江苏省射阳县人民法院民 事 判 决 书（2014）射民初字第01769号原告盐城市永安建设监理有限公司，住所地在盐城市盐都区潘黄前进办事处天虹职工住宅楼X室。法定代表人方建荣，该公司董事长。委托代理人王有志，江苏理高律师事务所律师。被告盐城大华渔具有限公司，住所地在射阳县黄沙港镇西园区。法定代表人张道华，该公司董事长。原告盐城市永安建设监理有限公司（以下简称“永安监理公司”）与被告盐城大华渔具有限公司（以下简称“大华渔具公司”）建设工程监理合同纠纷一案，本院于2014年12月3日受理后，依法组成合议庭，于2014年12月22日公开开庭进行了审理。原告永安监理公司的委托代理人王有志到庭参加诉讼，被告大华渔具公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告永安监理公司诉称：2012年10月7日，原、被告经协商一致订立建设工程监理合同一份，约定被告将位于黄沙港工业园区内的1#、2#厂房工程委托原告监理，酬金按照工程总投资的1.2%计算，其中合同生效后付50%，主体结束付50%，合同期限为2012年10月7日至2013年1月10日。该工程实际竣工时间为2013年11月24日，延期302天，根据监理合同约定，延期监理费应当为149448元，另被告还欠原告监理费26000元，综上请求法院判决被告向原告支付监理费及逾期监理费合计175448元。原告永安监理公司为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1、原、被告于2012年10月7日签订的建设工程监理合同，证明监理费的计算方式是总投资乘以1.2%，监理期限从2012年10月7日起至2013年1月10日止，逾期监理费按照总监理费除以合同工期再乘以延期天数。2、被告大华渔具公司与射阳县通洋建筑工程有限责任公司签订的建设工程承包合同，证明该工程的总价为4332600元。3、2013年7月20日总监变更说明及2013年7月31日、2013年11月30日监理工程师联系单，证明原告已经就相关事项向被告做了通知。4、工程质量验收报告两份，证明2013年11月30日工程验收合格。5、永安监理公司的企业法人营业执照，证明原告单位有监理资质。6、盐城大华渔具有限公司生产厂房1#厂房2#厂房建筑工程竣工交付使用结账说明（清单），证明工程总造价为4970880元。7、2012年10月7日工程开工报审表、监理工程师通知单（2012年10月16日、2012年10月18日、2012年11月1日、2012年11月2日、2012年11月14日、2012年11月16日、2013年3月6日、2013年3月26日、2013年4月12日、2013年5月1日、2013年5月28日）、2013年3月10日工程质量整改完成报告、2013年3月25日建设工程安全隐患整改反馈单、2013年3月14日建筑工程安全检查停工通知书、旁站监理记录表（2012年10月27日、2012年11月9日、2012年12月5日、2013年3月31日）、2013年3月1日建筑施工复工安全自检汇总表，证明原告履行监理义务。被告大华渔具公司未答辩，亦未向本院提交证据。经审理查明：2012年10月7日，原告永安监理公司与被告大华渔具有限公司签订建设工程监理合同一份，合同约定：被告大华渔具公司委托原告永安监理公司监理位于射阳县黄沙港工业园区内1#、2#车间工程，总投资约400万元，监理酬金按工程总投资（以项目结算为准）的1.2%计算，其中合同生效后付50%，主体结束付50%，支付方式一律通过银行结算；合同自2012年10月7日开始实施，至2013年1月10日结束；如工期拖延，委托人应另支付监理人延期监理费（计算方法：按项目总监理费除以合同工期，再乘以延期天数）等内容。同日，被告大华渔具公司与案外人射阳县通洋建筑工程有限责任公司签订建设工程施工合同一份，约定由射阳县通洋建筑工程有限公司责任公司承建原告大华渔具公司位于东方工业园区生产厂房1#、2#车间，工程内容土建、消防、水电工程，合同价款为433万元，开工日期2012年10月7日，竣工日期2013年1月7日等内容。2013年7月20日，原告永安监理公司经被告大华渔具公司同意，将案涉公司的项目总监由胡杨变更为颜庭祥。同年7月31日，原告向被告单位送达监理工程师联系单一份，载明：截止2013年7月30日，工程已超期6个月零20天，合计200天，根据监理合同第四十二条之规定，延期监理费增加应为：200天×510.64元／天=102128.00元，请于2013年7月31日回复。2013年8月6日，原告永安监理公司在案涉工程的工程质量竣工验收报告上盖章，其余建设单位、施工单位、设计单位于2013年11月30日盖章。另查明，原告永安监理公司的一般经营项目为一般工业与民用建筑工程监理等。原告在庭审中陈述，被告单位已向其支付监理费19000元，尚欠原合同期内监理费26000元。本院认为：1.原告永安监理公司与被告大华渔具公司签订的建设工程监理合同，是双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应认定为有效。2.原告以案涉工程竣工验收报告单上建设单位、施工单位、设计单位落款时间2013年11月30日视为案涉工程的竣工时间，另向本院提交2013年11月30日的监理工程师联系单，以此主张案涉工程延期至2013年11月30日竣工，故要求被告大华渔具公司向原告支付延期监理费至2013年11月30日。因原告提交的2013年11月30日的监理工程师联系单是原告单位单方制作，原告未能向本院提交证据证实其已向被告单位送达该联系单或者证实该联系单已经被告单位盖章认可，结合原告向被告单位送达的2013年7月30日的工程联系单及原告单位在案涉工程的验收报告上载明的时间，本院认定原、被告双方于2013年8月6日起已终止履行监理合同，故对原告主张的延期监理费计算至2013年8月6日（延期207天），即被告应向原告支付延期监理费98051.76元（（19000元＋26000元）÷95天×207天），因被告尚欠原告原合同期内监理费26000元，故被告应向原告支付监理费合计124051.76元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定判决如下：一、被告盐城大华渔具有限公司于本判决生效之日起十日内向原告盐城市永安建设监理有限公司支付监理费124051.76元。二、驳回原告盐城市永安建设监理有限公司的其他诉讼请求。案件受理费3809元，由原告永安监理公司负担1028元，被告大华渔具公司负担2781元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如未按本判决指定的期限履行义务的，权利人可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条、第二百三十九条之规定，于本判决发生法律效力且指定的履行期届满之日起2年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（该院开户行：盐城市农行中汇支行，账号：400101040227821，收款人：盐城市财政局非税收入汇缴专户）。审 判 长 路 文代理审判员 戴 琴代理审判员 唐文静二〇一五年六月一日书 记 员 杨 洋附录法律条文1.《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。