重庆市綦江区人民法院民 事 判 决 书(2017)渝0110民初247号原告：张元宋，男，1971年7月9日出生，汉族，住重庆市綦江区。被告：杨金林，男，1965年11月9日出生，汉族，住重庆市璧山区。被告：江洪，男，1979年3月26日出生，汉族，住重庆市璧山区。委托诉讼代理人：江朝元，男，1955年3月15日出生，汉族，系被告江洪之父亲，住重庆市璧山区。原告张元宋与被告江洪、杨金林装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年1月5日立案受理后，依法由审判员喻洪兵担任审判长，与人民陪审员曹远前、王敏组成合议庭，适用普通程序于2017年5月12日、9月4日公开开庭进行了审理。原告张元宋到庭参加诉讼，被告江洪之委托诉讼代理人江朝元到庭参加诉讼了第一次审理，被告杨金林经本院传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告张元宋向本院提出诉讼请求：1、解除原告与重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司2015年10月17日签订的家庭服务确认书；2、判决被告赔偿损失2万元；3、诉讼费用由二被告承担。事实和理由：2015年10月17日原告与重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司签订的任务确认书，约定由重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司为原告装修重庆市綦江区安稳镇鱼孔塘1-5-1号房屋，工期为75天，工程总价款62000元，付款方式为分期付款。合同签订后，原告按约向重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司支付了装修款58100元，而重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司无故拖延工期，经多次催促，该公司拒不履行合同，2016年8月18日，该公司进行注销登记。被告江洪、杨金林系该公司股东由于重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司多次违约，并且该公司已经注销，原告与重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司签订的家庭服务确认书已无法履行，给原告造成了重大经济损失。故原告要求解除签订的家庭服务确认书，并由二被告承担相应的违约责任，为维护原告的合法权益，诉至法院，请求依法判决。被告江洪辩称，1、怡家装饰有限公司为一人有限公司，公司章程并无第二股东，江洪并不是公司法人，也不是公司股东，只是公司的工作人员，所以对公司的一切行为不承担法律责任和义务。2、张元宋的装修工程停工是由怡家装饰公司法人杨金林下令停工，江洪作为该公司员工对该行为无然后责任和义务。其次，原告与乙方（怡家装饰公司）签订合同后，乙方按照合同约定正常施工，但是张元宋却未按照合同约定付款，水电完工后的24800元的工程款拖了很久才支付，支付后工地也继续施工，但是在泥工完工后，张元宋并未付款，只是说继续做嘛，钱少不了的，当时也是相信他这个人，就继续施工。但是到2015年12月份了。不但泥工做完，连木工也做完了，漆工都在工地了，张元宋还迟迟不支付工程款，所以按照合同约定，予以停工。而当时所做的工程量已远远超出张元宋所支付的工程款的工程量。直到半年以后，张元宋才提出支付上期工程款。但这时早就超出了合同的约定时间，所以该工程为张元宋违约。由此产生的一切后果应该由张元宋自己承担。本案是因为原告违约造成的所以所有责任应该由张元宋自己承担，依法解除合同约定，驳回张元宋对江洪的一切要求，本案一切费用由张元宋承担。被告杨金林未作答辩。经审理查明：2015年10月17日，原告作为甲方与乙方重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司签订家庭服务确认书，约定该公司对原告所有的位于綦江区安稳镇鱼孔塘1-5-1号号房屋进行装饰装修，本工程施工经理江洪，工期75天，工程总价款62000元，首期支付24800元，水电工程验收合格后支付24800元，瓦工程验收合格后支付9300元，卫浴五金安装验收合格后支付3100元，双方还约定了其他事项。