文书内容江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏03民初793号原告：江苏江中集团有限公司，住所地江苏省如皋市吴窑镇鲁班路**。法定代表人：沈良兵，该公司董事长。委托诉讼代理人：王帆，江苏元封律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡晨曦，江苏元封律师事务所律师。被告：徐州名仕房产开发有限公司，，住所地江苏省丰县南郊渠楼南（县委党校**）法定代表人：金红明，该公司执行董事。委托诉讼代理人：马晓军，浙江浙兴师事务所律师。委托诉讼代理人：孙景波，江苏弘润律师事务所律师。原告江苏江中集团有限公司（以下简称江中集团）与被告徐州名仕房产开发有限公司（以下简称名仕公司）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭并于2020年6月17日公开开庭进行了审理。原告江中集团的委托诉讼代理人王帆，被告名仕公司的委托诉讼代理人孙景波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江中集团向本院提出诉讼请求：1、判令名仕公司给付江中集团工程款暂为人民币1亿元（具体以审计为准）；二、判令名仕公司支付江中集团工程款逾期支付利息，利息计算方式为：以欠付工程款为基数，自2014年1月15日起，以月息2.5%利率，计算至名仕公司实际给付之日止（暂计算至2018年10月15日为5000万元）；三、判令名仕公司返江中集团工程质量保修金暂为人民币980万元（具体以审计为准）及利息，利息以应当返还保证金为基数，按月息2.5%利率自2018年1月14日起计算至名仕公司实际返还之日止（暂计算至2018年10月15日为20万元）；四、本案诉讼费、保全费、保全担保费由名仕公司承担。后江中集团变更诉讼请求为:1、判令名仕公司给付江中集团工程款86500862.48元（其中包含5%保证金8739800.41元）；2、判令名仕公司支付江中集团工程款逾期利息，自2014年第一笔应付款之日起按逐笔欠付款计算利息直至实际支付之日止，利率标准为年息24%；3、诉讼费、保全费、保全担保费由名仕公司承担。事实和理由：2014年1月28日，江中集团、名仕公司签订《建设工程施工合同》约定由江中集团承建名仕公司开发的金色家园A区l#-3#、5#-12#住宅楼、公寓式办公楼及地下车库等工程，并约定在名仕公司收到竣工决算资料3个月内审结，并在14天内付至工程结算总造价的95%及相关违约责任等，现工程己施工完毕、经竣工验收合格并交付使用，但名仕公司拒不结算付款。另，根据《建设工程施工合同》关于质量保修金返还的约定，现保修期己满，名仕公司应向江中集团返还全部的质保金。被告名仕公司答辩称：一、江中集团主张的结算条款明显违背双方真实意思表示。双方在达成建设工程业务过程中，分别签订了承包框架协议和建设工程施工合同。双方对于工程款结算确认条款（保修金的返还等）明确表明按照承包框架协议约定进行。在施工过程中，江中集团要求支付工程进度款、工程竣工验收决算时江中集团提交的决算资料、第三方决算的依据等均是按照承包框架协议的约定条款进行。因此承包框架协议的约定结算条款是双方审计确定工程款的依据。二、江中集团主张的工程款数额明显错误。双方框架协议约定工程款按照约定由第三方按照协议内容进行审计。目前已经审计完毕。其中双方已经认可的工程款为127410482.91元。另外的工程审计结论为工程款36897764.89元。虽然江中集团未签字确认，但审计机构也是严格按照江中集团报送的决算资料进行审计的。审计过程中，江中集团也安排人进行核对。对于审计机构的确定、审计方法、规则等双方均没有任何异议。因此该审计结论可以作为双方的结算依据。另外，在实际施工过程中，对于合同该约定的工程范围进行了变更，江中集团也有部分工程没有实际施工。对于该部分工程，在江中集团决算资料中也没有主张。显然，江中集团按照建设工程施工合同约定的总价款计算工程款不符合事实。涉案工程价款经过审计，已经确认为164308247.8元，事实清楚，证据充分。名仕公司已经支付工程款数额为142362776.13元。上述付款均有相应的付款手续，其中大部分款项已经经过江中集团公司确认，名仕公司目前未付工程款数额为21945471.67元（含质保金）。三、江中集团主张的逾期付款利息没有任何依据。名仕公司在施工过程中至本案诉讼发生前，不仅按照合同约定的节点足额进行支付，而且每次付款多数在付款节点之前完成，不存在违约行为。由于涉案工程中单体工程较多，每个单体工程施工进度也不相同，竣工验收时间也有区别。工程结算的初审也是在合同约定的期限内完成。而之后，江中集团也多次补交漏列的工程项目，导致工程正常审计拖延。同时名仕公司在2018年10月10日仍在付款，不存在拒不结算付款的情形。另外，江中集团主张逾期利息的起算日期为2014年1月15日没有依据，逾期利息标准月息2.5%明显过高，且无相关依据。四、江中集团主张返还保修金980万元证据不足。保修金返还期限及返还数额在承包框架协议中有明确的约定。江中集团要求保修金数额明显不成立。江中集团主张保修金按照月息2.5%计算明显过高，且无相关依据；起算日期为2018年1月14日也没有相关依据。综上，江中集团在本案中明知工程总价款及工程款的支付数额，采取虚增诉讼标的的手段，恶意查封名仕公司全部财产，导致名仕公司不能正常经营，影响后期工程款的支付，请求法院依法查明事实，作出公正裁判。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据双方当事人的举证、质证意见及当庭陈述，本院经审理查明以下事实：2013年，江中集团作为乙方、名仕公司作为甲方共同签订《名仕·金色家园小区工程施工承包框架协议》约定：项目名称：名仕•金色家园。承包范围：A区块建筑面积130325.5平方米。承包方式包工包料。工程款结算造价按结算条文精神计取的总造价下浮6%结算。工程进度款支付约定：工程付款以栋号为单位，三层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的60%；九层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的65%；十五层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的65%；主体结构验收完成七个工作日内支付已完工程量的70%；竣工验收合格后七个工作日内支付至工程已完成工程量造价的80%；竣工决算提交三个月内（提交的决算资料必须正规齐全之日起计算）审计完成，并在30天内支付到工程结算总造价的95%，余款5%做保修金（保修期满一年14天内返还保修金总额的50%，保修期满两年14天内返还保修金总额的20%；保修期满五年14天内返还剩余保修金），承包人收取每次工程款时需开具正式发票。本工程施工履约保证金700万元，框架协议签字盖章后15天内，乙方向甲方交纳200万元履约保证金，剩余500万元履约保证金，在工程土方开挖之日起7日内交齐。履约保证金退出办法：：地下室顶板浇筑完成退500万元工程结构封顶全部退还。除甲方及不可抗力因素外，乙方需连续施工。期间若乙方确实无能力完成所需垫资的工程量，致甲方提前支付乙方工程款的，则乙方需向甲方支付超过应付款比例之外工程款每月2%的财务费用，且甲方每提前支付应付款比例之外工程款1000万元，则结算造价多下浮1%，以此类推。若乙方的工程形象进度已达到工程款支付节点，而甲方暂时不能按协议条文支付工程款的，乙方不得以此为由停工，但甲方需向乙方支付应付款未付款金额的每月为2%的财务费用。按上述条款，甲方每迟延支付，按同等条款下浮减少一个百分点。工程审计费用发包人承担基本费和核减5%以内的审计追加费用，承包人承担核减超过5%的审计追加费用。本协议自甲乙双方签字、盖章后生效，待乙方取得中标通知书后另行签订《建设工程施工合同》及补充协议。另行签订的《建设工程施工合同》及补充协议条款中所涉及本协议内容的均以本协议条款为准，本协议待另行签订《建设工程施工合同》及补充协议后，作为《建设工程施工合同》及补充协议的附件。金宝平在合同乙方处签字。2014年1月24日，名仕公司向江中集团发出中标通知书，江中集团中标金色家园A区建设工程，中标造价195697537.58元。2014年1月28日，发包人名仕公司、承包人江中集团签订《建设工程施工合同》，约定：工程内容：金色家园A区建筑安装工程，承包范围：招标工程量清单所含施工图项目内容。合同价款195697538元。合同专用条款约定，监理单位委派的工程师沈洁，职务总监理工程师，发包人委托的职权：监督承包方对本合同的执行情况及负责对施工现场的相关联系单签收、签复、签证审核等一切与工程有关的事务。发包人派驻的工程师姓名吴宝忠，职务工程部副经理，职责：监督承包方对本合同的执行情况及负责对施工现场的相关联系单签收、签复、签证、审核等一切与工程有关事宜。项目经理刘防震、项目副经理金宝平。合同价款采用固定单价方式确定。工程进度款支付约定：工程付款以栋号为单位，三层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的60%；九层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的65%；十五层楼面混凝土浇筑完七个工作日内支付工程实际完成工程量造价的65%；主体结构验收完成七个工作日内支付已完工程量的70%；装修及安装完成一半支付工程实际完成工作量的75%；外墙脚手架拆除支付工程实际完成工程量的75%；竣工验收合格后七个工作日内支付至工程已完成工程量造价的80%；竣工决算提交三个月内（提交的决算资料必须正规齐全之日起计算）审计完成，并在30天内支付到工程结算总造价的95%，余款5%做保修金。补充条款约定：本工程施工履约保证金700万元，合同签字盖章后15天内，乙方向甲方交纳200万元履约保证金，剩余500万元履约保证金，在工程土方开挖之日起7日内交齐。履约保证金退出办法：：地下室顶板浇筑完成退500万元工程结构封顶全部退还。除甲方及不可抗力因素外，乙方需连续施工。期间若乙方确实无能力完成所需垫资的工程量，致甲方提前支付乙方工程款的，则乙方需向甲方支付超过应付款比例之外工程款每月2%的财务费用，且甲方每提前支付应付款比例之外工程款1000万元，则结算造价多下浮1%，以此类推。若乙方的工程形象进度已达到工程款支付节点，而甲方暂时不能按协议条文支付工程款的，乙方不得以此为由停工，但甲方需向乙方支付应付款未付款金额的每月为2%的财务费用。按上述条款，甲方每迟延支付，按同等条款下浮减少一个百分点。工程审计费用发包人承担基本费和核减5%以内的审计追加费用，承包人承担核减超过5%的审计追加费用。关于工程量的确认，《建设工程施工合同》专用条款约定：承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间为每月25日前。通用条款25条约定：承包人应按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7日内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7日内未进行计量，从第八天起承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程进度款。关于质量保修期，《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》约定：1、、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防漏为5年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热及供冷系统为2个采暖期及供期；5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；7、上述未列入的其他工程内含保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日算起。竣工验收合格2年后无质量问题并通过双方验收确认后两周内支付结算价的4%（无息），竣工验收合格5年后无质量问题并通过双方及物业管理方验收确认后两周支付结算价的1%（无息）。