广东省吴川市人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0883民初583号原告（反诉被告）：珠海市冷源汇空调工程有限公司，住所地广东省珠海市香洲红山路26号阳光大夏1栋904房，统一社会信用代码91440400757888427K。法定代表人：崔海荣。委托代理人：林叔权，国信信扬律师事务所律师。委托代理人：杨海玲，国信信扬律师事务所律师。被告（反诉原告）：广东威立电力器材有限公司。法定代表人：陈泽文，该公司董事长。委托代理人：冼日生，广东仁乐律师事务所律师。委托代理人：冼琼炜，广东仁乐律师事务所律师。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司与广东威立电力器材有限公司和广东威立电力器材有限公司反诉珠海市冷源汇空调工程有限公司建设工程施工合同纠纷案。本院于2017年4月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告珠海市冷源汇空调工程有限公司的委托代理人林叔权，被告广东威立电力器材有限公司的委托代理人冼日生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程进度款222584元。2、判令被告向原告支付质保金75300元；3、判令被告向原告支付逾期支付工程款的利息，暂计至2017年4月18日的金额为12001.24元（计算方法：以222584元为基数，按年利率24%计算，从2017年1月26日起暂计至2017年4月18日）；4、判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2014年5月9日，原告与被告签订《空调系统安装工程承包合同》（以下简称合同一），合同约定被告将其中央空调系统设备订购及安装工程委托给原告进行总承包施工，合同造价为1160000元，合同一第五条约定的付款方式是工程完工，竣工验收后30天内付至合同总额的97%，剩下3%作为质保金在工程竣工验收后一年内支付。2014年6月26日，原告与被告签订《空调系统安装工程承包合同》（以下简称合同二），合同约定被告将其三层展厅、贵宾室中央空调系统设备订购及安装工程委托给原告进行总承包施工，合同造价为1350000元。合同二第五条约定的付款方式是工程完工，竣工验收后30天内付至合同总额的97%，剩下3%作为质保金在工程竣工验收后一年内支付。2016年12月21日，原告与被告自愿就合同二签署《补充协议》，约定的按原合同约定在竣工验收合格后30天内付清余下工程进度款，将质保金约定变更为：如无质量问题，六个月付清质保金。以上工程项目均已完工，并于2016年12月27日经被告验收合格，但被告未按照合同约定向原告支付工程进度款，原告多次联系被告要求支付，并于2017年3月17日向被告发出律师函催付。然而，时至今日，被告仍未向原告付清工程款222584元，故此，为维护原告的合法权益，特诉至法院，请法院支持原告的全部诉讼请求。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司为其主张向本院提供如下证据：1、空调系统安装工程承包合同；2、广东威立电力器材有限公司附件车间中央空调系统合同附表。证明：（1）合同约定被告将其中央空调系统设备订购及安装工程委托给原告进行总承包施工。（2）合同一总金额为1160000元。（3）合同约定了具体付款方式：工程完工，竣工验收后30天内付至合同总额的97%，剩下3%作为质保金在工程竣工验收后一年内支付。3、空调系统安装工程承包合同。4、广东金谷饼业展厅、贵宾室中央空调工程报价清单。证明：（1）被告将其三层展厅、贵宾室中央空调系统设备订购及安装工程委托给原告进行总承包施工。（2）合同二工程总金额为1350000元。（3）合同约定了具体付款方式：工程完工，竣工验收后30天内付至合同总额的97%，剩下3%作为质保金在工程竣工验收后一年内支付。5、补充协议。证明协议约定仍按原合同约定在竣工验收合格后30天内付清余下工程进度款。质保金约定变更为：如无质量问题，六个月付清质保金。6、中央空调工程竣工验收资料（二楼生产车间的中央空调工程竣工验收申请，工程竣工验收报告）。证明工程完工，2016年12月27日原告向被告提交竣工验收申请，经被告验收合格。7、中央空调工程竣工验收资料（三层展厅、贵宾室的中央空调工程竣工验收申请、工程竣工验收报告）。证明工程完工，2016年12月27日，原告向被告提交竣工验收申请，经被告验收合格。8、律师函。9、律师函EMS快递单。10、律师函网上投递记录，证明（1）2017年3月17日，原告发律师函催付工程欠款。（2）被告公司及其法定代表人已经签收律师函，但其收到律师函后未向原告支付尚欠工程款。被告广东威立电力器材有限公司辩称：1、原告提供的空调以及安装工作没有按照合同规定去履行，造成我方损失，原告违约在先，我方有权拒绝付款。2、原告没有按照合同里面的第七条规定，向我方提交说明书、合格证、保修卡。3、原告提供的空调，是在2016年12月冬天的时候去验收的，导致现在夏天的时候温度不合格。4、被告签订合同后两年多才把空调安装起来，导致原告产生了损失。