广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初18535号原告：李**，男，1969年5月16日出生，汉族，住湖南省湘阴县，委托诉讼代理人：张少岭，广东六达律师事务所律师。委托诉讼代理人：熊君君，广东六达律师事务所实习人员。被告：刘锦强，男，1964年6月18日出生，汉族，住广州市白云区，被告：广州市采诗化妆品有限公司，住所地广州市白云区江高镇振兴北路63号。法定代表人：陈坤池，执行董事。委托诉讼代理人：李月芳，广东诺臣律师事务所律师。原告李**与被告刘锦强、广州市采诗化妆品有限公司（以下简称采诗公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。原告李**的委托诉讼代理人张少岭，被告刘锦强，被告采诗公司的委托诉讼代理人李月芳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告李**向本院提出诉讼请求：1、判令被告采诗公司向原告支付工程款657444.04元及资金占用利息（以657444.04元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.8%计算，自2020年5月29日计算至实际清偿之日止）；2、判令被告刘锦强在未付工程款范围内承担连带责任；3、判令两被告承担本案诉讼费。事实和理由：2017年7月11日，刘锦强与被告采诗公司的代表吴楚溪签订《建筑工程合同》。2017年8月15日，刘锦强将该工程转包给原告，双方签署《建设工程施工合同》。合同签订后原告即进场施工，并按照刘锦强提供的施工图纸施工。2017年9月18日，城管来到施工现场，告知原告该工程未取得建设工程规划许可证，并让原告立即停止施工。后被告通知原告撤场，现施工现场已由广州中汉口腔用品有限公司实际投入使用，并在上面搭建仓库。2020年5月29日，刘锦强对原告施工工程量进行确认，双方确认的人工材料费共计625000元。经原告多次催告，刘锦强至今未支付任何款项给原告，采诗公司作为工程实际发包人，应向原告支付拖欠的工程款。被告刘锦强辩称，请求法院驳回原告全部诉讼请求，理由如下：1、本人于2017年7月15日与吴楚溪签订《建筑工程合同》，由于本人与李**有长期合作关系，故于同年8月15日和李**签订《建设工程施工合同》。2、城管来到施工现场，告知建设工程由于未办理有关报建手续，被执法部门责令停工，作为施工方而言，属于不可抗力因素，并非本人主动停工。3、由于停工时间较长，李**向本人提出结束工程并商讨工程结账问题，本人于2020年春节前找甲方上级讨要工程款，并递交了结账单，但协商未果，本人已把情况告知李**。4、本人在与李**核准工程结算清单金额时，对清单中管理费、人工费提出异议，并认为自己不是最终出资方，结算单还需待发包方核定，因此在清单上签名。本人认为自己和李**均属于原告，都是为甲方服务，并在工程上花费一定成本，最终未获得甲方任何工程款。5、本人与原告的合作关系由2015年开始，中汉工地只是合作的最后阶段，在中汉工地之前的所有工程中，原告多收取了49万元工程款。本人在中汉公司工程中，没有收取甲方工程款，因此不存在本人欠原告工程款。6、本案建设工程合同纠纷应为采诗公司及广州中汉口腔用品有限公司与本人和李**的合同纠纷，并非本人所欠李**工程款。被告采诗公司辩称，请求法院驳回原告全部诉讼请求，理由如下：1、吴楚溪系我公司的员工，其代表我公司与刘锦强签订的《建筑工程合同》，系履行工作职务的行为，我公司予以认可。我公司是该份合同的发包方，合同约定的权利和义务，应由我公司享受及承担。2、因刘锦强未能履行合同义务取得建设工程规划许可证，导致涉案工程无法继续施工，根据合同约定，我公司无需向刘锦强支付任何款项。3、因刘锦强的过错导致涉案建设工程合同无法继续履行，但刘锦强与李**二人在城管要求停止施工之前，已经将我公司原有的厂房（仓库）拆除，由此产生的损失，其二人应予赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提供的证据《建筑工程合同》、《建设工程施工合同》、施工图纸、结算单、收据、送货单、承租签证单、土地使用合同、照片、补充合同、鉴定报告，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月11日，刘锦强（乙方）与采诗公司的代表吴楚溪（甲方）签订《建筑工程合同》，约定：一、工程概括1、工程名称：广州市中汉公司厂区内新建六层工业厂房一栋。2、工程地点：广州市白云区江高镇神山工业园振华北路86号内。3、工程内容：建筑施工标准工业厂房一栋六层面积5528平方米。二、承包范围根据施工图纸内容及项目细则，乙方以包建设工程所有材料费、人工费、机械设备费的形式与甲方承建。