湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院民 事 判 决 书(2020)湘0602民初1290号原告：赵文鸿，女，1972年5月29日出生，汉族，住湖南省岳阳市岳阳楼区。委托诉讼代理人：张帅，湖南滳招律师事务所律师。被告：岳阳金瑞置业有限公司，统一社会信用代码：914306003293304275，住所地：岳阳市岳阳楼区金鹗山街道磨子山南路**恒大南湖半岛综合楼**。法定代表人：艾勇，董事长。委托诉讼代理人：李作，女，1990年12月1日出生，汉族，住湖南省宁乡县，系公司法务。原告赵文鸿与被告岳阳金瑞置业有限公司（以下简称“金瑞公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告赵文鸿的委托诉讼代理人张帅、被告金瑞公司的委托诉讼代理人李作到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告赵文鸿请求法院判令：1、判令解除原、被告之间于2017年6月9日签订的两份《商品房买卖合同（预售）》；2、判令被告向原告退还全部购房款1538724元及违约利息205515（按照5%年利率标准从2017年6月9日暂计至2020年2月9日，此后利息计付至被告全部偿清之日止）；3、判令被告赔偿原告缴纳的因房产交易产生费用合计18698元；4、本案诉讼费用由被告全部承担。事实与理由：2017年6月9日，原、被告签订《商品房买卖合同（预售）》，约定原告购买被告开发位于岳阳楼区，商铺总价款为1538724元，被告应当在2018年3月31日前交付该商铺，原告依约支付了全部购房款及房产交易产生的费用合计18698元。同时，该合同对于商品房的基本状况及交付条件、商品房质量及保修责任等进行了明确约定。但事实上，其一，被告在该合同第二章商品房基本状况及附件十中隐瞒了涉案商铺与公共路面存在较大落差的事实，具有欺诈性，导致商铺价值贬损；其二，被告开发的涉案商铺至今不具备交付使用条件：1、在商铺与路面存在较大落差的情况下，被告没有修建护坡、护栏、梯级等，黄土成堆、管道裸露，行人无法通行，存在极大安全隐患；2、被告在商铺周边没有依法修建规划的生态停车位，也没有修建绿化、环保等基础配套设施，导致商铺无法收楼使用，原告损失惨重。而与涉案商铺南面相邻类似情况的该小区第11栋、12栋商铺，相对应的梯级、防护等基础配套设施均已完善交付，也即被告对原告不存在不可抗力交付商铺的情形。为此原告多次找到被告催告协商，而被告却一直以各种理由拖延推诿，严重损害到原告的合法权益。综上所述，被告的行为已经构成根本违约，更不符合法律规定的交房标准，导致原告购买涉案商铺使用的合同目的至今不能实现。鉴于被告不作为的根本违约行为，原告现依据合同法第九十四条及《商品房买卖合同（预售）》相关约定主张解除合同，并由被告赔偿合理损失，于法有据，应予支持。为保障原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求依法公正判决。被告金瑞公司辩称：1、答辩人与被答辩人签订的《商品房买卖合同（预售）》合法有效，合同签订时，答辩人已将房屋状况如实告知了被答辩人，不存在隐瞒行为，更不存在欺诈行为，且案涉商铺已经竣工验收合格，答辩人已按照合同约定通知被答辩人收房；2、案涉商铺配套设施未建设到位并非答辩人的原因所致，也不能仅凭配套设施未建设到位而认定逾期交付性质；3、即使认定逾期交付，依据合同约定答辩人承担的逾期交付责任为累计应付款的百分之一支付违约金；4、案涉商铺与路面造成落差是市政道路导致的，属不可抗力，并非答辩人原因所致，答辩人不存在根本违约。查明的事实2017年6月9日，原告赵文鸿与被告岳阳金瑞置业有限公司签订两份《商品房买卖合同（预售）》及补充协议，合同编号分别为491121031001106、491121031001206，约定由原告赵文鸿购买被告金瑞公司开发的位于岳阳市岳阳楼区，商铺为上下两层。其中106号商铺建筑面积为68.26平方米，单价11130.02元／平方米，总金额759735元。206号商铺建筑面积为69.99平方米，单价为11130元，总金额778989元。上述两份合同除房号和价格外其他条款基本一致，主要内容为：一、合同第七条约定买受人采取分三期付款。其中106号房于2017年6月10日前支付首付款303894元，于2017年12月8日前支付房款227921元，于2018年3月31日前支付剩余房款227920元；206号房于2017年6月10日前支付首付款31159元，于2017年12月8日前支付房款233697元，于2018年3月31日前支付剩余房款233696元。二、合同第九条商品房交付条件中约定房屋交付时应符合：1、已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、已取得房屋测绘报告。三、合同第十条商品房相关设施设备交付条件（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）中约定：¨¨¨3、规划的车位、车库2019年9月30日达到设计要求¨¨¨以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：¨¨¨3、规划的车位、车库未达到上述约定条件的，通过整改半年内达到约定交付标准¨¨¨5、其他设施未达到上述约定条件的，通过整改半年内达到约定交付标准。