苏州市吴江区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)苏0509民初9037号 原告：张路乾。 委托诉讼代理人：叶中，安徽中皋律师事务所律师。 被告：苏州上亿置业有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区松陵镇中山南路**。 法定代表人：张风凑，董事长。 委托诉讼代理人：江佳俊，江苏锦同律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王栋，系该公司员工。 原告张路乾与被告苏州上亿置业有限公司（以下简称上亿置业公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年7月30日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告张路乾的委托诉讼代理人叶中、被告上亿置业公司的委托诉讼代理人江佳俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张路乾向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期交房违约金共计600014.25元（从2016年2月1日计算至2018年7月20日，按支付房价款日万分之五计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告于2014年8月21日签订《吴江市商品房买卖合同》四份，约定原告作为买受人购买位于当时暂定名为苏州百强汽车商业广场第54幢1单元115号房、第54幢1单元231号房、第54幢1单元116号房、第54幢1单元117号房。原告按照合同约定支付全部购房款共计1333365元，合同约定被告应于2016年1月31日前，将房屋交付给原告使用，被告如未按照合同约定履行按期交房义务，则自约定交付期限的第二日起至实际交房日按支付房价款每日万分之五的违约金，现被告存在逾期交房的违约行为，故原告起诉要求被告承担逾期交房的违约责任。 被告上亿置业公司辩称：1、原告主张的逾期时间与实际不符，被告在取得了住建局的交付使用通知书后于3月5日已经向原告发出办理交房手续的通知，原告于2018年3月7日收到了该通知，因此逾期时间应当截止至2018年3月5日；2、虽然被告与原告之间存在着逾期交房的事实，但据被告所知原告与案外人苏州上亿商业管理有限公司就涉案房屋签订过委托经营管理协议，且该协议正在履行过程中，也就意味着因该房屋由案外人经营管理，原告在此期间是没有发生实际损失的，被告要求将案外人苏州上亿商业管理有限公司（以下简称上亿商管公司）追加为本案第三人；3、违约金应当是以弥补损失为原则，同时适度体现一定的惩罚性，而在本案中原告主张按照房屋总价的每天万分之五的标准折合年利率为18.25%，明显高于其所受的实际损失，故请求法院依法进行调整。 本院经审理认定事实如下：2014年8月21日，出卖人上亿置业公司与买受人张路乾签订了《商品房买卖合同》四份，约定：张路乾向上亿置业公司购买位于松陵镇云龙路南中山南路西苏州百强汽车商业广场54幢1单元115号房、第54幢1单元231号房、第54幢1单元116号房、第54幢1单元117号房，房价款合计1333365元，签约之日支付部分购房款，之后再支付其余房款；出卖人在2016年1月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，具备该商品房竣工证明文件报房产管理部门备案，并取得《商品房交付使用通知书》，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人，逾期不超过90日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之五的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之五的违约金。合同签订后，张路乾依约支付了全部购房款。 2014年8月21日，甲方张路乾与乙方上亿商管公司签订《委托经营管理协议》四份，约定：甲方将其购买的涉案房屋委托乙方经营管理，委托经营管理期限从该房屋所在市场正式开业之日起算10年，正式开业前三个月为装修和试营业期，甲方同意给予免租并不计入委托期限，乙方承诺在2015年11月8日之前正式开业，若届时未能开业，则委托期限从该日期起计；甲方同意自该房屋的开发商正式通知该房屋交付之日的第二日起，乙方即可直接接管该房屋的经营使用权，并根据经营需要对该房屋进行出租和装修等处置；若甲方未及时与开发商办理该房屋的交接手续，则甲方对乙方的委托管理期限的起算日期也相应后延，从甲方与开发商实际办理完成该房屋的交接手续之日起算；委托期限内前三年该房屋免费交予乙方经营以培育市场，委托期限内的第四年至第十年，该房屋的实际租金收入的90%归甲方所有，其余10%作为委托佣金归乙方所有。 2018年2月6日，上亿置业公司取得了涉案房屋的《商品房交付使用通知书》。 2018年3月6日，上亿置业公司通过EMS向张路乾发出交房通知，要求其在三天内办理交房手续，收件地址为江苏省苏州市九龙医院，收件人为张路乾，联系电话为131××××6388。2018年3月7日，该邮件的投递结果为“投递到代理站”。2018年7月20日，双方办理了交房手续。2018年8月22日，张路乾向上亿置业公司交纳了维修基金。 以上事实，由原告提供的《商品房买卖合同》、发票、维修基金收据，被告提供的《委托经营管理协议》，原被告当庭陈述等证据予以证实。 本院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反国家有关法律法规的强制性规定，属合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。根据该合同约定，被告应在2016年1月31日前将商品房竣工证明文件报房产管理部门备案，并取得《商品房交付使用通知书》的房屋交付原告。 第一，被告是否应承担逾期交房违约责任。被告认为原告将涉案房屋委托上亿商管公司经营管理，并未产生实际损失，故应当驳回原告的诉讼请求。本院认为，根据原告与上亿商管公司的《委托经营管理协议》，双方的经营管理期限从原告与被告实际办理完成该房屋的交接手续之日起算，故原告在逾期交房期限内存在实际损失，被告的上述抗辩理由，本院不予采信。对于被告要求追加上亿商管公司为第三人的申请，本院不予准许。被告存在逾期交房违约行为，且该行为造成了原告的实际损失，原告有权要求被告承担违约责任。 第二，逾期交房的期间。原告主张违约金计算至2018年7月20日。本院认为，双方商品房买卖合同中明确的买受人的地址为吴江区平望汽车站向南300米东兴汽配店，与被告交房通知书收件人的地址不一致，被告提供的证据不足证明其已经向原告通知交房，故原告要求违约金计算至2018年7月20日，不违反法律规定，本院予以确认。 第三，违约金的计算。被告认为违约金明显高于原告的实际损失，应当由法院进行调整。本院认为，双方约定的违约金数额明显高于原告的实际损失，综合考虑双方对违约金标准的约定、同地段同类房屋租金的水平、违约金兼具补偿性及惩罚性等因素，本院酌情认定应按照已付房款的每日万分之三的标准计算违约金。双方的《商品房买卖合同》约定逾期交房违约金是以已交房价款为基数计算，故违约金为360409元（1333365元*万分之三*901）。 综上，本院认为，原被告之间的《商品房买卖合同》依法成立并生效，现被告逾期交付房屋构成违约，应按照合同约定及法律规定向原告支付违约金。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告苏州上亿置业有限公司支付原告张路乾违约金360409元，于本判决生效之日起十日内履行。 二、驳回原告张路乾其他诉讼请求。 如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取4900元，由原告张路乾负担1547元，由被告苏州上亿置业有限公司负担3353元，被告负担之数于本判决生效后十日内直接给付原告，原告预交的诉讼费用本院不再退还。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院；账户：10×××76；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，并将已交上诉费的凭证提交我院）。逾期不交按自动放弃上诉处理。 审判员 王 惠 二〇一八年十月十日  书记员 马文秋 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金高分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。