四川天府新区成都片区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0192民初5738号 原告（反诉被告）：南京筑网信息科技有限公司，住所地南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋2301室。 法定代表人：叶前进，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：陈熙，男，系该公司员工。 委托诉讼代理人：王剑，江苏泰和律师事务所律师。 被告（反诉原告）：贵州宇利机械制造有限公司，住所地贵州省贵阳市乌当区黎苏路28号贵州申一橡胶厂内。 法定代表人：孔沛，职务不详。 委托诉讼代理人：李洁，贵州贵达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张月进，贵州贵达律师事务所律师。 第三人：中瑞物资有限公司，住所地浙江省杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心501室。 法定代表人：顾时杰，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：徐佳民，男，系该公司员工。 第三人：中天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市吴宁东路65号。 法定代表人：庄严，董事长。 委托诉讼代理人：刘家骥，男，系该公司员工。 第三人：舟山易建工程技术有限公司，住所地浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心308-125室（自贸试验区内）。 法定代表人：华舒杨，职务不详。 原告（反诉被告）南京筑网信息科技有限公司（以下简称筑网公司）与被告（反诉原告）贵州宇利机械制造有限公司（以下简称宇利公司）、第三人中瑞物资有限公司（以下简称中瑞公司）、中天建设集团有限公司（以下简称中天公司）、舟山易建工程技术有限公司（以下简称易建公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2019年12月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）筑网公司的委托诉讼代理人陈熙、王剑，被告（反诉原告）宇利公司的委托诉讼代理人李洁，第三人中瑞公司的委托诉讼代理人徐佳民，第三人中天公司的委托诉讼代理人刘家骥到庭参加诉讼。第三人易建公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 筑网公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除筑网公司与宇利公司于2019年4月16日签订的《附着式升降脚手架租赁合同》；2.判令宇利公司返还已支付合同金额350,000元；3.判令宇利公司向筑网公司支付违约金36,531元，并承担其他损失700,000元。事实和理由：2019年4月16日，筑网公司与宇利公司签订《附着式升降脚手架租赁合同》，约定宇利公司就成都碧桂园海昌天澜七期项目的所需外墙防护脚手架租赁给筑网公司，宇利公司按筑网公司建设单位审定的工程施工图纸，包料并提供全金属集成式爬架设备（16.5米）进场；宇利公司按国家现行有关施工规范负责外爬架的设计、审核、租赁等工作内容；案涉7号楼爬架的租赁价格为1,217,700元。合同签订后，筑网公司按照约定向宇利公司共计支付350,000元，但宇利公司并未按照约定向筑网公司提供符合质量标准的全新出厂全钢智能爬架，而是二手且不符合质量标准的爬架。中天公司多次发送《工作业务联系单》联系中瑞公司，要求整改，经过整改后，宇利公司提供的爬架仍无法满足项目施工要求。2019年10月17日，建设单位成都海昌置业有限公司委托湖南惠通检验检测有限公司对案涉爬架进行安全性检测，于2019年10月19日出具正式检测报告，认定7号楼爬架不合格。建设单位要求将现有爬架于2019年10月25日前拆除完毕，于2019年11月5日前替换合格全新爬架，并要求筑网公司支付700,000元经济损失（含爬架拆除费用）。宇利公司的行为构成违约，筑网公司有权解除合同并要求宇利公司支付违约金、赔偿损失。 宇利公司辩称，1.《附着式升降脚手架租赁合同》约定的宇利公司的主要义务系提供爬架的设计、租赁及指导组装，不对工程质量安全承担责任，本案系租赁合同关系，并非建设工程合同关系，筑网公司与第三人之间的法律关系及随之产生的权利义务与本案无关，宇利公司不需要承担筑网公司与第三人合同关系所产生的责任；2.宇利公司出租给筑网公司的爬架系全新的爬架，且经过有检验资质的机构检测，检测结果是合格的，筑网公司要求宇利公司支付违约金及承担损失无事实及法律依据；3.筑网公司未按约定按期足额支付租金，且在爬架被擅自拆除后拒绝归还，其应当承担相应的违约责任并赔偿损失。 宇利公司向本院提出反诉请求：1.判令筑网公司向宇利公司支付欠付的租金867,700元及欠付租金的违约金（违约金按照筑网公司逾期支付租金之日起每日万分之一计算）；2.判令筑网公司向宇利公司返还7#栋爬架并支付返还设备产生的上下车费、运费等，如不能在规定时间返还，则支付设备赔偿费共计1,600,000元。事实和理由：2019年4月16日，宇利公司与筑网公司签订《附着式升降脚手架租赁合同》，约定升降脚手架将用于成都海昌天澜七期项目。合同签订后，宇利公司按照约定向筑网公司交付了全新且合格的智能爬架，使用于案涉项目，并进行了安装指导。但基于筑网公司及施工单位中天公司指派安装爬架的人员缺乏经验，爬架在安装过程中出现了需要整改的情况。后，宇利公司积极配合对设备进行了指导改善。2019年10月1日，7#栋1单元已成功爬升一层。2019年10月25日，7#栋2单元爬架在具备提升条件的情况下，被施工单位中天公司擅自强行拆除。宇利公司要求返还被拆除的爬架，但被拒绝。筑网公司仅向宇利公司支付350,000元租金后便未支付，其行为构成违约，应当承担违约责任并赔偿损失。 筑网公司针对反诉辩称，1.筑网公司于2019年10月21日已向人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的租赁合同，不存在宇利公司关于继续支付租金的主张，且因宇利公司所提供的爬架存在严重质量问题，且并非全新爬架，导致爬架被实际施工单位中天公司拆除，双方的合同无法继续履行，应当由宇利公司承担违约责任，宇利公司无权要求筑网公司支付违约金；2.爬架目前还在现场，筑网公司已向法院提出财产保全申请，宇利公司关于要求返还爬架及承担相关费用的诉讼请求不应得到支持。 中瑞公司述称，关于爬架的质量问题，中天公司已向中瑞公司发送函件，中瑞公司已向筑网公司反馈，中瑞公司不清楚筑网公司与宇利公司之间的权利义务，其已因爬架存在质量问题承担赔偿责任。筑网公司将爬架拆除后，宇利公司未及时回收。 中天公司述称，其所租赁的爬架在2019年6月中旬进场后的搭设和使用过程中产生问题，导致爬架不断进行整改，无法按原施工计划如期提升，导致工期滞后，给中天公司造成了损失。 易建公司未作陈述。 本院经审理认定事实如下：2019年4月16日，筑网公司（甲方）与宇利公司（乙方）签订《附着式升降脚手架租赁合同》，主要约定：1.乙方就成都碧桂园海昌天澜七期项目的所需外墙防护脚手架租赁给甲方，乙方按甲方建设单位审定的工程施工图纸，包料并提供全金属集成式爬架设备（16.5米进场）；2.乙方按国家现行有关施工规范负责外爬架的设计、审核、租赁等工作内容；3.乙方负责爬架进出场材料运输及费用；4.乙方负责在指导甲方组装后按当地政府安监部门要求办理使用登记手续；5.租赁单价：租赁费按每栋楼297米计算，每栋楼每延米4100元保底价，三栋楼租赁费，合同总价款为3,653,100元（含13%税率，不含人工费及设备、材料丢损费用）。其中7#栋楼周长为297米，综合单价为4100元/㎡，总价为1,217,700元；6.关于运输费用已包含在合同价中，不再另行计取，不论运输形式、影响运输价格的因素发生变化，一律不进行调整；7.