四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终14405号 上诉人（原审被告）：成都分金社金融服务外包有限公司，住所地：四川省成都高新区盛和一路88号1栋2单元17层1715号。 法定代表人：唐伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：孙霞，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：唐伟，男，1974年8月7日出生，汉族，住四川省成都市青羊区。 委托诉讼代理人：孙霞，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：华雯，女，1976年11月30日出生，汉族，住江苏省南京市白下区。 委托诉讼代理人：吴春霞，四川英冠律师事务所律师。 原审被告：牟世海，男，1994年4月8日出生，汉族，住四川省成都市天府新区。 委托诉讼代理人：王晓敏，四川明炬律师事务所律师。 上诉人成都分金社金融服务外包有限公司（以下简称分金社公司）、唐伟与被上诉人华雯、原审被告牟世海委托合同纠纷一案，不服成都高新技术产业开发区人民法院(2018)川0191民初6324号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年8月14日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 分金社公司、唐伟上诉请求：1.撤销一审判决第一项；2.依法改判驳回华雯一审全部诉讼请求；3.本案一、二审诉讼费用由华雯承担。事实和理由：一审判决认定事实不清，适用法律错误。1.一审法院认定分金社公司与华雯之间系委托合同法律关系且双方签订的《实物资产投资认购协议书》等相关协议合法有效，但根据协议约定及关于委托合同的相关法律规定，分金社公司并没有返还华雯投资本金的义务。《分金社服务协议》第10.1条及《实物资产投资认购协议书》第3.3条第5项明确约定在项目资产处置完成前，不得要求分金社公司退回投资款项，现案涉项目资产正在处置过程中，华雯要求分金社公司返还其全部投资款，有违合同约定。分金社公司已经购入实物资产，网签备案至资产代持人牟世海名下，本案没有任何需要向华雯退还认购价款的情形。2.一审判决分金社公司承担华雯的资金占用损失没有事实依据。根据《实物资产投资认购协议书》，分金社公司不保证华雯任何收益、不承担华雯任何资金利息或损失，在《分金社服务协议》第2.1条、3.3条第4项及《实物资产投资认购协议书》第3条、2.1条第2款均明确约定。3.一审法院依据《合同法》第406条判决分金社公司赔偿华雯损失明显错误。根据《合同法》第406条，受托人分金社公司承担损失赔偿责任应同时满足：分金社公司存在过错；华雯存在客观损失；华雯的客观损失与分金社公司的过错存在必然因果关系。而分金社公司不构成违约，不存在过错；华雯客观上不存在实际损失；华雯自称损失与分金社公司退房行为之间没有直接必然的因果关系。因此分金社公司不应当承担赔偿责任。4.一审法院判决以年利率18%的标准确定华雯认购投资标的份额时的可得利益没有事实和法律依据，且标准明显过高，应予纠正。5.一审法院判决“已回款项应先抵扣资金占用费”没有任何事实依据和法律依据，应予纠正。6.分金社平台发布的《分金社CEO唐伟先生致社员朋友们的一封信》并没有任何由唐伟个人向投资人退还投资本金及支付资金占用损失的意思表示，一审判决唐伟就分金社公司的案涉债务承担共同偿还责任没有依据，且明显超出一审华雯诉讼请求。 华雯辩称，1.分金社公司有返还投资款的义务。（1）分金社公司在房屋交付前，擅自违约退房，导致资产购入失败。投资合同明确约定资产购入失败，分金社公司有返还投资款的义务。（2）因分金社公司擅自关闭转让功能，应由分金社公司承担投资期限届满后的返还投资款义务。（3）裁判文书网显示分金社公司已经与开发商达成执行和解，并终止对开发商的执行程序，投资标的已经处理完毕。2.分金社公司擅自退房，存在重大违约行为。（1）退房方案不在预先约定的范围之内，未取得投资人授权。（2）处置方案为对外销售房屋而非退房，分金社公司擅自退房没有依据，属于违约，应当承担责任。3.分金社公司需要赔偿损失。（1）分金社公司擅自退房造成的购入失败，不属于合同约定的不赔偿范围。（2）依据《中华人民共和国合同法》第四百零六条，分金社公司超越权限给华雯造成损失，应当赔偿损失。（3）18%的资金占用费不足以弥补华雯损失，资产价格已上涨数倍，投资人遭受损失巨大，诉请要求年24%的资金占用费。4.唐伟滥用公司法人独立地位和股东有限责任，损害债权人利益，应当由其承担连带责任。5.回款应当优先抵扣资金占用费。 牟世海辩称，法院在判决书中对牟世海并非实物资产认购协议书签订方，而是作为分金社公司员工受公司指派与各出卖人签订相关协议，代持案涉资产，并处理案涉投资相关事宜，相关行为系履行公司员工职务而非个人行为，牟世海并非案涉委托合同受托人认定是正确的。牟世海不应当承担委托合同项下任何责任。牟世海并未与投资人之间签署任何委托协议，华雯在一审中查封了牟世海名下网签备案的房屋，直接导致相应资产不能及时变现，损害投资人华雯及其他投资人的利益。一审法院认定事实清楚，牟世海不应当承担委托合同项下任何责任。 华雯向一审法院起诉请求：1.分金社公司返还投资款2998780.65元，资金占用费2081476元，共计5080256.65元；2.分金社公司支付资金占用费至实际退还日止（以5080256.65元为基数，以年24%为标准，从起诉之日起计算）；3.牟世海对上述请求承担连带责任；4.本案诉讼费用（诉讼费、保全费、保全险购买费、公告费、执行费）由分金社公司、牟世海承担。诉讼过程中，华雯变更诉讼请求为：1.分金社公司返还投资款3026100元，资金占用费1159022元（计算标准：以投资款为基数，按年利率24%计算至2018年2月1日），共计4185122元；2.分金社公司支付资金占用费（以3026100元为基数，以年利率24%为标准，自2018年2月1日起计算至实际退还日止）；3.牟世海、唐伟对上述请求承担连带责任；4.分金社公司、牟世海、唐伟向华雯支付逾期付款违约金（计算标准为：以欠付投资款为基数，按年6.8%从投资周期届满时计算至实际付款日止）；5.分金社公司、牟世海、唐伟赔偿华雯实物资产升值的直接损失6696195元（计算标准：以4185122元为基数，乘以1.6倍升值）；6.本案诉讼费用（诉讼费、保全费、保全险购买费）由分金社公司、牟世海、唐伟承担。 一审法院认定事实：（一）分金社平台相关情况 分金社公司成立于2015年7月9日，经营范围为：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包服务；计算机系统集成；数据处理及存储服务；房地产经纪；物业管理。 分金社平台（××）系分金社公司创办，该网站“关于我们”部分载明，分金社是全国首家专注于金融不良资产等特殊资产快速变现与投资服务的互联网金融企业，将具有升值空间的实物资产发布在网站及移动客户端，投资者通过互联网渠道投资购买后通过包装增值、拆分销售、持有经营等方式，帮助投资者获取安全、高额的升值收益。该网站“认识分金社”部分载明，分金社优势包括随时转让投资份额，预先设置销售渠道，所有资金通过第三方支付，平台不设资金池。 分金社平台在“公告通知”栏目中称，资产处置预案约定的期限届满时，针对未处置的资产或剩余份额，平台首先会发起投票并通知该资产所有投资者，选择继续延期处置或进行第三方受让的方案设计，若超过50%投资份额的投资者都投票同意转让份额，分金社将履行引进第三方受让人的义务，原则上，第三方受让人将以原价受让投资者自愿转让的投资份额。 华雯等用户在分金社平台上注册账号时，页面显示需选择确认“已同意并接受《分金社服务协议》、《用户身份验证知情同意书》”方可加入分金社。《用户身份验证知情同意书》载明主要内容有：1、用户在分金社的每一笔投资都会签署相应的《实物资产投资认购协议书》，该合同是确保投资权益的重要凭证，分金社采法律认可的电子合同方式进行协议的签订并进行身份验证。2、分金社特别提醒注意：在任何一次投资操作中，在支付投资价款之前，请认真阅读查看该项目的《实物资产投资认购协议书》样本，完成款项支付且项目投标满标后，平台将自动生成与协议样本一致且与投资金融相符的电子合同。《分金社服务协议》载明主要内容有：1、特殊资产项目是分金社发布在本网站上的以购买特殊资产方式获取投资收益的互联网金融投资项目。2、该项目投资基本流程为：分金社将因特殊原因需要销售的实物资产项目信息发布于本网站；由分金社注册用户投资购买；经投资满额的项目，全体购买人委托分金社（或分金社指定的第三方）作为受托人代为定价、购买、持有、管理及销售处置该资产项目；购买人可以通过转让持有的资产项目份额或者第三方受托人根据退出预案销售处置资产项目完成退出。3、本网站在任何情况下对用户使用服务而产生的任何收益以及任何形式的直接或间接损失均不承担担保责任及任何其他法律责任，包括但不限于资金收益、资金损失、利润损失、营业中断损失等。4、网站向参与特殊资产项目投资购买行为的用户，披露以下事项：项目基本情况、项目投资资金到账进度说明、项目购入和售出环节设计的相关信息及预期处置计划、项目的实施状况包括价格和紧急事件等、对于需购买人投票决定的事项并及时公布该投票决定事项的结果以及第三方受托人根据投票结果进行相应处理的反馈情况。5、退出服务：在所购买资产项目依照原定预案或全体购买人的投票结果处置后，将所得款项按购买人投入的份额进行分配，分金社应协助购买人将分配款项退回到各购买人的账户中。6、一旦用户向分金社发布的资产项目支付了投资款项，即表示单方面不可撤销的决定参与该资产项目的投资购买，在该资产项目完成前，或另有协议约定的提前终止情形以外，不得要求分金社或第三方资金管理机构将款项退回。 （二）华敏收购案涉标的债权的相关情况 1、不动产60号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年1月19日，分金社公司员工牟世海受公司指派与出卖人四川省苍溪县红军渡房地产开发有限公司（以下简称“红军渡公司”）签订《商品房买卖团购合同》及《补充协议书（一）》，1月20日，牟世海、红军渡公司、罗长青签订《补充协议书（二）》，约定牟世海购买位于苍溪县***五、八组“龙江国际”住宅38套，购买单价按2000元／㎡计算，购买面积为4598.76㎡，总价共计900万元，红军渡公司在合同签订之日起5日内办理商品房预售合同登记备案手续，牟世海在合同签署生效、所购商品房全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款900万元。红军渡公司在2016年6月1日前交付商品房，在7月1日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同，红军渡公司自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.2%／日给付利息，同时按已支付房款的5%支付违约金。2016年7月1日前，如红军渡公司未能向牟世海交付该商品房并交付已办理的房屋所有权证，红军渡公司在2016年7月15日前按总价1062万元向牟世海分批次支付房屋回购价款，每逾期1日，按应付款金额0.3%支付违约金，且该违约金应在下一次约定付款时间前支付完毕，如2016年7月15日前未完成全部回购款的支付，红军渡公司需承担剩余未付回购款总额0.3%／日的违约金，直至款项支付完毕为止，还需支付已支付房款总额5%的违约金。罗长青作为担保人对红军渡公司的付款义务承担无限连带保证责任。 2016年1月19日，红军渡公司向牟世海出具了购房款收据。 2016年1月20日，红军渡公司将上述合同项下商品房签约备案于牟世海名下。 另查明，合同签订后，分金社公司据此确定涉案项目的预计回款时间及收益，进而发布投资标的。2016年1月20日，分金社公司在平台上发布“不动产60-1号”，基本信息载明：预估年化24%＋，投资总额450万元，预估售价1008万元，预估收益53.26万元，预估周期180日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类新房销售均价约3500元/㎡、二手房交易均价约3000元/㎡，购置价格约900万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约900万元，成本单价约2000元/㎡。2、该资产系项目一期，为已交房入住的小区，房屋竣工验收事宜正在办理，因原资产持有人急需向他人支付商业结算款项而进行变现处置。3、我方支付购房价款后的180日届满，原资产持有人具有唯一优先权回购，其回购价款不低于1008万元。4、本资产在原资产持有人丧失优先回购权后，我方将会同专业销售机构进行销售处置，届时计划预留销售总价0.5%的销售佣金。5、本期发标金额450万元，系项目投资总额900万元的组成部分，在项目处置回款时，将按发标期次的先后顺序进行回款资金的返还支付。“处置预案”载明：在该资产项目投标满标后的210日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定价格支付回购价款，即丧失优先回购权，分金社即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让销售所购入资产，如原资产持有人不积极配合执行房屋转让销售的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理资产购买后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或参加竞拍及竞争性谈判的交易价格超过预定金额、或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。投资标的同时附有隐去开发商信息及楼盘详细信息的《商品房买卖团购合同》。上述资产发标后，共计181人用时2时13分14秒即认购完毕。 2016年1月21日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产60-2号”投资标的，共计435人用时3天18时26分41秒即认购完毕，投资满标时间2016年1月24日，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产60-1号”投资标的一致。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》一份，该协议书主要内容为：甲方（投资人）出资认购本协议项下实物资产的全部或一定份额，委托乙方（分金社公司）以拆分产权销售、整体转让、修缮、持有经营等方式处分资产，以期获取升值利润。双方一致同意：分金社仅为实物资产的信息提供方且受投资人委托代为处分资产，不应视为分金社以任何明示或暗示的方式向投资人作出了保本付息或固定收益汇报的承诺。甲方的收益来源包括资产处分后的溢价收入和资产持有期间的附加收入，以上收入在向乙方支付约定的信息费、服务费、佣金等费用后，即为甲方的投资净收益。甲方同意，甲方投资损益在投资损失与投资收益进行折抵后，认购本协议项下实物资产的实际损益按照实际认购金额在该项目投资总额中的占比，以同等比例享有或承担该项目处分后的相对应收益或亏损。甲方同意授权委托乙方指定的第三人牟世海以第三方受托人身份为其代理持有购入资产的物权并协助分金社执行资产购买、价格谈判、权证办理、物权锁定、资产保管与维护、资产处分、价格指定及确立等事务。甲方同意，投标满标的情况下，认购价款由资金管理人同步至银行监管账户内，监管银行按第三方受托人与资产持有人的购买合同划转支付，如有非资产购买以外的其他开支需求，则由第三方受托人按约定用途进行使用。