陕西省西安市中级人民法院   民事判决书   （2020）陕01民终7659号   上诉人（原审被告）：陕西金叶莘源信息科技有限公司。住所地：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层 11902 室。   法定代表人：赵天骄，该公司执行董事。   委托诉讼代理人:卢群，男，该公司员工。    委托诉讼代理人:解超歌，女，该公司员工。    被上诉人（原审原告）：郑州向心力通信技术股份有限公司。住所地：郑州市高新区莲花街 5 号 B 区 B 座 301 室。   法定代表人：赵国庆，该公司董事长。   委托诉讼代理人:田兵，上海锦天城（郑州）律师事务所律师   委托诉讼代理人: 李源，上海锦天城（郑州）律师事务所律师   上诉人陕西金叶莘源信息科技有限公司（以下简称“陕西金叶公司”）因与被上诉人郑州向心力通信技术股份有限公司（以下简称“郑州向心力公司”）合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院(2019)陕0113民初14185号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年月日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。上诉人陕西金叶公司之委托诉讼代理人卢群、解超歌，被上诉人郑州向心力公司之委托诉讼代理人田兵、李源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   陕西金叶公司上诉请求: 1.撤销一审判决第一项中《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》两份合同违约金计算部分（一审判决暂计至2019年5月15日，违约金共计：262256.56元）；2.改判《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》两份合同违约金2019年8月19日前按照银行同期银行贷款利率计算，2019年8月20日起按照同期贷款市场报价利率计算。3.本案一、二审诉讼费用均由郑州向心力公司承担。事实与理由：其公司与郑州向心力公司所签订的《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》两份合同中约定的逾期付款违约金为按日3‰，即年利率高达109.5%。郑州向心力公司起诉时按照民间借贷的上限年利率24%标准计算逾期付款违约金，其公司一审中提出郑州向心力公司诉请主张的违约金明显过高。根据《合同法》第113条、第114条以及合同法司法解释（二）第29条之规定，判断约定的违约金是否过高，人民法院应查明因其公司违约给郑州向心力公司造成的实际损失基础上，结合合同的履行情况、双方的过错程度以及预期利益等综合因素加以确定。本案中，郑州向心力公司并未举证证明因其公司的迟延付款所造成的实际损失情况，一审法院未按照合同履行的具体情况和郑州向心力公司的实际损失金额，按照民间借贷利率24%上限标准确定违约金，缺乏事实依据及法律依据，显然与上述法律规定相悖。其公司认为违约金应根据郑州向心力公司的实际损失情况，以不高于郑州向心力公司实际损失的1.3倍为限。   郑州向心力公司答辩称，1. 一审判决认定的拖欠款项本金金额正确，陕西金叶公司仅就一审判决第一项中的违约金计算部分提起上诉，故本案双方系对涉案合同违约金计算部分发生争议和分歧。2.一审判决对涉案合同拖欠款项违约金的计算标准正确。陕西金叶公司对拖欠的本金金额认可，但长期拖欠款项给其公司造成重大损失，应向其公司支付违约金。陕西金叶公司并未就所主张涉案合同约定的违约金标准过高进行举证，应承担不利法律后果。一审判决综合考量了本案的实际情况，结合双方过错、预期利益等因素，对双方之间不同的合同适用了不同的违约金计算标准。对于涉案合同，因陕西金叶公司长期无故拖欠款项，致使其公司不能按时向投资人返还款项，进而导致其公司实际融资成本远高于年利率24%。但根据相关规定，法律保护的其公司应当向债权人支付的利息的年利率最高不超过24%，故其公司实际损失的认定标准在司法实践中不可能超过法律保护的范围。陕西金叶公司认为应以中国人民银行同期同类贷款利率和同期贷款市场报价利率计算,并不合理。一审判决根据实际情况将本案《设备采购合同》与其他合同区别开来，将违约金调整为按照以未付款项为基数以年利率24%的标准计算正确，具有事实和法律依据。3.陕西金叶公司2019年3月29日签订的《付款计划协议》，承诺陕西金叶公司于2019年9月30日前清偿完达到付款条件的全部款项，并向乙方支付违约金158万元；如果陕西金叶公司最迟于2019年9月30日前未按照上述付款计划付清上述全部款项本息的，陕西金叶公司需以截至2019年9月30日应付未付款项为基数按照每日万分之五标准支付违约金。根据该承诺，陕西金叶公司就本案及双方其他四案涉案工程全部拖欠款项应支付的违约金截至2019年9月30日为158万元，2019年9月30日以后需以应付未付款项为基数按照每日万分之五标准向其公司支付违约金。