辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0103民初16806号原告：沈阳翼惠网络科技有限公司，住所地沈阳市铁**南九中路**。法定代表人：李涛，该公司执行董事。委托诉讼代理人：许翾，辽宁成功金盟律师事务所律师。委托诉讼代理人：李佳悦，辽宁成功金盟律师事务所律师。被告：安徽锦恒网络发展有限公司，住所地安徽省铜陵市义安大道南段****。法定代表人：刘长兵，该公司经理。被告：刘长兵，男，1985年5月3日出生，汉族，住址安徽省铜陵市狮子山区。原告沈阳翼惠网络科技有限公司与被告安徽锦恒网络发展有限公司、刘长兵合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告沈阳翼惠网络科技有限公司委托诉讼代理人许翾、李佳悦到庭参加诉讼，被告安徽锦恒网络发展有限公司、刘长兵经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沈阳翼惠网络科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除《软件服务协议》及补充协议，合同标的为人民币170000元；2、请求判令二被告返还原告已付款项人民币140000元；3、请求判令二被告支付原告违约金人民币50000元；4、请求判令由被告支付本案全部诉讼费用以及律师费。事实与理由：原告与被告安徽锦恒网络发展有限公司签订的《软件服务协议》、《软件服务协议补充协议》是双方真实意思表示。被告未履行主要义务构成根本违约，双方签订协议应依法解除。2019年3月11日，原与被告安徽锦恒网络发展有限公司签订《软件服务协议》。协议约定被告安徽锦恒网络发展有限公司为原告开发聚合支付系统，合同履行期限至2019年6月11日届满。原告按约定向被告安徽锦恒网络发展有限公司支付合同款项合计人民币140000元。因被告未按约定完成聚合支付系统的开发义务，经原告催告后，被告提出对原合同约定履行期限进行延展。2019年9月13日，原告与被告安徽锦恒网络发展有限公司签订《软件服务协议补充协议》，约定将履行期限延期至2019年10月15日。补充协议约完履行期间届满，被告仍未完成聚合支付系统的开发。被告行为已构成迟延履行合同约定主要债务致使合同根本目的无法实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，人民法院应解除双方签订的《软件服务协议》及补充协议。《软件服务协议》及补充协议解除后，被告仍应承担相应违约责任。《软件服务协议》第七条第3款约定，违约方应承担违约责任包括向守约方支付律师费、差旅费在内的全部费用。《补充协议》第三条明确约定，如被告违约应返还全部已付款项并支付违约金人民币50000元。被告未在约定期限内履行约定义务属于根本违约行为，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，被告应为其行为承担违约责任。被告应向原告返还已付款项人民币140000元，支付违约金人民币50000元，并承担原告律师费用。被告安徽锦恒网络发展有限公司为一人独资公司，股东为被告刘长兵，二被告应共同承担违约责任。根据企业信息公示显示，被告安徽锦恒网络发展有限公司为一人独资公司。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，一人公司股东不能证明其财产独立于公司财产，应对公司债务承担连带责任。原告认为，根据公司法规定，二被告应共同承担违约责任。综上所述，为维护自身合法权益，原告无奈诉至法院，请求法院支持原告全部诉讼请求。被告安徽锦恒网络发展有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未作书面答辩。被告刘长兵经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未作书面答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月11日，原告沈阳翼惠网络科技有限公司与被告安徽锦恒网络发展有限公司签订《软件服务协议》，协议约定沈阳翼惠网络科技有限公司委托安徽锦恒网络发展有限公司为原告开发聚合支付系统，软件价格人民币170000元，分三次支付：1、协议签订之日支付预付款人民币70000元，被告为原告提供软件UI、UE设计稿，并经过原告确认后开始研发；2、系统开发完成80%支付人民币50000元，系统开发完成布置上线成功后，支付人民币20000元；3、系统开发完成，交付测试稳定运行30天，并完成源代码交接后，支付尾款人民币30000元。软件开发时间在付完预付款，开具收款收据的次日起，被告开始软件开发，开发时间为三个月，或经双方协商一致，可以延长或缩短该期限。验收软件的标准以双方合拟的协议附件功能表以及前后端UI、UE确认表作为通过的根据。违约方因其违约行为而应赔偿的守约方的损失包括守约方因违约方的违约行为而遭致的直接的经济损失及任何可预期的间接损失及额外的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。签订协议当日即2019年3月11日，原告沈阳翼惠网络科技有限公司依约支付预付款人民币70000元，被告安徽锦恒网络发展有限公司出具《收据》，后又分别于2019年5月24日支付人民币50000元、2019年7月1日分两笔支付各人民币10000元，上述付款合计人民币140000元。