四川省简阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0180民初2435号 原告：戢曾德，男，1989年11月3日出生，汉族，住四川省简阳市。 原告：刘美，女，1991年7月10日出生，汉族，住四川省简阳市。 委托诉讼代理人：**，四川公生明律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李婷婷，四川公生明律师事务所律师。 被告：简阳市宏馨房地产开发有限公司，住所地四川省简阳市简城镇河东新区香山和苑2号楼，统一社会信用代码91512081660251681D。 法定代表人：朱君，董事长。 委托诉讼代理人：任志强，四川亚峰律师事务所律师。 原告戢曾德、刘美与被告简阳市宏馨房地产开发有限公司（以下简称宏馨公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年7月9日受理后，依法适用小额诉讼程序于2020年8月3日公开开庭进行了审理。原告戢曾德及戢曾德、刘美的委托诉讼代理人**、李婷婷，被告宏馨公司的委托诉讼代理人任志强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告戢曾德、刘美向本院提出诉讼请求：1、判令被告以395,406元为基数，按照年利率7.125%从2018年12月21日起赔偿原告损失至取得房屋产权证之日止；2、本案诉讼费用由被告承担。审理中，原告明确逾期办证的违约金暂计算至2020年8月3日止。 事实及理由：2016年3月7日，原告与被告签订《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定原告戢曾德、刘美购买由被告开发的简城镇夜月洞街“夜月春晓”2号楼5-4号房屋，预测建筑面积114.77平方米，其中，套内建筑面积95.43平方米，分摊的共有建筑面积19.34平方米，该商品房单价为每平方米3,445.2元，房屋总价款为395,406元。 原告于2016年3月5日向被告交付“夜月春晓”2-5-4号房购房款300,000元，2016年7月3日向被告交付“夜月春晓”2-5-4号房购房款95,406元，共计支付购房款395,406元，该款有被告出具的收据为证。 2016年12月22日，被告将房屋交付给原告，原告当天便缴纳了契税、住宅专项维修基金、物业费等共计12,472元。此后，被告一直没有办理初始登记的消息，也没有通知原告办理房屋产权转移登记，为维护原告合法权益，起诉至法院。 被告宏馨公司辩称：首先，原、被告签订《四川省商品房买卖合同（预售）》；戢曾德、刘美已缴纳购房款395,406元；戢曾德、刘美于2016年12月22日接房；至今该楼栋未办理初始登记和案涉房屋的转移登记，对以上事实均无异议。其次，戢曾德、刘美主张逾期办证违约，因转移登记未及时办理系因政府因素导致，属不可抗力，应免除宏馨公司责任。最后，即使应计算转移登记的违约金，因合同无约定，应统一参照有合同约定的每日万分之一的标准计算。 本院经审理认定事实如下：2016年3月7日，原、被告签订《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定戢曾德、刘美购买由宏馨公司开发的简城镇夜月洞街“夜月春晓”2号楼5-4号房屋，预测建筑面积114.77㎡，房屋总价款为395,406元。交房时间为2016年12月30日；转移登记，应在约定交付之日起720日内取得，未按期取得的按照“双方协商”处理。 戢曾德、刘美分别于2016年3月5日、2016年7月3日向宏馨公司支付购房款300,000元、95,406元，共计395,406元。 之后，戢曾德、刘美与宏馨公司签订《补充协议》。 宏馨公司于2016年12月22日将房屋交付戢曾德、刘美；当日，戢曾德、刘美缴纳契税、住宅专项维修基金、物业费等共计12,472元。 至今，宏馨公司未取得该商品房所在楼栋的权属证明，也未能在合同约定期限内为业主办理房屋所有权转移登记。 另查明，2005年8月，简阳市人民政府出让位于简阳市（夜月洞）两宗地共计14778.06㎡给朱亮兴（原宏馨公司法定代表人），土地使用年限40年。2007年5月，简阳市人民政府批准同意朱亮兴将其中14291.35㎡转让给宏馨公司（朱亮兴以土地使用权作价出资设立宏馨公司）。宏馨公司拟开发“夜月春晓”项目，该项目分一期1号楼，二期2、3、4号楼。 宏馨公司于2007年9月取得建设用地规划许可证，于2007年11月30日取得建设工程施工许可证，于2008年1月29日取得建设工程规划许可证。 在第一期施工建设过程中，因该项目占地范围内有一小块地使用权属于简阳市阳晨房地产开发有限公司，加上涉及绛溪河滨江路市政配套设施建设等因素，经简阳市住房和城乡规划建设局多次协调，2010年12月9日，宏馨公司与简阳市阳晨房地产开发有限公司签订《土地使用权置换合同》，约定双方互换部分土地。之后，根据相关合同约定及文件精神，宏馨公司分别于2014年5月30日、2014年8月22日办理了2、4、5号楼的建设工程施工许可证和建设工程规划许可证。 