河北省涉县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）冀0426民初1674号 原告：邯郸市宇峰地质勘查有限公司。住所地：邯郸市涉县娲皇路老干部活动中心5楼。 法定代表人：程贤良，董事长。 委托诉讼代理人：张东海，河北天汉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：程晓峰，男，该公司职工。 被告：咸丰县飞燕生态旅游发展有限公司。住所地：咸丰县高乐山镇楚蜀大道下段112号。 法定代表人：李红福，公司董事长。 委托诉讼代理人：杨振华，湖北施州律师事务所律师。 原告邯郸市宇峰地质勘查有限公司（以下简称“宇峰公司”）与被告咸丰县飞燕生态旅游发展有限公司（以下简称“飞燕公司”）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序开庭进行了审理。本案当事人原告宇峰公司委托诉讼代理人张东海、程晓峰，被告飞燕公司委托诉讼代理人杨振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宇峰公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判决被告飞燕公司给付原告工程款1943855.80元，并承担违约责任（违约金按每日5‰从2016年7月9日起计算至给付之日）；2、请求人民法院判决被告不得阻拦原告钻机设备撤场，并赔偿因被告不让撤场给原告造成的经济损失。事实和理由：2015年10月6日，经协商原、被告就咸丰县坪坝营地热工程签订了《地热钻井工程合同书》。合同约定：初步设计井深2300米，水温水量达到设计参数后钻井工程按包干单价每米2100元执行;如水温或水量未达到设计参数时，钻井工程按照包干单价每米1470元执行；钻井深度达到500米节点时，被告应暂按包干单价2100元/米给付原告本次节点实际工程量70%工程进度款，依次钻井深度达到1000米、1500米时给付相应的工程进度款。（其余事宜详见合同书）。合同签订后，原告如约施工，但被告缺乏诚信不能按照合同约定及时给付原告相应的工程进度款，导致工期相应延误。截止至2016年7月9日，经被告认可原告施工钻井深度为2295.14米，因地质原因水温或水量不能达到设计参数，合同不再继续履行。按照合同约定，被告应按照包干单价每米1470元结算给付原告工程款，总计工程款为3373855.8元。除去施工期间被告陆续给付的工程款1430000元，被告仍欠付原告剩余工程款为1943855.80元，并按合同约定承担相应的违约责任。 被告飞燕公司辩称，1、我公司已经按照合同约定已支付原告2757095.15元，其中工程款为2303117元，为原告垫付电费453978.15元，已超额支付；2、原告承接工程未按约定完成，未经双方验收，不具备基本使用条件，因此不能按照合同第一条第四款付款；3、原告自身存在严重违约现象，不能按合同约定按时完成工程进度；4、原告诉称的钻井深度有异议，和我们测量的尺寸不一致；5、原告方至今仍未完工，并擅自退场，不存在我公司不让撤场的事实。综上请求法院驳回原告诉求。 当事人围绕诉讼请求及抗辩理由依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2015年10月6日，原告宇峰公司（作为乙方）与被告飞燕公司（作为甲方）就咸丰县坪坝营地热工程签订了《地热钻井工程合同书》。合同第一条约定：“工程内容：1、钻探地热井一眼，成井设计参数：出水温度≥43℃；出水量≥400m³/d。2、钻井工程内容：凿井施工、施工过程中的水文等各种观测和记录、下套管、洗井（洗井时间不超过20天，洗井包括常规拉活塞和酸化洗井，盐酸费用由乙方承担；若洗井时间超过20天，由乙方承担超出期限后所用材料及工人等费用），抽水试验和抽水设备安装。3、初步设计井深2300米。4、孔径要求：按设计要求根据地质情况确定：底部孔径不小于Ф152mm。合同价款：水温水量达到设计参数后钻井工程按包干单价为2100元/米执行（含材料、机具等所有相关费用），合同暂定总价约483万元（最终执行总价按实际钻探深度结算）。达到2300米深度后，水温或水量未达到设计参数时，钻井工程按包干单价1470元/米执行（含材料、机具等所有相关费用）。”第二条约定：“总工期为180天（从合同签订之日起计）。如遇地质特殊原因或人力不可抗拒因素造成延误工期，甲乙双方协商解决。”第三条约定：“甲方的义务和责任：负责提供施工场地内有关需保护的文物和地下管线图，保证井场天空、地面、地下无影响工程施工的障碍物，同时做好施工现场的“三通一平”工作，即通水、通电、通路、平场地。