新疆维吾尔自治区博乐市人民法院民 事 判 决 书（2017）新2701民初1412号原告张万伦，男，汉族，1984年5月13日出生，无固定职业，现住博乐市。被告博尔塔拉蒙古自治州通顺房地产有限责任公司，住所地博乐市五台路。法定代表人钟顺文，电话138XX****XX。委托代理人（特别授权）谢梦茹,该公司财务人员。委托代理人（特别授权）顾宗奎,博乐市宏维法律服务所法律工作者。被告新疆永顺建筑安装工程有限责任公司，住所地博乐市五台路。法定代表人钟小涛，电话159XX****XX。委托代理人（特别授权）顾宗奎,博乐市宏维法律服务所法律工作者。被告刘兵，男，汉族，1978年11月9日出生，无固定职业，现住博乐市。原告张万伦与被告博尔塔拉蒙古自治州通顺房地产有限责任公司（以下简称博州通顺房地产公司）、新疆永顺建筑安装工程有限责任公司（以下简称新疆永顺建筑安装公司）、刘兵劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张万伦，被告博州通顺房地产公司的委托代理人谢梦茹、顾宗奎，新疆永顺建筑安装公司的委托代理人顾宗奎，被告刘兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张万伦诉称：被告博州通顺房地产公司开发龙文水岸花苑小区，将该工程发包给被告新疆永顺建筑安装公司施工，被告新疆永顺建筑安装公司又将该工程交由被告刘兵施工，原告为该工程2号楼提供劳务，现欠原告劳务费115000元，原告多次索要无果，现诉讼至法院，请求依法判令被告刘兵向原告支付拖欠的劳务费115000元及利息7662元，被告新疆永顺建筑安装公司及被告博州通顺房地产公司承担连带清偿责任；并由三被告承担本案的诉讼费用。被告博州通顺房地产公司辩称，被告刘兵借用被告新疆永顺建筑安装公司建设工程施工资质施工，应当由被告刘兵个人承担相应责任，被告博州通顺公司作为发包方与本案无利害关系。涉及刘兵的工程款都已支付完毕，现被告刘兵拒不支付劳动报酬一案已由公安机关立案侦查，应当按照先刑后民的原则，中止本案，待刑事部分处理完毕后再对本案进行处理。被告新疆永顺建筑安装公司的答辩意见与被告博州通顺房地产公司意见一致。被告刘兵当庭未提交书面答辩状，其口头辩称，自己挂靠新疆永顺建筑公司，向原告出具结算单是代表永顺公司项目部出具的，对拖欠原告的劳务费及金额均无异议，劳务费应该由新疆永顺建筑安装公司与博州通顺房地产公司共同支付，与自己无关。原告张万伦针对其诉讼请求，提供刘兵出具的1份结算单。用以证实拖欠工人工资为115000元。经质证，被告博州通顺房地产公司、新疆永顺建筑安装公司对结算单的三性均不认可，认为该结算单系被告刘兵向原告出具，刘兵系工程承包者，有雇佣工人的权利，工资亦应由自己支付；另115000元不是张万伦个人的工资，现由张万伦个人名义起诉错误。被告刘兵的结算单的三性均认可，认为自己挂靠永顺建筑公司，是2号楼的项目负责人，其结算行为代表新疆永顺建筑安装公司。被告新疆永顺建筑安装公司针对其辩称，提供新疆新建联项目管理咨询有限公司、新疆宏正工程造价咨询有限责任事务所出具的审核报告各一份。用以证实：被告新疆永顺建筑安装公司已经将被告刘兵的工程款支付完毕，且已超付。经质证，原告对审核报告的真实性不予确认，并认为无论新疆永顺建筑安装公司是否将工程款向被告刘兵支付完毕，但被告拖欠自己的劳务费是事实。被告刘兵对该证据的真实性无异议，对证明的问题不认可，认为该审核报告应该是建设局委托审核的，没有经过自己的签名认可，且新疆永顺建筑安装公司与自己并未结算；针对本案所涉的2号楼工程，新疆永顺建筑安装公司未向自己支付任何款项。被告博州通顺房地产公司对该证据的三性及证明的问题均认可，被告刘兵针对其辩称，提供1份清场通知，用以证实：被告刘兵挂靠新疆永顺建筑安装公司承建2号楼工程，本案所涉劳务费系2号楼工程中的钢筋工工人工资，因为新疆永顺建筑安装公司未向自己支付承包费，故自己未向原告支付工人工资。经质证，原告刘兵对证据的三性及证明的问题均认可；被告博州通顺房地产公司、新疆永顺建筑安装公司对证据的三性无异议，但认为2号楼是在2014年年底停工的，清场通知是2016年3月4日作出的，刘兵在3月7日向原告出具了结算单，从时间上看是刘兵在被清场后向原告出具的结算单，故对刘兵出具结算单的合法性提出质疑。