工期约定：自爬架材料进场之日算起至爬架拆除完毕退场，使用工期不超过300天；8.延期使用时，延期60天内不计算费用，超过60天按照合约款和合约工期折算延期费。单栋延期费＝单栋合同价÷300天×延期天数，从301天开始算延期费。甲方在春节期间未施工，则有30天不算租赁费也不算延期使用；9.本工程的工程款支付：本产品为定制化产品，合同签订后7个工作日内支付本合同总价款20%作为预付款，每栋楼爬架第一次爬升完成后20个工作日内支付至该栋租金总价款的40%；第一次爬升支付45个工作日后按月支付，每月20号前每栋楼支付该楼租金总价剩余的10%，支付至租金总额的90%时暂停支付；每栋爬架拆除完成之日起20个工作日内付清所有的租金和延期费；10.甲方负责按乙方要求搭设爬架的操作平台（离墙距离1.5米）；11.因乙方原因（租赁设备质量问题等）造成机械无法正常运转的，以2日为限，否则乙方应承担甲方的一切停工损失（误工费、材料租金、工期违约金等）；12.违约方承担租赁费用总金额的3‰违约金，并承担由于违约造成的其他损失。 合同签订后，宇利公司向筑网公司提供了爬架材料（详见附表），由筑网公司指定的收货人中天公司签收，并由中天公司安排人员对爬架进行安装。 2019年5月15日、2019年5月22日，筑网公司分别向宇利公司转账25万元、10万元。 2019年10月25日，中天公司将宇利公司提供的爬架拆除，并留在现场，由其保管。 另查明，中天公司与中瑞公司签订合同约定将成都碧桂园海昌天澜七期项目所需外墙防护脚手架租赁事宜交由中瑞公司承担，后中瑞公司又转交易建公司，易建公司又转交给筑网公司。 证明以上事实的有《附着式升降脚手架租赁合同》、发货通知单、交货单、材料单、转账凭证及当事人当庭陈述等证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，筑网公司与宇利公司签订的《附着式升降脚手架租赁合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。本案的争议焦点为：一、筑网公司与宇利公司之间的法律关系；二、宇利公司是否构成违约。对此，本院分述如下： 关于筑网公司与宇利公司之间的法律关系。本院认为，本案立案案由虽为建设工程施工合同纠纷，但根据《附着式升降脚手架租赁合同》的约定，宇利公司的合同义务系为筑网公司案涉工程所需外墙防护脚手架提供租赁服务，筑网公司与宇利公司之间形成的系建筑设备租赁合同关系，故本案案由应当为建筑设备租赁合同纠纷。 关于宇利公司是否构成违约。本院认为，筑网公司提供的中天公司与中瑞公司的联系函载明的内容均系脚手架安装问题，且其提供的《检验报告》系单方委托检测机构作出，故本院对其提供的上述证据均不予采信。本案中，筑网公司并未提供证据证明宇利公司提供的爬架存在质量问题，故对其主张宇利公司构成违约，并请求解除合同、返还租金、支付违约金和赔偿损失，本院不予支持。宇利公司向筑网公司提供了爬架，关于爬架材料的具体数量，宇利公司提供了一系列交货单、发货通知单等，对于其中2019年8月4日提供的7#楼附着式脚手架部件交货单，因其上并无中天公司员工或筑网公司员工的签字或盖章，故本院不予采信。对于2019年9月25日的发货通知单及销售出库单、螺丝含螺帽簧垫1200只交货单、2019年6月18日的交货单及发货单、2019年9月24日的销售出库单、2019年6月16日的材料单、2019年9月17日的交货单、2019年6月25日的交货单上均有中天公司员工的签字或盖章，故本院予以采信。关于2019年9月19日、2019年9月25日的托运单，因其上并无中天公司员工或筑网公司员工的签字或盖章，且两公司均不予认可，故本院不予采信。关于2019年7月10日的交货单，系复印件，虽彭德良出具了《证明》，但考虑到彭德良与宇利公司的关系，本院对该份交货单不予采信。因筑网公司仅向宇利公司支付350,000元，且案涉爬架材料现并未返还，故其应当向宇利公司支付剩余租金867,700元。鉴于宇利公司出租的爬架，筑网公司并未按合同约定使用，剩余租金的给付时间不能按照合同约定确定，故对宇利公司要求筑网公司支付欠付租金的违约金的请求，本院不予支持。因中天公司将宇利公司提供的爬架拆除，且爬架材料现处于其实际控制中，故其应当向宇利公司返还已拆除的爬架材料（详见附表）。关于运输费、上下车费，根据《附着式升降脚手架租赁合同》的约定，运费由宇利公司承担，故本院对宇利公司关于筑网公司向其支付返还爬架材料产生的运输费、上下车费的请求不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第二百四十条之规定，判决如下： 一、第三人中天建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）贵州宇利机械制造有限公司返还爬架材料（详见附表）； 二、原告（反诉被告）南京筑网信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）贵州宇利机械制造有限公司支付租金867,700元； 三、驳回原告（反诉被告）南京筑网信息科技有限公司的全部诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）贵州宇利机械制造有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费7289元、反诉案件受理费13,343元，由原告（反诉被告）南京筑网信息科技有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  敖富 二〇二〇年八月二十六日 书记员  徐萌 附表：                            材料名称                       规格                       单位                       数量                               控制分柜                                             套                       80                               总柜                                             台                       2                               工业插头32A                                             个                       6                               尾部插头16A                                             个                       6                               电机线6M                                             根                       85                               工业插头16A                                             个                       149                               传感器10T                                             只                       78                               时间继电器                                             只                       2                               小型继电器2P                                             只                       1                               