该违约金标准经陕西金叶公司认真核算并自愿承担，不违反相关法律法规的强制性规定。陕西金叶公司上诉称以中国人民银行同期同类贷款利率和LPR利率进行计算，违背了其自身作出的承诺。故陕西金叶公司已就其违约行为承诺了158万元违约金及每日万分之五的计算标准，一审法院在此基础上调整违约金标准并无不当。   郑州向心力公司向一审法院起诉请求：陕西金叶公司支付郑州向心力公司货款889931.40元，并支付至实际清偿全部货款之日止的违约金（暂计算至2019年5月15日为1243266.96元，2019年5月15日之后的违约金按照同标准计算），本案案件受理费、保全费、保险费及其他诉讼费用由陕西金叶公司承担。   一审法院认定的事实：2017年6月7日，郑州向心力公司（乙方）与陕西金叶公司（甲方）就“陕西金叶莘源信息科技有限公司2017年无线网络建设综合工程-A标段”签订了河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》，约定合同范围为陕西金叶莘源信息科技有限公司2017年无线网络建设综合工程-A标段的无线网络系统设备采购，合同金额为2384080.00元，交货时间为自合同签订生效之日起30日历天，付款方式为合同签订完毕，并在收到乙方增值税专用发票的3个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%;所有主材设备到场并验收合格，收到乙方相应的增值税专用发票后3个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%;项目实施完毕，且整体系统测试达到技术要求后，乙方需向甲方出具所有A标段设备相关厂家的质保函，甲方收到厂家质保函，项目整体验收合格并结算审计后，预留合同金额10%作为质保金，并提供相应的增值税专用发票后，甲方应向乙方支付至合同结算款的90%;质保期满1年后，在10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款10%的质保金。甲方逾期支付设备款的，每逾期一日应向乙方支付工程总价款3‰的违约金。2017年6月14日，陕西金叶公司向郑州向心力公司出具《设备到货现场验收单》，验收日期为2017年6月14日，验收设备为《设备采购合同》附表中载明的设备。2017年9月30日，陕西金叶公司就《设备采购合同》向郑州向心力公司出具《验收报告》，报告载明：经试运行，设备运行正常，经陕西金叶莘源信息科技有限公司对整个系统的认真评定与验收，系统运行良好，认为承建本次工程的郑州向心力通信技术股份有限公司已经基本完成了合同中规定的内容，其中包括整个网络设备供货及安装调试，性能已达到预期设计的效果，满足了用户的要求，使整个系统达到国内先进水平。郑州向心力公司就《设备采购合同》分别于2017年6月20日开具发票715224.00元，于2017年6月22日开具发票715224.00元，于2017年9月5日开具发票119204.00元，于2017年11月24日开具发票834428.00元，陕西金叶公司就该合同分别于2017年7月4日支付款项715224.00元，于2017年7月14日支付款项715224.00元，于2017年9月5日支付款项119204.00元。2017年6月7日，郑州向心力公司（乙方）与陕西金叶公司（甲方）就“陕西金叶莘源信息科技有限公司2017年无线网络建设综合工程-B标段”签订了《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》，约定合同范围为陕西金叶莘源信息科技有限公司2017年无线网络建设综合工程-B标段的无线网络系统综合布线材料采购，合同金额为555034.00元，交货时间为自合同签订生效之日起30日历天，付款方式为合同签订完毕，并在收到乙方增值税专用发票的3个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%;所有主材设备到场并验收合格，收到乙方相应的增值税专用发票后3个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%;项目实施完毕，且整体系统测试达到技术要求后，乙方需向甲方出具所有B标段设备相关厂家的质保函，甲方收到厂家质保函，项目整体验收合格并结算审计后，预留合同金额10%作为质保金，并提供相应的增值税专用发票后，甲方应向乙方支付至合同结算款的90%;质保期满1年后，在10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款10%的质保金。甲方逾期支付设备款的，每逾期一日应向乙方支付工程总价款3‰的违约金。2017年6月14日，陕西金叶公司向郑州向心力公司出具《设备到货现场验收单》，验收日期为2017年6月14日，验收设备为《布线采购合同》附表中载明的设备。