，要求解除合同。2018年12月26日，被告向原告回函表示不同意解除合同。2018年12月1日，原告通过微信向被告支付设备检测费500元。2018年12月17日，某公司向原告发出律师函，要求解除双方签订的购销合同，退还预付款4万元，并赔偿损失。2019年4月9日，某公司起诉至西安市莲湖区人民法院，西安市莲湖区人民法院经审理于2019年9月16日作出陕01**民初3640号民事判决，判令原告退还某公司预付款4万元，某公司在收到该款的同时将涉案设备退还原告；原告支付某公司违约金2550元。2019年10月15日，原告向某公司支付43000元。5、庭审中，原告称某公司已向其退还涉案设备，设备现寄存于某公司处。本院认为，原被告签订的销售合同系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应为有效，对双方均具有约束力，双方均应履行合同约定的义务。双方合同约定，交货时间为合同签订收到卖方货款后60个工作日，付款时间为合同签订3个工作日内预付50%货款，货到海关报关时3日内支付95%货款，由此，交货时间应为2018年7月18日起60个工作日即2018年10月16日前，被告于2018年9月20日交付货物，并未违反双方的约定。因原告与老城根公司约定的交货时间早于本案原被告约定的交货时间，导致原告逾期交货，责任应由原告承担。因涉案设备经多次维修仍无法正常使用，某公司已与原告解除合同，并退还了设备，原告向被告发函要求解除合同，被告虽有异议，但并未请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力，故双方之间的合同已于2018年12月26日解除。合同解除后，被告应退还收取原告的货款73488.2元，原告亦应同时退还涉案设备。双方合同未约定违约责任，原告主张利息损失及逾期交货违约金无法律依据，本院不予支持，但被告应赔偿原告的损失，原告主张的利润损失26511.8元系合同履行后其可以获得的利益，检测费500元已实际产生，本院均予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十六条、第一百一十三条、第一百三十八条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告上海妙陵实业发展有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告陕西联兴石艺工程技术有限公司货款73488.2元；原告在收到该款的同时，将型号为RFXXXXXXXXXXXXXX3760的德国豪孚特自动扶梯清洗机和左右刷、左右防损块退还被告上海妙陵实业发展有限公司；二、被告上海妙陵实业发展有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告陕西联兴石艺工程技术有限公司损失27011.8元；三、驳回原告陕西联兴石艺工程技术有限公司的其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2476元，公告费300元，合计2776元（原告已预交），由原告陕西联兴石艺工程技术有限公司负担166元，被告上海妙陵实业发展有限公司负担2610元，被告负担部分与上述款项一并支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审  判  员   刘好梦   二〇二〇年八月三日 书  记  员   张艳春 1