新疆维吾尔自治区伊吾县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）新2223民初64号 原告：彭建，男，汉族，1963年3月14日出生，个体，住址：重庆市合川区，现暂住甘肃省。 被告：哈密市坤源晟金能源有限公司。 法定代表人：张燕，公司总经理。 统一信用代码：×××。 地址：新疆哈密市天山西路千禧花园13号楼2单元502室。 被告：新疆丹羲艺建设工程有限公司。 法定代表人：**国，董事长。 注册号：×××。 住所：新疆哈密市石油基地3区10栋1单元502室。 被告：宋荣晶，女，汉族，1985年7月18日出生。新疆丹羲艺建设工程有限公司监事，住址：郑州市。 被告：洪再华，男，汉族，1972年8月4日出生，住浙江省台州市。其他信息不详。 原告彭建诉被告哈密市坤源晟金能源有限公司（以下简称坤源晟金公司）、新疆丹羲艺建设工程有限公司（以下简称丹羲艺公司）、宋荣晶、洪再华建设工程施工合同纠纷一案，本院2018年3月13日受理后，4月8日向被告坤源晟金公司、丹羲艺公司、宋荣晶、洪再华公告送达了起诉状副本、开庭传票等。7月4日本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，原告彭建到庭参加诉讼，被告坤源晟金公司、丹羲艺公司、宋荣晶、洪再华经依法传唤未到庭。本案现已审理终结。 原告起诉称，被告坤源晟金公司将淖毛湖东坝区煤矿工程承包给了丹羲艺公司，2015年5月20日丹羲艺公司授权洪再华与原告签订了新疆元昊新能源有限公司淖毛湖东八区土石方剥离（挖装运）合同。原告即组织机械人员进场施工，但到了2015年7月2日，丹羲艺公司突然通知停工。**国委托徐承亮对原告后期的两份依据确认，共计190万元整。另外经丹羲艺授权洪再华以公司名义拖欠付工程款524000元整。同时2015年10月5日丹羲艺公司法定代表人**国同意原告所支付的291000元整按月利息并承诺给予扣还。综上，原告按约定进场施工后在合同履行期内被停工，系被告违约，且所欠各款项至今未兑现，给原告造成重大经济损失。为此请求法院依法判令：1、被告付清拖欠工程款52.4万元和施工费6万元，被告连带赔偿2015年7月21日签订的工时费45万元。2、被告归还工程借支款29.1万元及利息3.5万元。3、被告连带赔偿2015年7月2日停工造成机械停工损失145万元。4、本案诉讼费用由被告承担。 原告彭建庭审中提交的证据有： 1、“欠条”1张，记载“今欠彭建工程款伍拾贰万肆仟元整（二个月内按煤款进账付清）洪再华2016.6.5。”证实原告与丹羲艺公司结算时，该公司的洪再华向原告出具的欠条。 2、丹羲艺公司2015年7月20日做出的“关于处理人工工资、保证金等费用的决定”（复印件），主要载明对2015年7月新疆哈密淖毛湖东坝区矿出现问题，现已停工，公司决定由徐承亮同志负责处理矿山的善后处理工作。证实停工时间及徐承亮的身份系丹羲艺公司人员。 3、丹羲艺公司2015年4月1日出具的“授权委托书”（复印件），主要载明**国系丹羲艺公司法定代表人，委托公司的洪再华、徐承亮为代理人，具体负责东坝区配套煤矿的相关事宜，公司均已承认。证实洪再华、徐承亮与丹羲艺公司的关系。 4、丹羲艺公司营业执照（复印件）1张，“进场通知书”（复印件）1张，用于证实原告在2015年4月与丹羲艺公司商谈东坝区煤矿工程施工时，两份材料由丹羲艺公司提供给原告，向原告证实该工程已由丹羲艺公司从坤源晟金公司承包。 5、“收条”1张，载明：今收到彭建现金60000.00元正，（陆万元正），经办人收款人徐承亮，2015年5月2日。证实原告在进场施工前向丹羲艺公司预交60000元施工费。 6、中国工商银行转账汇款凭证1张，记载付款人彭建，收款人李冰，交易时间2015年5月4日，金额26000元。证实原告按被告丹羲艺公司的要求向个人转账。 7、中国工商银行自动柜员机客户凭条3张，记载2015年5月4日分三次转账共计金额21100元。证实原告按丹羲艺公司法定代表人**国要求向其转款。 8、“情况说明淖毛湖东扒区煤矿停工”，上列工程施工车辆及台数、驾驶人员人数、管理人员人数、借款人借款数额等，下列经办人：徐永亮2015.11.5。