大连市金州区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0213民初4781号原告：一重集团大连国际科技贸易有限公司。住所地：大连经济技术开发区。统一社会信用代码为91210213760765364E。法定代表人：马树杰，执行董事。委托代理人：董晓竹，系辽宁金宗律师事务所律师。被告：大连维乐液压制造有限公司。住所地：大连市金州区。统一社会信用代码为91210213728852265A。法定代表人：夏继坤，系该公司执行董事。委托代理人：讷建宏，系辽宁韬论律师事务所律师。委托代理人：孙继龙，系辽宁韬论律师事务所律师。原告一重集团大连国际科技贸易有限公司与被告大连维乐液压制造有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告一重集团大连国际科技贸易有限公司的委托代理人董晓竹和被告大连维乐液压制造有限公司的委托代理人讷建宏、孙继龙到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令返还江苏德龙镍业有限公司1320mm退火酸洗线工艺设备（1号热线）液压系统供货合同（以下简称1号线）未交货合同款64766元，并承担1号线拖期交货违约金68819.2元、利息2260.701元（自2019年2月14日起至2019年7月5日止，原告要求计算至实际支付之日）。2、请求法院判令解除原告与被告于2015年3月19日签订的江苏德龙镍业有限公司1320mm不锈钢直接轧制退火酸洗线工艺设备（3号热线）液压系统供货合同（以下简称3号线），返还原告已支付3号线合同款3313799.22元，违约金208105.8元，利息47849.663元（自2019年3月14日起至2019年7月5日止，原告要求计算至实际支付之日）。上述费用合计3705600.58元。3、由被告承担本案诉讼费及保全费。事实和理由：2015年3月20日，原告与被告签订了《江苏德龙镍业有限公司1320mm退火酸洗线工艺设备1热线液压系统供货合同》（以下简称1#线合同），合同价款1190000元；《江苏德龙镍业有限公司132mm退火酸洗线工艺设备3热线液压系统供货合同》（以下简称3#线合同），合同价款3590000元。2015年4月27日又签订了《江苏德龙132mm退火酸洗机组3热线液压系统液压阀组5（补充）订货合同》，合同价款8500元，三个合同总价款4788500元。上述合同履行过程中，因最终用户原因经双方协商项目暂停。2018年12月13日，原告与被告签订了《江苏德龙两条1320退火酸洗线液压系统供货合同补充协议》（以下简称补充协议），就项目重启事宜达成协议。补充协议中已明确载明截止补充协议签订时，原告已支付被告合同总价款3385849.63元，项目重启新增费用75万元，原合同价款及原告被告的相应付款义务和交货义务进行了调整。补充协议签订后，原告按补充协议规定支付了项目启动款652417.19元、1#线发货款651，916.4元。根据补充协议约定，被告应在补充协议签订后两个月即2019年2月13日完成1#线制作、具备发货条件。而被告直到2019年4月17日才将1#线主体设备发货，延期63天，并且截至目前尚有价值64766元的备件包括比例阀、充氮车、滤油车未发货，原告就此主张被告支付原告64766元备件款项。根据1#线合同第十章10.3条款，因卖方责任所致未能按规定时间交货，卖方每天需支付买方合同总额的千分之三作为违约金，但迟交设备罚款总额应不超过迟交货设备价款的5%。就此计算被告需要支付原告1#线合同违约金68819.2元。根据补充协议约定，被告应在补充协议签订后三个月即2019年3月13日完成3#线制作，具备发货条件。而被告未能如期交货，2019年6月10日、13日、20日、21日、28日原告分别给被告发出法律顾问函，要求其按照合同及补充协议约定履行交货义务，否则按照3#线合同10.4条款约定如卖方迟交货超过30天，买方有权撤销合同，由此产生的一切后果由卖方承担。解除3#线合同，而被告则迟迟不履行交货义务，并在回函中要求原告提前履行付款义务，并将被告迟延履行交货义务归咎为原告迟延付款。原告认为首先依据补充协议的义务原告没有理由提前履行付款义务，并且从双方的来往函件中可知被告已经丧失了继续履行3#线合同的能力。其次被告迟延履行交货义务与原告付款义务无关，补充协议已表明原告已支付被告3385849.63元合同款，分摊到3#线2195849.63元，足够被告重启项目，履行交货义务，但被告却以种种理由不能按期交货，至今迟交货已经远远超过30天，故诉至法院，请求判如所请。被告辩称：不同意原告的诉讼请求，要求双方继续履行合同，因为我们的3号线已经做好。经审理查明：2015年3月19日，原、被告签订了《江苏德龙镍业有限公司1320mm退火酸洗线工艺设备（1#热线）液压系统供货合同》（以下简称1#线合同）一份，由被告为原告提供入口液压站等设备，合同总价1190000元（合同设备价格为不变价）。合同同时约定，因被告责任所致未能按规定时间交货，被告每天需支付原告合同总额的千分之三作为违约金，但迟交设备的罚款总额应不超过迟交货设备价款的百分之五；若江苏德龙因本合同标的迟交货物对原告采取其他惩罚措施，原告将以同样标准进行处罚。同日，原、被告签订《江苏德龙镍业有限公司1320mm不锈钢直接轧制退火酸洗线工艺设备（3#热线）液压系统供货合同》（以下简称3#线合同）一份，由被告为原告提供高压液压站等设备，合同总价3590000元（合同设备价格为不变价）。合同同时约定，因被告责任所致未能按规定时间交货，被告每天需支付原告合同总额的千分之三作为违约金，但迟交设备的罚款总额应不超过合同总额的百分之五；若江苏德龙因本合同标的迟交货物对原告采取其他惩罚措施，原告将以同样标准进行处罚；如被告迟交货超过30天，原告有权撤销合同，由此产生的一切后果由被告承担。