北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书(2020)京0115民初429号原告：李东，男，1967年9月4日出生，回族，北京嘉润特科技发展有限公司法定代表人，住北京市东城区。委托诉讼代理人：丁玲，北京恒理律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖灵利，北京恒理律师事务所律师。被告：北京天地和豪装饰设计有限公司，住所地北京市昌平区城北街道鼓楼西街12号楼1至3层2。法定代表人：张志强，执行董事、经理。被告：北京和聚盈科商贸有限公司，住所地北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号F区一层2714。法定代表人：包成，执行董事、经理。被告：张志强，男，1976年6月24日出生，汉族，北京天地和豪装饰设计有限公司经理，住河北省保定市清苑区。被告：包成，男，1978年3月7日出生，蒙古族，北京和聚盈科商贸有限公司经理，住内蒙古自治区通辽市。原告李东与被告北京天地和豪装饰设计有限公司（以下简称天地装饰公司）、被告北京和聚盈科商贸有限公司（以下简称和聚商贸公司）、被告张志强、被告包成装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序独任制，公开开庭进行了审理。原告李东的委托诉讼代理人丁玲到庭参加诉讼。被告天地装饰公司、被告和聚商贸公司、被告张志强、被告包成经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李东向本院提出诉讼请求：1.判决解除李东与天地装饰公司、和聚商贸公司签订的装饰装修等合同；2.判令天地装饰公司、和聚商贸公司、张志强、包成连带返还李东装饰装修款99203.80元；3.判令上述4名被告连带给付李东工期延误的违约金，按30元/工作日的标准计算，自2019年8月13日起算，至判决解除合同之日止；4.上述4名被告连带赔偿李东逾期退款的利息损失，该利息损失以应退款本金99203.80为基数，自2019年8月13日起算，至实际退款之日止，在2019年8月19日之前按照中国人民银行同期贷款利率的2倍计算，在2019年8月20日之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；5.判令上述4名被告承担本案诉讼费用及律师代理费2000元。事实和理由：李东与天地装饰公司、和聚商贸公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》等配套合同，约定李东将位于北京市大兴区瀛海镇瀛裕街6号院24号楼1单元801室的房产装饰装修等工程交由天地装饰公司、和聚商贸公司施工；现李东已按照约定支付装饰装修款149203.80元，但天地装饰公司、和聚商贸公司却未按约定予以完工，其行为构成根本违约，给李东造成了重大经济损失；天地装饰公司、和聚商贸公司均系自然人独资公司，张志强、包成分别为其股东，股东个人财产与公司财产构成混同，应对公司债务承担连带责任；为维护自身合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，李东诉至法院，请求判如所请。天地装饰公司未作答辩。和聚商贸公司未作答辩。张志诚未作答辩。包成未作答辩。本院经审理认定事实如下：天地装饰公司成立于2017年2月16日，系自然人独资有限责任公司，其投资人（股东）为张志强，其法定代表人亦为张志强，其经营范围包括工程勘察、工程设计等；和聚商贸公司成立于2017年4月6日，系自然人独资有限责任公司，其投资人（股东）为包成，其法定代表人亦为包成，其经营范围包括销售机械设备、建筑材料等；李东系北京市大兴区瀛裕街6号院24号楼1-801号房屋（以下简称801室）的业主；在所签订《北京市商品房预售合同（限价商品住房）》中，载明801室的预测建筑面积为85.9平方米，其中套内建筑面积64.5平方米，共用部位和共用房屋分摊建筑面积21.4平方米。2018年12月15日，李东（甲方）与天地装饰公司（乙方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》；双方约定甲方承诺对拟装修的房屋拥有占有使用权，有权对该房屋进行装修，设计施工服务总费用为36000元，费用为包干价；在合同书第1条“工程概况”部分的开工日期一栏及施工时间一栏，双方未进行填写，双方约定该合同所指竣工日期为乙方完成房屋制安部分的日期，如因甲方主材、家具、家电下单延误，最终导致工地延期，由此造成的责任由甲方承担；关于乙方的权利与义务，双方在合同书第2.2条约定：“……2.2.3若由甲方提出变更设计方案，经双方协商达成一致意见后，甲方又不予以签字确认，乙方有权按原设计施工，由此造成的工期延误和增加的施工费用都由甲方承担。2.2.4甲方在交纳了工程款后，如甲方要求增加施工项目，则应在签订《工程变更单》及《工程补充协议》后一个工作日内交纳相关费用。甲方没有签字认可或没及时交纳增项变更款的项目，乙方对变更项目不予施工。