辽宁省盘锦市大洼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽1104民初2736号 原告：车明涛，男，1968年5月20日出生，汉族，无职业，住辽宁省海城市。 委托诉讼代理人：张坤，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告：锦州缔一建筑安装有限责任公司，住所地锦州市凌河区。 法定代表人：耿利，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张欣，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：付小刚，辽宁华峰律师事务所律师。 被告：陈久林，男，1979年2月16日出生，汉族，无职业，住辽宁省建昌县。 第三人：邱荣胜，男，1960年1月8日出生，汉族，无职业，住沈阳市辽中区。 原告车明涛与被告锦州缔一建筑安装有限责任公司、陈久林、第三人邱荣胜承揽合同纠纷一案，原告于2018年9月4日向本院提起诉讼，本院于2019年3月4日作出（2018）辽1104民初2872号民事判决书,判决：一、被告锦州缔一建筑安装有限责任公司于本判决生效后10日内给付原告工程款258,283.00元及利息（按照中国人民银行同期同类贷款利率，自2015年10月29日起计算至本判决确定给付之日止）；二、被告陈久林、第三人邱荣胜不承担给付责任。本院宣判后，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司不服该判决，向盘锦市中级人民法院提起上诉，盘锦市中级人民法院于2019年6月26日作出（2019）辽11民终580号民事裁定书，裁定：一、撤销盘锦市大洼区人民法院（2018）辽1104民初2872号民事判决；二、发回盘锦市大洼区人民法院重审。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。原告车明涛及其委托诉讼代理人张坤，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司的委托诉讼代理人张欣、付小刚，第三人邱荣胜到庭参加诉讼，被告陈久林经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 车明涛向本院提出诉讼请求：1.判令被告锦州缔一建筑安装有限责任公司给付原告工程款258,283.00元，并从2016年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息至工程款全部付清之日止；2.案件受理费由被告锦州缔一建筑安装有限责任公司承担。事实和理由：2015年5月15日，第三人与被告所属的“盘锦顺安假日酒店项目部”签订了《脚手架单项承包合同》，合同约定了双方的权利及义务，并约定了相应的违约责任和争议的解决办法。在合同履行前，第三人将合同的权利义务都转让给了原告，原告组织大量农民工按照合同约定义务开始施工，但是被告并未按照合同约定按时支付工程款。2015年10月28日，该工程项目因资金问题被迫停工。被告工程项目部门负责人确认原告施工面积折算工程款为998,283.00元。原告因农民工工资问题多次上访上告，最后在大洼劳动部门的组织下，被告及建设单位共同向原告支付了农民工工资740,000.00元，剩余工程款258,283.00元一直不给结算。故此，原告为维护自身的合法权益，诉至法院，请求给予公正裁决。 锦州缔一建筑安装有限责任公司辩称，原、被告之间不具有合同关系。陈久林在二审时向法院提交了书证，否认其与原告之间存在合同关系。原告没有提交任何证据证明双方存在合同关系，因此原告提起诉讼不具备诉讼主体资格。原告诉请工程款没有证据支持，李某并非被告的员工，也未得到被告授权代为签署“承包工程结算单”，李某所代为签署的“承包工程结算单”不对被告发生效力，因此原告工程款数额不明。综上，原告的诉请没有事实及法律依据，请求法院依法驳回原告诉讼请求。 陈久林未答辩，未提交证据材料。 邱荣胜辩称，李某和陈久林都是锦州缔一建筑安装有限责任公司下属公司的工作人员。陈久林是以锦州缔一建筑安装有限责任公司的名义和我签订的合同，我签完合同后将工程交给原告施工，因为我和原告是朋友关系，我不参与施工管理，所有一切与我无关。李某是代表锦州缔一建筑安装有限责任公司管理现场的主管人员，所有的工程量都经过李某签字才生效，由锦州缔一建筑安装有限责任公司给付工程款。我认为原告的工程款应当由锦州缔一建筑安装有限责任公司给付，拖欠原告多少工程款我不清楚，原告和发包方如何结算的我也不清楚。原告要人工费时经过大洼劳动监察处理过，我去签的字，对方是谁签字我记不清楚了。 本院经审理认定事实如下：2015年4月17日，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司与盘锦嘉裕置业有限公司签订了盘锦顺安假日酒店建设工程施工合同。被告陈久林挂靠在被告锦州缔一建筑安装有限责任公司名下，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司向被告陈久林出具了授权委托书，委托其为被告锦州缔一建筑安装有限责任公司在盘锦顺安假日酒店建设工程的施工总指挥，有权签署与工程有关的手续。李某系被告陈久林雇佣的现场管理人员，现场的工程量需李某签字确认，然后上报给被告陈久林。 