四、合同第十一条交付时间和手续中约定：（一）出卖人应当在2018年3月31日前向买受人交付该商品房；（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证明材料书面通知买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。五、合同第十二条逾期交付责任中约定：（1）逾期未超过180日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过180日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按累计已付款1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。六、合同第十四条规划变更中约定：（一）出卖人应当按照城乡规划主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。双方签订合同后，涉及该商品房规划用途、面积、容积率、绿地率、基础设施、公共服务及其他配套设施等规划许可内容经城乡规划主管部门批准变更的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同；（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更；（三）买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.35%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的0.01%向买受人支付违约金。七、合同第十五条设计变更中约定：（一）合同签订后，出卖人按照法定程序变更建筑工程施工图设计文件，涉及下列可能影响买受人所购商品房质量或使用功能情形的，出卖人应当在变更确立之日起10日内将书面通知送达买受人。出卖人未在规定期限内通知买受人的，买受人有权解除合同。（1）该商品房结构形式、户型、尺寸空间、朝向¨¨¨；（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否解除合同的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视为接受变更；（三）买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.35%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的0.01%向买受人支付违约金。买受人不解除合同的，有权要求出卖人赔偿由此造成的损失。八、合同第二十二条建筑物区分所有权中约定：（一）买受人对其建筑物专有部分享有占有、适用、收益和处分的权利；（二）以下部分归业主共有：¨¨¨2、该商品房所在建筑区划内的道路、绿地、占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位、物业服务用房；3、买受人同意建筑区划内所有与某住宅单位相邻的绿地、楼宇屋面，由该住宅单位的买受人按合同内容享有使用权。¨¨¨未计入商品房建筑面积分摊的公共部位与公用房屋部分，包括但不限于会所、酒店、综合楼、学校、商业街、配套楼、停车场（（地上及地下、架空层、农贸市场、超市等配套建筑，其所有权、收益权属于出卖人。九、合同第二十四条销售和使用承诺约定：¨¨¨4、出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人。十、合同第二十九条合同生效中约定自双方签字或盖章之日起生效。本合同的解除应当采用书面形式。合同落款时间为2017年6月9日，尾部有原、被告双方盖章和签字。上述合同签订后，原告赵文鸿按约于2017年6月9日向被告金瑞公司支付106号房首付款303894元、206号房首付款311596元，共计615490元；于2018年9月28日支付106号房款227920元、206号房款233696元，共计461616元；被告金瑞公司分别于上述日期向原告赵文鸿出具了四张增值税发票。庭审过程中，被告金瑞公司向法庭提交的付款明细表中显示：原告赵文鸿于2017年6月8日支付106、206号房定金各5万元，于2017年6月10日支付106号房款253894元、206号房款261596元；于2017年12月8日支付106号房款227921元、206号房款233697元，合计461618元；于2018年3月31日支付106号房款227920元、206号房款233696元，合计461616元。原、被告双方对原告已全额支付购房款的事实不持异议。2017年6月9日，被告金瑞公司向原告赵文鸿代收费用共计1950元并出具收据。2017年6月11日，原告赵文鸿为案涉商铺缴纳了两笔物业专项维修资金共计15208元。