2.2.5因为乙方的原因导致竣工日期延后，乙方按30元/工作日赔偿甲方……2.2.10甲方堆放在现场的家俬、陈设及工程成品应在乙方施工前予以转移，如实在难以转移的应采取措施妥善保护；乙方对甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品不承担保管责任”；关于“付款方式的约定”，双方在合同书第4条约定，双方签订合同后，甲方应在签订合同当日，一次性向乙方支付装修服务费36000元，甲方要求增减施工项目，应签订《工程变更单》及《工程补充协议》，并在签署1个工作日内交纳相关费用，否则，乙方对变更项目不予施工；关于“工程工期”，双方在合同书第5条约定：“5.1本合同所指竣工日期为乙方完成房屋制安部分的日期。工程工期按实际筑面积计算：120平米以下平层为90个工作日；120平米以下复式为120个工作日；平层120平米-150平米为120个工作日；平层150平米-200平米为150个工作日；120平米-200平米别墅为180个工作日；200平米以上平层或复式为180个工作日（200平米以上别墅工期至少为180个工作日）。若有实木家具，如：实木的定制产品，复杂的拼花，大理石工艺及其他的特殊设计工艺问题，需增加30、60、90个工作日。5.2如甲方需在装修过程中安装中央空调、地暖等非装饰装修施工项目的，则施工周期顺延20天，如该项目在20天内未能完工，影响乙方施工进度的，则相应顺延增加施工周期。5.3如因乙方原因导致主材、家具、家电等出现断货，缺货导致顺延，乙方按30元/工作日的标准向甲方支付赔偿（如因国家行业政策造成停产造成出现断货，缺货导致顺延，乙方不负责赔偿）。5.4停工及复工时间：每年的施工工人和厂家人员会在每年的除夕前18天进行停工返乡，团聚过年；开工时间为每年正月二十进行陆续复工。因不抗拒原因（法定家假日、静音限制、自然灾害、停水停电等等）影响工程工期，原定工期顺延。5.5甲方或与甲方相关的第三方交叉施工、影响乙方工程进度的情况下，原定工期顺延。5.6施工过程中部分项目需由甲方配合、验收确认。甲方未予以配合影响工程工期，原定工期顺延。5.7因甲方自购材料不能按时送达现场或因甲方提供的材料为不合格产品，造成返工而影响工程工期，原定工期顺延……5.9由于乙方原因不能按期开工、中途停工或因乙方原因造成工程质量存在问题而返工，影响工程工期，损失由乙方自行承担，原定工期不顺延”；关于验收结算，双方在合同书第6条约定：“……6.2工程验收项目：基础改造工程、水电改造工程、瓦工工程、防水工程、木作工程（即中期验收）、涂饰工程、基础工程竣工验收。6.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程、中间工程验收手续……6.4由于乙方施工质量问题造成返工，材料和返工费用等由乙方承担。6.5工程竣工后，甲方自接到乙方的验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。若甲方在规定时间内，既不能组织验收又不与乙方另行商定验收时间或未经检验擅自使用，均视为甲方验收合格。6.6项目验收合格，双方签字确认；不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止”；关于合同解除和终止，双方在合同书第9条约定：“9.1有下列情形之一的，可以解除合同——（1）不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方协商一致；（2）客户原因要求解除合同的，开工前且材料未进场，客户需要承担合同总额20%的违约金；材料进场后，客户需要承担合同总额70%的违约金。9.2甲乙方履行完本合同全部义务，工程竣工，结算款项支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）”；关于违约责任，双方在合同书第10条约定：“……10.5甲方基于本合同应向乙方支付的违约金不足以弥补乙方所受损失的，应当予以补足。本合同所约定的乙方损失包括但不限于乙方经济利益的减损、乙方为证实甲方违约行为所支付的调查取证、公证费用、乙方为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、律师代理费、咨询费和法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部损失及费用”；在合同落款甲方处李东签字确认，在乙方处加盖天地装饰公司的合同专用章，落款时间为2018年12月15日。同日，即在2018年12月15日，就801室装修所涉建筑材料的销售事宜，李东（甲方）与和聚商贸公司（乙方）签订《住宅装饰装修销售及服务合同》；双方约定乙方保证以行业内优质价格与质量为甲方提供房屋装修所需的主材、家具、家电等房屋装修所需商品的采购服务，为甲方提供因房屋装修采购服务所配套的其他服务；双方约定，根据甲方指定房屋的装修设计图纸及甲方实际需求，甲乙双方确认，合同总金额预算为84000元，甲方应在签订合同当日，向乙方支付合同总金额的50%，即42000元，在甲方指定房屋开始进行涂饰工程之前（木工结构、饰面工程验收合格），甲方向乙方支付中期款，合同总金额的45%，即37800元，余款5%，即4200元；双方约定，待竣工验收完毕后，经甲方确认后按实结算甲方实际应支付的费用，多退少补，在双方结算后的当日内付清，甲方如未按时付款，乙方有权拒绝向甲方交付家具家电（如有）或其他合同后续履行义务；关于合同变更、解除与终止，双方在合同书第十条约定：“11.1在合同的履行中，如一方需要变更，双方协商解决，另行签订补充协议。