湖北省宜昌市西陵区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鄂0502民初901号 原告（反诉被告）崔红平,女,1975年3月8日出生,汉族，住宜昌市西陵区。 委托代理人潘勇，湖北七君律师事务所律师。（特别授权代理） 被告（反诉原告）刘铁良，男，1972年5月29日出生，汉族，住宜昌市伍家岗区。 委托代理人颜清秀，系刘铁良之妻，1975年9月15日出生，住址同上。（特别授权代理） 委托代理人向海龙，湖北诚昌律师事务所律师。（特别授权代理） 被告宜昌市西陵区富兴门业经营部，住所地宜昌市西陵区夜明珠恒昌建材市场****。 经营者刘铁良，男，1972年5月29日出生，汉族，公民身份号码，住址同上。 原告（反诉被告）崔红平与被告（反诉原告）刘铁良、被告宜昌市西陵区富兴门业经营部（以下简称“富兴门业经营部”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案受理后，依法由审判员郭娟适用简易程序于2020年7月6日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）崔红平委托代理人潘勇，被告（反诉原告）刘铁良及其委托代理人颜清秀、向海龙，被告富兴门业经营部经营者刘铁良到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告崔红平诉称，2019年10月7日，原告与被告签订《产品订购合同书》，合同约定:原告在被告经营的位于宜昌市夜明珠××建材市场××号“美心蒙迪木门”店内购买美心蒙迪系列木门及相关配套产品，合同总价款19000元，原告先支付定金9000元，待生产完成验货后付清全款；同时约定从签订本合同之日起25天到货安装，并注明“加急”二字。合同签订当天，原告按照约定通过银行转账的方式向被告支付了定金9000元。原告曾在临近到期前提醒被告确保准时交货，被告也承诺准时交货。合同约定的期限届满后，被告却未依约交付，经原告多次催促仍不能交付。鉴于此，被告在买卖合同的履行过程中已经构成违约，给守约方造成了难以弥补的损失。按照合同法的相关规定，收受定金的一方不按照合同约定履行义务的，应当双倍返还定金。为维护合法权益，原告诉至法院，请求判令：1、解除原、被告双方的买卖合同关系；2、被告立即向原告双倍返还定金18000元；3、本案的诉讼费用由被告承担。 被告刘铁良辩称，本案中复尺时间为2019年10月11日，到2019年11月7日交货中途总共26天，完全符合双方约定的交货期“尽量25天”之要求；被告在合理期限内履行了合同，并未构成违约，原告存在故意违约，要求解除合同双倍返还定金于法无据。请求法院驳回原告的诉讼请求。 被告富兴门业经营部答辩意见同上。 被告刘铁良反诉称，2019年10月7日，反诉被告与其委托的家装工作人员彭永欢一同前往反诉原告店铺购买木门家具。经过沟通后，反诉原告与反诉被告签订《产品订购合同书》，由反诉被告向反诉原告订购“美心蒙迪木门”及相关配件一套，合同总价款19000元，合同第一条第2款约定“自甲方签字并支付定金后，乙方开始测量尺寸并计算交货期”。合同签订后反诉被告于2019年10月7日支付定金1000元，另于2019年10月8日支付定金8000元，合计支付定金9000元。由于该产品系定制产品，反诉原告作为卖方需要与买方准确测量尺寸后方可交付厂家制作，故双方协商后约定交货期限尽量25天。合同签订后反诉原告于2019年10月8日到反诉被告家中，在反诉被告及其委托的家装工作人员彭永欢均在场的情况下测量了尺寸，并协商了测量及安装细节，但由于当日反诉被告家中地面的地平没有打，也没有贴瓷砖，当日所测量尺寸并不准确，当日双方协商约定由反诉原告在10月11日（反诉被告家的地平及瓷砖完成后）再到反诉被告家中复尺，复尺准确后再安排厂家定做。10月11日，反诉原告按照各方10月8日的约定，由反诉原告联系反诉被告委托的家装工作人员彭永欢后前往反诉被告家中复尺确定了最终的尺寸并立即安排定做。2019年11月7日反诉原告通知反诉被告到货并安排安装。然而，反诉被告却以反诉原告逾期交货为由拒绝收货和支付合同尾款，2019年12月14日，反诉原告再次通知到货并要求安装，依然遭拒绝。反诉原告多次与反诉被告协商未果。反诉原告在合理期限内履行了合同，并未构成违约，反诉被告以反诉原告违约为由要求解除合同并双倍返还定金于法无据。由于反诉原告的货物系从厂家购买、定制，反诉原告需向厂家支付对应的货款，但现反诉被告拒不收货也不向反诉原告支付货款，而涉案的定制家具是针对反诉被告的具体尺寸要求而特别定制，不可重复使用于其它用途。反诉被告的行为将直接导致反诉原告严重经济损失。反诉被告在签订合同、支付定金、反诉原告按要求丈量尺寸并安排定做货物完成之后，恶意拒绝收货，其行为严重违反市场交易的诚信原则，破坏交易秩序，是对市场规则的严重扰乱，应当依法予以制止。