上述合同签订后，江中集团实际施工了金色家园A区A1、A2、A3、A5、A6-A12栋、办公楼、、地库等工程A1开工时间2015年4月10日、竣工时间2017年1月9日，A2开工时间2015年4月10日、竣工时间2017年1月9日，A3开工时间2014年6月15日、竣工时间2017年1月9日，A5开工时间2014年7月1日、竣工时间2017年1月9日，A6开工时间2014年2月10日、竣工时间2016年3月18日，A7开工时间2013年10月1日、竣工时间2016年3月18日，A8开工时间2013年10月1日、竣工时间2016年3月18日，A9开工时间2014年2月10日、竣工时间2016年3月18日，A10开工时间2013年10月1日、竣工时间2016年3月18日，A11开工时间2013年9月20日、竣工时间2016年3月18日，A12开工时间2013年9月20日、竣工时间2016年3月18日，办公楼开工时间2014年4月1日、竣工时间2016年3月18日，，地库开工时间2013年3月20日竣工时间2017年1月9日。名仕公司委托丰县中阳工程造价咨询有限责任公司对上述工程造价进行了鉴定。丰县中阳工程造价咨询有限责任公司于2017年9月1日对涉案A6-A12栋、办公楼、、地库等工程作出审计报告载明送审价149912319.1元、审定价127410482.91元、核减额22501836.19元，江中集团在该工程结算审定单上施工单位处盖章，施工单位经办人处有高建忠、金宝平签字。丰县中阳工程造价咨询有限责任公司于2018年11月11日对涉案A1、A2、A3、A5栋工程等作出审计报告载明:送审价43164618.89元、审定价36897764.89元、核减额6266854元。该审计报告工程结算审定单上施工单位处无签字盖章。以上两份审计报告审定价合计164308247.8元（127410482.91元+36897764.89元）丰县中阳工程造价咨询有限责任公司于2020年4月26日向名仕公司出具一份工程造价咨询回复函，载明：涉案两份审计报告竣工结算审定单价款和施工单位报送的送审价款，均按照框架协议约定下浮了6%。本案审理过程中，江中集团同意有条件的使用上述审计数据，但认为审计数额下浮6%，并非有效合同约定，同意按照未下浮的数额计算工程造价。审计中有差额、漏项部分，江中集团将保留权利，另行主张，审计报告中的差额、漏项主要包括：1、墙顶砼塞缝未计；2、砼表面处理未计；3、砼批腻子定额计算不准；4、社会保障费（含公积金、保险金）未计、环保排污费未计、考评费未计；5、施工电梯基础、进退场费未计，屋面加浆抹光未计，现浇板模板10%补助未计、天棚设计不抹灰、、地下室土方配合费未计电梯洞口变更未计等；6、配合费不全面，如消防等未计，围墙粉刷签证资料不全，签证中未有围墙抹灰的说明，水费、模板未按照造价信息核定等。另查明：名仕公司提交一份关于丰县金色家园A区、秀水华庭一期工程会议纪要一份，载明：时间为2017年9月29日和11月3日，主要内容：1、江中集团与名仕公司涉及工程款结算审计事宜，已经审计完成的和正在审计的工程需要金宝平签字（限于工程资料及审计决算，其他签字不予认可）确认。对下一步进入决算审计的工程、双方工程决算人员对接，核实所报工程决算书所缺资料，及时提供补齐后递交第三方审计单位进行审计。2、对于竣工验收合格尚未移交工程资料的工程，江中集团与金宝平项目负责人抓紧将工程资料整理完成，齐全，双方共同报承建档单核查和归档。3、已经审计完成的工程金色家园A6至A12楼经江中集团与名仕公司共同签署之日起10个工作日内，名仕公司支付500万元工程款，然后10个工作日内再支付500万元，其余按照合同规定支付。4、江中集团对于名仕公司已经支付的款项（含支付江中集团公司账户、金宝平经办工程款、借款）均予以认可，对于利息另行处理，在处理过程中优先以本纪要第5条计算的逾期付款利息相应对冲，江中集团配合，多退少补。5、名仕公司同意金宝平负责的项目工程进度款（不含决算工程款的支付）的支付节点进行计算逾期付款利息，如逾期，按照月息2.5%承担逾期利息，提前支付与逾期支付对等计算利息。具体计算节点和金额由双方对账确认，其所算利息与金宝平经办借款利息对冲后多退少补。6、在施工、结算过程中，金宝平不得损害江中集团的利益，名仕公司的利益，否则由金宝平承担足额赔偿。7、江中集团对于收取的工程款，确保优先用于支付民工工资。8、本会议纪要内容江中集团、名仕公司和项目当事人自愿遵守，并履行。名仕公司在该会议纪要上加盖公章，并有法定代表人金红明签字，江中集团处有沈忠星签字，金宝平在两个项目负责人处签字。2017年12月25日，江中集团向名仕公司发出对账确认函，载明:按照2017年11月3日由丰县住建局、江中集团、名仕公司及监理公司等多方达成的关于丰县金色家园A区、秀水华庭西区工程会议纪要精神，我公司与贵公司财务人员进行账务核对，现确认截止到2017年12月24日以上两个工程收款情况如下:            项目名称              代付款              工程款              借款              汇江中集团              合计                  汇金宝平个人卡              付金宝平承兑汇票              汇金宝平个人款              付金宝平承兑汇票                  金色家园A区              1537352              34519942.63              31482851.19              33700000              8757500              17825000              127822645.82                  秀水华庭一期              4537693              8990000              7005832.7              16175000              1747420              9500000              47955945.7                  合计              6075045              43509942.63              38488683.89              49875000              10504920              27325000              175778591.52      2017年12月26日，名仕公司在回执单上回复：对账单已收到，我方金额为193327497.44元，对账金额不符，我公司不认可。名仕公司主张的支付工程款明细及江中集团认可情况如下：            序号              付款日期              名仕公司提供数额（元）               江中集团是否认可                  1              2013年12月14日              3,000,000.00               认可                  2              2013年12月18日              2,044,478.99               认可                  3              2013年12月31日              1,500,000.00               认可                  4              2014年1月2日              1,500,000.00               认可                  5              2014年1月11日              1,000,000.00               认可                  6              2014年1月13日              3,000,000.00               认可                  7              2014年1月22日              3,000,000.00               认可                  8              2014年1月23日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  9              2014年1月25日              2,050,000.00               不认可，金宝平个人借款                  10              2014年1月25日               1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  11              2014年2月24日               1,637,500.00               不认可，金宝平个人借款                  12              2014年3月14日               1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  13              2014年3月17日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  14              2014年4月2日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  15              2014年4月3日              700,000.00               不认可，金宝平个人借款                  16              2014年4月9日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  17              2014年4月14日              1,500,000.00               不认可，金宝平个人借款                  18              2014年4月26日              1,112,414.00               认可                  19              2014年4月29日              1,000,000.00               认可                  20              2014年5月5日              1,000,000.00               认可                  21              2014年5月19日              2,000,000.00               认可                  22              2014年5月29日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  23              2014年5月30日              500,000.00               不认可，金宝平个人借款                  24              2014年6月9日              200,000.00               认可                  25              2014年6月13日              1,000,000.00               认可                  26              2014年6月21日              1,000,000.00               认可                  27              2014年6月24日               500,000.00               认可                  28              2014年6月25日              500,000.00               