2015年4月15日，原、被告签订了《江苏德龙1320mm退火酸洗机组（3#热线）液压系统液压阀组5（补充）订货合同》（以下简称补充合同）一份，由被告为原告提供液压阀组5设备一套，合同价款为8500元。2018年12月中旬，原、被告签订了《江苏德龙两条1320退火酸洗线液压系统供货合同补充协议》（以下简称补充协议）一份，协议确认双方之前签订的三份合同的合同总价款为4788500元，原告已支付被告3385849.63元（含抹账，经原告确认为39849.63元），余款1402650.37元。协议同时约定，因江苏德龙计划调整项目暂停，所以合同设备没有制作完成，现江苏德龙拟启动该两个项目，重启新增费用750000元；本协议签订后，原告向被告支付650000元启动款恢复生产，该款项必须专款专用，由被告按此额度在协议签订后10天内提出1#线元器件优先付款的清单（包括3#线长周期表），并向原告出示采购合同；被告在本协议签订后两个月内完成1#制作、具备发货条件，三个月完成3#线制作、具备发货条件；1#线制造完成发货前经原告检验通过，原告向被告支付650000元；3#线制作完成发货前经原告检验合格，原告向被告支付610000元，余下242650.37元作为质保金，质保期满无质量问题一次付清，质保期为合同设备调试验收合格后12个月。补充协议签订后，原告于2019年1月11日支付被告652417.19元，于2019年5月16日支付被告651916.4元。被告于2019年4月17日将1#线设备交付原告，但3#线设备至今未予交付。本院所确认的上述事实，有原告提交的合同、专用收款收据和原、被告当庭陈述笔录在案为凭，经开庭质证和本院审查，可以采信。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，原告称被告尚有价值64766元的备件包括比例阀、充氮车、滤油车未发货，要求被告返还64766元，因原告提供的被告的招标文件仅系被告单方面出具，后双方签订了1#线合同对供货范围予以明确，而该份合同的供货范围明细中对原告主张的上述设备均未做约定，原告亦不能提供其他充分的证据加以证明，在被告予以否认的情况下，原告的这一诉请本院不予支持。原、被告于2018年12月中旬签订的补充协议约定被告应于该协议签订后两个月内完成1#制作，但被告于2019年4月17日才将1#线设备交付原告，已构成逾期交付。依据1#线合同的约定，被告应支付原告违约金，数额为迟交货设备价款的百分之五即59500元（1190000元×5%）。原告主张的1#线合同利息2260.701元于法无据，本院不予支持。本案争议的焦点系是否应解除原、被告签订的3#线合同。被告辩称，原告于2019年5月16日才给付被告1#线的发货款，直接导致被告在发3#线时变更了补充协议的付款条件，要求原告3#线要先付款被告再发货。但被告在庭审过程中不能提供证据证明原、被告对该项变更已达成一致意见，原告又不予认可，被告的这一辩解意见本院不予采纳。3#线合同约定，如被告迟交货超过30天，原告有权撤销合同，由此产生的一切后果由被告承担。同时，原、被告签订的补充协议约定，被告应自本协议签订后三个月内完成3#线制作，但其至今未予交付，原告要求解除3#线合同的诉请本院予以支持。根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。故对于原告已给付被告的款项，扣除1#线合同价款1190000元、启动款650000元和抹账部分的39849.63元，余款2810333.59元（3385849.63元+652417.19元+651916.4元-1190000元-650000元-39849.63元），被告应予以返还并赔偿原告相应的利息损失（利息计算标准：以2810333.59元为基数，自逾期交付3#线设备时即2019年3月14日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至本判决确定的给付期限届满之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。原告要求被告给付3#线合同违约金208105.8元，对此本院认为，合同解除的法律效果是使合同关系归于消灭，违约方的责任承担方式不表现为支付违约金，原告的这一诉请本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条第一款规定，判决如下：一、被告大连维乐液压制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告一重集团大连国际科技贸易有限公司违约金59500元。二、解除原告一重集团大连国际科技贸易有限公司、被告大连维乐液压制造有限公司于2015年3月19日签订的《江苏德龙镍业有限公司1320mm不锈钢直接轧制退火酸洗线工艺设备（3#热线）液压系统供货合同》。三、被告大连维乐液压制造有限公司于本判决生效后十日内返还原告一重集团大连国际科技贸易有限公司款项2810333.59元并给付利息（利息计算方式：以2810333.59元为基数，自2019年3月14日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至本判决确定的给付期限届满之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。四、驳回原告一重集团大连国际科技贸易有限公司的其他诉讼请求。诉讼费23220元（案件受理费18220元、保全费5000元，原告均已预交），原告一重集团大连国际科技贸易有限公司负担3875元，原告一重集团大连国际科技贸易有限公司负担19345元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审判员 贵 馨二〇二〇年八月三十一日书记员 吕悦宁