浙江省温州市瓯海区人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0304民初2588号原告：李丹，女，1973年12月26日出生，汉族，住浙江省温州市鹿城区。委托诉讼代理人：徐云良。被告：东阳市南马茂权中央空调商行。住所地：浙江省金华市东阳市南马镇花园村小康新区60号。统一社会信用代码：92330783MA2E637F1E。经营者：马茂权，男，1973年7月26日出生，汉族，住浙江省东阳市。第三人：浙江昕博汽车零部件制造有限公司。住所地：浙江省温州市龙湾区空港新区兴吉路26号。统一社会信用代码：91330303556188248R。法定代表人：严文楚。原告李丹与被告东阳市南马茂权中央空调商行、第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月25日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月27日公开开庭进行了审理。原告李丹及其委托诉讼代理人徐云良、被告东阳市南马茂权中央空调商行经营者马茂权、第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司的法定代表人严文楚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李丹向本院提出诉讼请求：1.解除原告委托的第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司于2019年8月31日与被告签订的《家居环境集成中央空调+热水+地暖》，及于2020年3月20日原、被告及第三人签订的《补充协议书》；2.被告退还原告已付工程预付款305000元并赔偿利息损失（以305000元为基数，自2020年3月25日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日止）；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告坐落在温州市瓯海区××街道××道××幢房屋，因需要购买并安装集成中央空调、地暖、热水、净水等设备，包括系统供水等管道制作安装与保修、室内外机间的电源连接线、控制线、控制器安装、机组开机调试、风口安装等。2019年8月31日，原告将上列业务委托给第三人与被告签订合同即《家居环境集成中央空调＋热水＋地暖》，约定总价520000元，付款方式为：签订合同后预付款50%即260000元；室内机及室内部分安装好后再付40%即208000元；安装调试合格后付清剩余全部款项10%即52000元。并约定了设计方案、工程范围、双方责任、付款方式、违约责任等。在合同签订后的履行过程中，被告根本违约，挪用前期专用工程款，对其中的3台ＶＡＭ350ＧＭＶＥ、1台ＶＡＭ250ＧＭＶＥ日本大金新风系统、1台松井地下室除湿恒温机、2台ＲＸＷＫ-65Ｌ松井新风净化除湿机的等主要设备没有购买到位，造成上列工程完工无限延期，使上列房屋的后续装修等施工无法如期展开实施。2020年3月20日，在原告多次催问下，被告称自己目前资金周转困难，要求原告再向其预付“安装及辅助材料费（约5万元）”，原告与被告约定：上列设备必须在2020年3月30日前到位（指令被告将设备运到温州市龙湾区兴吉路26号），否则，原告及第三人有权解除《家居环境集成中央空调＋热水＋地暖》，并有权要求被告全额退还前期原告已付的25万元，并约定被告若不在2020年3月30日前将设备到位，则被告已经施工的成果（注：至目前为止被告仅安装了几条管子）无偿的交由原告及第三人自行处置，为避免被告再次挪用，原告要求与被告共同去采购，约定后续将尾款直接付给设备提供方，原、被告及第三人签订了《补充协议书》。同日，被告向原告出具一份标的额为250000元的《收款收据》。2020年3月25日，被告向原告出具一份标的额为55000元的《收款收据》交原告收执。至此，被告总共已收到原告305000元。被告收款后，对上列设备至今没有购买安装到位，对原告房屋工程不闻不问，原告的合同目的无法实现。经原告多次催问未果，故提起诉讼。被告东阳市南马茂权中央空调商行答辩称，确认与原告存在承揽合同关系，收到原告支付的款项305000元，该款已用于购买材料及支付工人工资，无法返还。同意解除《家居环境集成中央空调+热水+地暖》合同，但被告没有与原告签订《补充合同书》。第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司陈述称，涉案合同系原告委托第三人与被告签订，同意解除合同，被告应按合同履行。原、被告围绕诉讼请求依法提交证据，第三人没有提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原、被告及第三人经质证无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的《补充协议书》，结合被告出具的《提前付款申请书》，本院对原、被告及第三人于2020年3月20日签订《补充协议书》的事实予以确认。