江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏05民初1186号原告：江苏优度软件有限公司，住所地江苏省常州市新北区太湖东路9-2号905室。法定代表人：周小杏，董事长。委托诉讼代理人：赵永兴，江苏金伙伴律师事务所律师。被告：淮北市金柏菲体育发展有限公司，住所地安徽省淮北市相山区星河湾小区11号楼904室。法定代表人：李珂珂，执行董事兼总经理。被告：杨征伟，男，1982年10月19日出生，汉族，住安徽省濉溪县。原告江苏优度软件有限公司（以下简称优度公司）与被告淮北市金柏菲体育发展有限公司（以下金柏菲公司）、杨征伟技术委托开发合同纠纷一案，本院于2017年12月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告优度公司委托诉讼代理人赵永兴到庭参加诉讼，被告金柏菲公司、杨征伟经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告优度公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告一金柏菲公司立即向原告支付开发费用75200元及自逾期之日2017年8月14日起至实际付清开发费用之日止按照开发总费用每日1‰的标准计算的逾期付款违约金（暂算至2017年11月28日逾期付款违约金为20116元）；2、判令被告二杨征伟对上述开发费用和逾期付款违约金承担连带清偿责任；3、本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：被告二系被告一的股东，原告与被告一于2017年2月6日在常州市签订《技术开发（委托）合同》一份，约定由原告为被告一开发“柏菲特”软件项目，开发总费用188000元，分四期支付，合同第十六条约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订后，原告按约履行了合同义务，并于2017年8月11日向被告一交付了“柏菲特”软件项目的beta版，按照合同约定，被告一应当于三日内支付第三笔进度款56400元，但被告一一直以资金紧张为由拖延，故按照合同第1.2.5.3条约定，“柏菲特”软件项目视为已通过验收。2017年10月15日被告二出具了担保书，对被告一所欠的开发费用、逾期违约金等提供连带责任保证。现被告仍未支付，故提起诉讼，以维护原告的合法权益。被告金柏菲公司、杨征伟未作答辩。原告优度公司围绕诉讼请求提交了技术开发（委托）合同、担保书、项目开发原型确认书、项目开发设计图确认书、电子邮件等证据，经审查，本院对上述证据效力予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年2月6日，被告金柏菲公司作为委托方（甲方）与原告优度公司作为受托方（乙方）在常州市签订《技术开发（委托）合同》（以下简称《合同》）一份，约定甲方委托乙方研究开发柏菲特项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。本合同中所有提到的UE是指用户体验，即产品原型图的交互设计，UI是指用户界面，即界面的设计及美观程度，提到的成果是指本合同履行过程中，乙方提交给甲方的关于委托项目的各阶段开发产物。《合同》第1.1.1条约定：委托项目基于优度优斗士软件V2.0开发，具体需求、要求和质量标准见附件一“《委托项目需求表》”和双方根据本合同第1.2.2条和第1.2.3条确定的UE、UI为委托项目验收的唯一标准。第１.２条“技术内容”约定项目共分五个阶段，第１.２.１条“第一阶段——需求确认”，乙方按照附件一《委托项目需求表》的要求，在委托项目启动日起的１个工作日内进入UE制作阶段；第１.２.２条“第二阶段——UE制作”，甲方在《委托项目需求表》确认之日起３个工作日内把UE制作的要求书面提交给乙方，乙方在收到该书面制作要求之日起的10个工作日内按甲方要求完成UE并提交甲方，甲方在3个工作日内完成确认；第１.２.3条“第三阶段——UI制作”，若甲方对UI有特殊要求，甲方应在UE完成确认之日起3个工作日内把UI制作的要求书面提交给乙方，乙方在收到该书面制作要求之日起的10个工作日内按照甲方要求完成UI设计并提交给甲方；若甲方对UI没有特殊要求，乙方在甲方确认UE之日起的5个工作日内完成UI设计并提交给甲方；甲方应在收到UI之日起3个工作日内完成确认；第１.