宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0106民初4575号 原告：傅宁辉，男，1988年8月10日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司，住所地：北京市朝阳区。 法定代表人：李广宇。 被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，住所地：银川市兴庆区。 负责人：李广宇。 被告：李广宇，男，1978年11月18日出生，满族，住北京市朝阳区。 被告：刘璐璐，女，1982年5月22日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。 原告傅宁辉与被告刘璐璐、李广宇、北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月1日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告傅宁辉到庭参加诉讼。被告刘璐璐、李广宇、北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令终止履行原被告签署的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告退还原告未完工部分装修款47324元，同时支付原告自2018年8月7日至被告全部还清原告未完工部分装修工程款按同期银行贷款基准利率4.35%计算的利息费用547元(按截止日期2019年11月11日计算);3.判令被告支付原告违约金970元(按10元/天计算，截止2019年11月11日违约金为970元)；4.判令被告支付原告自2019年8月7日至今无法入住新房导致原告在外租房的房屋租赁费4200元、暖气费750元。以上合计53791元；5.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年5月2日，原告同被告签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定由被告为原告装修位于银川市金凤区XX住房，由被告包工，包全部材料，施工期限90天，开工日期2019年5月6日，竣工日期2019年8月6日。合同签订当日原告向被告支付42000元，6月22日支付26600元，合计支付工程款68600元。自2019年5月6日开工以来，被告始终拖延施工进度，原告多次以电话、上门方式及在被告所建装修微信群中催促工程进度，并明确告知原告为结婚用房，家中老人癌症晚期等特殊情况，被告始终置若罔闻，工程自2019年6月22日起基本处于停工状态。至原告提起诉讼日，被告已完工项目有：室内水电改造、墙面前期粉刷、客餐厅及书房地面、厨房墙地面瓷砖铺设。原告认为，被告未能如约履行合同义务严重损害了原告合法权益，根据国家相关法律规定，特诉诸法院，请求依法判决。 庭审中原告明确诉讼请求：将诉讼请求第二项判令被告退还原告未完工部分装修款47324元，同时支付原告自2018年8月7日至被告全部还清原告未完工部分装修工程款按同期银行贷款基准利率4.35%计算的利息费用547元(按截止日期2019年11月11日计算);截止日期变更为被告付清所有款项之日止。第三项判令被告支付原告违约金970元(按10元/天计算，截止2019年11月11日违约金为970元)；截止日期变更为被告付清所有款项之日止。第四项判令被告支付原告自2019年8月7日至今无法入住新房导致原告在外租房的房屋租赁费4200元、暖气费750元。以上合计53791元；截止日期变更为被告付清所有款项之日止。请求被告刘璐璐、李广宇对北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司承担连带保证责任。 被告刘璐璐未到庭参加诉讼，但向本院提交书面答辩意见：一、原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订装修合同，依据合同的相对性原则，原告应起诉合同乙方北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司。刘璐璐不应承担法律责任，刘璐璐不是适格主体。二、刘璐璐不是公司股东，不应承担法律责任。三、刘璐璐与被告李广宇已离婚，李广宇是否有债务与答辩人无关。四、据刘璐璐了解，北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司正在想各种办法(筹措资金)，化解矛盾，解决纠纷。五、据刘璐璐所知，傅宁辉工地的工程已经干了一部分，未施工工程量金额希望法院委托第三方机构对此工地工程量进行鉴定。六、原告的合同款项打入的是公司账户，与本人无关。 被告李广宇、北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司未到庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩状及证据。 根据原告的陈述及提交的证据，本院经审理认定事实如下： 2019年5月2日，原告傅宁辉与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，合同约定由被告为原告装修位于银川市金凤区XXX室住房，由被告包工，包全部材料，工程期限90天，开工日期2019年5月6日，竣工日期2019年8月6日，合同价款为7万元。合同签订当日原告向被告支付42000元，2019年6月22日支付26600元，合计支付工程款68600元。原告陈述被告施工完成了厨房、客厅、卫生间、书房的瓷砖；两个卧室的地砖未施工；水电施工完成，墙体腻子施工了一遍，其余工程未施工。现原告诉至法院，请求判如所请。 本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行义务。原告依约支付了装修费，被告应当按照合同约定履行装修义务，被告中途停止施工，构成违约，故原告要求解除合同、退还未完工的装修款、支付违约金970元本院予以支持。关于退还装修款，原告共支付68600元，结合被告装修情况，原告起诉退还47324元属合理范围，本院予以支持。原告要求利息，因违约金足以弥补利息损失，本院不再支持。原告要求的租房损失与本案无关，本院不予支持，暖气费应由原告自行承担。关于承担责任主体，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订合同，故北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司应承担责任。原告主张被告个人与公司财产混同无证据证实，本院不予支持。被告刘璐璐、李广宇、北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司经本院合法传唤未出庭应诉，视为自动放弃抗辩权等相关诉讼权利，由此产生的后果自负。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告傅宁辉与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于2019年5月2日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司于本判决生效后五日内退还原告装修款47324元、支付原告傅宁辉违约金970元，合计48294元； 三、驳回原告傅宁辉的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1145元，原告傅宁辉负担117元，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司及其银川分公司负担1028元。 公告费300元，由北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担。 如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  张国华 人民陪审员  祁秀红 人民陪审员  王 伟 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  刘佩佩 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。