山东省青岛市黄岛区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0211民初942号 原告：张则敏，男，1979年4月14日出生，汉族，居民，住黄岛区。 委托诉讼代理人：袁学奇，山东金润通律师事务所律师。 被告：刘思明，男，1987年11月18日出生，汉族，居民，住黄岛区。 原告张则敏与被告青岛汉唐嘉合装饰设计工程有限公司(以下简称汉唐公司)、刘思明装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月9日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。审理过程中汉唐公司注销，原告撤回对汉唐公司的起诉。原告张则敏及其委托诉讼代理人袁学奇，被告刘思明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张则敏向本院提出诉讼请求：1、解除原告与汉唐公司于2019年4月25日签订的《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》；2、判令被告返还未按照约定完工部分的合同价款89971.78元；3、判令被告支付工期延误期间的违约金22400元；4、由被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2019年4月25日，原告与汉唐公司协商签订了《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》，该合同约定，由汉唐公司为原告购置的位于黄岛区欧美世纪花园25号楼2单元1002户房屋进行内部装修并打造相应家具，该合同约定工期为90天即自2019年5月1日起至同年8月1日止，合同总价款为17.5万元，原告已经按照合同约定向被告支付价款共计15.5万元，余款2万元待完工后支付。但被告却没有按照双方合同约定期限进行施工，至今未能完成装修项目，同时被告在施工过程以不符合约定的材质为原告打造家居，被原告发现后仍拒不更换约定材质，也不同意减少价款，为此导致原告与汉唐公司签订装修合同的目的无法实现，汉唐公司行为已构成根本违约。案件审理过程中被告将汉唐公司注销，应由被告承担责任。对此，为依法维护原告的合法权益，特提起诉讼，请依法判决。 刘思明辩称：不同意返还未完工工程款，不同意支付违约金，因为合同是原告跟公司签订的，公司提供的材质没有质量问题，也没有违约。原告当时用微信将款项转给被告，被告把钱交到公司财务，不同意原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年4月25日，张则敏与汉唐公司签订了《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》，约定汉唐公司承包张则敏位于欧美世纪花园25号楼2单元1002户房屋的室内装修工程。合同对承包方式、施工期限、材料供应、质量标准、违约责任等做出了明确的约定，施工期限为2019年5月1日至2019年8月1日；工程价款为16.5万元。《汉唐嘉合装饰设计预算书》主材品牌明细（定制）中双方约定橱柜上柜、橱柜下柜、主卧大衣柜定制、次卧大衣柜定制、鞋柜定制、榻榻米箱体定制、榻榻米大衣柜定制，项目要求：全屋定制美国红橡木箱体门板统一红橡……；主材价格为104635.5元，主材代购费5%为5231.775元，轻辅价格为58103元，主材轻辅价格合计为167970.275，该价款打七五折，即折扣后价格为125977.7063元；后增加室内橱柜衣柜书柜榻榻米门板箱体全部美国红橡木共45000元，双方达成合意再优惠5977元（优惠比例约为0.035），确定总价165000元。2019年8月11日，张则敏增加实木门、线条、电视墙花纯实木项目10000元，尾款20000元完工时付清；以上全部装修款项共计175000元。 合同签订以后，张则敏按约向被告付款共计155000元（其中张则敏通过微信向刘思明个人转账13万元）。汉唐公司于2019年4月25日出具收到8万元装修首期款的收款收据，于2019年6月18日出具收到6.5万元装修中期款的收款收据，于2019年8月12日出具收到1万元实木增加的收款收据。 2019年8月16日因增加实木门等，张则敏书面同意延长工期一个月。2019年9月份部分定制家具进场后，张则敏发现橱柜上柜下柜、主卧大衣柜定制、次卧大衣柜定制、榻榻米箱体等用板材质不是美国红橡木，要求被告更换，双方发生争议，暂停装修。 张则敏于2020年3月5日提出鉴定申请，本院委托上海华碧检测技术有限公司对现场主卧大衣柜、次卧大衣柜、榻榻米用板、橱柜柜门板材进行鉴定。经鉴定：主卧大衣柜、次卧大衣柜、榻榻米用板材质类别为硬木松，与合同约定的红橡木材质不符；橱柜柜门用板材质类别为红栎，与合同约定的红橡木材质不符。张则敏支付上海华碧检测技术有限公司鉴定费用32000元。 根据庭审中的双方认可及《汉唐嘉合装饰设计预算书》主材品牌明细表，被告已安装完成的项目有：地砖12325元、厨房拉门6600元、卫生间吊顶2405元、卫生间三合一1360元、厨房集成吊顶925元、LED照明120元、阳台集成吊顶925元、门口石材1540元、窗台板2970元，共计29540元，七五折后价格为22155元。 被告未安装项目有：坐便1960元、花洒1500元、洗手盆2900元、卫浴五金700元、小件套包300元、橱柜大理石台面990元、榻榻米垫定制990元、烟机灶具3800元、洗菜盆650元、开关插座1375元、筒灯1575元、灯带875元，共计17615元，七五折后价格为13211.25元。 材质不符合合同约定的项目有：踢脚线1080元、木门9750元、垭口2610元、橱柜上柜3250元、橱柜下柜5880元、主卧大衣柜定制12675元、次卧大衣柜定制3900元、鞋柜2983.5元、榻榻米箱体2925元、榻榻米大衣柜定制5577元、吊顶实木线条6000元，共计56630.5元，七五折后价格为42472.875元；及后增加室内橱柜衣柜书柜榻榻米门板箱体全部美国红橡木45000元；及增加实木门、线条、电视墙花纯实木项目10000元。 汉唐公司的法定代表人及股东均为被告刘思明，刘思明于2020年5月28日注销了汉唐公司。 本院认为，本案争议的焦点为：本案所涉及的装饰装修合同是否应该解除;被告是否应该返还未按照约定完工部分合同价款及承担违约金。 《中华人民共和国公司法》第一百八十五条规定，公司注销应依法成立清算组、公告并通知债权人申报债权。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条规定，公司解散应当在依法清算完毕后，申请办理注销登记。公司未清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，债权人主张有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担清偿责任的，人民法院应依法予以支持。故原告要求刘思明承担责任的主张，本院予以支持。 