广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终6374号上诉人（原审原告）：瞿子会，男，1964年5月2日出生，汉族，住广东省广州市越秀区。委托诉讼代理人：李强，广东正大联合律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：佛山市圆方房地产有限公司，住所地广东省佛山市禅城区，统一社会信用代码。法定代表人：招应璋。委托诉讼代理人：邓兆堃，广东源浩律师事务所律师。上诉人瞿子会因与被上诉人佛山市圆方房地产有限公司（以下简称圆方公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604民初3387号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。瞿子会上诉请求：1.撤销一审判决第二项，判决圆方公司赔偿瞿子会可期待利益损失124800元；2.本案一、二审诉讼费由圆方公司承担。事实和理由：一、一审法院认定事实错误。首先，圆方公司在与瞿子会签订购房合同之前，无论是宣传单还是购房补充协议中提到的签约前就知悉的《预存房业务合同》均对于涉案房屋签约后的处置做出了明确约定，即“带租约出售”“私享家连锁经营收益有保证”“租期五年”，这些约定明确具体，应视为要约，一审认定为普通宣传手段错误。其次，广州市私享家酒店管理有限公司（以下简称私享家公司）拟定了格式合同《预存房业务合同》，并由圆方公司在与所有购房者签约前出示，证明售后返租，而且在《购房合同补充协议》中明确记载，购房者在签约前己完全知悉《预存房业务合同》内容。购房者基本都是签订购房合同时即与私享家公司签订《预存房业务合同》，这足以说明圆方公司与私享家公司在包租承诺法律关系上应视为同一法律主体，同时也说明瞿子会与私享家不是独立于圆方公司之外单独成立租赁合同关系，事实上承诺承租是圆方公司作出的，圆方公司引入私享家公司，一是规避国家明令禁止的售后返租，二是为摆脱责任。二、一审法院适用法律错误，瞿子会是因圆方公司的欺诈作出投资的决定，如圆方公司如约履行承租协议，瞿子会五年的租金收入是有保障的，而该利益也是在双方签约时可以合理预见到的，故根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，圆方公司应赔偿瞿子会的损失。圆方公司辩称：一、一审法院对可期待利益的认定事实清楚，适用法律正确。二、根据合同相对性原理，瞿子会与私享家公司签订的《预存房业务合同》为双方之间的意思表示，与圆方公司无关，从瞿子会与私享家公司自行达成协议并终止《预存房业务合同》，私享家公司亦向大部分购房者支付补偿款的事实可知,《预存房业务合同》的实际履行、善后解约、补偿全过程均是瞿子会与私享家公司独自完成，与圆方公司无关。三、私享家公司已经出具情况说明，证明私享家公司已经与瞿子会结清全部债权债务，瞿子会已将案涉物业出租或自行使用。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持，驳回瞿子会的上诉请求。瞿子会向一审法院起诉请求：1.圆方公司向瞿子会支付延迟交房违约金11821元，可期待利益（租金）损失124800元；2.案件受理费由圆方公司负担。一审法院认定事实：2015年3月9日，瞿子会（买受人）与圆方公司（出卖人）签订《广东省商品房买卖合同》(合同编号：1501004046），约定瞿子会向圆方公司购买涉案佛山市禅城区某湾一路2号四座804房，主要内容为：“……第三条、买受人所购商品房的基本情况。该商品房为本合同第一条规定的项目中的：禅城区某湾一路2号四座804房。该商品房的用途为办公用房，属钢筋混凝土结构……该商品房合同约定建筑面积共42.21平方米，其中，套内建筑面积29.50平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积12.71平方米……。第四条、计价方式与价款。……该商品房属预售，按套出售，按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米14698.10元，总金额433594元。……第八条交付期限。