宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2020）宁0502民初978号原告：白某，陕西省定边县人，现住宁夏回族自治区银川市。被告：杨某，宁夏灵武市人，住宁夏回族自治区灵武市。委托诉讼代理人：安某，宁夏法秀律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：苏某，宁夏灵武市人，住宁夏回族自治区灵武市。原告白某与被告杨某、苏某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月16日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告白某及被告杨某的委托诉讼代理人安某到庭参加了诉讼，被告苏某经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令二被告向原告支付装修工程款329049.57元；二、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2015年6月10日，原、被告签订《建筑装饰工程施工合同》一份，约定二被告将其承包的宁夏中卫市××区住宿用房装修工程承包给原告施工，承包范围为瓦工、木工、油工、水工、电工、防水，承包方式为轻工，总价款为384000元。因当时二被告说建设方没有支付工程款，要求原告先垫资装修，等工程完工建设方付款后一次性支付给原告。出于对二被告的信任，原告垫付了全部人工费基本完成了装修，剩余少部分工程未完工。施工期间，被告仅向原告支付了40000元工程款。后原告委托造价公司及公证处进行现场核量并审计，确认原告完成的工程总造价为369049.57元。原告为维护自身合法权益，故诉至人民法院。被告杨某辩称，一、本案争诉的中卫大漠边关景区建设工程，发包方是宁夏江宇建筑工程有限公司。因宁夏江宇建筑工程有限公司至今未与被告杨某进行竣工结算，应当由宁夏江宇建筑工程有限公司向原告结算并支付工程款。二、原告主张的329049.57元工程款不属实，原、被告签订施工合同后，因宁夏江宇建筑工程有限公司一直未向被告支付工程款，导致该工程无法进行，在被告向原告支付5万元工程款后，工程停滞至今。三、根据双方合同约定，工程款应当按照工程进度支付，而原告所施工的项目没有达到合同约定的付款条件。被告杨某对原告所完成的工程量不认可，加之案涉工程至今尚未完工，亦未进行竣工验收，更未投入使用，不具备结算及付款条件。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告苏某经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状及证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人提交的证据，本院认定如下：原告提交的证据一《建筑装饰工程施工合同》，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，能够证明原告与被告杨某、苏某签订合同约定由原告承包宁夏中卫市××区住宿用房装修工程及承包范围、承包方式、工程价款等的事实；证据二《公证书》，被告杨某质证后认为该证据系原告单方制作的证据，且未经过被告杨某及宁夏江宇建筑工程有限公司签字确认。经审查，该证据系原告在工程尚未完工时已无法联系到二被告及原告在第一次诉讼〔（2019）宁0502民初1207号〕前后均无法联系到二被告时，委托宁夏天雨工程咨询管理有限公司在中卫市公证处的见证下进行现场勘查、核算原告实际完成工程量及未完成工程量后，由公证机关作出，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，能够证明原告实际完工的工程价款为369049.57元、未完工的工程价款14950.43元的事实，对其证明效力予以确认。被告杨某提交的证据《建筑工程施工合同》，来源合法，但该证据系被告杨某与宁夏江宇建筑工程有限公司之间的合同，与本案争议的事实并无关联性，故对其证明效力不予确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年6月6日，原、被告签订《建筑装饰工程施工合同》一份，约定：被告将其承包的宁夏中卫市××区住宿用房装修工程承包给原告施工；承包范围为瓦工、木工、油工、水工、电工、防水；承包方式为轻工（附带不锈钢玻璃材料及安装）；工程期限自2015年6月10日至2015年7月10日；合同总价款为384000元（单间房价16000元×24套）；付款方式为被告预付50000元作为预付款，其余款项按进度支付100000元，施工中支付100000元，其余工程款在工程达到全面交工支付到95%，剩余5%作为维修金一年后全额一次性付清。合同还对其他事项进行了约定。同日，双方签订《合同补充事宜》一份，约定：如被告不能及时供应材料给原告，导致原告停工造成人工损失由被告承担；在施工期间被告拖延付款造成停工，由被告承担停工造成的所有损失；工程造价320元/平方米（餐厅等未施工项目），轻工工程。补充协议还对其他事项进行了约定。合同签订后，原告按照合同约定基本完成了施工，但因二被告未按合同约定供应材料，且原告无法联系到二被告，导致原告无法继续施工，剩余部分工程未施工。后原告委托宁夏天雨工程咨询管理有限公司在中卫市公证处的见证下进行现场勘查，并依据原告实际完成的工程量作出工程结算书，确认原告实际完工的工程价款为369049.57元、未完工的工程价款14950.43元。施工期间，被告杨某向原告支付了40000元工程款。本院认为，原、被告签订的《建筑装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方应按约履行各自义务。在合同履行过程中，二被告未按合同约定供应材料，导致原告无法继续施工，且被告也未按合同约定向原告支付进度款，其行为已构成违约。原告在无法联系到二被告的情况下，委托宁夏天雨工程咨询管理有限公司在中卫市公证处的见证下进行现场勘查、核算原告实际完工的工程价款符合本案客观实际，故本院对原告主张其完成的工程价款369049.57元的事实予以确认。核减被告杨某支付的40000元后，剩余工程款为329049.57元。因此，被告杨某、苏某应当向原告支付装修工程款329049.57元。被告杨某辩解其向原告支付了50000元，但未提交证据予以证实，故对其辩解意见不予采信。被告杨某认为宁夏江宇建筑工程有限公司作为发包人未向被告支付工程款，应由宁夏江宇建筑工程有限公司向原告支付工程款。经核，宁夏江宇建筑工程有限公司与被告杨某之间存在合同关系，但与原告之间并无合同关系，根据合同相对性原则，宁夏江宇建筑工程有限公司没有向原告支付工程款的义务，即使宁夏江宇建筑工程有限公司未向被告杨某支付工程款，也非二被告不予支付工程款的正当理由，故对被告杨某上述辩解意见不予采信。被告苏某经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：被告杨某、苏某于本判决生效后十五日内支付原告白某装修工程款329049.57元。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6236元，由被告杨某、苏某负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。审判长 王小勇人民陪审员 赵小红人民陪审员 俞立华 二〇二〇年八月十八日书记员 沈丽丽本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。