安徽省六安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖15民终1809号 上诉人(原审被告):金龙政,男，1971年1月5日生，汉族，住安徽省六安市裕安区。 上诉人(原审被告):李选才,男，1967年12月6日生，汉族，住安徽省六安市叶集区。 上诉人(原审被告):张宏林,男，1978年10月17日生，汉族，住安徽省六安市裕安区。 三上诉人共同委托诉讼代理人：晏学文，六安市金安区皋城法律服务所法律工作者。 三上诉人共同委托诉讼代理人：商尚，六安市金安区皋城法律服务所法律工作者。 被上诉人(原审原告):许自才,男，1975年3月27日生，汉族，住安徽省六安市裕安区。 委托诉讼代理人：储成宇，安徽金六州律师事务所律师。 原审被告:安徽安通建设集团有限公司,住所地安徽省宿州市西昌路**,统一社会信用代码91341302760804554C。 法定代理人：张云，该公司执行董事。 原审被告:安徽安通建设集团有限公司六安分公司,住,住所地安徽省六安市人民路**一社会信用代码91341500560652453D。 负责人：任政，该公司总经理。 原审被告:六安市裕安区江家店镇林寨村民委员会,住所,住所地六安市裕安区江家店镇林寨村社会信用代码91341500560652453D。 负责人：陶维炳，该村村委会主任。 上诉人金龙政、李选才、张宏林因与被上诉人许自才、原审被告安徽安通建设集团有限公司（简称安通建设集团）、原审被告安徽安通建设集团有限公司六安分公司(简称安通建设集团六安分公司)、原审被告六安市裕安区江家店镇林寨村民委员会(简称林寨村委会)建设工程施工合同纠纷一案，不服安徽省六安市裕安区人民法院（2017）皖1503民初5595号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年9月17日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。 金龙政、李选才、张宏林上诉请求：1、撤销六安市裕安区人民法院（2017）皖1503民初5595号民事判决第一、三项，将本案发回重审或依法改判；二、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：1、双方承包合同约定“全部工程自2012年9月27日开工，至2013年4月27日竣工验收”。被上诉人诉称2013年10月验收合格后交付上诉人使用。因此，被上诉人延误工期187天，根据合同约定“每逾期一天按该项工程总造价的万分之一支付违约金”，案涉工程总造价4723935元，被上诉人应承担违约金88264元，该款应从未付工程款中扣除，但一审法院未予认定。2、本案一审漏列当事人，且漏列的当事人与本案有直接因果关系。诉争工程发包单位为安通建设集团及安通建设集团六安分公司。上诉人仅是分包工程，该款应由建设单位给付，上诉人不应支付工程款。 许自才答辩称，本案一审法院对该案事实查明清楚，适用法律准确。请二审法院依法维持一审法院正确判决。本案所涉的工程欠款，在2016年由被上诉人许自才与本案三上诉人已经进行结算，并且得到了三上诉人共同确认。本案上诉人的上诉理由均不能成立，应予驳回。 许自才向一审法院起诉请求：1、六被告一次性支付原告工程款480700元及其利息（自2013年10月24日起，计算至本清息止）；2、案件受理费由被告承担。 一审法院审理查明：被告张宏林、金龙政以江家店镇林寨村委会示范小区工程部的名义与原告许自才签订“安徽省小型建筑安装工程承包合同”，主要内容有：工程名称为江家店镇林寨村示范小区9#、10#楼，工期为2012年9月24日至2013年4月27日等内容。2014年11月17日，原告许自才以总施工单位未竣工结算、拖欠其工程款为由，分别向六安市裕安区江家店镇人民政府、安徽安通建设工程有限公司六安分公司及六安市裕安区江家店镇林寨示范小区理事会发出申请，要求协调解决。2016年2月5日，被告金龙政、李选才、张宏林出具一份欠条，内容为“今欠到林寨新村中区A标段工程款伍拾伍万零柒佰元整，其中包括质量保证金20万元”。因工程款问题协商无果，原告许自才向提起诉讼。另查明，林寨村新农村建设理事会作为建设单位，安徽省至泽建设咨询有限公司作为监理单位，安通建设集团作为施工单位，六安市城乡建设设计院作为设计单位，共同出具关于江家店镇林寨村居民示范小区9#、10#楼的《工程竣工验收报告》两份，验收意见均为“符合要求”。上述单位与安徽六安工程勘察院作为勘察单位共同出具关于江家店镇林寨村居民示范小区9#、10#楼《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，施工图审查意见为“符合要求”。 一审法院认为，被告张宏林、金龙政以江家店镇林寨村委会示范小区工程部的名义与原告许自才签订工程承包合同，将江家店镇林寨村居民示范小区9#、10#楼转包给原告许自才施工。