2017年12月27日，被告金瑞公司组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及工程质量监督机构对案涉恒大南湖半岛小区第1栋进行竣工验收并于同日向岳阳市城市建设档案馆登记备案。事后，被告金瑞置业按约通知包括原告赵文鸿在内的1栋门面业主收房，但原告赵文鸿等人以商铺与路面存在落差以及配套设施未完善为由予以拒绝，为此双方经多次协商未果。2019年10月30日，原告赵文鸿等九名业主共同委托湖南省岳阳市湘北公证处对案涉恒大南湖半岛小区第1栋临街商铺门面现状及周边环境进行现场查勘及拍摄保全，照片显示案涉1栋104号至124号商铺门前地面与临街路面水平落差超过1米，门前渣土裸露在外，门面与街道间无台阶通道。在本案审理过程中，原告赵文鸿向本院提交了经本院调查令取得的岳阳市自然资源和规划局出具的2015年7月13日岳阳市规划局岳规函[2015]83号《关于岳阳恒大南湖半岛住宅小区项目修建性详细规划的批复》（以下简称“83号规划批复”）以及恒大南湖半岛规划总平面图和商铺区域建筑方案，其中83号规划批复意见第六条明确要求“在实施过程中，应协调处理好四邻关系，不得擅自改变容积率、绿地率、停车泊位等主要指标，严格按规划予以实施”。此外，岳阳市自然资源和规划局在调查令回执中明确注明“建设单位未申请设计变更，总平面图以2016年5月13日批准的为准”。而根据2016年5月13日恒大南湖半岛规划总平面图显示：恒大南湖半岛小区整体地势南高北低，其中东北角临街路面正负零高度为33.00米，东南角临街路面正负零高度为36.06米；案涉1栋商铺位于小区东北角，北临岳铁路、东临磨子山南路，其室内的正负零高度为37.7米，与临街路面即岳铁路与磨子山南路交汇处的正负零高度相差4.7米；1栋商铺南面与11栋连接处有12个生态停车位、东面磨子山南路靠商铺一侧有7个生态停车位、北面岳铁路上靠商铺一侧19个生态停车位。审理过程中，经本院组织双方当事人于2020年6月4日进行现场勘察，发现案涉商铺东侧、北侧临街路面上并未按规划修建26个生态停车位；自商铺大门向外有平均约3米的过道，过道地面与临街路面存在1.5米左右的水平落差，过道连接临街路面的台阶尚未修建完成。判决的理由与结果本院认为，原告赵文鸿与被告岳阳金瑞置业有限公司签订的两份《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，合法有效，对原、被告双方均具有法律约束力。原告赵文鸿履行了合同约定的付款义务，按双方《商品房买卖合同（预售）》约定，被告金瑞公司应在2018年3月31日前向原告赵文鸿交付符合以下条件的房屋：1、已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、已取得房屋测绘报告；3、公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）包括车位、车库达到设计要求。故此本院认为本案存在如下争议焦点：第一，案涉房屋是否符合合同约定的交付条件？第二，被告金瑞公司是否存在违约行为？第三，案涉《商品房买卖合同（预售）》是否应当解除？第四，如何划分双方责任？根据庭审查明的事实并结合原、被告双方当庭陈述，逐一评析如下：关于焦点一：首先，虽然庭审过程中被告金瑞公司向法庭提交了2017年12月27日建设工程竣工验收备案文件，以期证明房屋符合交付条件。但原告赵文鸿对上述工程竣工验收备案资料目录中的“市政基础设施质量检测和功能性试验资料”以及“规划部门出具的认可文件”提出质疑，因原、被告双方在合同中就车位、车库等房屋配套设施的交付标准有明确约定，故在被告金瑞公司未能进一步提供工程竣工验收备案资料中有关房屋市政基础设施质量是否符合标准以及是否取得规划部门认可的相关证据的情况下，不能仅以案涉房屋取得建设工程竣工验收备案认定符合交付标准。其次，根据恒大南湖半岛小区1栋商铺区域的规划总平面图显示，案涉1栋商铺东面及北面临街处靠商铺一侧分别规划有7个及19个生态停车位，但截至本案一审辩论终结前，上述生态停车位并未修建，由此本院认为案涉房屋未达到合同关于“公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）包括车位、车库达到设计要求”之约定。综上，本院认为案涉房屋不符合原、被告双方合同约定的交付条件。关于焦点二：首先，根据双方合同第十条“规划的车位、车库2019年9月30日未达到设计要求的，通过整改半年内达到约定交付标准”之约定，被告金瑞公司至迟应于2020年3月30日之前将规划的车位、车库整改修建到位，但至今未采取任何措施将商铺东面、北面临街路面的26个规划生态停车位修建到位，故此本院认为被告金瑞公司的行为构成违约；其次，根据恒大南湖半岛小区1栋商铺区域规划总平面图显示，案涉1栋商铺室内与临街路面正负零高度相差4.7米，而实际施工后两者的正负零高度仍存在平均1.5米的高度差。因原告赵文鸿购买案涉商铺系用作商业经营所用，上述高度差的存在导致需借助多层台阶出入商铺，妨碍了房屋的正常使用，而根据双方合同第二十四条“出卖人承诺已将遮挡或妨碍房屋正常使用的情况告知买受人”之约定，被告金瑞公司理应在销售过程中向原告赵文鸿告知上述情况，但被告金瑞公司未举证证明其履行了合同约定的告知义务，其行为亦构成违约。