北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0114民初16391号原告（反诉被告）：鸿鑫工程有限公司，住所地山东省济南市山师东路4号。法定代表人：李毅，董事长。委托诉讼代理人：孟宪宏，北京市凯鹏律师事务所律师。被告（反诉原告）：华星辉煌体育管理有限公司，住所地北京市朝阳区崔各庄乡南春路1号1层127号。法定代表人：王明生，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：许明杰，女，1990年11月10日出生，汉族，该公司法务。原告（反诉被告）鸿鑫工程有限公司（以下简称鸿鑫公司）与被告（反诉原告）华星辉煌体育管理有限公司（以下简称华星公司）建设工程施工合同纠纷，本院受理后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员郭悦独任审判，公开开庭进行了审理。原告鸿鑫公司委托诉讼代理人孟宪宏，被告华星公司委托诉讼代理人许明杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鸿鑫公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告拖欠款386550元；2.判令被告给付原告逾期付款利息；3.判令被告承担诉讼费用。案件审理过程，鸿鑫公司明确第二项诉讼请求中的利息计算标准为，自2016年8月20日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日之后至实际付款之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。事实与理由：2016年4月，原告与被告达成协议，合同发包方为被告，承包方为原告，原告承包被告的位于北京市昌平区黄土村路北京华星沙河训练基地幕墙工程，施工安装作业范围及内容为窗孔铝单板幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、钢结构玻璃雨棚等，材料款、施工安装款总计3336550元，施工安装期限92天，承包方式为包工包料，付款方式为材料款于施工安装后并经甲方验收合格后被告向原告支付全部材料款，施工安装款的余款5%在质保期两年届满后30天内支付。合同达成后，原告方积极按合同约定履行了义务，被告方却不按约定向原告给付相应款项，至今被告尚欠原告方款项386550元，原告维护自己的合法权益，特向贵院提起诉讼。华星公司辩称：华星公司未付鸿鑫公司的386550元为工程款。案涉的幕墙工程包括施工及采购两部分。其中采购款2395200元,工程款为941350元，合计已支付295万元整。采购款约定竣工后一次性支付,工程款约定按照进度且需先开具开票后再支付。华星公司支付的295万中,已包含全部的采购款及554800元的工程进度款。鸿鑫公司足额开具3336550万发票前,华星公司拒绝支付剩余工程款。《安装合同》第11.3.6条已明确约定“发包人在支付进度款前3日,承包人需提供项目所在地税务局认可的工程款发票,发票税率为3%的增值税专用发票,否则发包人有权拒付工程款且不承担因此造成的延期支付赔偿”。《采购合同》第五条第4款明确约定“甲方支付货款后的5日内乙方向甲方开具相应数额的增值税专用发票”出于工程需要,华星公司除按照约定支付了全额采购费外,已提前支付了554800元的工程进度款。但鸿鑫公司自始至终并未向华星公司开具任何采购发票和工程款发票。按照《安装合同》11.3.6条约定,工程款付款条件尚未达成,且鸿鑫公司收到采购款全款后一直未按照约定开具本项目采购款发票,华星公司有理由行使抗辩权,在鸿鑫公司足额开具3336550元发票前拒绝支付剩余工程款。华星公司无需支付任何逾期付款利息,无需承担本案任何诉讼费用首先,剩余工程款的付款条件尚未满足,不构成逾期;其次,华星公司拒绝支付剩余工程款是因为3336550元发票尚未开具,是鸿鑫公司自身过错导致,并非华星公司过错。因此,无需支付逾期利息,更无需承担本案诉讼费用。华星公司向本院提出反诉请求:1.请求鸿鑫公司足额开具2395200元材料款增值税专用发票,税点17%;2.请求鸿鑫工程足额开具941350元工程款增值税专用发票,税点3%;3.请求确认鸿鑫工程足额开具请求1及请求2项下发票后,华星公司方有义务向鸿鑫公司支付386550元工程款尾款;4.请求鸿鑫公司承担本案(本诉及反诉)的诉讼费用。