浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0104民初7051号 原告浙江立伟商业管理有限公司，住所地浙江省湖州市 吴兴区泰和家园13幢405室。 法定代表人吕立刚。 委托代理人吴国颖，杭州市拱墅区天恒法律服务所基层 法律工作者。特别授权代理。 被告杭州中太元三实业有限公司，住所地杭州市江干区 金色大唐城5幢7层701-1。 法定代表人陈棋。 原告浙江立伟商业管理有限公司为与被告杭州中太元 三实业有限公司合同纠纷一案，于2019年7月24日向本院 起诉，诉请判令被告：1、付工程款154318.5元；2、赔偿 逾期支付工程款违约金47838.74元（以220455元为基数， 按照1‰/日的标准自2018年12月15日起暂计至2019年7 月22日，要求付至实际清偿之日止）；3、承担原告因诉讼 而支出的诉讼代理费9000元；4.承担本案的全部诉讼费用。 本院受理后，由审判员许钟军采用简易程序进行审理。2019 年9月3日，本案转由审判员沈澄采用简易程序审理，并于 2019年12月11日公开开庭进行审理。原告浙江立伟商业管 理有限公司的法定代表人吕立刚及委托代理人吴国颖到庭 参加诉讼，被告杭州中太元三实业有限公司经本院依法传 唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本 案现已审理终结。 本院经审理认定，2018年11月5日，原告（乙方）与 被告（甲方）签订《中太大唐城开业美陈制作及安装工程合 同》，约定：甲方委托乙方承揽为甲方【中太大唐城开业 美陈】美陈制作、安装及维护维修工程提供服务等相关事宜， 乙方制作及安装的工期：自2018年11月5日至美陈制作及 安装工作完成并经甲方验收确认合格之日止，安装及验收时 间均不得晚于2018年12月15日；乙方将本工程交付甲方 时，甲方签署确认验收文件方视为验收通过，乙方完成本工 程交付；如是美陈工程，美陈展示期为12个月，美陈展示 期满，乙方应在甲方要求的合理时间内将所有美陈物件拆除 （除甲方明确要求保留的物料外），并运离本项目妥善处理， 相关费用已经包含在合同价款中；甲方委派王双龙、金剑为 作为授权验收代表，该代表有权根据《报价方案》对乙方所 制作完成的美陈进行检查检验，并在接到乙方书面验收通知 后三天内对工程进行验收，如验收合格即在乙方所提供的工 程验收单上代表甲方签字确认；甲方未在乙方通知的合理期 间内进行验收的或者甲方使用美陈工程的，则视为本工程验 收合格；合同含税总价为人民币220455元，其中不含税总 价为人民币207976.42元，税金为人民币12478.58元；付 款方式为：1）合同签订三天内（含休息日），甲方预付合同 总金额30%预付款即人民币66136.5元；2）第二次付款时间 为产品生产完成，发货安装前三天内甲方需支付合同总金额 32%的二期款人民币70545.6元作为进度款；3）第三次付款 时间为安装完毕并验收合格后七天内甲方需支付合同总金 额30%的三期款人民币66136.5元作为进度款；4）本工程质 保金为合同总金额的8%即人民币17636.4元，美陈期结束， 乙方完全履行维护维修义务，若甲方要求拆除，则拆除所有 美陈物料并清理现场，且经甲方验收确认合格后7个日历天 内，甲方向乙方支付剩余8%质保金；若甲方不要求拆除，则 在美陈期结束后，甲方支付乙方剩余8%质保金，美陈期维护 即终止，如后续要进行维护的，需另行支付人工、配件等相 关费用；5）本项目质保期自本美陈工程安装完成后12个月， 即2018年12月16日至2019年12月15日；……7）乙方 于付款节点前向甲方提供税额为6%的增值税专用发票，甲方 再根据合同约定的实际金额进行付款；合同签订后，甲方未 及时按照合同约定支付规定款项的，逾期第三天起每逾期一 天，按合同总金额的千分之一赔偿乙方损失，而且完成期限 顺延一天；本合同项下违约方应赔偿的损失包括守约方的直 接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔 偿责任、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费及其他合理费用 支出；本次美陈期12个月，等。 2018年12月2日，被告向原告支付预付款人民币 66136.5元。 2019年1月29日，被告在《中太大唐城开业美陈制作 及安装验收单》上签章，确认工程项目符合甲方需求，准予 验收合格。 