辽宁省东港市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）辽0681民初374号 原告：辽宁绿地能源煤业有限公司。住所地东港市。 法定代表人：卢铭，经理。 委托诉讼代理人：刘清华、孙宝仁，均系辽宁宝仁律师事务所律师。 被告：唐山升华选煤设备制造有限公司。住所地河北省唐山丰润岔河镇。 法定代表人：翟秀文，经理。 委托诉讼代理人：董卫忠，河北燕南律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙荣存，男，1973年出生，汉族，唐山升华选煤设备制造有限公司职工，现住河北省唐山市丰**。 原告辽宁绿地能源煤业有限公司与被告唐山升华选煤设备制造有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人孙宝仁、刘清华、被告的委托诉讼代理人董卫忠、孙荣存到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2012年4月28日签订的“成套设备及安装工程合同”；2、被告返还6881778.80元，并自2012年11月20日起至全部返还之日止，按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率标准承担违约金（暂定3988335.02元）。事实与理由：原、被告于2012年4月28日签订了编号为LD20120608的“成套设备及安装工程合同”一份，约定被告向原告提供选煤成套设备，总价1220万元，预付款到时合同生效，预付款到位后60天交货。2012年6月6日至11月19日，原告共向被告汇款6881778.80元，但被告至今未交付设备，且拒绝返还上述款项。 被告辩称，不同意原告的诉讼请求，理由是：1、原告未按合同约定支付提货款，致被告未能发货，违约在先，不享有《合同法》第94条规定的法定解除权。2012年4月28日签订的成套设备及安装工程合同，约定总价款1220万元，预付款30%，预付款到帐后合同生效，60天后被告交货，原告提货时支付50%货款，但合同约定标的物所有权自出厂时起转移，而交付是所有权转移的前提，故在标的物出被告厂区时即为提货时，原告应在标的物出被告厂区前支付50%货款，但原告未依约履行。合同签订后，原告分别于2012年6月13日付款2872978.80元、7月8日付款100万元，9月8日被告完成设备生产，等待原告提货，但原告仅在2012年8月9日付款8800元，经被告催款后于2012年11月2日付款300万元，只付款26%。2、本案所涉合同现仍具备履行条件，如原告及时付清余款3091200元，被告仍可在60日内履行交货义务。3、合同解除对被告显失公平，被告所收货款已全部用于制作设备，且支付了该设备部分部件的外购款，该设备系专业定制设备，只能降价处置，这违反诚信和公平原则。4、被告现经营状况年年亏损，合同解除也无返款能力。5、原告在合同签订后8年才提起解除合同的诉讼，解除权的行使超过法定1年期限。 本院经审理认定事实如下:2012年4月28日，原告（业主方）与被告（承包方）签订《成套设备及安装工程合同》，约定原告购买被告生产的选煤成套设备，并由被告负责安装、调试，总价款1220万元。另具体约定相关内容是：第一条“交提货时间及数量：机械设备自预付款到位后60天交货、安装调试三个月内完成”；第七条“交提货方式、地点：业主方指定的厂区内”；第九条：运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输至业主厂内，运费由承包方承担”；第十二条“结算方式、时间和地点：预付30%，提货时付50%，安装调试经业主方验收合格后，付15%，留5%为质保金”；第十四条“业主方责任：……负责到厂设备卸车……”；第十八条“本合同自预付款到时生效”。合同签订后，原告于2012年6月13日付款2872978.80元、同年7月8日付款100万元，合计3872978.80元，付款额超过30%；关于原告于2012年8月9日付款8800元和11月2日付款300万元一节，被告述称系被告在完成设备生产后等待原告提货，向原告催要50%提货款；原告则述称在付够30%货款后，被告因资金不足请求预付50%的货款后，原告支付的款项，原告为尽快安装设备进行生产而提前付给被告的部分货款。因合同履行问题，原告于2018年10月12日向被告发出“律师函”，以被告未履行交货义务为由，要求被告返还已付的货款。被告于2018年11月21日向原告发出“回复函”，以原告未付清50%货款为由，拒绝返还预付款。 本院认定的上述事实，有原、被告陈述、《成套设备及安装工程合同》、收款据、律师函、回复函等证明材料在卷为凭，上述证据材料已经开庭质证及本院审查，可以采信。 本院认为，原、被告签订《成套设备及安装工程合同》，约定由原告购买被告生产的选煤设备、并预付了部分货款，原、被告形成买卖合同关系。本案的争议焦点是原告应先支付50%货款、还是被告应先交付标的物。从双方签订的合同内容看，约定总价格1220万元，预付30%后合同生效，提货时支付50%，同时约定交（提）货方式和地点在业主方指定的厂区内，而运输方式及到达站（港）和费用承担约定为“汽车运输至业主厂内，运费由承包方承担”，且在业主方责任中，相关约定内容是业主方“负责到厂设备卸车”。如此可见，双方已明确约定交货地点是在原告的厂区内，且由被告负责运输至厂区，即提货地点在原告厂区。《中华人民共和国合同法》第67条规定：“当事人互负义务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求”。原告在被告未将标的物运送至提货地点的情况下有权拒付50%货款，被告在尚未完成交货义务的情况下主张原告先付50%货款，违反双方“提货时付50%”的约定，且至今未交货，构成违约。关于被告辩称原告行使合同解除权已超过期限一节。所谓合同解除，是指在合同履行过程中，基于特定情形的出现，法律规定或者双方当事人约定可以终结该合同的权利。根据合同解除条件及发生原因的不同，可分为法定解除、约定解除和协议解除。本案中，双方对此无约定，也未能协商一致解除合同，应依法定解除处理，而法律对此类合同解除情形并未规定行使权利的期限。《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”、第九十六条第一款规定：“当事人依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除”。据此，因被告违约，原告作为守约方有权主张解除合同，原告向被告发出的律师函已明确要求被告返还预付款，即视为通知被告解除合同。被告收到该通知的时间，可按被告向原告发出“回复函”的时间2018年11月21日确定。被告关于原告行使合同解除权超过法定期限的抗辩意见，无法律与合同依据，本院不予支持。因被告违约，双方的《成套设备及安装工程合同》已于2018年10月12日解除，被告应将已预收的合同款6881778.80元返还原告。关于违约金，双方在合同中未约定，被告应从合同解除之日起至本院确定的给付之日止，按当时有效的有权机构公布的贷款利率标准支付利息。原告关于违约金的诉讼请求的合理部分，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第九十四条第（三）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百四十一条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告辽宁绿地能源煤业有限公司与被告唐山升华选煤设备制造有限公司于2012年4月28日签订的《成套设备及安装工程合同》； 二、被告唐山升华选煤设备制造有限公司于判决生效后10日内返还原告辽宁绿地能源煤业有限公司预付款6881778.80元，并自2018年11月21日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准、从2019年8月20日起至本院确定的给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息； 三、驳回原告辽宁绿地能源煤业有限公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行返还义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费87020元，由被告承担80000元，原告承担7020元。此款原告已预交，被告在执行时将应承担部分一并给付原告。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省丹东市中级人民法院。 审 判 长  王家峰 人民陪审员  汪兆刚 人民陪审员  王义方 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  王翠娇