2015年5月15日，锦州缔一建筑安装有限责任公司昊宇分公司第十项目经理部、被告陈久林与第三人邱荣胜签订《脚手架单项承包合同》，约定工程内容：盘锦顺安假日酒店工程主体结构、砌筑和抹灰脚手架；承包方式：包工不包料；承包范围：整个工程全部完成外脚手架；合同价款：按实际完成的建筑面积乘以单价计算总价；单价21元每平方米；付款方式：工程主体结构完成15层，付已完工程进度款15万元；工程层面结构完成，付总工程进度款60％；工程完工，经工程质量监督部门主体检测，验收合格后，剩余款项一次付清。合同签订后，第三人邱荣胜因无力垫付工程款项，经被告陈久林同意，第三人邱荣胜将该工程项目全部转让给了原告，原告按照合同的约定组织人员进行了施工。 2015年10月28日，盘锦顺安假日酒店工程项目因盘锦嘉裕置业有限公司资金不足而停工。 经结算确认原告的工程款为998,283.93元，李某在承包工程结算单上签字予以确认。后在盘锦市大洼区劳动监察局的主持下，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司与盘锦嘉裕置业有限公司共同向原告支付了工资款740,000.00元，剩余工程款258,283.93元被告锦州缔一建筑安装有限责任公司至今未给付。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，本院认定如下：原告提供的《脚手架单项承包合同》、承包工程结算单、盘锦市中级人民法院（2017）辽11民终949号民事判决书、证人李某某的证言，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司有异议，第三人邱荣胜无异议，上述证据经本院审查，具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提出的证据进行质证的权利。本案被告陈久林经本院合法传唤无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利。本院根据原告提供的证据及原告、被告锦州缔一建筑安装有限责任公司和第三人邱荣胜的当庭陈述对本案相关事实予以认定。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。根据《中华人民共和国合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本案中，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司与盘锦嘉裕置业有限公司于2015年4月17日签订了盘锦顺安假日酒店建设工程施工合同，被告陈久林挂靠在被告锦州缔一建筑安装有限责任公司名下，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司出具受托委托书，委托其为被告锦州缔一建筑安装有限责任公司在盘锦顺安假日酒店建设工程的施工总指挥，有权签署与工程有关的手续。2015年5月15日锦州缔一建筑安装有限责任公司昊宇分公司第十项目经理部、被告陈久林与第三人邱荣胜签订《脚手架单项承包合同》。故被告陈久林签署《脚手架单项承包合同》的行为构成表现代理，其行为后果应由被告锦州缔一建筑安装有限责任公司承担。锦州缔一建筑安装有限责任公司昊宇分公司第十项目经理部、被告陈久林与第三人邱荣胜签订的《脚手架单项承包合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对被告锦州缔一建筑安装有限责任公司具有法律约束力。该合同签订后，因第三人邱荣胜无力垫付工程款项，经被告陈久林同意，第三人邱荣胜将该工程项目全部转让给了原告，原告按照合同的约定组织人员进行了施工。后经被告陈久林雇佣的现场管理人员李某签字确认原告的工程款为998,283.93元，扣除被告锦州缔一建筑安装有限责任公司与盘锦嘉裕置业有限公司共同向原告支付的工资款740,000.00元，被告锦州缔一建筑安装有限责任公司还应给付原告工程款258,283.93元。原告要求被告锦州缔一建筑安装有限责任公司给付工程款258,283.00元，自愿放弃部分诉讼请求，是在法律允许的范围内对自己权利所作的处分，本院准予。被告锦州缔一建筑安装有限责任公司未按照约定向原告支付剩余工程款258,283.00元，属于违约行为，应当承担逾期付款的违约责任。被告锦州缔一建筑安装有限责任公司的抗辩理由无事实及法律依据，本院不予采信。 综上所述，原告的诉讼请求有事实及法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十四条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告锦州缔一建筑安装有限责任公司于本判决生效后10日内给付原告车明涛工程款258,283.00元及利息（自2015年10月29日起至本判决确定给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息）； 二、被告陈久林、第三人邱荣胜不承担给付工程款的民事责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5174元（原告已交纳），由被告锦州缔一建筑安装有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省盘锦市中级人民法院。 审 判 长  毛永铁 人民陪审员  丁 艳 人民陪审员  闫海明 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  闫艺文 附：法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十四条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。