5、按照合同规定，验收一年以后才支付剩余的货款，原告在一年时间没有到就起诉被告支付工程款，是不符合规定的。被告广东威立电力器材有限公司向本院提出反诉请求：一、撤销广东威立电力器材有限公司与珠海市冷源汇空调工程有限公司于2016年12月21日签订《补充协议》；二、判令反诉被告珠海市冷源汇空调工程有限公司因其违约赔偿给反诉原告广东威立电力器材有限公司损失1138962.41元；三、判令反诉被告珠海市冷源汇空调工程有限公司承担全部诉讼费。事实与理由：2014年5月9日，珠海市冷源汇空调工程有限公司与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》（以下简称合同一），合同约定广东威立电力器材有限公司将其中央空调系统设备订购及安装工程委托珠海市冷源汇空调工程有限公司进行总承包施工，合同造价为1160000元；2014年6月26日，珠海市冷源汇空调工程有限公司与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包》（以下简称合同二），约定广东威立电力器材有限公司将其三层展厅、贵宾室中央空调系统设备订购及安装工程委托给珠海市冷源汇空调工程有限公司进行总承包施工，合同造价为1350000元，合同一、合同二第六条均约定合同签订之日起30个日历天内完成安装调试。即珠海市冷源汇空调工程有限公司应当在2014年6月10日前完成安装调试工作。但其拖延2016年12月中旬的拒不安装，并提出诸多无理要求，胁迫广东威立电力器材有限公司签订补充协议，否则就不安装调试。广东威立电力器材有限公司在违背其真实意思表示的情况下，被迫于2016年12月21日与珠海市冷源汇空调工程有限公司签订《补充协议》约定：“经甲乙双方协商，就甲乙双方2014年6月26日签订的空调系统安装工程承包合同（以下称“原合同”）达成以下变更条款：1、乙方安装调试人员到达甲方施工现场后，甲方即支付10000元给乙方作多联机系统维修，更换零件费（乙方在7天内完成维修，此项费用不计入合同总造价，乙方给甲方开具增值税普通发票，乙方在空调工程验收合格前不得以其他任何理由再增加工程款。2、甲方积极配合乙方安装调试人员进行了设备调试、验收等工作，达到竣工验收条件，即签验收。3、竣工验收合格后，甲方按原合同规定30天内付清余下工程进度款。如无质量问题，六个月内付清质保金。4、空调设备整机质保期从验收合格日算起，由一年调整为六个月，压缩机质保期由三年调整为二年。5、乙方必须保证在3天内派人到达甲方现场安装调试完成该工程。6、乙方必须给甲方提交产品使用说明书、合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。该补充协议所约定权利义务是显失公平，非我公司真实意思表示。依法应当撤销，并按合同一、合同二履行。因涉案工程至2016年12月27日才验收，按合同一延误工期929天（从2014年6月10日起至2016年12月27日）；按合同二延误工期883天（从2014年7月27日起至2016年12月27日），由此造成广东威立电力器材有限公司损失1138962.41元。该损失计算方法：以广东威立电力器材有限公司已付款额按民间借贷年利率24%计算至2016年12月27日止损失：按合同一于2014年5月12日付清348000占用929天利息212575.56元，于2014年7月14日付464000元占用867天利息264518.14元、2014年8月21日付232000元占用830天利息126614.79元；按合同二于2014年8月21日付款768000元占用804天利息406008.99元，2015年1月16日付款312000元占用630天利息129244.93元。为此,特提出反诉,请求贵院判如所请。反诉原告广东威立电力器材有限公司为其主张向本院提供以下证据：1、《企业法人营业执照》。证明广东威立电力器材有限公司的诉讼主体适格。2、《空调系统安装工程承包合同》之一。证明2014年5月9日，珠海市冷源汇空调工程有限公司与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》，合同约定广东威立电力器材有限公司将其中央空调系统设备订购及安装工程委托给珠海市冷源汇空调工程有限公司进行总承包施工，合同造价为1160000元。第六条均约定合同签订之日起30个日历天内完成安装调试。3、《空调系统安装工程承包合同》之二。证明2014年6月26日，珠海市冷源汇空调工程有限公司与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》，约定广东威立电力器材有限公司将其三层展厅、贵宾室中央空调系统设备订购及安装工程委托给珠海市冷源汇空调工程有限公司进行总承包施工，合同造价为1350000元。第六条均约定合同签订之日起30个日历天内完成安装调试。4、《补充协议》，证明广东威立电力器材有限公司被迫于2016年12月21日与珠海市冷源汇空调工程有限公司签订《补充协议》显失公平，非我公司真实意思表示，依法应当撤销，并按原公司履行。5、对账单，证明按合同一于2014年5月12日付款348000元、于2014年7月14日付464000元、2014年8月21日付款232000元。