福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽0212民初4991号 原告：佛山市南海区彩润装饰材料有限公司，住所地广东省佛山市南海区里水镇西线路岗联村委会旁，组织机构代码55733300-5。 法定代表人：唐续明，总经理。 委托诉讼代理人：黄良军，广东晟晨律师事务所律师。 被告：河北星太装饰集团有限公司厦门分公司，住所地厦门市同安区西柯镇洪塘头村霞尾一里168号，统一社会信用代码91350212072844712D。 负责人：高玉林，经理。 委托诉讼代理人：徐大庆，福建知圆律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高秀，公司员工。 原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司（以下简称彩润公司）与被告河北星太装饰集团有限公司厦门分公司（以下简称星太厦门分公司）加工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告彩润公司之委托诉讼代理人黄良军及被告星太厦门分公司之委托诉讼代理人徐大庆、高秀均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告彩润公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款317387.89元及违约金（从2015年1月1日起算至付清全部款项为止，每日按未付总金额的万分之五计算，即每日158.69元，现暂计57921.85元）；2.被告承担原告因实现债权所产生的损失10000元；3.被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2014年6月23日，被告与原告签订《加工合同》（以下简称合同），约定：1.被告向原告采购定制的铝单板，其中，弧形焊接的为230元/㎡，异形折弯板225元/㎡，平板折弯板205元/㎡；2.被告提供图纸；3.定金100000元，供方垫付需方3000㎡铝板，下一批3000㎡到工地后，需方应全额支付该批货款，以此类推，垫付货款在供货完成后15日内付清，且需方按垫付货款每日万分之五支付利息。合同签订后，原告依约供货。2014年12月13日，原告代表与被告现场代表确认供货铝单板面积为14858.235㎡。此外，原告代被告垫付油漆款8946元，但被告一直拒绝与原告结算货款金额，仅向被告支付货款2950000元，尚欠原告货款317387.89元。 被告星太厦门分公司辩称，原告彩润公司的诉讼请求应予驳回。理由如下：1.原告的货款计算没有事实依据；2.原告在合同履行过程中，未严格按照合同约定的时间交货，导致被告工期延长，遭受经济损失610000元；3.原告诉请被告支付实现债权损失10000元没有依据。 经审理查明，2014年6月24日，原告彩润公司作为加工方（供方），被告星太厦门分公司作为委托方（需方），签订《加工合同》1份。《加工合同》约定：1.供方为需方加工并提供用于厦门金都海尚国际工程的铝单板；2.铝单板版型、规格、单价为弧形焊接板（2.5mm-230元/㎡，3.0mm-255元/㎡）、异形折弯板（2.5mm-225元/㎡，3.0mm-250元/㎡）、平板折弯（2.5mm-205元/㎡，3.0mm-225元/㎡），数量约12000㎡，按照实际数量计算，详见本合同规定需方确认的图纸，材质110H24，氟碳喷涂，三涂二烤，膜层厚度不小于45um；3.供需方双方确认的收货人员徐土根，职位材料员，在供方盖章的送货单上签字或者需方公司盖章为准，如有异议需方应在收货后2日内书面提出，逾期提出，视为供方的送货单上所载的面积数量准确，并以送货单所载的面积数量为最终结算依据；4.收到定金后，需方提供经确认后的加工图纸和《来图价格确认单》及颜色起算，供方10天内交第一批货（共3层加工铝板），以后每1天加工1层并3天交一批货，直至加工的货物供完；5.定金100000元于合同签订后3日内支付，供方垫付需方3000㎡铝板，下一批3000㎡到工地后，需方应付该批货款的100%。以此类推，后一批到工地后，付清该批货款，垫付货款在供货完后15天内付清，同时需方按垫付货款的万分之五日息支付；6.产品根据需方提供的相关图纸、资料、技术要求供方技术人员深化、拆分、绘制铝单板加工图；7.货到工地需方按双方约定当日即应组织数量签收，如对质量有异议，需方应于安装后2日内书面向供方提出，供方收到需方书面通知后2日内派员复核处理，需方安装后超过7日未提出书面异议的，供方视为产品验收合格通过；8.如供方出现逾期交货情况，除因不可抗力外，供方逾期交货造成需方工程工期延误、滞后所引起的业主单位给需方的违约罚款由供方承担。如需方迟延付款超过五天，从第六天起需方支付给供方每天按逾期付款部分货款的万分之一作为迟付违约金。如需方延迟付款，供方有权顺延发货。合同签订后，彩润公司陆续向星太厦门分公司供货，星太厦门分公司累计支付货款3050000元。2014年12月13日，徐亚庆、周刚代表星太厦门分公司在彩润公司出具的《厦门工程（海尚国际）铝板加工确认面积表》上“甲方签字确认”处签字，并在下方空白处手写备注：“经双方核算实际供货面积为14858.235㎡，大写壹万肆仟捌佰伍拾捌平米。