福建省厦门市海沧区人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0205民初2053号原告：石莹，女，1974年12月22日出生，汉族，户籍地福建省厦门市思明区，经常居住地福建省厦门市海沧区。被告：邓金福，男，1990年9月2日出生，汉族，住云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县。被告：吴秋明，男，1986年8月12日出生，汉族，住四川省苍溪县。原告石莹与被告邓金福、吴秋明装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案后，依法适用简易程序审理。后发现本案不宜适用简易程序，因此转为普通程序,并依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》之规定，依法适用独任制公开开庭进行了审理。原告石莹、被告吴秋明到庭参加诉讼。被告邓金福经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石莹向本院提出诉讼请求如下：1.判令解除装修合同，邓金福、吴秋明退还剩余未履行装修款39614元；2.判令邓金福、吴秋明支付违约金1万元；3.判令邓金福、吴秋明支付装修延期5个月的租金损失11500元；4.判令本案诉讼费由邓金福、吴秋明负担。事实和理由：2019年9月4日，其与厦门佳益和建筑装饰有限公司的股东邓金福签订装修合同。本应在2020年2月4日到期完工，因邓金福各种拖延，至今只装修一半。装修工程总金额为68000元，其已分批支付了64000元，但工程很多没有做，如木地板、洗手间、厨房的门没有安装、阳台推拉门及橱柜、卫浴设施、吊顶、灯等均未安装，而装修合同项目是硬件装修全包（除木作外）。现邓金福已携款逃了，厦门佳益和建筑装饰有限公司已注销，因此诉至法院。邓金福未作答辩。吴秋明辩称，吴秋明与邓金福自2019年10月25日起解除合作关系，各个款项和后期没有完工的工程全部由邓金福完成。其与邓金福解除合作后所产生的任何事情与其本人无关。石莹与邓金福签订合同时其不在场，不清楚。现在厦门佳益和建筑装饰有限公司已经注销了，签订合同之后石莹与邓金福的任何聊天往来，其都不清楚，他们之间的约定及款项往来也不清楚。请求驳回石莹的诉讼请求。本院经审理认定如下事实：2019年9月4日，石莹作为发包人（甲方）与承包人（乙方）厦门佳益和建筑装饰有限公司（以下简称佳益和公司）签订工程名称为家居装修的书面合同一份，双方就装饰项目、住房为马銮湾生活广场12层B1204室04户的装修事宜达成协议。第一条、工程概况。1.1工程名称家居装修。1.2修房号B1204室04户。1.3修内容：根据甲乙双方认可的设计内容与布局，结合甲方认可的预算内容、装修要求进行施工。第二条、承包方式。2.1包工包料。2.2按双方认可主材确认表、用材的内容施工。第三条、合同工期。自2019年9月4日至2020年2月4日。第四条、工程价款为68000元，该项目总价以预算单内容，双方协商最终定价为准。第五条、工程付款方式。装修协议签订后，甲方向乙方交付预付款总价20%，水电预埋完成后2个工作日内支付工程总价30%，泥工、贴砖完成2个工作日内支付总工程价30%......。关于违约责任，合同约定乙方应按合同工期完成施工，如果由于乙方的原因而造成的损失由乙方负责。合同还就质量要求与安全、违约责任等约定了权利义务。邓金福与石莹均在合同签署姓名，合同的落款乙方栏处加盖佳益和公司公章。合同抬头部分由邓金福书写“倒板定金付10000元”。合同签订后，石莹自2019年9月4日起至2020年4月1日期间，合计向邓金福支付64000元。其中，石莹于2019年9月4日支付给邓金福10000元。邓金福在与石莹的微信聊天记录中，于2019年9月4日确认“感谢支持，收到倒板定金10000元”，于2019年10月18日确认“收款倒板12000装修定金1万”。佳益和公司成立于2019年4月29日，注册资本500万元，出资期间为2069年4月1日前。股东为邓金福及吴秋明，其中邓金福出资比例为33%，吴秋明出资比例为67%。2019年11月13日，邓金福及吴秋明向工商管理部门提供《简易注销全体投资人承诺书》，承诺“本商事主体申请注销前未发生债权债务/已将债权债务清算完结，不存在未结清费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清税款及其他未了结事务，清算工作已全面完成......本商事主体全体投资人对以上承诺的真实性负责，如果违法失信，则由全体投资人承担相应的法律后果和责任”。工商管理部门因此于2020年1月2日核准佳益和公司注销。审理中，石莹提供《报价表》、房屋照片、微信对话截图（与邓金福）、微信截图（与物业主任），拟分别证明：1.未完成项目的装修款39614元；2.未完成项目实况；3.该做而未做的硬装项目，包括推拉门，楼梯扶手；4.租金的标准为每月2500元。吴秋明质证表明，其对上述证据均不清楚。吴秋明提供其与邓金福签订的《协议》一份，拟证明其与邓金福自2019年10月25日起解除合作关系，各个款项和后期没有完工的工程全部由邓金福完成。解除合作后所产生的任何事情与吴秋明无关。该协议载明“原厦门市佳益和建筑装饰有限公司法人吴秋明，股东邓金福协商把原厦门市佳益和建筑装饰有限公司注销，以前吴秋明所签的合同没有完工的全部由邓金福完成，以前的工人工资材料款由邓金福负责，从2019年10月25日起，收的各项工程款全部由邓金福所收，工人......全部由邓金福负责，所产生的任何事情对吴秋明无关，不具有法律效力”。对此，石莹质证认为其交付给邓金福的款项是2019年9月开始付，协议约定的是自2019年10月25日由邓金福来负责。吴秋明作为公司股东有义务来负担。另查明：诉讼中，石莹表明其诉求支付的违约金10000元系基于定金罚则而提出。