2017年9月30日，陕西金叶公司就《布线采购合同》向郑州向心力公司出具《验收报告》，报告载明：经试运行，设备运行正常，经陕西金叶莘源信息科技有限公司对整个系统的认真评定与验收，系统运行良好，认为承建本次工程的郑州向心力通信技术股份有限公司已经基本完成了合同中规定的内容，其中包括综合布线采购及安装技术服务，性能已达到预期设计的效果，满足了用户的要求，使整个系统达到国内先进水平。郑州向心力公司就《布线采购合同》分别于2017年6月20日开具发票166510.20元，于2017年6月22日开具发票166510.20元，于2017年9月5日开具发票166510.20元，于2017年11月24日开具发票55503.40元，陕西金叶公司就该合同分别于2017年7月4日支付款项166510.20元，于2017年7月14日支付款项166510.20元，于2017年9月5日支付款项166510.20元。郑州向心力公司（乙方）与陕西金叶公司（甲方）还就“陕西金叶莘源信息科技有限公司2017年无线网络建设综合工程-B标段”签订了《河南护理职业学院无线网络建设综合项目（项目施工）合同书》，约定承包范围为河南护理职业学院无线校园建设项目施工，包括但不限于按图纸及招标要求范围内所有的信息智能化工程，包括施工所使用的各种工具及辅助机具，设备及材料二次转运；各系统的安装与调试（专业调试除外）；工程竣工验收；工程竣工图编制（提供改动后的清晰路由）；配合甲方相关人员对系统使用人员进行培训说明（路由、安装等与乙方施工内容相关部分）工程质量保修等的所有内容，合同总价为215629.00元，付款方式为合同签订后3日内由乙方提出预付款支时申请，甲方予以支付合同总价的30%；所有主材设备到场，三个工作日内经公司技术总监核定工程实施过半后，甲方向乙方支付至合同金额的60%;项目实施完毕，且整体系统测试达到技术要求后，预留合同金额10%作为质保金，审计结算后，甲方在3个工作日内向乙方支付至合同金额的90%;工程竣工结算时，甲方从应付乙方的工程款内，按工程结算总价款的10%作为预留工程保修金，质保期为1年，从验收合格之日(以验收单签字验收日期为准)起计算，质保期满后3日内无息返还。2017年9月30日，陕西金叶公司就《项目施工合同》向郑州向心力公司出具《验收报告》，报告载明：经试运行，设备运行正常，经陕西金叶莘源信息科技有限公司对整个系统的认真评定与验收，系统运行良好，认为承建本次工程的郑州向心力通信技术股份有限公司已经基本完成了合同中规定的内容，其中包括整个网络设备供货、安装调试、项目施工，性能已达到预期设计的效果，满足了用户的要求，使整个系统达到国内先进水平。郑州向心力公司就《项目施工合同》分别于2017年6月20日开具发票64688.70元，于2017年6月22日开具发票64688.70元，于2017年9月5日开具发票86251.60元，陕西金叶公司就该合同分别于2017年7月4日支付款项64688.70元，于2017年7月14日支付款项64688.70元，于2017年9月5日支付款项86251.60元。2017年6月7日，郑州向心力公司（乙方）与陕西金叶公司（甲方）就“河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务”签订了《河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务合同》，约定项目承包范围为各系统的专业网络设备调试；工程竣工验收；工程竣工资料编制；配合甲方相关人员对系统使用人员进行培训说明：网络设备运维保修等的所有内容。合同价款为252712.00元，付款方式为甲乙双方协议签订后，甲方收到乙方提供甲方财务认可的服务类增值税专用发票后甲方支付项目合同价款30%作为预付款；本合同依据项目竣工后经校方最终验收合格，甲方收到乙方提供甲方财务认可的服务类增值税专用发票后7日内，甲方向乙方支付至合同结算总价的90%款项；余下10%尾款作为本项目质保金，本项目质保期为12个月，维保满12个月，甲方收到质保金等额发票审核完成后7日内，支付给乙方尾款，甲方应按期向乙方支付项目款，如因甲方自身原因超过规定时间，每延期一天，甲方应支付给乙方合同总金额0.1‰的违约金，上述违约金总额最多不超过合同总金额的10%。2017年9月30日，陕西金叶公司就《专业技术服务合同》向郑州向心力公司出具《验收报告》，报告载明：经试运行，设备运行正常，经陕西金叶莘源信息科技有限公司对整个系统的认真评定与验收，系统运行良好，认为承建本次工程的郑州向心力通信技术股份有限公司已经基本完成了合同中规定的内容，其中包括整个网络专业技术服务，性能已达到预期设计的效果，满足了用户的要求，使整个系统达到国内先进水平。原告就《专业技术服务合同》分别于2017年6月20日开具发票75813.60元，于2017年6月22日开具发票75813.60元，于2017年9月5日开具发票101084.80元，陕西金叶公司就该合同分别于2017年7月4日支付款项75813.60元，于2017年7月14日支付款项75813.60元，于2017年9月5日支付款项101084.80元。