安徽省淮南市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖04民终1001号 上诉人（原审被告）：淮南金螳螂家装饰工程有限公司，住所地安徽省淮南市山南新区西湖春天58号楼105、106、107、204室，统一社会信用代码91340400MA2RU3E81E。 法定代表人：孙雪君，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴飞，安徽衡威律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱广宪，安徽衡威律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：周丽，女，1975年5月17日出生，汉族，住安徽省淮南市八公山区。 被上诉人（原审原告）：鲍继群，男，1970年10月31日出生，汉族，住安徽省淮南市八公山区。 上诉人淮南金螳螂家装饰工程有限公司（以下简称金螳螂公司）因与被上诉人周丽、鲍继群装饰装修合同纠纷一案，不服安徽省淮南市田家庵区人民法院（2020）皖0403民初785号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月1日立案后，依法组成合议庭，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。 金螳螂公司上诉请求：撤销一审判决第一项中关于安装灯具（3盏1086-6吊灯、1盏S117-6吊灯、1盏87918-78/100w吊灯、1盏1086-8-4吊灯、2盏0001-1壁灯）具体型号的判决，撤销一审判决第二项，改判金螳螂公司不承担损失6147元的法律责任。事实和理由：一、2019年12月11日尾款补充协议第4项约定，灯具（2019年12月15日之前选定下单）供货周期约：暂定。该约定未涉及灯具具体型号，一审第一项涉及灯具具体型号的判决无依据。二、周丽、鲍继群主张的损失从计算公式来看，是租金损失，该损失既无合同约定，亦无法律依据。在周丽、鲍继群未变更诉讼请求的情况下，一审法院判决金螳螂公司赔偿损失6147元违反了民事诉讼“不告不理”的原则。 周丽、鲍继群辩称，一、金螳螂公司在门店显眼的位置张贴了告示，预算即为决算，这是对合同的承诺。二、周丽、鲍继群是在金螳螂公司选品范围内选定的产品，未超出范围。三、尾款补充协议表明，周丽、鲍继群已付清全部价款，事后的录音资料也表明金螳螂公司认可周丽、鲍继群选定的产品，且在庭审前和庭审中，金螳螂公司均表明货物均已备齐，随时可以安装，当然包括灯具。四、灯具加价无道理。 周丽、鲍继群向一审法院起诉请求：一、金螳螂公司在判决下发后一周内履行装饰装修协议，包括贴型号为（93014、mal9-38、mh19-38、ma19-25）墙布，安装灯具（3盏1086-6吊灯、1盏S117-6吊灯、1盏87918-78/100w吊灯、1盏1086-8-4吊灯、2盏0001-1壁灯）、安装窗帘（103黛绿两间房、103深灰带纱、103墨灰）、书柜门板，交付老板牌灶具JZ（YRT）-78B一台，床具（908#1500mm框架，908#1500mm箱框结构）和床垫（899元/个）各二张，以及书柜之间的推拉门。或者支付剩余项目的相应价款46811元。二、赔偿逾期完工损失20424元（从2019年5月25日开始以9个月计：15.87元/平方米×143平方米×9个月），合计67235元。 一审法院认定事实：周丽、鲍继群系夫妻关系。2018年12月30日，鲍继群（甲方）与金螳螂公司（乙方）签订了一份《家装服务合同书》，合同约定由乙方为甲方在位于淮南市山南金融世家3号楼2504的房屋进行装饰装修，合同约定总金额为196800元，105个工作日内完工。关于违约责任，合同第十条第3项约定，甲方逾期未按本协议约定支付服务款项的，应向乙方按照合同总金额的0.5‰/日支付违约金，但累计不超过合同总金额的3%，如工程已完工超过15日，甲方仍未支付全款的，除承担上述违约责任外，乙方免除本合同质保维修义务。