四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川01民终9633号 上诉人（原审原告）：张钰梅，女，汉族，1988年2月11日出生，住四川省蓬安县。 共同委托诉讼代理人：周剑，四川英济律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：成都同聚和润置业有限公司。住所地：四川省成都市郫都区红光镇荷塘路52号附54号。 法定代表人：曾令雍。 委托诉讼代理人：陈乐达，男，1974年10月3日出生，汉族，住四川省成都市成华区，系公司员工。 上诉人张钰梅因与被上诉人成都同聚和润置业有限公司（以下简称同聚和润公司）商品房预售合同纠纷一案，不服成都市郫都区人民法院（2017）川0124民初3857号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。 张钰梅上诉请求：1、请求撤销成都市郫都区人民法院作出的（2017）川0124民初3857号民事判决第二项，由驳回张钰梅诉讼请求依法改判同聚和润公司依法履行合同办证义务，限期为张钰梅办理所购房屋的不动产权证。2、请求撤销成都市郫都区人民法院作出的（2017）川0124民初3857号民事判决第一项，依法改判为判决同聚和润公司在本判决书生效之日起三十日内支付张钰梅逾期办理案涉商品房所在楼栋权属证明的违约金及逾期办理转移登记的违约金（违约计算方式，所在楼栋权属证明的违约金按照每日10元，从2014年10月29日计算至案涉商品房所在楼栋权属登记完毕之日止；逾期办理转移登记违约金以全额购房款为基数，按照同期中国人民银行储蓄活期存款基准利率标准，从同聚和润公司完成案涉商品房所在楼栋权属登记完毕之日起算，到支付完毕之日）。3、一审、二审案件诉讼费由同聚和润公司承担。 事实和理由：一审法院判决结果事实认定不清，适用法律错误，导致张钰梅的合法诉权被无端剥夺，合法合理诉请得不到法律支持，损害了张钰梅的合法权益，于情于法不符，请求二审法院依法改判，保障张钰梅的合法权益。 1、一审法院的判决，混淆了张钰梅的合法诉求，张钰梅诉求同聚和润公司履行办证的合同义务是基于同聚和润公司怠于履行办证义务，包括提交办证资料、缴纳税费到办证部门，协助办理转移登记等行为才诉请其履行该合同义务，该合同义务并非无法定或约定的免除、终止事由出现，一审法院不予支持，于法无据；此外开发商提供的格式条款排除张钰梅权利，免除自身合同义务，当属无效，一审法院予以认可，于法于理不合。依照双方之间所签订的《商品房合同》之第十九条“转移登记”部分明确约定：“1、买受人统一委托出卖人向权属登记机关申请办理权属转移登记，2、如因出卖人责任、买受人未能在房屋交付之日起730日取得房屋所有权证书的······承担违约金”，可知，本集体诉讼的所有上诉人均选择了委托出卖人办理权属转移登记，并缴纳办证税费及所需资料（一审对于该事实已有查明）；此外，同聚和润公司承诺的办证期限的交付后730日（两年）（已逾期）。在张钰梅完成该委托手续后，即意味着办证的责任及义务，包括办理所在楼栋产权（大产权）及协助将楼栋产权分户转移到同聚和润公司名下，并将分户不动产证颁发到张钰梅手中均是同聚和润公司的合同义务，该义务只要不是张钰梅原因或不可抗力因素就不会免除或终止。一审法院以所谓的“初始登记尚未完成致使办理房屋所有权证书条件尚未成就”为由驳回张钰梅要求“同聚和润公司履行合同办证义务”的合理诉求，罔顾了：未办理初始登记（楼栋产权）是同聚和润公司的原因，而非张钰梅的原因或者不可抗力因素。逾期办理初始登记是同聚和润公司的违约情形，不能因同聚和润公司自身的违约事由来免除同聚和润公司的合同义务或者延长其履行期限。如果同聚和润公司恶意不去办理初始登记（楼栋产权），张钰梅作为积极履行合同义务没有任何违约情形的无过错方，无法主张其合同权利，实在让人难以理解和接受。 此外，一审法院判决所依据的“出卖人在商品房办理完初始登记之日起730日内，协助买受人办理房屋所有权证、办证所发生的相关税费，依照国家规定，由买受人、出卖人双方各自承担”系《补充协议》第七条第二款约定，该补充协议系开发商提供的格式合同及格式条款，该条款明显排除了张钰梅作为合同守约方要求其履行同聚和润公司（开发商）最主要合同义务的权利，相当如间接免除其所负有的提交办证资料、缴纳税费到办证部门，协助张钰梅办理转移登记责任，涉及到如此重大权益的条款，同聚和润公司既没有重点标注提示，又没有额外特别进行说明，该格式条款因排除对方权利、免除自身责任而当属无效。 