庭审过程中，郑州向心力公司提供了《付款计划协议》一份，协议载明，《设备采购合同》未付金额为834428.00元，《布线采购合同》未付金额为55503.40元，《项目施工合同》和《专业技术服务合同》未付金额均为0元，共计889931.40元,且《项目施工合同》和《专业技术服务合同》付款条件未达到的金额均为0元，该协议由陕西金叶公司单方加盖公章，签署日期为2019年3月29日，郑州向心力公司未加盖公章。另查明，上海锦天城（郑州）律师事务所接受郑州向心力公司的委托向陕西金叶公司发出《律师函》，要求陕西金叶公司支付《付款计划协议》中已确认的应付未付款项，并要求陕西金叶公司按照双方不同合同当中分别约定的违约金计算方法支付相应的违约金，陕西金叶公司已收到该律师函；郑州向心力公司提供了《质保函》的影印件，并称原件已交付陕西金叶公司，但未提供交付《质保函》的相关证据，考虑到本案中合同履行的先后顺序，以及陕西金叶公司在《付款计划协议》中对《项目施工合同》和《专业技术服务合同》付款条件未达到的金额均为0元予以认可这一事实，一审法院对郑州向心力公司交付《质保函》予以认定；郑州向心力公司提供其为上述4份合同开具的发票，陕西金叶公司对发票的真实性无异议，故一审法院对郑州向心力公司已依约为陕西金叶公司开具发票予以认定；郑州向心力公司申请诉前财产保全向中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司支付保险费3840元。庭审过程中，郑州向心力公司、陕西金叶公司双方均认可《设备采购合同》已支付金额为1549652.00元，《布线采购合同》陕西金叶公司已支付金额为499530.60元，《项目施工合同》和《专业技术服务合同》已支付完毕，陕西金叶公司就《设备采购合同》和《布线采购合同》拖欠款项金额共计889931.40元。   一审法院认为，本案的争议焦点为第一，《设备采购合同》等4份合同是否有效以及《付款计划协议》的性质；第二，陕西金叶公司就《设备采购合同》等4份合同拖欠款项的金额；第三，陕西金叶公司是否应当向郑州向心力公司支付违约金以及违约金的计算方式。关于本案的第一个焦点问题，即《设备采购合同》等4份合同是否有效以及《付款计划协议》的性质。郑州向心力公司、陕西金叶公司双方签订的《设备采购合同》等4份合同系双方的真实意思表示，且不违反强制性法律规定，真实合法有效，依法应予保护。郑州向心力公司、陕西金叶公司的《付款计划协议》虽仅有陕西金叶公司单方加盖公章后出具，但《付款计划协议》中列明的合同金额、回款金额、未回款金额、付款条件未达到的金额等上述4份合同的具体款项以及陕西金叶公司已构成违约等内容，属于陕西金叶公司对案件事实和拖欠郑州向心力公司合同款项的确认，一审法院对此予以认定。关于本案的第二个焦点问题，即陕西金叶公司就《设备采购合同》等4份合同拖欠款项的金额。本案中，《设备采购合同》陕西金叶公司应付金额为2384080.00元，陕西金叶公司已支付金额为1549652.00元，尚拖欠金额为834428.00元；《布线采购合同》陕西金叶公司应付金额为555034.00元，陕西金叶公司已支付金额为499530.60元，陕西金叶公司拖欠金额为55503.40元。因此，陕西金叶公司就《设备采购合同》和《布线采购合同》拖欠金额共计889931.40元。关于本案的第三个焦点问题，即陕西金叶公司是否应当向郑州向心力公司支付违约金以及违约金的计算方式。首先，《设备采购合同》等4份合同均明确约定了付款节点和付款金额，且陕西金叶公司在庭审过程中对拖欠郑州向心力公司款项这一事实予以认可。因此，陕西金叶公司拖欠合同款项的行为，已构成违约，应当承担相应的违约责任；其次，陕西金叶公司称其未收到质保函且校方未通过验收，故付款条件尚未成就。但陕西金叶公司就《设备采购合同》等4份合同已出具了《验收报告》，并在《付款计划协议》中，认可《项目施工合同》和《专业技术服务合同》付款条件尚未成就的金额均为0元，考虑到四份合同履行的先后顺序，故陕西金叶公司关于付款条件尚未成就的抗辩，一审法院不予支持；再次，郑州向心力公司、陕西金叶公司双方对于郑州向心力公司开具发票的时间、金额、款项等信息均无异议，故一审法院以郑州向心力公司开具发票的时间为基础，根据合同约定确定付款节点，作为计算违约金的基础。另外，《设备采购合同》和《布线采购合同》约定陕西金叶公司每逾期一日支付工程款应支付工程总价款3‰的违约金，郑州向心力公司主动调整违约金计算标准为按照合同总价款为基数按年利率24%计算，一审法院认为郑州向心力公司主动调整的标准虽然年利率符合相关规定但以合同总价款为基数计算违约金仍然过高，故一审法院认为违约金标准应按照逾期金额为基数按年利率24%的标准进行计算；《项目施工合同》未约定违约金计算方式，郑州向心力公司主张按照以逾期金额为基数中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%的标准计算，一审法院认为应调整为按照以逾期金额为基数中国人民银行同期同类贷款利率计算；《专业技术服务合同》约定甲方每延期一天，应支付给乙方合同总金额0.1‰的违约金，违约金总额最多不超过合同总金额的10%，一审法院认为以合同总金额为基数计算导致违约金金额过高，应调整为每延期一天逾期金额0.1‰的违约金，违约金总额最多不超过合同总金额的10%。