青海省共和县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）青2521民初323号 原告:李巧毅,公民身份号码×××,无固定职业，住青海省海东市。 原告:靳吉银,公民身份号码×××,甘肃省永登县村民。 委托诉讼代理人：李巧毅,公民身份号码×××,无固定职业，住青海省海东市。 被告:薛新栋,公民身份号码×××,甘肃省民乐县村民。 被告:王小龙,公民身份号码×××,甘肃省酒泉市村民。 原告李巧毅、靳吉银与被告薛新栋、王小龙建设施工合同纠纷一案，本院于2021年1月21日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。原告李巧毅、原告靳吉银的委托诉讼代理人李巧毅，被告薛新栋到庭参加诉讼。被告王小龙经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告李巧毅向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令二被告给付二原告机械费用、工人误工费、伙食费、打桩机租赁费、皮卡车租赁费共计:199000元整;2.案件受理费由二被告承担。事实与理由：2020年年初,二原告通过微信认识了二被告,同年2月26日二被告以在青海省共和县塔拉滩光伏园区有打桩的活为由,找到二原告,并与二原告签订了光伏施工合作协议,该协议约定了项目的名称、施工地点、开工进场日期、工程内容及付款方式等。协议签订后二原告按照二被告的要求招聘工人、购买、租赁打桩机、皮卡车等为如期进场做好准备。2020年3月7日，二原告将工人从乐都带到共和县准备进场施工时联系二被告进场,但二被告以种种理由推拖迟迟不予工人进场,原告无奈自己租房让工人入住。2020年5月16日,二原告通过各种渠道得知根本就没有二被告的这个项目,二被告所说的打桩项目子虚乌有根本不存在。随后找到二被告让他们赔偿等待进场施工期间的费用,二被告也答应了原告的要求,并给二原告又补充书写了协议备注:机械费用18000*2=36000元(装载机1台、大拖拉机1台)、住宿费用:15000元(20个人住宿1个月)、伙食费用:21000元(20个人饭馆吃1个月),人工费用:72000元(20个人一个月工资)、打桩机租赁费40000元(2台机子1个月);皮卡车租赁费15000元;以上共计199000元。二被告答应于2020年5月30日前如果不能进场施工,愿意承担以上所有费用,并在该补充协议上签字按印。时至今日二原告的施工队未进场施工,二被告也未履行补充协议的约定补偿费用,原告只能通过人民法院维护自己的合法权益。 被告薛新栋辩称，对原告所诉事实的真实性予以认可。2020年2月26日在签订协议时，被告王小龙去了甘肃，其打电话让被告与原告签订光伏施工协议，并通知原告购买了机器设备，结果未能进场。被告薛新栋系被告王小龙在工地中的负责人，具体被告王小龙与项目单位是如何协调的，被告薛新栋并不清楚。关于签署协议备注的一事，是因为原告的机械设备进不了场，被告薛新栋打电话给被告王小龙询问处理事宜，被告王小龙通知被告薛新栋与原告签署协议，并向原告承诺如2020年5月30日机械仍不能进场，原告的损失均由公司负责赔偿。签订光伏施工合作协议时，被告王小龙并不在场，王小龙于2020年3月31日在协议书上补签了名字。综上，被告薛新栋仅是被告王小龙雇佣的施工管理人员，对造成原告的经济损失无过错，不应承担责任。 被告王小龙经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其自愿放弃应诉、举证、质证等诉讼权利。 原告李巧毅、靳吉银己的诉讼主张，向本院提供如下证据： 《光伏施工合作协议》1份（原件），拟证实二被告拖欠原告机械费用、工人误工费、伙食费、机械租赁费等损失合计199000元的事实。 对原告提供的上述证据，被告薛新栋对其真实性、合法性、关联性均无异议，予以认可。 被告薛新栋、王小龙未向本院提供证据。 对原告提供的证据，经质证，本院认为，上述证据符合证据的真实性、合法性、关联性要求，且被告对证据的真实性均无异议，故对原告举证欲证明的事实，本院予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年2月26日，被告薛新栋、王小龙以在青海省共和县塔拉滩光伏园区有打桩的活为由与原告李巧毅、靳吉银签订了《光伏施工合作协议》,该协议对项目的名称、施工地点、开工进场日期、工程内容及付款方式等内容进行了明确约定。协议签订后，原告进行了组织招聘工人、购买、租赁器械设备等前期进场准备。2020年3月7日，原告将工人带到工地联系二被告进场施工时,被告未能协调工人进场。2020年5月16日,二原告得知二被告所说的打桩项目并不存在，随后找到二被告要求其赔偿原告等待进场施工期间的费用及损失,被告薛新栋与被告王小龙协商后向原告补充书写了《协议备注》:注明机械费用18000*2=36000元(装载机1台、大拖拉机1台)、住宿费用:15000元(20个人住宿1个月)、伙食费用:21000元(20个人饭馆吃1个月),人工费用:72000元(20个人一个月工资)、打桩机租赁费40000元(2台机子1个月);皮卡车租赁费15000元，以上费用共计199000元。并承诺于2020年5月30日前仍不能进场施工,愿意承担以上所有费用,并在该补充协议上签字按印。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，原告李巧毅、靳吉银与被告薛新栋、王小龙经协商后，双方自愿协商后签订了《光伏施工合作协议》，协议内容不违反法律、法规的强制性规定，合同真实有效，合同双方当事人应当全面履行合同约定的义务，原告按约定为施工事宜进行了前期准备并花费了相关费用，因二被告的原因使得工人未能进场施工，给原告造成了一定的经济损失，经被告与原告对损失费用进行了核算后，双方签订了《协议备注》，对原告的具体损失费用及工人进场施工的解决方案进行了明确约定，但二被告均未按约定履行，故原告诉求二被告给付其机械租赁、工人无关等费用合计199000元的诉求符合法律规定，本院予以支持，被告薛新栋、王小龙应向原告李巧毅、靳吉银予以支付。对于被告薛新栋提出的，其系被告王小龙的雇工，其不应向原告承担给付费用责任，但并未向法庭提交其与被告王小龙系雇佣关系的证据，其与被告王小龙均是合同的一方当事人，应共同承担给付责任，故对被告的此项答辩意见，无事实及法律依据，本院不予采信。本案在审理过程中，被告王小龙经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼系其怠于行使自己的民事权利，由此产生的法律责任亦由其自行承担。因本案原、被告拉运货物及出具借条的事实均发生在我国《民法典》实施之前，本案应适用我国《民法典》实施之前的法律规定办理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 被告薛新栋、王小龙于本判决书生效后十日内给付原告李巧毅、靳吉银机械费、误工费、机械租赁费、伙食费等费用合计199000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4280元，减半收取计2140元，由被告薛新栋、王小龙负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南藏族自治州中级人民法院。 审判员  史明林 二〇二一年四月十九日 书记员  肖 玮 本判决适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。