河北省赤城县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0732民初417号 原告：张家口佳兴设备安装工程有限责任公司，住所地河北省张家口市宣化区洋河南桥头东侧2幢308室。 法定代表人：郭珍，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李森林，赤城县正阳法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：刘志强，男，公司职员。 被告：张家口市华工建设有限公司，住所地河北省张家口市桥东区陵园北街9号。 法定代表人：韩志刚，该公司董事长。 委托诉讼代理人：贾雪飞，男。 被告：王晓云，男，1961年1月12日出生，蒙古族，个体，住河北省张家口市崇礼区。 委托诉讼代理人：韩明伟（王晓云的合伙人），男，1975年3月15日出生，汉族，个体，住河北省张家口市赤城县。 原告张家口佳兴设备安装工程有限责任公司（以下简称佳兴设备安装公司）与被告张家口市华工建设有限公司（以下简称华工建设公司）、王晓云合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告佳兴设备安装公司委托诉讼代理人李森林、刘志强、被告华工建设公司委托诉讼代理人贾雪飞、被告王晓云委托诉讼代理人韩明伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 佳兴设备安装公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告给付原告工程款1000元；2、依法判令被告给付原告迟延支付工程款的违约金158550元；3、依法判令被告给付原告设备闲置成本费65550元。以上三项合计225100元；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年8月20日，原告与王晓云签订工程施工合同一份，合同约定原告为王晓云在山体上钻成9100个符合要求的圆孔，孔径180毫米，孔深1.8米，每孔单价100元，工期要求尽快完成，原告全部完工后5天内王晓云付清全部余款，王晓云迟延一天付款要赔偿原告未付款金额的5‰，由于王晓云原因造成原告钻孔设备闲置连续达到5天，王晓云要给付原告合理成本费。双方签订合同后，原告按照合同要求按时完工，被告应按照2019年10月18日原被告双方确定的6710个孔的价款给付工程款671000元，因被告已给付工程款520000元，尚欠工程款151000元，起诉后王晓云又给付15万元，现还欠工程款1000元、违约金158550元及设备成本费65550元，共计225100元。因二被告签有工程联系单，我给王晓云做完工程，我的工程款由王晓云支付。 华工建设公司辩称，1、我公司与王晓云之间没有合同关系又没有经济往来；2、原告与我公司也没有合同关系；3、我公司事前没有授权王晓云代替我公司与原告签订合同，事后也没有追认，此案与我公司没有任何关系，不应该把我公司列为被告。 王晓云辩称，1、我于2020年7月16日已将剩余的工程款全部给付原告，我不欠原告的任何费用，原告施工后，未经验收，不能确定是已经完工，现在已出现大量孔塌方，是否是钻孔存在质量问题，也应当等待验收后确定；2、我不应当支付原告违约金。首先我不存在违约情形，我与原告签订工程施工合同，合同约定在全部完工后5天内付清全部余款，截止目前，该工程没有经过验收不能确定为全部完工；原告在诉状中陈述给我钻孔的孔径为180毫米，而双方在施工合同中约定的孔径为200毫米，显然原告存在违约情形，鉴于现在工程未经过验收，若因原告原因致使验收未通过，我保留向原告请求违约赔偿的权利。 佳兴设备安装公司为证实其主张向本院提交证据如下:1、工程施工合同复印件一份，旨在证明2019年8月20日王晓云与原告签订工程施工合同，合同约定王晓云迟延一天付款要赔偿原告未付款金额的5‰，由于王晓云原因造成原告钻孔设备闲置连续达到5天，王晓云要给付原告合理成本费；2、施工登记表7份，旨在证明由于王晓云原因造成原告较长时间停工，王晓云要给付原告设备闲置成本费共计65550元；3、王晓云孔数确认单，旨在证明王晓云确认截止2019年10月18日原告共计为其钻孔6710个，每个100元，共计671000元，当时已给付52万元工程款，2020年7月16日给付15万元工程款，现在尚欠1000元工程款，违约金158550元；4、王晓云确认的施工欠款额（队长刘志江），旨在证明施工完毕后王晓云尚欠原告工程款151000元。 王晓云为证实其主张向本院提交证据如下：工程施工合同一份，旨在证明双方在施工合同中约定的孔径为200毫米，而实际施工的孔径为180毫米，原告存在违约。 华工建设公司未向本院提交证据，且对以上证据不予质证，因其认为该案与他公司无关。 本院组织双方当事人进行质证及本院认证如下：1、对原告提交的施工合同，王晓云认为双方在施工合同中约定的孔径为200毫米，而实际施工的孔径为180毫米，原告存在违约，并提交未经改动的原始合同进行佐证，原告对王晓云提交的合同质证认为双方一致同意后对标准进行改动的。