……负责提供施工现场生产水、用电接口。为乙方施工人员住宿提供方便条件（除水电费外其他后续使用乙方自理）。”第四条约定：“付款方式：钻井深度达到500米节点时，经甲方核实后，甲方在7个工作日内支付乙方本次节点实际工程量70%工程进度款（暂按包干单价2100元/米的70%，扣除前期所有材料款及预付款）。”依次钻井深度达到1000米、1500米时给付相应的工程进度款。合同签订后，原告如约施工，施工过程中被告陆续给付原告工程款2043117元。2016年7月9日，经原、被告双方认可，出具了芭菲小镇地热井钻井深度记录，原告施工钻井深度为2295.14米，不含初始备用套杆，加盖有被告单位公章，罗洪明、吴至武签名，钻井队张国强、孙系明签名。后因地质原因水温或水量不能达到设计参数，合同不能再继续履行。 本院认为，原告宇峰公司承揽了被告飞燕公司的咸丰县坪坝营地热工程，双方签订的《地热钻井工程合同书》，双方之间的合同合法有效。原告如约施工，被告应按约定支付相应的工程款。2016年7月9日，经原被告双方确认，钻井深度为2295.14米，加上初始备用套杆，已达到合同约定的井深，但水温和水量未达到设计参数，按合同约定，应按包干单价1470元/米给付原告相应工程款。工程总价款应为2295.14米*1470元/米=3373855.8元。现被告抗辩已付2303117元，其中2015年7月31日付地热资源勘查进场费60000元，2015年8月31日付地热物探款100000元，2015年9月30日付钻探设计费100000元，均在《地热钻井工程合同书》签订之前，不应视为工程款，故被告实际支付原告工程款数额为2043117元。被告辩称垫付电费453978.15元应由原告承担，因双方在合同中未约定该项支出由谁承担，且被告出具的证据缴费单位均为天工鑫地置业（咸丰）有限公司，不能认定该部分费用与本案工程存在关联性，被告该项辩称理由，本院不予采信。被告辩称双方未组织验收，不符合结算付款条件，原告无权请求支付余下工程款，因双方在2016年7月9日已对钻井深度进行了确认，且水温未达到设计参数，被告应按合同约定1470元/米支付工程款。原告诉称其收到被告给付的工程款1430000元，但被告提供的付款凭证中，结合本案中原告授权张敏办理咸丰县坪坝营地热井工程的工程款结算事实，被告支付给张敏的相关工程款应包含在内，已付工程款数额为2043117元，尚欠1330738.80元。 本案合同约定的工程内容为地热井施工合同，设计井深为2300米，因勘探地质存在一定的不确定性，故原、被告即约定了成井的设计参数和工程单价，同时又约定了在井深达到2300米而未达至设计参数时的工程单价。原告在达到设计井深后，进行了全部工序和努力，仍未达到成井的设计参数，合同不能再继续履行，实为遗憾。现原告按未成井的设计参数要求被告结算工程款，并要求撤场所，并无违约行为和不妥之处。同时原告方证人（冯某）出庭证明被告公司阻拦原告方钻机设备撤场的事实应当认定。被告辩称，至今未完工，未阻拦原告方钻机设备撤场的理由，不予采信。另外，原告对被告阻拦撤场所造成的经济损失未经有关部门鉴定，并当庭表示放弃本项诉讼请求，本院依法准许。关于违约金部分，双方约定日5‰明显过高，应参照年利率24%计算较为妥当。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 一、被告咸丰县飞燕生态旅游发展有限公司于本判决生效后十五日内给付原告邯郸市宇峰地质勘查有限公司工程款1330738.8元及违约金（从2016年7月9日起至实际付清之日止，按年利率24%计算）； 二、准许原告邯郸市宇峰地质勘查有限公司在咸丰县坪坝营地热工程中的钻机等设备撤场，被告咸丰县飞燕生态旅游发展有限公司不得阻拦； 三、驳回原告邯郸市宇峰地质勘查有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22295元，原告邯郸市宇峰地质勘查有限公司承担5519元，被告咸丰县飞燕生态旅游发展有限公司承担16776元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。 审 判 长  孙魁林 审 判 员  马丽平 人民陪审员  杨书亮 二〇一七年九月五日 书 记 员  张 月 《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公司原则确定各方的权利和义务。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。