在分金社对本协议项下实物资产项目的投标期届满而未能实现投标满额、或虽投标满额但因各种原因未能实现资产的成功购入，均视为投资不成立，应由资金管理人将甲方已支付的认购价款按原路径无息退还给甲方。投资项目的成立应满足投资满标和资产购入两项条件，资产购入即“第三方受托人按照既定方案与资产持有人签署相关合同、支付合同价款、并办理完毕相应的资产权证，且已完全接受并占有对方移交的实物资产，已经拥有该资产的处分权和收益权”。甲方所认购的投资份额所对应的收益份额，按照其投资份额在总投资额中的占比比例进行同等核算，第三方受托人将根据处分资产和回收资金的实际进度、分期分批或一次性向甲方划转投资本金及收益，其划转时间为实际收回资金后的三个工作日内。任一方未履行或未适当履行其按约定流程应履行的义务，视为该方违约，违约方应按照约定向守约方支付违约金、赔偿因其违约而对守约方造成的全部损失。 2017年1月23日、2月14日，华敏（甲方，投资人/新持有人）在分金社平台上分别与案外人梁翠燕、鲁厚群（均为乙方，投资人/原持有人）及分金社公司（丙方，服务方）签订《资产份额转让协议书》，约定乙方将相关资产通过分金社平台“资产转让”模式转让给甲方，相关投资标的信息包括原投资合同，相关信息纸质或电子文本形式存储在丙方。甲方按约定支付转让价款后，协议项下的资产及所有相关收益将归甲方所有，并由甲方享有全部处置权。华敏获得“不动产60-1号”标的份额18000元。 2017年1月3日、1月10日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产60-2号”标的份额59500元。 2017年4月14日，分金社公司发布公告继续停止转让功能。 （2）投资标的回款情况 2016年7月11日，“不动产60-1号”标、“不动产60-2号”标均回款675000元（本金），共回款135万元。 2016年9月5日，60号项目经过投票确定处置方案为引入第三方机构受让投资份额，并支付年化18%资金占用补贴费用。 2017年2月22日，牟世海向成都仲裁委员会请求裁决红军渡公司立即支付房屋回购价款927万元、违约金45万元、逾期违约金96390元、逾期违约金（以927万元为基数、按每日0.3%、自2016年7月15日起算至实际付清时止），罗长青承担连带清偿责任。后与红军渡公司达成调解协议：1.解除2016年1月19日签订的《商品房买卖团购合同》及《补充协议书（一）》、《补充协议书（二）》，红军渡公司、罗长青在本调解协议项下的支付义务履行完毕后十日内，牟世海配合红军渡公司办理解除备案的手续并申请解除保全措施；2.红军渡公司应向牟世海支付927万元及其利息（按年利率24%、自2016年6月26日起算，直至本息付清时止），支付方式：2017年4月25日前付200万元本金、40万元利息，2017年6月25日前付200万元本金、48万元利息，2017年8月25日前付200万元本金、56万元利息，2017年11月25日前付327万元本金、111.18万元利息，如红军渡公司未足额支付款项的，所支付款项优先冲减利息，红军渡公司有权提前还款，利息计算至实际还款日；3.牟世海放弃关于违约金的主张；4.仲裁费105559元，保全费5000元，由红军渡公司负担，于2017年5月31日前一并支付牟世海，其他费用（含保险费32075元）由牟世海自行承担；5.罗长青对红军渡公司的支付义务承担连带清偿责任；6.红军渡公司、罗长青违约，牟世海有权就全部尚未履行的款项及利息申请强制执行，并终止履行配合义务。成都仲裁委员会据此出具（2016）成仲案字第834号调解书。 四川省广元市中级人民法院于2017年6月27日立案执行牟世海申请执行红军渡公司、罗长青一案。 2018年6月27日，60号项目第二批次回款400万元。 分金社公司未向华雯回款。 龙江国际小区参考售价3500元/平方米。 2、不动产63号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年3月6日，分金社公司员工牟世海受公司指派与出卖人四川辉腾置业有限公司（以下简称“辉腾公司”）签订《商品房买卖总合同》，约定牟世海购买位于芦山县体育局东面地块“时代景城”住宅122套，购买单价按1800元/㎡计算，购买面积为11634.41㎡，总价共计2094万元，在合同签署生效、所购商品房全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款1500万元，剩余购房款594万元在出卖人为买受人办理并发放分户独立房屋所有权证后30日内，由买受人一次性支付给出卖人。出卖人在2016年4月1日前交付商品房，在6月1日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同，出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.2%/日给付利息，同时按已支付房款的5%支付违约金。 2016年3月6日，辉腾公司、牟世海、李孝成、张曾蓉签订《补充协议书（一）》，约定辉腾公司未在2016年4月1日前交付商品房，在6月1日前办理并发放已分户独立房屋所有权证时，甲方同意在乙方发出书面的退房通知后5日内，无条件接受乙方退房并按合同约定一次性退还乙方已支付的全部购房款项，同时支付乙方资金占用费180万元。逾期未支付房屋回购价款的，应自购房款支付之日起，按照0.2%/日给付资金占用费，同时按照已支付购房款总额5%支付违约金。李孝成、张曾蓉承担连带保证责任。 另查明，合同签订后，分金社公司据此确定涉案项目的预计回款时间及收益，进而发布投资标的。2016年3月9日，分金社公司在平台上发布“不动产63-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额500万元，预估售价560万元，预估收益72.33万元，预估周期240日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类新房销售均价约2800元/㎡、二手房交易均价约2600元/㎡，购置价格约1500万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约1500万元......5、本期发标金额500万元，系项目投资总额1500万元的组成部分，在项目处置回款时，将按发标期次的先后顺序进行回款资金的返还支付。“处置预案”载明：在该资产项目投资满标后的270日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及资金占用费，分金社即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让销售所购入资产，如原资产持有人不积极配合执行房屋转让销售的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理资产购买后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或参加竞拍及竞争性谈判的交易价格超过预定金额、或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。上述资产发标后，共计359人用时6时30分34秒即认购完毕。 2016年3月12日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产63-3号”投资标的，共计365人用时5天即认购完毕，投资满标时间2016年3月17日，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产63-1号”投资标的一致。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》。 2016年8月10日、8月15日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产63-1号”标的份额26700元。2016年8月9日，获得“不动产63-3号”标的份额2600元。 （2）投资标的回款情况 2016年11月10日，辉腾公司、牟世海、李孝成、张曾蓉、辉腾公司芦山分公司签订《退房协议书》，约定：辉腾公司同意退房，于2016年12月20日前，退还购房款250万元及资金占用费；于2017年1月20日、2月20日前，各退还购房款100万元及资金占用费；于2017年3月18日前，退还购房款250万元及资金占用费；于2017年4月28日前，退还全部剩余购房款及资金占用费。未按约支付款项时，应按应付款金额0.1%/日承担逾期支付违约金。 不动产63号标项下，向华敏回款：                            日期                       63-1号标                       63-3号标                               2016年10月9日                       801                       78                               2016年12月22日                       356                       34.67                               2016年12月23日                       4 094                       398.67                               2017年2月6日                       356                       34.67                               2017年2月20日                       4 450                       433.33                               2017年4月24日                       712                       69.33                               2017年6月9日                       4 450                       433.33                               2017年6月19日                       712                       69.33                               2017年7月11日                       1 246                       121.33                               2017年8月7日                       1 780                       173.33                               2017年8月14日（共3 281.6）                       2 990.4                       291.2                               共计回款                       21 947.4                       2 137.19                分金社公司主张剩余份额：63-1号标4752.6元，63-3号标462.81元。此后的还款情况如下：                            2017年9月29日                       534                       52                               2017年10月26日                       1 780                       173.34                               2018年1月26日                       1 780                       173.34                               2018年4月26日                       658.6                       64.13                3、不动产64号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年3月16日，分金社公司员工牟世海受公司指派与出卖人成都鼎坤置业有限公司（以下简称“鼎坤公司”）签订《商品房买卖总合同》，约定牟世海购买位于武侯区房屋，购买单价按7472元／㎡计算，购买面积为1070.65㎡，总价共计800万元，在合同签署生效、所购商品房全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款800万元。出卖人在2016年4月1日前交付商品房，在8月15日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同，出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.2%／日给付利息，同时按已支付房款的5%支付违约金。 当天，鼎坤公司、牟世海、保证人签订《补充协议书（一）》，约定鼎坤公司未在2016年4月1日前交付商品房，在8月15日前办理并发放已分户独立房屋所有权证时，甲方同意在乙方发出书面的退房通知后5日内，无条件接受乙方退房并按合同约定一次性退还乙方已支付的全部购房款项，同时支付乙方资金占用费96万元。逾期未支付房屋回购价款的，应自购房款支付之日起，按照0.2%/日给付资金占用费，同时按照已支付购房款总额5%支付违约金。保证人承担连带保证责任。 另查明，合同签订后，分金社公司据此确定涉案项目的预计回款时间及收益，进而发布投资标的。2016年3月21日，分金社公司在平台上发布“不动产64-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额400万元，预估售价448万元，预估收益50.63万元，预估周期210日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类新房销售均价约25000元/㎡、二手房交易均价约20000元/㎡，购置价格约800万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约800万元。3、本项目需向第三方支付项目信息服务费约8万，我方购房后将会同专业销售机构进行销售及公开招租，办理产权证的180日计划时间届满，将直接进行销售回款，根据市场调查及销售预案，预估届时的销售回款周期为30日（须预留销售总价0.5%销售佣金），预估销售回款后的投资收益将大于96万元。4、本期发标金额400万元，系项目投资总额800万元的组成部分，在项目处置回款时，将按发标期次的先后顺序进行回款资金的返还支付。“处置预案”载明：在该资产项目投资满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及资金占用费，分金社即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让销售所购入资产，如原资产持有人不积极配合执行房屋转让销售的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理资产购买后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或参加竞拍及竞争性谈判的交易价格超过预定金额、或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。