湖南省资兴市人民法院 民 事 判 决 书 湘1081民初577号 原告:湖南恒晟环保科技有限公司，住所地湖南省资兴市经济开发区资五产业园江背路东、环城北路北。 法定代表人：田娜，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄社茂，资兴市乾安法律服务所法律工作者，特别授权。 被告：长沙永鑫装饰工程有限公司，住湖南省长沙市岳麓区望岳街道谷丰北路67号枫雅名苑4栋1703房。 法定代表人：符岳建，系该公司的总经理。 委托诉讼代理人：常青，湖南金州律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刑鑫，湖南金州律师事务所律师。 原告湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称恒晟公司）与被告长沙永鑫装饰工程有限公司（以下简称永鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告恒晟公司的委托诉讼代理人黄社茂、被告永鑫公司的委托讼代理人常青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告恒晟公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告在一个月内无偿返工：按照合同指定材料更换大理石门框、门柱、实木门、洗手间感应水龙头，按照内墙乳胶漆施工工艺流程重新施工内墙乳胶漆；修理喷水系统，以正材全部更换路沿石；2、判决被告赔偿原告损失20万元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年11月15日、11月18日原被告分别签订《湖南恒晟环保科技有限公司后期建设工程施工合同协议书》（简称“装饰工程合同”）、《湖南恒晟公司办公楼装饰工程施工合同协议书》（简称“绿化合同”），两份合同均约定了工程内容及承包范围、承包方式、合同日期、质量与验收标准、工程价款、付款方式、材料采购、竣工验收、工程签证等事项，装饰工程合同还约定了指定材料。两份合同项下的工程造价经陕西立信工程造价管理有限公司审核，确定为7231372.54元。原告分九批次在2017年1月21日前向被告支付了工程款计605万元，之后，原告发现被告存在诸多违约现象，违背诚实信用原则和显失公平原则，涉嫌偷工减料等欺诈作假行为。为维护原告的合法权益，原告依据法律的相关规定提起诉讼，望判如所请。 被告永鑫公司辩称，所有主要材料都是由原告先指定的品牌，然后由被告提供样品，经原告确定之后方才使用，经原告验收以及其指定第三方机构审计和使用这么多年，原告均未提出任何异议。一、被告已经完全履行合同义务。原告项目工程部负责人于2015年4月15日已经验收完毕，且有收条为证。二、原告已经指定第三方机构对该项目工程进行了结算审核。2016年7月5日，原告与被告均在该第三方机构出具的《工程结算审核定案表》上签字，盖章。三、双方签订的《湖南恒晟环保科技有限公司后期建设工程施工合同协议书》已过约定期限和法定的诉讼时效,其理由如下：（1）根据“建设工程施工合同”第四条、质量与验收标准，4.3.3款，“甲方（监理）不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时，如未能提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。”2016年7月5日，双方在第三方机构出具的《工程结算审核定案表》签字盖章之前，原告并没有以任何书面形式向被告因质量原因而提出延期验收要求，故已过建设工程施工合同约定的验收期限。（2）2020年5月13日，被告签收法院邮寄出的原告提交的起诉状及法律文书。其距原告出具的2015年4月15日的收条已相隔五年零一个月，距双方于2016年7月5日在第三方机构“定案表”上签字盖章，已相隔三年零十个月，且原告无其他诉讼时效中断事由，故原告主张的诉讼请求中的指定材料，大理石门框、门柱、实木门、洗手间感应水龙头，内墙乳胶漆，喷水系统材料适用一般诉讼时效（3年）之规定已过，原告已丧失胜诉权。四、原告主张的损失尚不确定，时至正式开庭前被告未收到原告提交任何证明其主张的证据材料。综上所述，被告认为原告主张的诉讼请求缺乏事实、证据及法律依据，请求驳回原告的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下:2014年11月15日，原告恒晟公司作为发包方（甲方）与被告永鑫公司作为承包方（乙方）签订了《湖南恒晟环保科技有限公司后期建设工程施工合同协议书》、《建设工程安全合同》，合同约定，原告恒晟公司将其办公区绿化和厂区绿化、路沿石、围墙及其它土建施工发包给被告永鑫公司施工。合同对工期、质量与验收标准、材料采购、付款方式、竣工验收等相关事项进行了约定。