云南省楚雄市人民法院民 事 判 决 书（2020）云2301民初1274号原告：丁善荣，男，1966年2月18日生，汉族，大专文化，工人，云南省楚雄市人，户籍地楚雄市，现住楚雄市。委托诉讼代理人：普凯，云南义达律师事务所律师（特别授权）。被告：楚雄盛宏装饰设计有限公司，住所地：楚雄市鹿城镇胜景路胜景小区E幢2单元1层101-1室，统一社会信用代码：91532301MA6KTJA77J。法定代表人：李金龙，系该公司经理。原告丁善荣与被告楚雄盛宏装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月24日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告丁善荣及其委托诉讼代理人普凯到庭参加诉讼，被告楚雄盛宏装饰设计有限公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告丁善荣向本院提出诉讼请求：一、判决被告返还原告多支付的装修款47485.2元；二、判决被告给付原告违约金13400元；三、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告在楚雄市彝海大成小区购买了D53幢-1栋住宅，欲装修。被告主动联系原告，经协商，双方达成一致意见，并于2018年8月15日签订《室内装饰施工合同》，约定承包方式为全包即包工包料，总包干价为268000元，合同还约定了工期、工程款支付方式及违约责任等。合同签订后，原告按约定先后8次支付装修款178000元。被告收到装修款后，未按约定向原告提供设计图和效果图，也未积极组织施工，约定的工期届满被告完成的工程量不到总工程量的40%，被告要求工期延期，原告迫不得已同意，双方口头约定装修工程竣工日期延至2019年12月底，但被告仍未履行承诺。期间，原告无数次催促被告加快施工进度，但被告总以种种借口推诿、搪塞，拒不履行施工义务，致使装修工程未能如期竣工。被告又多次与原告协商，工期又延期至2019年3月3日，但被告仍未按照约定施工，现该幢房屋装修处于停工状态。因被告确无能力完成装修，2019年6月6日，原、被告对装修工程进行了砍工结算并签订《协议书》。《协议书》明确被告已完工部分的工程价款为130514.8元，被告应退还原告多支付的装修款47485.2元。被告承诺退还款项，原告将收款账号发给被告后，被告未退款，经原告多次催讨，被告至今分文未退，且态度相当恶劣。同时，根据《室内装饰施工合同》的约定，被告已构成违约，理应按照合同约定承担相应的违约责任。为维护原告的合法利益，特依法提起诉讼，请秉公判处。被告楚雄盛宏装饰设计有限公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。原告丁善荣为证明其诉讼请求及其所依据的事实和理由，向本院提交了下列证据：1.施工合同；2.协议书；3.收据8份。被告楚雄盛宏装饰设计有限公司未到庭质证，亦未向本院提交证据。本院认为，原告提交的证据1，能证明原、被告于2018年8月15日签订《室内装饰施工合同》，原告将楚雄市住宅的装饰装修工程发包给被告楚雄盛宏装饰设计有限公司施工及双方对于权利义务的约定，本院予以采信；证据2，能证明原、被告于2019年6月6日对装修工程进行了砍工结算的事实，本院予以采信；证据3，能证明原告向被告付款的情况，本院予以采信。本院经审理认定事实如下：2018年8月15日，原告丁善荣（甲方）与被告楚雄盛宏装饰设计有限公司（乙方）签订《室内装饰施工合同》，原告丁善荣将楚雄市住宅的装饰装修发包给被告楚雄盛宏装饰设计有限公司施工，约定：工程地址为彝海大成Ｄ53幢-1栋，规格为房型4层8室3厅1厨3卫1阳台、施工面积367平方米。承包方式为全包，开工日期2018年8月18日，竣工日期2019年3月2日。工程价款以及定金。工程价款268000元，为包干价，如不增加涉及或改动不再产生任何额外费用。首期付款等同于预交定金；工程款支付：1.水电结束，雨季前支付67000元，2.木工结束，泥工进场准备支付80400元；3.泥工进场支付107200元，4.工程验收七天内支付13400元。在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方；因擅自解除合同使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。合同的变更和终止：1.经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方以书面形式提出，应按合同总价款的5%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。合同备注：所有柜体及拖把池按甲方要求设计施工。《室内装饰施工合同》签订后，原告向被告共计付款178000元：2018年8月15日67000元（第一次付款），2018年11月24日15000元（预付款），2018年12月26日15000元（中期款），2018年12月9日15000元（预付款），2019年1月16日30000元（预付款），2019年1月27日13000（中期款），2019年3月2日16000元（中期款），2019年4月2日7000元（材料款）。2019年6月6日，原、被告对楚雄市住宅完成的装修项目进行结算，签订《协议书》，《协议书》载：水电、前期辅材、花园、防水、石膏吊顶、珍珠岩、外墙已施工完毕，其中水电项目28548元含后期，开关、插座、筒灯、灯带、空开箱的安装工程不再收费。开关、插座、灯带质保两年只换不修。水电施工项目终身质保，人为损坏不在质保项目内。结算价130514.8元，双方对前期项目已结算清楚。结算后被告未再对装修项目进行施工。本院认为，当事人对自己提出的事实主张或反驳对方所依据的事实，应当提供证据加以证明，否则应承担不利的法律后果。原告丁善荣与被告楚雄盛宏装饰设计有限公司于2018年8月15日签订的《室内装饰施工合同》是双方当事人的真实意思表示，且该合同不存在无效事由，故本院认定原告丁善荣与被告楚雄盛宏装饰设计有限公司之间的装饰装修合同法律关系合法有效，原、被告应按《室内装饰施工合同》约定履行各自的义务。原告自2018年8月15日至2019年3月2日期间共计向被告支付工程款178000元；2019年6月6日，原、被告对楚雄市住宅完成的装修项目进行结算，结算价130514.8元，结算后被告未继续施工，被告应向原告退还多支付的47485.2元，对于原告的第一项诉讼请求，本院予以支持。原告主张被告没有完全按照合同约定履行义务，装饰装修项目没有按约定时间竣工，被告应按合同约定向原告支付违约金13400元。《室内装饰施工合同》第九条、第十二约定，在合同履行期间，擅自解除合同一方或提出终止合同一方，按合同总金额的5%作为违约金付给对方。本案中，《室内装饰施工合同》约定开工日期2018年8月18日，竣工日期2019年3月2日，原、被告于2019年6月6日对完工的装修项目进行结算，后《室内装饰施工合同》未再履行，原告未提交证据证明被告擅自解除合同或被告提出终止合同，故对于原告要求被告按合同总金额的5%支付违约金13400元的诉讼请求，本院不予支持。本案诉讼过程中，被告楚雄盛宏装饰设计有限公司经本院公告送达开庭传票而未到庭参加诉讼，也未向本院提交答辩状及证据，对此，本院视被告楚雄盛宏装饰设计有限公司自行放弃法律所赋予的诉讼权利，应承担对其不利的诉讼后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第二款之规定，判决如下：一、被告楚雄盛宏装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告丁善荣退还工程款47485.2元；二、驳回原告丁善荣的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1322元、公告费250元，由被告楚雄盛宏装饰设计有限公司负担（未交）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审 判 长  孙 燕人民陪审员  李应德人民陪审员  周朝丽二〇二〇年八月五日书 记 员  李 悦