故向本院提出反诉请求：1、反诉被告继续履行合同，购买涉案家具产品，向反诉原告支付剩余合同款10000元，并承担逾期支付违约金268.33元（以10000元为基数，自2019年11月7日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.15%支付利息，暂计算至2020年6月30日利息损失为268.33元）；2、反诉案件受理费由反诉被告承担。 反诉被告崔红平辩称：1、反诉原告在反诉状中陈述的事实与理由与客观的事实不符；2、产品的交货日期应当从2019年10月8日开始计算，而不应该从2019年10月11日开始计算；3、产品究竟是哪一天到的货，反诉被告不得而知；4、对争议条款的理解，应当选择对提供合同不利的解释；5、反诉原告在明知无法按期履约的情况下，放任这种结果的发生，人为将损失扩大，应当由自己承担相应的损失。请求法院驳回反诉原告的反诉请求。 经审理查明，2019年10月7日，崔红平（甲方、购货方）与富兴门业经营部经营者刘铁良（乙方、供货方）签订《产品订购合同书》1份，合同约定崔红平向刘铁良订购卧室门、客卫、主卫、厨房、阳台门各一套，总价款为19000元。合同第一条约定：“因甲方所做产品为定制，甲方需先支付总货款50%作为定金，在生产完成后，甲方在乙方门市验货后付清全款，乙方启动安装及售后服务程序；2、自甲方签字并支付定金后，乙方开始测量尺寸并计算交货期……”。产品订购书上备注：门套以15公分为基准，每超一公分补5元／m(尽量25天)，到货就安排。产品订购书上另注明“加急”二字。合同签订后，崔红平通过刷卡的方式向富兴门业经营部支付定金9000元。2019年10月8日，刘铁良到崔红平位于维多利亚港湾的家中量尺寸，因崔红平家里地板砖尚未贴好，2019年10月11日，刘铁良再次到崔红平家中复尺。2019年11月7日，订购的门到货，刘铁良妻子颜清秀通过手机短信的方式告知崔红平门已到货，可以上门安装。崔红平回复双方走法律程序。2019年11月22日，崔红平另行在金迪派雅重新定制木门，于当天向金迪派雅交付定金5000元。2019年12月3日，金迪派雅通知崔红平安装，2019年12月8日，金迪派雅到崔红平家中完成安装。崔红平认为刘铁良、富兴门业经营部违约，在25天内未到货安装，因此要求双倍返还定金。故诉至法院。 上述事实，有原、被告身份证明，产品订购合同书，POS签约单，微信聊天记录，短信记录，微信转账记录以及当事人当庭陈述在卷佐证。 本院认为，原告（反诉被告）崔红平与被告富兴门业经营部签订的《产品订购合同书》，系双方当事人真实意思表示，符合法律规定，系有效协议，协议各方当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案争议焦点为合同履行时间。崔红平认为产品订购合同书上备注加急并且注明尽量25天，刘铁良应当按照约定25天到货安装，25天未到货安装视为违约，应当双倍返还定金；刘铁良、富兴门业经营部认为尽量25天而不是一定25天。本院认为，当事人双方对合同条款理解发生争议的，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。本案中，从合同文本意义上来看，备注的是“尽量25天”，而不是“25天”。合同同时约定：“自甲方签字并支付定金后，乙方开始测量尺寸并计算交货期”，本案中复尺时间为2019年10月11日，到货通知安装时间为2019年11月7日，中间时间为27天，即便是按照崔红平主张的从2019年10月8日起算，中间时间为30天，仅超过5天，在一般人可接受的预期范围内。本案中产品为定制产品，合同备注的是尽量25天，在仅仅超过几天的情形下，崔红平不收货不予履行合同显然不符合诚信原则，也不利于双方合同目的的实现。《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定：“……给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金……”。对于崔红平要求双倍返还定金的诉讼请求，本院依法予以驳回；鉴于崔红平家中的门已经实际由其他商家安装，双方合同目的已不能实现，履行合同也无可能，因此本院依法判决解除崔红平与富兴门业经营部于2019年10月7日订立的《产品订购合同书》。对于刘铁良的全部反诉请求，本院依法全部予以驳回。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）崔红平与被告宜昌市西陵区富兴门业经营部于2019年10月7日订立的《产品订购合同书》； 二、驳回原告（反诉被告）崔红平的其他本诉诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）刘铁良的全部反诉请求。 本诉案件受理费250元（崔红平已减半预交），适用简易程序减半收取125元,由原告（反诉被告）崔红平负担；反诉案件受理费28元（刘铁良已预交）,由被告（反诉原告）刘铁良负担；双方负担的诉讼费在履行上述判决时一并清结。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省宜昌市中级人民法院。 审判员 郭 娟 二〇二〇年八月二十日 书记员 郑晓艳