安徽省桐城市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0881民初2011号 原告（反诉被告）：张驰，男，1981年12月9日出生，汉族，住安徽省桐城市文昌街道办事处文一路都市。 委托诉讼代理人：肖培进，安徽文都律师事务所律师。 委托诉讼代理人：肖阔，安徽文都律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：安徽玉垒模具科技有限公司，住所地安徽省桐城市，统一社会信用代码91340881ＭＡ2ＴＣＲ4Ｔ9Ｄ。 法定代表人：程金龙，该公司经理。 被告：程金龙，男，1985年12月29日出生，汉族，住安徽省桐城市。 以上两被告共同委托诉讼代理人：邹正来，安徽同合律师事务所律师。 原告张驰与被告安徽玉垒模具科技有限公司、程金龙买卖合同纠纷一案,本院于2020年5月25日立案受理后,反诉原告安徽玉垒模具科技有限公司于2020年6月15日提出反诉，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）张驰及其委托诉讼代理人肖培进和肖阔、被告程金龙（兼被告安徽玉垒模具科技有限公司法定代表人）、被告（反诉原告）安徽玉垒模具科技有限公司和被告程金龙的共同委托诉讼代理人邹正来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张驰向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告签订的自动设备定制合同并退货。2.判令被告立即返还原告设备款120万元及定金40万元。3.判令被告支付原告合同逾期违约金214200元，以上合计1814200元。4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原被告于2020年3月28日签订《自动设备定制合同》，被告向原告出售KN95口罩机两台，总金额255万元，原告支付了160万元，其中第一台机器120万元和第二台机器定金40万元，但是被告交付的第一台机器未及时安装调试，经原告多次催告，被告2020年5月3日才安排人员对机器进行了调试，并出具了《保证书》，保证调试后机器能正常使用。但经被告维修人员的修理，该机器刀片不能切片，机器不能出片。根据合同约定，被告每天应支付总价的千分之三作为违约金。原告于2020年3月28日支付了第一台机器全款，约定应在十五个工作日内交付原告，故被告应自2020年4月17日起承担违约金共214200元。第二台机器未发货，按照约定被告应当退还全部预付款40万元。被告出售的口罩机逾期交付且远远达不到合同约定的产能，已构成根本违约，导致合同目的无法实现， 特此起诉，望支持原告诉求。 安徽玉垒模具科技有限公司、程金龙在庭审中共同辩称，签订合同，是公司行为，被告程金龙是职务行为，不是本案适格被告。合同相对方是公司和原告。双方签订的合同，系双方真实意思表示，应当合法有效，双方都应该全面履行。第一台机器根据双方合同约定，在生产厂家验收合格后，然后再送至原告指定地点，后经安装调试，机器能够正常使用，4月17日交付第一台机器，交付时间符合合同约定，不存在逾期交付的问题。后原告对第一台机器拒绝现场调试，对第二台机器要求退货。被告与原告协调合同事宜时，原告强行扣押被告程金龙，被告程金龙报警后，警方出警，告知双方按照民事纠纷处理。直到2020年5月15日，突然起诉被告，其原因系机器及市场大幅降价，恶意违约。其诉求和理由都不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。 安徽玉垒模具科技有限公司向本院提出反诉请求：1.判令被反诉人继续履行《自动设备定制合同》，支付货款100万元或赔偿被反诉人违约金50万元；2.由被反诉人承担本案的反诉费用。事实与理由：双方签订的合同系双方真实意思表示，应当合法有效，但反诉被告在收到合同约定的第一台设备后，先是拒绝反诉原告方人员调试，并提出退货的无理要求，后到当地派出所无理取闹，其不当要求得不到支持后，又要求反诉方人员到场调试，并胁迫反诉人写下《保证书》，反诉方派员调试第一台机器，使机器达到正常运转要求。双方签订的合同是两台设备，被反诉人应全面履行合同；而其向法院提起诉讼的行为，已经明确表示不再履行合同。特具状前来，请求支持反诉人的反诉请求。 反诉被告张驰在庭审中辩称，反诉人的请求不应得到支持，其反诉理由不成立。双方在签订合同时，明确约定了第一台机器交付时间为2020年4月8日，第二台机器交付时间延后四五天；而至2020年5月3日，被告出具保证书时，第二台机器没有交付，且在保证书中承诺第二台机器40万元定金，两个月内付清。所以，反诉人要求继续履行合同是不成立的。要求赔偿50万元违约金没有事实和法律依据，请求法院驳回反诉人的诉讼请求。 双方围绕诉讼请求，依法提交了证据。本庭组织双方当庭进行了质证。对原告提交的身份证、自动设备定制合同、付款记录、工商信息影印件、保证书和被告提供的微信聊天记录及视频、银行转账明细、照片的真实性，本院经审查予以认定。 经审理查明,2020年3月28日，原告张驰与被告安徽玉垒模具科技有限公司签订《自动设备定制合同》，约定被告安徽玉垒模具科技有限公司向原告出售KN95口罩机两台，总金额为255万元，约定第一台机（4月）7、8号交付；第二台延后4、5天。原告自2020年3月28日至2020年3月31日五次共向被告程金龙账户内支付了155万元；2020年4月17日，被告安徽玉垒模具科技有限公司交付了第一台KN95口罩机；2020年5月3日，被告程金龙向原告出具保证书两份，约定支付的160万元，其中第一台设备款为120万元、第二台设备定金为40万元，保证在2020年5月5日前安排人员调试完成，保证机器正常使用；约定第二台机器40万元定金在两个月内退还。2020年5月25日，原告诉至本院。审理中，被告安徽玉垒模具科技有限公司于2020年6月15日提起反诉。另查明，安徽玉垒模具科技有限公司系自然人独资有限责任公司，法定代表人为程金龙。 本院认为,依法成立的合同受法律保护。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人协商一致，可以解除合同。本案原告未举证证明有符合法定解除的情形，对其要求解除合同、退还货物和货款的请求，本院不予支持。被告程金龙出具了保证书，原告接受了保证书，可以确定双方协商减少了购机价款、解除了第二台设备的买卖合同，并约定了返还第二台购机款的时间，减少的购机价款足以弥补逾期交付的损失，故对原告要求被告支付违约金的请求，本院不予支持；因双方已协商一致解除第二台设备的买卖合同，对反诉原告要求反诉被告继续履行合同的请求不予支持；原告实际付款155万元，扣除第一台设备款120万元，第二台设备预付款为35万元，被告应按保证书的约定予以返还。被告程金龙以个人账户收取合同价款，作为一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产，故应承担还款责任。两被告在合同约定的保修期内，对设备应尽保修义务，协调生产厂家技术人员及时解决有关设备故障。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条和《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定,判决如下: 一、被告安徽玉垒模具科技有限公司和被告程金龙于本判决生效之日起二十日内共同返还给原告张驰购机预付款35万元。 二、驳回原告张驰的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告安徽玉垒模具科技有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费21128元，减半收取10564元，由原告张驰负担8526元、被告安徽玉垒模具科技有限公司和被告程金龙共同负担2038元。反诉案件受理费6900元，由反诉原告安徽玉垒模具科技有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省安庆市中级人民法院。 审判员  孙荣新 二〇二〇年八月十七日 书记员  杨家同 附适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。