上述资产发标后，共计207人用时4时50分23秒即认购完毕。 2016年3月21日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产64-2号”投资标的，共计327人用时19时59分31秒即认购完毕，投资满标时间2016年3月22日，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产64-1号”投资标的一致。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》。 2016年8月3日、8月10日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产64-1号”标的份额5000元，获得“不动产64-2号”标的份额1500元。 （2）投资标的回款情况 2016年10月12日，牟世海、案外人范某签订《协议书》，约定：鼎坤公司同意退房，案外人系鼎坤公司的控股股东，同意履行担保代偿义务，向牟世海支付应退购房款800万元及相应违约金。牟世海同意案外人通过出让在柬埔寨公司持有的股权后，用该股权转让所得的价款用于偿付欠款，不足部分由案外人负责补足。 2016年10月15日，唐伟与何某签订《公司股权转让及价款支付-协议书》，约定：范某转让给唐伟的目标公司10%股权，何某同意受让，转让价格为900万元，何某同意在协议签署后15日内付清，支付唐伟现金844.8万元、支付范某现金55.2万元，否则全款支付至唐伟。 华雯主张不动产64号标项下，向华敏回款：                            日期                       64-1号标                       64-2号标                               2016年10月17日                       437.5                       131.25                               分金社公司主张剩余份额                       4 562.5                       1 368.75                此后回款：                            2018年1月25日                       812.5                       243.75                               2018年1月30日                       375                       112.5                2018年6月1日，64号标第4批次回款，回款金额200万元。 4、不动产65号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年3月18日，分金社公司员工牟世海受公司指派与出卖人绵阳五和置业有限公司（以下简称“五和公司”）签订《商品房买卖总合同》，约定牟世海购买位于绵阳市地块“五和·苹果国际社区”小区机动车停车位1021套，购买单价按小车位3万元／个、标准车位4万元／个计算，购买面积为30752.13㎡，总价共计3768万元，在合同签署生效、所购商品房全部完成预售备案登记且经查验认可后45日内分批次以现金方式支付购房款2300万元。剩余购房款1468万元，双方约定在出卖人向买受人交付所购停车位，且未买受人办理并发放全部所购房屋的已分户独立房屋所有权证后30日内，由买受人一次性支付给出卖人。出卖人在2016年8月20日前交付商品房，在8月30日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同，出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.2%／日给付利息，同时按已支付房款的5%支付违约金。 当天，五和公司、牟世海、保证人何丹签订《补充协议书（一）》，约定五和公司未在2016年6月20日前交付商品房、办理并发放已分户独立房屋所有权证时，甲方同意在乙方发出书面的退房通知后3日内，退还首付款300万元，剩余购房款项在乙方发出退房通知后3月内退还完毕，按2%/月支付违约金等。保证人承担连带保证责任。 2016年3月30日，五和公司、牟世海、保证人何丹签订《补充协议书（二）》，约定五和公司未在2016年6月20日前交付商品房、办理并发放已分户独立房屋所有权证时，甲方同意在乙方发出书面的退房通知后3日内，退还首付款300万元，剩余购房款项在乙方发出退房通知后3月内退还完毕，按3%/月支付违约金等。保证人承担连带保证责任。 五和公司向牟世海出具《收据》，载明收到车位款2300万元。 另查明，合同签订后，分金社公司据此确定涉案项目的预计回款时间及收益，进而发布投资标的。2016年3月29日，分金社公司在平台上发布“不动产65-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额300万元，预估售价336万元，预估收益37.97万元，预估周期210日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类车位销售均价约5.5万-7万/个，购置价格约2300万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约2300万元。3、本项目需向第三方支付项目信息服务费约23万。“处置预案”载明：在该资产项目投资满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及资金占用费，分金社即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让销售所购入资产，如原资产持有人不积极配合执行房屋转让销售的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理资产购买后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或参加竞拍及竞争性谈判的交易价格超过预定金额、或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。上述资产发标后，共计190人用时2时15分20秒即认购完毕。 “资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产64-1号”投资标的一致。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》。 2016年8月10日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-1号”标的份额1400元。 2016年3月29日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-2号”投资标的，共计315人用时2天7分57秒即认购完毕，投资满标时间2016年3月31日。 2016年3月31日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产65-2号”标的份额1269000元。2016年6月25日、6月26日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，转让“不动产65-2号”标的份额1000元、6000元。2016年7月26日、8月5日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-2号”标的份额2000元、7000元。华敏现持有“不动产65-2号”标的份额1271000元。 2016年3月31日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-3号”投资标的，共计389人用时5天7时10分01秒即认购完毕，投资满标时间2016年4月5日。 2016年7月30日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-3号”标的份额4100元。 2016年4月6日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-4号”投资标的，共计426人用时7天即认购完毕，投资满标时间2016年4月13日。 2016年4月13日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产65-4号”标的份额11000元。2016年5月26日、2017年2月24日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-4号”标的份额27200元、15000元、100元。华敏现持有“不动产65-4号”标的份额53300元。 2016年4月13日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-5号”投资标的，共计26人用时6时21分28秒即认购完毕，投资满标时间2016年4月13日。 2016年8月14日、2017年2月24日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-5号”标的份额5500元、800元、200元。华敏现持有“不动产65-5号”标的份额6500元。 2016年4月13日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-6号”投资标的，共计255人用时7天即认购完毕，投资满标时间2016年4月20日。 2016年7月31日、2016年8月17日、8月20日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-6号”标的份额8000元、4400元、1000元。华敏现持有“不动产65-6号”标的份额13400元。 2016年4月21日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产65-7号”投资标的，共计160人用时6天9时25分15秒即认购完毕，投资满标时间2016年4月27日。 2016年4月27日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产65-7号”标的份额28000元。 2016年7月30日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产65-7号”标的份额19400元。华敏现持有“不动产65-7号”标的份额47400元。 （2）投资标的回款情况 不动产65号标下，华敏未收到回款。 2016年8月25日，牟世海向五和公司提出退房通知。 2017年6月12日，成都仲裁委员会受理了牟世海的申请，并于2018年1月30日作出仲裁裁决：一、五和公司向牟世海返还购房款2300万元；二、五和公司向牟世海支付违约金115万元；三、五和公司向牟世海支付资金占用利息，按年利率24%计算，以分期收到申请人支付的购房款为基数，自分期收到申请人支付的购房款之日起分别计付至实际返还之日止；四、何丹对五和公司的上述付款责任承担连带保证责任；五、驳回牟世海的其他仲裁请求。2018年5月29日，绵阳市中级人民法院受理牟世海申请执行五和公司、何丹房屋买卖合同纠纷一案。 5、不动产66号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年5月9日、5月10日，分金社公司员工牟世海受公司指派与新剑创公司签订《商品房买卖总合同》及《补充协议书（一）》，约定牟世海购买位于广汉市威肯郡住宅36套、商业20套，购买单价按住宅1800元／㎡、商业6100元／㎡计算，总价共计1200万元，新创剑公司在合同签订之日起20日内办理商品房预售合同登记备案手续，牟世海在合同生效、所购商品房全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款1200万元。新剑创公司在2016年11月1日前交付商品房，在11月15日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同并退房，新剑创公司自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.3%／日给付资金占用费，同时按已支付房款的5%支付未能按期办理并交付房屋所有权证的损失补偿金。 合同签订后，分金社公司据此确定涉案项目的预计回款时间及收益，进而发布投资标的。2016年5月25日，分金社公司在分金社平台发布《【发标公告】不动产66-1号（公告标）》，告知其将于2016年5月25日晚上8点发布不动产66号项目第1期：预估年化22+%、投资金额500万元，预估周期210天，平台服务佣金为实际投资收益金额5%。如投标后超过24小时未满标，投资用户享有按日核算的投标资金补贴（核算时间：投标日至满标日，每日补贴标准：支付金额×20%÷365），补贴金额在项目回款时一并支付。 2016年5月25日，分金社公司在平台上发布“不动产66-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额500万元，预估周期210日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类住宅均价为2800元/㎡、商业用房均价约10000元/㎡，购置价格约1200万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约1200万元，成本单价：住宅1800元/㎡、商业用房6100元/㎡。2、本项目属资产持有人因工程计算进行的尾盘打包处置，项目总投资金额为1200万元，本次发标500万元，本次购入住宅属于小高层电梯楼，总约440户。卖方未在约定时间内向我方商品房及分户产权，卖方将按合同约定退还购房款，并自我方支付房款后的时间支付违约金（合同约定为2%/月），此部分收入可视为本项目的保底收益。3.我方在购入资产后将会同专业销售机构陆续向该小区住户开展销售蓄客工作，待办理领取产权证后即着手回收销售款，预估销售回款周期为90日，预留销售总价0.5%的销售佣金，届时的销售溢价收益将大于违约金性质的保底投资收益。“处置预案”载明：资产持有人违约退房时的预期保底回款总额约1354万元，预期保底投资收益约154万元；正常办理权证后进行销售处置时，计划交易税费由买方承担，预期销售价格为住宅2400元/㎡、商业用房均价7000元/㎡。在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及违约金，分金社即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让《商品房买卖总合同》的合同权利，预留30日的销售处置周期，如原资产持有人不积极配合执行合同转让的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理合同权利受让后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。投资标的同时附有隐去开发商信息及楼盘详细信息的《商品房买卖合同》。上述资产发标后，共计122人用时1时46分即认购完毕。 