2、一审法院仅判决同聚和润公司承担逾期办证的违约责任，即按照合同约定承担违约金，却未判决同聚和润公司在继续履行合同义务为张钰梅办证有失偏颇，同聚和润公司承担违约金并不意味着其办证合同义务的免除，其应继续进行办证的行为，继续履行合同义务，法院也应通过具有强制执行效力的判决来督促同聚和润公司积极履行这一债权义务。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题的解释》第十八条等相关法律法规的规定，同聚和润公司在合同约定的期限内未办理不动产产权证，应当承担违约责任，该违约责任明显不止包括违约金，还包括继续积极提交资料到不动产办证受理部门，缴纳办证税费到税务部门，直到办理到张钰梅的不动产权证，交付到业主手中为止。另根据《合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行。采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，同聚和润公司虽在合同约定的期间内没有办理初始登记和分户产权。除了应当承担的违约金之外，还应当承担继续履行办证义务的合同义务，尤其是履行其负有的为张钰梅办理分户产权的义务，该义务只要未完成就一直负有，法律上也应该通过判决形式强制性判决其负有合同之债。故一审法院的判决存在明显的事实认定错误，为张钰梅行使诉权设定障碍，认定张钰梅要求同聚和润公司办不动产权证存在事实“障碍”（即大产权未办理这个前提条件未成就）就不应该行使诉权，混淆了判决和执行的问题，即，法院的审判阶段，应着重于查明：同聚和润公司是否存在逾期办证的违约情形，若存在逾期办证违约事实，即负有继续履行或者赔偿损失的责任，而法院在执行阶段，才应当考虑能不能继续履行问题，若因客观条件不成就履行不能，那也是执行阶段要处理的问题。 3、本集体诉讼中另外三案三位业主，即（2017）川0124民初1958号、（2017）川0124民初1959号、（2017）川0124民初1961号三案判决书目前均已生效，进入执行程序，同样的案由，相同的案情，相同的诉求，同样出自一个法院，却出现“同案不同判”的结果，令人难以理解，也无法接受。 4、一审张钰梅主张了两项违约金，即逾期办理所在楼栋产权违约金，和逾期办理分户产权违约金，该两项违约金针对的是同聚和润公司不同的违约情形，理应分别得到支持，一审法院仅支持逾期办理所在楼栋产权违约金，完全不处理逾期办理分户产权违约金不合理，请求依法予以改判，判令同聚和润公司承担两种违约金。张钰梅与同聚和润公司所签订的《商品房买卖合同》第十九条“转移登记”第2款约定：“如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证书，同意按照：买受人不退房，出卖人按照同期中国人民银行储蓄活期存款基准利率支付违约金”；《补充协议》第七条第1款约定：“出卖人在期限内未取得商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人责任未能在约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明，出卖人按日向买受人支付十元违约金”两项违约金的支付条件均成就，理应得到支持。一审法院以“两项违约行为重合期间的违约金，不应重复计算，故不予支持逾期办理分户产权的违约金”的判法实在令人难以接受。违约金是否因得到支持的最主要考虑因素是同聚和润公司是否违约，或者是否有违约行为的免责条件，同聚和润公司依照合同约定，承担逾期办理转移登记的条件已经成就，理应得到支持。 综上所述，一审法院关键事实查明不清，适用法律错误，损害了张钰梅的合法权益，有失公允，请求依法改判，特此上诉。 同聚和润公司答辩称，1、大产权在合同中有明确的问题，张钰梅对大产权提出的上诉不应当支持。2、分户产权是以大产权办理之后所作的约定，如大产权没有办理，按照合同约定，办理分户产权的时间还未到期。合同约定的分户产权是指原来的产权证书，现在按照新的政策，已经无法按照原合同约定办理产权证书。3、关于张钰梅提出的办理案涉房屋的不动产权权属证书，同聚和润公司无异议，同聚和润公司同意为各业主办理案涉房屋的不动产权权属证书。并且5、6栋资料已经进行备案，近期2—3个月能拿到大产权，二期正在办理整体的备案手续。 张钰梅向一审法院起诉请求：1、判决同聚和润公司履行合同办证义务，限期为张钰梅办理房屋权属证；2、判决同聚和润公司赔偿张钰梅逾期办证违约金5332元。