英德市人民法院发文稿纸签发人：××××年××月××日核稿人：主办单位和拟稿人：主送：抄送：文件标题：秘密等级发文：打字员：校对人：广东省英德市人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1881民初713号原告：于红玉,男，1991年2月21日出生，汉族，住广东省清远市清城区*******〇大院，身份证号码：130************111。被告：英德市致远装饰设计有限公司。地址：英德市************（现：仙泉花园C6栋203室）。法定代表人：杨某1。原告于红玉诉被告英德市致远装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月12日立案受理后，依法由审判员黄文裕担任审判长，与人民陪审员邝荣锴、陈文超组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告于红玉到庭参加诉讼，被告英德市致远装饰设计有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告于红玉向本院提出诉讼请求：一、请求判决被告向原告支付未完成装修项目、部分未完成项目及不合格项目所造成的原告经济损失21266.74元（至起诉日，利息不计）；二、请求判决被告向原告支付2019年6月1日至2020年1月23日期间，因未按期完成原告房屋装修所产生的误工费16100元（至起诉日，利息不计）；三、由被告负担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告英德市致远装饰设计有限公司（以下简称“致远装饰”）于2018年10月26日签订《广东省室内装饰装修施工合同》（合同号：20181024)。根据合同内容，原告将位于荣发大厦B栋2305处房屋以“全包”方式交由“致远装饰”进行装修装饰，被告承担装修过程中的人工费、材料费等费用。按照合同约定，如不能在合同签订后的100个实际工作日竣工，所产生的延期误工费，由被告承担。原告在合同履行期间，通过与被告沟通，签订《项目变更单》，将屏风柜、衣柜；防盗网、铝合金窗；铁艺屏风项目减除，减除后装修款为117781元。在合同履行期间，原告按期先后向被告支付装修款111891元，剩余5890元为第四期装修款。按合同要求，第四期装修款在“致远装饰”完成全部装修项目后支付,原告不存在拖延支付进度款造成工程延期的情况。在装修工程中，被告所承建工程存在“公卫墙砖大面积空鼓”、“主卫墙砖大面积脱落”、“厨房墙砖空鼓”、“客厅墙面、天花等多处开裂”等情况，经多次沟通后，“致远装饰”对两处卫生间墙砖采取拆卸重做处理，目前仅部分完成重做，大部分拆卸后未处理。在整个装修过程中，“致远装饰”存在“无故停工”、“正常工作日内无人开工”、“拖延工期”、“不按时、虚假上报工程进度”等情况，在多次沟通无效后，“致远装饰”法人杨某1出现电话不接，微信不回等情况。“致远装饰”在2019年10月前后搬迁，现公司地址为英德市***************，原告多次上门咨询，新公司均未发现人员办公。原告自2019年1月15日起，发现“致远装饰”公司法人联系不到，装修公司门店无人，原告主动联系英德市工商管理局查询并协商，协商期间一直未能联系到“致远装饰”法人杨某1，工商管理局工作人员建议采取诉讼手段维权。依据合同内容、装修项目清单及约定价格，经装修专业人员现场估算，未完成、部分完成及不合格项目价值为27156.74元，延期误工费为16100元，未结算合同款为5890元，被告累计造成原告经济损失为37366.74元。现特提起诉讼，恳请人民法院查清事实，依法支持原告的诉讼请求，由被告赔偿原告经济损失37366.74元及本案所产生的所有诉讼费用。原告于红玉向本院提供的证据有：一、装修合同及项目明细；二、装修工程款支付凭证；三、项目清单、赔付说明及金额；四、施工天数统计表；五、房屋装修现状图；六、企业信用信息公示报告；七、项目变更单；八、水电验收单；九、原被告身份证复印件。被告致远装饰未作书面答辩，在举证期限内未提交证据，亦未到庭应诉。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月24日，原、被告签订的《室内装饰装修施工合同》约定，原告将位于荣发大厦B栋2305房屋以“全包”方式交由被告进行装修装饰，预算总价款为143800元；工期从2018年10月26日起按100天实际工作日计算；由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告向原告支付100元违约金。2018年12月30日，双方签订《项目变更单》，减少装修项目合计26019元，总工程造价为117781元。合同签订后，被告遂组织施工。2019年11月10日，被告出具《承诺书》，内容：2019年11月10日本人杨某1承诺在2019年11月15日前将余下项目：卫生间、厨房、阳台、美缝、开关面板、登记、卫生清洁全部完工交付业主进行使用。逾期，被告未能完成上述装修项目。原告遂向本院提起诉讼。庭审中，原告变更诉讼请求为：1、请求法院依法判处结束合同，合同内所有定制但未安装项目费用，由被告一人承担；2、请求判决被告向原告支付2019年6月1日至2020年1月23日期间，因未按期完成原告房屋装修所产生的误工费16100元（至起诉日，利息不计）；3、请求判决被告向原告支付未完成装修项目、部分未完成项目及不合格项目所造成的原告经济损失41544.94元（至起诉日，利息不计）；4、由被告负担本案诉讼费用。原告确认：其提交的水电验收单时间（2018年11月10日）为被告开始时间；案涉房屋已经交由他人装修，不存在施工现场；对被告已经完成的案涉装修工程量不申请鉴定。以上事实，有原告提供的证据以及庭审陈述证实，本院予以确认。本院认为，原告与被告签订的《装修合同》是当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，当事人应该按照合同的约定履行义务。被告没有按照合同约定完成装修工程，没有按照承诺书约定的2019年11月15日前将房屋交付使用，其行为已经构成违约，应承担违约责任。本案中，从原告确认被告开工时间为2018年11月10日起至被告承诺的2019年11月15日止，减除春节等节假日不能施工的时间，被告迟延竣工超过200天。因此，原告请求被告支付迟延竣工违约金16100元符合合同约定及法律规定，其请求支付的违约金少于按照合同约定计算所得属于原告自行处分民事权利，本院依法予以支持。关于被告是否承担原告经济损失的问题。由于原告在被告停工后未保留施工现场，且在诉讼中明确表示不对被告已经完成的装修工作量进行鉴定，因此，本院无法确认原告是否存在经济损失或存在多少经济损失。根据谁主张谁举证的民事诉讼原则，原告未能提供证据证明其主张，应承担举证不能的法律后果。综上所述，原告请求被告支付违约金16100元理据充分，本院依法予以支持；原告请求被告支付赔偿经济损失41544.94元缺乏证据，本院依法不予支持；被告经本院依合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权利，不影响本案审理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、限被告英德市致远装饰设计有限公司于本判决生效之日起三日内向原告于红玉支付违约金16100元。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告于红玉的其他诉讼请求。本案受理费734.18元，保全费393.67元，共1127.85元由原告于红玉负担531.68元，被告英德市致远装饰设计有限公司负担596.17元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于清远市中级人民法院。审判长黄文裕人民陪审员邝荣锴人民陪审员陈文超二〇二〇年八月七日书记员黎阳威附相关的法律条文内容:《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。