关于《设备采购合同》等4份合同的违约金计算方式及违约金金额，一审法院具体认定如下：1、关于《设备采购合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《设备采购合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《设备采购合同》第一笔付款的时间节点应为2017年6月23日，和第二笔付款的时间节点应为2017年6月27日，第三笔付款的时间节点应为2017年11月25日，质保金的付款节点应为2018年12月7日。（2）具体计算方式：1）第一笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项715224.00元，逾期11天，逾期金额为715224.00元，该部分违约金为5244.98元；2）第二笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年7月14日支付款项715224.00元，逾期17天，逾期金额为715224.00元，该部分违约金为8105.87元；3）第三笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年9月5日支付款项119204.00元，剩余应付金额为596020.00元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期536天，逾期金额为596020.00元,该部分违约金为212977.81元；4）质保金应付金额为238408.00元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期159天，逾期金额为238408.00元,该部分违约金为25271.25元；因此，截至2019年5月15日，《设备采购合同》的违约金为251599.91元。2、关于《布线采购合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《布线采购合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《布线采购合同》第一笔付款的时间节点应为2017年6月23日和第二笔付款的时间节点应为2017年6月27日，质保金的付款节点应为2018年10月23日。（2）具体计算方式：1）第一笔付款金额应为166510.20元，陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项166510.20元，逾期11天，逾期金额为166510.20元，该部分违约金为1221.07元；2）第二笔付款金额应为166510.20元，陕西金叶公司于2017年7月14日支付款项166510.20元，逾期17天，逾期金额为166510.20元，该部分违约金为1887.12元；3）质保金应付金额为55503.40元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期204天，逾期金额为55503.40元,该部分违约金为7548.46元；因此，截至2019年5月15日，《布线采购合同》的违约金为10656.65元。3、关于《项目施工合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《项目施工合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《项目施工合同》第一笔付款的时间节点应为2017年6月23日。（2）具体计算方式：第一笔付款金额应为64688.70元, 陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项64688.70元，逾期11天，逾期金额64688.70元，《项目施工合同》的违约金为85.98元。4、关于《专业技术服务合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《专业技术服务合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《专业技术服务合同》第一笔付款应为2017年6月21日。