湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书(2020)湘0104民初6652号原告：湖南红太阳光电科技有限公司，住所地长沙高新开发区桐梓坡西路586号。法定代表人：周大良，董事长。委托诉讼代理人：徐涛，湖南金州律师事务所律师。委托诉讼代理人：鲁超颖，湖南金州律师事务所律师。被告：马鞍山昊阳新能源科技有限公司，住所地含山县褒禅山经济园区兴业路18号F栋。法定代表人：刘晓辉。委托诉讼代理人：张飞跃，男，1979年6月17日出生，汉族，住上海市青浦区。原告湖南红太阳光电科技有限公司（以下简称红太阳公司）诉被告马鞍山昊阳新能源科技有限公司（以下简称昊阳公司）加工合同纠纷一案，本院于2020年5月22日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告红太阳公司的委托诉讼代理人鲁超颖，被告昊阳公司的委托诉讼代理人张飞跃到庭了参加诉讼。本案现已审理终结。原告红太阳公司向本院提出诉讼请求：1．解除原告与被告之间签订的《采购加工合同》；2．被告赔偿原告原料损失1263786元，资金占用损失96635.75元（暂计算至2020年5月30日，后续按《损失计算方法》确定的标准计算至被告实际支付之日止），共计1360421.75元；3．被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年3月8日，原告与被告签订《采购加工合同》，约定由原告向被告提供60000KG硅料，被告将硅料加工成小方锭返还原告后，原告按20元/KG的标准向被告支付加工费。《采购加工合同》签订后，原告将其向案外人安徽卓能光伏发电有限公司购买的硅料分批次发送给了被告。2018年3月16日，原告发送硅料9084.56KG；2018年3月23日，原告发送硅料33292KG。2018年4月3日被告返还硅料8751.74KG，2018年6月15日，被告返还硅料1304.3KG。原告实际向被告发送硅料的数量为32320.52KG。在收到材料后，被告未按照合同约定返还加工好的小方锭，仅返还未经开方的大锭18548.5KG。后原告将这部分大锭自行加工，得小方锭4857.39KG。按照合同约定的标准（加工损耗率≤1.5%，小方锭可用回收率≥70%），4857.39KG小方锭对应的硅料为7044.80KG，即对于原告提供的硅料，被告实际只加工7044.80KG，尚余25275.72KG未加工，亦未返还。经原告多次主张，被告未再履行合同义务。原告的硅料现已被被告处置，合同已无履行的可能。本案合同的履行，存在《中华人民共和国合同法》第九十四条规定的情形，原告有权要求解除合同。合同解除后，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，原告有权要求被告赔偿损失。故原告为维护自身权益，遂诉讼至法院。被告昊阳公司辩称：被告之所以欠原告原材料是因为原告没有及时按照合同约定支付加工费。另外双方于2017年12月还另行签订过一份加工合同，原告没有按照该合同履行义务，单方面停止2018年1月至2018年3月的合同，造成被告损失。经审理查明：2018年3月5日，原告红太阳公司与案外人安徽卓能光伏发电有限公司签订《产品买卖合同》，约定：红太阳公司向安徽卓能光伏发电有限公司购买提纯料60000公斤，单价为50元/公斤。2018年3月9日，原告红太阳公司（甲方）与被告昊阳公司（乙方）签订《采购加工合同》及技术协议（附件一），约定：甲方提供提纯多晶硅料（以下简称“硅料”）分批次提供给乙方，（准确重量以甲方送货清单为准），委托乙方加工符合本合同要求的提纯小方锭（以下简称小方锭）；硅料加工成合同附件一约定标准的小方锭；加工期为自乙方收到甲方提供的每一批次硅料8日内完成来料加工，在提纯料来料充足的前提下，10日内返还不少于10T，15日内返还不少于50T，30日内返还不少于100T，具体发货计划根据实际情况由乙方提供甲方审核；交付的时间、地点及方式为硅料由甲方送至乙方处，同时附有送货单、装箱清单，双方在乙方仓库交割，送货数量。外观、规格由加工方授权经办人当场验收签字确认；甲方运送硅料时的包装、运输、保险由其自行安排，运费由甲方承担；乙方加工的小方锭应确保符合附件一的约定标准，如出现质量问题甲方应自乙方交付小方锭之日起10日内反馈，否则视为小方锭质量合格；交货的数量为按本合同约定的加工损耗率（小于1.5%），小方锭可用回收率≥70%（详情请参照附件一“技术协议”），向甲方完成小方锭交货；由乙方负责安排运并承担运输费用、货物保险费用；乙方分批次按每公斤收取费用：20元（含17%增值税）；若乙方逾期交付合同约定的货物，每逾期一日，一方应按逾期交付货物加工费的万分之五向甲方支付违约金。上述合同签订后，原告红太阳公司于2018年3月16日向被告昊阳公司发送硅料9084.56KG，于2018年3月23日发送硅料33292KG。被告昊阳公司于2018年4月3日、2018年6月15日分别返还原告硅料8751.74KG、1304.3KG。被告昊阳公司在收到材料后，仅退还了原告红太阳公司还未开方的大锭18548.5KG。原告认为被告未按照双方合同约定，按时退还原告小方锭。故酿成本诉。另查，原被告当庭均表示按照双方所签合同，原材料硅料到制成大锭过程中没有损耗，亦不产生边角料。上述事实有《采购加工合同》及技术协议（附件一）、《委托收款说明》、湖南红太阳光电科技有限公司发货清单、送货清单、其他出库单、送货单、送货单（回单）、采购合同审批表（普通生产物资）、《产品买卖合同》、营业执照及双方当事人的当庭陈述等证据予以证明，本院予以确认。本院认为：原告红太阳公司与被告昊阳公司签订的《采购加工合同》及技术协议（附件一）系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按照协议履行各自义务。原告红太阳公司依约向被告昊阳公司发送了硅料，但被告昊阳公司未依约按照合同约定加工成小方锭，应承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，本案中，被告昊阳公司未依约履行合同义务，原告有权解除合同。故原告诉请解除与被告之间签订的《采购加工合同》，于法有据，本院予以支持。另原告主张被告赔偿原料损失1263786元，对此，原告共计向被告发送原料42376.56KG，被告返还原告原料10056.04KG及大锭18548.5KG，因原料到制成大锭未有损失，亦未产生边角料，故应认定被告尚有13772.02KG的原料未返还给原告，故按照原告与案外人安徽卓能光伏发电有限公司签订的《产品买卖合同》约定的原料单价，本院确认被告须支付原告原料损失688601元，故对原告该项诉请，本院部分予以支持。原告红太阳公司还诉请被告支付资金占用损失，对此，双方所签合同中并未约定资金占用损失及其计算标准，但原告的损失实属发生，故本院确认被告须支付原告截至2020年5月30日的资金占用损失51917.65元，后续的资金占用损失则以实际欠付的损失数额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计至实际清偿之日止，故对原告的该项诉请的超过部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、解除原告湖南红太阳光电科技有限公司与被告马鞍山昊阳新能源科技有限公司之间签订的《采购加工合同》；二、被告马鞍山昊阳新能源科技有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告湖南红太阳光电科技有限公司原料损失688601元及资金占用损失51917.65元（该资金占用损失暂计算至2020年5月30日，此后的资金占用损失则按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计至实际清偿之日止）；三、驳回原告湖南红太阳光电科技有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17044元，减半收取8522元，由原告湖南红太阳光电科技有限公司负担4000元，被告马鞍山昊阳新能源科技有限公司负担4522元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  杨琳二〇二〇年八月三日法官助理匡亮书记员曹珂