鉴于原告提供的计算单系刘兵向其出具，庭审中刘兵对该结算单的真实性不持异议，故本院对该计算单的真实性予以确认，作为认定案件事实的依据；原告及被告博州通顺房地产公司、新疆永顺建筑安装公司对被告刘兵提供的清场通知的真实性认可，故本院对清场通知的真实性予以确认，作为认定案件事实的依据；被告博州通顺房地产公司、被告刘兵及原告对被告新疆永顺建筑安装公司提交的两份审核报告的真实性未提出异议，本院认为，两份审核报告分别针对龙文水岸花苑小区4号、5号、6号楼及地下车库建设项目以及龙文水岸花苑小区2号、3号、7号、8号楼及地下车库建设项目土石方部分的竣工结算进行审核，其审核结果与本案原告所起诉的劳务费无关联性，且审核报告亦不能证实博州通顺房地产公司已经将工程款支付完毕，故对审核报告本院不予采纳。根据本院依法确认的合法有效的证据以及原、被告庭审陈述，本院对以下事实予以确认：被告博州通顺房地产公司系博乐市精河路龙文水岸住宅楼小区工程的开发商，被告刘兵借用被告新疆永顺建筑安装公司的建设工程资质对该工程进行实际施工，其中，2号楼钢筋工劳务由原告进行施工。2016年3月4日，新疆永顺建筑安装公司向刘兵发出2号商住楼清场通知，该通知内容为：刘兵，2014年8月新疆永顺建筑安装公司与你洽谈的《博乐市龙文水岸建设项目花苑小区2号楼》施工合同，工程名称：博乐市龙纹水岸建设项目花苑小区2号楼。双方协商一致2号楼由你施工双包。根据工程进展情况，永顺建司要求你（限期）清场。具体清场依据如下：1、工期要求竣工日期2015年9月22日，未按期施工完毕。2、一、二期工程款永顺公司已按合同及决算总价支付、置换到位，因你未支付你的施工队人员工资，并纠集施工人员到本公司催要人工费，到州、市劳动监察大队、信访局上访，未按照国家法律法规进行正常诉求。现根据以上情况，你没有能力继续施工。永顺建司决定解除与你（刘兵）的施工承包关系。请你（刘兵）在2016年3月15日前将在龙文水岸属于你的设备、材料、临时工棚、员工宿舍拆除并清理出场，并办理清场交接手续。如你不按期清场，视为你默认我公司代你清理，我公司会将你的设备、材料等清理出场，遗失或损坏、清理费用由你负担。永顺建司将会依据国家法律追究你（刘兵）对我公司所造成的所有损失。2016年3月7日，被告刘兵向原告出具结算单，内容为：张万伦在博州通顺房产公司龙文水岸花苑小区2号楼基础负一、二所做钢筋人工工资为115000元（大写：壹拾壹万伍仟元整）。结算日：龙文水岸项目部刘兵2016.3.7。被告刘兵已于2016年2月因涉嫌拒不支付劳动报酬一案被博乐市公安局立案侦查，后博乐市公安局决定撤销此案。本院认为，原告张万伦要求被告刘兵支付劳务费115000元的诉讼请求，有被告刘兵向原告张万伦出具的结算单予以证实，对原告张万伦要求被告刘兵支付劳务费115000元的诉讼请求，本院予以支持。关于利息，被告刘兵出具的结算单中仅对劳务费金额进行了确认，未对支付时间进行约定，故对原告要求支付其利息7662元的诉讼请求，本院不予支持。被告刘兵借用被告新疆永顺建筑安装公司建设工程施工资质对工程施工，被告新疆永顺建筑安装公司应当承担连带清偿责任，对原告要求被告新疆永顺建筑安装公司对欠付劳务费115000元承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。被告博州通顺房地产公司作为发包方，应在欠付工程款范围内承担连带清偿责任，被告博州通顺房地产有限责任公司辩称其已与被告刘兵进行工程结算，并将工程款支付完毕，但未提供合法有效的证据予以证实，故对其辩称意见本院不予采信，被告博州通顺房地产公司应在欠付工程款范围内承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二十六条之规定，判决如下：一、被告刘兵于本判决发生法律效力后十日内支付原告张万伦劳务费115000元；二、被告新疆永顺建筑安装工程有限责任公司对被告刘兵尚欠原告张万伦劳务费115000元承担连带清偿责任；三、被告博尔塔拉蒙古自治州通顺房地产有限责任公司在欠付工程款范围内对被告刘兵尚欠原告张万伦劳务费115000元承担连带清偿责任。四、驳回原告张万伦的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理1377元，由原告张万伦负担100元，由被告刘兵负担1277元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院。审判员  谢玲二〇一七年九月二十八日书记员  罗萍