河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2020）豫10民终1353号上诉人(原审被告)：叶增华，男，1965年6月6日出生，汉族，住河南省襄城县。被上诉人(原审原告)：李建彬，男，1963年8月24日出生，汉族，住河南省襄城县。上诉人叶增华因与被上诉人李建彬农村建房施工合同纠纷一案，不服河南省襄城县人民法院（2020）豫1025民初411号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月28日立案后，依法组成合议庭审理了本案。叶增华到庭参加诉讼，李建彬经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。叶增华上诉请求：1.撤销原审判决;2.依法查清事实,改判驳回被上诉人要求上诉人承担工程人工费的诉讼请求;不服金额22000元；3.本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：1.被上诉人没有向上诉人和第三方申请验收,且工程有多处质量问题,因工程存在多处质量问题,第三方不予结算尾款,所以未能支付剩余工人费。2.被上诉人在使用上诉人的工具后没有及时归还:打灰机一个、脚手架六套半、钢八八个、40"304米木工板八块、1.5米钢管十二根、蹄子一个(前期拉主体施工的人的工具),要么及时归还,要么折合共计5000元从尾款中扣除。3.因被上诉人李建彬施工造成的房顶漏水,上诉人维修花费500元,从尾款中扣除。4.2019年10月24日原约定一楼平整、二楼上砖由原告施工,后被上诉人因人员问题未能施工,由上诉人另寻工人花费2500元施工(第三方和原工人可作证),该费用从尾款中扣除。5.原协议工程中需要批墙,后因第三方要求取消此项施工,不予支付此项工程工人费(一层批墙127.28平方米,每平方15元,共计1909.2元)。6.原协议中二楼铺设地板砖,后改为粘贴前脸瓷片,所以粘贴前脸瓷片不计入增项增量工人费。7.到目前为止,上诉人和第三方未收到工程完工验收通知,因被上诉人施工造成的工程质量问题，例如:楼顶起沙、地面裂缝、落水管处漏水、地板砖铺空造成的地板砖损坏等一系列质量问题(质量问题图片已上交)由被上诉人负责维修至工程合格,待工程验收各项目合格之后,付清剩余尾款。8.后期工作没有做完，民房不像其他建筑工程一样要验收半个月，房屋没有进行验收。并且上诉人也是给别人干活，包工包料。被上诉人是上诉人找的人给别人干活的，上诉人是大包，被上诉人仅是包工。综上所述，原判决认定事实不清,证据不足,与客观事实不服,导致一审判决严重错误。上诉人特提起上诉,请求二审法院依法判决驳回被上诉人的诉讼请求。李建彬未到庭参加诉讼，也没有提交书面答辩状。李建彬向一审法院起诉请求：1.依法判令被告立即支付给原告工程人工费42000元及利息2100元，本息共计44100元。（利息：15000元利息自2019年11月1日起计算至起诉之日、20000元利息自2019年11月20日起计算至起诉之日、7000元利息自2019年12月4日起计算至起诉之日）；自起诉之日至实际支付之日的利息按每天百分之二计算。2.依法判令被告支付原告工程增项、增量人工费4600元。3.诉讼费及增项、增量人工费鉴定费等由被告承担。一审法院认定事实：2019年10月25日，李建彬与叶增华达成《自建房包工协议书》一份，约定：“发包人（甲方）：叶增华承包人（乙方）：李建斌（王贺代签）……一、工程概况……2.工程地点：襄城县十里铺乡鲍坡村3.工程内容：包工、不包料4.承包范围：主房二楼阳台栏板砌筑(1m高)、屋顶女儿墙砌筑(0.5m以内)、内、外墙抹灰、一层室内地坪浇筑、地砖铺设、卫生间墙砖粘贴；配房内、外墙抹灰、地坪浇筑、地砖铺设；院内地坪硬化、院墙剩余部分砌筑、抹灰、大门抹灰、瓷片粘贴……三、签约合同价、合同价格形成及工程款支付方式1.签约合同价为（不含税）：人民币￥42000元（大写）肆万贰仟元整；2.合同价格形式：固定总价；3.工程款支付方式：进场前2日内甲方向乙方支付本工程人工费预付款壹万伍仟元；外墙抹灰完成时，甲方支付给乙方贰万元；内墙抹灰完成时，甲方支付给乙方剩余所有价款……六、违约1.因甲方未按协议约定支付协议价款，乙方有权停工，且超过七天未支付，每超出一天甲方向乙方支付未付工程款百分之二的违约金……七、变更因业主、甲方原因造成的工程变更、增项或增量，相应工程量据实结算，签订由双方认可的价格。八、其他……2.本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力，双方签字或按指印后生效。发包人：叶增华按指印，2019年10月25日承包人：李建斌（王贺代签）2019年10月25日签订地点：城关镇上徐村叶增华家。”2019年11月11日，叶增华为李建彬出具欠条一份，内容为：今叶增华欠李建斌鲍坡村两层自建房抹灰、一层地砖、大门外增贴砖人工费￥42000元（肆万贰仟元整）1、于2019年11月22日支付给李建斌￥10000元（壹万元整）；2、于2019年11月25日支付给李建斌￥20000（贰万元整）；3、剩余￥12000元（壹万贰仟元整）于2019年12月15日前支付；4、以上人工费到期后3日内未支付，每超出一天支付未付人工费百分之一的违约金。