3、一审案件诉讼费由同聚和润公司承担。在一审庭审中，张钰梅主张逾期办证违约金包含逾期办理楼栋权属证明以及不动产权证的违约金。 一审法院认定事实：2013年11月5日，同聚和润公司与张钰梅签订《商品房买卖合同》及补充协议。约定张钰梅购买同聚和润公司开发的位于郫县房屋，购房总价款363314元。合同签订后张钰梅依约支付房款。合同第十条约定，交付条件（一）出卖人应当在2015年12月15日前向买受人交付该商品房；第十九条，（一）初始登记出卖人应当在2015年12月15日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋权属证明的，双方同意下列第2种方式处理：1......2、详见《商品房买卖合同补充协议》。（二）转移登记1、商品房交付使用后，双方同意按照下列第（2）种方式处理：......（2）买受人同意委托X向权属机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用X元人民币。2、如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起730日内取得房屋所有权证的，双方同意按照下列第（2）种方式处理：（2）买受人不退房，出卖人按同期中国人民银行储蓄活期存款基准利率支付违约金。《商品房买卖合同补充协议》第七条：1、出卖人应在2015年12月15日前取得商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人的责任未能在约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明，出卖人按日向买受人支付拾元的违约金。2、出卖人在商品房办理完初始登记之日起730日内，协助买受人办理房屋所有权证......合同签订后，张钰梅于2014年12月15日收房并向同聚和润公司交纳办证所需各项费用。一审法庭辩论终结前同聚和润公司仍未取得楼栋权属登记、分户产权登记。 另查明，一审法院庭审中张钰梅需办理的权属证明变更为办理不动产登记证。 以上事实，有张钰梅在一审庭审中的陈述，有张钰梅提交的《商品房买卖合同》及补充协议、房屋交付通知书、个人及家庭房屋登记记录信息证明、首付收据、银行流水、税费收据、不动产登记材料查询登记证明等证据予以证实，本院予以确认。 一审法院认为，张钰梅、同聚和润公司所签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自合同义务。 关于协助办理不动产权证书的请求。因张钰梅已向同聚和润公司交纳购房款及相关税费，同聚和润公司应在合理期限内为张钰梅办理不动产权证书。根据补充合同约定，......2、出卖人在商品房办理完初始登记之日起730日内，协助买受人办理房屋所有权证......。一审案件中，一审法庭辩论终结前同聚和润公司尚未按约定取得商品房所在楼栋的权属证明，同聚和润公司协助张钰梅办理房屋所有权证书的条件尚未成就，故一审法院对张钰梅要求同聚和润公司协助办理不动产登记的请求不予支持。 关于逾期取得楼栋权属登记的违约金。依照《商品房买卖合同补充协议》约定：出卖人应在2015年12月15日前取得商品房所在楼栋的权属证明，如因出卖人的责任未能在约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明，出卖人按日向买受人支付拾元的违约金。一审案件中，一审法庭辩论终结前同聚和润公司仍未取得案涉商品房楼栋权属证明，违反合同约定，应当承担违约责任。故张钰梅请求逾期办理楼栋权属登记的违约金一审法院予以支持。 同聚和润公司因未到庭应诉，可视为放弃自己的答辩及质证权利，应承担相应的法律后果。据此，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、成都同聚和润置业有限公司在本判决生效之日起三十日内支付张钰梅逾期办理案涉商品房所在楼栋的权属证明的违约金。（违约金计算方式：从2015年12月16日起每日10元，计算至楼栋权属证明办理完毕之日止）。二、驳回张钰梅的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费150元，由成都同聚和润置业有限公司承担。该费用已由张钰梅垫付，成都同聚和润置业有限公司在本判决生效之日起三日内将该费用支付与张钰梅。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。