北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0106民初8589号原告：唐山安捷鑫德混凝土有限公司，住所地河北省唐山海港开发区王滩镇张美崖村西侧。法定代表人：安桐，经理。委托诉讼代理人：郑小龙，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：张春生，北京誉洲律师事务所律师。被告：中建二局土木工程集团有限公司，住所地北京市通州区梨园北街****。法定代表人：刘驷达，董事长。委托诉讼代理人：武瑞，男，该公司工作人员。原告唐山安捷鑫德混凝土有限公司（以下简称唐山安捷公司）与被告中建二局土木工程集团有限公司（以下简称中建二局土木公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告唐山安捷公司的委托诉讼代理人张春生、被告中建二局土木公司的委托诉讼代理人武瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐山安捷公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付混凝土款项905678.25元并支付利息（以2570394元为基数，自2019年1月25日起至2019年2月1日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以1870394元为基数，2019年2月2日起至2019年3月25日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以2005678.25元为基数，自2019年3月26日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以2005678.25元为基数，自2019年8月20日起至2019年9月29日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以1205678.25元为基数，自2019年9月30日起至2020年1月19日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以905678.25元为基数，自2020年1月20日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2014年3月13日，原、被告签订《中建二局土木工程有限公司国际旅游岛旅游专线道路工程项目部混凝土采购合同》，被告因承建唐山湾国际旅游岛旅游专用道路工程，需向原告采购混凝土，同时合同约定了混凝土的型号、数量、价款和支付方式等。原告依约供应了10950452.5元的混凝土，被告已付10044774.25元，尚欠905678.25元。被告未按约定支付混凝土款项，应承担支付违约金的违约责任。被告中建二局土木公司辩称：1、经过核算，中期结算款为10901407.5元，根据合同约定，有部分扣款金额681072.25元，是质保金和履约保证金。中期结算最终金额10220335.25元。实际付款的情况，和原告诉状表述一致。我方认为，应付混凝土款项金额是175561元。2、付款的条件，质保金没到返还条件，合同4.1、6.1对质保金有约定。现在工程还没竣工验收，还在施工。根据合同约定，质量保证金是金额的5%，金额是545070元。3、履约保证金也没达到返还条件，根据合同约定，履约保证金比例是25%，返还条件是供货结束一个月内无需支付。合同还没最终结算，供货是否结束还没确定。履约保证金应办理完工结算后一个月内返还。履约保证金金额136001.87元。4、实际未付金额是175561元，利息起算基数有异议，质保金、履约保证金还没到返还条件，不应计算利息。欠款部分也应该是办理完工结算之后才可起算利息。利息计算标准无异议。本院经审理认定事实如下：2014年3月8日，中建二局土木工程有限公司（工程承包人）与唐山安捷公司（供应商）签订的《中建二局土木工程有限公司国际旅游岛旅游专用道路工程项目部商品混凝土采购合同》。合同载明：“……4质量保证期4.1本合同项下货物的质量保证期自工程业主竣工验收合格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）起计算3个月内……5价格……5.3合同总金额：暂估总价14150428元，上述合同总金额是依据承包人在5.2款表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价、合同最终结算总价以承包人、供应商依据本合同约定的质量、收术标准等条件共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准……6支付（根据一次性/分批次选择适用付款条件）6.1本合同无预付款，先供货、后付款。6.2每月1-3日，乙方针对上月运抵工地现场并经甲方签字确认收到的合格货物量向甲方提交付款申请，并提供与当月结算金额相一致的合法有效的税务发票，在甲方收到业主当月工程进度款前提下，30日内向乙方支付当月结算额的70%，预留25%作为履约保证金、5%作为质量保证金；履约保证金供货结束一个月内无息支付、质保金待质保期满后（工程完工满3个月）扣除相应费用（整改、返工）后一次性无息返还。6.3若因业主延误支付当月工程进度款，导致甲方延误支付本合同应付款项，乙方给予甲方30个工作日的延期付款限期。宽限期内不视为甲方违约……15误期违约……15.2甲方不按时支付货款，将按照拖延支付贷款期间的同类银行同期贷款利率向乙方承担违约责任（以中国人民银行公布的贷款利率为准）……”。