2019年5月7日，原告向被告邮寄《催款函》一份，载 明：截至2019年5月7日，被告尚欠原告中太大唐城开业 美陈制作及安装工程货款合计136682.1元，分别为第二笔 70545.6元及第三笔66136.5元……目前被告因上述欠款依 据合同约定造成的违约金为44220元（计息截止至年5月7 日，根据合同约定逾期付款的利息为合同总金额的千分之 一），该违约金还在随着逾期时间的延长逐日增加……请贵 司在收函件后七天内将上述欠款（工程款以及违约金，共计 180902.1元）汇入我司账户…… 原告分别于2018年11月11日、2018年12月5日、2019 年5月30日向被告开具增值税专用发票3份，价税合计金 额分别为66136.5元、70545.6元、66136.5元。 2019年5月31日，被告在《企业对账函》签章确认， 未支付原告应付金额人民币154318.5元。 2019年7月2日，原告向被告邮寄《解除合同通知书》 一份，载明：我方与你方于2018年11月5日签订《中太大 唐城开业美陈制作及安装工程合同》，但你方迟迟未按照合 同约定履行……从你方在合同作出约定至今，已逾期共超过 197天，按照合同总金额220455元计算，单项逾期违约金达 到43429.64元……经过研究作出如下决定：1、自本通知到 达你方，即时解除双方签订的中太大唐城开业美陈制作及安 装工程合同》；2、你方在收到本通知书7日内，请联系我方 办理交接和结算款项事宜……贵司（含第二笔、第三笔及质 保金）合同欠款金额154318.5元，逾期违约金43429.64元， 并承担我方公司五个月的来往的成本和人力成本15000元， 总计结算金额212748.14元…… 为本案诉讼，原告支出案件代理费人民币9000元。 上述事实有原告提交的《美陈制作及安装工程合同》、 《中太大唐城开业美陈制作及安装验收单》、企业对账函、 发票、银行收款单、催款函、解除合同通知书、杭州市天恒 法律服务所委托代理合同以及原告的庭审陈述等证据为证。 本院认为，被告未到庭应诉，依法视为放弃相应的答辩 权利。原、被告之间签订的《美陈制作及安装工程合同》系 双方真实意思表示，未违反法律规定，应属有效，对双方均 具有拘束力。被告未按约支付给原告工程款，应依约承担逾 期付款的违约责任，原告要求被告支付工程款、逾期付款违 约金及代理费损失的诉请，具有事实和法律依据，本院予以 支持。根据合同约定，第二笔进度款的付款时间为“产品生 产完成，发货安装前三天内”，现原告要求被告自案涉工程 项目完工之日起，即2018年12月18日起计算逾期付款违 约金，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第八条、 第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州中太元三实业有限公司支付给原告浙江立 伟商业管理有限公司工程款人民币154318.5元； 二、被告杭州中太元三实业有限公司赔偿原告浙江立伟 商业管理有限公司逾期付款违约金人民币47838.74元（以 220455元为基数，按照日千分之一的标准，自2018年12月 15日起暂计算至2019年7月22日，此后另计）； 三、被告杭州中太元三实业有限公司赔偿原告浙江立伟 商业管理有限公司赔偿原告案件代理费损失人民币9000元。 上列第一、二、三项被告杭州中太元三实业有限公司应 支付给原告浙江立伟商业管理有限公司的款项合计人民币 211157.24元，于本判决生效之日起十日内付清。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加 倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币2233.5元，由被告杭州中太元三实 业有限公司负担。原告浙江立伟商业管理有限公司应于本判 决生效之日起十五日内向本院申请退费，被告杭州中太元三 实业有限公司应负担的案件受理费应于本判决生效之日起 七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院 递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省 杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交 上诉案件受理费；对财产案件提起上诉的，案件受理费按照 不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内未 交纳的，按自动撤回上诉处理。 审判员  沈澄 二〇二〇年八月十四日 书记员  刘探