2016年5月26日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产66-2号”投资标的，当天共计222人用时1分57分即认购完毕，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产66-1号”投资标的一致。 2016年5月26日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产66-3号”投资标的，当天共计65人用时1时2分21秒即认购完毕，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产66-1号”投资标的一致。 一审法院另查明，相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》一份。 2016年7月26日、8月18日、9月16日、10月18日、10月19日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产66-1号”标的份额9000元、3000元、17800元、1300元、2000元。华敏现持有“不动产66-1号”标的份额33100元。 2016年7月30日、8月17日、8月18日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产66-2号”标的份额700元、25600元、1200元、1800元。华敏现持有“不动产66-2号”标的份额29300元。 2016年7月28日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产66-3号”标的份额12000元。 （2）投资标的回款情况 不动产66号标项下，向华敏回款：                            日期                       66-1号标                       66-2号标                       66-3号标                               2017年1月26日             剩余份额                       1 186.09             31 913.91                       1 049．92             28 250.08                       430             11 570                               2017年11月1日                       1 655                       1 465                       600                               2018年1月31日                       349.1                       293                       126.56                               2018年2月26日                       554.98                       465.79                       201.2                2016年6月，因案涉项目的投资人款项已经到位，分金社公司与新剑创公司就上述合同项下商品房进行了签约备案，同时通过牟世海的账户向新剑创公司支付房款1200万元，2016年6月16日，新剑创公司出具《收条》确认收到牟世海支付的购房款1200万元。 2016年8月18日，为配合新剑创公司销售涉案商品房获得回款，牟世海与新剑创公司签订《住宅商品房退房协议》，约定其配合新剑创公司办理部分商品房的备案撤销手续。 6、不动产67号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年5月25日，分金社公司员工牟世海受公司指派与新剑创公司签订《商品房买卖总合同》及《补充协议书（一）》，约定牟世海购买位于广汉市威肯郡地下机动车停车位700个，购买单价按28600元／个计算，总价共计2000万元，新创剑公司在合同签订之日起5日内办理商品房预售合同登记备案手续，牟世海在合同生效、所购机动车停车位全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款2000万元。新剑创公司在2016年11月15日前交付机动车停车位，在12月1日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同并退房，新剑创公司自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.3%／日给付资金占用费，同时按已支付房款的5%支付未能按期办理并交付机动车停车位所有权证的损失补偿金。 2016年6月21日，分金社公司在平台上发布“不动产67-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额500万元，预估周期210日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类机动车停车位均价约60000元/个，购置价格约2000万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约2000万元，成本单价：机动车停车位28600元/个。2、本项目属资产持有人因工程计算进行的资产打包处置，项目总投资金额为2000万元，本次发标500万元。卖方未在约定时间内向我方商品房及分户产权，卖方将按合同约定退还购房款，并自我方支付房款后的时间支付违约金（合同约定为2%/月），此部分收入可视为本项目的保底收益。3.我方在购入资产后将会同专业销售机构陆续向该小区住户开展销售蓄客工作，待办理领取产权证后即着手回收销售款，预估销售回款周期为90日，预留销售总价0.5%的销售佣金，届时的销售溢价收益将大于违约金性质的保底投资收益。“处置预案”载明：计划交易税费由买方承担，预期销售价格为机动车停车位32250元/个。在该资产项目投标满标后的210日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社公司将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及违约金，分金社公司即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让《商品房买卖总合同》的合同权利，预留30日的销售处置周期，如原资产持有人不积极配合执行合同转让的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理合同权利受让后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社公司自行承担。投资标的同时附有隐去开发商信息及楼盘详细信息的《商品房买卖合同》。上述资产发标后，共计101人用时55分6秒即认购完毕。 当天，分金社公司以上述同样方式发布“不动产67-2号”投资标的，共计163人用时1分5分14秒即认购完毕，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产67-1号”投资标的一致。 2016年6月22日，分金社公司以上述同样方式发布“不动产67-3号”、“不动产67-4号”投资标的，当天共计196人用时1时19分4秒、219人用时2时56分59秒即认购完毕，“资产介绍”及“处置预案”等信息与“不动产67-1号”投资标的一致。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》一份。 2016年7月22日、7月23日、7月26日、7月30日、7月31日、8月3日、2017年2月14日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产67-1号”标的份额3万元、1万元、1万元、3万元、400元、3400元、2万元、3万元、2万元、2万元、1万元、2万元、1万元、6800元。华敏现持有“不动产67-1号”标的份额220600元。 2016年6月21日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产67-2号”标的份额10000元。 2016年7月24日、7月25日、8月9日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产67-2号”标的份额5600元、12500元、5000元。华敏现持有“不动产67-2号”标的份额33100元。 2016年6月22日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产67-3号”标的份额970000元。 2016年7月23日、7月29日、7月30日、8月9日、8月12日、8月16日、8月17日、8月22日、9月16日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产67-3号”标的份额1万元、2万元、20300元、3500元、5000元、8000元、5400元、100元、8900元、1万元、2000元、1200元、2200元。华敏现持有“不动产67-3号”标的份额1066600元。 2016年6月22日，华敏以签订《实物资产投资认购协议书》的方式，认购“不动产67-4号”标的份额89800元。 2016年7月23日、8月12日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产67-4号”标的份额4000元、1万元、5700元、1000元。华敏现持有“不动产67-4号”标的份额110500元。 （2）投资标的回款情况 不动产67号标项下，向华敏回款：                            日期                       67-1号标                       67-2号标                       67-3号标                       67-4号标                               2017年11月1日                       11 030                       1 655                       53 330                       5 525                               2018年1月31日                       2 322.11                       348.42                       11 227.37                       1 163.16                               2018年2月26日                       3 691.49                       553.89                       17 848.32                       1 849.09                2016年6月，因案涉项目的投资人款项已经到位，分金社公司与新剑创公司就上述合同项下商品房进行了签约备案，同时通过牟世海的账户向新剑创公司支付房款2000万元，2016年6月30日，新剑创公司出具《收条》确认收到牟世海支付的购房款2000万元。 2017年4月14日，分金社公司发布公告继续停止转让功能。 2016年12月18日，牟世海与新剑创公司签订《退房协议书》，确认新剑创公司于2017年4月20日前分期向牟世海退还包含涉案投资标的在内的相关房产已付购房款共计3500万元并支付原合同约定的资金占用费，牟世海应于新剑创公司支付费用后办理所对应房屋的备案撤销手续。庭审中，分金社公司称签订《退房协议书》系基于新剑创公司存在未在合同约定时间交付房屋及办理分户产权的违约行为所致，以实现投资回款并收取高额违约金的目的。 2017年7月27日，牟世海向成都仲裁委员会请求裁决新剑创公司立即退还购房款3500万元并按年利率36%支付资金占用费，后与新剑创公司在达成调解协议：新剑创公司分八批（最后一批时间为2019年6月30日）退还牟世海购房款3500万元并自2016年12月26日起以3500万元为基数、按照年利率20%支付资金占用费，如新剑创公司未足额支付款项的，所支付款项优先冲减按年利率24%计算的资金占用费；牟世海应于新剑创公司支付前三期款项后办理解除不超过500万元购房款的房屋备案手续，于新剑创公司支付完后续每一期款项后办理解除已退还购房款相应价值的房屋备案手续，解除备案的具体房源由牟世海指定。成都仲裁委员会据此出具（2017）成仲案字第609号调解书。 截至2018年4月3日，牟世海名下网签备案住宅5套、商铺20套、地下车位771套。庭审中，分金社公司称“不动产66号”标回款4次，“不动产67号”标回款3次，回款性质为购房款本金。其中2018年2月26日回款190766元、317943元。分金社公司在平台“回款记录”、“资产历程”栏目中对投资标的回款情况、处理情况进行了实时进度公示。 威肯郡小区在“58同城”网站的6月参考售价为均价7416元/平方米。 7、不动产68号标 （1）收购案涉标的债权情况 2016年6月17日，分金社公司员工牟世海受公司指派与新剑创公司签订《商品房买卖总合同》，约定牟世海购买位于广汉市威肯郡地下机动车停车位57个，总价1927200元；住宅7套，购买单价按1800元／㎡计算，总价共计1075950元，车位及住宅实际支付总价300万元。牟世海在合同生效、所购机动车停车位及住宅全部完成预售备案登记且经查验认可后30日内分批次以现金方式支付购房款300万元。新剑创公司在2016年11月15日前交付机动车停车位及住宅，在12月1日前办理并发放已分户独立房屋所有权证。逾期5日后，牟世海有权解除合同并退房，新剑创公司自解除合同通知送达之日起15日内退还已付购房价款并自牟世海付款之日起按照0.2%／日给付资金占用费，同时按已支付房款的5%支付违约金。 当天，牟世海、新剑创公司、何剑签订《补充协议书（一）》，约定若在2016年11月15日前未交付机动车停车位及住宅，在12月1日前未办理并发放已分户独立房屋所有权证，买受人均可要求解除合同，出卖人均同意解除买卖合同并无条件接受买受人退房，出卖人承诺在买受人发出书面退房通知后的5日内一次性退还买受人已交纳的全部款项，按约定标准支付违约金或资金占用费。逾期未退还购房款并支付违约金的，应自买受人交纳购房款之日起按照应付款总额0.3%/日给付资金占用费，同时支付已支付购房款总额5%的损失补偿金。 2016年6月27日，分金社公司在平台上发布“不动产68-1号”，基本信息载明：预估年化22%＋，投资总额300万元，预估周期210日（自该资产项目投资满标次日开始计算）。“资产介绍”载明：1、物权情况满足本次交易的正常条件，无设定抵押等他项权利限制，调查时的同区位同类住宅均价约2800元/㎡，同类机动车标准停车位均价约50000元/个、子母车位75000元/个，购置价格约300万元，交易涉及手续费、税费、其他杂费等成本费用约0万元，投资总额约300万元，成本单价：住宅均价1800元/㎡，标准机动车停车位28600元/个、子母车位34000元/个。