证实被告造成原告停工损失145万元。 9、“2015年4月至7月项目部所用机械统计”，上列施工机械型号及工时，有徐成亮、胡跃兵、张小平的署名和手写“务工费45万元整”，2015年7月21日。证实原告务工费损失为45万元。 10、中国建设银行客户交易明细单，记载客户阿布都热依木·尤努斯在2015年4月29日通过ATM转出49900元，2015年4月30日通过ATM转出30100元。证实原告通过他人向宋荣晶转账8万元。 被告坤源晟金公司、丹羲艺公司、宋荣晶、洪再华未提交书面答辩意见及证据。 经审理查明：原告彭建经人介绍认识丹羲艺公司法定代表人**国，双方在伊吾县淖毛湖镇就东坝区煤矿工程施工进行了口头商定。丹羲艺公司向彭建出具了公司营业执照，中联华夏新疆淖毛湖东坝区煤矿致重庆市黄浦建设（集团）有限公司进场通知书。2015年5月2日彭建向徐承亮支付6万元施工保证金后组织施工队伍进入东坝区煤矿施工，2015年7月2日该矿区土石方剥离工程停工，2015年7月20日丹羲艺公司决定徐承亮负责东坝区矿的善后处理工作。2015年**国先后向彭建支付100余万元工程款，剩余工程款双方在停工后组织过对账，2016年6月5日洪再华出具欠条，载明欠彭建工程款52.4万元。 **国2015年出具的授权委托书中反映，洪再华、徐承亮均为丹羲艺公司的人员，并被授权处理东坝区煤矿的相关事宜。 彭建在讨要工程款、预付款未果后，引发诉讼。 诉讼中，原告彭建不要求洪再华、宋荣晶承担责任。 本院认为：合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。综合本案证据，彭建与丹羲艺公司就伊吾县淖毛湖镇东坝区煤矿土石方剥离工程口头协商，彭建组织施工人员、机械进驻东坝区煤矿施工近2个月，丹羲艺公司向彭建支付了部分工程款。可以认定彭建与丹羲艺公司存在合同关系。 法律规定当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。原告彭建要求丹羲艺公司归还借款29.1万元，该主张没有直接证据证实，现有证据不能相互印证，无法认定丹羲艺公司向原告借款的事实；原告彭建要求丹羲艺公司赔偿务工费45万元，提交了“2015年4月至7月项目部所用机械统计”，该证据上“务工费45万元”系手写添加内容，真实性无法认定，该主张本院不予支持；原告彭建主张145万元停工损失，提交了“情况说明淖毛湖东扒区煤矿停工”，上载明的落款人与本案当事人人名不一致，对证据的真实性、证明效力不能认定，该主张本院不予支持；原告彭建要求丹羲艺公司支付剩余工程款52.4万元，施工保证金6万元，两笔款项有丹羲艺公司人员出具的书面“收条”“欠条”，真实性可以认定，彭建要求丹羲艺公司承担还款责任的诉讼请求，本院予以支持。原告彭建要求坤源晟金公司承担连带责任的主张，没有证据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第十条，第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款，第七十条，第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告新疆丹羲艺建设工程有限公司向原告彭建给付工程款52.4万元，向原告彭建返还施工保证金6万元。于本判决生效之日起十五日内付清。 二、驳回原告彭建的其他诉讼请求。 如未按本判决书指定的期间履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费28800元，其他诉讼费用730元，原告彭建自行负担21935元；被告新疆丹羲艺建设工程有限公司负担7595元，于本判决生效之日起十五日内迳付原告彭建。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于哈密市中级人民法院。 审 判 长 赵      波 审 判 员 玉素英  ·阿力 人民陪审员 阿依夏木·阿尤甫 二〇一八年十月三十日 书 记 员 热比古丽·衣沙克