太原市万柏林区人民法院   民事判决书   （2021）晋0109民初1063号   原告：山西裕昌房地产开发有限公司。   法定代表人：万某。   委托诉讼代理人：付某，北京隆安（太原）律师事务所律师。   委托诉讼代理人：宋某，北京隆安（太原）律师事务所律师。   被告：山西颐宏昊能源有限公司。   法定代表人：温某，职务：执行董事。   委托诉讼代理人：薛某，山西华晋律师事务所律师。   原告山西裕昌房地产开发有限公司与被告山西颐宏昊能源有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山西裕昌房地产开发有限公司的委托诉讼代理人付某、宋某，被告山西颐宏昊能源有限公司委托诉讼代理人薛某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告山西裕昌房地产开发有限公司向本院提出的诉讼请求：1.判令被告返还原告已支付工程款576240元，并以此为基数支付自2018年10月31日起至实际支付之日止的占用使用利息，暂计算至2020年9月30日为53222.17元；2.判令被告承担违约金20000元；3.判令被告承担工程延期损失575000元；以上合计：1224462.17元；4.判令被告承担本案诉讼费、保全费等费用。事实和理由：原告与被告山西颐宏昊能源有限公司（下称“颐宏昊”）于2017年7月25日签订《裕昌·蓝庭燃气工程施工合同》。原告将位于太原市××街的裕昌一蓝庭燃气工程项目发包给被告，合同约定工程总价款为579600元，承包范围为：燃气工程设计、审批、施工、碰头、燃气表、竣工验收、送气资料移交等。原告根据合同约定将工程款按时支付至被告，但是被告迟迟未按照合同约定施工，直至2018年10月仍未按照合同约定履行，原告无奈只得将该工程交予第三方进行施工建设。后期原告一直与被告协商退还工程款事宜，但与被告多次协商无果情况，无奈向法院提起诉讼，愿能判如所请。   被告山西颐宏昊能源有限公司辩称，被告返还已支付工程没有事实和法律依据。原告所述与事实不符，被告并未怠于履行合同，双方2017年签订燃气工程施工合同，当时合同所涉项目并未封顶，不具备施工条件，直至2018年初合同所涉工程才具备燃气施工条件，被告是一直积极履行合同，因客观原因无法保证合同继续履行，被告与原告协商解决办法，被告资金链断裂，与原告协商，双方经协商，被告协调燃气手续等找了另一家公司继续施工，现原告已经支付给被告工程款，被告也以路虎车抵债。2018年10月将车交付原告，双方约定车贷还清以后，协商将车辆过户给原告。被告一直按照口头约定促进燃气工程进程，燃气工程遇到问题被告都会凭借自己的人脉。工程延期损失没有任何事实和法律依据。燃气工程不同于普通的建设工程施工合同，需要很多部门审批，是什么原因造成延期，不能归责于被告，原告主张的工程延期损失，损失有哪些？主张的依据是什么？利息违约金无依据，已经主张资金占用期间利息再次主张是重复。原告既未主张解除合同也未催告对方，不积极履行车辆过户手续，车辆一直由原告占有使用。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。   根据当事人的陈述和审查确认无异议的证据，本院认定如下：2017年7月25日，原被告签署了《裕昌·蓝庭燃气工程施工合同》（以下简称《合同》），约定被告承揽原告裕昌-蓝庭燃气工程，被告负责燃气工程的设计、审批、施工、碰头、燃气表、竣工验收、送气资料移交等，工程含增值税专用发票总价579600元。工期要求为施工现场具备施工条件后，原告提前30日通知被告办理相关施工手续，在收到原告通知后30日开始计算工期，被告应在50日内完成全部工程并组织协调各相关部门进行验收。关于违约条款，约定如下：（一）《合同》第二部分第六章第二条第一款约定，凡被告原因未能完成或未能按质按期完成，造成原告损失的，被告负责赔偿原告的有关损失；上述情况下，原告有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加20%的管理费）由被告承担，工期不予延长。（二）《合同》第二部分第九章第六条约定，非因不可抗力、设计变更或修改等原因，如被告未能按期完成工期要求，必须向原告支付违约金每日5000元并承担原告由此引发的所有相关损失，原告在当期工程款项中扣除。（三）《合同》第二部分第十九章第2.3条约定，除被告造成原告形象和声誉损失外的其余违约情形，原告有权对被告处以200-20000元/项的违约金。（四）《合同》第二部分第二十章第3.3.3条约定，因被告原因使工程工期出现重大延误导致原告存在向购房人逾期交付风险的，原告有权解除合同。2017年8月18日，原告通过银行转账向被告支付蓝庭项目工程款57960元，2017年9月15日，原告通过银行转账向被告支付蓝庭燃气工程款463680元，2018年10月16日，原告向案外人太原市存生燃气具供销有限公司支付54600元，摘要载明“代山西颐宏昊能源有限公司支付天然气表材料”，以上共计576240元，庭审中被告确认足额收到上述工程款576240元。