福建省福州市晋安区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽0111民初2987号 原告：郑春健，男，1982年10月3日出生，汉族，住福建省福州市鼓楼区。 委托诉讼代理人：李丹，福建福民律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林双，福建福民律师事务所实习律师。 被告：北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司，住所地福建省福州市仓山区建新镇百花洲路12号1号楼101-1，统一社会信用代码9135010469193336XD。 主要负责人：岳献峰。 被告：北京冠盛家居装饰有限公司，住所地北京市丰台区大成里蔚园3号楼1303室，组织机构代码785549801。 法定代表人：岳献峰。 原告郑春健与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、北京冠盛家居装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年7月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告郑春健的委托诉讼代理人李丹、林双到庭参加诉讼，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、北京冠盛家居装饰有限公司公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告郑春健向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》；2、被告返还工程款33942元；3、被告支付违约金11314元；4、被告负担本案诉讼费用。 事实和理由： 2015年12月31日，原告作为发包方（甲方），被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司作为承包方（乙方），双方签订一份《住宅室内装饰装修工程施工合同》。合同约定：乙方承包甲方位于福州市晋安区秀峰小区13#203单元住宅的室内装饰装修工程，装修面积为76㎡；工程造价总额为56570元；乙方包工、包基础设施材料、包部分（或全部）主材；工程期限150个工作日（法定节假日、物业特殊情况下要求停工、跨年工程除外），开工日期为2016年1月2日（首期工程款到位、钥匙移交、工程技术交底、形象保护等前期工作完成视为开工），竣工日期为合同约定的工程内容全部完成，并按约定质量验收标准验收合格之日（若乙方提出验收要求而甲方未予以配合的，以验收邀请三日为竣工日期）。合同第十一条约定了工程款支付方式为分期付款：第一期付款时间为开工前3日，支付金额为33942元（工程总造价的60%）；第二期付款时间为水电验收完毕时，支付金额为11314元（工程总造价的20%±工程变更款）；第三期付款时间为油漆前，支付金额为9616.90元（工程总造价的17%±工程变更款）；第四期付款时间为竣工验收合格时，支付金额为1697.10元（工程总造价的3%±工程变更款）。合同第十四条还约定了违约责任：任何一方违约均须向对方支付约定的违约金，未开工为合同金额的10%计5657元，已开工为20%计11314元。 合同签订后，原告于2015年12月28日支付了定金5000元，于2015年12月31日支付首期款28942元，合计33942元。装修工程本应于2016年8月8日结束，但被告只在小区物业处办理了开工手续，并进行了形象保护等前期工作，未进行实质性工程施工（零施工）。原告于2016年6月28日向被告发出限期开工的通知，但被告未有回应，并且公司大门紧闭，已经人去楼空。原告起诉时，虽然合同约定的竣工时间尚未届满，但被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司中止履行合同义务，致使合同目的不能实现，构成根本违约，原告因此请求解除合同，并返还工程余款33942元，且依约支付违约金11314元。另因被告北京冠盛家居装饰有限公司系总公司，故其应承担连带责任。 被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、北京冠盛家居装饰有限公司未作答辩。 原告围绕其诉讼请求依法提交如下证据：被告公司的企业信用公示信息、北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司营业执照、建筑业企业资质证书、《住宅室内装饰装修工程施工合同》、装修申请表、装修进度照片、限期开工通知、EMS详情单、收款收据。被告未提交证据。 经审查，原告之证据，符合证据的客观性、关联性、合法性特征，可作为定案依据。 因原告之证据，已能证明其所主张的事实，因此本院对原告诉称的事实亦予以确认。 本院认为，原告与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》，意思表示真实，内容合法有效，双方当事人应当遵照履行。由于被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司无故中止履行装修义务，构成合同法第九十四第（四）项规定的法定解除情形，即“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，原告据此请求解除合同，本院予以支持。合同解除之后，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司因其违约行为另需承担违约责任，即向原告返还工程款并依约支付违约金。由于工程未正式施工，因此违约金金额依约应为合同金额的10%即5657元，原告请求超出部分，本院不予支持。另因被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司系被告北京冠盛家居装饰有限公司的分支机构，不具有法人资格，其民事责任应由前者承担。 各被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告郑春健与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》； 二、被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司应于本判决生效之日起十日内向原告郑春健返还工程款33942元并支付违约金5657元，合计39599元，该民事责任由被告北京冠盛家居装饰有限公司承担； 三、驳回原告郑春健的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费932元、公告费560元，由原告郑春健负担100元，被告北京冠盛家居装饰有限公司、北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司负担1392元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  陈华柱 人民陪审员  林明正 人民陪审员  张 辉 二〇一七年一月九日 书 记 员  林 东 附注： 一、本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。