2、本项目属资产持有人因工程计算进行的资产打包处置，项目总投资金额为300万元，卖方未在约定时间内向我方商品房及分户产权，卖方将按合同约定退还购房款，并自我方支付房款后的时间支付违约金（合同约定为2%/月），此部分收入可视为本项目的保底收益。3.我方在购入资产后将会同专业销售机构陆续向该小区住户开展销售蓄客工作，待办理领取产权证后即着手回收销售款，预估销售回款周期为90日，预留销售总价0.5%的销售佣金，届时的销售溢价收益将大于违约金性质的保底投资收益。“处置预案”载明：计划交易税费由买方承担，预期销售价格为住宅2050元/㎡，标准机动车停车位31600元/个、子母车位38100元/个。在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社公司将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。该项目预估投资周期届满，原资产持有人未能如期按约定办理分户产权或退还购房款及违约金，分金社公司即会同专业销售机构共同向其他第三方直接转让《商品房买卖总合同》的合同权利，预留30日的销售处置周期，如原资产持有人不积极配合执行合同转让的相关网签备案等法定确权手续，将通过法律途径申请强制执行的方式，为第三方购买人办理合同权利受让后的法定确权手续。如因故未与该资产的当前持有人完成购买交易，或因其他原因未能按计划完成资产接收及权属转移，均视为资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社公司自行承担。上述资产发标后，共计121人用时1时3分34秒即认购完毕。 相关投资人认购该资产项目份额后，在分金社平台取得《实物资产投资认购协议书》一份。 2016年6月29日，新剑创公司确认收到牟世海购房款300万元。 2016年8月3日、8月9日，华敏以签订《资产份额转让协议书》的方式，获得“不动产68号”标的份额5500元、5000元。华敏现持有“不动产68号”标的份额10500元。 （2）投资标的回款情况 不动产68号标项下，向华敏回款：                            日期                       68号标                               2017年11月1日                       525                               2018年1月31日                       105                               2018年2月26日                       166.92                2016年8月18日，牟世海与新剑创公司签订《商品房退房协议》，约定新剑创公司于2017年1月1日前向牟世海退还包含涉案投资标的在内的相关房产已付购房款共计6469272元并支付按照购房款金额0.1%/日的资金占用费，商业及地下机动车停车位购房款的退还事宜另行签署退房协议，牟世海同意配合新剑创公司办理所对应房屋43套的备案撤销手续。2016年12月18日，牟世海与新剑创公司、何永光签订《商品房退房协议》，约定新剑创公司应退还购房款3500万元，分别于2017年1月20日、2月20日、3月20日、4月20日退还购房款500万元、200万元、500万元、剩余购房款。何永光承担连带保证责任。 （三）华敏向华雯转让案涉标的债权的相关情况 2017年8月25日，华敏向分金社公司出具《投资份额转让操作授权书》，授权分金社公司将其在注册号F0010777账户中所持有的全部投资份额合计2998780.65元（截至2017年8月15日，前述账户中未回款投资本金余额合计2998780.65元）及预期收益全部转让至华雯注册号F0011483账户，以上投资份额转让操作后，本人在分金社平台的投资份额即全部清零，分金社平台及资产代持人不再向本人支付任何款项，本人与贵公司（含资产代持人）之间的全部合同关系自动终止，且贵公司（含资产代持人）不再向本人履行任何合同义务，本人亦无权向贵公司（含资产代持人）主张任何权利。 2017年9月4日，分金社公司向华敏出具《关于同意进行投资份额转让登记入账的说明书》，同意为华敏进行投资份额转让的入账登记操作，转让人华敏，注册号F0010777账户，受让人华雯，注册号F0011483账户，转让金额2998780.65元，生效时间2017年9月4日。 华雯为保全分金社公司财产提供担保，购买了平安诉讼财产保全责任保险，支付了保费3880元。 （四）关于唐伟的连带责任 2016年9月22日，分金社平台发布《分金社CEO唐伟先生致社员朋友们的一封信》，主要内容为：1、根据原有项目处置预案及投资人投票结果，超过预估周期仍未全部退出的项目将由第三方受让投资人份额，目前，受让方对上述项目进行系统全面的尽职调查已经接近尾声，由于资产处置方案中涉及通过法律手段追究资产出卖人的违约责任，且所购入资产均登记在原产权代持人名下，原资产代持人正在配合专业律师进行提起仲裁、申请财产保全等相关手续的办理，在相关法律手续办理完毕、受让方支付转让价款后，我们将立即进行回款处理。2、各项目的上述进度不一、均比原计划时间有所延后，但预估均可在10月份内完成投资本金价款的回款处理，期间，年化18%的资金占用补贴将继续计算至回款完成日，如因我们工作效率原因造成的回款延后时间，其资金占用补贴费用将由分金社无条件承担，同时，我们正在与受让方协调，力争在支付转让价款时依一次性完成资金占用补贴费用的同期支付。3、无论回款进展如何，我都可以保证所有项目涉及资产均真实有效，不存在损失投资本金的终极风险，对处置回款耗费的时间成本，在最坏情况下公司及股东也有能力承担补偿。 一审法院认为，委托合同，是指当事人双方约定一方委托他人处理事务，他人同意为其处理事务的协议。本案中，根据《实物资产投资认购协议书》的约定及实际履行情况，相关投资人注册成为分金社平台用户，支付价款购买投资标的份额，委托分金社公司购买资产并处分以获取收益，投资人按收益的一定比例向分金社公司支付报酬，双方据此形成委托合同法律关系。基于资产份额转让协议书的约定，华敏支付价款受让相应投资份额后，取代原投资人成为《实物资产投资认购协议书》相对方，相关协议合法有效，应据此确定协议双方权利义务关系。经庭审查明，牟世海并非《实物资产投资认购协议书》签订方，作为分金社公司的员工，其受公司指派与各出卖人签订相关协议、代持案涉投资资产并处理与案涉投资相关的事宜，相关行为系履行公司员工职务，而非其个人行为，故牟世海并非案涉委托事项受托人，华雯诉请牟世海承担委托合同项下相应责任无事实依据。 根据分金社公司在平台发布的投资标的信息，华敏等投资人进行投资或收购他人持有的债权份额后，可预期的收益方式主要有三种，即：第一、出卖人未在约定时间内交付房产及分户产权，将按合同约定时间退还购房款，并支付违约金，此部分可视为项目的保底投资收益；第二、分金社公司在购入资产后将会同专业销售机构进行销售工作，待办理领取产权证后即着手回收销售款，届时销售溢价收益将大于违约金性质的保底投资收益；第三、投资预估周期届满后，涉及资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社公司将负责引入第三方受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。而在实际投资过程中，分金社公司在未征得投资人同意的情况下即以出卖人未按约交付房产、未办理分户产权为由与其签订《退房协议书》，致使华敏在分金社公司开展的“委托购房获取资产份额-委托出售获取溢价收益”投资模式项下实际未能实现资产的成功购入，虽然分金社公司通过仲裁等形式就退还款项数额及方式与出卖人达成调解协议，但华敏至今亦未收回投资本金及出卖人应支付的违约金。从协议约定及华敏订立合约的目的来说，其出资认购实物资产份额，委托分金社公司处分资产的目的在于获取升值利润，而在投资标的存在多种预期收益方式的情况下，分金社公司在出卖人出现违约情形时未通过有效方式就应否退房及回购取得华敏的同意，庭审中其亦不能举证证明选择退房如何能够降低投资风险、提高投资收益，故作为受托人其履行受托义务的行为存在不当，客观上给华敏造成了损失，应承担相应的违约责任。根据《实物资产投资认购协议书》的约定，因资产购入不成功，华敏有权要求分金社公司退还其支付的认购价款本金。同时，分金社公司还应就其违约行为向华敏赔偿损失。关于损失数额的认定，一审法院认为，尽管投资行为本身存在风险，但基于分金社公司在发布投资标的时公开宣称的可预期收益方式及其在《分金社CEO唐伟先生致社员朋友们的一封信》中相关陈述，应以年利率18%的标准确定华敏认购投资标的份额时的可得利益，相关损失应自资产项目投资满标之日起计算。 根据《中华人民共和国合同法》第七十九条：“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人”规定，华敏将其在注册号F0010777账户中所持有的全部投资份额合计2998780.65元（截至2017年8月15日，前述账户中未回款投资本金余额合计2998780.65元）及预期收益全部转让至华雯注册号F0011483账户，分金社公司同意，债权转让成立生效。关于各标的2017年8月15日之前的回款27319.35元，因华敏、分金社公司在债权转让时，均认可为投资本金，剩余投资本金为2998780.65元，对此一审法院予以确认。对于此后的回款，因双方并未就回款性质事先作出约定，且事后未达成一致意见，故已回款项应先抵扣资金占用费。以未归还投资本金为基数、按年利率18%、日利率18%/360天的标准折算，利随本减。其中，60-1号标以18000元为基数、自2016年1月20日起算，60-2号标以59500元为基数、自2016年1月24日起算。                            满标之日                       投资本金（元）                               60-1号                       2016年1月20日                       18 000元                               60-2 号                       2016年1月24日                       59 500元                其中，不动产63号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算日期                       63-1号标                       63-3号标                                                     回款金额                       剩余本金（起算基数）                       回款金额                       剩余本金（起算基数）                               2016年3月9日                                             26 700                                                                           2016年3月17日                                                                                         2 600                               2016年10月9日                       801                       25 899                       78                       2 522                               2016年12月22日                       356                       25 543                       34.67                       2 487.33                               2016年12月23日                       4 094                       21 449                       398.67                       2 088.66                               2017年2月6日                       356                       21 093                       34.67                       2 053.99                               2017年2月20日                       4 450                       16 643                       433.33                       1 620.66                               2017年4月24日                       712                       15 931                       69.33                       1 551.33                               2017年6月9日                       4 450                       11 481                       433.33                       1 118                               2017年6月19日                       712                       10 769                       69.33                       1 048.67                               2017年7月11日                       1 246                       9 523                       121.33                       927.34                               2017年8月7日                       1 780                       7 743                       173.33                       754.01                               2017年8月14日                       2 990.4                       4 752.6                       291.2                       462.81                截至2016年10月9日资金占用费26700元×18%÷12个月×7个月=2803.5元，2016年10月10日至2016年12月22日资金占用费25899元×18%÷360天×74天=958.26元；2016年12月23日资金占用费25543×18%÷360天=12.77元；2016年12月24日至2017年2月6日资金占用费21449×18%÷360天×45天=482.6元；2017年2月7日至2017年2月20日资金占用费21093×18%÷360天×14天=147.65元；2017年2月21日至4月24日16643×18%÷360天×73天=607.47元。