按合同二于2014年8月21日付款768000元、2015年1月16日付款312000元。6、公函二份，证明因珠海市冷源汇空调工程有限公司拒不履行合同，广东威立电力器材有限公司一再催促珠海冷源汇空调工程有限公司履行合同义务。7、复函，证明珠海市冷源汇空调工程有限公司违约后拖延900多天未安装、调试，仍提出无理要求，胁迫广东威立电力器材有限公司签订《补充协议》。8、民事起诉状。证明涉案工程于2016年12月27日安装完成。珠海市冷源汇空调工程有限公司主张逾期付款违约金应当按年利率24%计算，广东威立电力器材有限公司也应当按利率24%计算其违约赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明，原告珠海市冷源汇空调工程有限公司（作为乙方）与被告广东威立电力器材有限公司（作为甲方）于2014年5月7日签订《空调系统安装工程承包合同》，该合同约定甲方将广东威立电力器材有限公司中央空调系统设备订购及安装工程委托乙方进行总承包施工。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程范围。1、乙方责任。（1）广东威立电力器材有限公司中央空调系统设备订购、安装调试、新风管、送风管、冷凝水管制作安装；（2）机组开机调试；（3）乙方要完成甲方具备正常使用空调的所有工程量（包括但不限于合同附表）。2、甲方责任。空调设备的电源及控制系统配电，由甲方负责。第二条设计方案。根据甲方提出的空调系统要求，由乙方提供设计图纸及施工方案，并经双方确定后，乙方进行规范施工。第三条承包方式。采用包人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险费、利润、规费、劳保等费用，包制作、运输、安装、调试、验收、保修、培训、包质量、工期、安全、文明施工等的包干形式进行总承包。第四条合同造价：人民币（以下同）总造价为：大写壹佰壹拾陆万元正，小写：1160000元，含税（含17%设备发票）。第五条付款方式（分五期）第一期：合同签订后3天内付合同总额的30%，即348000元；第二期：空调设备货到工地3天内付合同总额的40%，即464000元；第三期：工程完工7天内付合同总额的20%，即232000元；第四期：工程完工，竣工验收后30天内付合同总额的7%，即81200元。第五期：工程竣工验收后壹年内付质保金34800元。第六条：工期。合同签订之日起30个日历天内（具体按装修进度而定）。第七条：空调机组制造安装调试及技术服务。1、安装调试按照国家及行业有关规定、标准执行。2、乙方人员在安装调试期间的所有费用由乙方负责。3、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为甲方培训维修人员。4、项目负责人：吴洋。第八条质量保证。1、乙方送货到工地指定地点后，甲方验收合格后，乙方对设备应妥善保管，以保证安装顺利和延长使用寿命。2、乙方设备安装调试完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续后，按竣工验收之日算起12个月内，为甲方提供免费服务（含设备配件）。其中空调设备整机保修壹年，压缩机保修叁年。3、如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在12小时内到达现场，24小时完成维修（更换配件除外）。4、乙方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任。5、乙方必须严格按照设计图纸、审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范精心组织施工，确保工程质量达到合格等级验收标准。第九条，本合同发生争议，双方协商解决，如经协商后仍然不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司（作为乙方）于2014年6月26日与被告广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》，该合同载明，第一条工程范围。1、乙方责任。（1）广东威立电力器材有限公司三层展厅、贵宾室中央空调系统设备订购、安装调试，送风管、冷凝水管制作安装；（2）机组开机调试；3、乙方要完成甲方具备正常使用空调的所有工程量（详见合同附表）。2、甲方责任。空调设备的电源及控制系统配电，由甲方负责。第二条设计方案。根据甲方提出的空调系统要求，由乙方提供设计图纸及施工方案，并经双方确定后，乙方进行规定施工。第三条承包方式。采用包人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险费、利润、规费、劳保等费用，包制作、运输、安装、调试、验收、保修、培训、包质量、工期、安全、文明施工等的包干形式进行总承包。第四条合同造价：人民币(以下同)。总造价为：大写壹佰叁拾伍万元正，小写：1350000元，（含17%设备发票）。第五条付款方式（分五期）。第一期：合同签订后3天内付合同总额的30%。