安徽省濉溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0621民初1048号 原告：段秀香,女,1963年3月26日出生,汉族，住安徽省濉溪县。 原告：张家勤,男,1962年8月9日出生,汉族，住安徽省濉溪县。 原告：张磊,男,1982年6月10日出生,汉族，住安徽省濉溪县。 上述三原告委托诉讼代理人：王发明，淮北市辰光法律服务所法律工作者。 被告：杭州佳世祥和科技有限公司，住所地浙江省杭州市临安区於潜镇绿筠街**楼****，统一社会信用代码91330185MA2CGYBB1D。 法定代表人：李子云，该公司总经理。 委托诉讼代理人：戴洪礼，男，1955年8月12日出生，汉族，住安徽省合肥市庐阳区。 原告段秀香、张家勤、张磊与被告杭州佳世祥和科技有限公司（以下简称佳世公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年3月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告段秀香、张家勤及其委托诉讼代理人王发明到庭参加诉讼，被告佳世公司经依法公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 段秀香向本院提出诉讼请求：1.依法解除《集成房屋搭建合同》；2.判令佳世公司返还建房材料款44250元并支付违约金51400元，合计95650元；3.本案的诉讼费由佳世公司承担。事实和理由：段秀香与张家勤系夫妻关系，张磊系两人之子。2019年6月11日，双方签订了《集成房屋搭建合同》，合同约定了工程概况、合同工期、质量标准等相关权利与义务，合同第十二条违约责任第四项明确约定：无故延期15日以上视为根本行违约，甲方有权解除合同，且甲方可以要求乙方承担集成房屋总价的20%作为违约金。合同签订后，段秀香三人支付了工程进度款，但佳世公司并未按照合同约定的期限履行义务并停止施工。2019年10月19日段秀香三人找到佳世公司，佳世公司以资金不足为由，要求段秀香三人提前支付建房材料款44250元，并出具借条一份，后签订补充协议一份，承诺20日左右完工。但时至今日，佳世公司仍未能完成该工程。段秀香三人向本院提起诉讼。 佳世公司未予答辩。 段秀香、张家勤、张磊为支持其诉讼主张提供证据如下： 1.《集成房屋搭建合同》。证明2019年6月11日，段秀香与佳世公司签订《集成房屋搭建合同》，合同约定了工程名称、工程价款等权利与义务。 2.佳世公司民用轻钢设计合同。证明2019年6月5日，张家勤与佳世公司签订民用轻钢设计合同，约定涉案工程设计费用为2万元。 3.借条。证明2019年10月19日，佳世公司施工负责人戴洪礼向张磊预借建房材料款44250元，并约定相关权利与义务。 4.补充协议。证明2019年10月19日段秀香、张磊与戴洪礼签订施工补充协议，双方对施工工期进行及其他付款方式进行了约定。 5.濉溪张磊报价菜单。证明涉案工程具体项目及总报价为26万元。 6.银行明细、手机截图。证明段秀香三人支付工程款的情况。 7.结婚证、户口本复印件。证明段秀香、张家勤、张磊户籍信息，张家勤与段秀香系夫妻的事实。 8.濉溪县濉溪镇蒙村村民委员会证明一份。证明该村村民段秀香在其宅基地上建房3间2层，房屋产权属于本人所有。 9.照片一组。证明涉案工程施工状况。 经审核，段秀香三人所举证据能够印证其陈述事实，具有证据的真实性、合法性及与本案的关联性，本院均予以认定。 根据上述证据材料的认定及庭审中当事人的陈述，审理查明的事实如下：段秀香与张家勤系夫妻关系，张磊系两人之子。2019年6月5日，张家勤与佳世公司签订民用轻钢设计合同，2019年6月10日佳世公司接受濉溪张磊施工报价菜单（26万元），2019年6月11日，佳世公司（乙方）与段秀香（甲方）签订了《集成房屋搭建合同》，工程名称为濉溪县蒙村张磊户轻钢结构房，面积230平方米，施工日自2019年6月21日起60天完工。集成房屋总价款为257000元，双方约定了付款方式；合同第十二条违约责任第四项约定：乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的1‰向甲方支付违约金（从工程款中扣除），无故延期15日以上视为根本行违约，甲方有权解除合同，且甲方可以要求乙方承担集成房屋总价的20%作为违约金。合同签订后，佳世公司进行了施工。2019年10月19日双方签订补充协议，对部分工程施工期限重新进行约定，佳世公司施工负责人戴洪礼于当日向段秀香预支建房材料款44250元，并约定如不能按合同期完成建房将按借款及合同违约金一起赔付给张磊，戴洪礼向张磊出具借条一份。段秀香三人共支付了工程进度款223338元（包括上述预借的44250元、垫付的工人工资3528元）。此后佳世公司未按照合同约定的期限履行义务并停止施工至今。段秀香三人向本院提起诉讼。 另查明，在本案审理过程中，佳世公司与段秀香三人进行调解并达成调解协议，佳世公司同意解除涉案合同，并赔偿段秀香三人损失3万元，此协议因佳世公司未能履行而未能发生法律效力。 本院认为：依法成立的合同受法律保护。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。段秀香三人与佳世公司所签订《集成房屋搭建合同》及相关补充协议，能够认定段秀香三人与佳世公司成立建设工程合同关系，且双方合同关系不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，双方已经对解除合同进行了约定即无故延期15日以上视为根本行违约，段秀香三人有权解除合同，且可以要求佳世公司承担集成房屋总价的20%作为违约金。现佳世公司自2019年10月至今仍未能完成施工任务，且在诉讼中双方对解除合同达成一致意见，故段秀香三人有权解除合同并要求赔偿损失。合同签订后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中段秀香三人已经履行阶段付款义务，佳世公司亦应当完成相应施工义务。佳世公司收取段秀香三人预付材料款后未能按约定完成施工，其按双方约定对该材料款按借款并同违约金一并返还。综上，对段秀香要求解除双方签订的《集成房屋搭建合同》并要求返还材料款及违约金的请求，本院依法予以支持。本案在审理过程中，佳世公司经本院公告送达开庭传票无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其对上述欠款的认可以及抗辩等诉讼权利的放弃，对此产生的法律后果应由其承担。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告段秀香与被告杭州佳世祥和科技有限公司于2019年6月11日签订的《集成房屋搭建合同》予以解除。 二、被告杭州佳世祥和科技有限公司于本判决书生效后二十日内返还原告段秀香、张家勤、张磊材料款44250元及工程逾期完工违约金51400元（257000元×20%）。 案件受理费2191元，由被告杭州佳世祥和科技有限公司负担。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。 审 判 长  张陈良 人民陪审员  仲媛媛 人民陪审员  王雪莉 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  张培培 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十三条第二款当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额违约金，也可以约定因违约产生损失赔偿额的计算方法。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程假设，发包人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。