青海省西宁市城中区人民法院民事判决书（2021）青0103民初253号原告：魏广玉，女，1960年3月2日出生，汉族，公民身份号码：XXX，住西宁市。        委托诉讼代理人：钟鑫，男，1985年10月26日出生，藏族，公民身份号码：XXX，住西宁市，系原告魏广玉之子。        被告：王寿学，男，1993年10月3日出生，汉族，公民身份号码：XXX，住青海省西宁市城中区。        原告魏广玉与被告王寿学装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告魏广玉及其委托诉讼代理人钟鑫到庭参加了诉讼，被告王寿学经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。现已审理终结。        原告魏广玉向本院提出诉讼请求：1．解除原被告之间签订的《装饰装修施工合同》；2．依法判令被告返还原告预付的装修款8000元及违约金1000元；3．依法判令被告赔付原告开锁及更换锁芯的费用220元；4．本案诉讼费由被告承担。        事实和理由：2020年10月16日，原告与被告签订《装饰装修施工合同》，约定被告装修原告位于西宁市城中区香格里拉七期3号楼1单元1292室房屋，期限为两个月，总价款为25000元。合同签订后原告向被告支付了15000元装修款，被告于2020年10月30日向原告出具了收条。后被告在施工过程中突然消失，剩余大部分装修工程未完成。原告多次联系被告，要求被告尽快完成施工，但被告拒接电话，无法联系，被告的行为侵害了原告的合法权益，使原告与被告签订装修合同目的已无法实现，为维护原告合法权益，诉至法院，请依法支持原告的诉求。        被告王寿学经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状。        原告魏广玉为支持其诉讼请求向本院提交以下证据：证据一、《装饰装修施工合同》一份，证明双方签订《装饰装修施工合同》后，被告承揽了原告所购买的位于西宁市城中区香格里拉3号楼1292室房屋的装饰装修工程，合同对装修面积、装修内容、装修期限、验收标准、工程款支付方式等进行了约定。证据二、情况说明、水电发票，证明被告在装修施工过程中，人工费用及装修用工材料费支出了6000元，含铲墙、砸墙费用为650元；防水300元，水电材料1030元；手工1200元；3.5立方沙子700元，水泥20包560元；石膏板，龙骨架300元；木工一天半的费用为1200元；扫把，水桶35元，以上合计5975元，再计算来往交通费支出1000元，上述为被告在履行装修合同期间所支出的相关费用，原告予以认可。由于原告已预付被告15000元装修工程款，扣除上述支出后，因被告擅自终止合同，经原告多次催促，被告仍不履行合同约定的施工任务。故被告应退还原告多收取的装修工程款8000元的事实。证据三、现场施工照片、微信聊天记录，证明被告入场施工后的现场证明，微信聊天记录证明原告与被告雇佣的工人通过微信聊天的方式了解装修单项费用的相关事情。证据四、收条一份，证明被告收到了原告给付的装修款15000元的事实。证据五、发票，证明被告在装修期间，因拖欠工人工资，被工人将原告的住宅大门的锁芯破坏，为更换锁芯支出修理费220元；证据六、录音及视频资料，证明房屋锁芯被堵，被告让更换锁芯并由其支付换锁的费用。视频证明被告装修后的现场情况，以及被告所干的装修活的内容，录音都是双方就房屋装修事宜沟通、催促赶紧完工的相关事实；证据七、微信、短信聊天记录截屏，证明原告催促被告干活。被告拒绝回复的事实。        被告王寿学未到庭质证，亦未向法庭提交证据。视为其放弃庭审证据质证的诉讼权利，应承担对其不利的法律后果。        本院认为，原告魏广玉提交的证据一、四系其自有证据，与本案具有关联性，证据来源真实有效，能够证明原被告之间的装饰装修合同关系成立并已实际履行的事实，该证据具有证明力，本院予以采信。证据二、三、五、六、七，因被告王寿学未到庭，放弃质证权利，应承担对其不利的法律后果，该五份证据与本案纠纷具有一定的关联性，经相互印证，可以证实原告魏广玉欲证明的待证事实，结合本案已查明的案件事实，上述证据，本院综合予以认定证据效力。        本院经审理查明，2020年10月15日，原告魏广玉与被告王寿学签订《装饰装修施工合同》，合同约定由被告王寿学负责实施原告魏广玉位于西宁市城中区香格里拉3号楼1292室住宅的装修工程，工程装饰装修面积为80平方米，工程承包方式为王寿学包工、包部分材料，魏广玉提供其余部分材料。工程期限为60日，开工日期2020年10月16日至2020年12月16日（按约定标准验收合格的日期为竣工日期）。