即405000元；第二期：风机盘管货到工地当天内付合同总额的20%，即270000元；第三期：空调主机货到工地当天内付合同总额的30%，即405000元；第四期：工程完工，竣工验收后30天内付合同总额的17%，即229500元；第五期：工程竣工验收后壹年内付质保金40500元。第六条。工期，合同签订之日起30个日历天内完成（三楼风机盘管、水管15天内吊装完成，具体按装修进度而定）。第七条。空调机组制造安装调试及技术服务。1、安装调试按照国家及行业有关规范、标准执行。2、乙方人员在安装调试期间的所有费用由乙方负责。3、乙方应随设备向使用单位提交产品使用使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件的技术资料，以及免费为甲方培训维修人员。4、项目负责人：吴洋。第八条。质量保证。1、乙方送货到工地指定的地点后，甲方验收合格后，乙方对设备应妥善保管，以保证安装顺利和延长使用寿命。2、乙方设备安装调试完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续后，按竣工验收之日算起12个月内，为甲方提供免费服务（含设备配件）。其中空调设备整机保修壹年，压缩机保修叁年。3、如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在12小时内到达现场，24小时完成维修（更换配件除外）。4、乙方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任。5、乙方必须严格按照设计图纸、审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范精心组织施工，确保工程质量达到合格等级验收标准。第九条，本合同发生争议，双方协商解决，如经协商后仍然不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。两份合同签订后，原告珠海市冷源汇空调工程有限公司按照合同进行建设施工，被告广东威立电力器材有限公司按进度支付工程款，2014年5月12日支付2014年5月7日双方签订的合同第一期款348000元，于2014年7月14日支付第二期款464000元。同年8月21日支付2014年5月12日双方签订的合同第三期款232000元；支付2014年6月26日双方签订的合同第一期款405000元，第二期款270000元，第三期款93000元，于2015年1月16日支付2014年6月26日双方签订的合同第三期款312000元，被告广东威立电力器材有限公司于2015年2月13日以月饼抵减工程款16416元。于2016年6月16日支付工程款15000元，于同年8月23日以月饼抵减工程款25200元，于同年9月3日以月饼抵减工程款25200元，于同年9月7日以月饼抵减工程款6300元。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司（作为乙方）与被告广东威立电力器材有限公司（作为甲方）于2016年12月21日签订《补充协议》，该协议载明，经甲乙双方协商，就甲乙双方2014年6月26日签订的空调系统安装工程承包合同达成以下变更条款：1、乙方安装调试人员到达甲方施工现场后，甲方即支付10000元给乙方作多联机系统维修、更换零件费（乙方在7天内完成维修），此项费用不计入合同总造价，乙方给甲方开具增值税普通发票，乙方在空调工程验收合格前不得以其他任何理由再增加工程款。2、甲方积极配合乙方安装调试人员进行设备调试、验收等工作，达成竣工验收条件，即签验收。3、竣工验收合格后，甲方按原合同规定30天内付清余下工程进度款。如无质量问题，六个月内付清质保金。4、空调设备整机质保期从验收合格日算起，由一年调整为六个月，压缩机质保期由三年调整为二年。5、乙方必须保证在3天内派人到达甲方现场安装调试该工程。6、乙方必须给甲方提交产品使用说明书、合格证、保修卡及相关的配件的技术资料。7、本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议增加以及变更的内容外，原合同中的其他条款不变。8、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，原告珠海市冷源汇空调工程有限公司于2016年12月27日向被告广东威立电力器材有限公司申请对被告的二楼生产车间中央空调设备工程项目进行验收。原、被告分别派出验收人员进行验收，原、被告对被告的二楼生产车间中央空调工程验收合格。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司于当天向被告广东威立电力器材有限公司申请对被告的三层展厅、贵宾室中央空调工程项目进行验收。当天原、被告各派出验收人员进行验收，原、被告对被告的三层展厅、贵宾室中央空调工程验收合格。被告广东威立电力器材有限公司尚欠原告珠海市冷源汇空调工程有限公司工程款297884元，其中包括质保金75300元。在审理过程中，原、被告未有提供延期施工双方的违约责任的证据。被告亦没有提供是否收到说明书、合格证、保修卡的证据。本院认为，原、被告的争议焦点：1原告请求被告支付工程进度款、质保金、工程款的利息是否支持。