关于焦点三：因案涉商铺东面及北面共计26个生态停车位在恒大南湖半岛小区1栋商铺区域规划总平面图中早有体现，且岳阳市自然资源和规划局明确表示被告金瑞公司在施工过程中并未申请规划、设计变更，故被告金瑞公司在实际施工过程中未按规划要求修建生态停车位的行为属于擅自变更规划方案且未依约告知原告，根据双方合同第十四条之约定，原告有权据此主张解除合同。关于焦点四：综合对上述焦点一、二、三的分析，本院认为被告金瑞公司在履行合同过程中存在多项违约行为，且在未通知原告的情况下未按规划要求修建生态停车位的行为达到了原、被告双方合同约定的解除条件，被告金瑞公司应承担相应的违约责任。根据双方合同第十四条第（三）项“买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起，按照4.35%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的0.01%向买受人支付违约金”之约定，原告赵文鸿现以被告金瑞公司变更规划为由主张解除合同，并要求被告金瑞公司退还全部购房款1538724元，本院予以支持。关于利息如何计算，因原被告双方在合同中明确约定利率为4.35%且不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，故本院对原告所主张按5%的标准计算支付的诉讼请求不予支持；鉴于自2019年8月19日起，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，由此本院认定被告金瑞公司应自2017年6月9日起至2019年8月19日按已付房款615490元为基数按中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，并自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至全部房款清退完毕之日止；另自2017年12月8日起至2019年8月19日按已付房款461618元为基数按中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，并自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至全部房款清退完毕之日止；另自2018年3月31日起至2019年8月19日按已付房款461616元为基数按中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，并自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至全部房款清退完毕之日止。此外，原告赵文鸿在履行合同过程中缴纳了物业专项维修资金15208元、由被告金瑞公司向其代收费用1950元，上述费用及合理开支共计17158元均应认定为原告赵文鸿所遭受的损失，应由违约方被告金瑞公司承担，对原告赵文鸿由此提出的18698元赔偿诉求，本院予以部分支持，对超出部分1540元，原告未提供相应的证据予以佐证，本院不予支持。因被告金瑞公司的违约行为并不仅仅表现为逾期交房，故对其主张按照双方合同第十二条逾期交付责任中的约定以累计已付款1%向原告支付违约金的抗辩意见，本院不予支持；此外，被告金瑞公司抗辩称商铺与路面造成落差系因市政道路修建所致，属不可抗力，但因恒大南湖半岛规划总平面图中早已体现了相应水平落差问题，被告金瑞公司在销售过程中并未如实告知买受人，故对相关抗辩理由，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条，第九十三条，第一百零七条，第一百一十四条之规定，判决如下：一、解除原告赵文鸿与被告岳阳金瑞置业有限公司于2017年6月9日签订的两份《商品房买卖合同（预售）》；二、由被告岳阳金瑞置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告赵文鸿退还全部购房款1538724元；并以已付房款615490元为基数，自2017年6月9日起至2019年8月19日中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至款项清退完毕之日止；另以已付房款461618元为基数，自2017年12月8日起至2019年8月19日按中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至款项清退完毕之日止；再以已付房款461616元为基数，自2018年3月31日起至2019年8月19日按中国人民银行贷款基准利率向原告支付利息，自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付利息至款项清退完毕之日止；三、由被告岳阳金瑞置业有限公司向原告赵文鸿赔偿各项损失共计17158元；如果未按判决指定的期限内履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。四、驳回原告赵文鸿的其他诉讼请求。案件受理费20668元，减半收取10334元，由被告岳阳金瑞置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审判员  肖冰峰二〇二〇年八月十三日书记员  黄 莹