2014年11月18日双方又签订了《湖南恒晟公司办公楼装饰工程施工合同协议书》，原告恒晟公司将其办公楼室内装饰和相关土建、水电施工发包给被告永鑫公司施工。合同除对工期、质量与与验收标准、材料采购、付款方式、竣工验收等相关事项进行了约定外，还指定了装修工程所用相关材料。上述合同签订后，被告永鑫公司进场施工，施工完毕后于2015年4月15日将涉案工程移交给原告，原告工程部出具收条，载明“经我工程部对办公楼初步验收合格，现长沙永鑫装饰工程有限公司将办公楼整栋锁匙移交到工程部，特立此据”，移交人、接收人分别在收条上签名，并加盖了“湖南恒晟环保科技有限公司项目工程部”的公章。2016年，原告委托陕西立信工程项目管理有限公司就涉案工程的工程造价进行审核，该公司于2016年7月5日作出《工程结算审核定案表》，载明涉案工程的审定造价为7231372.54元，原告的总经理及项目负责人在建设单位认证意见处签名，被告在施工单位认证意见处加盖了公司公章，并注明“同意按柒佰万元结算”。被告出具对账单，认可实际收到原告工程款445万元。尔后，双方因工程款给付问题发生争议。2019年11月12日，被告永鑫公司向本院提起诉讼，要求原告恒晟公司支付剩余的工程款170万元及其利息240337.5元（暂时自2016年7月6日起截止2019年10月6日，按同期银行贷款基准利率4.35%计算），共计1940337.5元。 2020年4月21日，原告遂以在使用上述工程过程中发现被告在履行合同过程中存在诸多违约现象，例如用低档纸木板材质门冒充实木门、以人造仿大理石冒充大理石、卫生间感应龙头使用不了、内墙乳胶漆施工不符合工艺流程等为由向本院提起诉讼。 本院认为，本案的争议焦点，一是被告永鑫公司在履行与原告恒晟公司签订的《湖南恒晟环保科技有限公司后期建设工程施工合同协议书》、《湖南恒晟公司办公楼装饰工程施工合同协议书》时，是否按合同约定履行了自己的义务；二是本案是否已经超过诉讼时效；三是原告要求赔偿损失是否有依据。 关于焦点一，原、被告双方签订的合同是建设工程施工合同，《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建筑工程。建设工程竣工验收合格后，方可交付使用，未验收或者验收不合格的，不得交付使用”。2015年4月15日，被告永鑫公司将涉案工程移交给原告恒晟公司，原告工程部出具收条，载明“经我工程部对办公楼初步验收合格，现长沙永鑫装饰工程有限公司将办公楼整栋锁匙移交到工程部，特立此据”，移交人、接收人分别在收条上签名，并加盖了“湖南恒晟环保科技有限公司项目工程部”的公章。原告接收案涉工程后，即进行了使用，且未在合理的期限内对质量问题提出异议，要求被告永鑫公司承担维修、返工、更换产品等后合同义务,故应视作被告永鑫公司按照合同约定履行了自己的义务。 关于争议焦点二，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款规定“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照规定”；第二款规定“诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算……”。原告永鑫公司于2015年4月15日对该办公楼初步验收完毕，在对案涉工程进行验收时，原告恒晟公司理应知道自己的权利受到损害，但其怠于行使自己的权利，故本案诉讼时效应从2015年4月15日起开始计算，距原告提起诉讼已超过三年，且原告没有证据证明有诉讼时效中止、中断的情形。故本案已经超过诉讼时效。 关于焦点三，本案在审理过程中，原告恒晟公司未提交可以证明其损失的证据材料，故原告要求赔偿损失没有依据。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十七条、第一百五十八条、第二百六十九条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 驳回原告湖南恒晟环保科技有限公司的诉讼请求。 案件受理费4300元，减半收取2150元，由原告湖南恒晟环保科技有限公司承担。 如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审 判 员 李江林 二〇二〇年八月二十四日 法官助理 蒋钰菊 书 记 员 雷成琦 附相关法条： 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百五十七条买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。 第一百五十八条当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。 当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。 出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。