广东省四会市人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1284民初2794号原告：佛山市南海区众家美学设计有限公司，住所：佛山市南海区*************************商铺。统一社会信用代码：914400605MA4UP4Q981。法定代表人：黄某1。委托诉讼代理人：李洲，广东永诺律师事务所律师。被告：李某1，男，1977年4月18日出生，汉族，住四会市***************、四、五层。公民身份证号码：432************211。被告：四会市胜辉酒店有限公司，住所：四会市***************、四、五层，统一社会信用代码：91441284MA5383FM66。法定代表人：李某1。原告佛山市南海区众家美学设计有限公司（以下简称“众家公司”）诉被告李某1、四会市胜辉酒店有限公司（以下简称“胜辉公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人李洲、被告李某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付合同约定的剩余工程款350000元，并支付以该款项为本金按年利率6%自2020年5月28日起计算至实际清偿之日止的利息。（原告当庭变更利息起算时间为2019年12月19日）；2、本案诉讼费、保全费由二被告承担。事实与理由:被告一于2019年5月9日设立被告二，于2019年6月6日与原告签订《项目施工承造合同》，约定被告一委托原告对被告二经营的位于四会大沙工业区南江城市便捷酒店的室内装修工程进行设计及施工，项目造价为3100000元，工程结算以实际发生项目及工程量为准，预算单价为结算单价，工期为105天，自2019年6月6日至2019年9月21日止，开工日期应当以材料进场日第二天算起，如出现工程量变更或增加的或被告一迟迟无法确定工程设计方案或由于被告一不按时提供自购材料或支付工程款或不可抗拒因素的情形的，施工工期相应顺延。被告多次拖延支付工程款，而且被告一增加了工程项目，被告一仅支付了部分增加工程款31045元，其余的增加工程款不但拒绝确认并支付，甚至连合同约定范围内350000元剩余工程款没有按约定履行，至今未支付剩余工程款任何款项。原告认为，原告已依约履行了合同约定的义务，且完成了增加的工程项目，被告一除拖延支付工程款外，还没有结算其余增加的工程款，且连涉案合同约定范围内的工程款仍余350000元至今未按约定支付任何款项，被告一已经构成违约行为，造成原告重大损失，被告一应当支付合同约定范围内的工程款并赔偿损失（原告保留另行追偿被告其余增加项目工程款的权利）；被告二系被告一设立的，涉案装修的场所系被告二经营的，据此，被告二应当承担连带清偿责任。被告李某1、胜辉酒店共同答辩，辩称：一、原告在起诉状中所诉与事实不符。1.原告没有对工程进行设计，施工图纸是由本案被告二提供，所以不存在迟迟无法确认工程设计方案。2.增加工程项目是经双方协商并签订了工程延期单，被告也按合同约定支付了相应工程款，所以不存在拒绝确认与支付。3.被告依照合同约定按工程进度支付工程款，并未有原告所述多次拖延支付工程款，严重影响工期是因为原告拖欠供应商材料款和拖欠施工人员工资，导致施工消极缓慢和减员。二、原告法定代表人以争取工程施工权为目的，与本案被告一李某1等四人签订了入股本案被告二百分之十的入股协议，但至今没有履行协议的款项，被告提请追加原告违约导致本案被告二无法按期正常营业损失的物业租金、人工等费用共计十九万六千七百六十二元。三、被告按原告要求，于2019年6月4日转款十万给原告作为进场费，原告2019年6月6日进场施工，于2019年12月18日竣工验收，严重工程逾期79天，按合同约定原告需要赔偿被告七万九千元违约损失。四、原告从进场施工开始，未按合同约定严格按施工图施工，被告多次提出和要求，原告也从未按合同约定出示项目清单，工程竣工验收十三处不合格，原告至今也没有安排相关人员跟进整改，被告提请原告完成合同约定整改和保修义务，或承担相应费用计十三万一千元。五、在工程施工过程中，被告积极配合原告施工，安排工人帮助清理装修垃圾和采购所需材料、物资等，并协助原告装修楼梯等垫资三万五千五百九十八元。原告向本院提供证据如下：1.营业执照、被告主体信息，证明原、被告主体适格；2.项目施工承造合同，证明李某1委托原告对胜辉酒店经营的位于四会大沙工业区南江城市便捷酒店的室内装修工程进行设计及施工，项目造价为3100000元，工程结算以实际发生项目及工程量为准；3.工期延期单、工程增项表，证明李某1仅确认了部分的增加工程项目，仍有大部分的增加工程未确认；4.四会酒店回款进度表、工程联络函邮寄单和工程联络函，证明合同范围内的仍有350000元工程款至今未支付；5.微信记录，证明李某1多次拖延支付工程款，增加工程项目；6.进度款延期支付时间表及微信记录、请款表、汇款记录，证明被告每次迟延支付工程款，总拖延101天支付，工期相应顺延101天，被告本人确认还欠原告合同内的35万元工程款未支付；7.增加工程工期时间表及工程增项表、延期单、垃圾工时单，证明被告延期情况等；8.部分施工图纸、购买清单、部分收据，证明被告行为导致工期延误，同时原告垫资了一百多万，有部分是属于合同外产生的。被告对证据1、2、6、7及回款进度表、微信记录没有异议，对其余证据均有异议。被告李某1、胜辉酒店向本院提供证据如下：1.项目施工承造合同、工程延期单、城市便捷酒店股份协议、四会酒店转款进度表、工程竣工验收整改单、微信聊天记录及照片。2.酒店开业前验收报告、委托书、身份证复印件、微信聊天记录、收款收据、送货单、增值税普通发票、购销合同、酒店用品清单、货物清单、工资清单、应付费用明细表。原告对合同、工程延期单无异议，对其余证据均有异议。经审理查明：2019年6月6日，原告（乙方）与被告李某1（甲方）签订了《项目施工承造合同》，合同约定：“甲方委托乙方承担甲方位于四会大沙工业区南江城市便捷酒店的室内装修工程的设计及施工；工期为105工作日，自2019年6月6日到2019年9月21日，（开工日期以材料进场日第二天算起），如因工程量变更或增加，工程设计方案甲方迟迟无法确定（以图纸签字为准），或由于甲方不按时提供自购材料或支付工程款，及涉及人力不可抗拒的因素等，施工工期将作相应延长；工程的项目造价为3100000元；乙方指派杨伟立为乙方工地施工监理，负责合同履行；签订合同当天，甲方缴纳100000元作为乙方入场费；工程竣工验收后90天内结清总金额剩余工程款2%（即：见备注）元整；工程竣工后，乙方应通知甲方验收并向甲方提交工程验收通知单。