北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0105民初24245号原告：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，住所地江苏省苏州工业园区民营工业区内，统一社会信用代码91320000608285139H。法定代表人：王汉林，董事长。委托诉讼代理人：左骏杰，男，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司职员。委托诉讼代理人：向祖海，男，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司职员。被告：北京汉能光伏技术有限公司，住所地北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街**，统一社会信用代码91110116089699013J。法定代表人：陈少武。被告：汉能装备科技集团有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区荣华南路**院**楼****，统一社会信用代码91110302592396896L。法定代表人：林国雄，总经理。原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称原告）与被告北京汉能光伏技术有限公司（以下称汉能光伏公司）、汉能装备科技集团有限公司（以下称汉能装备公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人左骏杰、向祖海到庭参加诉讼。汉能光伏公司、汉能装备公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原告与汉能光伏公司的《施工合同》和《补充协议》；2、请求判令汉能光伏公司支付原告工程款11038210.1元，并负担自2019年3月31日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，计算至实际履行之日止的逾期付款利息；3、请求依法判令原告就案涉项目折价或拍卖的价款在汉能光伏公司应支付的工程款范围内享有优先受偿权；4、请求判令汉能装备公司对汉能光伏公司的上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：2018年4月，原告与汉能光伏公司就文化创意大厦(汉能移动能源谷）餐厅及后厨装修工程签订了《施工合同》，双方又于2019年1月就本工程的增补工程签订了《补充协议》。合同金额分别为27628870.71元、3914026.12元，以上合计金额为31542896.83元。上述合同签订后，原告依据合同约定进场施工，但汉能光伏公司多次未按合同约定履行付款义务，后又因汉能光伏公司未按期支付本工程租金和工程款等原因，本项目于2019年3月31日停工。停工后，双方对停工前的已完工程进行竣工验收，并已竣工验收合格。2020年1月4日，双方完成了已完工程部分的结算审定，审定金额为25048984.11元。截至起诉之日，汉能光伏公司累计向原告支付工程款14010744元，尚欠工程款11038210.11元，经原告多次催告未果。原告认为，汉能光伏公司的行为已经构成了违约，原告有权要求汉能光伏公司支付工程款并承担相应的违约责任。汉能装备公司作为汉能光伏公司的唯一股东，根据公司法第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，应当对汉能光伏公司欠付原告的债务承担连带责任。为维护自身合法权益，特此起诉。汉能光伏公司、汉能装备公司均未作答辩。经审理查明：2018年4月，汉能光伏公司作为发包人（甲方）、原告作为承包人（乙方）签订《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》，约定：承包人承包发包人位于北京市朝阳区洼里乡北苑路以东双营路以北文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目二标段C栋办公楼3到10层的装修、电气、给排水、通风空调、弱电工程（不含会议系统和设备）等，建筑面积约11750平方米；开工日期为2018年4月28日，竣工日期为2018年7月30日；合同价款暂定为含税价27628870.71元，不含税价25117155.19元；发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款；发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，发包人前述违约责任累计不超过应付未付工程价款的5%；因发包人逾期付款导致承包人停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同；发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后10个工作日内支付预付款，预付款为签约暂定合同总价的20%（不含暂列金、暂估价）；在每月25日承包人向监理单位上报当月已完工程量，监理审核完后报发包人，发包人审核完毕后，在下月的十五日前支付已完已核工程量的80%，发包人将在第二次和第三次进度款支付时分两次扣回预付款，每次扣回预付款金额的一半。2019年1月，汉能光伏公司作为发包人（甲方）、原告作为承包人（乙方）签订《合同协议书》，约定：承包人从发包人处承包文化创意大厦（汉能移动能源谷）餐厅及后厨装修工程，包括且不限于完成F2层餐厅、B1层后厨的装修、电气、给排水、通风空调、管综工程等，建筑面积约1830平方米；开工日期为2019年1月25日（以实际开工日期为准），竣工日期为2019年3月15日；本合同为固定综合单价，总价暂定含税价3914026.12元，不含税价为3374160.45元；本工程预付款20%（扣除暂估价及暂列金），进度款支付按照《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》执行；本合同生效后，即成为《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》不可分割的组成部分，与主合同有同等的法律效力。2019年3月29日，上海东久磐易物业管理有限公司北京分公司北京文化创意大厦物业服务中心向“汉能各施工公司”发出《关于文创大厦汉能租赁区域停止能源供应的通知》，称因汉能光伏公司未能按期支付大厦租金及物业管理费，故依据合同约定于2019年3月31日19时起，停止对文创大厦租赁区域能源（水、电）供应。