小型继电器3P                                             只                       2                               32A插座                                             只                       2                               16插头座                                             只                       2                               防水罩                                             个                       85                               接线端子                                             包                       1                               螺丝（含螺帽簧垫1200只）                       M16×40                       套                       3000                               M16×100                       套                       2000                               M16×150                       套                       2000                               水平梁架花纹板型                       3米                       片                       253                               水平梁架网型                       3米                       片                       265                               水平梁架花纹板型                       2米                       片                       59                               水平梁架网型                       2米                       片                       69                               水平梁架花纹板型                       1.8米                       片                       16                               水平梁架网型                       1.8米                       片                       16                               水平梁架花纹板型                       1.7米                       片                       8                               水平梁架网型                       1.7米                       片                       8                               水平梁架花纹板型                       1.5米                       片                       48                               水平梁架网型                       1.5米                       片                       49                               水平梁架花纹板型                       1.4米                       片                       24                               水平梁架网型                       1.4米                       片                       24                               水平梁架花纹板型                       1.3米                       片                       16                               水平梁架网型                       1.3米                       片                       16                               水平梁架花纹板型                       1.1米                       片                       24                               水平梁架网型                       1.1米                       片                       24                               水平梁架花纹板型                       1米                       片                       16                               水平梁架网型                       1米                       片                       16                               水平梁架花纹板型                       0.9米                       片                       6                               水平梁架花纹板型                       0.8米                       片                       44                               水平梁架网型                       0.8米                       片                       42                               水平梁架花纹板型                       0.7米                       片                       8                               水平梁架网型                       0.7米                       片                       8                               水平梁架花纹板型                       0.6米                       