11.2有下列情形之一的，可以解除合同——（1）不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方协商一致；（2）甲方原因要求解除合同且材料未进场后，甲方需承担合同总额20%的违约金；材料已进场的，甲方需要承担合同总额20%的违约金；材料已进场的，甲方需要承担合同总额70%的违约金。11.3甲乙方履行完本合同全部义务，结算款项支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。11.4若甲方要求修改设计涉及已下单的定制主材项目，须承担因此所产生的全部费用”；合同书第十三条为附件“供货预算表”；在合同落款甲方处李东签字确认，在落款乙方处加盖和聚商贸公司的合同专用章，落款时间为2018年12月15日。上述《住宅装饰装修工程施工合同》《住宅装饰装修销售及服务合同》的合同价款合计120000元。同日，即在2018年12月15日，李东（甲方）与天地装饰公司（乙方）签订《施工合同补充说明》；双方约定：“1.本合同为保值合同，合同总款预估为120000元，因未量房，以最终实测外框面积及预算表为准，多退少补；2.主材免费升级为人和主材（定制类、灯具除外）；3.金牌项目经理施工；4.赠送全房墙纸（卫生间、厨房除外）；5.预订合同作废，以此施工及服务合同为准。6.赠送净水机一台”。2019年3月31日，李东（甲方）与和聚商贸公司（乙方）签订《补充协议合同》；双方约定原工程预算合同金额为120000元，最终工程预算合同金额为148941元，该合同签订之后，甲方应在当日向乙方支付该合同总金额的65%，即96812元，在开始进行饰面作业之前（指木制品饰面阶段验收、油漆、墙漆等项目进场之前），甲方向乙方支付二期工程款（中期款），合同金额的31.5%即46916元；余款3.5%（尾款）即5213元；双方同时约定：“因业主之前报价有修改，两份预算差额较大，因此补充协议合同，以现在预算表为准，之前预算表收回，所以结算价款以现在最终的预算为准”，并手写补充：“1.此合同原款为151456元，现优惠2515元，现合同款为148941元；2.主材免费升级为人和主材（定制类家具除外）；3.全房墙纸，金牌项目经理施工；4.原合同优惠作废，以此为准”。在天地装饰公司在2019年5月27日所出具《装修工程业主缴款单[中期]》中，载明业主为李东，工程地址为大兴区瀛裕街6号院24号楼1-801，即诉争801室，原合同造价为148941元，项目经理为洪新生，工程监理为马海强，预算员为杨瑞敏，深化设计师为王波涵，客户首期已交金额为96812元，二期应交款项（合同约定）为46916元，中期变更单（见附件）为5475.80元，中期款（变更后）实际应交款为52391元；该缴款单由预算员杨瑞敏、深化设计师王波涵及业主李东分别签字确认；该缴款单附有《工程增减量变更单》，载明变更日期为2019年5月24日，增减项核算后的增加金额为5475.80元；该变更单由业主李东、预算员杨瑞敏、设计师王波涵、项目经理洪新生等人分别签字确认。2019年8月16日，项目经理洪新生向李东出具《关于天地和装饰公司已完成工程量造价证明》，证明：“本人作为装修施工队长，负责北京市大兴区瀛海镇瀛裕街6号院24号楼1单元802室业主和北京天地和豪装饰设计有限公司所签装饰装修合同的施工。因北京天地和豪装饰设计有限公司自身原因，该业主装修施工在仅完成水电改造、厨房和卫生间墙砖铺设、客厅地砖铺设以及墙面油工后，现场便全面停工，施工人员撤出该业主装修现场。根据本人以往多年施工经验，该业主家庭实际完成装修部分工程量估算金额价值50000元整”；在该证明落款处，洪新生签字确认，并注明公民身份号码及联系电话。李东于2018年12月15日支付定金10000元、部分一期款26000元，由天地装饰公司出具2张收款收据；李东于2019年3月31日支付“一期款补齐”款60812元，由和聚商贸公司出具1张收款收据；李东于2019年5月27日支付中期款52391.80元，由和聚商贸公司出具1张收款收据；以上金额合计149203.80元，上述4张收据的样式完全相同。为提起本案诉讼，李东与北京恒理律师事务所签订《民事委托代理合同》；李东于2019年9月22日向北京恒理律师事务所支付律师咨询、律师代理费2000元。庭审中，经询问，李东陈述称，装修工人系在2019年4月8日正式进场施工的，在2019年7月13日没完工就撤场了，在撤场时没有跟李东说过，李东再找人就找不到了，无法区分进场施工的人员是天地装饰公司的人员，还是和聚商贸公司的人员，在进行合同洽商及施工时天地装饰公司与和聚商贸公司均存在混同，收取款项也存在混同，其实际经营地也是在一起的，且均系自然人独资公司；在本案施工人撤场后，李东只能另找人施工，新的施工队是在2019年8月末进场施工的，完工时间记不清楚了，后来再找的施工队的装修款项和本案合同价款差不多，可能稍高一些。