（2）具体计算方式：第一笔付款金额应为75813.60元, 陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项75813.60元，逾期13天，逾期金额75813.60元，《专业技术服务合同》的违约金为98.65元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告陕西金叶莘源信息科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告支付合同欠款889931.40元及违约金（《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》违约金暂计至2019年5月15日为251599.91元，之后违约金以834428.00为基数，按照年利率24%的标准计算至实际付清之日止；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》违约金暂计至2019年5月15日为10656.65元，之后违约金以55503.40为基数，按照年利率24%的标准计算至实际付清之日止；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目（项目施工）合同书》违约金85.98元；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务合同》违约金98.65元）；二、被告陕西金叶莘源信息科技有限公司应于本判决生效之日起10日内向原告支付诉讼保全保险费3840元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回原告的其他诉讼请求。本案案件受理费23896元，由郑州向心力通信技术股份有限公司负担10938元，由陕西金叶莘源信息科技有限公司负担12958元，保全费5000元，由陕西金叶莘源信息科技有限公司负担。鉴于郑州向心力通信技术股份有限公司已预交上述款项，故陕西金叶莘源信息科技有限公司在支付上列欠款时一并向郑州向心力通信技术股份有限公司支付。   二审中，双方当事人均没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审法院查明的事实属实。另，关于涉案《设备采购合同》违约金的计算，一审法院以一年360天为标准计算违约金，郑州向心力公司二审同意调整为按照一年365天为标准计算违约金。   本院认为，当事人双方签订的《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目（项目施工）合同书》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务合同》系双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有约束力。陕西金叶公司未按照合同约定支付款项，应向郑州向心力公司承担逾期付款的违约责任。现陕西金叶公司上诉仅对涉案《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》违约金额计算标准有异议，陕西金叶公司对一审判决第二项、第一项中的合同欠款金额以及《河南护理职业学院无线网络建设综合项目（项目施工）合同书》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务合同》的违约金金额并无异议，本院予以确认。   关于陕西金叶公司应向郑州向心力公司就《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》应承担的违约金标准问题，现实经济活动中，借款成本或贷款收益常常要高于银行同期贷款基准利率，故银行同期贷款基准利率并非计算损失的唯一标准，甚至可以说该基准利率未必是在各种情形下最合理的标准。根据陕西金叶公司在2019年3月29日的《付款计划协议》中的承诺内容，陕西金叶公司就本案以及双方其他四案涉案工程全部拖欠款项应支付的违约金截至2019年9月30日为158万元，2019年9月30日以后需以应付未付款项为基数按照每日万分之五标准向其公司支付违约金。该违约金标准经陕西金叶公司认真核算并自愿承担，不违反相关法律法规的强制性规定。陕西金叶公司上诉认为违约金2019年8月19日以前按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日起按照同期贷款市场报价利率计算，与该协议内容不符。故陕西金叶公司已就其违约行为承诺了158万元违约金以及每日万分之五的计算标准，一审法院在此基础上对违约金标准调整时，根据本案的实际情况及双方过错、预期利益等因素，对双方之间不同的合同适用了不同的违约金计算标准，并根据实际情况将本案《设备采购合同》与其他合同区别开来，将违约金按照以应付未付款项为基数以年利率24%的标准计算，并无不妥。但在计算违约金时，一审法院以一年360天为标准计算违约金，本院调整为按照一年365天为标准计算违约金，对《设备采购合同》的违约金，本院具体认定如下：关于《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《设备采购合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《设备采购合同》第一笔付款的时间节点应为2017年6月23日，和第二笔付款的时间节点应为2017年6月27日，第三笔付款的时间节点应为2017年11月25日，质保金的付款节点应为2018年12月7日。