四川省绵阳市涪城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0703民初3870号 原告:张龙，男，1982年7月10日出生，汉族，住四川省绵竹市。 委托诉讼代理人：李艳，四川春雷（九寨沟）律师事务所律师。 被告：绵阳佳义暖通工程有限公司，统一社会信用代码9151070357963698XY,住四川省绵阳市涪城区滨河北路中段69号东辰家居商场四楼A3-1号。 法定代表人：雷霆。 被告:雷霆，男，1985年12月22日出生，汉族，住湖北省随县。 被告:绵阳宜家美实业有限责任公司家居装饰材料城，统一社会信用代码915107035656884047,住四川省绵阳市滨河北路中段69号。 负责人：蒋琦。 委托诉讼代理人：罗娟，女，该公司职员。 原告张龙与被告绵阳佳义暖通工程有限公司(以下简称：佳义公司)、雷霆、绵阳宜家美实业有限责任公司家居装饰材料城(以下简称：宜家美装饰材料城)合同纠纷一案,本院于2020年6月18日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张龙的委托诉讼代理人李艳，被告宜家美装饰材料城委托诉讼代理人罗娟到庭参加诉讼。被告佳义公司、雷霆经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 张龙向本院提出诉讼请求：1.判令三被告立即返还原告货款人民币24000元；2.判令三被告依约向原告赔偿经济损失90000元及其它损失28400元；3.诉讼费、保全费由被告承担。诉讼过程中，原告张龙变更诉讼请求第二项中的其他损失一项金额为31615元。事实和理由：第一被告是由第二被告投资的一人有限责任公司，同时为驻第三被告处的商户；第一被告经营场地门头标注“格力中央空调”字样广告牌；第三被告对外发布服务承诺：宜家美对所售商品负全责，千万质保金、购物有保障。2019年5月12日,原告因生活需要在第一被告处订购空调一套，并且签订了《中央空调工程安装合同》约定了双方的权利与义务。此后，因第一被告延迟供货和提供不合格产品导致原告一直没法入住新房。2020年1月9日，原告与第一被告在第三被告的协调下达成了补充协议一份，对相关事宜进行了约定,并且约定了9万元的赔偿金。此后，第一被告继续违约，造成了原告在外租赁房屋、新房维修等一系列经济损失。原告为维护自身合法权益诉至本院。 被告佳义公司、雷霆未作答辩。 宜家美装饰材料城辩称：1.宜家美装饰材料城不是案涉合同的相对方，也没有收取原告款项。2.宜家美装饰材料城与佳义公司、雷霆系商铺租赁关系。佳义公司、雷霆作为独立的法人，应该承担相应的民事责任。3.宜家美装饰材料城经营模式为租赁管理，提供统一的收银服务。商场承诺的售后保证体系需经商场统一收银，持有商场代收银收款单并加盖商场售后服务章方可生效。宜家美装饰材料城已经尽到了应尽的租赁管理责任。4.《工程安装合同》中所载产品非商店柜台买卖商品，原告并没有在商场统一收银处支付价款。5.根据《消费者权益保护法》规定，宜家美装饰材料城也不应该承担相应责任。 本院经审理查明，认定如下事实：2019年5月12日，张龙作为购买方（甲方），与作为销售方（乙方）的佳义公司签订《中央空调工程安装合同》，约定：中央空调品牌为格力，合同总造价27000元。工程范围：乙方负责空调系统的安装；室内机电源连接线、控制线、控制器安装；机组开机调试；风口安装等（风口及检查口开洞由乙方提供尺寸甲方负责开洞）。工期：隐蔽工程工期为4天，自乙方设备进场之日计算，工程进度不能影响其他工种施工进度（与装饰方同步）；实际交工期按照机组开机调试时间计算，风口及温控器的安装时间受装修进度影响不计在内。合同签订后，甲方支付乙方合同总金额90%即24000元整，乙方组织材料及设备进场施工；安装主机前10个工作日，甲方支付乙方剩余合同总额的10%即3000元整，乙方组织主机安装及系统调试收尾。因乙方原因导致工程交付时间不符合合同约定，逾期每日按合同总价的3‰偿付违约金，总罚金不得超过合同金额的10％；签订合同后，若双方单方违约者按合同款10％赔付对方。2019年5月25日，张龙向佳义公司法定代表人雷霆转账支付了首期款项24000元。佳义公司给张龙出具了收据。后因佳义公司提供的4台“格力”空调产品存在机身型号及条码信息被毁，室内机机组铭牌出厂编号信息被损坏问题。经珠海格力电器股份有限公司鉴定，结论为：上述鉴定产品不符合我司产品标准，非我司原装正品，是被改造过的产品。 2020年1月9日，张龙作为甲方（购买方），佳义公司作为乙方（供应方），在宜家美装饰城的主持下达成了《中央空调工程安装合同调解补充协议》，约定：乙方继续无条件履行2019年5月12日签订的“中央空调工程安装合同”约定的义务，承担因更换空调造成的房屋及附属设施损失；乙方承诺提供设备清单的正品空调，并于2020年2月12日完成安装，2月14日完成调试，2月25日完成房屋及附属设施的恢复；若乙方违约，于3月1日前一次性全额退还甲方已支付款项并赔偿甲方经济损失9万元，若造成其他损失的另计。