张钰梅向本院提交了以下证据： 1.由成都市郫都区不动产登记中心出具的《不动产登记材料（信息）查询证明结果》，载明“成都同聚和润置业有限公司公司，经核实该公司开发的同聚·和润国际部分楼栋已办理不动产首次登记分别为： 1栋初始登记业务件号为：2018×××3； 2栋初始登记业务件号为：2018×××0； 3栋初始登记业务件号为：2018×××4； 4栋初始登记业务件号为：2018×××9； 7栋初始登记业务件号为：2018×××43； 8栋初始登记业务件号为：2018×××2； 19栋初始登记业务件号为：2017×××3。 张钰梅拟以此证明案涉楼盘第一期楼栋已经完成初始登记，符合办证条件，法院应依照合同约定判决同聚和润公司为业主办理不动产登记。 2.《一审判决书错误信息汇总表》，拟以此证明购房总价款金额为362883元。 同聚和润公司发表质证意见称：对于证据1的查询结果无异议；对于证据2无法确认。 本院经审查认为，关于证据1，因同聚和润公司无异议，且加盖有郫都区不动产登记中心查询专用章，故本院对真实性予以确认；但张钰梅所购买房屋所在楼栋并不在该证明结果中，无法达到案涉房屋所在楼栋已完成初始登记的证明目的；证据2，经本院核查，该数据与张钰梅在一审中所提交的票据金额并不能对应，故本院不予采纳。 二审另查明：2016年8月30日郫县国土资源局发布通告，载明：因不动产登记系统升级、数据迁移、窗口整合需要，决定自2016年8月31日17:00起，县国土局、县房管局停止受理各类土地、房屋登记业务；自2016年9月8日9:00起，郫县启用不动产登记簿证，即日起受理的不动产登记申请按不动产统一登记程序办理并颁发不动产权利证书；启用不动产登记簿证后，此前依法颁发的土地、房屋等权利证书和制作的登记簿继续有效,不变不换。 经二审审理查明的事实与原审查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，根据上诉人张钰梅的上诉请求与被上诉人同聚和润公司的答辩意见，本案二审争议焦点为：一、同聚和润公司是否应为张钰梅办理案涉房屋的不动产权登记；二、同聚和润公司是否应向张钰梅支付逾期办理房屋转移登记违约金。现就上述争议焦点的认定分述如下。 关于第一个争议焦点。根据本案查明的事实，案涉房屋所在楼栋目前尚未完成初始登记，故办理案涉房屋的分户登记条件尚不具备，故原审法院对张钰梅的该项主张不予支持正确，本院予以确认。关于张钰梅上诉提出同聚和润公司逾期办理初始产权登记，延长了其办证的期间则免除了其相应义务。本院认为，办理房屋分户产权登记的前提条件为完成楼栋权属登记，且原审法院已支持了张钰梅在原审中就逾期办理楼栋权属证书要求给付每日10元的违约金的诉讼请求，该项计算至楼栋权属证书办理完毕之日止。同聚和润公司每拖延办理楼栋权属证书一日，则按照合同约定向张钰梅支付每日10元的违约金。该判项既按照合同约定支持了张钰梅的主张，亦可以违约金累加的方式督促同聚和润公司尽早办理所在楼栋权属证明。故张钰梅提出原审法院的判决间接免除了同聚和润公司的办证义务之观点本院不予支持。张钰梅可在办证条件具备的情况下，依法向同聚和润公司主张继续履行其办证义务。 关于张钰梅另提出《补充协议》第七条第二款的规定系格式条款，免除了张钰梅要求同聚和润公司最主要的合同义务，应属无效的主张。本院经审查认为，《补充协议》中就办证时间的约定系双方当事人协商一致的真实意思表示，该办证期限并未增加张钰梅的合同义务，也未免除同聚和润公司的办证责任，当属合法有效。张钰梅的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。 关于第二个争议焦点。根据本案查明的事实，张钰梅与同聚和润公司的《商品房买卖合同补充协议》中如因出卖人的责任，买受人未能在商品房办理完初始登记之日起730日内取得房屋所有权证的，出卖人按同期中国人民银行储蓄活期存款基准利率支付违约金。现因该房屋尚未办理初始登记，故逾期办理房屋转移登记违约金不予支持。 在本案中，张钰梅同时主张逾期办理楼栋权属证书违约金和分户权属证书违约金，但逾期办理房屋转移登记违约金不应支持。故原审法院对逾期办理案涉商品房所在楼栋的权属证明的违约金予以支持正确，本院予以维持。 综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费的负担，按原审判决确定的方式执行；二审案件受理费150元，由上诉人张钰梅负担。 本判决为终审判决。 审判长  尹英 审判员赵锋 审判员袁晟翔 二○一八年十月十九日 书记员龙春光