2015年7月13日，宏馨公司取得简阳市房地产管理局批准的150853号商品房预售许可证。 宏馨公司开发的“夜月春晓”项目与简阳市阳晨房地产开发有限公司开发的“阳晨丽都”项目在土地置换协议签订后均按照调整后的规划进行了建设，但双方至今未办理土地使用权变更登记，导致宏馨公司目前持有的土地使用权证书载明的内容与实际建设的规划图不一致，相关行政机关无法为宏馨公司办理“夜月春晓”2号楼的初始登记。 以上事实，有戢曾德、刘美向本院提交的原告身份信息、被告工商登记信息、《四川省商品房买卖合同（预售）》、《补充协议》、购房款收据、《个人购房借款/担保合同》、收据；宏馨公司提交的竞买须知、拍卖成交确认书、民事裁定书、川拖小区控制性详细规划图、补办国有土地使用权出让合同、简阳市人民政府关于出让国有土地使用权给朱亮兴使用的通知、房地产转让协议书、简阳市人民政府关于同意转让国有土地权给简阳市宏馨房地产开发有限公司使用的通知、国有土地使用证，“夜月春晓”规划红线图、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、简阳市政府会议纪要（2008年2月21日）、夜月春晓小区总平面图、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，简阳市住房和城乡规划建设局《关于“夜月雅居”工程建设相关问题的紧急请示》（简住建【2010】338号）、简阳市人民政府《请示、报告批签单》（1335号）、土地使用权置换合同、简阳市城乡规划委员会三届十八次会议纪要、夜月春晓工程规划总平面图、建设工程规划许可证（宏馨公司）、建设工程规划许可证（阳晨公司两份及图纸）、简阳市国土资源局《关于“夜月春晓”与“阳晨丽都”土地纠纷问题的报告》，《关于加快办理夜月春晓不动产权证的请求》、简阳市房屋征收补偿局《关于鄢芝信访事项（22195）号的回复》等证据为佐证，本院予以确认。 本院认为，宏馨公司作为房地产开发企业，依法取得土地并办理了规划、施工许可证后进行“夜月春晓”项目建设施工，在取得商品房预售许可证后与戢曾德、刘美签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》、《补充协议》合法有效，双方应当全面履行合同。 关于宏馨公司主张存在“不可抗力”和“政府行为”影响等免责情形的问题。首先，宏馨公司开发的“夜月春晓”项目与简阳市阳晨房地产开发有限公司开发的“阳晨丽都”项目进行土地置换，从本质上讲，属于企业间的经营行为，是为了双方实现利益最大化所达成的互利互惠协议。土地置换后重新对土地使用权作登记是双方履行合同的应有之义，迟迟不作变更登记本就是合同双方自己漠视自己的权益，与政府相关部门履行职责无关。其次，土地置换发生在2010年12月9日，宏馨公司也据此分别于2014年5月30日、2014年8月22日重新办理了2、4、5号楼的建设工程施工许可证和建设工程规划许可证。最后，宏馨公司于2015年7月13日取得商品房预售许可证，并对外出售商品房。宏馨公司有充足的时间处理土地置换的问题。但宏馨公司未采取积极、有效的司法救济途径，及时解决建设用地的权属问题，导致至今未办理初始登记的结果。宏馨公司对土地置换后不及时办理使用权变更登记的后果应当有清醒的认识，而本案情形既不符合“政府行为”，也明显不属于法定的“不能预见”、“不能克服”、“不能避免”的情形。故宏馨公司以不可抗力和政府行为免责的抗辩理由不予认可。 关于逾期办理产权转移登记的违约责任问题。根据合同第二十八条第（一）款房屋所有权转移登记违约责任中约定双方协商处理，目前各方未达成一致。由于涉及该小区2号楼栋的业主所签订的合同存在差异，对逾期办证的违约金计算方式存在部分有约定和无约定的情形，考虑到一个楼栋的统一性和减少因差异出现的矛盾，对部分合同无约定的参照有合同约定的标准，即按已付款每日万分之一计算，自应取得证书期限届满次日起至实际取得证书之日止。 戢曾德、刘美主张商品房交付之日起720日内取得证书，逾期办证的违约金为395,406元×3.65%/年×592日（2018年12月21日起至2020年8月3日止）=23,408.04元。 综上，戢曾德、刘美主张逾期办证的违约责任，部分符合法律规定，本院予以支持。即逾期办证的违约金为395,406元×3.65%/年×592日（2018年12月21日起至2020年8月3日止）=23,408.04元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百零八条、第一百一十四条、第一百一十七条，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条之规定，判决如下： 一、被告简阳市宏馨房地产开发有限公司于判决生效后十日内支付原告戢曾德、刘美逾期办理转移登记的违约金23,408.04元； 二、驳回原告戢曾德、刘美的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计436元，由被告简阳市宏馨房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员  刘雪梅 二〇二〇年八月十一日 书记员  华 利