该协议签订后，原告多次催促佳义公司履行协议，但直至2020年5月9日仍未安装。2020年6月12日，原告遂与绵阳市虹玖制冷设备签订了《产品供货及安装合同》。同时，原告为新安装空调委托他人对原空调拆除并修复损坏的装修，共计支出了13250元。原告自2019年3月8日起在外租房居住，月租金1000元/月，物管费及垃圾清运费55.44元/月。 本院作出的已生效判决（2019）川0703民初10072号查明，2019年7月15日，被告宜家美公司家居装饰材料城作为甲方（管理方）与作为乙方（承租方）的雷霆签订《宜家美家居装饰材料城商铺经营管理协议》，约定，甲方将位于绵阳市滨河北路中段69号的宜家美家居装饰材料城第四层Ａ区平方米出租给乙方从事经营活动，经营类别为暖通，品牌为佳义，品牌的相关资料应当报甲方备案；租赁期限为2年，起始日为2019年7月16日，终止日为2021年7月15日。商场管理费按24元／平米／月，每6个月为一个缴纳周期，每年20874元；物业管理费（含空调费），按5元／平米／月缴纳，每年4349元。水费单价0.2元，按月缴纳。电费（含维护管理费），按1.4元／度计收。协议第六条约定：统一代收银管理，乙方需参加甲方统一代收银结算。协议签订后被告佳义公司仅于2019年7月19日向被告宜家美公司支付房租12611元。被告宜家美公司对外宣传及经营模式均是使用商场销售订单（电子销售单）并参与商场统一收银，畅享商场无忧售后服务，承诺：价格放心、100％负责、先行赔付、1000万质保、24小时响应、三年质保。 另查明，被告佳义公司于2011年8月18日注册成立，实缴注册资本50万元，被告雷霆系公司法定代表人。原告为维护权利，特委托了四川春雷（九寨沟）律师事务所代理本案，并支付了律师费8500元。 本院认为：原告与被告佳义公司签订的《中央空调工程安装合同》和《调解补充协议》，均系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，各方均应严格履行。被告佳义公司违反双方达成的补充协议已构成违约。故原告主张被告佳义公司按协议约定退还原告已支付的2.4万元及损失9万元的请求成立，本院予以支持。 双方达成补充协议后，被告佳义公司仍未按协议履行义务。在此过程中，原告虽多次催促被告佳义公司履行义务，但直到5月9日都还未履行。原告不得不新购空调进行安装，并委托他人对原空调拆除并修复损害的装修。故原告主张被告佳义公司承担该部分损失13250元的请求成立，本院予以支持。因被告佳义公司的违约行为致使原告一直在外租房居住。原告主张其承担支付租金及物业管理费损失的请求，与双方约定相符，本院予以支持。但对于被告应承担的期限，本院认为应自补充协议约定的完工时间至原告新购空调安装完成时间，即2020年2月至2020年6月，共计5个月时间，租金5000元、物管费和垃圾清运费277.2元。对其主张超过的部分，本院不予支持。原告主张被告承担拆除空调内机转运费200元及储存费用2000元的请求，本院亦予以支持。原告主张被告承担为实现案涉权利而支付的律师费8500元的请求，本院予以支持。 关于原告主张被告宜家美装饰城承担连带清偿责任的问题。本院认为，被告宜家美公司与被告佳义公司建立的是商铺租赁合同关系。被告宜家美公司作为商场的出租方和管理方，其对承租商家的销售行为承担责任的前提是消费者必须使用商场统一销售订单并参与商场统一收银。案涉合同系原告与被告佳义公司完成，其款项也直接支付至法定代表人个人账户。故原告主张被告宜家美装饰城按承诺承担连带清偿责任的请求不成立，本院不予支持。 关于原告主张被告雷霆在未足额出资范围内承担连带清偿责任的问题。庭审查明，被告佳义公司注册资本系实缴资本。被告雷霆已履行了相应的出资义务。故原告主张被告雷霆在未足额出资范围内承担连带清偿责任的请求不成立，本院不予支持。 综上，为保护当事人合法权益，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》六十条第一款、第一百零七条、第一百一十二条规定，判决如下： 一、被告绵阳佳义暖通工程有限公司于本判决生效后十日内向原告张龙退还已支付空调款2.4万元，并支付赔偿款9万元，两项合计11.4万元； 二、被告绵阳佳义暖通工程有限公司于本判决生效后十日内向原告张龙赔偿其他损失29227.2元； 三、驳回原告张龙的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1574元，由被告绵阳佳义暖通工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉至四川省绵阳市中级人民法院。 审判员  孙静 二〇二〇年八月二十四日 书记员  涂嫱