安徽省铜陵市铜官区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0705民初3265号 原告：王秋敏，男，1981年8月3日出生，汉族，住安徽省铜陵市义安区。 委托诉讼代理人：章红明,安徽智全律师事务所律师。 被告：安徽天工建设集团有限公司，住所地安徽省铜陵市义安区五松镇笠帽山东路235号，统一社会信用代码91340721151263983K。 法定代表人：盛昌其。 委托诉讼代理人：孔令满，该公司工作人员。 被告：铜陵瑞嘉特种材料有限公司，住所地安徽省铜陵市西湖二路与天柱山大道交叉口，统一社会信用代码91340700MA2MWHCC6Q。 法定代表人：王志强。 委托诉讼代理人：王庆川，安徽润天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱章斌，该公司员工。 原告王秋敏诉被告安徽天工建设集团有限公司（以下简称天工公司）、铜陵瑞嘉特种材料有限公司（以下简称嘉特公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月3日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人章红明，被告天工公司委托诉讼代理人孔令满，嘉特公司委托诉讼代理人王庆川、朱章斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告天工公司立即支付原告工程款2241098.68元及逾期支付利息损失43141元（以2241098元为基数，按LPR标准自2020年1月22日计算至2020年7月21日，要求利随本清），合计2284239.68元；2、判令被告嘉特公司在欠付工程款范围内对原告承担给付责任；3、本案诉讼费等一切费用由被告承担。事实与理由：被告嘉特公司作为发包方分别于2017年12月28日和2018年5月16日同被告天工公司签订《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）干燥包装厂房土建工程》及《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）外管廊土建工程（∥标段）》建设工程施工合同，合同就两工程内容、范围、价款等事宜进行了约定，被告天工公司在此期间与原告签订了上述工程内部承包协议书，约定由原告以包工包料形式承包上述工程的施工，后原告组织完成上述两工程的施工，并经竣工验收合格，现上述两工程经结算审核，总工程款为8560479.68元（其中干燥包装厂房土建工程款5427863.19元，外管廊土建工程款3132615.49元），按照约定被告天工公司在扣除管理费、税金后应支付给原告的工程款为8140478.68元，但至目前，尚欠2241098.68元未支付，另经原告了解，被告嘉特公司也未按约定支付工程款，依照相关法律规定，两被告均负有相应的给付义务，故现特起诉，望判如所请。 被告天工公司辩称，1、建设施工工程是天工公司中标后转包给原告，原告为实际施工人，天工公司认可原告诉讼的工程款，在扣取天工公司应收取的管理费及税金后，剩余的工程款的所有权属于原告。2、天工公司收到建设单位工程款统计总共是6319380元，扣除管理费和税金后，剩余的工程款已全部支付给原告，所以天工公司不欠原告的工程款。3、原告主张的工程款，是因为建设单位未能支付，故应由建设单位对所欠的工程款承担付款义务，天工公司没有欠原告的工程款，故原告要求天工公司支付的工程款及利息以及要求天工公司承担案件的受理费，其他费用的请求，没有道理，予以驳回。建设单位没有按照约定付款，由建设单位承担全部责任。 被告嘉特公司辩称，1、原告不是适格的主体，原告不是实际施工人。从原告的起诉状里面以及提供的证据里面，可知原告是天工公司的内部承包人，天工公司的内部承包人起诉嘉特公司没有任何事实和法律依据。2、需要说明的是。嘉特公司已经按照合同约定向天工公司支付了相应的工程进度款，嘉特公司是否支付天工公司工程进度款和原告没有任何关系。本案所涉的两份合同，两项工程项目。是独立的项目，相互独立两项工程项目，相互独立也不能将其一起起诉至法院。因此请求法庭依法驳回原告对嘉特公司的诉讼请求。 经审理查明： 一、2017年12月28日天工公司与嘉特公司签订《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）干燥包装厂房土建工程施工》，合同约定：、由天工公司承包嘉特公司的3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）干燥包装厂房土建工程，工期120天,签约合同固定价款为5321700元，天工公司项目经理为王秋敏。、承诺：1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4、承包人是否提供履约担保：提供履约保证金或履约保函。、工程款进度款支付：1、合同签订后，承包人向发包人提供合同总额10%（质量、进度各5%）银行履约保函或履约保证金及农民工工资支付保障金证明（社保局办理），支付合同总价的20%工程预付款。2、按进度支付，每月25日前，承包人提供已完成工作量清单，经监理、建设单位审计审核验收合格，支付当月工程进度款，额度不超过当月工程量的65%进度款。承包人先开具相应金额的增值税专用发票，发包人再支付；3、当付款数额累计到合同总价40%时，分次等比例扣回工程预付款。4、进度款支付累计达到合同总价的70%，停止支付工程进度款。5、工程整体完工，竣工验收合格，支付至合同总价80%工程款，承包人须开具相应金额的增值税专用发票，发包人再支付；工程竣工审计结束，全额发票到齐，通过整体性能验收合格后支付至合同金额的97%。