成都市锦江区人民法院民 事 判 决 书(2017)川0104民初2631号原告：李作成，男，1955年10月3日出生，汉族，住成都市锦江区。被告：成都尚城美合装饰工程有限责任公司，住所地：成都市青羊区。法定代表人：李祖春。原告李作成与被告成都尚城美合装饰工程有限责任公司(简称尚城美合公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年3月28日立案后，因被告尚城美合公司下落不明，本案依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年9月18日公开开庭进行了审理。原告李作成到庭参加了诉讼。被告尚城美合公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告李作成向本院提出诉讼请求：1、解除双方之间的家庭装饰装修工程施工合同；2、尚城美合公司归还李作成定金1000元，退还装修费6100元；3、按每延误十日以工程总价35700元为基数的百分之二支付违约金，暂定2900元(庭审中，李作成陈述从2016年10月25日起算违约金，其只主张2900元)；4、诉讼费由尚城美合公司承担。事实和理由：李作成与尚城美合公司于2015年4月26日签订家庭装饰装修工程施工合同。尚城美合公司承担李作成所有的位于成都市锦江区海棠佳苑X栋X单元XXXX号房屋的家庭装饰装修工程，工程造价35700元，尚城美合公司包工包料。先前于2015年4月18日尚城美合公司在小区搞活动时，李作成支付了装修定金1000元，后于签合同当日支付装修款6100元。李作成交付费用后，尚城美合公司一直没有履行合同义务，没有作任何事情，一直拖延至今，导致李作成有房无法居住的局面，况且尚城美合公司拒不退还以上费用，李作成数次协调无果。尚城美合公司在签订合同并收取费用后长达一年多的时间不做事情，是明显的严重违约行为，李作成无法实现合同目的，无继续履行的条件，严重违背了诚信原则，尚城美合公司具有重大的过错，还应当按合同约定赔偿损失。被告尚城美合公司未作答辩，未提交证据材料。本院经庭审认定事实如下：2015年4月18日，尚城美合公司向李作成出具一份“收到海棠佳苑XXXXX号装修定金1000元”的《收据》。2015年4月26日，李作成与尚城美合公司签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定：尚城美合公司承包李作成位于海棠佳苑XXXX号房屋的装修工程，工程造价35700元，工程期限为75天，开工日期和竣工日期待定；李作成委托尚城美合公司设计施工图纸，图纸一式三份，李作成、尚城美合公司、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由李作成支付(此费用不在工程价款内)；合同签订之日李作成按合同价的20%支付工程款7140元、按合同价的30%支付工程款10710元，隐蔽工程验收合格后3日内李作成按合同价的45%支付工程款16065元，竣工验收合格后4日内李作成按合同价的5%支付工程款1785元，增加项目在第二次款时一次支付；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价30%的违约金，若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；由于李作成或尚城美合公司原因致使工期延误，每延误十日由责任方向对方支付工程总造价2%的违约金。合同签订当日，李作成向尚城美合公司支付了装修首付款6100元，尚城美合公司出具了《收据》。庭审中，李作成陈述：合同签订时，其还没有收到房屋，故合同约定交房后进场，开工时间待定；尚城美合公司称合同签订之日支付20%工程款，进场后再支付30%工程款；2015年10月其收到房屋后，通知了尚城美合公司工作人员和负责人，但尚城美合公司未进场施工，2016年11月曾与尚城美合公司联系，尚城美合公司也未进场施工。以上事实，有李作成的身份证复印件、尚城美合公司的工商信息、《成都市家庭装饰装修工程施工合同》、收据2张及李作成的当庭陈述在案证实。被告尚城美合公司未到庭参加诉讼，视为放弃对原告李作成提交的证据质证、抗辩的权利，本院对原告李作成提交的上述证据予以采信。本院认为，李作成与尚城美合公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律的相关规定，应合法有效，双方应按约定全面履行其义务。合同签订后，李作成按约向尚城美合公司支付了装修工程款，尚城美合公司在李作成收到房屋后至今未进场进行装修。尚城美合公司未履行装修义务，且现下落不明，致使李作成装修房屋的合同目的不能实现，尚城美合公司的行为已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第(四)项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，李作成要求解除其与尚城美合公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，合同解除后，尚城美合公司应向李作成返还定金1000元及装修费6100元。根据《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的约定，由于尚城美合公司原因致使工期延误，每延误十日由责任方向对方支付工程总造价2%的违约金。该违约金约定标准过高，且本案中李作成未举证证明其实际产生的损失，结合本案具体情况，合同解除后，李作成存在返还款项的资金占用利息损失，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款的规定，本院基于公平原则酌情认定尚城美合公司按中国人民银行同期贷款利率标准，从李作成起诉之日起至给付清结之日止支付李作成违约金。尚城美合公司未到庭参加诉讼，视为放弃对李作成的主张质证、抗辩的权利，不影响本院根据本案事实和证据依法作出认定。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第一款第(四)项、第九十七条、第一百一十三条第一款之规定，判决如下：一、解除原告李作成与被告成都尚城美合装饰工程有限责任公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》；二、被告成都尚城美合装饰工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告李作成返还定金1000元、装修费6100元及支付违约金（以本金7100元为基数，从2017年3月28日起至给付清结之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，以原告李作成主张的2900元为限）。如未按本判决指定的期间履行支付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费943元，公告费300元及后续因送达裁判文书产生的公告费，由被告成都尚城美合装饰工程有限责任公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。审 判 长 何 理人民陪审员 童 娟人民陪审员 钟翠屏二〇一七年九月二十日书 记 员 刘 茜附：本判决所适用法律条文全文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约因造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。