辽宁省锦州市凌河区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0703民初688号原告：锦州东宇地热工程开发有限公司，住所地锦州市太和区福兴花苑11—**。法定代表人：满宇，该公司总经理。委托诉讼代理人：王福利，辽宁民聚律师事务所律师。被告：辽宁工程勘察设计院，住，住所地锦州市凌河区文昌里**/div>法定代表人：李永强，该公司总经理。委托诉讼代理人：安继魁，该公司职员。委托诉讼代理人：焦文燕，该公司职员。原告锦州东宇地热工程开发有限公司与被告辽宁工程勘察设计院承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告锦州东宇地热工程开发有限公司法定代表人满宇及其委托诉讼代理人王福利，被告辽宁工程勘察设计院法定代表人的委托诉讼代理人安继魁、焦文燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告锦州东宇地热工程开发有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付拖欠的工程款802000.00元，并按照全国人民银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，支付从2018年1月1日起至款项全部清偿之日止的利息；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年4月28日原告同被告签订了《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》，合同号LKY-分4。被告作为发包人接受原告的报价，将连山区新型建材产业园区水源工程建设项目发包给原告进行施工。合同第3条约定：“确定地热井施工单价为1680元，工程总费用为1680元/米×2200米=3696000.00元（叁佰陆拾玖万陆仟元整）。施工过程中由于地质条件变化，成井结构及深度可视实际情况做出相应调整，最终按实际井深进行结算。如需延伸井深，以实际增加井深工作量按单价1680元/米结算。”合同第4条付款方式双方约定：“按进度尺每500米进行结算，付款进度与投资方付款进度一致……工程验收合格后，预留5%质保金计184800.00元，一年后如未发现工程质量问题，发包人应将此工程质量保证金于验收合格次年当日一次性无息支付与承包人，至此全部结清。”合同签订后原告进行了施工，全面适当地履行了合同约定的义务。受被告委托北京市地质工程勘查院井下作业公司对地热井进行了测井，2016年12月为被告出具了《辽宁省葫芦岛市连山区新型建材产业园地热井测井总结报告》，报告显示：地：地热井深度为2500米井内容均符合水文测井技术质量标准，且质量均为合格，并通过了甲方测井监督验收认可，当日原告将地热井交付被告。原告实际打井深度为2200米，根据合同约定，被告应付工程款3696000.00元，按合同第4条的约定，质保期1年，2017年12月底质保期届满，被告应于2017年12月31日付清全部工程款，但截止2018年6月27日被告累计只向原告给付工程款2894000.00元，尚欠802000.00元。经原告多次催要未果，无奈向法院起诉，恳请法院依法支持原告的诉讼请求。被告辽宁工程勘察设计院辩称，2016年3月我院中标连山区新型产业园区水源工程建设项目，并与招标人葫芦岛市连山区水利局签订了《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》，合同号为LKY-2016-040，合同价为5935000.00元。进行施工后，其中3眼“360米深井分项工程”经验收合格，建设单位支付工程款810000.00元。针对本工程中的“2500米地热井分项工程”，我院于2016年4月与原告签订了分包合同，即《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》合同号为LKY-分4，合同单价为1680元每米，共计总费用为1680元每米×2200米=3696000.00元。合同约定的付款方式为：按进尺每500米进行结算，付款进度与投资方付款进度一致，且预留5%质保金计184800.00元，建设单位目前支付我院“2500地热井分项工程”进度款4010500.00元，支付比例为83.1%，按此比例计算分包工程的进度款为3071000.00元，扣除质保金184800.00元，我院应付原告方工程进度款2886200.00元，而我院已付给原告方工程进度款共计2949000.00元。已超出应付金额。“2500米地热井分项工程”至今尚未验收，工期到现在也没有验收，因此我院申请法院驳回原告的诉讼请求。原告锦州东宇地热工程开发有限公司围绕其诉讼请求依法向本院提交如下证据：1、《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》编号为LKY-分4，证明被告项目对外发包及原告承包合同价款3696000.00元的事实；2、锦州银行对公客户交易明细清单，2016年5月19日给付350000.00元；5月30日给付20000.00元；7月4日给付806000.00元；9月2日给付588000.00元；2017年1月19日给付280000.00元；11月19日给付800000.00元；2018年6月7日给付50000.00元，以其他方式付款55000.00元。