片                       8                               水平梁架网型                       0.6米                       片                       8                               水平梁架花纹板型                       0.5米                       片                       49                               水平梁架网型                       0.5米                       片                       33                               水平梁架花纹板型                       0.4米                       片                       10                               水平梁架网型                       0.4米                       片                       8                               片瓦成型                       0.84×1.97                                             2520                               片瓦成型                       0.84×2.47                                             360                               双钩电动提升机（低速）单钩                       7.5T×6M                       台                       80                               螺杆                       26#                       根                       400                               螺帽                                             颗                       800                               中卡槽                                             米                       306                               上卡槽                                             米                       126                               300支撑活动杆                       方管                       根                       75                               穿墙螺杆垫片                       100×100                       块                       150                               穿墙螺杆                       M30×400                       根                       10                               葫芦挂架压板                                             片                       162                               中卡槽钢筋                                             颗                       98                               水平梁架花纹板型                       0.15米                       片                       32                               水平梁架花纹板型                       0.1米                       片                       35                               方钢轨道                       6米                       根                       40                               内外立杆8#槽钢                       6米                       根                       200                               方型轨道连接架                       方型                       个                       76                               三角形轨道连接架                       三角形                       个                       66                               立杆连接架                       单斜支撑杆                       个                       80                               水平梁架斜拉杆                       2M步距                       根                       152                               钢板网中卡槽                       3米                       根                       160                               钢板网上下卡槽                       3米                       根                       190                               钢板网上下卡槽U型卡螺丝                                             套                       600                               方钢轨道连接杆                                             根                       160                               立杆连接杆                                             根                       300                               YZ 3X6+2X4                                             盘                       4