如以上供货楼层在安装过程中缺板，由彩润公司无偿提供，不计算任何费用。”2016年11月17日，彩润公司向本院提起诉讼。 审理中，原告彩润公司向本院申请财产保全，本院于2016年11月25日作出（2016）闽0212民初4991号民事裁定书，裁定对被告星太厦门分公司的财产进行保全，彩润公司为此支出保全费2447元。彩润公司向本院举示《佛山彩润铝板发货清单》1份，拟证明原告向被告星太厦门分公司交付的铝单板规格及对应数量，《佛山彩润铝板发货清单》载明各规格铝单板面积合计15194.5566㎡，以各单价分别计算后进行合计，应付款金额为3432493.89元。星太厦门分公司质证认为，《佛山彩润铝板发货清单》是原告单方制作，真实性无法确认。星太厦门分公司向本院申请司法鉴定，要求对讼争铝单板各规格的对应面积及第7批、14批的铝单板厚度进行鉴定，但星太厦门分公司未在法定期限内向本院提交铝单板施工图纸作为检材辅助。 上述事实，有原告彩润公司举示的《加工合同》、《厦门工程（海尚国际）铝板加工确认面积表》、《佛山彩润铝板发货清单》以及当事人在庭审中的陈述等证据在案为证。 本院认为，原告彩润公司与被告星太厦门分公司签订的《加工合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律及行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应恪守约定。彩润公司已依约为星太厦门分公司加工并交付铝单板，星太厦门分公司至今未付清相应货款，已构成违约，应当依法承担还款责任及违约责任。关于货款金额的确定问题。被告在《厦门工程（海尚国际）铝板加工确认面积表》中确认实际交货面积为14858.235㎡，但双方在结算过程中未就各规格铝单板的面积分别进行确认，星太厦门分公司申请对讼争铝单板各规格面积进行司法鉴定，但未在法定期限内提交铝单板施工图纸作为检材辅助，应当承担举证不能的不利后果。彩润公司举示的《佛山彩润铝板发货清单》载明各规格铝单板面积合计15194.5566㎡，以各单价分别计算后进行合计，应付款金额为3432493.89元，星太厦门分公司未提交确切证据证明各规格铝单板的面积，故《佛山彩润铝板发货清单》可以作为定案依据。供货面积与结算面积差额为336.32㎡（15194.5566㎡-14858.235㎡），各规格铝单板的价格介于205元/㎡至255元/㎡间不等，本院按照平均价格230元/㎡［（205元/㎡+255元/㎡）÷2］计算面积差部分的对应货款为77353.6元（336.32㎡×230元/㎡），星太厦门分公司实际应付款金额为3355140.29元（3432493.89元-77353.6元），扣除已付货款3050000元，星太厦门分公司尚欠彩润公司货款305140.29元，彩润公司主张的超出部分不予支持。关于逾期付款违约责任问题。合同约定垫付货款在供货完后15天内付清，同时需方按垫付货款的万分之五日息支付，彩润公司诉求星太厦门分公司自2014年12月13日供货面积结算后15日即2015年1月1日起，按每日万分之五支付逾期付款违约金，于法不悖，本院予以支持。星太厦门分公司辩称彩润公司迟延交货，未举证证明，本院不予采信。关于垫付油漆款的问题，彩润公司未提供确切证据证实其代星太厦门分公司垫付油漆款，本院不予支持。关于实现债权产生的损失问题，彩润公司未举证证明其为实现债权产生的损失具体金额，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告河北星太装饰集团有限公司厦门分公司于本判决生效之日起十五日内支付原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司货款305140.29元及违约金（违约金以货款305140.29元为基数，按每日万分之五自2015年1月1日起算至实际付款之日止）； 二、驳回原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司的其他诉讼请求。 如果未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费7080元，减半收取计3540元，由原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司负担540元，由被告河北星太装饰集团有限公司厦门分公司负担3000元，款均限于本判决生效之日起五日内缴纳。保全费2447元，由被告河北星太装饰集团有限公司厦门分公司负担，该款已由原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司先行垫付，被告河北星太装饰集团有限公司厦门分公司应于履行本判决确定的还款义务时一并支付给原告佛山市南海区彩润装饰材料有限公司。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  洪佩兰 二〇一七年九月八日 书记员  杨文德 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书固定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。