甲方应在接到通知后七天内验收，并办理验收、签收工程验收通知单、办理移交手续。如甲方不在验收通知单上签字，则以乙方的验收通知单上填写日期为通知日期。甲方自接到通知后按约定日期如期验收并在验收单上签字。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方完工或接近完工时，甲方未办理竣工结算手续，甲方未经乙方同意以任何方式使乙方不能再进入施工现场，则视为验收合格，验收合格日为乙方不能进入现场日为准。备注：（手写）结算时留人民币贰拾万元整分一年十二个月分期付款，付款日为每月的二十八号至三十号。”《项目施工承造合同》甲方代表一栏有被告李某1的签名，乙方代表一栏盖有原告的公章。原告提供的验收表的落款日期为2019年12月18日（手写），上面有被告李某1的签名。被告提供的工程竣工验收整改单的落款日期为12月18日，整改要求完成日期为12月31日，单上有原告方人员“杨伟立”的签名。涉案酒店开业时间是2020年1月18日。庭审中，被告李某1称涉案合同中的四会大沙工业区南江城市便捷酒店是加盟的，需要注册被告胜辉酒店才能经营，被告胜辉酒店的营业地址就是涉案合同项目的地址，被告李某1亦确认涉案合同的35万元工程款至今未支付。另,原、被告在庭审中确认涉案的装修工程成果由被告胜辉酒店使用。另查明，四会市胜辉酒店有限公司的登记成立日期为2019年5月9日，系有限责任公司（自然人独资），李某1为唯一股东及法定代表人。以上事实有经庭审质证的证据以及庭审笔录、询问笔录等证实。本院认为：本案是装饰装修合同纠纷。关于被告李某1、被告胜辉酒店是否需要承担清偿责任的问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第二条规定,发起人为设立公司以自己名义对外签订合同,合同相对人请求该发起人承担合同责任的,人民法院应予支持。公司成立后对前款规定的合同予以确认,或者已经实际享有合同权利或者履行合同义务,合同相对人请求公司承担合同责任的,人民法院应予支持。本案中,原告与被告李某1达成装饰装修协议,约定由原告对涉案四会大沙工业区南江城市便捷酒店（即被告胜辉酒店设立后的营业场所）进行装饰装修。签订涉案合同的目的是为了筹备经营被告胜辉酒店，且合同约定的工程成果亦是由被告胜辉酒店使用,即被告胜辉酒店实际享有了合同的权利。故原告要求被告胜辉酒店承担合同责任,支付合同约定的工程款，本院予以支持。另,根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定:“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任”。被告胜辉酒店为被告李某1投资的自然人独资有限责任公司，被告李某1未提交相关证据证明被告胜辉酒店的财产独立于其个人财产,应对被告胜辉酒店的债务承担连带责任,故原告要求被告李某1对被告胜辉酒店欠付工程款承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。原告与被告李某1签订了《项目施工承造合同》，该装饰装修合同系双方的真实意思表示,且不违反国家及相关行政法规的强制性规定,合法、有效,对双方均具有法律约束力。涉案的装饰装修合同已经施工完毕,工程已验收,原告按约履行了装饰装修义务,由此形成的债权债务合法、有效。《项目施工承造合同》对工程款约定了付款的方式、数额及时间等，被告应当按约付款。根据双方签订的《项目施工承造合同》备注一栏的约定，被告尚欠的工程款有部分未到期，但根据《项目施工承造合同》的约定及《中华人民共和国合同法》第一百零八条规定“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。”从酒店开业至今，被告没有按照合同约定支付剩余工程款，庭审中，被告李某1确认涉案合同的35万元工程款未支付，被告怠于履行支付装饰装修款义务,显属违约，应承担违约责任。故原告主张被告支付尚欠的剩余工程款35万元，有理有据，本院予以支持。关于原告主张按照年利率6%自2019年12月19日起计算至实际清偿之日止的利息问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”因被告逾期付款造成原告损失，双方未约定违约金，参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”又自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率。且被告尚欠的工程款有部分未到期。故本院酌情认定逾期付款利息以350000元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，从立案之日（即2020年7月16日）起计至款项实际还清之日止更为适宜。对于被告辩称工程逾期导致的损失、工程不合格整改保修费用及垫资问题，因被告没有提出反诉，本院在此不作审理，被告可另案主张。综上所述，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百二十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第二条及之规定，判决如下：一、被告四会市胜辉酒店有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告佛山市南海区众家美学设计有限公司支付工程款350000元及利息（利息以350000元为本金，从2020年7月16日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算计至款项实际还清之日止）；二、被告李某1对被告四会市胜辉酒店有限公司应承担的上述第一判项的债务承担连带清偿责任；三、驳回原告佛山市南海区众家美学设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3348元（原告已预交），由被告李某1、四会市胜辉酒店有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审判员  郑珊珊二〇二〇年八月三十一日书记员  冯梓敏