新疆维吾尔自治区精河县人民法院民 事 判 决 书（2020）新2722民初551号 原告：徐州一建工程集团有限公司新疆分公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区喀什东路498号华源·博雅馨园34栋2单元501跃层。法定代表人：鲁振石，该公司经理。委托诉讼代理人：吴开法，该公司副经理，代理权限为特别授权。被告：新疆海鹰地毯有限公司，住所地新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区管理办公室105室。法定代表人：吴艳海，该公司总经理。委托诉讼代理人：海瑞，新疆井然律师事务所律师，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：马志福，新疆井然律师事务所律师，代理权限为一般代理。原告徐州一建工程集团有限公司新疆分公司与被告新疆海鹰地毯有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月11日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告徐州一建工程集团有限公司新疆分公司的委托诉讼代理人吴开法到庭参加诉讼，被告新疆海鹰地毯有限公司的委托诉讼代理人海瑞、马志福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告徐州一建工程集团有限公司新疆分公司诉称：1、2016年11月，原被告双方签订《厂区道路管网工程施工承包合同》，合同价款为3370000元。合同签订后，原告按约履行合同，工程交付后，被告欠工程款1500700元；2、2016年6月，原被告双方签订《水、暖、电、消防承包合同》，约定原告施工被告2号、4号钢结构厂房相关工程，工程价款为1750800元。合同签订后，原告按约履行了合同。工程交付后，被告欠付工程款1750800元；3、2016年8月，原被告双方签订《水、暖、电、消防承包合同》，约定原告施工被告6号、8号钢结构厂房相关工程，工程款为1750800元。合同签订后，原告按约履行了合同。工程交付后，被告欠付工程款1750800元；4、2016年11月，原被告双方签订《消防水池承包合同》，约定原告施工被告消防水池相关工程，工程价款为1400000元。合同签订后，原告按约履行了合同。合同交付后，被告欠付工程款1190000元；5、2016年11月，原被告双方签订《配电室施工承包合同》。约定原告施工被告工程项目，工程价款为52300元。合同签订后，原告按约履行了合同。工程交付后，被告欠付工程款52300元；6、2016年11月，原被告双方签订《室内隔断彩钢房工程施工承包合同》，约定原告施工被告工程项目，工程价款为173200元。合同签订后，原告按约履行了合同。合同交付后，被告欠付工程款173200元；7、2016年11月，原被告双方签订《锅炉房工程施工承包合同》，约定原告施工被告相关工程项目，工程价款为70800元。合同签订后，原告按约履行合同。过程交付后，被告欠付工程款70800元；8、2016年11月，原被告双方签订《水、电、暖消防承包合同》，约定原告施工被告10、12号钢结构厂房预埋工程，工程价款93200元，合同签订后，原告按约履行了该合同。工程交付后，被告欠付工程款93200元。以上工程款合计为6581800元，扣除被告已付工程款4000000元，被告尚欠原告工程款2581800元至今未予支付。经原告多次催要，被告一直未予履行付款义务，为此诉至法院，请求判令：被告给付工程款2581800元并承担本案的诉讼费用。被告新疆海鹰地毯有限公司辩称：对于原告所列举的八份合同关系，被告均予以认可。对于诉讼请求的金额和事实与理由的记载的部分事实不认可。不认可的理由原因是，答辩人已经支付的数额不是原告陈述的4000000元，经过被告查账、审查，被告自2016年至今，共计向原告支付工程款5100000元，每份合同的完成情况，都与合同记载不一致，因此原告陈述其依照合同完成了原告的义务，与事实情况不符。原告起诉要求被告支付工程款2581800元的基础是原告完成的工作量，但是，原告没有充分的证据证明完成的工作量，因此原告的主张没有事实依据。同时根据原被告的八份合同的约定，都是材料进场或者签订合同的时候支付合同价的50%，验收合格后支付剩余的50%，原告称涉案合同总额为6581800元，无论是按照原告认可的4000000元还是按照我们实际支付的5100000元来计算，远远超过合同约定的50%的预付款，被告属于超额支付。综上，请求法院依法判决，驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2016年6月，原被告签订《水、暖、电、消防承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司乙方：徐州一建工程集团有限公司新疆分公司工程名称：新疆海鹰地毯有限公司厂房及库房。工程地点：精河县工业园区。经甲乙双方共同协商，达成以下协议及各项条款，并共同遵守执行。一、承包范围：先施工2号、4号钢结构厂房及库房水、暖、电、消防；按甲方提供的图纸进行施工，如变更或超出部分另行计算。