本院认为，佳益和公司与石莹就马銮湾生活广场12层B1204室04户的装修事宜达成协议签订合同，其作为合同相对方对合同项下义务承担合同责任。本案石莹提供的证据足以证明佳益和公司未万全履行合同项下的装修义务，佳益和公司构成根本违约，石莹有权解除合同并予以追究违约责任。对于解除装修合同，吴秋明亦明确表示同意，本院予以确认。石莹提供的证据足以证明装修合同项下的装修工作未完成，但其提供的《报价表》不能证明未完成部分的价值为39614元，该主张缺乏依据，难以采纳，相应的诉讼请求，本院不予支持。根据微信聊天记录及装修合同备注内容的记载，石莹支付给邓金福的倒板定金10000元，系为履行装修合同而支付，鉴于邓金福履行的是职务行为，故相应的法律后果由佳益和公司承担。因佳益和公司构成根本违约，石莹有权主张适用定金罚则，其诉请返还10000元，本院予以照准。石莹虽提供其与某物业主任的微信聊天记录，但微信相对方是否系物业主任无法认定，且该微信聊天记录亦不能作为认定租金标准的有效、充分证据，故其主张案涉房屋的月租金为2500元，本院不予采纳，其诉请租金损失12500元，缺乏依据，本院不予支持。吴秋明、邓金福作为原佳益和公司的股东，吴秋明明知、邓金福应当知道原佳益和公司负有上述合同债务未清偿，却向工商管理机关提交《简易注销全体投资人承诺书》，承诺公司债权债务已经清算完结，并因此获准注销了公司，主观上具有损害石莹债权的恶意。并且，本案也没有证据证明其二人编制了符合法律规定的清算报告，经股东会或股东大会确认，并报送公司登记机关。综上，鉴于吴秋明、邓金福作为原佳益和公的清算组成员,在办理公司注销清算过程中,未提供财务账簿进行清算审计，在明知涉案存在债权的情况下，未通知石莹申报债权，应认定其注销公司登记的行为损害了作为公司债权人的石莹的利益，应当对债权人石莹承担赔偿责任。因案涉债权未获清偿，石莹诉请吴秋明、邓金福对原佳益和公司未清偿的债务，共同承担责任，合法有据，本院予以支持。吴秋明以其与邓金福解除合作为由，提出不予承担案涉民事责任的抗辩主张，于法不符，不能成立。邓金福无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩权利，应承担不利后果，本院依法予以缺席审理和判决。综上，依照原《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十五条，《中华人民共和国公司法》第一百八十一条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十五条、第一百八十八条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）》第十一条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条规定，判决如下：一、解除石莹与原厦门佳益和建筑装饰有限公司就装修马銮湾生活广场12层B1204室04户、于2019年9月4日签订的《合同》；二、被告吴秋明、邓金福对原厦门佳益和建筑装饰有限公司未清偿的债务，即返还原告石莹定金10000元承担共同赔偿责任，该款于判决生效之日起十日内支付给原告石莹；三、驳回原告石莹的其他诉讼请求。如被告吴秋明、邓金福未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费790.3元及公告费，由原告负担740.3元，由被告吴秋明、邓金福负担50元及公告费。被告吴秋明、邓金福负担部分，于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。审判员  郑松青二〇二一年四月十二日书记员  卢 琳附本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。《中华人民共和国公司法》第一百八十条公司因下列原因解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东会或者股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照本法第一百八十二条的规定予以解散。第一百八十三条公司因本法第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。第一百八十四条清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。第一百八十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第一百八十八条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）》第十一条公司清算时，清算组应当按照公司法第一百八十五条的规定，将公司解散清算事宜书面通知全体已知债权人，并根据公司规模和营业地域范围在全国或者公司注册登记地省级有影响的报纸上进行公告。清算组未按照前款规定履行通知和公告义务，导致债权人未及时申报债权而未获清偿，债权人主张清算组成员对因此造成的损失承担赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。第十九条有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人在公司解散后，恶意处置公司财产给债权人造成损失，或者未经依法清算，以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理法人注销登记，债权人主张其对公司债务承担相应赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张有责任提供证据予以证明。……第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。