山东省青岛市市北区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0203民初1000号原告：青岛海尔家居集成股份有限公司，住所地青岛市崂山区海尔路1号海尔院内。法定代表人：刘斥，总经理。委托诉讼代理人：陈永超，山东名昊律师事务所律师。委托诉讼代理人：高志永，山东名昊律师事务所实习律师。被告：亲和源集团有限公司，住所地上海自由贸易试验区康桥东路1号。法定代表人：奚志勇，董事长。委托诉讼代理人：王欢欢，上海市锦天城律师事务所律师。委托诉讼代理人：缪蕾，上海市锦天城律师事务所律师。原告青岛海尔家居集成股份有限公司（以下简称海尔家居公司）与被告亲和源集团有限公司（以下简称亲和源公司）装饰装修工程合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告海尔家居公司的委托诉讼代理人陈永超律师、高志永实习律师与被告亲和源公司的委托诉讼代理人王欢欢律师到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告海尔家居公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告给付原告工程款7637577.33元及逾期付款利息损失暂计100000元，合计7737577.33元；诉讼费、保函费等由被告承担。事实与理由：2017年7月，被告将位于青岛市市北区重庆路*“亲和源.海尔时代广场办公楼改建项目6－17层精装修工程”发包给原告，双方就此签订相关施工合同协议等。合同签订后，原告依约履行了自己的合同义务，将验收合格的涉案工程交付被告实际使用，但被告却拖欠原告部分工程款至今未付，且多次催要无果。诉至法院，请求判如所请。被告亲和源公司辩称，原告第一项诉讼请求中主张的数据我方不予认可；对原告主张的剩余工程款，根据施工合同第三条约定要支付到合同结算价款的95%的前提是原告向我方提供完整的付款申请书及发票，但目前原告并没有提交完整的上述材料，故我方认为付款条件未成就；如果原告将上述材料提供完整，经我方结算，应付的款项截止目前为6603116.71元。本案涉及三份协议，分别是施工合同和两份补充协议，被告已如约付至3份协议合同价款的80%，所以不存在违约，根据施工合同第17条约定，只有在施工合同无法进行下去的时候我方才需要支付违约金，但本案三份协议均已验收完成，故我方不需要承担违约责任。退一步讲即使我方需要承担逾期付款利息，也应以市场报价率为标准，从原告向我方提供完整的付款申请及发票的次日起算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院当庭组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人出示的证据和当庭陈述，本院认定事实如下：1、2017年7月10日，原告（××）、被告（××）签订亲和源.青岛海尔时代广场办公楼改建项目6－17层标准精装修工程施工（（合同编号为*）），该合同并附有报价清单。该合同约定，合同承包范围：亲和源.青岛海尔时代广场办公楼改建项目6－17层标准层精装修工程室内装修改造、室内冷热水、排水、强电管线安装、卫生间/厨房/阳台墙地砖、乳胶漆等工程，详见工程报价清单明细。合同总价23093112元。开工日期为2017年7月15日，具体以甲方出具的开工证明为准。总工期节点目标延误，从延期的第2天起，每天扣罚5000元。工程质量一次性验收合格。合同价款支付：发包人在本协议签订后10个工作日内向承包人支付协议金额20%的工程预付款；工程进度款依据当月发包人审核完成产值的80%按月支付；每月25日将当月达到支付条件并经检查合格的进度及进度款明细报表报建设单位，接报表后建设单位于次月5日前完成形象进度及工程量核定，再于当月15日前完成支付工程款。工程竣工验收合格之前，发包人支付工程款总金额达到合同总价的70%，发包人不再支付工程款，工程竣工验收合格后发包人支付工程款至合同总价款的80%。发包人在工程结算报告审批结束且物业细部检查完成、应出具的付款申请书及发票等资料提供完整、应支付的审价机构审价费全部付清时支付至结算总价的95%。质保金5%，在工程竣工验收合格满2年后14天内无息返还承包人。发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后7个工作日内仍不能按要求付款，发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。如双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，由发包人向承包人支付违约金（违约金按应付未付款部分的同期银行贷款利息计算）。