河南省兰考县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0225民初1103号原告：张分队，男，1972年1月7日生，汉族，住兰考县。委托诉讼代理人：符波、张贵珍，河南焦桐律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：河南恒威建筑工程有限公司，住所地兰考县三义寨乡310国道北侧官寨村，统一社会信用代码：91410225590830265C。法定代表人：闫恒，总经理。委托诉讼代理人：金开元、许学良(实习)，河南焦桐律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：梁坤，男，1982年12月5日生，汉族，住兰考县。原告张分队诉被告河南恒威建筑工程有限公司、梁坤建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张分队及其委托诉讼代理人符波，被告河南恒威建筑工程有限公司委托诉讼代理人金开元、许学良（实习），被告梁坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求:1.依法判令二被告共同支付原告工程款80000元及利息（以80000元为基数，自2020年9月11日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止）；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：河南恒威建筑工程有限公司承包了兰考县国家气象观测站搬迁项目，2018年3月23日河南恒威建筑工程有限公司与张分队签订了《兰考县国家气象观测站搬迁项目大清包合同》，将该项目的气象局综合楼工程以包工不包料的承包方式包给原告。2020年5月份，原、被告双方协议将工程款增至800000元，合同签订后，原告保质保量按期完成合同约定内容。2020年9月11日，原被告双方进行结算，经结算，原告收到被告方已支付工程款700000元，留质量保证金20000元，下剩80000元待工程全部竣工验收合格算账后付清（质量保证金20000元按补充协议执行）。现气象局综合楼现已交付使用，但二被告拒付下余工程款。为维护原告的合法权益，特诉诸法院，望判如所请。被告河南恒威建筑工程有限公司辩称：一、答辩人不欠被答辩人工程款。答辩人与被答辩人签订的兰考县国家气象观测站搬迁的大清包的合同。双方约定了开工时间、竣工时间，最后工程总造价78万元，包含2万元的质量保证金。答辩人已经支付了70万元的付款义务。1.根据合同约定工期完工为三个月，延误一天的罚款为1000元，而被答辩人没有在约定的时间内完成该工程，而到了2019年1月16日才完成，整整延误半年之久，其违约金已达十几万。有施工、设计、建设、勘察、建立单位五家出具的验收意见表，都盖有该单位的公章出具的验收合格意见。2.根据签订合同第三条第二项，乙方承担施工垃圾清运费、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、大气污染防治、利润等一切费用，但是乙方并没有依次来履行该义务：（1）挖掘机回填土2150元；（2）压路机（砂石褥垫层压实）1000元；（3）活动房使用费6000元；（4）屋面砼浪费3m3×420元/m3=1260元；（5）屋面砼浇注超时9.5小时×100元/小时=950元；（6）屋面砼浇注麻面，凹凸不平，用砂浆找平20吨×320元/吨=6400元；（7）一层砼女儿墙用角钢加固，260根×54元/根=14040元；（8）屋面预埋件租吊车费用300元；（9）工伤保险（工程款0.1%）以上总计：32900元。上述应由乙方承担，都是甲方找人修复的，应在工程款中予以扣除。3.根据签订合同第三条第十一项双方约定事项，合同包干单价已包含利润、管理费、福利、风险金、税金及乙方按照合同约定的工作内的所有费用。工程总造价80万元，所交税5.33%，共计4.4万元，乙方到现在为止，该税款还没有交给甲方。二、答辩人通过结算不欠答辩人工程款，通过双方签订的合同中的约定，该工程款双方早已不欠，被答辩人的事实理由不能成立，请求法院依法查明事实，依法驳回答辩人的诉讼请求。被告梁坤辩称，梁坤是公司的工作人员，一切由公司承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了国家气象观测站搬迁合同、补充协议、结算清单等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实进行了分析认定，依据有效证据，本院认定如下案件事实：2018年3月23日，原告张分队与被告河南恒威建筑工程有限公司签订《兰考县国家气象观测站搬迁项目大清包合同》，工程名称：兰考县国家气象观测站搬迁项目气象局综合楼，开工时间：2018年3月24日，竣工时间：2018年6月23日。