江苏省南京市溧水区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏0117民初4142号原告：卢伟，男，1980年11月30日出生，汉族，公司职员，住南京市溧水区。被告：南京南山装饰工程有限公司，组织机构代码08592039-0，住所地南京市溧水区永阳镇珍珠南路88号荣昌花园35幢5室。法定代表人：潘星，该公司经理。被告：诸莉莉，女，1987年10月9日出生，汉族，住南京市溧水区。原告卢伟与被告南京南山装饰工程有限公司、诸莉莉装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年8月12日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告卢伟到庭参加诉讼，被告南京南山装饰工程有限公司、诸莉莉经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告卢伟向本院提出诉讼请求：1.依法解除2016年4月12日原告与被告南京南山装饰工程有限公司签订的房屋装修合同，并判令二被告支付原告工程款人民币46000元及上述款项自2016年4月12日起至实际支付之日止按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算的利息损失；2.二被告支付原告违约金6000元（合同2016年8月1日到期，违约金人民币50元/天，按四个月每月1500元计算）。案件审理过程中，原告仅要求二被告返还工程款及利息，放弃了其他诉讼请求。事实与理由：原告在溧水康利华府购买了一套住房，2016年4月12日，原告与被告南京南山装饰工程有限公司签订了装修全包合同。合同约定开工日期为2016年4月12日，竣工日期为2016年8月1日，总工期为112天。装修方式为被告南京南山装饰工程有限公司包工、包全部材料。合同总价款为90000元，被告南京南山装饰工程有限公司要求原告分四次支付（工程款总额50%，30%，15%，5%）。因被告南京南山装饰工程有限公司造成工期延误，按50元/天向原告支付违约金。签订合同当日原告已按合同约定支付工程款总额50%即44000元，同时支付了设计费2000元，合计支付了46000元，该事实有收据、银联汇款凭证为证，经办人为被告诸莉莉。合同签订后，被告南京南山装饰工程有限公司以施工人员紧张为由未及时开工，也未提供任何设计图纸，5月中旬在完成部分墙体改造后，工程一直处于停工状态，期间由于溧水从5、6月份处于梅雨季节一直下雨，原告在6月下旬起多次电话联系项目经办人诸莉莉，被告诸莉莉一直以项目繁忙、装修工程队近期就可以进现场施工为由拖延，直至7月中旬原告现场前往被告南京南山装饰工程有限公司所在地才发现该公司已于6月下旬关门停业，公司法定代表人潘星以及经办人诸莉莉（与潘星系夫妻关系）已无法再取得联系。原告遂诉至法院要求判如所请。被告南京南山装饰工程有限公司、诸莉莉未到庭进行答辩。本院经审理认定事实如下：2013年11月3日，原告与案外人徐华园预购了位于南京市××区××远路××单元××室的房屋。2016年3月20日，原告向被告南京南山装饰工程有限公司支付了2000元设计定金。2016年4月12日，原告作为甲方与被告南京南山装饰工程有限公司作为乙方签订南京市家庭居室装饰装修工程施工合同一份，约定由乙方包工、包全部材料承包装修涉案房屋，合同约定开工日期为2016年4月12日，竣工日期为2016年8月1日；工程款支付方式约定为合同签订后1日内，支付工程款总额的50%，计人民币44000元；电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后7日内支付工程款总额的30%，计人民币26400元；瓦、木工阶段验收合格后1日内支付工程款总额的15%，计人民币13200元；工程竣工验收合格后，支付工程款总额的5%，计人民币4400元，并于3日内办理房屋移交手续；瓦、木工工程结束，油漆工进场前算清增减项目付足95%。双方在违约责任条款中约定：由于乙方原因造成工期延误，按50元/天向甲方支付违约金。甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到该通知10日后仍未完工的，甲方有权解除合同。合同还对甲、乙方义务、工程项目变更、工期延误、工程验收等条款作出约定。当日，被告南京南山装饰工程有限公司将装饰工程预算单二份加盖其公司公章后作为合同附件交给原告，被告南京南山装饰工程有限公司的法定代表人潘星在材料预算单上签名确认。合同签订当日，原告按约向被告南京南山装饰工程有限公司支付了一期工程款44000元，被告南京南山装饰工程有限公司的经办人为被告诸莉莉，被告诸莉莉与被告南京南山装饰工程有限公司的法定代表人潘星系夫妻关系。被告南京南山装饰工程有限公司签订合同后进场完成了墙体改造、水电路管道铺设等部分工程后，未再进场施工，之后该公司经营场所关闭、法定代表人潘星下落不明，原告起诉至法院。案件审理过程中，本院组织原告进行现场勘查并就已完成部分工程的造价向南京木欣装饰设计工程有限公司、南京反向装饰工程有限公司进行了咨询。本院认为，原告与被告南京南山装饰工程有限公司签订的南京市家庭居室装饰装修工程施工合同系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按照合同约定履行。被告南京南山装饰工程有限公司签订合同后，仅进场完成了部分工程施工，之后一直未进场施工，直至原告起诉后仍未继续履行合同，原告现要求解除该合同的诉讼请求，有相应的事实和法律依据，亦符合双方合同约定，本院对原告该项诉讼请求予以支持。被告南京南山装饰工程有限公司向原告收取了设计押金2000元及首期工程款44000元，但并无证据证明其已经向原告提供了设计方案或相应的施工图纸，且被告南京南山装饰工程有限公司仅完成了部分工程施工，故被告南京南山装饰工程有限公司应将其收取的46000元扣除其已经完成的工程项目造价后将余款退还给原告，依据涉案装饰工程预算单中约定的已完工部分工程的各项单价约定，并参照本院向相关装修公司进行询价的情况，结合现场施工实际情况，本院酌定被告南京南山装饰工程有限公司已完成的施工项目造价为12000元。故被告南京南山装饰工程有限公司应当向原告返还工程款34000元，原告主张的利息应当自其起诉之日按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算至实际给付之日止。关于原告要求被告诸莉莉共同承担返还工程款及利息责任的诉讼请求，因涉案装饰装修合同相对方为被告南京南山装饰工程有限公司，工程款亦由被告南京南山装饰工程有限公司收取，被告诸莉莉仅为该装饰装修合同的经办人，原告要求被告诸莉莉承担上述责任的诉讼请求，并无相应的事实和法律依据，本院依法不予支持。被告南京南山装饰工程有限公司、诸莉莉经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃到庭答辩、质证等权利，应承担相应法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告卢伟与被告南京南山装饰工程有限公司于2016年4月12日就南京市溧水区康利华府17幢1单元402室签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告南京南山装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告卢伟退还设计定金及装修工程款合计34000元及利息（自2016年8月12日起按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算至实际给付之日止）；三、驳回原告卢伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2050元，公告费600元，共计2650元，由原告卢伟负担690元；被告南京南山装饰工程有限公司负担1960元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时应向江苏省南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  逯婷婷人民陪审员  郭景芝人民陪审员  朱青萍二〇一七年九月十二日见习书记员  钱俊美