2018年10月16日，被告出具《承诺书》，承诺裕昌·蓝庭项目户内天然气表在10月22日前安装关闭，户外天然气管线在11月5日前安装完毕，在11月30日前具备送气条件，工程剩余金额的发票在11月10日前开出并送达。2018年10月31日，原被告达成一致意见共同向案外人太原天然气有限公司出具《变更申请说明》，原告不再将案涉工程承包给被告。2018年11月6日，原告与案外人太原天然气有限公司签署合同号为YFM201708-351的《民用客户燃气设施安装工程委托合同》，原告委托案外人太原天然气有限公司进行金阳街民用燃气管线设施安装工程（即本案工程）施工。2019年3月25日，经案外人太原天然气有限公司申请，本案工程竣工验收合格。   另查明，被告于2018年10月26日向原告出具申请，申请把被告原负责人张毅妻子李杏敏名下的一辆路虎车质押给原告，申请载明被告未能履约完成合同前，路虎车愿意质押在原告处，直至合同履约完成及相关经济行为全部完成，原告同意并认为没有法律风险后，才可解除质押车辆。被告在申请上盖章，张毅、李杏敏签字、捺印。2018年10月29日，原告项目经理高峰出具收条一份，载明“今收到张毅、李杏敏交来陆虎发现4（×××）汽车一辆及相关手续一套、钥匙一把（不含车辆登记证书）”。现因被告未按合同约定按期施工，故原告诉至本院请求解决。   本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原被告签署《裕昌·蓝庭燃气工程施工合同》，约定被告承揽原告裕昌-蓝庭燃气工程，后被告书面承诺于2018年11月30日前具备送气条件，但被告未按合同约定如期施工，被告应承担相应责任。（一）关于工程款返还，因被告未按合同约定施工，原告有权解除合同，且原被告共同签署的《变更申请说明》事实上已达成解除合意，依据《合同法》相关规定，被告应向原告返还已支付工程款，故对原告该项诉求予以支持。（二）关于资金占用期间利息，符合法律规定，本院予以支持。（三）关于违约金，《合同》第二部分第十九章第2.3条约定，除被告造成原告形象和声誉损失外的其余违约情形，原告有权对被告处以200-20000元/项的违约金，被告完全未履行《合同》项下施工义务，故本院认为被告应当支付原告违约金20000元，对原告此项诉求予以支持。（四）关于延期损失，《合同》约定施工现场具备施工条件后，原告提前30日通知被告办理相关施工手续，在收到原告通知后30日开始计算工期，被告应在50日内完成全部工程并组织协调各相关部门进行验收。而庭审中原告并未提交通知被告办理相关施工手续的证明，故无法判断工期具体开始时间，也无法判断应当竣工验收的时间。此外，原告也并未提交工程延期造成损失及具体损失数额的相关证据，故应承担举证不利的法律后果，对其该项诉讼请求不予支持。（五）关于车辆折抵，庭审中，被告提出被告于2018年10月29日给原告的一台路虎车（×××），书面证明是质押实际是折抵应退工程款，原告不予认可。因被告无证据证明上述事实，故对被告的主张不予支持。此外，因本案法律事实行为发生于《中华人民共和国民法典》实施之前，依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定，本案应适用《中华人民共和国民法典》实施之前相关法律规定。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：   一、被告山西颐宏昊能源有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告山西裕昌房地产开发有限公司工程款576240元。   二、被告山西颐宏昊能源有限公司于本判决生效之日起十日内以576240元为基数向原告山西裕昌房地产开发有限公司支付自2018年10月31日起至实际返还之日止按一年期贷款市场报价利率标准计算的利息。   三、被告山西颐宏昊能源有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山西裕昌房地产开发有限公司支付违约金20000元。   四、驳回原告山西裕昌房地产开发有限公司的其他诉讼请求。   如未按本判决指定的期间支付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费减半收取计7910元，由原告山西裕昌房地产开发有限公司承担3560元，被告山西颐宏昊能源有限公司承担4350元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上属于太原市中级人民法院。   审判员 曹明      二〇二一年四月十三日   书记员 乔蕾