2017年8月14日，原被告签订补充协议（合同编号为Q－*），在原施工范围的基础上增加了幕墙开启、百叶、雨蓬履行工程等。增加工程价款为2152444.22元。2018年4月2日，原被告就涉案工程再次签订补充协议（合同编号为*），新增分体空调室外机位双层墙体、走廊吊顶拆除、分体空调室外机位拆除等三十余项工程量。总价暂定8101242元。付款方式及结算方式与原合同一致。上述三份合同总价为33346798.22元，2、2018年1月8日，合同编号为Q－*补充协议的装饰装修工程经竣工验收合格。2018年9月30日，合同编号为*即涉案工程主施工合同与合同编号为*的补充协议的装饰装修工程经竣工验收合格。3、2019年12月2日，经被告委托上海伟申工程造价咨询有限公司对涉案工程竣工结算进行审核，经审核，合同编号为*施工合同（主合同）结算核定造价为24491817.73元、合同编号为*的补充协议结算核定造价为8101242元、合同编号为Q－*结算核定造价为2467147.21元，总计35060206.94元。被告已付工程款26827437.24元，按合同约定，除质保金1753010.35元外，被告还应付工程款6479759.35元。另外，合同编号为Q－*补充协议的装饰装修工程于2018年1月8日经竣工验收合格，质保期于2020年1月7日届满，该协议项下的质保金为123357.36元。又因该补充协议项下的装修工程存在质量问题，经原、被告协商一致，同意对该补充协议项下的质保金扣除40000元，剩余的质保金83357.36元同意予以支付。4、庭审中，因原告未提交证据证明已按合同约定向被告提供了发票及付款申请等材料，双方同意在庭后由原告向被告提交相关申请付款材料。被告于2020年7月31日书面回复法庭表示已收到原告完整的相关申请付款材料，但因目前资金困难，暂不具备支付本案工程款的能力。本院认为，原、被告之间就涉案工程所签订的施工合同及补充协议系双方的真实意思表示，不违背法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守。原告施工的装饰装修工程已经竣工验收合格，且也已按合同约定向被告提交了申请付款的相关材料，被告应按约定及时支付应付工程款。现原告根据结算核定造价要求被告支付除质保金外的应付工程款6479759.35元，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。合同编号为Q－*补充协议项下的装饰装修工程的质保期已于2020年1月7日届满，原告要求被告支付该协议项下质保金符合合同约定及法律规定，本院予以支持。又因双方基于合同编号为Q－*补充协议项下的装修工程存在质量问题，而同意对该补充协议项下的质保金扣除40000元，系双方协商一致的结果，本院予以确认，即被告应支付该补充协议项下质保金123357.36元，扣除40000元后，被告实际应支付质保金83357.36元。至此，被告应支付原告工程款为6563116.71元（6479759.35元+83357.36元）。关于原告主张的逾期付款利息，因合同约定被告付款的前提是原告向被告提供了申请付款的相关材料，现原告未提供证据证明其在本案诉讼之前已按合同约定向被告提供了申请付款的相关材料，故对于原告要求被告支付收到申请付款材料之前的逾期付款利息的主张，本院不予支持。本案诉讼中，原告已向被告提交了完整的申请付款材料，被告于2020年7月31日明确表示因资金困难无力支付，故逾期付款利息自该日起算较为合理，逾期付款利息以应支付工程款6563116.71元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付。关于原告主张的保函费16000元，虽然原告提供了诉讼财产保全责任保险保单保函，但因原告未提供交纳该费用的相关票据，且被告也不予认可，故本案中不予一并处理，原告可持据另行主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告亲和源集团有限公司自本判决生效之日起七日内支付原告青岛海尔家居集成股份有限公司工程款6563116.71元；二、被告亲和源集团有限公司自本判决生效之日起七日内以6563116.71元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付，向原告支付2020年7月31日至实际支付工程款之日的逾期付款利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费65963元，减半收取32981.5元，由原告承担5006元、被告承担27975.5元；保全费5000元，由被告承担。原告已预交，由被告于本判决生效后履行完毕。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判员  张玲二〇二〇年八月十四日书记员  吴洁