经本院审理查明，合同的改动是经过双方一致同意并认可的，故本院对王晓云的质证意见不予认可，对其提交的未改动合同的证明目的不予采纳，确认原告提交的合同为有效合同；2、对施工登记表7份，王晓云认为该证据与其无任何关系，是原告自己记的，王晓云要的是孔的总数，原告怎么施工和用多少工与王晓云没有关系，没有因王晓云的原因让其停过工。本院认为，原告主张因王晓云的原因造成原告钻孔设备闲置15天的合理成本费65550元，但施工登记表没有王晓云的签字确认，事后也不认可，且无约定如何计算，故本院对该证据的证明目的不予确认；3、王晓云对孔数确认单不予认可，认为其只是确认钻了多少孔，应当经第三方验收，才能确认质量合格的实际孔数。本院认为，依据合同的相对性，合同只对原告和王晓云，王晓云确认了就应当确定施工完毕，孔数就应当以王晓云确认的为准，故本院对王晓云的质证意见不予采纳，确认原告的证明目的；4、王晓云对施工欠款额无异议，本院确认其证明效力并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下：2019年8月20日，原告与王晓云签订工程施工合同一份。合同约定原告为王晓云在山体上钻成9100个符合要求的圆孔，孔径180毫米，孔深1.8米，每孔单价100元，工期是要求尽快完成，原告全部完工后5天内王晓云付清全部余款，王晓云迟延一天付款要赔偿原告未付款金额的5‰，由于王晓云原因造成原告钻孔设备闲置连续达到5天，王晓云要给付原告合理成本费。双方签订合同后，原告进行施工，原告共计为王晓云钻孔6710个，王晓云于2019年10月18日对孔数进行了确认，孔的总工程款为671000元，王晓云按约定给付了工程款520000元，尚欠工程款151000元，原告起诉后王晓云于2020年7月16日在法院的建议下又给付了15万元，现还欠工程款1000元。该合同不涉及华工建设公司。原告诉至本院要求二被告给付工程款1000元、违约金158550元及设备闲置成本费65550元，共计225100元。 本院认为，合同双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务，本案中，佳兴设备安装公司为王晓云钻孔6710个，每个孔100元，施工完毕后，尚欠151000元工程款理应按约定时间及时给付，至今仍欠1000工程款应当给付，故对原告的第一项诉讼请求本院予以支持。对原告要求被告迟延支付工程款的违约金158550元，本院认为依据合同约定此项并非是违约金，而是迟延履行期间的利息，双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限，本案中，王晓云依约已支付了大部分的工程款，过了半年多，原告起诉后在法院的建议下，王晓云又支付了原告15万元工程款，尚欠1000工程款，双方约定的迟延履行期间的利息明显超过年利率24%，综合全案，本院支持该欠款迟延履行期间的利息以央行基准贷款年利率4.35%计算，期限应以本金151000元从2019年10月18日的5日后开始计算，至2020年7月16日，剩余1000元工程款剩余1000元本金应从2020年7月17日计算至实际清偿之日止。原告主张因王晓云的原因造成原告钻孔设备闲置15天的合理成本费65550元，本院认为施工登记表没有王晓云的签字确认，事后王晓云也不认可，且无约定如何计算，现有证据不能有效证实因王晓云的原因导致原告设备连续闲置达5天以上的事实，故本院对原告的该项主张不予支持。原告对华工建设公司主张给付义务，因合同未涉及华工建设公司，又无任何证据证实该施工与华工建设公司有关系，华工建设公司对原告的诉求也认可，故本院对该项主张不予支持。王晓云主张原告的孔不合格，不再支付余款，因合同约定不涉及第三方的验收事宜，王晓云确认后即视为合格的施工完毕，故本院对该项主张不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，判决如下： 一、王晓云于本判决生效之日起十日内给付张家口佳兴设备安装工程有限责任公司工程款1000元及迟延履行期间的利息（利息从2019年10月24日至2020年7月16日起按年利率4.35%以本金151000计算，即151000元×4.35%÷365天×262天＝4714.92元；剩余1000元本金的利息自2020年7月17日按年利率4.35%计算至实际清偿之日止）。 二、驳回原、被告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6927元，减半收取计3464元，由王晓云负担25元，张家口佳兴设备安装工程有限责任公司负担3439元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  郭永峰 二〇二〇年八月十七日 书记员  董慧芸 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理： （一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持； （二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 ——