共计4882.19元。 故2017年9月29日还款534元、2017年10月26日还款1780元、2018年1月26日1780元、2018年4月26日658.6元均用以抵扣部分资金占用费，共4752.6元。 2017年9月29日还款52元、2017年10月26日还款173.34元、2018年1月26日173.34元、2018年4月26日64.13元均用以抵扣部分资金占用费，共462.81元。 其中，不动产64号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算日期                       64-1号标                       64-2号标                                                     回款金额                       剩余本金（起算基数）                       回款金额                       剩余本金（起算基数）                               2016年3月21日                                             5 000                                                                           2016年3月22日                                                                                         1 500                               2016年10月17日                       437.5                       4 562.5                       131.25                       1 368.75                此后回款均抵扣部分资金占用费：                            2018年1月25日                       812.5                       243.75                               2018年1月30日                       375                       112.5                               共计                       1 187.5                       356.25                其中，不动产65号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 2016年3月29日，“不动产65-1号”标的份额1400元。 2016年3月31日，“不动产65-2号”标的份额1271000元。 2016年4月5日，“不动产65-3号”标的份额4100元。 2016年4月13日，“不动产65-4号”标的份额53300元。 2016年4月13日，“不动产65-5号”标的份额6500元。 2016年4月20日，“不动产65-6号”标的份额13400元。 2016年4月27日，“不动产65-7号”标的份额47400元。 其中，不动产66号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算日期                       66-1号标                       66-2号标                       66-3号标                                                     回款金额                       剩余本金（起算基数）                       回款金额                       剩余本金             （起算基数）                       回款金额                       剩余本金（起算基数）                               2016年5月25日                                             33 100                                                                                                                       2016年5月26日                                                                                         29 300                                             12 000                               2017年1月26日                       1 186.09                                   31 913.91                       1 049．92                                   28 250.08                       430                                   11 570                剩余回款均抵扣资金占用费：                            2017年11月1日                       1655                       1465                       600                               2018年1月31日                       349.1                       293                       126.56                               2018年2月26日                       554.98                       465.79                       201.2                               共计                       2 559.08                       2 223.79                       927.76                其中，不动产67号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 2016年6月21日，“不动产67-1号”标的份额220600元。 2016年6月21日，“不动产67-2号”标的份额33100元。 2016年6月22日，“不动产67-3号”标的份额1066600元。 2016年6月22日，“不动产67-4号”标的份额110500元。 剩余回款均抵扣资金占用费：                            日期                       66-1号标                       66-2号标                       66-3号标                       66-4号标                               2017年11月1日                       11 030                       1 655                       53 330                       5 525                               2018年1月31日                       2 322.11                       348.42                       11 227.37                       1 163.16                               2018年2月26日                       3 691.49                       553.89                       17 848.32                       1 849.09                               共计                       17 043.6                       2 557.31                       82 405.69                       8 537.25                其中，不动产68号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 2016年6月27日，“不动产68号”标的份额10500元。 剩余回款均抵扣资金占用费：                            日期                       68号标                               2017年11月1日                       525                               2018年1月31日                       105                               2018年2月26日                       166.92                               共计                       796.92                关于华雯主张的逾期付款违约金（计算标准为：以欠付投资款为基数，按年6.8%从投资周期届满时计算至实际付款日止）、实物资产升值的直接损失6696195元（计算标准：以4185122元为基数，乘以1.6倍升值），因房屋出售受市场供给、房屋自身属性等不确定因素影响，分金社公司以前述计算方式为标准向华雯支付资金占用费已足以弥补华雯相关损失，故一审法院对华雯该项诉请不予支持。 关于华雯主张的保全险购买费，因提供担保的方式不仅限于购买保险，该费用未约定负担，并非必要的支出，一审法院不予支持。 唐伟作为分金社公司的股东及法定代表人，分金社公司的官方网站上以其名义发布的相应信息应明确为其本人意思表示，相关内容载明其保证投资不存在本金损失风险并有能力承担补偿责任，应视为对投资人作出就投资本金及损失的清偿与分金社公司共同承担责任的意思表示，应就分金社公司的案涉债务承担共同偿还责任。 综上，一审法院对华雯的诉讼请求部分予以支持。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条、第四百零六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、分金社公司、唐伟于判决生效之日起10日内，向华雯返还投资本金2998780.65元并支付按照年利率18%计算至全部款项付清之日止的资金占用损失，具体计算方式为： 1、不动产60-1号标以18000元为基数、自2016年1月20日起算，60-2号标以59500元为基数、自2016年1月24日起算； 2、不动产63号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算日期                       63-1号标起算基数                       63-3号标起算基数                               2016年3月9日                       26 700                                                     2016年3月17日                                             2 600                               2016年10月9日                       25 899                       2 522                               2016年12月22日                       25 543                       2 487.33                               2016年12月23日                       21 449                       2 088.66                               2017年2月6日                       21 093                       2 053.99                               2017年2月20日                       16 643                       1 620.66                               2017年4月24日                       15 931                       1 551.33                               2017年6月9日                       11 481                       1 118                               2017年6月19日                       10 769                       1 048.67                               2017年7月11日                       9 523                       927.34                               2017年8月7日                       7 743                       754.01                               2017年8月14日                       4 752.6                       462.81                其中，63-1号标扣除4752.6元；63-3号标扣除462.81元。 