欠款人：叶增华（王贺代签）2019年11月11日。叶增华在欠条上按指印。李建彬当庭表示增项、增量工程系房主让其施工建造，价格系其自己估算所得，叶增华表示对增项、增量工程的施工不知情且不认可该部分的人工费。李建彬已收到案涉工程的人工费20000元，王贺系案涉工程的介绍人。另查明，借条及《自建房包工协议书》中的“李建斌”系笔误，实际身份信息为“李建彬”，叶增华当庭认可李建彬的实际施工人身份。一审法院认为，李建彬与叶增华签订《自建房包工协议书》约定案涉工程人工费为42000元，同时，李建彬当庭表示已收到工程款20000元，故李建彬要求叶增华支付剩余工程款22000元的诉讼请求，予以支持。李建彬自认增项、增量工程是房主让其建造，人工费也是其估算所得，且叶增华对此均不予认可，故对于李建彬主张的增项、增量人工费的诉讼请求，不予支持。原、被告双方在欠条中约定的人工费支付时间与包工协议中的不一致，且李建彬对利息的计算标准当庭无法陈述清楚，该院参考欠条中约定的人工费给付时间，酌定叶增华以22000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付李建彬自2019年12月16日起至实际付款之日止的利息。综上所述，判决：1.被告叶增华于本判决生效后十日内支付原告李建彬人工费22000元及利息。利息计算办法：以22000元为基数，自2019年12月16日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止；2.驳回原告李建彬的其他诉讼请求。案件受理费1018元，减半收取509元，由原告李建彬负担269元，被告叶增华负担240元。二审中，双方当事人均没有提交新证据。本院查明的事实与一审法院查明的事实相同。根据当事人的诉辩意见，并征得当事人同意，本院将二审争议焦点归纳为：一审判决是否正确。本院认为，本案当事人李建彬与叶增华签订的《自建房包工协议书》是其真实意思表达，该《自建房包工协议书》约定案涉工程人工费为42000元，另有上诉人出具的欠条在案足以证明。被上诉人李建彬在一审中表示已收到工程款20000元，故上诉人叶增华应支付剩余工程款22000元。因此，一审判决叶增华向李建彬支付人工费22000元及利息有事实根据和法律依据，并无不当。关于上诉人叶增华主张房屋工程多处存在质量问题以及被上诉人未及时归还工具等问题，因上诉人未提起反诉，也未提供相关证据加以证明，本院不予采信。综上所述，上诉人叶增华的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费350元，由上诉人叶增华负担。本判决为终审判决。审判长 李 杰审判员 张 靖审判员 肖永强二〇二〇年八月二十四日书记员 杨甜甜执行催告通知书履行义务人：根据2016年9月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果有财产拒不履行，你将承担如下法律责任：1、增加执行成本。未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为限制。限制乘坐一等以上动车、高铁、飞机、入住星级宾馆、酒店、旅游度假、上夜总会、高尔夫球场、新建、扩建、装修房屋、出境。3、经商立项限制。限制设立金融类公司、社会组织、发行债券、股票、终止股权行权、从事不动产、国有资产交易、使用国有自然资源、获得政府补贴、政策支持、海关认证、从事药品、食品等行业及房地产、建筑企业资质、授信。4、就业就学限制。限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、担任国企高管、金融机构高管、事业单位法定代表人、社会组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、子女就读高收费私立学校。5、评先受奖限制。不得评为道德模范、获得慈善类奖项，已获得的予以撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产。查封、扣押、冻结、划拨、变价、扣留、提取、拍卖、变卖可供执行的存款、债券、股票、基金、收入及财产。7、追回债权抵债。对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保、与他人共有、第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款。对无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究。申请执行人对拒不执行判决、裁定的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担。有能力而拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重的，处三年以上，七年以下有期徒刑，并处罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口