２.4条“第四阶段——封闭开发”，乙方在甲方确认UE和UI之日起2个工作日内进入程度封闭开发，开发过程中需给甲方提供Alpha版（如第1.2.5.1条定义）；第１.２.5条“第五阶段——验收”；第1.2.5.1条“验收版本”，验收阶段中，双方同意将产品规划为Alpha版、Beta版，Master版三个版本，各版本含义如下：Alpha：乙方完成的内部开发版本，基本完成全部功能，可能包含重大的bug；Beta：由甲方参与最终验收测试的软件版本，包含所有功能，但可能有一些已知问题和较轻微的程度错误；Master：乙方根据甲方对Beta版的反馈，修改完成的可最终对外发布的稳定版本；第1.2.5.2条“验收流程”，甲方在收到Alpha版之日起的5个工作日内完成测试并将修改意见及要求反馈至乙方，乙方接到反馈意见后的5个工作日内针对修改意见及要求完成修改，并将修改后的成果（即Beta版）交付至甲方进行测试；甲方在收到Beta版之日起的5个工作日内完成测试并将修改意见及要求反馈至乙方，乙方接到反馈意见后的5个工作日内针对修改意见及要求完成修改，并将修改后的成果（即Master版）及附件《项目验收单》一并交付至甲方，甲方在3个工作日签署该《项目验收单》；第1.2.5.3条“验收约定”，Alpha版、Beta版提交后的甲方测试期内，乙方将冻结任何数据、功能的添加、更新、仅根据甲方的反馈进行修改；乙方应提供相关版本测试环境，以保证能够顺利完成对交付版本的测试验证；如甲方在第1.2.5.2条约定的时间内未提出修改意见或要求或验收，视为各版本在该约定期限届满时通过甲方测试；如甲方未能按约签署《项目验收单》，Master版本的提交视为已完成委托项目的最终验收，委托项目进入质保期。第二条约定：本合同项下委托项目的研究开发经费及报酬（开发总费用）共计人民币188000元，采取分期付款方式，甲方在本合同签订之日起1个工作日内向乙方支付开发总费用的30%即56400元；甲方在签订UI确认书后之日起3个工作日内向乙方支付开发总费用的30%即56400元；甲方在收到乙方提交的Beta版之日起3个工作日内向乙方支付开发总费用的30%即56400元；甲方在按照1.2.5条约定完成验收后3个工作日内支付给乙方开发总费用的10%即18800元；乙方在收到该笔费用的3个工作日内向甲方交付Master版的最终安装包。第五条约定：研究开发成果交付的形成及数量为分期交付，双方应按照本合同明确约定的确认或验收期限对对方提交的资料、阶段成果、最终成果等提交物的接收、内容、质量等进行确认或验收；在上述确认或验收期限内未能完成确认或验收，或者未予回复，或者未能以约定的形式回复的，视为提交物已在确认期限届满当日得到确认方或验收主的各方面均满足合同需求的确认或验收。第十三条约定了双方的违约责任，第13.2条，开发过程中由于甲方原因导致工作延期，则本合同约定的开发期限应相应延长，并且甲方应向乙方补偿工期延长导致的额外费用，补偿标准为每延期一天，向乙方补偿开发总费用的1‰，但补偿总额不超过合同金额的30%；累计延期超过22个工作日的，除前述补偿款外，乙方有权单方解除本合同并按照相关约定主张违约金和损失。第13.3条，甲方逾期支付开发费用的，乙方有权暂停开发工作，甲方应按每逾期一日支付开发总费用1‰的比例向乙方支付逾期付款违约金；累积延期超过20个工作日的，乙方有权单方解除合同，对已经收取的款项不予退还甲方，同时乙方有权要求甲方支付合同剩余的款项和违约金。《合同》还就研究开发期限、双方的权利和义务、合同的变更和终止、研究开发成果及其相关知识产权权利权属、技术指导和培训、保密条款、合同的通知、争议解决等内容进行了约定。2017年3月15日、4月25日，金柏菲公司和杨征伟分别在《项目开发原型确认书》和《项目开发设计图确认书》上盖章签字，对柏菲特项目开发提出的功能模块方面的需求（原型设计）及UI设计的需求予以确认。2017年10月25日，杨征伟作为担保人向优度公司出具担保书，内容为：金柏菲公司与优度公司于2017年2月6日签订合同后，优度公司按照合同约定履行了全部开发义务（开发延期均系金柏菲公司原因），并于2017年8月11日向金柏菲公司交付了柏菲特项目的Beta版，按照合同约定金柏菲公司应当于2017年8月14日支付开发费用56400元，后因金柏菲公司资金紧张该款至今未付，构成违约。作为金柏菲公司股东，杨征伟对金柏菲公司因上述合同拖欠优度公司的所有款项提供连带责任担保，担保范围包括但不限于开发费用、违约金、律师费、诉讼费等，如金柏菲公司不能在2017年11月10日前支付约定的开发费用，优度公司有权一并起诉金柏菲公司和杨征伟。