后因被告安徽锦恒网络发展有限公司未及时履行合同义务，原、被告双方于2019年9月13日又签订《软件服务协议补充协议》一份，内容为“1、原协议约定软件开发时间：原协议第三条约定，甲方支付预付款后乙方开始软件开发，开发时间为固定期限三个月。乙方已于2019年3月收到甲方支付预付款，乙方已向甲方开具收款收据。原协议履行期限应自2019年3月11日起至2019年6月11日止。2、原协议履行：甲方已向乙方支付款项合计14万元(大写：壹拾肆万元正)甲方不存在违约行为。乙方未在原协议‘约定履行期限届满前，向甲方交付符合约定条件、用途的‘聚合支付系统’软件。截止至本补充协议签订之日，乙方开发软件不符合原协议第3至第8页约定的软件验收标淮。3、履行期限的展期：鉴于乙方在软件开发行业内享有良好声誉，甲方亦为妥善解决乙方违反合同约定相关事宜。甲、乙双方协商一致，将原合同履行期限延期至2019年10月15日。二、履约效果及验收：乙方应在本补充协议约定履行期限届满前，向甲方交付符合本协议约定的‘补充协议功能核定’附件。乙方应于2019年10月15日前，以书面方式向甲方提交软件验收单，验收单内容包括原协议第3页至第8页全部内容。甲方认为软件符合使用目的，需在验收单上书面确认。如乙方对甲方验收结果有异议，应于履行期限届满前按原协议约定验收内容，对软件使用功能逐一进行公证。三、违约责任：如乙方未在本补充协议约定期限内向甲方提交验收单或甲方未在验收单上进行书面确认，视为乙方开发的软件不符合原协议约定，乙方未达到原协议约定履行效果。乙方应向甲方返还全部已付款项，并向甲方支付违约金伍万元。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方继续赔偿甲方损失”。另查明，安徽锦恒网络发展有限公司成立于2015年10月27日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），股东及法定代表人均为刘长兵。现原、被告因款项返还问题产生纠纷，原告提起诉讼。本院认为，根据我国民事诉讼法的有关规定，当事人有出庭应诉和质证的权利，本案被告安徽锦恒网络发展有限公司、刘长兵经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃了对原告起诉主张的事实进行抗辩和对相关证据进行质证的权利，本院根据原告提供的证据对本案的事实予以认定。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原、被告签订的《软件服务协议》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，该协议依法成立、合法收效，协议双方均应依约履行。签订合同后，原告及时、足额支付阶段性合同款合计人民币140000元，但被告未依约及时提供符合约定的聚合支付系统软件，应属违约，后原、被告又签订《软件服务协议补充协议》，针对被告安徽锦恒网络发展有限公司的违约行为进行了说明，另对履行期限进行展期至2019年10月15日，但被告安徽锦恒网络发展有限公司仍未在约定的期限内交付符合合同约定的软件，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条规定，原告有权主张解除合同、返还已支付的款项，并有权要求被告安徽锦恒网络发展有限公司承担违约责任。安徽锦恒网络发展有限公司企业类型为自然人独资有限责任公司，股东及法定代表人均为刘长兵，刘长兵没有提供证据证明公司财产独立于其个人财产，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，刘长兵应当对公司债务承担连带责任。故，对于原告要求刘长兵对安徽锦恒网络发展有限公司上述债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告沈阳翼惠网络科技有限公司与被告安徽锦恒网络发展有限公司于2019年3月11日签订的《软件服务协议》及于2019年9月13日签订的《软件服务协议补充协议》；二、被告安徽锦恒网络发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告沈阳翼惠网络科技有限公司人民币140000元；三、被告安徽锦恒网络发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告沈阳翼惠网络科技有限公司违约金人民币50000元；四、被告刘长兵对本判决第二、第三项确定的义务承担连带给付责任；五、驳回原告沈阳翼惠网络科技有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币4600元，公告费人民币560元，由被告安徽锦恒网络发展有限公司负担，刘长兵承担连带给付责任。如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长 周 鹏人民陪审员 李 晓人民陪审员 吕洪芹二〇二〇年八月十四日书 记 员 孙 皓本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：一人公司的债务承担一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条规定：受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。第一百四十四条规定：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。