2019年4月8日，原告给汉能光伏公司发送《停工报告》，称因物业公司停止水电供应，且禁止原告管理人员及施工人员进入，原告已于2019年3月30日发文告知汉能光伏公司协调未果，被迫从2019年4月1日停工。原告与汉能光伏公司曾于2019年3月31日至2019年4月15日期间就“文化创意展示及配套设施楼C座3-10层室内装修”工程签署工程质量竣工验收记录，综合验收结论合格。2019年9月27日，原告向汉能光伏公司提交结算资料，载明送交结算造价为27782343元。2020年1月14日，原告与汉能光伏公司签署《工程结算审计确认单》，确认“文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目二标段C栋”项目报审金额为27375938.92元，经审计审定金额为25048984.11元。经原告统计，自2018年8月27日至2019年3月11日，原告共计收到工程款14010774元。经查，汉能装备公司系汉能光伏公司的唯一股东。本案审理中，原告以中华联合财产保险股份有限公司北京分公司出具的担保金额为11259376.54元的保证担保函为担保，申请对汉能光伏公司、汉能装备公司11259376.54元的银行存款查封，本院于2020年3月26日作出（2020）京0105财保125号民事裁定：查封汉能光伏公司、汉能装备公司名下11259376.54元的财产。保全费5000元，由原告预交。经实际执行，本院对汉能光伏公司在中国建设银行11001079400053016458账户提请冻结11259376.54元，于2020年4月9日，实际控制金额0元，冻结到期日为2021年4月8日；对汉能光伏公司在中国建设银行11050187360000000077账户提请冻结11259376.54元，于2020年5月14日，实际控制金额0元，冻结到期日为2020年5月13日。以上事实，有《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》、《合同协议书》、《关于文创大厦汉能租赁区域停止能源供应的通知》、《停工报告》、工程质量竣工验收记录、提交结算资料、《工程结算审计确认单》等书证及当事人庭审陈述在案佐证。本院认为，汉能光伏公司与汉能装备公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本院根据查明的事实依法裁判。案涉《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》、《合同协议书》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规效力性强制规定，合法有效。现案涉工程因汉能光伏公司的原因长期停工，原告要求解除合同，本院予以支持。就已完工程量，经汉能光伏公司审定价款为25048984.11元，原告自认收到工程款14010774元，故本院认定尚欠工程款为11038210.1元，对此汉能光伏公司应予给付。根据合同约定，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款；发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，发包人前述违约责任累计不超过应付未付工程价款的5%。根据查明的事实，原告提交结算资料的时间为2019年9月27日，汉能光伏公司于2020年1月14日确认，远超合同约定的28天内核实的期限，故本院认为汉能光伏公司应于2019年9月27日起第29天即2019年10月26日给付完全已确认工程款。现汉能光伏公司逾期给付，应支付自2019年10月26日起的逾期付款利息，利息标准按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，本院在上述范围内对原告的相关诉讼请求予以支持，根据双方约定该利息累计不超过未付工程款的5%即551910.5元。根据合同法的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款；发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖；建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。案涉工程属建设工程，可以依法适用优先受偿权的规定，对原告主张的就案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权，本院予以支持。汉能装备公司系汉能光伏公司的唯一股东，其未在本案中证明其财产独立与汉能光伏公司的财产，应当对汉能光伏公司的债务承担连带责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第二百八十六条、《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下：一、原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司与被告北京汉能光伏技术有限公司于2018年4月签订的《文化创意大厦（汉能移动能源谷）办公区精装修施工总承包项目合同（二标段C栋）》、于2019年1月签订的《合同协议书》于本判决生效之日起解除；二、被告北京汉能光伏技术有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程款11038210.1元及逾期付款利息（以11038210.1元为基数，自2019年10月26日至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，累计不超过551910.5元）；三、被告汉能装备科技集团有限公司对上述第二项被告北京汉能光伏技术有限公司应付给付义务承担连带责任；四、原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司就本案工程折价或拍卖的价款在被告北京汉能光伏技术有限公司、汉能装备科技集团有限公司承担的工程款11038210.1元范围内享有优先受偿权；五、驳回原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费88029元及保全费5000元，由被告北京汉能光伏技术有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  蔡峰二〇二〇年八月五日书记员  马悦