2017年3月10日至9月23日，优度公司分四次向金柏菲公司发送电子邮件，其中3月10日、6月6日电子邮件主题均为“延期通知”，由于柏菲特项目原型确认阶段及UI确认阶段延期，项目周期按推迟工作日顺延；8月11日电子邮件主题为“《柏菲特项目》beta版本交付”，并附附件“柏菲特测试环境地址&二维码”和“项目BUG提交书β”，主要内容为：柏菲特项目已完成beta版，可扫描附件中的二维码下载应用并测试试运行，如有BUG填写附件中的《项目BUG提交书》电邮优度公司，优度公司进行评估反馈，在5个工作日内进行相关BUG的修复工作，如邮件发送后1个工作日内未回复，则视同意验收通过；9月23日电子邮件主题为“《柏菲特项目》交付验收”，并附附件“项目验收单”和“柏菲特测试环境地址&二维码”，主要内容为：柏菲特项目β版提交至今已一个多月，未受到任何问题和反馈，视为本项目已满足验收条件，请将附件中的项目验收单签字盖章回寄，项目进入交付&售后维护期。庭审中，优度公司确认金柏菲公司曾于2017年2月10日支付56400元，同年5月16日支付57000元，实际已收到113400元，诉讼请求中多请求的600元请法庭酌定，同时优度公司只主张逾期付款违约金，放弃对金柏菲公司其他违约行为的诉讼主张。另查明，被告金柏菲公司于2014年6月19日登记成立，注册资本300万元，股东为李珂珂（执行董事兼总经理）和杨征伟（监事）。本院认为，优度公司与金柏菲公司签订的《技术开发（委托）合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照约定履行自己的义务。按照分期交付、分期付款的约定及确认书、电子邮件、担保书等证据内容，可以认定优度公司已于2017年8月11日按约完成了涉案柏菲特项目Beta版的交付，合同约定的开发总费用第一期30%、第二期30%、第三期30%付款条件均已成就，金柏菲公司应按照约定在收到Beta版之日起3个工作日即最迟于2017年8月14日向优度公司支付开发总费用三期共90%的费用，计169200元，现金柏菲公司仅支付113400元，对于逾期未支付的55800元，优度公司主张金柏菲公司支付及按照合同约定支付逾期付款违约金，并由连带责任保证人杨征伟承担保证责任，具有合同依据和法律依据，本院予以支持。现有证据尚不能证明优度公司已完成柏菲特项目Master版的交付和最终验收，故对开发总费用第四期10%部分的诉讼请求本院不予支持。金柏菲公司、杨征伟经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条、第三百三十一条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告淮北市金柏菲体育发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告江苏优度软件有限公司开发费用55800元及逾期付款违约金（以188000元为基数，自2017年8月14日起按1‰的比例计算至实际给付之日止）；二、被告杨征伟就上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告江苏优度软件有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2183元，由被告淮北市金柏菲体育发展有限公司、杨征伟负担1746元，由原告江苏优度软件有限公司负担437元；公告费600元，由被告淮北市金柏菲体育发展有限公司、杨征伟负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定应向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京山西路支行，账号：10×××75，汇款凭证复印件寄交本院）。审判长  管祖彦审判员  范晓荣审判员  张小全二〇一八年十月九日书记员  单小燕附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第三百三十一条委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬；提供技术资料、原始数据；完成协作事项；接受研究开发成果。《中华人民共和国担保法》第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。