二、承包形式：包工、包料、包验收通过。三、工程量计算方式：按照实际建筑面积执行。四、承包价格：水、暖电、消防120元/平方米结算。付款方式：乙方人员、材料进场后三日内甲方向乙方支付施工标段总造价的30%，施工进度达到标段的50%时，向乙方支付总造价的35%（材料进场由甲方验收合格三日内付工程总造价的30%）。……”；2016年8月18日，原被告签订《水、暖、电、消防承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司乙方：徐州一建工程集团有限公司新疆分公司工程名称：新疆海鹰地毯有限公司厂房及库房。工程地点：精河县工业园区。经甲乙双方共同协商，达成以下协议及各项条款，并共同遵守执行。一、承包范围：先施工6号、8号钢结构厂房及库房水、暖、电、消防；按甲方提供的图纸进行施工，如变更或超出部分另行计算。二、承包形式：包工、包料、包验收通过。三、工程量计算方式：按照实际建筑面积执行。四、承包价格：水、暖电、消防120元/平方米结算。付款方式：乙方人员、材料进场后三日内甲方向乙方支付施工标段总造价的30%，施工进度达到标段的50%时，向乙方支付总造价的35%（材料进场由甲方验收合格三日内付工程总造价的30%）……”；2016年11月3日，原被告签订《新疆海鹰地毯有限公司厂区道路管网工程施工承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司乙方：徐州一建新疆分公司甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行海鹰地毯有限公司精河工业园厂区项目室外管网工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称海鹰地毯有限公司精河工业园厂区道路管网项目。2、工程地点：精河县工业园。3、工程范围：厂区内设计图纸范围内的全部（图纸范围内，需变更的部分双方协商确定，以实际使用要求为准）。4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包安全、包验收。5、工程施工主要内容：厂区内砖砌检查井、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的所有内容。四、合同价款及支付方式1、本工程合同包干总造价为人民叁佰叁拾柒万整（小写：3370000元）。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、税金等一切费用。2、付款方式：先施工2号、4号、6号、8号车间标准，暂定工程价为57万元，备注（所有管道包、保温、保护层）；蒸汽管道159mm、每米310元、室内管道50mm、每米130元、材料进厂付50%、完后付清余款、含税。……”；2016年11月3日，原被告签订《消防水池承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司。乙方：徐州一建工程集团有限公司新疆分公司。工程名称：新疆海鹰地毯有限公司消防水池。工程地点：精河县工业园区。经甲乙双方共同协商，达成以下协议及各项条款，并共同遵守执行。一、承包范围：消防水池按设计图纸进行施工，如变更或超出部分。二、承包形式：包工、包料、包验收。三、工程量计算方式：1100立方米（含水泵及配套设施）。四、承包价格：总包干价140万元。五、付款方式：预付定金30万元、开工材料进厂后10内再付工程进度款50万元，工程完工后付30万元，余款验收合格后15内付清，正常气温下30日内完工。……”；2016年11月3日，原被告签订《海鹰地毯有限公司配电室施工承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司。乙方：徐州一建新疆分公司。甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行海鹰地毯有限公司配套辅助设施简易彩钢配电室项目工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。1、工程名称：海鹰地毯有限公司配套辅助设施简易彩钢配电室项目。2、工程地点：精河县工业园。3、本工程承包方式为包工包料。4、工程施工主要内容：基础管沟管网、配电箱基座、水泥地面、基础梁、岩棉钢架彩钢房，含门窗、电、应急照明，保证达到甲方及电力使用要求标准。（配电室电器设备安装费用另行计算）5、工程工期：按甲方总工程施工进度的时间要求执行（因甲方原因或天气原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延）。6、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内进行组织验收，并提供书面的验收报告。7、付款方式：单价500元/平方米，约80平方米，签合同后一次性付定金2万元，材料进厂安装后付50%，竣工后付清余款，不含税。……”；2016年11月3日，原被告签订《海鹰地毯有限公司室内隔断彩钢房工程施工承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司。