（开工时间以实际为准，竣工时间必须必甲方同建设单位签订合同提前10天）。承包方式：包工不包料。承包工程费用计算方法：1、合同签订后，乙方需向甲方交纳质量保证金，乙方向甲方交纳质量保证金壹拾万元（以甲方收据为准），质保金甲方按工程进度分批退还给乙方（无息）。2、工程价款为：框架结构360元/m2(固定单价，一次包死，不作调整)。框架结构2132.32m2×360元/m2=767635.2元。2020年5月23日，梁坤作为被告河南恒威建筑有限公司（甲方）代表与原告张分队（乙方）就补充协议达成合意，商定施工及工程款支付事项，1.工程价款由人民币767635元确定为人民币800000元，甲方已支付52万元，剩余28万元。2.内外粉刷施工工人进场后，甲方支付乙方贰万元生活费。3.内外粉刷完成后，完成时间为2020年6月5日，甲方支付捌万元工程款。4.室内外地坪、散水、台阶完成后，完成时间为2020年6月10日，甲方支付陆万元整工程款。5.屋面完成后，完成时间为2020年6月30日前，甲方支付壹拾万元整。6.剩余贰万元作为质保金，质保金退还日期以签订合同为准。7.补充协议签订后，双方除不可抗力因素外不得以任何理由推脱或延迟各自方的责任。2019年1月16日，兰考县国家气象观测站搬迁项目-气象综合业务楼经施工单位、设计单位、建设单位、勘察单位、监理单位验收，该工程主体结构工程质量符合设计要求和施工规范。2020年9月11日，梁坤作为甲方（河南恒威建筑工程有限公司代表）与乙方张分队就气象局工程进行结算，内容如下：1.兰考国家气象观测站搬迁项目由河南恒威建筑工程有限公司（甲方）总承包，建筑劳务（大清包）甲方分包给乙方（张分队）。2018年3月23日,甲、乙双方签订大清包合同，乙方工程款及767635元。2020年5月签订补充协议工程款增至800000元整（兰考国家气象观测搬迁项目张分队工程款共计捌拾万元）。2.兰考国家气象观测站搬迁项目乙方工程款2020年6月10日止，乙方已收到工程款680000元，2020年9月9日再付20000元，留质量保证金金20000元，下剩工程款80000元待工程全部竣工验收合格算账后付清（质量保证金20000元按补充协议执行）。3.此清单与建筑大清包劳务合同、补充协议具有同等法律效力，双方确认无误后签章（签名、按手印）生效。4.此清单一式两份，双方各执一份。另查明，2018年至2020年，被告河南恒威建筑工程有限公司共计支付张分队工资款共计70万元。本院认为，兰考县国家气象观测站搬迁项目工程-气象综合业务楼框架结构承包给被告河南恒威建筑工程有限公司，被告梁坤系被告河南恒威建筑工程有限公司关于该项目的委托代理人，对该事实本院予以确认。公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理，被告梁坤不承担民事责任，被告河南恒威建筑工程有限公司应对梁坤的行为承担民事责任。被告河南恒威建筑工程有限公司与原告张分队签订《兰考县国家气象观测站搬迁项目大清包合同》，该合同是双方真实意思表示，合法有效，双方应当遵照履行。原告完工后，被告代表人梁坤签订了张分队气象局工程结算清单，视为双方进行工程结算。关于被告辩称扣除原告应承担各项费用，被告不再欠原告工程款，本院认为，除原告认可的其应承担的挖掘机回填土2150元、压路机1000元，其他应扣除费用被告未提供证据予以证明，且涉案工程已交付使用，被告辩称理由不成立。故对原告诉请的剩余工程款80000元，扣除原告认可的其应承担的费用3150元（挖掘机回填土2150元、压路机1000元），被告应支付原告剩余工程款76850元，过高部分不予支持。关于原告要求被告自结算之日2020年9月11日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付剩余工程款利息至实际付清之日止，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条之规定，判决如下：一、被告河南恒威建筑工程有限公司于本判决生效后二十日内支付原告张分队工程款76850元及利息(自2020年9月11日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际付清之日)；二、驳回原告张分队对被告梁坤的诉讼请求；三、驳回原告张分队的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取900元，由被告河南恒威建筑工程有限公司承担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本,上诉于河南省开封市中级人民法院。审判员  杨金亮二〇二一年四月八日书记员  金秋慧