原告珠海市冷源汇空调工程有限公司于2014年5月9日与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》，于同年6月26日与广东威立电力器材有限公司签订《空调系统安装工程承包合同》，双方又于2016年12月21签订《补充协议》，是双方的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，故原、被告双方签订的上述三份合同合法有效，受法律保护。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”在履行合同中，被告没有提供原告的违约证据，虽然2014年5月9日、2014年6月26日双方签订的合同都约定工期是从合同签订之日起30个日历天内，但双方签订的二份合同都约定具体按装修进度而定，故被告认为原告违约证据不充分，本院不予支持。原告请求被告支付工程款222584元，证据充分，本院予以采纳。根据原、被告于2016年12月21日签订《补充协议》的约定，竣工验收合格后，甲方按原合同规定30天内付清余下工程进度款。如无质量问题，六个月内付清质保金。原、被告于2016年12月27日对被告的上述工程验收合格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定：“当事人对付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条的规定：“利息从应付工程价款之日计付……”。所以被告尚欠原告的工程款222584元的利息从2017年1月26日起计算，按照中国人民银行规定的同期同类的贷款利率计算。关于原告请求被告支付质保金75300元的问题，根据原、被告签订的《补充协议》的约定，被告从工程验收合格之日（2016年12月27日）至起诉之日（2017年4月26日）止未有超过6个月支付，故原告请求被告支付质保金75300元，证据不足，本院不予采纳。2、关于被告广东威立电力器材有限公司反诉请求撤销其公司与珠海市冷源汇空调工程有限公司于2016年12月21日签订《补充协议》，并请求珠海市冷源汇空调工程有限公司因其违约赔偿损失1138962.41元是否采纳的问题。根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。”广东威力电力器材有限公司反诉称，其公司在违背真实意思表示的情况下，被迫于2016年12月21日与珠海市冷源汇空调工程有限公司签订《补充协议》，但是被告没有提供证据，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”由于被告不提供证据证明其公司提出的反诉原因，所以原、被告于2016年12月21日签订《补充协议》，不符合法律规定合同的撤销条件，故广东威立电力器材有限公司请求撤销其公司与珠海市冷源空调工程有限公司于2016年12月21日签订《补充协议》证据不足，本院不予支持，广东威立电力器材有限公司请求判令珠海市冷源汇空调工程有限公司支付违约金1138962.41元，因珠海市冷源汇空调工程有限公司不违约，本院不予采纳。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款、《中华人民共和国合同法》第五十四条、第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、限被告（反诉原告）广东威立电力器材有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）珠海市冷源汇空调工程有限公司支付工程款222584元及支付从2017年1月26日起计至同年4月18日止以中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算的利息。二、驳回原告（反诉被告）珠海市冷源汇空调工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）广东威立电力器材有限公司的反诉请求。本案件受理费5948元，原告珠海市冷源汇空调工程有限公司负担1265元，被告广东威立电力器材有限公司负担4683元；反诉费7525元，由被告广东威立电力器材有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省湛江市中级人民法院。审 判 长  张振明审 判 员  屠 丽人民陪审员  孙 晃二〇一七年九月二十七日书 记 员  李 程附有关法律条文及司法解释：一、《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款：债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。二、《中华人民共和国合同法》第五十四条：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(一)因重大误解订立的;(二)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。四、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。