认可                  29              2014年6月26日              500,000.00               认可                  30              2014年6月27日              400,000.00               认可                  31              2014年7月8日              100,000.00               认可                  32              2014年7月11日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  33              2014年7月15日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  34              2014年7月23日              1,079,732.47               认可                  35              2014年7月30日              1,000,000.00               认可                  36              2014年8月2日              1,000,000.00               认可                  37              2014年8月11日              500,000.00               认可                  38              2014年8月12日              75,000.00               不认可，未到账                  39              2014年8月19日              2,000,000.00               认可                  40              2014年8月25日              1,002,069.90               认可                  41              2014年8月28日              1,030,957.24               认可                  42              2014年8月29日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  43              2014年9月7日              541,694.02               认可                  44              2014年9月10日              75,000.00               不认可，未到账                  45              2014年9月28日              1,542,996.63               认可                  46              2014年9月29日              500,000.00               认可48.75万元                  47              2014年10月10日              125,000.00               不认可，未到账                  48              2014年10月17日              300,000.00               认可                  49              2014年10月20日              1,200,000.00               认可116.25万元                  50              2014年10月22日              130,000.00               认可                  51              2014年10月24日              1,600,000.00               认可收到1525000元                  52              2014年11月12日              187,500.00               不认可，未到账                  53              2014年11月12日              1,600,000.00               不认可，金宝平个人借款                  54              2014年11月22日              2,200,000.00               不认可，金宝平个人借款                  55              2014年11月25日              2,800,000.00               认可                  56              2014年12月1日              70,000.00               不认可，未到账                  57              2014年12月4日              1,000,000.00               认可97.4万元                  58              2014年12月8日              600,000.00               认可58.44万元                  59              2014年12月17日              244,500.00               不认可，未到账                  60              2014年12月29日              2,000,000.00               认可195万元                  61              2015年1月15日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  62              2015年1月22日              500,000.00               认可                  63              2015年1月23日              500,000.00               认可                  64              2015年1月27日              500,000.00               认可                  65              2015年1月28日              377,500.00               不认可、未到账                  66              2015年1月29日              1,000,000.00               认可                  67              2015年1月30日              500,000.00               认可                  68              2015年2月7日              800,000.00               认可                  69              2015年2月7日              200,000.00               认可                  70              2015年2月11日              2,000,000.00               认可                  71              2015年2月12日              2,000,000.00               认可195万元                  72              2015年2月13日              2,000,000.00               认可197.03万元                  73              2015年2月15日              1,000,000.00               认可97万元                  74              2015年2月16日              1,000,000.00               认可96万元                  75              2015年2月17日              1,000,000.00               认可96.5万元                  76              2015年3月22日              755,000.00               不认可，未到账                  77              2015年3月23日              100,000.00               认可                  78              2015年5月29日              357,352.00               认可                  79              2015年6月12日              100,000.00               认可                  80              2015年7月15日              1,500,000.00               不认可，金宝平个人借款                  81              2015年7月17日              300,000.00               不认可，金宝平个人借款                  82              2015年7月20日              600,000.00               认可                  83              2015年7月24日              1,500,000.00               认可                  84              2015年7月27日              500,000.00               认可                  85              2015年7月30日              300,000.00               不认可，金宝平个人借款                  86              2015年8月3日              250,000.00               认可                  87              2015年8月12日              180,000.00               认可                  88              2015年9月7日              1,000,000.00               认可                  89              2015年9月21日              2,000,000.00               认可                  