广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0304民初2848号原告：郑丹妮，女，汉族，1991年1月29日出生，住址广东省深圳市福田区。被告：深圳市比邻网络科技有限公司，住所地深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路**华宁科技园**A402，统一社会信用代码91440300MA5DLXLR7F。法定代表人：黄志文。上列原告郑丹妮与被告深圳市比邻网络科技有限公司合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告郑丹妮到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.确认《开发项目合同》已于2019年8月15日解除；2.被告返还已支付的合同价款12900元；3.被告按照《开发项目合同》第六条第4款的约定支付违约金，自2019年6月22日起计算至还清之日止（暂计至2019年9月为1422元）；4.被告承担本案案件受理费等全部诉讼费用。事实和理由：2019年4月19日原告与被告签订《开发项目合同》，约定被告应自预付款到账之日起50个工作日内，完成网站项目设计、开发和测试，并交付原告验收。原告于2019年4月19日向被告支付预付款7900元，于2019年5月21日，另支付5000元，合计支付12900元。根据被告法定代表人黄志文说明，被告采用996工作模式，即每周共6个工作日，被告的淘宝店铺首页亦公开表明周六为其工作日。因此，以50个工作日计算，2019年6月21日为网站交付验收日。2019年6月21日，被告未向原告交付验收网站。原告通过微信、电话、电子邮件等方式与被告法定代表人黄志文多次联系，但被告以多种理由进行推脱。2019年8月15日，原告通知被告合同解除。2019年8月20日，原告委托律师向被告发出律师函，被告拒收。截至2019年9月2日，被告仍未依约完成网站设计、开发和测试。被告的行为已构成严重违约，应承担违约责任。被告未到庭应诉，亦未提交证据及书面答辩意见。经审理查明，2019年4月19日，原告作为甲方、被告作为乙方签订《开发项目合同》，约定原告委托被告开发制作网站，由原告签字捺印确认的《功能清单》和《交互设计图》二者共同作为开发项目的验收标准。其中，《功能清单》由原告制作，《交互设计图》由被告根据《功能清单》制作、并须经原告验收合格。第四条开发时间与项目费用约定，1.本合同总价款共计23700元。2.原告分期支付本合同总价款。被告应当于收到原告的每一笔款项之日起三个工作日内，向原告开具正式收据。被告应当于收到原告的第三笔款项之日起三个工作日内，向原告所在的公司开具符合法律法规规定及原告要求的发票。其中（1）原告在合同签订后3个工作日内向被告支付预付款7900元；（2）原告在签字捺印确认《交互设计图》验收合格后3个工作日内向被告支付7900元；（3）原告在网站上线试运后30个工作日内向被告支付7900元。3.被告应自预付款到账之日起，50个工作日之内完成项目设计、开发和测试，并交付原告进行验收。第六条违约责任约定，4.如被告未按本合同约定交付项目或履行修复、完善义务的，自违约之日起，每月按项目总造价的2%向原告支付违约金，最高金额不超过本合同的总造价。同日，原告向被告账户转账7900元，被告向原告出具收款收据，名称及规格deep网站开发预付款（第一笔），金额7900元。2019年5月21日，原告向被告账户转账5000元。原告通过微信与被告法定代表人黄志文沟通涉案项目开发事宜，内容如下：2019年4月19日原告发送：“4月20日作为第一个工作日，50个工作日内搞定。”黄志文回复：“好。”2019年6月26日黄志文发送：“丹妮姐，前几天给你负责做这个项目的员工家里出了点事，目前还有百分之三十没有完成的，我昨天已经安排其他同事开始接手了，预计还需要一些时日，我看了后端的进度，基本也还算完善了，就是跟前端交互有些问题，还需要点时间来做处理，到时超了多少天，从我尾款里面扣除对应的费用，并且我抓紧时间安排其他同事接手做完剩下的部分。”2019年7月1日原告发送：“您好，DEEP网站进展如何？这周三之前能交付验收吗？”黄志文回复：“我看了一下，因为这个技术也是刚接手，工作量还是比较大，我尽快赶。”2019年7月16日原告发送：“5月21日已完成前端，原定6月21日交付验收，说明一个月内是可以完成后端开发和测试的。后端技术人员更换、推倒重来，如果8月15日之前无法交付验收，我要求解除合同并退款。”黄志文回复：“好，抱歉，丹妮姐。”2019年8月16日原告发送：“黄老板，如8月13日电话沟通，因贵司无法在8月15日交付验收网站，甲方现要求解除合同，返还所有已支付的款项（共12900元）和违约金（自6月22日起至8月16日为884.8元，具体违约金金额以实际付款日为准）。请贵司予以配合并安排付款，谢谢。”另查明，本案诉讼材料于2020年6月25日送达被告。以上事实有《开发项目合同》、银行转账回单、收款收据、微信聊天记录等证据及庭审笔录为证。本院认为，涉案《开发项目合同》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规效力性强制性规定，合法有效，当事人应依约履行。原告主张被告未依约交付涉案项目，被告未到庭亦未举证证明其涉案项目交付情况，应承担举证不能的法律后果，本院依法采信原告该项主张。被告未在合同约定的期限内交付涉案项目，经催告后在合理期限内仍未履行，致使合同目的无法实现，原告依法享有解除权，且原告通过微信向被告发送“如果8月15日之前无法交付验收，我要求解除合同并退款。”被告法定代表人黄志文回复：“好”，即双方对于合同解除条件达成合意，且该条件已成就，但合同解除应通知对方，原告未提交证据证明其通知到达被告，即原告要求解除合同的意思表示经由本案诉讼材料送达通知被告之日2020年6月25日，发生合同解除的效力。合同解除后，原告有权请求恢复原状，原告主张被告返还合同价款12900元，依据充分且符合双方合意，本院予以支持。关于违约金，原告主张按项目总造价2%/月的标准，自被告违约之日起计算至还清之日止，过分高于被告违约造成的实际损失，本院酌定按年利率10%计算，即以已付款项12900元为基数，按年利率10%的标准，自合同解除之日即2019年6月25日起计至实际付清之日止，但应依合同约定以合同总价款23700元为限。被告经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了抗辩和质证的权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告郑丹妮与被告深圳市比邻网络科技有限公司于2019年4月19日签订的《开发项目合同》已于2020年6月25日解除；二、被告深圳市比邻网络科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告郑丹妮返还12900元；三、被告深圳市比邻网络科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告郑丹妮支付违约金（以12900元为基数，按年利率10%的标准，自合同解除之日即2019年6月25日起计至实际付清之日止，但以合同总价款23700元为限）；四、驳回原告的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费158.05元（已由原告预交），由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 柏    慧人民陪审员 邱  卫  华人民陪审员 曾  桂  胜二〇二〇年八月二十日书 记 员 林巧茹（代）