福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0203民初9531号 原告：官晋南，男，1982年4月1日出生，汉族，住福建省厦门市湖里区。 被告：厦门柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地福建省厦门市思明区嘉禾路**侨星大厦第**，统一社会信用代码91350206MA2Y2XD21A。 法定代表人：范宏。 原告官晋南与被告厦门柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称柠檬树公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年6月4日立案，依法适用普通程序公开审理。原告官晋南到庭参加诉讼，被告柠檬树公司经传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 官晋南向本院提出诉讼请求：1、柠檬树公司向官晋南退还装修款费用36657元；2、柠檬树公司向官晋南赔偿违约金10000元；3、由柠檬树公司承担本案的诉讼费用（包括案件受理费966元、公告费300元）。事实与理由：2018年4月18日官晋南与柠檬树公司签订装修合同意向书并交付38684元意向金。5月2日又签订了装修工程施工合同及主材代购合同，并再次支付47657元；柠檬树公司工作人员陈跃辉是说意向合同所交金额及5月2日签的装修工程施工合同及主材代购合同所交金额加起来合计86341元。其中36657元为装修合同首期款，另外49684元充当主材代购款。然而因为当时柠檬树公司财务人员不在，陈跃辉（设计师）在写收据写反了，把主材代购款金额写成了36657元，而实际上装修工程施工合同的首期才是36657元。（收据开错，陈跃辉有说财务要换，然而还没换成柠檬树公司就跑路了）。柠檬树公司在收完装修款后前面迟迟不开工，在官晋南一再催促后，也就是5月15日下午才正式开工，开工不到三天就接到项目经理顾小平通知说柠檬树公司负责人跑路要停工了。柠檬树公司未按合同履行并存在诈骗行为（在明知不能履行合同还与官晋南签订合同骗钱），违反了合同法，恳请法院支持官晋南的诉讼请求。因为主材代购合同与装修施工合同是两个独立的合同，故本案起诉的依据是装修施工合同，主材代购合同纠纷已另案起诉。同意法院在第二项诉讼请求10000元金额以内依法认定柠檬树公司应支付的违约金。 柠檬树公司未作答辩。 围绕诉讼请求，官晋南提交了工程施工专用合同、收款收据及POS机刷卡凭证、主材代购合同、工程进度证明、照片作为证据，柠檬树公司未予质证。上述证据与原件核对一致，本院经审查予以确认并在卷佐证。 根据到庭当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年4月18日，官晋南与柠檬树公司就房屋装修工程达成签约意向，官晋南向柠檬树公司转账支付意向金38684元。2018年5月2日，官晋南（发包方，甲方）与柠檬树公司（承包方，乙方）正式签订《集成家装工程施工专用合同》，该专用合同由《工程合同》与《主材代购合同》组成。其中《工程合同》约定：乙方承包甲方位于思明区香秀里31号601室的房屋装修工程（以下简称讼争工程）；工程期限90天，开工日期2018年5月7日，竣工日期2018年8月7日；工程价款73660元，结算以实际工程量为依据；第一次付款为合同签订日，支付金额（主材+基础的70%）为86341元；第二次付款为工程进度过半，即木制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成，支付金额（主材+基础的25%）为30836元；第三次付款为工程完工后双方验收合格，支付金额（主材+基础的5%）6168元；因一方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付违约金20元/天~50元/天（基础施工30元/天、主材施工20元/天）；乙方没有进场施工的情况下，一方单方要求终止合同，须向另一方支付合同金额10%作为违约金；乙方已经进场施工的情况下，如果乙方单方要求终止合同则乙方须向甲方支付合同金额20%作为违约金，乙方放弃已经发生的项目费用；等等。其中《主材代购合同》约定：甲方要求乙方为其代购部分主材；甲方须在合同签订后三日内一次性向乙方支付主材款49684元；备注：30%意向金已冲抵至主材款；等等。合同签订当日，官晋南向柠檬树公司转账支付47657元。 2018年5月14日，柠檬树公司组织工人进场施工。2018年5月17日，柠檬树公司关门停止营业，负责人下落不明，无法支付工人工资及提供主材，进场工人于是停止施工。 本院认为，官晋南与柠檬树公司签订的《集成家装工程施工专用合同》（含《工程合同》与《主材代购合同》）真实合法有效，双方均应依约全面履行。柠檬树公司未按合同约定时间进场施工，进场施工后不久便关门停业且负责人下落不明，已构成根本违约。官晋南提起本案之诉要求解除合同并退还已付款项于法有据。官晋南根据《工程合同》第11.1条约定于签约当日累计向柠檬树公司支付了第一期款项86341元，其主张因《主材代购合同》约定主材款49684元须在合同签订后三日内一次性支付，故其支付的86341元中的49684元系用于支付全部主材款，剩余36657元则系用于支付《工程合同》项下的首期款。本院认为官晋南对其付款构成及性质的解释并不违反法律规定和合同约定，在柠檬树公司未到庭提出异议的情况下可予认可。官晋南基于《工程合同》提起本案之诉，对其要求返还该合同项下的已付款项36657元的第一项诉讼请求本院予以支持。柠檬树公司进场施工后不久便关门停业且负责人下落不明，该行为足以表明其主观上想要终止合同，根据《工程合同》第9.8条的约定其应向官晋南支付合同金额73660元的20%的违约金14732元。官晋南同意法院在诉求金额10000元以内依法认定违约金系对自身权利的合法处分，对官晋南的第二项诉讼请求亦予支持。 综上所述，对官晋南的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、厦门柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向官晋南返还36657元； 二、厦门柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向官晋南支付违约金10000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费966元，由柠檬树公司负担，款项于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。公告费300元由柠檬树公司负担，款项已由官晋南垫付，柠檬树公司应于本判决生效之日起七日内向官晋南支付。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 长  郭泽喆 人民陪审员  吴延欣 人民陪审员  童海平 二〇一八年十月二十六日 代书 记员  杨雅玲 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。