湖南省常德市武陵区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘0702民初3637号 原告：湖南宏旺环保科技有限公司。 法定代表人刘震。 委托诉讼代理人**，湖南金州（常德）律师事务所律师，特别授权。 被告：洪湖市宏林石化设备制造有限公司。 法定代表人陈召武。 湖南宏旺环保科技有限公司与洪湖市宏林石化设备制造有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月8日立案受理后，依法由审判员周昂适用简易程序公开开庭进行了审理。原告代理人**到庭参加了诉讼，被告洪湖市宏林石化设备制造有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参诉。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求，1、请求判令被告继续履行合同义务交付标的物；2、判令被告按约定双倍返还定金或支付延期交付标的物违约金150余万元；3、本案诉讼费、保全费、担保费由被告承担。 被告未予答辩，且在举证期限内未向本院提供证据。 根据经审查确认的证据及到庭当事人的庭审陈述，本院确认以下案件事实： 2017年9月1日，原被告双方签订一份采购合同，合同约定由被告向原告提供年产能10万吨的复合溶剂精制设备和年处理6万吨废油再生蒸馏装置设备各一套，设备总价款为335万元。上述两套设备的交付时间分别为被告收到原告定金之日起45日内和60日内，除人力不可抗拒因素外每延期一天交货可以在货款中扣除1万元延期费。合同签订后预付定金30%，所有设备原告验收合格运行正常六个月或设备到厂验收合格一年无任何质量问题后付到90%，另预留质保金10%在使用设备一年无任何质量问题后付清。合同签订后，原告于2017年9月4日向被告支付100万元的定金，并陆续向被告支付了308万元的货款，货款支付已经超过了90%，但截至到起诉之日，被告仍对年处理6万吨废油再生蒸馏装置部分内件设备未进行交付。现原告以被告拖欠部分设备至今未付由，提出前列诉讼请求。 以上事实有原告提供的采购合同、付款凭证、发货清单、承诺书等在卷佐证。 本院认为，原被告双方签订的《采购合同》系当事人的真实意思表示，且没有违反法律及行政法规的禁止性规定，真实、合法、有效，本院予以认可。原告依约在2017年9月4日支付了定金并后续支付了大部分货款，被告亦应按照合同约定在收到定金60日内即2017年11月4日之前交付所有废油再生蒸馏装置设备，但被告至今仍有部分内件设备未交付（见附件），导致原告该套设备未能按时投入使用，已经构成严重违约。故对原告要求被告继续履行合同并交付剩余内件设备以及承担相应的违约责任，本院予以支持。对违约金额，双方约定为每延期一天为一万元，该约定金额过高，本院酌定减少至每天2千元。故截止到2018年10月30日，共计延期交货为360天，故违约金本院酌定为72万元（360×2000）；被告洪湖市宏林石化设备制造有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭应诉，本院依法对其缺席审判。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告洪湖市宏林石化设备制造有限公司于本判决生效后五日内向原告湖南宏旺环保科技有限公司交付年处理6万吨废油再生蒸馏装置剩余内件设备（详细清单见附件内件清单）； 二、被告洪湖市宏林石化设备制造有限公司于本判决生效后五日内向原告湖南宏旺环保科技有限公司支付延期交货违约金72万元； 三、驳回原告湖南宏旺环保科技有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案诉讼费18300元，减半收取9150元，保全费5000元，共计14150元，由原告湖南宏旺环保科技有限公司负担5000元，被告洪湖市宏林石化设备制造有限公司负担9150元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。 审 判 员  周昂 二〇一八年十月三十日 法官助理倪宏华 代理书记员  郑万 附：相关法律条文 《中华人民共和国民法通则》 第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。                            内件清单                               1                       Φ1600                               名称                       规格                       数量                               卡子                       K8B                       144套                               卡子                       K6B                       54套                               螺栓                       M10*35                       181套                               U型螺栓                                               10套                               2                       Φ1400                               卡子                       K8B                       127套                               卡子                       K6B                       27套                               螺栓                       M10*35                       90套                               3                       Φ1200                               卡子                       K8B                       51套                               卡子                       K6B                       21套                               螺栓                       M10*35                       30套                               4                       三塔浮阀                                               1842只                               5                       70型矩鞍环                                               25100只                               6                       孔板波纹填料                       150型                       8.9立方                               250型                       23.4立方                               125型                       2.8立方                               7                       格栅压盖                       Φ1200                       6层                               Φ1600                       10层                               Φ1400                       14层                               8                       塔内件                       Φ1200                       3层                               Φ1600                       9层                               Φ1400                       9层                               9                       分布器                       Φ1200                       1套                               Φ1600                       5套                               Φ1400                       5套                               10                       分布器支座                                               22件                               11                       吊柱                       Φ168*10                       3件                               12                       转臂                                               3件