新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院民 事 判 决 书（2021）新2801民初936号 原告：王福胜，男，1966年6月11日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市。委托诉讼代理人：刘晟，北京盈科（库尔勒）律师事务所律师。被告：库尔勒优家购建筑装饰中心，住所地：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市延安路家园小区18-02号03号门面。经营者：王和天，男，1989年12月1日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市延安路家园小区。原告王福胜与被告库尔勒优家购建筑装饰中心装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月2日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月15日公开开庭进行了审理，原告王福胜及委托诉讼代理人刘晟到庭参加了诉讼，被告库尔勒优家购建筑装饰中心经本院合法传唤拒不到庭。本案现已审理终结。王福胜向本院提出诉讼请求：1、依法解除双方2019年10月1日签订的《优家装饰施工合同》；2、判令被告退还原告已付的装修款74,480元；3、判令被告支付延误交工违约金，暂计39,400元（自2020年1月8日起至合同解除之日止，按每日100元违约金，暂计至2021年2月5日，共394天）；4、判令被告支付律师费4000元、案件诉讼费947.75元；5、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年10月1日，原告与被告签订装饰施工合同，约定由被告对原告月星广角X室房屋进行装修，装修款总价为76,000元，工期3个月。原告按照合同约定共计支付装修款74,480元，经原告多次催促，被告仍未完成装修，且于2020年3月30日停工。后原告诉至库尔勒市人民法院，法院受理后，被告与原告达成协议约定：原告撤回起诉，被告于2020年7月3日前完成装修，如被告违约，自愿承担自2020年1月8日起至实际完工之日按每天100元的标准支付违约金；如原告起诉，被告承担诉讼费、送达费、律师费等费用。截止目前，双方约定的完工期限已过，但被告仍未按约定履行协议，致使双方合同目的无法达成，严重影响原告按期使用房屋。为维护原告合法权益，诉至贵院，请求依法支持原告诉求。库尔勒优家购建筑装饰中心未到庭应诉，亦未提出书面答辩状。本院经审理认定事实如下：2019年10月1日，原告与被告签订《装饰施工合同》，约定由被告包工包料对原告位于库尔勒市月星广角1号楼3单元X室房屋进行装修，装修总价为76,000元，工期3个月。其中第十六条约定：⑴壁纸换壁布、⑵柜子13平方米、⑶3000元窗帘额度、⑷2000元灯具额度、⑸烟机灶具一套、⑹净水器一台、⑺20,000元额度家俱、⑻赠送55寸电视一台。此外，双方还对工程质量、验收保修、工程款支付方式及违约责任进行了约定。合同签订后，原告与被告开始按合同约定履行义务。截止2019年11月4日，原告共计向被告支付装修款74,480元。2020年5月，原告以被告未按时完成房屋装饰装修工作为由诉至本院，后又撤回起诉，原告花费案件受理费974.75元。双方于2020年6月17日达成补充协议，对部分内容予以变更：1、库尔勒月星广角1-3-2102室未完工部分包含：柜门，厨房及卫生间推拉门，窗帘，卫浴洁具，地角线，开关插座，送电视机（55寸）一台，净水器一台，垃圾清理，灯具。2、合同约定20,000元家俱，由甲方（原告）、乙方（被告）共同挑选，具体到货时间以家俱供应商为准。以上第一条完工时间最迟不超过2020年7月3日；第2条家俱内容最迟不超过2020年8月10日。3、若乙方违反本协议引发甲方提起诉讼的，乙方自愿承担2020年1月8日起至实际完工之日按每天100元标准向甲方支付违约金。4、若乙方违反本协议引发诉讼的，乙方需承担甲方因诉讼产生的诉讼费、送达、保全、保全保险费、律师代理费等。5、因乙方违约，故2020新2801民初3066号案件诉讼费947.75元由乙方承担，3日内向甲方支付。6、因乙方违约，乙方承诺向甲方赠知名品牌滚筒洗衣机（8公斤标准）一台，与第1条约定内容一起交付。双方签订补充协议后，被告仍未完成装修项目，故原告诉至本院。另查，原告以《装饰施工合同》中已明确约定了窗帘价值3000元、灯具价值为2000元和家俱价值为20,000元，而补充协议中约定的“柜门，厨房及卫生间推拉门，窗帘，卫浴洁具，地角线，开关插座，送电视机（55寸）一台，净水器一台，垃圾清理”未约定价格，为尽快解决纠纷，其庭后申请撤回要求被告退还以上未约定价格的项目装修款的请求。以上事实有商品房买卖合同、户口簿、《装饰施工合同》、补充协议、收据、民事裁定书及诉讼费票据、委托代理合同及发票、当事人的陈述在卷佐证。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。原告与被告签订的《装饰施工合同》和补充协议系双方真实意思表示，其内容不违法相关法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应按照合同约定履行自己的义务。因被告未能按约履行装饰施工合同义务，在原告诉讼至法院后，双方又签订了补充协议后，被告仍然不按时履行自己的义务，故被告的违约行为已经导致不能实现合同目的，故对原告要求解除双方2019年10月1日签订的《优家装饰施工合同》的诉请予以支持。原告与被告签订补充协议后，被告仍未完工部分有：“柜门、厨房及卫生间推拉门、窗帘、卫浴洁具、地角线、开关插座、送电视机（55寸）一台、净水器一台、垃圾清理、灯具”。根据《装饰施工合同》和补充协议的约定，窗帘为价值3000元、灯具价值为2000元、家俱价值为20,000元，合计25,000元。原告庭后申请撤回要求被告退还未约定价值的项目（柜门，厨房及卫生间推拉门，窗帘，卫浴洁具，地角线，开关插座，送电视机（55寸）一台，净水器一台，垃圾清理）装修款的请求，系原告自行处分民事权利的行为，予以认定。原告提交的收据和银行流水，能够证实其已向被告支付装修款74,480元，故对原告主张被告退还其载明未装修项目价格（窗帘价值3000元、灯具价值2000元、家俱价值20,000元）的装修款25,000元，予以支持。原告与被告在补充协议中第3条约定从2020年1月8日起至实际完工之日按每天100元标准向甲方支付违约金，其违约金约定过高，故参照全国银行2020年1月贷款市场报价利率4.15%的四倍计算，为4,456.99元（25,000元×16.6%年息、2020年1月8日起至2021年2月5日共计一年零27天），被告应支付给原告。原告主张的律师代理费4000元、案件诉讼费947.75元，有原告提交的委托代理合同及票据证实，符合合同约定，予以支持。被告经本院合法传唤拒不到庭，视为放弃辩解的权利，应承担对其不利的法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条第一款第四项、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：一、解除原告王福胜与被告库尔勒优家购建筑装饰中心2019年10月1日签订《优家装饰施工合同》；二、被告库尔勒优家购建筑装饰中心于本判决生效后三日内退还原告王福胜装修款25,000元；三、被告库尔勒优家购建筑装饰中心于本判决生效后三日内支付给原告王福胜违约金4,456.99元；四、被告库尔勒优家购建筑装饰中心于本判决生效后三日内支付给原告王福胜律师代理费4000元、案件诉讼费947.75元；五、驳回原告王福胜其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,338.28元，由被告库尔勒优家购建筑装饰中心负担（原告已预交，被告在支付上述款项时一并支付给原告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审  判  员   郭 凤二 〇 二 一 年 四 月 二 十 二 日书  记  员   刘浩男