90              2015年9月22日              100,000.00               认可                  91              2015年10月12日              100,000.00               认可                  92              2015年10月15日              1,000,000.00               认可收到98.75万元                  93              2015年10月23日              835,000.00               不认可，未到账                  94              2015年10月29日              500,000.00               认可                  95              2015年11月2日              300,000.00               认可                  96              2015年11月5日              300,000.00               认可                  97              2015年11月6日              200,000.00               认可                  98              2015年11月9日              500,000.00               认可                  99              2015年11月16日              200,000.00               认可收到18.75万元                  100              2015年11月19日              1,009,750.57               认可                  101              2015年12月1日              300,000.00               认可                  102              2015年12月23日              100,000.00               认可                  103              2015年12月29日              500,000.00               认可                  104              2016年1月15日              50,000.00               认可                  105              2016年1月28日              100,000.00               认可                  106              2016年1月28日              168,000.00               不认可，未到账                  107              2016年2月2日              300,000.00               认可                  108              2016年2月3日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  109              2016年2月4日              4,000,000.00               不认可，金宝平个人借款，认可收到3870000元                  110              2016年2月5日              6,000,000.00               不认可，金宝平个人借款                  111              2016年2月6日              3,000,000.00               认可                  112              2016年3月9日              500,000.00               认可                  113              2016年3月9日              711,000.00               不认可，未到账                  114              2016年3月25日              300,000.00               认可                  115              2016年4月26日              1,800,000.00               认可                  116              2016年4月28日              550,000.00               不认可，未到账                  117              2016年5月9日              190,589.78               不认可，未到账，环保费不应负担                  118              2016年5月10日              2,505,000.00               不认可，未到账                  119              2016年5月17日              100,000.00               不认可，未到账                  120              2016年5月24日              300,000.00               认可                  121              2016年10月26日              500,000.00               认可                  122              2017年1月6日              3,000,000.00               认可                  123              2017年1月6日              2,187,500.00               不认可，未到账                  124              2017年1月22日              1,312,500.00               不认可，未到账                  125              2017年2月4日              600,000.00               不认可，金宝平个人借款                  126              2017年3月14日              500,000.00               不认可，金宝平个人借款                  127              2017年3月29日              200,000.00               不认可，金宝平个人借款                  128              2017年4月28日              40,000.00               认可                  129              2017年7月20日              40,000.00               认可                  130              2017年11月23日              5,000,000.00               认可                  131              2017年12月4日              5,000,000.00               认可                  132              2018年2月5日              1,500,000.00               认可                  133              2018年4月23日                30,000.00               不认可，未到账                  134              2018年5月31日              1,430,000.00               认可                  135              2018年10月10日              60,000.00               不认可，未到账                  136              代垫电费              536,939.53               签字部分535316.53元，认可474740.53元                  137              2017年1月23日                 2,000.00               不认可                                 合计              142,426,975.13                      又查明：名仕公司与丰县中阳工程造价咨询有限责任公司签订的工程造价咨询合同约定：支付酬金的方法：基本费用+追加费用。基本费用：送审价款的0.06%，由建设单位在出具成果报告前支付。追加费用：免收核减率5%以内（含）的费用，核减率5%以上的费用，按审计核减金额的5%计取，由施工单位交纳，建设单位代付。2020年4月26日，丰县中阳工程造价咨询有限责任公司向名仕公司发出审计费用催缴单，载明：根据名仕公司的委托，丰县中阳工程造价咨询有限责任公司对金色家园、秀水华庭工程进行了竣工结算审计，并分期完成；各单位工程的竣工结算资料，但审计费下列单位工程的审计费至今未交纳，根据丰县中阳工程造价咨询有限责任公司与名仕公司签订的委托审计合同，竣工结算审计费合计如下：名仕公司：15.7942万元，江中集团134.3598万元（其中涉案项目审计费955742元）。至本案一审庭审结束之日，名仕公司尚未支付上述审计费，名仕公司主张依据框架协议关于审计费负担的约定，上述审计费应在江中集团主张的工程款中予以扣减。本院认为：一、江中集团与名仕公司之间签订的《名仕•金色家园小区工程施工承包框架协议》、以及招投标后签订的《建设工程施工合同》均系无效合同，理由如下：首先，根据涉案工程竣工验收证明书载明的开工时间，在江中集团与名仕公司招投标之前，江中集团于2013年3月20日已经开始施工，并且签订施工承包框架；名仕公司于2013年12月份向江中集团支付了工程进度款。而名仕公司于2014年1月24日才向江中集团发出中标通知书，其后签订《建设工程施工合同》。名仕公司的招投标行为明显存在与江中集团相互串通的情形，涉案招投标合同应认定无效。其次，金宝平在涉案《名仕•金色家园小区工程施工承包框架协议》上签字，涉案工程系金宝平组建施工班组施工，合同约定的保证金系金宝平交纳，名仕公司支付的工程款大部分由金宝平个人领取。在涉案工程会议纪要中，金宝平作为项目负责人签字;同时涉案工程造价审定单上，亦有金宝平进行签字确认。涉案建设工程施工合同虽然系以江中集团名义签订，但实际系金宝平借用江中集团资质进行施工。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：…（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”的规定，江中集团与名仕公司签订的上述施工承包框架协议、建设工程施工合同均属于无效合同。