出卖人应当在2015年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用：4、该商品房经竣工验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、政府部门负责的市政配套安装之延误及政府部门对项目验收之延误。第九条出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：√1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三（该比率应不小于第（1）项种的比率）的违约金。……第十一条交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。……由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：出卖人按本合同上所记载的买受人的地址寄信通知或者直接送达书面通知买受人办理交付手续，在通知规定的期限内，买受人未能到出卖人指定地点办理商品房交接手续或者买受人无正当合法理由拒绝办理商品房交接手续的，则视为买受人已办理完毕交接手续。买受人自出卖人通知办理交付手续期限届满之次日起承担物业管理费……第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第2种方式处理：√2、出卖人以同等质量的材料设备代替，或双方协商由出卖人补回装饰设备差价。……”。上述合同附有附件一至四，附件一为《房屋平面图》；附件二为《公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明》；附件三为《装饰、设备标准》，但未对房屋各部位的具体装饰装修或设备标准作出约定；附件四为《合同补充协议》，包含质量保证书及住房能源消耗指标和节能措施内容。同日，瞿子会与圆方公司签订《合同补充协议》，主要内容均为：“双方经平等协商，一致同意订立如下条款，作为对《商品房买卖合同》（以下简称‘本合同’）的补充：一、该商品房的装饰、设备（一）公共部分1、外墙：高级外墙砖。2、办公楼大堂：地面，墙身采用高级瓷砖装修，天花造型装修。3、电梯：上海三菱。4、信箱：按邮局部门标准安装不锈钢信箱。5、办公楼通道、电梯前室地面、墙身采用高级瓷砖装修天花造型装修。6、地下室停车场：地面水泥砂浆找平，墙身及天花刮塑两道。（二）智能化系统停车场入口设置智能卡道闸，地下室和大堂入户门设置门禁系统。（三）办公室单元1、入户通道地面高级瓷砖装修。2、茶水间地面做防水处理，墙身贴高级瓷砖、设有壁柜、不锈钢洗菜盆，水台下设有地柜，预留洗衣机位置，配有抽油烟机、电磁炉、热水壶、水龙头、冰箱、洗衣机、微波炉。3、卫生间墙身及地面做防水处理，室内设有座便器、洗手盆、浴花洒、电热水器、排气扇、不锈钢毛巾架、纸巾盒、水龙头、吹风筒。4、卧室地面铺为高级地毯，墙身刮塑、防潮处理、贴墙纸、床背景墙、电视背景墙、天花刮塑、油乳胶漆、配有空调、衣柜、床架、床垫、床头柜、单人沙发、脚蹬、行李蹬、电视柜、电视、妆镜、写字椅、写字台、台灯、水晶灯、窗帘、预留水箱位置。5、门扇入户门为豪华实木门，带猫眼、智能锁，卫生间为豪华铝合金推拉门，窗台面铺大理石，飘窗台设有不锈钢护栏、飘窗顶板安装升降晾衣架。6、管线（1）供电、供水各安装独立表。（2）电话、电视、宽带设有总箱，线路安装到各使用位置。（3）配高级电器面板。……十条、本大厦的办公楼4号楼的5-9层，甲方交由指定的酒店管理公司进行统一经营管理，乙方同意其办公室物业交由该指定的公司进行统一经营管理。乙方已知悉《预存房合同》具体内容，同意酒店管理公司有权使用其所购单位公共区域。……十一、其他……3、……出卖人按本合同所记载的买受人的地址向买受人邮寄通知等文件，或者在收到买受人变更地址的书面通知后按其变更的地址向买受人邮寄通知等文件，均视为该文件有效送达给买受人，该文件交邮后，出卖人即已履行向买受人送达的义务。……5、本补充协议与《商品房买卖合同》具有同等法律效力，若两者不一致的，以本补充协议内容为准。……”。