广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0402民初5511号原告：常熟市福埃尔进出口有限公司，住所地常熟市*****************，统一社会信用代码91320581MA1NAEE876。法定代表人：韩莲芬，总经理。委托诉讼代理人：赵静，该公司业务员。委托诉讼代理人：徐建平，广东晔通律师事务所律师。被告：珠海市凯丽有限公司，住所地珠海珠港澳跨境工业区珠海园区**地（加豪工业大厦）7、8楼，统一社会信用代码914***********452R。法定代表人：曹郁林，经理。委托诉讼代理人：梁建军，广东凡立（珠海）律师事务所律师。原告常熟市福埃尔进出口有限公司（以下简称福埃尔公司）与被告珠海市凯丽有限公司（以下简称凯丽公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月12日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。原告福埃尔公司的法定代表人韩莲芬及其委托诉讼代理人赵静和徐建平、被告凯丽公司的委托诉讼代理人梁建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福埃尔公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令凯丽公司支付拖欠福埃尔公司的货款2318650.49元及逾期付款利息损失（按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算，具体计算详见《逾期付款损失计算表》，计算至货款及逾期付款损失全部偿清之日止）；2.请求判令凯丽公司承担本案诉讼费用、担保费、保全费用。事实和理由：福埃尔公司与凯丽公司是买卖合同关系，凯丽公司长期以电子邮件发送备货单的形式向福埃尔公司订购布料，凯丽公司先支付部分定金，其余货款等福埃尔公司交付货物且开具相应的发票后的45日内付清，双方一直保持着良好的合作关系。自2018年1月至2019年3月期间，凯丽公司向福埃尔公司订购面料总价款为3902247.64元，所涉部分货物及全部货物发票凯丽公司均已收讫，凯丽公司支付了部分货款1583597.15元，剩余2318650.49元并未按时支付,截至起诉之日，该款项已拖欠近一年之久，期间福埃尔公司多次催要，凯丽公司一直以各种借口拖延偿还的货款。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条“买受人应当按照约定的数额支付价款”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”，及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”之规定，提起诉讼。福埃尔公司提供的证据有：应付款汇总表、布料备料通知单邮件及附件，明细账，发货邮件及快递信息、签收回单，发票及快递单，催款邮件。凯丽公司答辩称，福埃尔公司的诉讼请求是没有事实和法律依据的。福埃尔公司在本案中所主张的布料，绝大部分没有生产送货，凯丽公司只是收到布号为1214052宝蓝色9727.3码、1215809军绿色4780码、15013-1706粉红色2356码、1214108啡色1759.6码、ET-3201驼色750码、15013-1706花灰色3372码，其余布料至今尚未收到。福埃尔公司在起诉状中也陈述“所涉部分货物……凯丽公司己收讫”，也就是说福埃尔公司也仅交付了部分货物，有部分货物没有实际交付。而双方约定货款等福埃尔公司交付货物并开具相应的发票后45日内付清，福埃尔公司在诉状中也认可该约定。而且，福埃尔公司在本案中也没有证明其己经全部交货的证据。因此，对福埃尔公司没有交付的货物，福埃尔公司无权要求凯丽公司支付货款。