二、涉案建设工程施工合同虽然无效，但涉案工程均已验收合格，江中集团有权请求名仕公司参照合同约定支付工程价款。江中集团、名仕公司之间签订了《名仕•金色家园小区工程施工承包框架协议》、《建设工程施工合同》两份合同，两份合同均无效，应参照双方实际履行的合同结算工程款。在涉案施工承包框架协议中，双方当事人明确约定，另行签订的《建设工程施工合同》及补充协议条款中所涉及施工承包框架协议内容的均以施工承包框架协议条款为准。丰县中阳工程造价咨询有限责任公司于2020年4月26日向名仕公司出具的工程造价咨询回复函，载明：涉案两份审计报告竣工结算审定单价款和施工单位报送的送审价款，均按照框架协议约定下浮了6%。因此，可以认定双方当事人之间实际履行的系施工承包框架协议，故江中集团主张应依据《建设工程施工合同》，不应下浮计算工程造价无事实与法律依据，本院不予支持。根据丰县中阳工程造价咨询有限责任公司出具的两份审计报告，涉案工程总造价为164308247.8元。三、关于名仕公司已付工程款的认定问题。名仕公司主张已付工程款142426975.13元，江中集团最终认可91789886.35元，关于双方存在争议的付款事实，本院认定如下：1、名仕公司主张2014年8月12日付款75000元、2014年9月10日付款75000元、2014年10月10日付款125,000元、2014年11月12日付款187500元、2014年12月1日付款70000元、2014年12月17日付款244500元、2015年1月28日付款377500元、2015年3月22日付款755000元、2015年10月23日付款835000元、2016年1月28日付款168000元、2016年3月9日付款711000元、2016年5月10日付款2505000元、2016年5月17日付款100000元、2017年1月6日付款2187500元、2017年1月22日付款1312500元，名仕公司提交的收款单载明了“利息”字样，或在庭审中认可系结算的借款利息，名仕公司提交的证据不足以证明实际支付了上述款项，对名仕公司主张的上述付款，本院不予确认。2、江中集团认为名仕公司支付的系金宝平个人借款的有：2014年1月23日付款1000000元、2014年1月25日付款2050000元、2014年1月25日付款1000000元、2014年2月24日付款1637500元、2014年3月14日付款1000000元、2014年3月17日付款1000000元、2014年4月2日付款2000000元、2014年4月3日付款700000元、2014年4月9日付款1000000元、2014年4月14日付款1500000元、2014年5月29日付款1000000元、2014年5月30日付款500000元、2014年7月11日付款1000000元、2014年7月15日付款2000000元、2014年8月29日付款2000000元、2014年11月12日付款1600000元、2014年11月22日付款2200000元、2015年1月15日付款1000000元、2015年7月15日付款1500000元、2015年7月17日付款300000元、2015年7月30日付款300000元、2016年2月3日付款2000000元、2016年2月4日付款4000000元（江中集团主张实际收到3870000元）、2016年2月5日付款6000000元、2017年2月4日付款600000元、2017年3月14日付款500000元、2017年3月29日付款200000元。根据江中集团与名仕公司达成的会议纪要，江中集团对金宝平经办的借款均予以认可，上述款项应作为名仕公司已付工程款予以认定。3、江中集团主张仅收到部分款项的有：名仕公司主张2014年9月29日付款500000元，江中集团认可48.75万元；2014年10月20日付款1200000元，江中集团认可116.25万元；2014年10月24日付款1600000元，江中集团认可收到1525000元；2014年12月4日付款1000000元，江中集团认可97.4万元；2014年12月8日付款600000元，江中集团认可58.44万元；2014年12月29日付款2000000元，江中集团认可195万元；2015年2月12日付款2000000元，江中集团认可195万元；2015年2月13日付款2000000元，江中集团认可197.03万元；2015年2月15日付款1000000元，江中集团认可97万元；2015年2月16日付款1000000元，江中集团认可96万元；2015年2月17日付款1000000元，江中集团认可96.5万元；2015年10月15日付款1000000元，江中集团认可98.75万元；2015年11月16日付款200000元，江中集团认可18.75万元；2016年2月4日付款4000000元，江中集团主张收到3870000元。根据名仕公司的陈述的付款流程，首先由金宝平申请，通过工程部审核，层层报批后支付，存在金宝平打条与付款时间延后的情形。在江中集团对名仕公司主张付款数额不予认可的情形下，名仕公司仅凭金宝强出具的收款条，不足以证明其主张的付款数额，名仕公司应当继续举证证明实际交付款项的数额，在名仕公司未能提供实际付款凭证的情形下，对上述争议付款数额，本院采信江中集团认可的数额。4、关于名仕公司主张2016年4月28日付款550000元，名仕公司提交了收款单及金宝平签字的支票存根。江中集团虽然不认可支票存根上系金宝平签字，但并未申请笔迹鉴定，故应当认定金宝平领取了该支票，该笔付款应当予以认定。5、对于名仕公司主张2016年5月9日代付扬尘排污费190589.78元应由江中集团负担的问题。江中集团对名仕公司缴纳罚款的事实不持异议，但辩称因审计报告中未计入该笔费用，故不应由江中集团承担。对此，本院认为，在施工过程中违规扬尘排污产生的罚款费，该罚款应由施工方承担，故名仕公司支付的该笔费用应作为已付工程款予以扣除。6、关于名仕公司主张2018年4月23日代付维修费30000元，2018年10月10日代付维修费60000元、2017年1月23日代付墙面维修费2000元的问题。名仕公司主张2018年4月23日代付维修费30000元，2018年10月10日代付维修费60000元提交的证据上均有金宝平的签字，应视为金宝平对维修费的认可，故该两笔费用应当予以认定。名仕公司提交的2017年1月23日代付墙面维修费2000元的证据上没有金宝平或江中集团方人员签字，对此，本院不予确认。7、关于名仕公司主张的代垫电费536939.53元，名仕公司提交的证据上有江中集团签字认可的电费数额为江中集团方签字部分为535316.53元。江中集团主张在签字认可的数额中还应扣除64199元，理由为2015年7月27日江中集团替名仕公司垫付检测费64199元，该费用当时抵扣了64199元电费，对此，江中集团未提交相应证据，本院不予采信。本院认定名仕公司代垫电费数额为535316.53元综上，本院认定名仕公司实际付款合计：132138552.13元。具体明细如下：            序号              付款日期              名仕公司提供数额（元）               江中集团是否认可              认定数额（元）                  1              2013年12月14日              3,000,000.00               认可               3,000,000.00                   2              2013年12月18日              2,044,478.99               认可               2,044,478.99                   3              2013年12月31日              1,500,000.00               认可               1,500,000.00                   4              2014年1月2日              1,500,000.00               认可               1,500,000.00                   5              2014年1月11日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   6              2014年1月13日              3,000,000.00               认可               3,000,000.00                   7              2014年1月22日              3,000,000.00               认可               3,000,000.00                   8              2014年1月23日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   9              2014年1月25日              2,050,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,050,000.00                   10              2014年1月25日               1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   11              2014年2月24日               1,637,500.00               不认可，金宝平个人借款               1,637,500.00                   12              2014年3月14日               1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   13              2014年3月17日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   14              2014年4月2日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,000,000.00                   15              2014年4月3日              700,000.00               不认可，金宝平个人借款               700,000.00                   16              2014年4月9日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   17              2014年4月14日              1,500,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,500,000.00                   18              2014年4月26日              1,112,414.00               认可               1,112,414.00                   19              2014年4月29日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   20              2014年5月5日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   21              2014年5月19日              2,000,000.00               认可               2,000,000.00                   22              2014年5月29日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   