乙方：徐州一建新疆分公司。甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行海鹰地毯有限公司车间内宿舍彩钢房项目工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。1、工程名称：海鹰地毯有限公司车间内宿舍彩钢板房项目。2、工程地点：精河县工业园。3、本工程承包方式为包工包料。4、工程施工主要内容：室内临时宿舍彩板房、包括照明电路及插座，275元/每平方米（不含税），工程结算以实际施工面积为准（防火保温板厚度为7.5cm）。5、工程工期：按甲方总工程施工进度的时间要求执行（因甲方原因或天气原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延）。6、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内进行组织验收，如不组织验收乙方视为合格，并支付全部工程款。7、付款方式；预付定金2万元，材料进后付50%，工程完工后付清余款。8甲方责任：按照合同规定的时间和方式，向乙方支付合同价款，保证施工现场达到施工要求。……”；2016年11月3日，原被告签订《海鹰地毯有限公司锅炉房工程施工承包合同》内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司。乙方：徐州一建新疆分公司。甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行海鹰地毯有限公司配套辅助设施简易彩钢锅炉房项目工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。1、工程名称：海鹰地毯有限公司配套辅助设施简易彩钢锅炉房项目。2、工程地点：精河县工业园。3、本工程承包方式为包工包料。4、工程施工主要内容：水泥地面、基础梁、岩棉钢架彩钢房，含门窗水电，保证达到甲方使用要求标准。5、工程工期：按甲方总工程施工进度的时间要求执行（因甲方原因或天气原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延）。6、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内进行组织验收，如不组织验收乙方视为合格，并支付全部工程款。7、付款方式：单价500元/每平方米，约290平方米，签合同后预付定金2万元，材料进厂安装后付50%，竣工后一次性付清余款。8甲方责任：按照合同规定的时间和方式，向乙方支付合同价款，保证施工现场达到施工要求……”；2016年11月3日，原被告签订《水、暖、电、消防承包合同》，内容为“甲方：新疆海鹰地毯有限公司。乙方：徐州一建工程集团有限公司新疆分公司。工程名称：新疆海鹰地毯有限公司厂房及库房。工程地点：精河县工业园。经甲乙双方共同协商，达成以下协议及各项条款，并共同遵守执行。一、承包范围：施工1、3、5、7、9、10、11、12、13、14号钢结构厂房及库房水、暖、电、消防；按甲方提供的图纸进行施工，如变更或超出部分另行计算。二、承包形式：包工、包料、包验收通过。三、工程量计算方式：按照实际建筑面积执行。四、承包价格：水、暖、电、消防元/平方米结算。五、付款方式：乙方人员、材料进厂后三人内甲方向乙方支付施工标段总造价的30%，施工进度达到标段的50%时，向乙方支付总造价的35%，验收合格后一年内向乙方支付剩余总造价的35%（材料进厂由甲方验收合格三日内付工程总造价的30%）……”。庭审中，法庭向原告充分释明是否对工程量进行评估，原告明确表示不予申请评估。另查明，被告向原告支付工程款是以八份合同混同的形式支付。原告施工的八份合同只有《海鹰地毯有限公司室内隔断彩钢房工程施工承包合同》、《海鹰地毯有限公司配电室施工承包合同》施工完毕，其余未施工完毕，且原被告未结算。上述事实，有原告提供的《水、暖、电、消防承包合同》、《新疆海鹰地毯有限公司厂区道路管网工程施工承包合同》、《消防水池承包合同》、《海鹰地毯有限公司配电室施工承包合同》、《海鹰地毯有限公司室内隔断彩钢房工程施工承包合同》《海鹰地毯有限公司锅炉房工程施工承包合同》及原被告当庭陈述在案佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定。原告自行出具的工程量清单，被告不予认可，且经法庭向原告充分释明，原告明确表示对其工程量不予评估。故无法查明原告的实际工程量。综上，依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：驳回原告徐州一建工程集团有限公司新疆分公司的诉讼请求。案件受理费27454元，由原告徐州一建工程集团有限公司新疆分公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。审  判  长   杨耕诗审  判  员   文 建人民 陪 审员   **才二 〇 二 〇 年 八 月 二 十 八 日书  记  员   孟亚楠