陕西省安康市汉滨区人民法院   民 事 判 决 书                     （2018陕0902民初18号   原告安康市逸华天然气有限公司，住所地：陕西省安康市。   法定代表人孙莉莉，公司执行董事。   委托代理人郝凯旋，陕西德伦律师事务所律师。   被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司，住所地：安徽省蚌埠市。   法定代表人王焕强。   原告安康市逸华天然气有限公司（以下简称“逸华公司”）与被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司（以下简称“安莱普公司”）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告逸华公司的委托代理人郝凯旋到庭参加了诉讼，被告安莱普公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席予以审理，本案现已审理终结。   原告诉称，原告与蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司于2016年10月21日签订《天然气压缩机采购合同》（合同号：20161021001）购买四级压缩机一台。后蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司名称变更为蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司，约定由被告继续履行合同义务。被告于2017年1月26日交付压缩机后未按照合同约定提供技术资料和安装配件、未履行压缩机的安装调试义务，且被告提供的压缩机存在质量问题。原告多次催告被告要求其履行相应义务，然而，被告一直无故拖延，不履行合同义务，导致压缩机无法投入运营，致使原告的合同目的无法实现。原、被告签订的合同依法成立，合法有效，合同当事人应当依约履行自己的合同义务，因被告拒不提供配件和资料、拒不履行安装调试义务，构成严重违约。因此，根据《合同法》第九十四条、第九十七条以及《民事诉讼法》第一百一十九条的规定起诉，请求判令：1、解除原、被告双方签订的《天然气压缩机设备采购合同》；2、被告向原告返还货款53．55万元并支付货款占用期间的利息29887.59元（暂算至2018年3月21日）；3、被告向原告支付违约金41580元；4、诉讼费用由被告承担。   原告为支持自己的诉讼主张，向本院提交以下证据：   1、《天然气压缩机设备采购合同》、《天然气压缩机设备采购合同（补充协议）》。用以证明原告与被告之间合同依法成立，并就部分设备变更签订补充协议。   2、情况说明、协商函、被告《企业信用信息公示报告》。用以证明因企业名称变更，由被告继续履行合同，被告向原告催要货款，已经开始履行合同义务。   3、三张银行转账凭证。用以证明原告已经依照合同约定向被告支付了货款53.55万元，履行了自己的义务。   4、被告《委托授权书》、告知书、询证函、压缩机安装报告、天然气压缩机设备图片、催告函。用以证明被告交付天然气压缩机设备迟延22天，被告应当承担迟延交付违约金41850元，被告出售的天然气压缩机设备存在分离器被拆除、无开机解锁密码等质量问题，设备无法使用，原告的合同目的无法实现，合同应当解除。   被告安莱普公司未应诉答辩，亦未向本院提交任何证据。   经审理查明，2016年8月17日，蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司在工商管理部门将企业名称变更登记为被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司。2016年10月21日，被告安莱普公司以蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司名义与原告逸华公司签订合同编号为20161021001的天然气压缩机设备采购合同，合同第一条约定原告购买天然气压缩机一台及安装材料，压缩机单价60万元，安装材料费单价3万元，总金额63万元，交货期限为合同签订之日起45天。合同第四条付款方式约定预付货款35％，合同生效，安排生产；提货再支付合同进度款50％；安装调试合格后再支付10％；预留货款5％做售后服务保证金；如被告交货后两个月内原告未通知被告调试，即视为调试合格，设备调试合格即视为验收合格。第五条交货方式及运输费用约定提货款到账后发货；交货地点为原告公司，即陕西省安康市；运输方式为被告全权负责免费将设备及其零部件运到原告指定地点；验收方式约定货到原告指定地点后，现场由原、被告双方技术人员当场验收，途中损坏、不符合验收标准的，原告应拒收并七日内以书面形式向设备制造商提出异议，被告负责无条件更换；如原告未提出书面异议，又要求安装使用时，视为完全符合验收标准，但必须无条件保证设备正常运转。合同第六条违约责任约定被告在收到原告要求发货的书面申请后，未按合同约定时间三日内发货的，每逾期一日，应按设备总额的千分之三支付违约金，但违约金累计总额不得超过设备总额的20％；如原告不能按合同规定支付款项，应按设备总额的千分之三支付违约金，但违约金累计总额不得超过设备总额的20％；如由于原告的原因造成的货物损坏，由被告负责修理，被告按合同条款协助并尽快提供所需更换的部件，所需费用均由原告承担；如因设备质量造成的停机超过3天，被告不能及时处理，造成的原告经济损失，被告承担相应的部分损失。第七条货物保修约定货物的保修期为一年，从调试合格正式运营之日开始计算；在保修期内，货物发生质量问题，由被告负责无偿修理或更换。第八条被告提供的证明材料约定被告应向原告提供产品合格证、产品质量保证书以及发货清单、设备安装调试正式运营等资料。合同还就压缩机引用标准、压缩机主要部件配置表及生产厂家、合同附件及变更、服务承诺等其他事项进行了约定，并附有零部件明细及价格表，合同上加盖了原告及蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司的印章。2016年10月24日，原告按合同约定通过银行转账向蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司的账户汇入220500元。