第4项约定，乙方逾期完工，应向甲方按照合同总金额0.5‰/日支付违约金。乙方向甲方承担的违约赔偿责任（包括但不限于工期逾期违约金和质量赔偿金等）总累计不得超过合同总金额的3%。 一审另查明：2019年2月17日，双方变更为2019年5月24日竣工验收。2019年3月8日，双方变更增加工程量，周丽、鲍继群增加支付工程款9300元（扣除周丽、鲍继群退给金螳螂公司的价值400元的晾衣架和价值800元的坐便器），合同实际总金额为204900元。2019年5月14日，周丽、鲍继群支付给金螳螂公司191000元，2019年12月11日，周丽、鲍继群支付尾款13900元，金螳螂公司未就剩余工程量予以施工，故双方发生纠纷。 一审法院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。本案中，双方签订的合同合法有效，双方经协商变更合同亦合法有效。周丽、鲍继群支付工程款后，金螳螂公司未履行安装等合同义务，应当按照合同约定承担继续履行，支付违约金的相应违约责任。关于周丽、鲍继群主张的逾期完工的损失，双方没有约定计算方式，周丽、鲍继群也没有提供证据证明其实际损失数额，酌情予以部分支持。金螳螂公司辩称是周丽、鲍继群拿走钥匙无法及时安装的抗辩理由不能成立，双方约定了违约金的计算标准，符合法律规定。关于金螳螂公司抗辩因疫情影响施工，存在不可抗力请求减少赔偿数额的意见，不予采纳。判决：一、淮南金螳螂家装饰工程有限公司于本判决生效后十日内继续履行安装义务。具体为：贴型号为（93014、mal9-38、mh19-38、ma19-25）墙布，安装灯具（3盏1086-6吊灯、1盏S117-6吊灯、1盏87918-78/100w吊灯、1盏1086-8-4吊灯、2盏0001-1壁灯）、安装窗帘（103黛绿两间房、103深灰带纱、103墨灰）、书柜门板，交付老板牌灶具JZ（YRT）-78B一台，床具（908#1500mm框架，908#1500mm箱框结构）和床垫各二张以及书柜之间的推拉门。二、淮南金螳螂家装饰工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿周丽、鲍继群损失6147元（204900元×3%）。三、驳回周丽、鲍继群的其他诉讼请求。案件受理费1481元，由淮南金螳螂家装饰工程有限公司负担1325元，周丽、鲍继群负担156元。 二审中，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审判决认定事实清楚，二审予以确认。 本院归纳本案二审争议焦点为：一、一审认定灯具的具体型号有无依据。二、一审判决金螳螂公司赔偿损失是否妥当。 针对上述争议焦点，本院分析评判如下： 关于第一项争议焦点，本院认为，经审查，周丽、鲍继群针对其主张的灯具，向一审法院提交了灯具的计算方式、微信聊天记录、微信截图以及录音资料等相关证据，能够证明双方于2019年12月11日达成尾款补充协议后，就具体的灯具产品通过微信聊天的方式进行了约定，明确了灯具的具体型号、规格以及数量等。金螳螂公司虽不予认可，但并未提供任何反驳证据。因此，一审判决认定灯具的具体型号并无不妥，金螳螂公司对此提出的上诉理由不能成立，不予采纳。 关于第二项争议焦点，本院认为，根据本案已查明事实，金螳螂公司未能按照家装服务合同的约定按时履行完毕装饰装修义务，其行为已构成违约。根据《家装服务合同书》约定，金螳螂公司逾期完工，应承担包括但不限于工期逾期违约金和质量赔偿金的违约赔偿责任；总额累计不得超过合同总金额的3%。虽然，周丽、鲍继群主张逾期完工损失的计算方式欠妥，但其要求赔偿损失并不违反合同约定，一审判决认定的损失亦符合双方上述合同约定。因此，金螳螂公司对此提出的上诉理由不能成立，不予采纳。 综上所述，金螳螂公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费50元，由淮南金螳螂家装饰工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 李 永 审判员 张 晨 审判员 魏 宁 二〇二〇年八月三日 书记员 倪龙书