福建省南平市建阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)闽0703民初1389号 原告：南平市花花庄苑酒店管理有限公司，住所地南平市建阳区潭城街道考亭璞石村卧龙湾1号B区。统一社会信用代码91350784MA323WP23G。 法定代表人：刘理台，总经理。 委托诉讼代理人：林庆雄，福建鼎才律师事务所律师。 委托诉讼代理人：肖丽娟，福建鼎才律师事务所律师。 被告：南平市建阳区福临八方木业有限公司，住所地南平市建阳区童游街道蝙蝠山工业园区（房号：Y06010001）。统一社会信用代码91350784MA2Y4303X。 法定代表人：李敏，执行董事。 原告南平市花花庄苑酒店管理有限公司（以下简称花花庄苑酒店管理公司）与被告南平市建阳区福临八方木业有限公司（以下简称福临八方木业公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月8日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月10日公开开庭进行了审理，原告花花庄苑酒店管理公司的委托诉讼代理人林庆雄到庭参加诉讼，被告福临八方木业公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 花花庄苑酒店管理公司向本院提出诉讼请求：判令福临八方木业公司返还原告工程预付款100000元及自2019年11月24日起至100000元返还时止按日千分之一计算的违约金（截止2020年5月23日，该违约金为18000元）。本案审理过程中，花花庄苑酒店管理公司自愿将自2019年11月24日起至100000元返还时止按日千分之一计算的违约金（截止2020年5月23日，该违约金为18000元）的违约金变更为自2019年11月24日起至100000元返还时止按月利率2%计算的违约金（截止2020年5月23日，该违约金为12000元）。事实与理由：2019年9月15日，花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司签订一份《木饰面材料供应合同》，约定由福临八方木业公司以包工包料的方式承揽花花庄苑酒店管理公司酒店的木装饰工程。工期为58天，逾期每天按总标的的千分之一支付违约金。合同签订的次日花花庄苑酒店管理公司即按合同的约定支付给福临八方木业公司预付工程款600000元。但因福临八方木业公司原因造成工程材料供应、施工等拖延，导致装饰工程无法完成。为此，花花庄苑酒店管理公司于2019年11月23日向福临八方木业公司发出解除《木饰面材料供应合同》，并要求福临八方木业公司返还已收取的预付工程款600000元，福临八方木业公司同日签收。后经花花庄苑酒店管理公司了解，福临八方木业公司在与花花庄苑酒店管理公司签订《木饰面材料供应合同》后，于2019年9月28日与宁波奉化双强家具厂签订《定制家具合同》，将与花花庄苑酒店管理公司签订的合同内容又承揽给了宁波奉化双强家具厂并将花花庄苑酒店管理公司给付的600000中的500000元支付给宁波奉化双强家具厂。花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司合同解除后，于2019年11月26日与宁波奉化双强家具厂签订《木饰面材料供应合同》将酒店木饰面装修工程发包给宁波奉化双强家具厂，造成花花庄苑酒店管理公司原定的酒店开业时间延迟。合同解除后，花花庄苑酒店管理公司多次向福临八方木业公司要求返还已收取的剩余100000元工程预付款，但福临八方木业公司都以经济困难为由未还。花花庄苑酒店管理公司认为，双方签订的《木饰面材料供应合同》合法、有效。在合同解除后，福临八方木业公司应当退还已收取的工程预付款，合同中约定的违约金计算方法是总标的的（2000000元）按日千分之一计算，福临八方木业公司自合同解除（2019年11月23日）之日就应当退还而未退还的100000元工程预付款也应按日千分之一标准计算违约金。为此，花花庄苑酒店管理公司现依据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，特向法院提起诉讼，请求依法判决。 福临八方木业公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提交的证据认证如下：花花庄苑酒店管理公司提交了证据：1.《木饰面材料供应合同》；2.《兴业银行网上银行回单》3.《解除通知书》；4.《定制家具合同》；5.《木饰面料供应合同》。福临八方木业公司未到庭参加诉讼亦未提交书面质证意见和提交证据，视为放弃举证、质证权利。花花庄苑酒店管理公司提交的证据符合证据的形式要件，可以作为认定案件事实的依据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2019年9月15日，花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司签订《木饰面材料供应合同》一份，其中约定:由福临八方木业公司以包工包料的方式承揽花花庄苑酒店管理公司酒店的木装饰工程;工期为58天;本合同签订后，花花庄苑酒店管理公司应向福临八方木业公司支付标的货款的30%（按2000000元作为预算价）计600000元工程预付款；福临八方木业公司应按时按量完成工程，逾期每天按总标的的千分之一支付违约金等内容。2019年9月16日，花花庄苑酒店管理公司酒店依约向福临八方木业公司指定的银行账户转账支付了600000元。2019年9月28日,福临八方木业公司与宁波奉化双强家具厂签订《定制家具合同》，将福临八方木业公司与花花庄苑酒店管理公司约定的木装饰工程承揽给了宁波奉化双强家具厂，并将花花庄苑酒店管理公司给付的600000中的500000元支付给宁波奉化双强家具厂。2019年11月23日，花花庄苑酒店管理公司向福临八方木业公司出具《解除通知书》，内容为根据双方签订的《材料木饰面供应合同》的约定在合同签订之日起58天内福临八方木业公司完成安装任务的履行期限已满，而福临八方木业公司却未履行，由于福临八方木业公司的行为造成花花庄苑酒店管理公司不能按合同完成酒店的装修和后续的经营；双方签订的《材料木饰面供应合同》自2019年11月23日起解除，福临八方木业公司退还花花庄苑酒店管理公司已支付的600000元预付款等内容。2019年11月26日，花花庄苑酒店管理公司与宁波奉化双强家具厂签订《木饰面材料供应合同》，将酒店木饰面装修工程发包给宁波奉化双强家具厂。花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司签订的《材料木饰面供应合同》解除后，花花庄苑酒店管理公司多次要求福临八方木业公司返还已收取的剩余100000元工程预付款，但福临八方木业公司至今未还。 本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司签订的《材料木饰面供应合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规强制性规定，合法、有效。双方当事人应依照合同约定全面履行自身义务。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，因福临八方木业公司未按约履行《材料木饰面供应合同》已构成根本违约，花花庄苑酒店管理公司有权解除《材料木饰面供应合同》，且花花庄苑酒店管理公司已于2019年11月23日向福临八方木业公司发出解除合同通知书，福临八方木业公司亦于当日收到通知，故花花庄苑酒店管理公司与福临八方木业公司签订的《材料木饰面供应合同》已于2019年11月23日解除。合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。本案中，因福临八方木业公司构成根本违约，且双方签订的《材料木饰面供应合同》已于2019年11月23日解除，故花花庄苑酒店管理公司主张福临八方木业公司返还其工程预付款100000元及支付相应的违约金，符合合同约定和法律规定，本院予以支持。审理过程中，花花庄苑酒店管理公司自愿将违约金调整为自2019年11月24日起至100000元返还时止按月利率2%计算，不违反法律规定，本院予以准许。福临八方木业公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十三条第二款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 南平市建阳区福临八方木业有限公司应于本判决生效之日起十日内返还南平市花花庄苑酒店管理有限公司工程预付款100000元及支付自2020年5月23日起按月利率2%计算至实际返还之日止的违约金。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2540元，减半收取计1270元，由南平市建阳区福临八方木业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  范正刚 二〇二〇年八月二十一日 书记员  彭娜娜 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。