合同签订后，重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司派人进场施工，原告分别于2015年10月18日支付装修款24000元，2015年11月23日，原告支付装修款10000元，2016年6月25日原告又支付了装修款14800元，2016年8月21日原告又支付了装修款9300元，重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司向原告出具了加盖有该公司印章的收据。原告的该房屋装修至今未完成。原告便向本院起诉请求依法解除双方签订的家庭服务确认书，并赔偿损失。审理中原告申请对重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司已经完成的装修部分工程进行价值鉴定，经本院委托重庆咨正工程造价咨询有限公司鉴定，经该公司派人进行现场勘察后鉴定结论为綦江区安稳镇鱼孔塘1-5-1号房屋装修工程造价33919元。原告支付鉴定费3000元。原告变更请求为要求二被告返还支付的装修款24181元，并从2016年9月20日起按照中国人民银行同期贷款基准利率标准支付资金占用利息损失。另查明，重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司系被告杨金林2015年7月22日申请成立的有限责任公司，杨金林为该公司股东、执行董事及法定代表人，被告江洪为监事，2016年8月18日，该公司决议解散，并向工商部门申请了注销登记。审理中，原告提供一份2016年8月20日签订的补充协议，称该协议系原告作为甲方与怡家装饰设计有限公司江洪（乙方）签订的装饰工程补充协议，拟证明乙方承诺在2016年9月20日前按照合同规定标准装修完成，若乙方未在该期限内完成装修，则该装修工程尾款作为违约金，甲方可以拒绝付款，甲方承诺乙方在该期限内完成装修，就在房屋交付之日起一星期内支付完尾款人民币3100元……。前述事实，有当事人陈述、家庭服务确认书、收据、公司股东决定、董事、监事、经理信息登记表、公司注销登记、身份证明等在案，并经庭审质证，可以认定。本院认为，原告与重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司签订的家庭服务确认书实为室内装饰施工合同，该服务确认书不违反相关法律规定，应为合法有效。被告杨金林作为该公司股东及执行董事，有义务按照协议约定完成相应义务。从原告支付装修款的时间和金额来看，原告确有未按照协议约定支付款项的行为，目前仅仅差最后一笔3000余元装修尾款未付，但该公司在履行协议过程中，也未能按照协议约定时间完成装修义务，并于2016年8月18日申请注销了公司登记，被告至今未能完成原告房屋的装修工程，导致原告的房屋一直不能入住，双方约定的协议义务不能完成，故原告请求解除签订的家庭服务确认书的理由成立，本院应予支持。被告杨金林在公司未经过相应清算程序，便申请注销登记，其作为股东应当对公司债务承担清偿责任。被告江洪虽然系公司监事但不是该公司股东，对该公司解散后公司的债务不应承担清偿责任。关于原告主张的损失，原告申请对已经完成的装修工程价款进行鉴定，本院依法委托重庆咨正工程造价咨询有限公司鉴定，鉴定结论为綦江区安稳镇鱼孔塘1-5-1号房屋装修工程造价33919元，原告已经支付了58100元，扣减实际已经完成的装修部分价款33919元，故原告请求被告杨金林返还支付的装修款24181元，本院予以支持；因被告收取原告的装修款后至今未能完成装修合同义务，故原告主张支付装修款资金占用利息损失，符合法律规定，被告杨金林应从2017年1月5日原告起诉之日起至返还装修款时止按照中国人民银行同期贷款基准利率标准支付原告资金占用利息损失。至于被告抗辩的原告存在违约行为，双方可以另行解决。为此，依照《中华人民共和国民法通则》第五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第一款第四项之规定，判决如下：一、解除原告张元宋2015年10月17日与原重庆市綦江区怡家装饰设计有限公司的家庭服务确认书；二、被告杨金林在本判决生效后立即返还原告张元宋装修款24181元；三、被告杨金林在本判决生效后立即支付原告张元宋从2017年1月5日起至返还装修款时止按照中国人民银行同期贷款基准利率标准支付原告资金占用利息损失；四、驳回原告张元宋的其余诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费300元，财产保全申请费270元，鉴定费用3000元，合计3570元由被告杨金林负担（原告已经缴纳，被告杨金林在本判决生效后立即直接支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。（此页无正文）审 判 长  喻洪兵人民陪审员  曹远前人民陪审员  王 敏二〇一七年九月三十日书 记 员  谭光净