被告提交的工程付款单、材料款复印件、瑞思特旅店入住明细、销售清单、杭州订货合同复印件，真实性无法确认，无法证明与本案具有关联性，本院依法不予确认。本院经审理认定：2019年8月31日，原告委托第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司与被告签订一份《家居环境集成中央空调＋热水＋地暖》合同（包括附有设计方案的合同书），约定原告所有的坐落于温州市瓯海区××街道××道××幢房屋安装集成中央空调、热水、地暖、净水安装，系统供水等管道制作安装及保修，室内外机间的电源连接线、控制线、控制器安装、机组开机调试、风口安装等由被告承揽安装；被告负责设备及附件的购置、运输、制作、安装及交付原告使用；工程项目如需变更，双方协商一致签订变更协议，并列入工程结算，超出部分按实际结算；工程总价格520000元，合同签订后预付50%即260000元，室内机及室内部分安装好后再付40%即208000元，安装调试合格后付清剩余全部款项10%即52000元。工程验收为主机设备和附属材料的进场验收，竣工验收为设备安装竣工后，被告通知原告进行调试验收。同时合同约定了设计方案、工程范围、违约责任等。合同签订后，被告委托案外人化平树对工程的钻井及水管衔接进行施工，钻井计21口，每口井深度65米，计1365米（合同约定1600米），总计钻井工程款61340元，于2020年3月完工。另外，被告对涉案工程进行预埋管道及室内机安装，室内机已安装29部，外机等设备未按合同约定进行安装完毕。2020年3月20日，原告与被告及第三人签订一份《补充协议书》，约定：1.丙方交付乙方承揽的涉案工程实行包工包料。乙方至签订本协议之日止已经收到丙方发包给乙方的工程款250000元。现因乙方违约，挪用该部分专用工程款，造成涉案工程延期，使房屋的后续装修等施工无法如期实施，为顺利竣工，乙方在2020年3月20日前将合同即《家居环境集成中央空调+热水+地暖》约定的3台VAM350GMVE、1台VAM250GMVE日本大金新风系统、1台松井地下室除湿恒温机、2台RXWK-65L松井新风净化除湿机运至甲方指定地点（温州市龙湾区兴吉路26号），如该批设备不能准时到达上述地址，则甲方有权解除合同即《家居环境集成中央空调+热水+地暖》及本补充协议书，并有权要求乙方全额退回丙方已支付的工程预付款250000元，且乙方已经施工的成果全部无偿地交由甲方自行处置，乙方无权干涉。2.乙方目前称自己资金周转困难，要求丙方先预支垫付款上列设备的安装及辅助材料费（约5万元），丙方同意支付，但该款在后期应付给乙方的工程款中予以扣除。3.按《家居环境集成中央空调+热水+地暖》约定，后期乙方仍需采购变频地源热泵机组、二次缓冲箱等，为防止被告再次违约，乙方同意《家居环境集成中央空调+热水+地暖》约定的第二期40%工程款的支付时间及方式进行变更，即购买上列设备时，由甲方派员与乙方共同采购，购物款由丙方在接到乙方出具的《支付申请书》后直接支付给前列设备出卖方，该购物款冲减第二期应付的工程款。4.在室内机及室内部分安装好后，室外配套设备的后续安装及调试时，乙方在接到甲方的书面通知5天内必须进场施工并在10天内完成验收合格，否则，甲方有权另请他人进场施工，所产生费用由乙方承担。6.《补充协议书》与《家居环境集成中央空调+热水+地暖》不可分割，具有同等法律效力等。第三人、被告及原告分别在《补充协议书》上甲方、乙方、丙方栏签字盖章。同日，被告向原告出具一份收款收据，载明收到原告工程预付款250000元。上述250000元原告已分别于2019年7月24日、8月1日、8月31日、9月2日各向被告支付10000元、40000元、30000元、170000元。2020年3月25日，被告向原告出具一份《提前付款申请书》，该申请书载明，被告因资金周转困难，特根据原、被告及第三人商定的补充协议向原告申请提前支付55000元工程款，被告同意将此款直接汇入温州朴勒室内环境科技有限公司王志光个人账户，用于支付工程材料及安装费用，并由被告出具收款收据，被告保证按补充协议上条款执行，并保证后续在接到第三人的施工图纸书后10天内立即进场施工，如拖延工期，被告赔付原告工程款等内容。同日，原告向案外人王志光账户支付55000元，被告向原告出具一份收款收据载明收到原告55000元。《补充协议书》签订后，被告未按补充协议约定购置设备并安装，以致诉讼。诉讼中，原、被告及第三人确认2020年6月2日为合同解除日。原告与第三人确认被告已完成部分工程，原告自认被告完成的工程价值计18万元左右。在审理过程中，本院根据原告财产保全的申请，依法裁定查封、冻结被告东阳市南马茂权中央空调商行、马茂权名下银行存款305000元或等值的其他财产。原告预缴保全申请费2045元。诉讼中，原告表示自行承担保全申请费2045元。本院认为，根据原、被告及第三人的陈述以及原告提供的证据，能够确认原、被告存在承揽合同关系，被告收到原告工程预付款305000元的事实，本院依法予以确认。