3、不动产64号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算日期                       64-1号标起算基数                       64-2号标起算基数                               2016年3月21日                       5 000                                                     2016年3月22日                                             1 500                               2016年10月17日                       4 562.5                       1 368.75                其中，64-1号标扣除1187.5元，64-2号标扣除356.25元。 4、不动产65号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 自2016年3月29日起，“不动产65-1号”标的份额1400元为基数；自2016年3月31日起，“不动产65-2号”标的份额1271000元为基数；自2016年4月5日起，“不动产65-3号”标的份额4100元为基数；自2016年4月13日起，“不动产65-4号”标的份额53300元为基数；自2016年4月13日起，“不动产65-5号”标的份额6500元为基数；自2016年4月20日起，“不动产65-6号”标的份额13400元为基数；自2016年4月27日起，“不动产65-7号”标的份额47400元为基数。 5、不动产66号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为：                            起算             日期                       66-1号标             起算基数                       66-2号标             起算基数                       66-3号标             起算基数                               2016年5月25日                       33 100                                                                           2016年5月26日                                             29 300                       12 000                               2017年1月26日                       31 913.91                       28 250.08                       11 570                其中，66-1号标扣除2559.08元，66-2号标扣除2223.79元，66-3号标扣除927.76元。 6、不动产67号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 以“不动产67-1号”标的份额220600元为基数，自2016年6月21日起算；“不动产67-2号”标的份额33100元为基数，自2016年6月21日起算；“不动产67-3号”标的份额1066600元为基数，自2016年6月22日起算；“不动产67-4号”标的份额110500元为基数，自2016年6月22日起算；再分别扣除资金占用费17043.6元、2557.31元、82405.69元、8537.25元。 7、不动产68号标项下，资金占用费的分段起算基数及起算日期为： 以“不动产68号”标的份额10500元为基数，自2016年6月27日起算，其中扣除资金占用费796.92元；二、驳回华雯的其他诉讼请求。一审案件受理费87088元、保全费10000元，共计97088元，由华雯负担61298元，分金社公司、唐伟负担35790元。 本院二审期间，华雯提交了分金社公司公布的67号标的付给开发商两千万对应的付款凭证，拟证明：分金社公司、牟世海、唐伟相互勾结，挪用投资人的款项，付给开发商两千万对应款项中有96万是付给唐伟妻子，有1800万是付给分金社公司员工，有104万付给其他不知名公司。分金社公司、唐伟质证认为，对该证据的真实性没有异议，但对证明目的不认可，该业务是第三方介绍到分金社公司，将投资人的钱付给开发商后，分金社公司所购房屋、车位均已备案，没有损害投资人和其他任何人的利益，分金社公司根据开发商出具的书面转款委托书，将款项转给开发商指示对象，开发商收到款后也开具了收款凭据。96万是介绍业务过来的第三方公司要收开发商居间费，请分金社公司代扣，代扣的钱无法通过公司故付款到个人账户，而付款到唐伟妻子名下是因为怕风险。1800万是开发商和建筑商结算，房屋卖完以后，分金社公司买过来，因开发商涉诉，分金社公司应建筑商的要求扣开发商的钱，分金社公司把钱扣下来后开发商视为收到价款，同意将房屋网签给分金社公司，该过程中没有损害投资人的利益，与投资人没有关系，分金社公司给投资人的钱并未减少。如果分金社公司有什么问题，唐伟不会用其妻名义收该笔款项，也不会公布到网上，正因为分金社公司觉得是正常的代收代付行为，才全部公布到网上。原审被告牟世海质证认为，牟世海作为分金社公司员工，所有与案件相关的账户银行卡是由分金社公司统一管理，所有支付行为都是按照分金社公司指示进行，其他质证意见同分金社公司意见一致。本院认为，该证据均不属于二审新证据，不能达到华雯的证据目的，故对该证据，本院不予采信。 上诉人分金社公司、唐伟围绕上诉请求提交：证据一：“华敏”投资信息表两张，拟证明：回款是先回本金，再回收益，预估收益与实际收益有差异，预估收益并不是分金社对投资人的承诺，也不具有参考价值。证据二：分金社官网“帮助中心-关于投资”的公示，拟证明：分金社平台发布的项目如果存在多批次回款的情况，是先回本金，后回收益。证据三：2016年8月10日成都新剑创房地产开发有限公司给牟世海发出的通知书，拟证明：在预估投资期限届满前签订《退房协议》系因为《商品房买卖合同》相对方即案涉项目开发商明确向牟世海表示会出现违约，在开发商逾期违约的情况下，签订《退房协议》以期尽快收回投资人的投资本金，降低投资风险并无不妥，分金社公司没有过错，没有违约行为。证据四：分金社官网的《关于要求投资人参加66-68号项目处置方案投票活动的通知》、《关于66-68号标投票结果和项目处置方案的公告》，拟证明：分金社公司对案涉项目的处置是按照约定的程序在平台上发起了投票，但因投资人数额较大且过于分散、投资人意见严重不统一等因素，导致投票失败，分金社公司根据项目实际情况选择确定处置方案，并向投资人披露处置进度，是完全按照约定流程处置的。证据五：66-68号项目目前现场照片，拟证明：案涉项目至今未完工，处于烂尾状态，根本不可能卖不出去，更谈不上卖出华雯所说的高价。证据六：2016年8月25日分金社公司在官网上发布的《关于分金社投资模式及项目处置情况的说明》、2016年9月22日《分金社CE0唐伟先生致社员朋友们的一封信》，拟证明：2016年9月22日唐伟在致社员朋友们的一封信中谈及的“超过预估周期仍未全部退出项目”，当时仅有52号、54号、60号项目，并不包括本案的66号、67号项目，唐伟发的信与本案涉及的项目无关，人民法院不能依据与本案无关的这份证据判令唐伟承担连带责任。证据七：《关于变更项目回款支付方式的公告》，拟证明：分金社公司通过唐伟个人账户向投资人回款，系因为部分投资人对分金社公司提起诉讼冻结了分金社公司账户，导致无法通过原第三方支付渠道向投资人回款，为了能够及时向投资人回款，以唐伟个人名义开设账户，分金社公司才通过唐伟个人账户向投资人转款，这是有特殊原因的，也为了投资人的利益而进行的，该个人账户是交给分金社公司财务进行管理，上面所有资金使用都是公款资金和项目资金，和唐伟本人的私人资金没有任何关系，不能以此推断唐伟个人与分金社公司资金存在混同。证据八：QQ“分金社投资人交流群”基本信息及群文件截图，拟证明：分金社公司除通过官网公告栏披露项目进展情况外，也会通过QQ交流群披露项目有关信息，并将相关《退房协议》、《调解协书》等附件通过官网或QQ群向投资人进行了公示和披露，而华雯和其他投资人均没有提出任何异议，并根据退房协议、调解书收取了部分退房款。现因开发商、市场等原因导致回款时间比较慢，投资人就反悔不认可这些协议，是不诚信的行为。本案中分金社公司没有义务退还投资人投资款项，而应以实际回款情况向投资人退还投资款。退房实际上是解除合同的专业术语。华雯质证认为，证据一真实性认可，但该证据是分金社公司单方制作的表格，其中对回款性质并无双方的约定，不能达到分金社公司想要证明回款先冲抵本金的目的。证据二三性均不予认可，该截图为分金社网页内容，该网页生成时间无法确定，且为分金社公司能单方制作的证据，不能达到证明双方有约定回款先抵扣本金的内容。证据三三性不予认可，牟世海和开发商本来就存在串通的情况，且根据合同约定，开发商不能回购时，下一步的方案是房屋转卖，不能达到分金社公司以此来签订退房协议的目的。证据四真实性认可，但不能达到其证明目的。该证据为委托关系产生后分金社公司后续单方制作公布的内容。证据五的三性均不予认可，66-8号项目购买标的为民间商铺及住宅，且房屋为入住状态，该图片不能反映所对应的标的，该图片的内容对应的是车库所在位置，与投资标的无关。证据六真实性予以认可，但不能达到唐伟承诺的赔偿不包含66、67号项目的目的。证据七的真实性不予认可，内容均可由分金社公司单方网页操作，华雯无法核实，且2017年11月起诉的人、所涉及金额只有几十万，分金社公司将几千万、甚至上亿的资产与唐伟的账户进行混同，给投资人造成公司资产去向不明，或以后可能支付不能的风险，唐伟应当承担责任。证据八的真实性不予认可，华雯不在该群。原审被告牟世海质证认为，认同分金社公司和唐伟提供的证据材料及证明目的。本院认为，对证据一、二不属于二审新证据，网站的内容由分金社公司确定，且没有提供证据证明该内容在投资人投资前即公布存在，故不能达到其证明目的，本院不予采信；证据三不属于二审新证据，在涉及投资人重大利益的情形下按约定应发起投票，故该证据不能达到其证明目的，本院不予采信；证据四虽分金社公司发起投票，但没有按照投票活动通知载明的有效截止期间进行，提前擅自采取退房，故不能达到其证明目的，但该组证据真实性华雯及牟世海均无异议，且与本案具有关联，故对该证据本院予以采信；证据五照片华雯对三性均有异议，且照片本身仅能反应拍照时的情况，在无其他证据佐证的情况下，不能达到上诉人的证据目的，故对该证据，本院不予采信；证据六华雯、牟世海均认可其真实性，唐伟于2016年9月22日发布公开信，该信的主要内容是针对超过预估周期未全部退出项目的处置情况简介，而本案的63、65、66、67、68号投资标的届满均在2017年，应认定未包括本案投资标的，故对该证据，本院予以采信，同时对分金社公司、唐伟依法予以训诫。证据七、证据八不能达到分金社公司、唐伟的证明目的，且华雯不予认可其真实性，故本院不予采信。 原审被告牟世海向本院提交：证据一：《劳动合同书》，拟证明：1.牟世海自2015年9月12日起，就职于分金社公司；2.《劳动合同书》的签署时间是2015年9月19日。证据二：《协议书》，拟证明：1.牟世海作为分金社公司的员工，是因公司经营管理需要，以自己的名义代公司签署、履行若干合同，代公司持有若干资产；2.所有以牟世海的名义签署、履行的合同、文件的主体，实际均为分金社公司；3.所有以牟世海的名义代公司持有的资产，其资产权利均归属于分金社公司；4.牟世海严格按照分金社公司的指示，履行签署合同、文件的具体事项，若产生纠纷，还需以自己的名义参与纠纷解决程序；5.《协议书》的签署时间是2016年1月7日。证据三：社保缴费证明，拟证明：牟世海自2015年12月起至2019年3月，牟世海作为分金社公司员工，均由分金社公司为其缴纳社会保险。华雯质证认为，对证据一、二三性均不予认可，该证据属于牟世海和分金社公司可单方制作的证据，且牟世海是否为分金社员工并不影响委托关系的成立；对证据三真实性予以认可，与本案没有关联，不能达到牟世海不是受托人的证明目的。分金社公司、唐伟质证认为，证据三性无异议，牟世海是属于分金社员工，牟世海在本案所涉项目中所有行为均是受分金社公司指定，是代表分金社公司的行为。本院认为，上述证据均不属于二审新证据，且其证明的事实已在一审查明的事实中予以确认，各方对该部分的事实也无异议，故对上述证据，本院不予采信。 本院二审查明的事实与一审查明的事实一致，本院予以确认。 本院二审查明：2016年12月12日，分金社公司在其网站发布《关于邀请投资人参加66-68号项目处置方案投票活动的通知》，该通知载明了投票对象、投票办法、投票选项、得票统计、投票流程等内容，其中投票流程第1项投票通知确定了报名有效截止时间为2016年12月26日19:00时；第6项投票失败载明：投票有效期届满，实际参加投票的票数未达到项目应投票的总票数的60%，则视为投票失败。投票失败后，根据《实物资产投资认购协议书》相关约定，分金社公司将在“资产购买、权证办理、资产处分、价格制定等”授权委托范围内行使资产处分的受托权利，视项目情况自主选择处置方案。本院二审查明的其余事实与一审查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，本案争议的焦点为：1.分金社公司是否应当向华雯返还投资本金及承担资金占用损失，2.分金社公司如应向华雯返还投资本金及承担资金占用损失，唐伟是否应当承担连带责任；3.一审认定华雯的投资回款是否正确以及其投资回款的顺序究竟是先回本金还是先回利息。结合本案实际，本院评议如下：投资人通过互联网渠道投资分金社公司平台发布的投资标的，在此其中，分金社公司在平台有公告通知，页面有《分金社服务协议》、《用户身份验证知情同意书》，投资人认购投资标的份额后有《实物资产投资认购协议书》，上述公告、协议因具体确定构成双方委托合同的内容，双方应当严格按该内容全面履行自己的义务。 一、分金社公司是否应当向华雯返还投资本金及承担资金占用损失。 （一）不动产60号、63号、64号、65号标 本案中，2016年1月20日，分金社公司发布“不动产60-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的210日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。2016年1月21日，分金社公司发布“不动产60-2号”投资标的，1月24日投标满标，处置预案载明内容同“不动产60-1号”投资标的。2016年3月9日，分金社公司发布“不动产63-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的270日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回购的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社公司自行承担。2016年3月12日，分金社公司发布“不动产63-3号”投资标的，2016年3月17日投标满标，处置预案载明内容同“不动产63-1号”投资标的。2016年3月21日，分金社公司发布“不动产64-1号”，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回购的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社公司自行承担。