事实与理由:2016年4月,鸿鑫公司与华星公司就华星沙河训练基地幕墙工程项目分别签署《施工安装合同》及《采购合同》。《施工安装合同》第11.3.6条已明确约定“发包人在支付进度款前3日,承包人需提供项目所在地税务局认可的工程款发票,发票税率为3%的增值税专用发票,否则发包人有权拒付工程款且不承担因此造成的延期支付赔偿”。《采购合同》第五条第4款明确约定“甲方支付货款后的5日内乙方向甲方开具相应数额的增值税专用发票”。本案中,华星公司早已足额支付完毕2395200元材料款和554800元的工程进度款。但截至今日,鸿鑫公司仍未按照合同约定向华星公司开具过任何发票。基于上述事实,华星公司为了维护自己的权益,特向贵院提起上述反诉请求,恳请贵院查清事实,支持华星公司的反诉请求。鸿鑫公司辩称：不同意反诉请求，双方约定的工程早已按照合同约定竣工，华星公司坚持不要发票，鸿鑫公司一直在积极要求给对方发票，另外本案为建筑工程施工合同纠纷，鸿鑫公司主张的属于施工安装合同项下的工程款，发票的税率问题，由税务机关依法决定，不认可华星公司的反诉请求。本院经审理查明事实如下：2016年4月，华星公司（甲方）与鸿鑫公司（乙方）签订《施工安装合同》。该合同约定鸿鑫公司为华星公司位于北京华星沙河训练基地幕墙工程提供施工安装作业，开工日期为2016年4月20日，完工日期为2016年7月20日；合同价格为941350元；合同第11.3.6条约定，发包人在支付进度款前3日，承包人须提供项目所在地税务局认可的正式工程款发票，发票为税率3%的增值税专用发票，否则发包人有权拒付工程款且不承担因此造成的延期支付赔偿。华星公司与鸿鑫公司对华星公司已按照合同约定完成了施工内容、工程已于2016年7月20日竣工、安装合同总价941350元没有争议，现华星公司以鸿鑫公司未开具发票为由拒绝继续支付剩余工程款386550元。2016年4月28日，华星公司（甲方）与鸿鑫公司（乙方）还签订有《采购合同》一份。该合同约定，甲方委托乙方进行幕墙施工安装，双方同意本合同中所约定的货物由乙方根据施工进展，自行运至施工场所并完成安装；在乙方完成本合同所规定的材料安装后并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付本合同所约定的全部货款2395200元；该价格含17%税，增值税专用发票；甲方支付货款后的5日内，乙方向甲方开具相应数额的增值税专用发票。华星公司已向鸿鑫公司支付完毕采购合同的全部价款。庭审中，鸿鑫公司不认可其拒绝开具发票，系华星公司因缺钱无法支付工程款而不要发票；华星公司则坚持要求鸿鑫公司先开具发票后再支付剩余工程款。本院认为，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。华星公司与鸿鑫公司签订的《北京华星沙河训练基地幕墙工程施工安装合同》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应当认定真实有效。鸿鑫公司已经完成合同约定的施工内容，但尚未出具工程款发票，华星公司要求鸿鑫公司先行开具安装合同工程款发票，确实具备合同依据，本院予以支持；但华星公司主张系鸿鑫公司拒绝开具，欠缺证据证明，本院不予采信。鸿鑫公司开具发票后，华星公司理应向鸿鑫公司支付剩余工程款386550元，鸿鑫公司要求华星公司支付逾期付款利息，欠缺依据，本院不予支持。华星公司要求鸿鑫公司开具采购合同项下的发票，与本案不属于同一法律关系，本院不予处理，华星公司可另行主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：一、鸿鑫工程有限公司自本判决生效之日起三日内向华华星辉煌体育管理有限公司开具金额为941350的增值税专用发票；华星辉煌体育管理有限公司自收到上述增值税专用发票之日起五日内向鸿鑫工程有限公司支付剩余工程款386550元；二、驳回鸿鑫工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回华星辉煌体育管理有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费7110元，由华星辉煌体育管理有限公司负担（已由鸿鑫工程有限公司预交3550元），于本判决生效之日起七日内交纳。反诉案件受理费70元，由华星辉煌体育管理有限公司负担，已交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审判员 郭 悦二〇二一年四月三十日书记员 姚东方