安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0191民初3213号 原告：贵州盛亿达投资发展有限公司，住所地贵州省贵阳市南明区富源南路**东方钢材市场1-1-14门面（二戈寨社区），统一社会信用代码91520102085677271W。 法定代表人：杨大雄，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：汪观利,安徽徽达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：昂苏安,安徽徽达律师事务所实习律师。 被告：中铁十局集团第三建设有限公司，住，住所地安徽省合肥市经济开发区繁华大道以北蓉路以西，统一社会信用代码91340000774968699M。 法定代表人：张汪钊，执行董事。 委托诉讼代理人：郑国宇，公司员工。 原告贵州盛亿达投资发展有限公司（以下简称盛忆达公司）与被告中铁十局集团第三建设有限公司（以下简称中铁十局第三分公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告盛忆达公司的委托诉讼代理人汪观利，被告中铁十局第三分公司的委托诉讼代理人郑国宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告盛忆达公司向本院提出的诉讼请求：中铁十局第三分公司支付货款5979824.92元及逾期付款利息93976.3元（以5979824.92元为基数，自2020年1月26日以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂计算至2020年6月10日为93976.3元，后至款清息止）。 事实与理由：2019年11月8日，盛忆达公司通过公开竞标的方式中标中铁十局第三分公司发布的玉磨铁路11标项目钢材询价采购项目，中标后，盛忆达公司与中铁十局第三分公司签订《玉磨铁路YMZ0-XI标段工程钢材应急买卖合同》,约定盛忆达公司向中铁十局第三分公司提供钢材等货物，又约定盛忆达公司按双方确认的应付金额向中铁十局第三分公司提供税务增值税专用发票，中铁十局第三分公司于收到发票后15日内向盛忆达公司付款，合同履行期限自2019年11月1日至2020年5月30日。合同签订后，盛忆达公司依照合同约定提供货物，截至2019年12月17日，经过双方结算共计货款5979824.92元。盛忆达公司了开具全额发票，中铁十局第三分公司于2020年1月10日出具发票签收单，但中铁十局第三分公司未能按约付款。中铁十局第三分公司出具的签收单表明中铁十局第三分公司收到盛忆达公司的发票时间为2020年1月10日，自2020年1月26日起，中铁十局第三分公司应承担逾期付款利息。盛忆达公司遂诉至法院。 被告中铁十局第三分公司辩称：一、盛忆达公司要求支付货款的总金额，其按照合同约定支付比例应为总结算款额的70%，另外总结算金额的20%的货款支付期限为签订《合同封账协议》后12个月内支付，剩余10%为质保金，待建设单位返还甲方质保金后支付，故到期应支付货款应为70%的货款共计4185877.44元。另外20%需要合同双方合同履行完毕并且签订《合同封账协议》后12个月内支付给被答辩人，剩余10%的质保金因业主尚未返还质保金故支付条件亦未成就，盛忆达公司违反合同约定主张货款未达到支付条件的30%的货款是对合同约定的擅自变更，不符合合同约定，违反民法诚实守信原则及相关法律条款。 二、合同约定供货周期为2020年5月30日，但盛忆达公司只履行至2019年12月17日，之后就中断履行，双方结算一次后也并未就货款支付事宜同答辩人沟通协商，而直接诉诸法院，故盛忆达公司应属于违约在先，其不应再主张违约金；70%的货款即使要支付逾期利息作为违约金，其起算时间也应该按照合同约定的宽限期3个月后，中铁十局第三分公司收到发票日期为2020年1月10日，2020年1月26日应支付，但因受疫情影响及业主未拨付工程款造成工程项目资金困难，宽限期3个月后支付逾期利息作为违约金，即应从2020年4月27日开始计算违约金。合同中明确约定了违约金的计算方法，应根据双方意思自治合同自由原则遵从合同的约定，按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数应为70%的货款，得出利息应为1766.1元；根据《合同法》第114条的规定违约金的性质是“以补偿为主、以惩罚为辅”。盛忆达公司作为一个专业的投资发展公司，其在签订合同时已经充分考虑了供货周期、产品单价、支付条件、资金利润等因素，通过合同所获得的利润已包含在结算款中，只要其在合同约定付款条件下获得债权满足，就不会造成经济损失，此时违约金条款应为对盛忆达公司的额外的补偿，而不应当为盛忆达公司主张的违约金；合同双方为买卖合同法律关系，盛忆达公司应以获得足额货款为合同等价，如果任意提高违约金，无异于鼓励盛忆达公司通过不正当方式取得暴利。 三、盛忆达公司主张诉讼费、保全费由中铁十局第三分公司承担有失公平正义，请求合理分担诉讼费用。 经审理查明：中铁十局第三分公司（甲方）为购买钢材与盛忆达公司（乙方）签订编号为：玉磨（买卖）字（2019）-09-048《钢材应急买卖合同》约定：“7.5结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式增值税发票后，甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付货款，支付比例为当月货款结算金额的70%，另外20%的货款在乙方供货完毕并签订《合同封账协议》后12个月内支付。剩余10%的货款作为质保金，待建设单位返还甲方质保金，且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将余额支付乙方（不计息），如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清；7.6如甲方不能付款，乙方同意给与3个月的付款宽限期，在此宽限期内不视为甲方违约且不计利息；10.1甲方在宽限期后，仍逾期支付货款的，甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款。违约金最高不超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。”合同签订后，中铁十局第三分公司按约向盛忆达公司发货，双方于2019年12月17日结算，中铁十局第三分公司共欠货款5979824.92元。结算后，盛忆达公司向中铁十局第三分公司开具了5979824.92元增值税专用发票，中铁十局第三分公司于2020年1月10日签收了上述发票，但却未能按约付款。 以上事实有《中标通知书》、《钢材应急买卖合同》、结算单、发票签发单、发票等证据予以证明，本院予以确认。 本院认为，盛忆达公司与中铁十局第三分公司签订的《钢材应急买卖合同》合法有效，盛忆达公司已经按照合同约定交付货物，中铁十局第三分公司应承担支付货款的义务。盛忆达公司于2020年1月10日交付了发票，中铁十局第三分公司应当按照合同约定于2020年1月26日支付货款的70%，但中铁十局第三分公司至今分文未付，根据《合同法》第一百六十七条的规定，逾期付款达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款，盛忆达公司有权要求中铁十局第三分公司支付全部货款5979824.92元，中铁十局第三分公司以剩余货款未到付款期限拒付全部货款的抗辩理由，本院不予采信。 关于利息，因合同中约定中铁十局第三分公司应在签收发票后15日内付款，而盛忆达公司亦在合同中同意给予中铁十局第三分公司3个月的付款宽限期，故该利息的计算起点应自2020年4月26日起。关于该利息的计算标准，应按合同中约定的中国人民银行同期活期存款利率计算，又因合同中明确约定了违约金最高不超过双方结算价款（不含增值税）的1%，故利息最高计算至59798.24元截止。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百六十七条第一款的规定，判决如下: 一、被告中铁十局集团第三建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告贵州盛亿达投资发展有限公司支付货款5979824.92元及利息（利息以5979824.92元为基数，自2020年4月26日起按中国人民银行同期活期存款利率计至59798.24元止）； 二、驳回原告贵州盛亿达投资发展有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费54316元，减半收取为27158元，保全费5000元，共计32158元，由被告中铁十局集团第三建设有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  刘正红 二〇二〇年八月十七日 法官助理李婷婷 书记员徐倩倩 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百六十七条第一款分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。