四川自由贸易试验区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0193民初3252号 原告：成都市爱德建材贸易有限公司，住所地四川省成都市富森美家居装饰材料批发市场内。 法定代表人：徐林霞，职务不详。 委托诉讼代理人：朱爱德，男，系公司员工。 委托诉讼代理人：刘星，四川明之鉴律师事务所律师。 被告：绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司，住所地四川省成都市锦江区驿都西路316号13层16号。 法定代表人：张志东，总经理。 委托诉讼代理人：易娜，泰和泰律师事务所律师。 原告成都市爱德建材贸易有限公司（以下简称“爱德公司”）与被告绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司（以下简称“绿地蜀峰公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告爱德公司的委托诉讼代理人朱爱德、刘星，被告绿地蜀峰公司的委托诉讼代理人易娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告爱德公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告按照合同第七条、第八条的约定向原告支付货款405336元；2．判令被告按照合同第七条、第八条的约定向原告返还质保金60544元；3．判令被告赔偿给原告造成的资金损失298498.29元；4．本案诉讼费、律师费28000元由被告承担。事实和理由：原、被告于2017年1月20日就成都绿地东村7#地块项目密码锁供货、安装等事宜签订了《采购合同》。合同约定原告为被告的成都绿地东村7#地块项目入户门密码锁进行供货、安装及调试，工程采用综合单价包干，860元/把，工程量为1410套，工程总造价1212600元，执行中实际安装1408把，结算金额1210880元。原告按约提供了货物及安装服务，并经被告验收和结算，但被告多次迟延支付货款。截至目前，案涉合同调整税率后结算金额为1206521元，原告已收款745000元，被告累计欠款（含质保金在内）465880元。原告多次催讨无果，于2019年8月20日向被告发出催款联系函，被告至今亦未回复。 被告绿地蜀峰公司辩称，对原、被告双方所签署的采购安装合同的真实性予以认可，对原告诉请的未付货款金额无异议。根据合同约定，付款前原告应当向被告出具增值税专用发票，并在15天内送达，否则被告有权迟延支付应付款项，且被告不承担任何违约责任。现被告尚未收到原告诉请的应付货款发票，故付款条件尚未成就。同时，根据合同约定，所有的工程质保金均不计利息，且应当由原告向被告提出申请后才支付。此外，采购合同未对违约责任、律师费、逾期付款责任等作出明确约定，且原告也未出示任何损失的证据，被告不应当承担相应的违约责任。 本院经审理认定事实如下：2017年1月，绿地蜀峰公司（买受人、甲方）与爱德公司（出卖人、乙方）签订《成都绿地东村7#地块密码锁甲供采购工程合同》（以下简称采购合同），主要约定：1.1供货项目名称：绿地东村项目7#地块。1.3供货范围及内容：根据甲方提供的招标图纸或招标要求，成都绿地东村项目7#地块密码锁甲供采购工程的生产、供货、配合开孔、安装、调试、以及管理、利润、税金、验收并负责质保期内免费维保、技术支持和培训等。本项目总户数为1410户。7.1计价方式：本合同采用价税总价包干的计价方式，合同包干价税合计总价为1212600元。8.1付款方式：8.1.1本合同无预付款。8.1.2批次货款：乙方一次性全部供货完毕或分批次供货到场后，45天内付该批货款总价的50%（以实际提货单数量为准）；组团竣工验收合格后45天内付至价款的70%。8.1.3结算款：施工单位施工及调试完毕，经甲方及监理验收合格，并办理完结算后，甲方支付至乙方本合同结算价税合计总价的95％；8.1.4质保金：剩余5%的结算款将作为质量保证金，在本合同约定质保期到期后（质保期2年，从交付小业主算起），由乙方提出申请，甲方工程管理部和物业部门对乙方在保修期间的售后质保及维修服务工作进行验收，经验收合格后一个月内一次性付清（如有），质保金不计利息；8.1.5款项申请要求：在达到本合同约定的付款条件后，乙方须于每月5日前填写并递交由甲方统一制订格式的上月1日至上月最后一日《产值月报表》及《下月付款资金计划》，同时应附上形象进度、下月工作计划、中间产值预算、现场用水用电费用分摊表（须各相关单位签字确认）、甲方控购材料设备产值确认表（须各相关单位、甲方代表、监理签字确认）及签字确认的供货收货单复印件等资料，由双方代表协同监理于上个月最后1日前共同验收确认工作内容及工作量，并签署书面意见。