2018年11月15日，中国建筑第二工程局有限公司唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目施工（二标段）项目部与唐山安捷公司签订《中建二局基础设施建设投资有限公司路桥分公司中期预结算证书》，确认本期累计结算款为10901407.5元、质保金为545070.375元、履约保证金136001.875元，月度结算证明净额10220335.25元。2018年11月16日，中国建筑第二工程局有限公司唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目施工（二标段）项目部确认唐山安捷公司出具的《往来账询证函》载明的数据无误，确认截至2018年10月25日的总砼款为10901407.5元。2018年11月8日，唐山安捷公司供应了价值31960元的混凝土。2018年11月10日，唐山安捷公司供应了价值13545元的混凝土。2018年11月11日，唐山安捷公司供应了价值3540元的混凝土。2018年12月14日，中国建筑第二工程局有限公司唐山湾三岛旅游区旅游专用线项目施工（二标段）项目部确认唐山安捷公司出具的《往来账询证函》载明的数据无误，确认截至2018年11月25日的总砼款为10950452.5元。双方一致确认中建二局土木公司已付款10044774.25元，其中，中建二局土木公司于2019年2月2日付款70万元、于2019年9月30日付款80万元、于2020年1月20日付款30万元。另查，中建二局土木工程有限公司于2018年1月18日更名为中建二局基础设施建设投资有限公司。中建二局基础设施建设投资有限公司于2020年9月10日更名中建二局土木公司。本案审理过程中，中建二局土木公司称双方已办理结算的金额为10901407.5元，另有49045元未办理最终结算，故不认可唐山安捷公司主张的总供货金额10950452.5元。中建二局土木公司主张涉案合同尚未供货完毕，供货完毕需以办理完工结算为准，且项目尚未竣工验收，故履约保证金和质保金尚未达到支付条件。唐山安捷公司称：其最后一次供货时间为2018年11月11日，后续未被通知供货，应认定为供货结束。中建二局土木公司称：因涉及拆迁、设计变更及后续的疫情，项目停工，故自2018年11月11日未通知唐山安捷公司供货，但不能说明让唐山安捷公司停止供货，因工程还在施工过程中，故其与唐山安捷公司的合同还在履行过程中。另，唐山安捷公司提交视频证明涉案工程所涉的道路已经通车，可以推定工程已竣工验收。中建二局土木公司称按照相关规范，公路需试通车运行两年以上才会竣工验收，道路通车不能证明达到了竣工验收的条件。本院认为，中建二局土木公司与唐山安捷公司签订的《中建二局土木工程有限公司国际旅游岛旅游专用道路工程项目部商品混凝土采购合同》系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应依约履行。唐山安捷公司向中建二局土木公司供货后，中建二局土木公司应当按照约定给付货款。关于双方争议的总供货金额，唐山安捷公司提交项目部盖章确认的《往来询证函》证明总供货金额为10950452.5元，故本院对唐山安捷公司主张的金额予以确认。关于双方争议的付款条件是否具备，其中履约保证金的付款条件为“供货结束一个月内无息支付”，唐山安捷公司自2018年11月11日起至今未被通知供货，根据合同履行情况、已付款情况，本院认定供货已结束，故中建二局土木公司应向唐山安捷公司支付剩余履约保证金。关于质保金，唐山安捷公司未能提交证据证明涉案合同载明的工程已竣工验收，故质保金尚未达到支付条件，对该部分诉讼请求，本院暂不予支持。关于唐山安捷公司主张的违约金，双方合同有明确约定，应予支持，其中计算基数本院根据合同履行情况进行调整。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定，本案相关法律事实发生在民法典施行前，应适用当时的法律、司法解释的相关规定。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条规定，判决如下：一、被告中建二局土木工程集团有限公司于本判决生效后七日内给付原告唐山安捷鑫德混凝土有限公司货款358155.63元及违约金（以2158155.63元为基数，自2019年1月25日至2019年2月1日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；以1458155.63为基数，自2019年2月2日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日至2019年9月29日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以658155.63元为基数，自2019年9月30日至2020年1月19日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以358155.63元为基数，自2020年1月20日至实际清偿之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告唐山安捷鑫德混凝土有限公司的其他诉讼请求。如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6428元，由原告唐山安捷鑫德混凝土有限公司负担3092元（已交纳），由被告中建二局土木工程集团有限公司负担3336元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 汪芬丽二〇二一年四月二十七日法官助理 丁海成书 记 员 辛 靖