2015年3月17日，瞿子会与案外人私享家公司签订《预存房业务合同书》，双方约定由瞿子会向案外人私享家公司出租涉案804房，租赁期限为2016年3月30日至2021年3月29日，租金标准为2400元/月。瞿子会须在2016年3月30日前将家私家电配置齐全的物业交付给案外人私享家公司。2016年7月8日，案外人私享家公司向瞿子会发出《解除合同通知函》，告知因小区物业公司及政府政策方面原因致其经营受阻、损失重大。依据《预存房业务合同书》的相关约定，案外人私享家公司自2016年8月8日起提前终止就涉案房屋签订的《预存房业务合同书》，并要求瞿子会于该日前办理房屋交接手续。另查明一，2015年1月9日，圆方公司出具收据确认收到瞿子会支付涉案804房的定金30000元；2015年3月8日，圆方公司出具收据确认收到瞿子会支付涉案804房的首期款193594元；2015年11月27日，瞿子会通过贷款方式向圆方公司支付购房款210000元。另查明二，2015年2月9日，瞿子会与案外人广州安浚信息技术有限公司签订《揾楼网团购VIP会员申请书》，约定瞿子会申请成为揾楼网团购VIP会员，并支付电商服务费30000元，可享受开发商60000元的优惠，正式签署《商品房认购协议》后，电商服务费不予退还，亦不冲抵房款，该费用仅为团购优惠服务费。同日，案外人广州安浚信息技术有限公司出具收据确认收到瞿子会购买涉案804房团购金30000元。另查明三，涉案佛禅（挂）2011-004号地块某福智富广场项目于2015年12月8日竣工验收，于2015年12月11日取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。诉讼中，瞿子会、圆方公司一致确认：签订合同补充协议后，瞿子会未另行支付装修款；瞿子会于2016年1月28日收楼。圆方公司陈述：涉案楼宇5-9层为带豪华装修，是瞿子会与圆方公司通过合同补充协议约定更改；圆方公司于2016年1月25日即完成装修并向各业主发出收楼通知。一审法院认为，本案系房屋买卖合同纠纷，瞿子会与圆方公司签订的《广东省商品房买卖合同》及《合同补充协议》，均系双方当事人真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，瞿子会、圆方公司均应依据上述合同及补充协议的约定全面善意地履行各自承担的义务。关于瞿子会主张圆方公司支付逾期交房违约金的诉请。根据涉案《广东省商品房买卖合同》第八条的约定，圆方公司应于2015年10月31日前将经竣工验收合格的商品房交付瞿子会使用，但据一审法院查明的事实，包含涉案房屋在内的建设工程项目至2015年12月8日才完成竣工验收，圆方公司亦自认至2016年1月25日才向包含瞿子会在内的各业主发出收楼通知，故圆方公司已构成逾期交房违约行为。圆方公司抗辩认为上述合同所约定的交易房屋标准为毛坯房，且其已于2015年10月31日前组织安排案外施工单位进场装修，而在双方未约定装修期限的情形下，后续装修应预留合理装修期限，故其并未构成逾期交房的违约行为。一审法院对上述抗辩意见不予采纳，理由如下：第一，依据《广东省商品房买卖合同》第十三条及《合同补充协议》第一条、第十一条第5点的约定，瞿子会、圆方公司实际已通过签订相应《合同补充协议》的方式对所售房屋装饰装修具体标准作出明确约定，即圆方公司交付使用的房屋装饰装修标准应以《合同补充协议》第一条约定为准。此外，瞿子会、圆方公司一致确认瞿子会未向圆方公司另付装修款，亦可证实《广东省商品房买卖合同》约定的购房价款实已包含装修款。据此，应认定《广东省商品房买卖合同》所约定的交易标的为带装修房屋，上述事实亦与瞿子会、圆方公司庭审关于涉案房屋系带装修出售的陈述意见相符，则综合合同及补充协议全文，圆方公司于2015年10月31日前交付的房屋应为经竣工验收合格的带装修房屋。第二，瞿子会与案外人私享家公司签订的《预存房业务合同书》所成立的法律关系与本案房屋买卖合同关系不同，该合同书中所约定的交付房屋时间属合同双方当事人意思自治，并不能推定瞿子会已预知并同意增加装修期限，不能对抗《广东省商品房买卖合同》所约定的圆方公司按期交房的合同义务。第三，依据《广东省商品房买卖合同》第十一条关于“交接”的约定，圆方公司履行合同交付义务的形式为与买受人办理交付手续，圆方公司以2015年10月31日前案外施工单位已进场装修为由主张其已完成交付房屋义务无合同依据。