上述己收到的布料的货款为：1215089军绿色的货款381444元、1214052宝蓝色的货款544728.8元、15013-1706粉红色的货款155731.6元、1214108啡色的货款176487.88元、ET-3201驼色的货款64500元、15013-1706花灰色的货款216145.2元，合计1539037.48元，而根据福埃尔公司统计，凯丽公司己经向福埃尔公司支付了1583597.15元，己经足以付清上述己经交付布料的货款。因此，凯丽公司无需再向福埃尔公司支付货款。综上所述，福埃尔公司诉请凯丽公司支付货款是没有事实依据的。福埃尔公司计算利息的时间没有依据，按银行利息1.5倍计算过高，利率建议按年利率4.3%计算。担保费不应该支持。凯丽公司提供的证据有：福埃尔公司发给凯丽公司的邮件。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：福埃尔公司与凯丽公司工作人员通过发送邮件签订买卖合同，在履行合同中也通过邮件进行沟通。福埃尔公司提交了2017年5月19日（3张）、2018年4月25日（2张）、5月7日（3张）《面料备料通知单》，双方以《面料备料通知单》的方式确定合同关系，合同约定凯丽公司向福埃尔公司购买面料的布号、价格、交货期（2017年8月10日、2018年6月20日、6月30日、7月7日、7月15日）等，大货单价含17%增值税、交付到珠三角及长三角FOB成衣厂运费，采购合同以FOB制衣厂订购合同为准，付款方式40-50%定金，余款月结或45天结等内容。合同签订后，福埃尔公司根据凯丽公司的通知发货，福埃尔公司向凯丽公司交付了部分货物。福埃尔公司称总货款为3902247.64元，已经交付的货物的价款为1601653.1元，未交货物的金额为2300594.54元。凯丽公司确认福埃尔公司交付的货物价款为1539037.48元。凯丽公司经过计算，认为福埃尔公司提交的“发货邮件及发货清单”中交付的货物价值只有436376.8元，未向法院提交全部交货单据。凯丽公司向福埃尔公司已经支付的款项为1583613.97元，该款包括已交付货物的价款和未交付货物支付的定金。福埃尔公司于2019年3月20日向凯丽公司开出了金额为3902247.64元的增值税发票。凯丽公司认为收取发票是因为国家规定增值税税率从2019年4月1日开始从16%降至13%，所以福埃尔公司在2019年4月1日前就按16%的增值税税率开了出来，多开的发票可以采取冲红字的方式给回福埃尔公司。凯丽公司于2019年3月4日发出邮件“烦请确认我司已付订金存布17FW数量”，分别是布号为1215124预存数/码3300、布号为1215089预存数/码35860、布号为1214106预存数/码3661元，货布所在地为“福埃尔B0055”。对于未交付的货物，福埃尔公司认为现在在其库房；每个订单都有约定付40%-50%的预付款，所以凯丽公司所付的款项中，并非是支付已经交付的货款，凯丽公司已付款部分是用来支付订单的定金的；面料都要根据凯丽公司的指示发货至其指定的加工厂，凯丽公司未向福埃尔公司发出指示，福埃尔公司无从发货。凯丽公司认为未交货的原因是福埃尔公司要求凯丽公司先付款后交货，违反了双方的约定；由于凯丽公司未先付款，福埃尔公司没有发货，导致制衣订单也取消。为此，凯丽公司提交了福埃尔公司于2019年7月31日向凯丽公司发的邮件，内容为“请尽快安排存布货款以免耽误货期，谢谢”，以证明凯丽公司要求福埃尔公司将其中一个布料交给衣特俪公司生产，但是福埃尔公司要求凯丽公司付款后才发货，导致凯丽公司与衣特俪公司制衣订单取消。福埃尔公司通过邮件向凯丽公司催收货款，并同时发送货款的明细表，包括布号、数量、金额、已付金额、欠付款、存布等内容。根据明细表记录,2019年9月25日的欠付款金额为2508314.31元、12月19日的欠付款金额为2318650.49元,此后未再变更。凯丽公司在2019年12月19日回复“今年也有陆续付款中，给贵司带来不便十分抱歉”。福埃尔公司于2020年3月30日再次向凯丽公司发送邮件催款，并再次附有欠款明细表，剩余货款为2318650.49元。本院认为,福埃尔公司与凯丽公司签订的《面料备料通知单》,证明双方成立买卖合同关系,双方应当全面履行合同义务。根据双方提交的证据，证明福埃尔公司按照凯丽公司的指示发送了部分货物，还有部分货物未发，全部的货物总价值为3902247.64元。