根据上述工程承包合同及有关“欠条”作为结算依据，原告许自才作为实际施工人有权要求被告张宏林、金龙政支付工程款。被告张宏林虽否认“欠条”上的签字为其本人所写，但未提供相应证据或申请司法鉴定予以证明，故该辩称不成立。被告李选才虽未在工程承包合同上签字并否认其系转包人，但其作为欠款人在“欠条”上签字确认的行为对其应具有约束力，其应与被告金龙政、张宏林共同承担清偿所欠工程款的责任。因原告许自才认可部分工程款70000元已经付清，除200000元质保金外，被告张宏林、金龙政、李选才尚欠原告工程款共计280700元（350700元-70000元）。另外，因原告许自才与被告金龙政、李选才、张宏林结算时未约定付款期限，故原告许自才主张逾期付款利息的起算日期应为起诉之日起（2017年11月3日），利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至工程款实际付清之日止。被告金龙政、李选才、张宏林辩称涉案工程未验收、存在严重质量问题以及逾期交付违约等，但未提供相应证据予以证明，其辩称不能成立。另外，关于欠款中质保金20万元，因未约定缺陷责任期，而本案涉及工程自竣工之日起至今已超过缺陷责任期的最长时限24个月，故质保金20万元亦应当予以返还。原告许自才主张被告林寨村委会作为发包方应承担所欠工程款的付款义务，但未提供证据证明被告林寨村委会与林寨村新农村建设理事会有设立关系并存在欠付工程款的情况，故其对被告林寨村委会的诉讼请求，不予支持。原告许自才主张安通建设集团、安通建设集团六安分公司应在其欠付工程款范围内承担清偿责任，但未提供证据证明安通建设集团、安通建设集团六安分公司存在欠付工程款的情形，对其该项主张亦不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告金龙政、李选才、张宏林于本判决生效之日起十五日内支付原告许自才工程款280700元；二、被告金龙政、李选才、张宏林于本判决生效之日起十五日内返还原告许自才质量保证金200000元；三、被告金龙政、李选才、张宏林于本判决生效之日起十五日内支付原告许自才工程款280700元及质量保证金200000元的逾期利息（自2017年11月3日起，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清时止）；四、驳回原告许自才关于被告安徽安通建设集团有限公司、安徽安通建设集团有限公司六安分公司、六安市裕安区江家店镇林寨村民委员会承担偿付工程款及利息的诉讼请求。若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8510元，减半收取计4255元，由被告金龙政、李选才、张宏林共同承担。 二审审理期间，各方当事人未向本院提交新的证据。本院二审审理查明的事实同一审一致。 本院认为，金龙政、李选才、张宏林上诉认为被上诉人在施工期间存在逾期竣工，应承担违约责任。但被上诉人是否承担违约责任是一个独立的诉，三上诉人在本案一审中并未提起反诉，故其该项上诉请求不属于本院二审审查的范围。上诉人金龙政、李选才、张宏林在被上诉人施工完毕后向其出具欠条，明确下欠工程款包括应退还质量保证金具体数额，故三上诉人作为该欠条出具人，应向被上诉人承担付款义务。至于金龙政、李选才、张宏林在上诉状中称一审漏列当事人，经二审询问三上诉人，其明确认为漏列另一合伙人，但被上诉人作为一审原告是否向全部合伙人或部分合伙人主张权利，系其依法行使处分权。如金龙政、李选才、张宏林认为另一合伙人需要承担责任，可就合伙债务纠纷另行向其追偿。三上诉人另称案涉未付工程款应由安通建设集团及其六安分公司给付，但一审法院未判决安通建设集团及其六安分公司承担责任，被上诉人对此并未提起上诉，视为对该项判决的服判。 综上所述，金龙政、李选才、张宏林的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费8510元，由金龙政、李选才、张宏林负担。 本判决系终审判决。 审判长  张海龙 审判员  魏晶晶 审判员  马 龙 二〇一八年十月二十四日 书记员  刘 军 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： (一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； (二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； (三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； (四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。