三、工程项目（1）包括：1、新建厂房所需要拆除工程处理、废料外运，2、基础工程土方外运，3、地下隐蔽排水工程，4、模板制安、钢筋工程，5、混凝土砼C30工程，6、天面排水、排污、防雷工程，7、楼板地面工程，8、砌筑工程，9、门窗工程（不锈钢门、楼梯护栏、铝合金门窗），10、墙面、天花扇灰工程，11、地面铺金刚沙必须采用C30混凝土，金刚沙的含量和质量必须达到国标标准，12、每一分项的施工原则上按施工图纸所规定的要求进行施工，13、甲方要求外墙贴通体砖，砌体用红砖。四、合同工期1、开工日期为2017年7月15日竣工日期2017年12月15日，合同工期总日为150天。2、因甲方原因和政府行为不能施工超过一个工作日，工期可顺延。工期顺延前需要得到甲方的书面确认。七、工程造价1、经双方确定：本工程总建筑面积5528平方米，工程单价每平方米820元，总造价确认为4532960元。九、本建筑工程建设至封顶并且砖墙和内墙批灰施工进行中，甲方付总造价50%工程款给乙方，即2266480元。4、施工期间，乙方不能拖欠施工工人工资，如甲方发现乙方拖欠施工工人工资，则甲方有权单方面解除合同，并不需支付任何费用予乙方。十、双方责任2、乙方负责理顺政府有关部门的关系使工程顺利进行。3、本工程如因城管行为导致建筑物被拆除，一切损失和责任由乙方承担。甲方无需向乙方支付任何费用。2017年8月15日，刘锦强（甲方）与李**（乙方）签订《建设工程施工合同》，将《建筑工程合同》约定的工程进行转包，约定：一、甲方的工程项目：广州市白云区江高镇神山工业园中汉厂。三、工期：150日历天（从2017年8月15日起）。五、工程承包范围：包括主体、框架、内外墙砌砖、内墙粉刷、外墙纸皮砖、下水道安装、扇灰、楼梯铺贴梯级砖、地脚线、铝窗材料厚度1.2、玻璃6厘钢化、楼梯不锈钢厚度1.2、包做消防门、排栅、包周转材、地面金刚沙。承包单价及结算方式：主体完工，甲方付乙方总工程款的40%，外墙完工拆完排栅，甲方付乙方总工程款的30%，工程全部完工后三个月，甲方须向乙方付清剩余工程款。工程承包单价每平方700元。七、如果乙方不执行本合同规定的结算方式，无理要求甲方增加付款次数和金额，甲方有权拒绝。甲乙双方签署本合同书后，甲乙双方不存在本合同工程以外的或之前的任何经济和责任关系及劳资纠纷等问题。《建设工程施工合同》签订后，李**即组织人员进场施工。后涉案工程在土建施工阶段因未取得建设工程规划许可证被城管部门要求停止施工。2020年5月29日，刘锦强在《神山工业园中汉厂基础结算单》中签名确认涉案工程人工材料费合计625000元。至今，采诗公司尚未向刘锦强支付工程款。刘锦强也未向李**支付工程款。诉讼中，李**向本院申请对涉案工程已完工部分的工程量及工程造价进行鉴定。本院依法通过摇珠选定广州筑正工程建设管理有限公司（以下简称鉴定机构）进行建设工程造价鉴定。鉴定机构出具评估报告，意见为：涉案工程已完成土建工程费用为657444.04元。本院认为，《建筑工程合同》因承包人无资质、涉案工程未取得建设工程规划许可证而无效。《建设工程施工合同》因非法转包、承包人无资质、涉案工程未取得建设工程规划许可证而无效。在涉案工程中，采诗公司为发包人，刘锦强为转包人，李**为实际施工人。现李**以采诗公司为被告主张权利，又主张李**对未付工程款范围内承担连带责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条的规定，采诗公司应当在其欠付建设工程价款范围内对李**承担责任。李**既已主张采诗公司承担责任，又主张刘锦强对未付工程款承担连带责任，没有法律依据。对于采诗公司主张按照《建筑工程合同》的约定，其无需向刘锦强支付工程款的抗辩意见，因《建筑工程合同》为无效合同，相应约定没有法律效力，故该抗辩意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，本院对李**的第一项诉讼请求予以支持，但资金占用利息的利率不应超过年利率4.8%。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二条、第二十四条的规定，判决如下：一、被告广州市采诗化妆品有限公司于本判决生效之日起五日内向原告李**支付工程款657444.04元及利息（以657444.04元为本金，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率且不超过年利率4.8%，从2020年5月29日计至清偿之日止）；二、驳回原告李**的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10075.48元、鉴定费8000元（原告李**已预付），由被告广州市采诗化妆品有限公司负担并于本判决生效之日起五日内向原告李**支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 刘 军二〇二一年四月三十日书记员 邝婉欣