综上，圆方公司的上述抗辩意见无理，一审法院不予采纳。因此，圆方公司已违反合同约定构成逾期交楼，应承担逾期交楼的违约责任，根据《广东省商品房买卖合同》第九条第1点（2）项的约定向瞿子会支付逾期交楼违约金。庭审中，瞿子会、圆方公司双方共同确认瞿子会于2016年1月28日实际收楼，圆方公司亦未举证证实瞿子会存在超过合理期限收楼的情况，圆方公司应向瞿子会支付涉案房屋从逾期之日即2015年11月1日至实际交付之日即2016年1月28日止的逾期交房违约金合计11577元（433594元×0.3‰×89天）。瞿子会主张所交电商服务费应属瞿子会为购买房屋支付的价款，涉案房屋实际购房款应含电商服务费，但据瞿子会提交的《揾楼网团购VIP会员申请书》及电商服务费收据，该电商服务费不冲抵房款，且收款主体亦为案外人广州安浚信息技术有限公司，而涉案商品房买卖合同亦明确载明804房购房总金额为433594元，故瞿子会的上述主张无事实与合同依据，一审法院不予采纳。对瞿子会诉请超出部分，一审法院亦不予支持。关于瞿子会主张圆方公司赔偿可期待利益损失的诉请。据一审法院查明事实，瞿子会系与案外人私享家公司签订《预存房业务合同书》成立房屋租赁合同关系，并以此合同关系基础获取租金收益。本案中，瞿子会并无有效证据证明系圆方公司原因导致上述合同解除，且宣传单中关于“私享家公司进驻”的相关宣传内容仅为宣传手段之一，瞿子会、圆方公司双方并未以合同形式作出确认，不应认定为要约，故依据合同相对性原则及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，瞿子会的上述诉请无事实和法律依据，一审法院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、圆方公司于判决发生法律效力之日起十日内，向瞿子会支付逾期交房违约金11577元；二、驳回瞿子会的其他诉讼请求。案件受理费1516元，由瞿子会负担1388元，由圆方公司负担128元。本院二审期间，瞿子会、圆方公司均未提交新证据。经审理，一审判决认定事实清楚，本院予以确认。本院认为，本案二审的争议焦点为：圆方公司是否应向瞿子会赔偿可期待利益损失124800元。瞿子会上诉主张由于圆方公司在与瞿子会签订购房合同前，在宣传单中作出“带租约出售”“私享家连锁经营收益有保证”“租期五年”的宣传，同时在签订《合同补充协议》中亦明确瞿子会已知悉私享家公司需使用案涉房屋的事实，这些约定明确具体，应视为要约，故圆方公司应赔偿私享家公司违约而给瞿子会造成的可期待利益的损失。对此，本院认为，圆方公司的上述行为为一种宣传手段，且该宣传亦非虚假宣传，瞿子会在签订《合同补充协议》时亦被告知案涉房屋将被交由酒店管理公司统一经营，而非由圆方公司自身出租经营。瞿子会亦与案外人私享家公司签订《预存房业务合同书》，合同内容为瞿子会将案涉房屋出租予私享家公司作商业公寓，双方就租金标准及租赁期限、双方的权利和义务、违约责任等均进行了详细的约定，瞿子会与私享家公司之间成立了租赁合同关系，即根据合同相对性原理，圆方公司并非该租赁合同关系的相对方。后私享家公司称由于小区物业公司及政府政策方面的原因，导致其经营困难，从而向瞿子会发出《解除合同通知函》，瞿子会若认为私享家公司提出提前解除《预存房业务合同书》的行为构成违约，其应向私享家公司主张承担违约责任或赔偿损失。综上，圆方公司所作“带租约出售”“私享家连锁经营收益有保证”“租期五年”仅为一种宣传手段，不构成要约，涉案租赁合同关系的相对方是私享家公司，而非圆方公司，而且圆方公司与瞿子会之间也未明确约定圆方公司承诺私享家公司经营管理涉案房屋的期间，故瞿子会主张圆方公司赔偿因私享家公司违约导致其遭受的可期待利益的损失无事实和法律依据，本院不予支持，一审法院对此不予支持正确，本院予以维持。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。瞿子会的上诉主张理据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2796元，由上诉人瞿子会负担。本判决为终审判决。审 判 长  郑正坚审 判 员  邱程辉代理审判员  潘伟丹二〇一七年九月十七日书 记 员  许佩珊