合同价款为25000元……第五条、材料供应，应由魏广玉提供的材料，魏广玉在材料到施工现场前通知王寿学，双方就材料质量共同验收并办理交接手续。应由王寿学提供的材料，王寿学在材料到施工现场前通知魏广玉，双方就材料质量共同验收并办理交接手续。魏广玉提供的材料经王寿学验收、确认办理完交接手续后在施工使用中的保管均由王寿学负责。第十条、违约责任，一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。甲方无理由未按合同约定期限支付工程款每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额2‰的违约金。由于乙方责任导致工程质量不合格……，因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。装修项目双方约定为：一、基础装修部分：1．客餐厅踢脚线暗藏开槽；2．次卧室飘窗拆除；3．顶面原有墙皮铲除及蓝色墙保处理；4．水电线路改造及开关、插座、射灯安装、水管25的双层；5．厨卫防水处理；6．客餐厅地砖、厨房、卫生间地砖的铺贴，（人工、水泥、沙子）及卧室地面找平；7．客餐厅及过道石膏板吊顶；8．石膏线安装（两卧室订）所有的顶棚；9．整个墙顶面的基层处理及乳胶漆。二、建材类，伙房卫生间吊顶集成、包括照明灯。2020年10月16日，魏广玉向王寿学通过微信转账转款10000元，2020年10月24日，魏广玉向王寿学通过微信转账转款5000元。2020年10月30日，王寿学向魏广玉出具收条一份，载明：本人王寿学（身份证号：XXX）今收到香格里拉3号楼1292室装修工程15000元。合同签订后，王寿学组织人员开始施工，但履行了部分装修施工任务后，王寿学无故停工，原告魏广玉以电话、微信、短信、视频方式要求王寿学复工，但无果。为此，原告魏广玉认可被告王寿学前期装修支出的合理费用为7000元，被告王寿学多收取的装修工程预付款8000元，应当予以退还。但被告王寿学拒绝返还。无奈，原告魏广玉诉至本院。        综上，本院认为，原告魏广玉与被告王寿学签订的《装饰装修施工合同》，系双方的真实意思表示，合同约定未违反法律、法规的强制性规定，该合同依法成立，合法有效，应受法律保护。被告王寿学在合同履行期间无故停工，经原告反复催促，至今仍未复工，其行为已构成根本违约，该行为导致原告的合同目的已无法实现，原告诉讼请求依法解除《装饰装修施工合同》，本院予以支持，因原告已按合同约定预付装修工程施工费15000元，由于被告中途停工未按合同约定的工期施工，原告自认被告前期施工任务加交通费支出相关费用7000元，对原告所自认的事实，本院予以采信，被告多收取的装修工程施工费8000元没有合法依据，被告应承担返还责任，原告的该项诉讼请求，本院予以支持。至于原告诉讼主张的更换锁芯支出修理费220元，由被告承担的诉讼请求，依据原告庭审所出示的电话录音显示，被告认可原告住宅大门锁芯被损坏，责任在被告，更换锁芯支出的修理费愿意承担，故原告的此项诉讼请求，本院予以支持。关于原告还诉讼主张被告应承担违约金1000元的诉讼请求，因双方合同约定的违约金指向是工程质量不合格，因返工造成的逾期交工，违约方向守约方赔付违约金，原告的该项诉讼请求支持的依据与本案纠纷已查明的案件事实不一致，该诉讼请求，本院不予支持。被告王寿学经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃，其应承担对其不利的法律后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第二项、第九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：        一、解除原告魏广玉与被告王寿学于2020年10月16日签订的《装饰装修施工合同》。        二、被告王寿学于本判决发生法律效力之日起七日内一次性返还多收取原告魏广玉的装修预付款8000元并一并支付原告魏广玉更换锁芯支出修理费220元。二项合计8220元。        三、驳回原告魏广玉的其他诉讼请求。        如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。        案件受理费50元，减半收取25元，由被告王寿学负担（此款随上述款项一并给原告魏广玉）。        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。        审判员    刘洪二〇二一年四月一日法官助理    王焕焕书记员    冯文娟《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。