浙江省青田县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1121民初1582号 原告：杜新斌，男，1968年10月17日出生，汉族，住浙江省青田县。 被告：李老虎，男，1980年3月4日出生，汉族，住河南省驻马店市新蔡县。 原告杜新斌与被告李老虎定金合同纠纷一案，本院于2020年6月10日受理后，依法由审判员陈华适用简易程序于2020年6月29日、2020年8月31日公开开庭进行了审理，并当庭宣告判决。第一次庭审，原告杜新斌、被告李老虎均到庭参加；第二次庭审，原告杜新斌到庭参加诉讼，被告李老虎经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。 原告杜新斌向本院提出诉讼请求：1、判决被告双倍返还原告装修定金20000元及利息损失（利息损失自起诉日起至实际清偿之日止按年利率6%计算）；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年5月29日，原告与被告签署《装修合同》，由被告对青田县鹤城街道金田村28号进行内、外墙油漆装修，工期为2019年5月30日至2019年7月31日止，原告于合同签署当日以微信转账方式向被告交付定金10000元。但是，被告收取定金后没有依照合同约定按时开工，原告多次与被告沟通无果，要求被告退款，被告至今没有开工也没有退还定金。 在审理过程中，原告补充陈述称，需装修的地方是用于开农家乐的，因被告迟迟不愿动工，内墙叫了他人施工，外墙至今未漆，农家乐早已开张，故主张解除《装修合同》，并由被告双倍返还定金。 被告李老虎答辩称：不同意原告的诉请。原、被告确于2019年5月29日签署了《装修合同》，并于当日收到原告微信转账的10000元。该10000元，双方口头约定作为定金，若原告违约，则这10000元不予退还。自己并没有违约，之所以没有履行合同是因为原告不让开工。原告于签订合同当天晚上9点左右打电话称，自己的“干爹”不让装修，所以让被告不要继续履行合同了。被告原欲将工程转包给一个绰号叫“干山”的人，并让“干山”在签订合同的第二天将工具和材料运到工地，但“干山”将材料运到后，原告不让开工。合同签订之后，被告自己没有去施工现场看过，“干山”是何时将工具和材料运回的，被告自己也不清楚，大概过了两三天左右拉回来的。之后通过电话催过原告，但原告一直不让开工。因该10000元已用于购买材料，故不同意退还10000元或承担其他责任。 第二庭审中，原告补充陈述称，因被告迟迟未开工，双方在合同签订一个月不到的时候达成一致，被告不用继续履行合同，将10000元在一周内返还给原告。之所以在微信聊天中只要求被告返还10000元，是因为其不懂法律，不知道可以要求被告双倍返还定金，后写诉状时，律师告知可以要求被告双倍返还。在交付10000元时，双方并未明确约定“若被告违约需双倍返还”等事宜，只说到若被告不履行合同要返还该10000元，并承担相应的违约责任，但未约定具体的违约责任。 本院认为本案基础法律关系为承揽合同法律关系，经释明，当庭变更案由为承揽合同纠纷。 原告当庭变更诉请，要求被告返还预付的承揽款10000元，并从起诉之日起按年利率6%计算利息损失。原告当庭变更诉请，未加重被告的负担，本院予以准许。 本院经审理认定事实如下：2019年5月29日，原、被告双方签订《装修合同》一份，约定：1、原告委托被告进行内、外墙油漆装修，施工地点为青田县鹤城街道金田村28号；2、内墙25元/平方，外墙50元/平方，工程款以实际施工面积计算；3、工期为2019年5月30日至2019年7月31日；4、方式为包工包料；5、被告进行施工前，原告应先支付被告40%工程款；6、工程经原告验收合格后，原告一次性支付剩余工程款；7、工程使用主要材料的品种、规格、名称经原告认可，由被告负责采购；8、被告保证施工质量，在规定的工期内按时完成；9、在施工期间，如遇下雨等天气或原告原因造成工期延期的，与被告无关的，应当延长工期；10、在施工期间，如发生安全责任事故的，原告承担事故全部责任的30%，被告承担全部责任的70%；11、本协议一式两份，原、被告双方各执一份，自双方签字生效。合同签订后，原告通过向被告微信转账10000元。合同签订后，被告至今未开始施工。后原告于2020年1月28日向被告发送微信“李老虎，新年好，这几天看一下把一万元还给我，我自己有用，谢谢”，被告回复：“新年好，你帮我找点事情做，我赚到钱马上给你”。 以上事实有装修合同、微信转账记录、微信聊天记录及原告杜新斌、被告李老虎的陈述等证据予以证实。 本院认为，原、被告双方就装修事项达成协议并签订合同，双方的承揽合同关系依法成立并生效，受法律保护。定金应当以书面形式约定，但原、被告双方签订的《装修合同》未约定定金条款，也未另行订立书面的定金合同，且虽然原告主张在交付10000元时，约定该款作为“定金”，但却又陈述双方并未明确约定“若被告违约，则需双倍返还”等内容或相应的意思表示，而“收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金”是“定金法则”的应有之义，可见，双方无未订立定金合同的意思表示，故原告支付的10000元应认定为预付的承揽款。原告提交的微信聊天记录中，原告要求被告返还10000元，被告亦表示同意返还，由此可见，原、被告双方就合同解除并由被告返还10000元已达成一致意见。故原告要求被告返还预付款10000元，本院予以支持。关于利息损失，原告提交的微信聊天记录显示，双方对10000元的返还期限未达成一致意见，本院酌情支持从起诉之日开始按年利率6%计算利息损失。被告抗辩系原告的原因导致其未履行合同，故不同意返还款项的意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。被告李老虎，经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉参加诉讼，依法可缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告李老虎在本判决生效后十日内返还原告杜新斌预付款10000元，并从2020年6月10日起至款项还清之日止按年利率6%计算利息损失。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费300元，减半收取150元，由原告杜新斌负担75元，由被告李老虎负担75元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审 判 员 陈华 二〇二〇年八月三十一日 代书记员 季力 ? 附本案适用的主要法律条文及申请执行提示： 一、《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 二、《中华人民共和国担保法》 第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 第九十条定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。