2016年11月10日，原、被告又签订一份补充协议，协议载明蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司名称变更为蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司，约定原合同第一条压缩机型号四级压缩变更为五级压缩；防爆电机改为无锡安达防爆电机，型号为YB3-355L2-6；填料、活塞环为法国利亚、气阀为意大利柯赞尼；承诺延长保修期二年，即压缩机到达安装地点、安装、调试正式运营后36个月内免费负责检修、保养、更换零备件，保证以后压缩机的质量和平稳运行，36个月以后按原合同及技术“鸿申压缩机厂天然气加气标准站压缩机技术方案”执行，所有零部件按6.5折计算；因技术参数的更改，设备交付日期同意按原合同顺延25天，即本协议签订之日55天交货，同时被告就公司变更情况给原告出具了一份情况说明。2016年12月1日，被告给原告发出协商函，载明经双方协商达成协议：一、保持原合同采购价格63万元不变；二、原告再次支付合同款项的20％，即12.6万元；三、被告承诺加快设备生产、保质保量完成原告所需的压缩机。2016年12月2日，原告通过银行转账向被告的账户汇入126000元。2016年12月28日，原告向被告发出催告函，要求被告保证按时、按合同约定交货，并及时到合同约定地点安装运营。2017年1月5日，原告给被告发出催告函，告知被告如不能按时交货，将按照法律途径解决，根据合同违约责任，每天扣除千分之三的违约金，同时追究相应误工造成的一切经济损失。2017年1月13日，被告给原告出具承诺书，认可已超过交货日期近十天，并承诺在2017年1月17日前做好调试、喷漆等后续生产工作，于1月17日安排装车发货；如不能按此承诺装车、发货，造成的一切经济损失，由其全部承担；并在装车发货同时，安排技术人员前往协助做好后期安装、调试工作；原告收到后，支付发货款项。2017年1月22日，原告通过银行转账向被告的账户汇入189000元。2017年1月26日，被告向原告下属屈家河加气站交付所购买的天然气压缩机。2017年2月9日，屈家河加气站就被告所交付的新压缩机存在的问题给原告出具书面报告，希望原告与被告及时沟通、采取措施。2017年2月10日，原告就压缩机中存在的质量问题向被告发出告知书，同时向被告发出询证函，告知仅收到压缩机主机和控制柜，未收到设备的安装材料、安装使用说明书等资料，希望被告尽快给予明确的解决方案，给出具体的解决时间。2018年4月10日，原告出具压缩机安装报告，载明被告所供天然气压缩机的设备资料、安全附件的合格证明文件及检验报告严重缺失，既使由原告自行安装存在重大安全隐患，且在设备调试过程中存在密码登陆系统，故原告无法对设备进行安装调试。2017年7月15日，被告出具授权委托书，载明因其所供压缩机分离器检验检测手续不全，委托其公司业务员廉贵忠前往原告公司办理拆除并取走三台分离器事宜，预计自拆除之日起20个工作日送还经检测合格的分离器。因廉贵忠拆走三个分离器后，被告未再进行安装调试，原告遂于2018年1月12日起诉，要求判令：1、解除原、被告双方签订的《天然气压缩机设备采购合同》；2、被告向原告返还货款53．55万元并支付货款占用期间的利息29887.59元（暂算至2018年3月21日）；3、被告向原告支付违约金41580元；4、诉讼费用由被告承担。原告当庭将要求被告支付货款占用期间利息的起止时间变更为自最后一次支付货款之日至起诉之日。   上列事实，有《天然气压缩机设备采购合同》、《天然气压缩机设备采购合同（补充协议）》、情况说明、协商函、被告《企业信用信息公示报告》、三张银行转账凭证、被告《委托授权书》、告知书、询证函、天然气安装报告、天然气压缩机设备图片、催告函及原告的当庭陈述所证实。   本院认为，被告安莱普公司以蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司名义与原告逸华公司签订的天然气压缩机设备采购合同主体合法，内容不违反法律规定，且已实际履行，应为合法有效合同。蚌埠市鸿申天然气工程设备有限责任公司已在工商行政管理部门将企业名称变更为被告安莱普公司，其债权债务应由被告承担，其后被告与原告签订的补充协议亦合法有效，被告应按合同及补充协议约定向原告提供质量合格、符合使用条件、能够正常运营的压缩机。因被告向原告所交付的压缩机存在问题，且未按合同约定提供设备的安装材料、安装使用说明书，所提供的压缩机分离器检验检测手续不全，其派员拆走分离器后，亦未再进行安装、调试，导致原告所购天然气压缩机设备不能正常运营，不能实现合同目的，故对原告要求判令解除原、被告双方签订的天然气压缩机设备采购合同及补充协议，并由被告返还货款535500元的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告自原告最后一次支付货款之日至起诉之日按中国人民银行同期贷款利率支付货款占用期间的利息的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告支付违约金41580元的诉讼请求，因双方在合同第六条约定未按合同约定时间三日内发货的，每逾期一日，应按设备总额的千分之三支付违约金，但违约金累计总额不得超过设备总额的20％，被告按补充协议约定逾期发货22天，其应当承担逾期发货的违约责任，故对原告的此项诉讼请求，本院予以支持。现依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第七十七条、第九十四条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条之规定，判决如下：   一、解除原告安康市逸华天然气有限公司与被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司签订的天然气压缩设备采购合同及天然气压缩机设备采购合同补充协议。   二、由被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司向原告安康市逸华天然气有限公司返还货款535500元，并自2017年1月22日至2018年1月12日按中国人民银行同期贷款利率承担利息。   三、由被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司向原告安康市逸华天然气有限公司支付违约金41580元。   以上二、三项，限判决生效后七日内履行完毕。   如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费12500元，由被告蚌埠市安莱普天然气工程成套设备有限公司承担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。           审判长 成乃谊   人民陪审员 唐章乾   人民陪审员 汪艳     二〇一八年十月十一日      书记员 李蓓文     XXXXXXXXXXXXXXX0103