23              2014年5月30日              500,000.00               不认可，金宝平个人借款               500,000.00                   24              2014年6月9日              200,000.00               认可               200,000.00                   25              2014年6月13日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   26              2014年6月21日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   27              2014年6月24日               500,000.00               认可               500,000.00                   28              2014年6月25日              500,000.00               认可               500,000.00                   29              2014年6月26日              500,000.00               认可               500,000.00                   30              2014年6月27日              400,000.00               认可               400,000.00                   31              2014年7月8日              100,000.00               认可               100,000.00                   32              2014年7月11日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   33              2014年7月15日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,000,000.00                   34              2014年7月23日              1,079,732.47               认可               1,079,732.47                   35              2014年7月30日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   36              2014年8月2日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   37              2014年8月11日              500,000.00               认可               500,000.00                   38              2014年8月12日              75,000.00               不认可，未到账               -                     39              2014年8月19日              2,000,000.00               认可               2,000,000.00                   40              2014年8月25日              1,002,069.90               认可               1,002,069.90                   41              2014年8月28日              1,030,957.24               认可               1,030,957.24                   42              2014年8月29日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,000,000.00                   43              2014年9月7日              541,694.02               认可               541,694.02                   44              2014年9月10日              75,000.00               不认可，未到账               -                     45              2014年9月28日              1,542,996.63               认可               1,542,996.63                   46              2014年9月29日              500,000.00               认可48.75万元               487,500.00                   47              2014年10月10日              125,000.00               不认可，未到账               -                     48              2014年10月17日              300,000.00               认可               300,000.00                   49              2014年10月20日              1,200,000.00               认可116.25万元               1,162,500.00                   50              2014年10月22日              130,000.00               认可               130,000.00                   51              2014年10月24日              1,600,000.00               认可收到1525000元               1,525,000.00                   52              2014年11月12日              187,500.00               不认可，未到账               -                     53              2014年11月12日              1,600,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,600,000.00                   54              2014年11月22日              2,200,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,200,000.00                   55              2014年11月25日              2,800,000.00               认可               2,800,000.00                   56              2014年12月1日              70,000.00               不认可，未到账               -                     57              2014年12月4日              1,000,000.00               认可97.4万元               974,000.00                   58              2014年12月8日              600,000.00               认可58.44万元               584,400.00                   59              2014年12月17日              244,500.00               不认可，未到账               -                     60              2014年12月29日              2,000,000.00               认可195万元               1,950,000.00                   61              2015年1月15日              1,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,000,000.00                   62              2015年1月22日              500,000.00               认可               500,000.00                   63              2015年1月23日              500,000.00               认可               500,000.00                   64              2015年1月27日              500,000.00               认可               500,000.00                   65              2015年1月28日              377,500.00               不认可、未到账               -                     66              2015年1月29日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   67              2015年1月30日              500,000.00               认可               500,000.00                   68              2015年2月7日              800,000.00               认可               800,000.00                   69              2015年2月7日              200,000.00               认可               200,000.00                   70              2015年2月11日              2,000,000.00               认可               2,000,000.00                   71              2015年2月12日              2,000,000.00               认可195万元               