证明被告共计给付原告工程款2949000.00元；3、辽宁省葫芦岛市连山区新型建材产业园地热井测井总结报告，证明地热井验收合格。被告辽宁工程勘察设计院质证意见：对证据1、证据2，无异议；对证据3，被告不否认与连山区水利局签合同确实有水温的要求，但是被告没有把这个要求转嫁给原告，水井没有验收是因为泵下到1200米下不去了，说明水井是有质量问题的。泵还在井里，井下的温度与原告没有关系，我方不否认，连山区水利局对水温后来也不做过多要求。被告辽宁工程勘察设计院向法庭提交如下证据：1、连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书，证明甲方支付我方工程款，我们才能支付给原告工程款；2、连山区水利局工程款结算说明，这是水利局出具的，支付我方4010500.00元，尚欠1141500.00元；3、水利局给付被告工程款发票12张，证明给付工程款的数额。原告锦州东宇地热工程开发有限公司质证意见：对证据1真实性没有意见，关联性有意见，签订的合同没有向原告披露有这个合同，原告签订的合同明确是被告是发包人，没有写分包方，也没有说水利局给被告钱，被告再给原告钱，证明不了被告想证明的内容；证据2与原告没有关联性，原告是从被告处承包工程，地，地热井深度达到2500米且质量合格，质保期已过，应该支付工程款。至于建设单位是否给被告工程款，如何给付与我方无关，也超过了合同约定的期限，大合同履行期限是2016年，已经推迟到2016年年底，现在2020年，已经超过两年多时间，不利后果应该由被告承担；证据3的真实性没有意见。上述证据经本院组织当事人证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据本院认定事实如下：2016年3月2日，葫芦岛市连山区水利局将连山区新型建材产业园区水源工程建设项目进行公开招标，招标内容：打井4眼，其中地热井1眼（2500米），深水井3眼（360米），项目区位于辽宁省葫芦岛市乡政府所在地南侧白台山，投标总价为5935000.00元。被告辽宁工程勘察设计院参加竞标，2016年3月6日中标与葫芦岛市连山区水利局签订了《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》（合同号：LKY-2016-040）。其中2500米地热井标价为4825000.00元。计划工期为2016年3月18日至2016年7月18日。2016年4月28日，被告将地热井分包给原告，双方签订了《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》（合同号：LKY-分4），合同约定：辽宁工程勘察设计院为实施连山区新型建材产业园区水源工程建设项目，已接收锦州东宇地热工程开发有限公司对连山区新型建材产业园区水源工程建设项目的报价，并确定其为承包人。1、…2、…3、确定地热井施工单价为1680元，工程总费用为：1680元/米×2200米=3696000.00元。施工过程中由于地质条件变化，成井结构及深度可视实际情况做出相应调整，最终按实际井深结算。如需延伸井深，以实际增加井深工作量按单价1680元/米结算。4.付款方式：按进尺每500米进行结算，付款进度与投资方付款进度一致。钻探至500米时，付500米×1680元/米×70%=588000.00元；钻探至1000米时，付500米×1680元/米×70%=588000.00元；钻探至1500米时，付500米×1680元/米×70%=588000.00元；钻探至2000米时，付500米×1680元/米×70%=588000.00元；钻探至2200米结束时，经发包人、承包人双方验收合格后根据实际钻探深度扣留工程质量保证金外发包人需支付承包人的全部费用。工程验收合格后，预留5%质保金计184800.00元，一年后如未发现工程质量问题，发包人应将此工程质量保证金于验收合格次年当日一次性无息支付与承包人，至此全部结清。…6.承包内容：包括施工设计、钻探施工、测井、固井、洗井、抽水、试验、单井底料整理等全部施工内容；负责施工所用的设备、机具、消耗材料、施工所有的管材及施工现场内的防护设施、安全保卫等问题。技术指标按石油钻探成井工艺施工，执行《地热资源地质勘查规范》（GB11651-89）成井有关条款，《供水管井技术规范》（GB50296-99）。按地质与施工设计要求进行施工，并取得完整的单井地质资料。7、发包人责任：（1）办理与地热井施工有关的各项手续；（2）施工期间，委派一名监理工程师或现场代表进行现场监督或指导；（3）按合同约定时间及承包人实际施工进度向承包人支付工程款。8、承包人责任：（1）编制单井施工设计，精心组织施工；（2）不承担地热井水量、水质及水温；（3）承担工程施工风险…；（4）保证成井管材质量，提供管材和水泥材质单，并接受甲方监督；（5）保证成井质量，期限一年。