（2）具体计算方式：1）第一笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项715224.00元，逾期11天，逾期金额为715224.00元，该部分违约金为5173.13元；2）第二笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年7月14日支付款项715224.00元，逾期17天，逾期金额为715224.00元，该部分违约金为7994.83元；3）第三笔付款金额应为715224.00元，陕西金叶公司于2017年9月5日支付款项119204.00元，剩余应付金额为596020.00元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期536天，逾期金额为596020.00元,该部分违约金为210060.31元；4）质保金应付金额为238408.00元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期159天，逾期金额为238408.00元,该部分违约金为24925.07元；因此，截至2019年5月15日，《设备采购合同》的违约金为248153.34元。   2、关于《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》的违约金。（1）付款时间节点：根据《布线采购合同》约定的付款节点，郑州向心力公司开具发票的时间以及《验收报告》出具的时间，可以确定《布线采购合同》第一笔付款的时间节点应为2017年6月23日和第二笔付款的时间节点应为2017年6月27日，质保金的付款节点应为2018年10月23日。（2）具体计算方式：1）第一笔付款金额应为166510.20元，陕西金叶公司于2017年7月4日支付款项166510.20元，逾期11天，逾期金额为166510.20元，该部分违约金为1204.35元；2）第二笔付款金额应为166510.20元，陕西金叶公司于2017年7月14日支付款项166510.20元，逾期17天，逾期金额为166510.20元，该部分违约金为1861.26元；3）质保金应付金额为55503.40元，截至2019年5月15日，陕西金叶公司仍未支付，逾期204天，逾期金额为55503.40元,该部分违约金为7445.06元；因此，截至2019年5月15日，《布线采购合同》的违约金为10510.67元。   综上所述，陕西金叶公司的上诉请求不能成立，应予驳回。本院惟对《设备采购合同》《布线采购合同》违约金的金额予以变更。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、维持西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初14185号民事判决第二项、第三项。   二、变更西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113民初14185号民事判决书第一项为：陕西金叶莘源信息科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向郑州向心力通信技术股份有限公司支付合同欠款889931.40元及违约金（《河南护理职业学院无线网络建设综合项目网络设备采购合同》违约金暂计至2019年5月15日为248153.34元，之后违约金以834428.00为基数，按照年利率24%的标准计算至实际付清之日止；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目综合布线采购合同》违约金暂计至2019年5月15日为10510.67元，之后违约金以55503.40为基数，按照年利率24%的标准计算至实际付清之日止；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目（项目施工）合同书》违约金85.98元；《河南护理职业学院无线网络建设综合项目专业技术服务合同》违约金98.65元）；   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   一审案件受理费、保全费负担不变。二审案件受理费5234元，由陕西金叶莘源信息科技有限公司负担。   本判决为终审判决。                          审判长 李雪晴                          审判员 姬钊                          审判员 蒋  瑜                              二0二0年七月二十八日                            书记员 潘丽娜       2020017659119119029161000074504437475301914101006999791272201901131418520200514   201901131418520190113141852019011314185          1