1,950,000.00                   72              2015年2月13日              2,000,000.00               认可197.03万元               1,970,300.00                   73              2015年2月15日              1,000,000.00               认可97万元               970,000.00                   74              2015年2月16日              1,000,000.00               认可96万元               960,000.00                   75              2015年2月17日              1,000,000.00               认可96.5万元               965,000.00                   76              2015年3月22日              755,000.00               不认可，未到账               -                     77              2015年3月23日              100,000.00               认可               100,000.00                   78              2015年5月29日              357,352.00               认可               357,352.00                   79              2015年6月12日              100,000.00               认可               100,000.00                   80              2015年7月15日              1,500,000.00               不认可，金宝平个人借款               1,500,000.00                   81              2015年7月17日              300,000.00               不认可，金宝平个人借款               300,000.00                   82              2015年7月20日              600,000.00               认可               600,000.00                   83              2015年7月24日              1,500,000.00               认可               1,500,000.00                   84              2015年7月27日              500,000.00               认可               500,000.00                   85              2015年7月30日              300,000.00               不认可，金宝平个人借款               300,000.00                   86              2015年8月3日              250,000.00               认可               250,000.00                   87              2015年8月12日              180,000.00               认可               180,000.00                   88              2015年9月7日              1,000,000.00               认可               1,000,000.00                   89              2015年9月21日              2,000,000.00               认可               2,000,000.00                   90              2015年9月22日              100,000.00               认可               100,000.00                   91              2015年10月12日              100,000.00               认可               100,000.00                   92              2015年10月15日              1,000,000.00               认可收到98.75万元               987,500.00                   93              2015年10月23日              835,000.00               不认可，未到账               -                     94              2015年10月29日              500,000.00               认可               500,000.00                   95              2015年11月2日              300,000.00               认可               300,000.00                   96              2015年11月5日              300,000.00               认可               300,000.00                   97              2015年11月6日              200,000.00               认可               200,000.00                   98              2015年11月9日              500,000.00               认可               500,000.00                   99              2015年11月16日              200,000.00               认可收到18.75万元               187,500.00                   100              2015年11月19日              1,009,750.57               认可               1,009,750.57                   101              2015年12月1日              300,000.00               认可               300,000.00                   102              2015年12月23日              100,000.00               认可               100,000.00                   103              2015年12月29日              500,000.00               认可               500,000.00                   104              2016年1月15日              50,000.00               认可               50,000.00                   105              2016年1月28日              100,000.00               认可               100,000.00                   106              2016年1月28日              168,000.00               不认可，未到账               -                     107              2016年2月2日              300,000.00               认可               300,000.00                   108              2016年2月3日              2,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               2,000,000.00                   109              2016年2月4日              4,000,000.00               不认可，金宝平个人借款，认可收到3870000元               3,870,000.00                   110              2016年2月5日              6,000,000.00               不认可，金宝平个人借款               6,000,000.00                   111              2016年2月6日              3,000,000.00               认可               3,000,000.00                   112              2016年3月9日              500,000.00               认可               500,000.00                   113              2016年3月9日              711,000.00               不认可，未到账               -                     114              2016年3月25日              300,000.00               认可               300,000.00                   115              2016年4月26日              1,800,000.00               认可               1,800,000.00                   116              2016年4月28日              550,000.00               不认可，未到账               550,000.00                   117              2016年5月9日              190,589.78               不认可，未到账，环保费不应负担               190,589.78                   118              2016年5月10日              