甲方于审核确认后的次月支付乙方相应工程进度款。若乙方逾期提交上述资料的，则甲方将顺延该部分产值至次月审核，甲方不承担任何法律责任。8.1.6发票要求：每次付款前，乙方向甲方出具足额税务部门认可的合法有效的增值税专用发票（税率17%）。如乙方未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，甲方有权迟延支付应付款项直至对方开具合格增值税专用发票，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。（如有质保金条款，还应增加：付至结算价95%时应提供100%的发票）乙方须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。8.2结算方式：在本合同第七条的基础上，结算工程量的确定方式为合同包干总价+设计变更+签证。10.1本合同免费保修期为贰年，自甲方与业主约定的集中交付期届满之日起计算。 2018年12月22日，绿地蜀峰公司与爱德公司就上述工程签订《工程结算确认协议书》一份，载明：合同价款：1212600元，增减价款：-6079元，结算价款1206521元。 庭审中，原告陈述，本案合计已开具金额为851400元的发票，认可被告已付款金额为745000元。被告陈述，本案合计已付款金额为745000元，认可已收到原告开具的总金额为851400元的发票。 上述事实有原、被告身份信息材料、采购合同、工程结算确认协议书以及原、被告当庭陈述等在卷佐证，以上材料经本院审查，具有证据的合法性、真实性、关联性，本院予以采信。 本院认为，绿地蜀峰公司与爱德公司签订的采购合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。现爱德公司已按约完成供货义务，绿地蜀峰公司亦应按照合同约定履行支付货款的义务。根据采购合同的约定，办理完结算后，甲方应支付乙方结算总金额的95%。现双方已于2018年12月22日签订了《工程结算确认协议书》，确认结算价款金额为1206521元，故绿地蜀峰公司应按约支付爱德公司结算款共计1146194.95元，扣除已支付的款项745000元，绿地蜀峰公司还应支付401194.95元。绿地蜀峰公司虽辩称爱德公司未按合同约定开具相应的发票，故付款条件并未达成，但本院认为，发票的开具属于从给付义务，在爱德公司开具足额合格发票后，绿地蜀峰公司即应支付相应货款。根据原、被告双方确认的发票开具情况，本院确认爱德公司还应向绿地蜀峰公司开具金额为355121元的增值税专用发票。同时，根据采购合同约定，剩余5%的结算款作为质量保证金，应当在售后质保及维修服务验收合格后一个月内付清。合同同时还约定，质保金的支付应由乙方提出申请。现爱德公司既未举证证明案涉项目售后质保及维修服务已验收合格，亦未举证证明绿地蜀峰公司存在经申请后拖延拒绝验收的情形，故应认为质量保证金的支付条件尚未成就，对爱德公司关于支付该部分款项的诉讼请求，本院不予支持。此外，爱德公司虽主张绿地蜀峰公司支付资金占用损失，但本院认为，采购合同明确约定，每次付款前，乙方应向甲方开具相应发票，否则甲方有权迟延支付，不承担任何违约责任。因此，各阶段付款条件的达成和发票的开具均为付款的前提条件。现爱德公司所举证据并不足以证明其完成供货的具体时间以及组团竣工验收合格的时间，结合爱德公司开具发票的签收时间及绿地蜀峰公司的付款时间，应认为绿地蜀峰公司并不存在逾期付款的情况，故对爱德公司该部分诉讼请求，本院亦不予支持。至于爱德公司主张由绿地蜀峰公司承担律师费，由于采购合同关于该费用的负担并无明确约定，故本院亦不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司在成都市爱德建材贸易有限公司足额开具总金额为1206521元的有效发票（含已开票金额851400元）后五日内支付成都市爱德建材贸易有限公司货款401194.95元； 二、驳回成都市爱德建材贸易有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计5862元，由绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司负担3000元，成都市爱德建材贸易有限公司负担2862元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  方嘉 二〇二〇年八月六日 书记员  蒲陈