本案系公告送达案件，经查，本案诉讼材料在2021年3月11日公告送达天地装饰公司、和聚商贸公司、张志强、包成。本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，天地装饰公司、和聚商贸公司、张志强、包成经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃在庭审中的陈述、质证和辩论等诉讼权利。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”本案中，诉争合同书的签订时间、施工人进场施工时间及撤场时间，以及李东提起本案诉讼时间，均在2021年1月1日民法典施行前，故应适用当时的法律、司法解释的规定，即适用《中华人民共和国合同法》等法律规定。本案中，针对801室的装修事宜，李东与天地装饰公司、和聚商贸公司所签订系列装饰装修工程合同，均系当事人真实意思表示，不存在法定无效情形，属合法有效，合同双方均应严格按照约定全面履行自己的义务。李东按照约定支付了装饰装修定金及一期款、中期款合计149203.80元，但上述2家公司未按合同约定提供相应装饰装修服务，且现上述2家公司已无法取得联系，构成根本违约，符合法定合同解除条件，李东有权行使合同解除权，考虑到在提起本案诉讼前，李东未向上述2家公司送达解除通知，故对合同解除时间本院确定为本案诉讼材料送达之日，即在2021年3月11日合同解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。合同解除后，上述2家公司理应退还未完工部分的装饰装修款；考虑到经审查合同订立情况、签订补充协议情况、收取款项情况，均存在混同及债务加入等情形，故对所欠付装饰装修款，上述2家公司应承担连带责任；李东已交纳装饰装修款149203.80元，已完工部分的工程量估算金额约为50000元，故李东要求天地装饰公司、和聚商贸公司连带退还装饰装修款99203.80元并无不当，本院予以支持。因天地装饰公司、和聚商贸公司在撤场后未及时退还李东装饰装修款，故理应赔偿李东利息损失；李东要求以未退还款项99203.80元为计算基数并无不当，其要求自2019年8月13日起算利息损失亦合理，但对利率标准，本院酌情确定为在2019年8月19日之前按照中国人民银行同期贷款利率计算，在2019年8月20日之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；考虑到天地装饰公司、和聚商贸公司属根本违约及恶意违约，使李东遭受严重经济损失，故对李东要求上述2家公司负担律师费损失2000元的诉讼请求，本院予以支持。合同中约定了工程工期延误的违约责任，天地装饰公司、和聚商贸公司应按照合同约定承担30元/工作日的违约金；施工人在2019年4月8日进场施工，按照合同约定，工程工期按照建筑面积计算，120平米以下平层为90个工作日，而801室的建筑面积约为85.9平方米，故施工人应在进场后90个工作日内完工；据此，经核算，李东要求自2019年8月13日起算违约金并无不当，该违约金应计算至合同解除之日止。因天地装饰公司、和聚商贸公司均系一人有限责任公司，张志强、包成分别系上述公司的唯一股东，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”故对李东要求本案4名被告承担连带责任的意见，本院予以采纳。综上所述，对李东诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、李东与北京天地和豪装饰设计有限公司所签订《住宅装饰装修工程施工合同》《施工合同补充说明》于二〇二一年三月十一日解除；二、李东与北京和聚盈科商贸有限公司所签订《住宅装饰装修销售及服务合同》《补充协议合同》于二〇二一年三月十一日解除；三、北京天地和豪装饰设计有限公司、北京和聚盈科商贸有限公司、张志强、包成于本判决生效后十日内连带退还李东装饰装修款99203.80元并支付利息损失（以99203.80元为计算基数，自二〇一九年八月十三日起算，至退还上述装饰装修款之日止，在二〇一九年八月十九日之前按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，在二〇一九年八月二十日之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；四、北京天地和豪装饰设计有限公司、北京和聚盈科商贸有限公司、张志强、包成于本判决生效后十日内连带赔偿李东违约金（按每个工作日30元标准计算，自二〇一九年八月十三日起算，至二〇二一年三月十一日之日止）；五、北京天地和豪装饰设计有限公司、北京和聚盈科商贸有限公司、张志强、包成于本判决生效后十日内连带赔偿李东律师费损失2000元；六、驳回李东的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2280元、公告费560元，由北京天地和豪装饰设计有限公司、北京和聚盈科商贸有限公司、张志强、包成连带负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员  王 振二〇二一年四月九日法官助理  印 鹏书 记 员  陈鹏廷