6、3%留做质保金，期满一年，未出现质量问题或质量问题已经消除后，发包人一次性无息支付剩余款项。增值税专用发票，税率不得低于11%。合同还约定了其他事项。合同签订同时天工公司向嘉特公司提供为包括王秋敏在内等相关施工人员购买社会保险的证明材料。工程于2018年2月5日开工,同年12月18日竣工,并办理了竣工验收.2020年1月21日铜陵华诚工程咨询有限公司出具《结算审核报告》，工程审计验证金额为5427863.19元。 二、2018年5月16日天工公司与嘉特公司签订《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）外管廊土建工程（∥标段）施工合同》,合同约定:、由天工公司承包嘉特公司的3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）外管廊土建工程（∥标段）,工期60天,签约合同固定价款为2991700元，天工公司项目经理为王秋敏。、1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4、承包人是否提供履约担保：提供履约保证金或履约保函。工程款进度款支付：1、合同签订后，承包人向招标单位提供中标合同总额12%（质量、进度各5%,安全保证金2%）银行履约保函或履约保证金，支付合同总价的30%工程预付款。2、按进度支付，每月25日前，承包人提供已完成工作量清单，经监理、建设单位审计审核验收合格，支付当月工程进度款，额度不超过当月工程量的65%进度款。承包人先开具相应金额的增值税专用发票，招标人再支付；3、当付款数额累计到合同总价50%时，一次性扣回工程预付款，分次等比例扣回工程预付款。4、进度款支付累计达到合同总价的70%，停止支付工程进度款。5、工程整体完工，竣工验收合格，并提供农民工工资表(农民工本人签字),支付至合同总价80%工程款，承包人须开具相应金额的增值税专用发票，招标人再支付；工程竣工审计结束，全额发票到齐，通过整体性能验收合格后支付至合同金额的90%。6、10%留做质保金，期满一年，未出现质量问题或质量问题已经消除后，招标人一次性无息支付剩余款项。增值税专用发票，税率不得低于10%。合同还约定了其他事项。合同签订同时天工公司向嘉特公司提供为包括王秋敏在内等相关施工人员购买社会保险的证明材料。工程于2018年5月20日开工,2019年1月9日竣工,并办理了竣工验收.2020年1月21日铜陵华诚工程咨询有限公司出具《结算审核报告》，工程审计验证金额为3132615.49元。 三、2017年12月8日王秋敏与天工公司签订一份《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）干燥包装厂方土建工程内部承包协议书》，协议约定：确保工程能按质按量按期交付使用，实现一定的经济效益和社会效益，公司确定委任王秋敏为该工程的项目负责人。为明确双方责任、落实公司项目成本目标考核的基础上，就工程承包事宜协商一致，签订本协议。承包内容和工程总价：（按照大合同），工程施工的所有投资、质量、安全和工期均由项目负责人负责，包工包料，自负盈亏，并承担与工程有关的一切费用及一切风险。工程费用及管理费用收取：项目负责人按工程结算总额的2%上缴公司管理费，并全额承担本工程所涉及一切税费。工程款支付：1、公司根据建设方所付工程款金额，按比例扣除应收管理费、税金及其他费用后，根据项目负责人上报给项目管理部审核后的应付人工费、材料费等由公司财务直付至指定账户。2、如果工程建设资金短缺，由项目负责人自行解决，项目负责人不得因建设方进度款未按时支付二单方面延误工期，否则造成任何后果均由项目负责人承担。3、工程款支付结算方式执行大合同相关条款。其他事项：项目负责人应服从建设单位及公司的统一管理，如因此而造成不良影响，公司有权进行处罚直至更换项目负责人。协议还有约定其他事项。 2018年5月8日王秋敏与天工公司签订一份《铜陵瑞嘉特种材料有限公司3万吨/年聚苯硫醚项目（一期1万吨/年）外管廊土建工程（∥标段）内部承包协议书》,本协议除工程造价为2991700元,其余条款均上述合同一致。 四、2018年1月15日至2020年1月22日嘉特公司向天工公司支付工程款6319380元，嘉特公司尚欠天工公司工程款2241098.68元。 本院认为:王秋敏与天工公司签订的二份内部承包协议，系真实意思表示，合法有效，王秋敏依约向天工公司主张工程款，符合法律规定，予以支持。主张利息损失，无法律合同依据，不予支持。根据天工公司与嘉特公司签订的施工合同中约定的条款,天工公司向嘉特公司提交天工公司缴纳社保金的证明材料,说明王秋敏与天工公司之间已建立劳动合同关系；以及王秋敏与天工公司签订的内部承包协议中约定的条款,可以确认王秋敏不是涉案工程的实际施工人。王秋敏系天工公司的员工，是涉案工程的内部承包人，王秋敏具体负责施工的行为，属职务行为；王秋敏不能向嘉特公司主张权益。据此,依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）第二十四条规定，判决如下： 一、被告天工公司在本判决书生效后十日内向原告王秋敏支付工程款2241098.68元。 二、驳回原告王秋敏其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25074元，减半收取12537元，由被告天工公司负担，在本判决生效后七日内付至本院。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。 审判员  杨富生 二〇二〇年八月三十一日 书记员  费荣芳 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 第二十四条实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。