湖北省丹江口市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0381民初98号原告：丹江口市紫名都装饰工程有限公司。住所地丹江口市沿江路水都风情**。统一社会信用代码：91420381331881199K。法定代表人：郑华连，系该公司总经理。委托代理人：程涛，湖北遇真律师事务所律师。代理权限：一般代理。被告：丹江口市顺鑫食品加工有限公司。住所地丹江口市浪河镇生态工业园内。统一社会信用代码：914203813319004339。法定代表人：李涛，系该公司经理。委托代理人：李顺山，男，生于1948年3月20日，汉族，湖北省十堰市人，住湖北省十堰市茅箭区，系公司董事长。代理权限：特别授权，代为承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或上诉，代收法律文书。委托代理人：黄开斌，丹江口市浪河镇法律服务所法律工作者。代理权限：一般代理，代签法律文书。原告丹江口市紫名都装饰工程有限公司(以下简称“紫名都装饰公司”)诉被告丹江口市顺鑫食品加工有限公司(以下简称“顺鑫公司”)装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年12月22日立案受理，案件审理过程中，经原告紫名都装饰公司申请对涉案的工程量和工程造价进行了鉴定。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告紫名都装饰公司的法定代表人郑华连、委托代理人程涛，被告顺鑫公司的委托代理人李顺山、到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告紫名都装饰公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告与被告2016年2月2日签订的装饰工程施工合同；2.请求判令被告支付原告装饰工程款2620848元；3.请求判令被告赔偿其拖欠原告上述工程款按每月千分之五自2018年2月2日至工程款付清之日止的违约金；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年2月2日，原告紫名都装饰公司作为乙方与甲方顺鑫公司签订装饰工程施工合同，工程造价约人民币4374792.8元。由乙方以包工包料方式承包，并由乙方垫资施工，甲方按事故进度拨付工程进度款，具体做法为开工两年内甲方向乙方支付工程款总额的20%，三年内甲方付完乙方全部工程款。合同第九条第1款第2项约定，如甲方拖欠工程进度款，应向乙方支付拖欠金额每月千分之五的违约金。合同另对施工准备、工程期限、工程质量、工程验收等作出约定。合同签订后，原告按约履行了大部分装修工程，共计完成了3140848元的装修工程量，但甲方在支付了30万元装修工程款后其余款项未能按约支付，致使工程停工。纠纷产生后，乙方多次找甲方协商解决问题，无果。期间，被告向丹江口市人民政府申请破产，但政府没有批准。后原告向被告发出解除合同的通知，被告亦同意解除合同。根据合同法等相关法律规定，被告拖欠原告装饰工程款的行为已经构成违约，应当承担相应的法律后果。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求。被告顺鑫公司当庭口头答辩，1.原告要求解除合同我公司不同意；2.原告要求支付2620848元工程款没有事实依据，该工程并没有完工，而且双方没有对工程进行验收，具体的工程费用无法确定；3.原告工程没有完工，要求支付违约金不合理。经审理查明，2016年2月2日，原告紫名都装饰公司（乙方）与被告顺鑫公司（甲方）签订装饰工程施工合同，工程总造价为人民币4374792.8元。工程期限自2016年2月2日起开工至2019年2月1日竣工。由原告以包工包料方式承包，所需工程材料由原告垫资施工，被告按施工进度拨付工程进度款，具体做法为开工两年内被告向原告支付工程款总额的20%，三年内被告付完原告全部工程款。合同第九条第1款第2项约定，如被告逾期不付工程款，应向原告支付欠款总额每月千分之五的违约金，作为利息及滞纳金；同时原告有权按本合同提起诉讼。合同另对施工准备、工程期限、工程质量、工程验收等作出约定。合同签订后，原告按约完成了了部分装修工程，被告支付了32万元装修工程款，后因被告的资金链发生问题，致使工程停工。2018年11月23日，原告书面通知被告解除合同。原告向本院提起诉讼，因原、被告双方对已施工的工程量及工程价款产生争议，经原告向本院申请，要求对所装饰的工程的工程量和工程造价进行鉴定，本院委托湖北楚信工程造价咨询有限公司对原告所实际装饰装修工程进行了造价鉴定，该项目已完成部分的工程造价为1897223.73元。原告支付了鉴定费3.5万元。经庭审质证，原、被告双方对该鉴定结论均有异议，原告通过丹江口市人民法院向湖北楚信工程造价咨询有限公司递交了《鉴定异议申请》，被告向湖北楚信工程造价咨询有限公司提交了《有异议项目》电子清单，2020年7月29日，湖北楚信工程造价咨询有限公司对原《鉴定报告书》的部分内容进行修改补充，同时对原鉴定结论作出相应调整。调整后紫名都装饰公司施工的“丹江顺鑫牧业综合楼装修工程”已完工工程量及工程造价为1893117.81元。另查明，原告紫名都装饰公司具有装饰装修施工资质。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。既然原告紫名都装饰公司已经依据双方合同约定履行了部分装饰、装修施工义务，被告顺鑫公司就应当按约履行相应的付款义务，而不应再予以拖欠，至今被告顺鑫公司在两年内未能向原告支付工程款总额的20%，故被告顺鑫公司公司的拖欠行为已构成违约，应当承担违约责任，支付违约金。其违约金的约定和标准符合法律的规定，本院予以支持。因被告违约行为，原告已书面通知解除合同，合同目的已无法实现，故原告诉请要求解除与被告签订的《装饰工程施工合同》的请求，本院予以支持，同时被告应当支付原告已完工程的工程款1893117.81元，扣减被告已支付的320000元，下欠1573117.81元。被告另承担35000元鉴定费，合计1608117.81元。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告丹江口市紫名都装饰工程有限公司与被告丹江口市顺鑫食品加工有限公司2016年2月2日签订的《装饰工程施工合同》。二、被告丹江口市顺鑫食品加工有限公司于本判决生效后三十日内支付原告丹江口市紫名都装饰工程有限公司工程款1608117.81元，并承担以1573117.81元为基数自2018年2月2日至工程款付清之日止按每月千分之五的违约金。三、驳回原告丹江口市紫名都装饰工程有限公司其他诉讼请求。案件受理费27767元，由原告丹江口市紫名都装饰工程有限公司承担8494元。被告丹江口市顺鑫食品加工有限公司承担19273元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。审 判 长  姚守杰审 判 员  肖拥民人民陪审员  郑自学二〇二〇年八月三日法官助理柯明飞书记员明瑞本案适用的相关法律依据：1.《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。