2,505,000.00               不认可，未到账               -                     119              2016年5月17日              100,000.00               不认可，未到账               -                     120              2016年5月24日              300,000.00               认可               300,000.00                   121              2016年10月26日              500,000.00               认可               500,000.00                   122              2017年1月6日              3,000,000.00               认可               3,000,000.00                   123              2017年1月6日              2,187,500.00               不认可，未到账               -                     124              2017年1月22日              1,312,500.00               不认可，未到账               -                     125              2017年2月4日              600,000.00               不认可，金宝平个人借款               600,000.00                   126              2017年3月14日              500,000.00               不认可，金宝平个人借款               500,000.00                   127              2017年3月29日              200,000.00               不认可，金宝平个人借款               200,000.00                   128              2017年4月28日              40,000.00               认可               40,000.00                   129              2017年7月20日              40,000.00               认可               40,000.00                   130              2017年11月23日              5,000,000.00               认可               5,000,000.00                   131              2017年12月4日              5,000,000.00               认可               5,000,000.00                   132              2018年2月5日              1,500,000.00               认可               1,500,000.00                   133              2018年4月23日               30,000.00               不认可，未到账               30,000.00                   134              2018年5月31日              1,430,000.00               认可               1,430,000.00                   135              2018年10月10日              60,000.00               不认可，未到账               60,000.00                   136              2018年10月10日      代垫电费（酌定付款日期）              536,939.53               签字部分535316.53元，认可474740.53元               535,316.53                   137              2017年1月23日                 2,000.00               不认可               -                                    合计              142,426,975.13                              132138552.13      四、关于名仕公司尚欠工程款数额的认定。首先，根据合同约定，审计完成后30日内名仕公司应支付工程结算总造价的95%，即156092835.41元（164308247.8元×95%），名仕公司已实际支付132138552.13元，尚欠23954283.28元应当支付，余款8215412.39元为质保金。其次，关于质保金的付款条件是否成就的问题。涉案施工合同约定：保修期满一年14天内返还保修金总额的50%，保修期满两年14天内返还保修金总额的20%；保修期满五年14天内返还剩余保修金。而关于保修期的起始时间，框架协议中没有约定。双方签订的建设施工合同附件三《房屋建筑工程质量保修书》约定：质量保修期自工程竣工验收合格之日算起。涉案工程最迟验收合格时间为2017年1月9日，两年保修期已经届满，但尚未满五年，故名仕公司应返还70%的质保金，即5750788.67元（8215412.39元×70%）。综上，名仕公司应付工程款的数额为元29705071.95元（23954283.28元+5750788.67元）。五、关于江中集团主张的逾期付款利息问题。首先，涉案两份施工合同均无效，合同中约定的违约金条款无效，合同中对等约定计算名仕公司提前付款产生的财务费用条款亦应无效。江中集团主张按照月息2%计算逾期付款利息，没有法律依据，本院不予支持。其次，关于江中集团主张的各单体工程竣工验收之前进度款的逾期利息问题。因江中集团未提供按照施工合同约定申报确认已完工工程量的资料，导致无法认定各个单体工程按照合同约定应支付进度款的具体数额，对此本院不予支持。六、关于涉案工程竣工验收合格后的各付款节点逾期付款利息认定。第一，涉案工程最迟于2017年1月9日竣工，全部竣工验收合格后七个工作日为2017年1月18日，根据合同约定名仕公司支付至工程已完成工程量造价的80%，即131446598.24元（164308247.8元×80%），至2017年1月18日名仕公司已付117203235.6元，尚欠14243362.64元。第二，根据涉案2017年9月1日的审计报告，审定价127410482.91元，至审计完成一个月，名仕公司应付结算总造价的95%，即至2017年10月1日应付150558170.68元（131446598.24元+127410482.91元×15%），至2017年10月1日名仕公司已付118583235.6元，拖欠31974935.08元。第三，关于质保金的返还，双方未约定按单体工程返还，故应按照涉案工程最终竣工验收合格时间开始起算质保期。涉案工程最迟于2017年1月9日竣工验收合格，保修期满一年14天为2018年1月23日，名仕公司应返还保修金总额的50%，即4107706.19元（8215412.39元×50%）。故至2018年1月23日名仕公司应付154665876.87元（150558170.68元+4107706.19元），名仕公司已付128583235.6元，拖欠26082641.27元。第四，2018年11月11日审计机构已完成全部工程的审计，审计总价164308247.8元，至2018年12月11日名仕公司应付160200541.6元（164308247.8元×95%+4107706.19元），名仕公司已实际支付132138552.13元，拖欠28061989.47元。第五，保修期满两年14天为2019年1月23日，名仕公司应返还保修金总额的70%，名仕公司拖欠数额为29705071.95元。上述欠款，名仕公司应自欠付之日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率标准（或同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率）赔偿江中集团利息损失。七、关于江中集团要求名仕公司负担保全担保费的诉讼请求，因保全担保费并不属于必然发生的费用，且涉案合同并未约定应当由名仕公司负担该项费用，故江中集团主张应由名仕公司负担保全担保费，没有事实与法律依据。江中集团还主张名仕公司存在拖延验收、拖延审计的问题。因江中集团未举证证明其提交竣工验收报告的时间，故江中集团主张名仕公司拖延验收，无事实与法律依据。而根据涉案会议纪要内容，江中集团尚未提交完整的审计资料，故江中集团主张名仕公司故意拖延审计，亦与事实不符。关于名仕公司主张应由江中集团负担审计费用的问题，因涉案委托审计合同并非江中集团签订，名仕公司亦未实际支付审计费用，故名仕公司主张审计费应在江中集团主张的工程款中予以扣减，没有事实与法律依据，本院不予支持。综上，江中集团要求名仕公司支付工程款的诉讼请求，有事实与法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：一、被告徐州名仕房产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告江苏江中集团有限公司工程款29705071.95元，并赔偿逾期利息损失（利息计算方式：以14243362.64元为基数自2017年1月18日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2017年9月30日；以31974935.08元为基数自2017年10月1日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2018年1月22日止；以26082641.27元为基数自2018年1月23日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2018年12月10日止；以28061989.47元为基数自2018年12月11日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年1月22日止；以29705071.95元为基数自2019年1月23日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日止；以以29705071.95元为基数自2019年8月20日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算至实际给付之日止）；二、驳回原告江苏江中集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费841800元、保全费5000元，合计846800元，由原告江苏江中集团有限公司负担600000元、由被告徐州名仕房产开发有限公司负担246800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。同时应依据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费。审判长  单德水审判员  曹 辛审判员  孟文儒二〇二〇年十一月二十七日书记员  蒋慧娟附：相关法条《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。