关于双方签订的装饰装修合同是否应该解除的问题，《汉唐嘉合装饰设计预算书》主材品牌明细（定制）中双方约定橱柜上柜、橱柜下柜、主卧大衣柜定制、次卧大衣柜定制、鞋柜定制、榻榻米箱体定制、榻榻米大衣柜定制，项目要求为全屋定制美国红橡木箱体门板统一红橡……，但是经树种鉴定主卧大衣柜、次卧大衣柜、榻榻米用板材质类别为硬木松，橱柜柜门用板材质类别为红栎，均与合同约定的红橡木材质不符。原告提供的通话录音可证明自2019年10月7日至2019年12月24日期间，原告与刘思明多次沟通解决上述用板材质问题，但被告没有给出明确的答复及解决问题的办法。《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；本案中被告未按合同约定提供美国红橡木材质的板材及拒不改正的行为已经构成违约，且致使合同目的不能实现，故原告要求解除双方签订的《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》，本院予以支持。 《中华人民共和国合同法》第九十八条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》第六条约定……（二）按合同约定由乙方提供的材料、设备应按时供应到施工现场，双方共同验收，由乙方负责保管。如未经甲方验收或不符合要求的，应禁止使用；若已使用，对工程造成的损失，责任由乙方承担。故本院认为，本案中该合同尚未履行即尚未安装的项目，应终止履行并返还相应款项；对于已经履行但材质不符合合同约定的项目，应由刘思明自行承担履约不符所造成的损失并返还相应款项；对于现场履约不符的已运到原告处的板材（以2020年7月9日双方现场清点及签字确认的明细为准），应由刘思明自行拆除并拉回，原告应予以配合；对于主材代购费原告主张全部返还，但被告实际履行了代购行为，且部分代购项目已经实际安装到位，故主材代购费应按七五折折价后双方各自承担一半为1961.915元。对于本案中未安装项目的款项13211.25元，履约不符项目的款项42472.875元及后增加的45000元，及刘思明应返还的主材代购费1961.915元，上述款项应先按0.035的比例扣除优惠费用3592.61元；再加上张则敏于2019年8月11日增加的10000元，以上款项共计109053.43元，扣除张则敏尚未支付的20000元为89053.43元。综上，刘思明应返还张则敏未按照约定完工部分合同价款89053.43元。 关于违约责任承担的问题，被告主张原告解除合同是原告先违约，应先按合同约定扣除整体工程款的10%。本案中，原告主张解除合同是因被告违约致使合同目的不能实现，属于法定解除事由，故被告的主张，本院不予支持。根据该合同第十二条约定……2、由乙方原因造成工程质量达不到约定的标准，乙方负责返工，工期不得顺延；3、由乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付工程款0.5‰的违约金。本案中，张则敏于2019年8月16日书面同意延长一个月工期，实际工期应顺延至2019年9月16日。在约定工期内，被告进场安装时，原告发现板材材质与合同约定不符，要求整改，但刘思明未在工期内整改完毕。故本院认为刘思明应当承担违约责任，违约金按约定应以工程款17.5万元为基数，按日0.5‰自2019年9月17日计算至2020年1月7日（原告主张至起诉之日）数额为9887.5元，对原告主张过高部分不予支持。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十八条，《中华人民共和国公司法》第一百八十五条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、解除张则敏与青岛汉唐嘉合装饰设计工程有限公司于2019年4月25日签订的《青岛汉唐嘉合装饰设计工程施工合同》。 二、刘思明返还张则敏合同价款89053.43元；并将现场履约不符的板材（详见2020年7月9日双方现场清点及签字确认的明细）自行拆除并拉回，张则敏应予以配合。 三、刘思明支付张则敏违约金9887.5元。 四、刘思明支付张则敏鉴定费32000元； 上述二、三、四项均于本判决生效后十日内履行完毕。 五、驳回张则敏的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费2049元，减半收取1024.5元，由原告张则敏承担122.5元，被告刘思明承担902元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院或第二审人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员  张照坡 二〇二〇年八月十七日 书记员  孟 军 附：2020年7月9日张则敏与刘思明现场清点及签字确认的板材明细                            2020年7月9日张则敏与刘思明现场清点及签字确认的板材明细                               序号                       具体板材                               1                       次卧 大衣柜（未完工） 大衣柜后板一页                               2                       主卧 大衣柜柜体                               3                       榻榻米                       柜体                               衣柜柜体                               书桌                               书桌上吊柜                               衣柜背板2张                               4                       白色长门板4页（次卧衣柜）             厨房吊柜门板15页                               5                       小衣柜柜体1个 抽屉6个                               6                       隔板立板7张 背板1张                               7                       衣柜小吊柜1件                               8                       衣柜、橱柜 顶线边线9个                               9                       背板5张                               10                       厨房 橱柜1组（未安装台面板）                               11                       合页71包、滑道9套