浙江省东阳市人民法院民 事 判 决 书（2015）东商外初字第13号原告：荞禾建材贸易（上海）有限公司。法定代表人：谭雪芬。委托代理人：向磊。被告：中天建设集团有限公司。法定代表人：楼永良。委托代理人：杨国勋。原告荞禾建材贸易（上海）有限公司为与被告中天建设集团有限公司买卖合同纠纷一案，于2015年3月26日诉来法院，本院于同日受理后，决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2015年6月24日公开开庭进行审理。原告的委托代理人向磊、被告的委托代理人杨国勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告起诉称，2012年6月7日，原告与被告签订《卫生间、淋浴房夹绢玻璃购销合同》，约定原告为被告负责施工的三亚凤凰岛养生度假公寓中心1号楼项目卫生间、淋浴房供应玻璃，合同金额为1973700元，合同签订后7个工作日内被告先支付合同总金额的30%，货到工地卸货后7个工作日内付至该批货款的80%，完工后验收合格付至货款的95%，余款5%作为质保金，第一年质保期满后一周内付质保金的3%，第二年期满后付质保金的2%。合同同时约定，若被告未及时付款，则每日应按逾期货款总额的千分之一支付罚金，且原告有权暂停供货。后根据实际交货情况，交货金额最终为2348545.63元。2013年10月，三亚凤凰岛养生度假公寓中心1号楼的物业管理公司对上述1号楼进行收房，并确认原告提供的卫生间、淋浴间玻璃已全部安装到位通过验收。随后原告多次催告被告付款，但被告一直拖延，至今实际仅支付1672110元，仅占总货款的71.20%，尚欠676435.63元。为此，原告诉至法院，请求判令：1、被告立即支付原告货款总计676435.63元；2、被告支付原告违约金暂计280622.19元（以559008.35元为基数，每日按千分之一计，自2013年11月1日暂计至2015年3月18日止为502天，实际均计至款项付清之日）；3、本案诉讼费用由被告承担。为证明其诉讼请求，原告在举证期限内提供了以下证据材料：1、卫生间、淋浴房夹绢玻璃购销合同一份，以证明原、被告签订《卫生间、淋浴房夹绢玻璃购销合同》，约定供货数量、金额、付款方式、违约责任等内容的事实；2、送货清单157页，以证明原告交货金额为2348545.63元的事实；3、工程会议纪要及被告提供的结算书、律师函，以证明原告多次要求被告履行付款义务的事实；4、发票，以证明原告向被告开具发票金额总计1790611.03元的事实；5、付款单据，以证明被告在收货后均未及时支付货款，至今包括定金在内实际付款1672110元的事实。被告未作书面答辩，在庭审中口头辩称，1、原告供货的总金额是2221281.10元，另127264.5元是原告以前供货存在质量问题的补货。2、被告支付货款数额已达到75%，已支付了大部分货款。原告违约金的计算明显高于原告方的实际损失，请求法院下调至银行同期贷款利率。3、原告供货的玻璃的破损、色差等质量问题另案追究。被告未提供证据材料。经审理，本院认证如下：被告对原告提供的证据1、4无异议，确认证据5的付款金额，本院对上述证据予以确认。对原告提供的其他证据，被告的质证意见是，证据2中的第49页、第67页、第103页中被告收货人注明了原告供货缺损的数量，应在总金额中予以扣除。对证据3中的工程会议纪要，质证认为双方实际买卖持续到了纪要之后很长一段时间，双方进行对账数字无法达成一致。原告供货也有部分延误，被告为此承担了违约责任，其余证据无异议。本院认为，原告起诉的被告应付货款金额中并未将被告质证所提的收货人标注的缺损货物数量计入，原告提供的前述证据符合有效证据的要件，结合原告在庭审中的陈述，能证明原告主张被告拖欠货款676435.63元及催款的事实，故本院予以确认。据此，本案经审理查明的事实如下：2012年6月7日，原告与被告签订《卫生间、淋浴房夹绢玻璃购销合同》，约定原告为被告负责施工的三亚凤凰岛养生度假公寓中心1号楼项目卫生间、淋浴房供应玻璃，合同金额为1973700元，付款方式为合同签订后7个工作日内被告先支付合同总金额的30%即592110元作为定金，货到工地卸货后7个工作日内付至该批货款的80%，完工后验收合格付至货款的95%。余款5%作为质保金，质保期两年，第一年期满后一周内付质保金的3%，第二年期满后付质保金的2%。合同同时约定，若被告未及时付款，则每日应按逾期货款总额的千分之一支付罚金，且原告有权暂停供货。原、被告另约定了交（补）货及运输、合同解除等条款。2012年8月24日、9月29日，被告分别支付原告定金300000元、292110元。后根据实际交货情况，原告交货金额为2348545.63元。2013年1月11日、1月28日、7月22日、8月8日、10月11日、2014年1月17日，被告分别支付原告货款200000元、230000元、50000元、400000元、100000元、100000元，合计1080000元。综上，被告实付原告货款1672110元（含定金），占总货款的71.20%，尚欠676435.63元，扣除总货款金额2%计算的第二期质保金46970.91元，现实欠629464.72元未付。在庭审中，原、被告双方确认，2013年11月，三亚凤凰岛养生度假公寓中心1号楼的物业管理公司对上述1号楼进行收房，并确认原告提供的卫生间、淋浴间玻璃已全部安装到位通过验收。但被告未按约支付拖欠货款，后经原告多次催讨无着，诉至本院。本院认为，合法的买卖关系受法律保护。被告尚欠原告货款629464.72元的事实清楚，证据确实。被告未按约支付货款，是引起纠纷的责任方，应承担相应的民事责任。原、被告在合同中约定被告未及时付款，则每日应按逾期货款总额的千分之一支付罚金，现原告同意调整违约金计算标准为按银行同期贷款利率四倍计算，本院予以准许。因第二期质保金于2015年11月期满，按约应于期满后支付，原告对此诉讼请求予以变更。故原告变更的诉讼请求，理由正当，本院予以支持。被告辩称127264.50元是以前供货存在质量问题的补货，并要求违约金计算调整至银行同期贷款利率，无事实和法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告中天建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告荞禾建材贸易（上海）有限公司货款629464.72元。二、被告中天建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告荞禾建材贸易（上海）有限公司违约金163910.57元（已算至2015年3月18日，此后违约金以货款559008.35元为基数按中国人民银行同期贷款利率四倍计算至实际支付之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11734元，财产保全费5000元，由被告中天建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。审 判 长  韦海华人民陪审员  楼正康人民陪审员  邢玉锦二〇一五年六月三十日书 记 员  王群英本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。