范围包括承包人提供的材料质量及成井工艺等。在保质期内因施工质量出现问题，井内损坏，由承包人负责维修，费用由承包人承担；9.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为2016年4月14日至2016年7月18日。合同签订后，原告锦州东宇地热工程开发有限公司于2016年4月25日开工，按照被告提供的图纸进行施工，被告按工程进度于2016年5月19日给付原告350000.00元；5月30日给付20000.00元；7月4日给付806000.00元；9月2日给付588000.00元；2017年1月19日给付280000.00元；11月19日给付800000.00元；2018年6月7日给付50000.00元，以其他方式付款55000.00元，以上总计给付工程款2949000.00元。原告于2016年12月5日完成地热井2200米工程。2016年12月双方委托北京市地质工程勘察院井下作业公司对原告施工的地热井进行测井，该院出具了《辽宁省葫芦岛市连山区新型建材产业园地热井测井总结报告》，载明：根据甲方的要求，我公司于2016年10月13日选用SKD-3000B型数控测井仪进行地球物理测井，共电测取得测井曲线8条，具体内容如下所示：…以上测井内容均符合水温测井技术质量标准，且质量均为合格，并通过了甲方测井监督验收认可。截至起诉之日被告辽宁工程勘察设计院尚欠原告锦州东宇地热工程开发有限公司工程款747000.00元。另查，建设单位葫芦岛市连山区水利局已给付被告“2500”米地热工程款4010500.00元。本院认为，原告锦州东宇地热工程开发有限公司与被告辽宁工程勘察设计院签订的《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同》是双方当事人真实意思表示，不存在法定无效情形，认定合同合法有效，双方均应按照合同约定行使权利和履行各自义务。本案中，双方争议焦点为：1、工程是否已经验收合格；2、对于未支付的部分工程款（包括进度款、保修金在内）是否达到了付款条件；3、被告是否应当支付逾期付款的利息。关于焦点1，工程是否已经验收合格，从双方签订的合同内容看，工程价款支付结算方式为“钻探至2200米结束时，经发包人、承包人双方验收合格后根据实际钻探深度扣留工程质量保证金外发包人需支付承包人的全部费用。”原告依约于2016年12月5日完成了2200米地热井工程，并经双方委托北京市地质工程勘察院井下作业公司出具了地热井测井总结报告，证明地热井质量合格。现被告无证据证实工程存在质量问题，故本院认定工程质量已经验收合格。关于焦点2，对于未支付的部分工程款是否达到了付款条件，根据被告与葫芦岛连山区水利局及其与原告签订的《连山区新型建材产业园区水源工程建设项目合同书》约定的内容看，约定的工期完工时间相同，从本案实际情况看，案涉工程已在2016年12月30日前竣工并经验收合格，按照合同约定，发包单位葫芦岛连山区水利局已结算给被告“2500”米地热井工程款4010500.00元，结算给付价款已明确，被告付款条件已经成就，因此，被告理应支付原告工程余款及保修金。关于焦点3，被告是否应当支付逾期付款利息问题，原告承包的工程款为3696000.00元，扣除被告已付工程款2949000.00元，被告应给付原告工程款747000.00元。根据原、被告合同第4条约定，工程验收合格后，预留5%质保金184800.00元，一年后如未发现工程质量问题，于验收合格次年当日一次性无息支付承包人。案涉工程竣工验收后，保修期即开始计算，至2017年12月底，保修期届满，被告应于2018年1月1日起给付原告质保金184800.00元。现被告未将工程余款及质保金合计747000.00元给付原告，已构成违约，应承担违约责任，故对原告要求给付拖欠工程欠款及利息的请求予以支持。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告辽宁工程勘察设计院于本判决生效之日起15日内给付原告锦州东宇地热工程开发有限公司工程款747000.00元；并给付原告以本金747000.00元为基数自2018年1月1日起至2019年8月20日止以中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；以本金747000.00元为基数自2019年8月21日起至债务履行完毕之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；二、驳回原告锦州东宇地热工程开发有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11820元，由原告锦州东宇地热工程开发有限公司负担550元，由被告辽宁工程勘察设计院负担11270元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人及代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省锦州市中级人民法院。审 判 长 王 宏人民陪审员 田 雯人民陪审员 闫 肃二〇二〇年八月二十七日书 记 员 李小娇