2016年3月21日，分金社公司发布“不动产64-2号”投资标的，2016年3月22日投标满标，处置预案载明内容同“不动产64-1号”。2016年3月29日，分金社公司发布“不动产65-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。2016年3月29日，分金社公司发布“不动产65-2号”投资标的，2016年3月31日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。2016年3月31日，分金社公司发布“不动产65-3号”投资标的，2016年4月5日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。2016年4月6日，分金社公司发布“不动产65-4号”投资标的，2016年4月13日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。2016年4月13日，分金社公司发布“不动产65-5号”投资标的，2016年4月13日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。2016年4月13日，分金社公司发布不动产65-6号”投资标的，2016年4月20日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。2016年4月21日，分金社公司发布“不动产65-7号”投资标的，2016年4月27日投标满标，处置预案载明内容同“不动产65-1号”。至此，“不动产60-1号”投资标的届满时间截止2016年8月18日，“不动产60-2号”投资标的届满时间截止2016年8月22日，“不动产63-1号”投资标的届满时间截止2016年12月4日，“不动产63-3号”投资标的届满时间截止2016年12月12日，“不动产64-1号”投资标的届满时间截止2016年9月17日，“不动产64-2号”投资标的届满时间截止2016年9月18日，“不动产65-1号”投资标的届满时间截止2016年11月24日，“不动产65-2号”投资标的届满时间截止2016年11月26日，“不动产65-3号”投资标的届满时间截止2016年11月31日，“不动产65-4号”投资标的届满时间截止2016年12月9日，不动产65-5号”投资标的届满时间截止2016年12月9日，“不动产65-6号”投资标的届满时间截止2016年12月16日，不动产65-7号”投资标的届满时间截止2016年12月23日。但分金社公司却未在上述投资标的届满前完成资产购入，按协议内容应由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，但分金社公司并未按约进行，而是擅自提起仲裁并达成解除《商品房买卖团购合同》影响投资人重大利益的调解协议，或擅自签订协议让出卖人退房，或擅自提出退房通知并提起仲裁申请执行。上述行为根据分金社平台公告通知，分金社公司应发起投票并根据结果选择继续延期处置或是引进第三方受让方案，分金社公司针对上述投资标的既未按约定返还资金也未按约定发起由投资人投票决定，明显存在违约，依法应承担相应责任。本案中，2017年8月25日华敏向分金社公司出具的《投资份额转让操作授权书》明确载明：以上投资份额转让操作后，华敏在分金社平台的投资份额全部清零，分金社平台及资产代持人不再向华敏支付任何款项，华敏与分金社公司（含资产代持人）之间的全部合同关系自动终止，且分金社公司（含资产代持人）不再向华敏履行任何合同义务，华敏亦无权向分金社公司（含资产代持人）主张任何权利。2017年9月4日，分金社公司向华敏出具的《关于同意进行投资份额转让登记入账的说明书》明确载明：同意为华敏进行投资份额转让的入账登记操作，生效时间2017年9月4日。故从投资标的届满次日起，分金社公司应当返还投资款，由于其违约，应承担资金占用利息，一审法院结合处置预案载明的由分金社公司给予不低于18%资金占用补贴及唐伟在公开信中的资金占用补贴承诺，确定资金占用费以年化18%计息并无不当，但对返还的起息时间认定不当，本院依法予以纠正。 （二）不动产66、67、68标 2016年5月25日，分金社公司发布“不动产66-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社公司负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社公司自行承担。2016年5月26日，分金社公司发布“不动产66-2号”、“不动产66-3号”投资标的，同日投标满标，处置预案载明内容同“不动产66-1号”投资标的。2016年6月21日，分金社公司发布“不动产67-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的210日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴。同日，分金社公司发布“不动产67-2号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明内容同“不动产67-1号”投资标的。2016年6月22日，分金社公司发布“不动产67-3号”、“不动产67-4号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明内容同“不动产67-1号”投资标的。2016年6月27日，分金社公司发布“不动产68-1号”投资标的，当日认购完毕投标满标，处置预案载明：在该资产项目投标满标后的240日届满，涉及该资产未处置回款的剩余投资份额，在投资者自愿转让的前提下，分金社将负责引入第三方按受让剩余未回款的投资份额，并给予不低于年化18%的资金占用补贴；如资产购入失败，由分金社负责将投资者已支付的购买资金按原路径无息退回，已产生费用由分金社自行承担。至此，“不动产66-1号”投资标的届满时间截止2017年1月20日，“不动产66-2号”、“不动产66-3号”投资标的届满时间截止2017年1月21日；“不动产67-1号”、“不动产67-2号”投资标的届满时间截止2017年1月17日，“不动产67-3号”、“不动产67-4号”投资标的届满时间截止2017年1月18日；“不动产68-1号”投资标的届满时间截止2017年2月22日。分金社公司在项目开发商出现违约后，虽于2016年12月12日在平台发布“关于邀请投资人参加66-68号项目处置方案投票活动的通知”，投票截止时间为2016年12月26日，但牟世海根据分金社公司的指示却于2016年12月18日即与新剑创公司签订《退房协议书》，违反了重大事项由投资人投票决定的约定，依法应承担相应责任，现投资标的期均已届满，但资产均未购入成功，按约应由分金社公司将投资者已支付的认购价款按原路径无息退还，但其至今未按约定退还，故对华雯要求分金社公司退还投资款本院予以支持。2016年12月18日，牟世海受分金社公司指示与新剑创公司签订《退房协议书》，应认定资产购入失败，投资不成立，分金社公司应从次日起退还投资者认购价款并支付资金占用费，一审法院结合处置预案载明的由分金社公司给予不低于18%资金占用补贴，确定资金占用费以年化18%计息并无不当，但对返还的起息时间认定不当，本院依法予以纠正。 二、分金社公司如应向华雯返还投资本金及承担资金占用损失，唐伟是否应当承担连带责任。唐伟于2016年9月22日以个人名义在分金社公司官网发布公开信，该信的主要内容是针对超过预估周期未全部退出项目的处置情况简介。因60、64号投资标的届满均在2016年9月22日以前，唐伟在当时投资出现回款状况的情形下，以个人名义向投资人保证所有投资项目资产均真实，并承诺在最坏情况下公司及股东也有能力承担补偿，故唐伟应就60、64号投资标的投资本金及损失的清偿与分金社公司共同承担责任。而63、65、66、67、68号投资标的届满均在2016年9月22日以后，即使66、67、68号认定从分金社公司违约时起，时间也为2016年12月18日，显然该公开信未包括63、65、66、67、68号投资标的，不能认定是对63、65、66、67、68号投资标的的承诺，故唐伟不应就63、65、66、67、68号投资标的投资本金及损失的清偿与分金社公司共同承担责任。 三、一审认定华雯的投资回款是否正确以及其投资回款的顺序究竟是先回本金还是先回利息。虽在2016年12月18日分金社公司违反约定，从次日起分金社公司应返还华雯投资认购价款并支付资金占用费，但由于华敏、分金社公司在债权转让时，均认可各标的2017年8月15日之前的回款27319.35元为投资本金，故本院予以确认；而在2017年8月15日之后的回款，由于分金社公司在2016年12月19日就应返还华雯投资认购价款并支付资金占用费，且双方无约定，故2017年8月15日之后的回款应先抵扣资金占用费。 综上，上诉人分金社公司、唐伟的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下： 一、撤销四川省成都高新技术产业开发区人民法院（2018）川0191民初6324号民事判决第二项； 二、变更四川省成都高新技术产业开发区人民法院（2018）川0191民初6324号民事判决第一项为：向华雯返还投资本金2998780.65元及利息，具体为：1、成都分金社金融服务外包有限公司、唐伟于本判决生效之日起10日内，向华雯返还投资本金83431.25元，并支付按照年利率18%计算至全部款项付清之日止的资金占用损失，基数及起算时间具体为：（1）不动产60-1号标以18000元为基数且自2016年8月19日起算，（2）不动产60-2号标以59500元为基数且自2016年8月23日起算，（3）不动产64-1号标以4562.5元为基数且自2016年9月18日起算，2018年1月25日回款812.5元、2018年1月30日回款375元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（4）不动产64-2号标以1368.75元为基数且自2016年9月19日起算，2018年1月25日回款243.75元、2018年1月30日回款112.5元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金；2、成都分金社金融服务外包有限公司于本判决生效之日起10日内，向华雯返还投资本金2915349.4元（2998780.65元-83431.25元）并支付按照年利率18%计算至全部款项付清之日止的资金占用损失，基数及起算时间具体为：（1）不动产63-1号标以4752.6元为基数且自2016年12月5日起算，2017年9月29日回款534元、2017年10月26日回款1780元、2018年1月26日回款1780元、2018年4月26日回款658.6元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（2）不动产63-3号标以462.81元为基数且自2016年12月13日起算，2017年9月29日回款52元、2017年10月26日回款173.34元、2018年1月26日回款173.34元、2018年4月26日回款64.13元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（3）不动产65-1号标以1400元为基数且自2016年11月25日起算，（4）不动产65-2号标以1271000元为基数且自2016年11月27日起算，（5）不动产65-3号标以4100元为基数且自2016年12月1日起算，（6）不动产65-4号标以53300元为基数且自2016年12月10日起算，（7）不动产65-5号标以6500元为基数且自2016年12月10日起算，（8）不动产65-6号标以13400元为基数且自2016年12月17日起算，（9）不动产65-7号标以47400元为基数且自2016年12月24日起算，（10）不动产66-1号标以31913.91元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款1655元、2018年1月31日回款349.1元、2018年2月26日回款554.98元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（11）不动产66-2号标以28250.08元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款1465元、2018年1月31日回款293元、2018年2月26日回款465.79元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（12）不动产66-3号标以11570元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款600元、2018年1月31日回款126.56元、2018年2月26日回款201.2元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（13）不动产67-1号标以220600元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款11030元、2018年1月31日回款2322.11元、2018年2月26日回款3691.49元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（14）不动产67-2号标以33100元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款1655元、2018年1月31日回款348.42元、2018年2月26日回款553.89元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（15）不动产67-3号标以1066600元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款53330元、2018年1月31日回款11227.37元、2018年2月26日回款17848.32元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（16）不动产67-4号标以110500元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款5525元、2018年1月31日回款1163.16元、2018年2月26日回款1849.09元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金，（17）不动产68号标以10500元为基数且自2016年12月19日起算，2017年11月1日回款525元、2018年1月31日回款105元、2018年2月26日回款166.92元先抵扣资金占用费，若回款超出资金占用费，则超出部分抵扣相应本金； 三、驳回华雯的其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费87088元、保全费10000元，共计97088元，由华雯负担61298元，成都分金社金融服务外包有限公司负担34788元、成都分金社金融服务外包有限公司、唐伟负担1002元。二审案件受理费30790元，由华雯负担19428元，成都分金社金融服务外包有限公司、唐伟负担318元,成都分金社金融服务外包有限公司负担11044元。 本判决为终审判决。 审 判 长  王 嫘 审 判 员  叶云婧 审 判 员  傅科文 二〇二〇年三月三日 法官助理  何晓梅 书 记 员  段 妙