关于福埃尔公司逾期未发送货物的原因，并就此产生的权利义务关系，应当根据合同条款及交易习惯、诚实信用原则进行确定，分析如下：根据凯丽公司于2019年3月4日发出邮件，可以认定福埃尔公司主张凯丽公司订购的货物逾期后视为寄存在福埃尔公司处的主张成立；福埃尔公司在邮件称“请尽快安排存布货款，以免耽误货期”，说明双方在继续履行合同，逾期货物作为凯丽公司的“存布”，该证据不足以证明福埃尔公司拒绝交货；从常理上看，如果福埃尔公司逾期未发货而损害凯丽公司的合同利益，那么凯丽公司就应当催促福埃尔公司发货，并要求福埃尔公司承担逾期付款的违约责任，但没有证据证明凯丽公司催促过福埃尔公司发货；从双方的往来对话看，福埃尔公司催款，凯丽公司陆续付款（凯丽公司在2019年12月19日回复“今年也有陆续付款中，给贵司带来不便十分抱歉”），双方存在一种默契，因此凯丽公司称福埃尔公司以凯丽公司不付款就不交货的理由不成立；福埃尔公司向凯丽公司开出3902247.64元的发票后，凯丽公司进行了入账，说明双方对继续履行合同是没有异议的；在履行合同过程中，根据诚实信用原则，双方对交货、付款等事实应当通过对账等方式相互通知、协助，相对方有审核、回复、通知、协助的权利义务，福埃尔公司多次将往来明细清单发送给凯丽公司，尽到了通知的义务，凯丽公司未作出反驳，根据交易习惯应当视为默认，故本院对该清单上的事实予以确认。因此，可以认定福埃尔公司逾期交付货物是由于凯丽公司的原因造成，而逾期交付的货物变更为凯丽公司在福埃尔公司的存货，等凯丽公司通知发货。凯丽公司向福埃尔公司支付的货款包括两部分，一部分是已交付货物的货款，一部分是未交付货物的定金（预付款）。根据法律规定，定金条款从实际交付定金之日起生效，且定金不得超过货款总额的20%，双方约定定金为40-50%，超过20%的部分应当作为预付款认定；如果未交付的货物未支付定金，则定金不成立。福埃尔公司已经交付货物的货款到期，凯丽公司应当支付该部分款项，但福埃尔公司提交的清单中未对此作出区别。财务数字属于专门性问题，福埃尔公司提交的付款事实不能区分是支付已交付货物的货款，还是未交付货物的款项（定金），因此不能证明已交付货物的未付款事实，福埃尔公司应当承担举证不能的后果。根据合同约定，凯丽公司下单后先支付定金，在提货后支付剩余的货款，即福埃尔公司交付货物在先，凯丽公司支付剩余货款在后，凯丽公司享有先履行抗辩权，因此福埃尔公司要求凯丽公司支付未交付货物货款的理由不成立。由于凯丽公司未通知福埃尔公司交货，福埃尔公司未交货的责任是凯丽公司造成，凯丽公司迟延受领货物造成福埃尔公司损失的，应当承担赔偿损失等违约责任，而不是支付货款的义务。凯丽公司一直未通知福埃尔公司交货，双方对未交付货物是否继续履行处于不确定状态。由于凯丽公司逾期未通知福埃尔公司交付货物，福埃尔公司可根据法律规定以提存等方式消灭其交货义务，或者继续履行交货义务已经不符合合同目的时，双方可以根据合同约定或者法律规定解除合同，并由违约方承担违约责任。对于凯丽公司已交付货物的金额，凯丽公司确认为1539037.48元，为自认行为。福埃尔公司主张已交付货物的金额为1601653.1元，但未能举证证明，故对该金额不能作出确认。从表面上看，凯丽公司已经向福埃尔公司支付的款项为1583613.97元，超过凯丽公司确认的货款金额，因此福埃尔公司要求凯丽公司支付货款的依据不足、理由不成立，本院不予支持。福埃尔公司在区分已付款项中已交付货物的货款和未交付货物的定金（预付款）部分后，福埃尔公司可以另行要求凯丽公司支付已交付货物的货款余额，并可以就未交付货物的民事责任主张权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第六十七条的规定，判决如下：驳回原告常熟市福埃尔进出口有限公司的诉讼请求。本案受理费13274.6元、财产保全费5000元，合计18274.60元（原告常熟市福埃尔进出口有限公司预交），由原告常熟市福埃尔进出口有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审判员  蔡卫星二〇二〇年七月二十一日书记员  林扬乔蒋如意