原告以被告没有购置并安装合同约定的设备，导致合同目的无法实现为由，要求解除《家居环境集成中央空调+热水+地暖》、《补充协议书》，被告返还工程预付款305000元并赔偿利息损失。被告同意解除《家居环境集成中央空调+热水+地暖》，但以未签订《补充协议书》，收到的工程预付款305000元用于购买材料及支付工人工资，无法退还为由提出抗辩，拒绝退还。根据原告提供的《补充协议书》，该《补充协议书》上有被告盖章，结合被告出具给原告的《提前付款申请书》上载明“保证按补充协议上条款执行”的内容表述，可以确认被告与原告及第三人签订《补充协议书》，现被告未按《补充协议书》约定采购并安装设备，已构成违约，原告要求解除，符合法律规定，本院依法予以支持。涉案《家居环境集成中央空调+热水+地暖》、《补充协议书》于2020年6月2日解除。本案原、被告及第三人在补充协议上约定被告违约原告有权要求被告全额退回工程预付款，且已经施工的成果全部无偿交第三人自行处置，现被告抗辩收到原告的工程预付款305000元已用于涉案工程，但被告的证据不足以证明305000元均用于涉案工程，故被告应依约返还原告工程预付款。但考虑到本案被告已完成部分工程，相应工程成果经原告认可并确认工程量价值为18万元左右，基于公平原则，本院对原告要求被告返还工程预付款125000元（305000元-180000元）予以支持。原告主张被告赔偿利息损失，缺乏依据，本院依法不予支持。综上，原告相应的诉讼请求，符合法律规定，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第九十四条第四项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告东阳市南马茂权中央空调商行与第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司于2019年8月31日签订的《家居环境集成中央空调+热水+地暖》合同于2020年6月2日解除；二、原告李丹与被告东阳市南马茂权中央空调商行及第三人浙江昕博汽车零部件制造有限公司于2020年3月20日签订的《补充协议书》于2020年6月2日解除；三、被告东阳市南马茂权中央空调商行应在本判决生效后十日内退还原告李丹工程预付款125000元；四、驳回原告李丹的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5875元，减半收取2937.50元。由原告李丹负担1733.50元，被告东阳市南马茂权中央空调商行负担1204元。保全申请费2045元，由原告李丹负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 员 陈婷婷二〇二〇年八月二十日代书记员 吴诗诗?附告：判决适用的法律条文及当事人应知的相关事项一、判决适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、当事人应知的相关事项1.上诉人应按一审案件受理费标准预交上诉案件受理费（对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费），在向人民法院提交上诉状时预交到温州市中级人民法院。2.当事人一般应自案件裁判文书生效后10日内向人民法院领取裁判文书生效通知书。3.需要退还诉讼费用的，当事人应在裁判文书生效后15日内来院办理诉讼费用退费手续。4.义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日起或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向法院申请执行。5.申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识，人民法院依照法定程序执行，如法院已穷尽执行手段，而义务人已丧失履行法律文书所确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院和权利人都不愿意发生的，但这是当事人交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。6.执行期间人民法院有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖等强制性措施；法院将依情节轻重限制义务人的高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒。7.人民法院对义务人拒不履行生效法律文书内容或逾期不申报、虚假申报财产的，可以采取罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。8.义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。