西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2021）陕0112民初458号 原告唐晨，男，1991年11月8日出生，汉族，住西安市未央区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人李小平，陕西许小平律师事务所律师。委托代理人王宏元，陕西许小平律师事务所律师。被告西安曾经的你文化传媒有限公司。住所地：陕西省西安市碑林区。统一社会信用代码91610103MA6WMTA42J。法定代表人李若霖。原告唐晨与被告西安曾经的你文化传媒有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员王琦独任，公开开庭进行了审理。原告唐晨与委托代理人李小平、王宏元到庭参加诉讼。被告西安曾经的你文化传媒有限公司经合法传唤，无正当理由，拒不到庭。本案现已审理终结。原告诉称，2019年11月24日，其与被告签订《密室装修合同》，被告承揽了其位于西安市未央区XX城XX路的两家店面主题密室装修工程。合同签订后，其向被告支付了工程款20万元，但被告仅进行了部分装修，在未完工时擅自退场，拒不履行合同义务，导致合同目的无法实现。其无奈另寻第三方重新施工，造成巨大的经济损失。诉请：解除其与被告签订的《密室装修合同》；被告返还已付工程款20万元，支付违约金2.2万元，共计22.2万元；诉讼费由被告承担。    被告未出庭答辩，亦未提出书面答辩意见。经审理查明，2019年11月24日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《密室装修合同》，约定：甲方委托乙方承担《韦佛利山疗养院》和《古宅重生冥戏班》两个主题的装修，乙方负责两个主题的全部机关及造景、监控、音效的实现；工程造价22万元，合同签订当日，甲方支付乙方15万元，乙方完成主题装修80%，甲方支付乙方5万元，甲方密室门店主题测试完毕当日，支付乙方2万元；施工时间为甲方支付首批工程款后45天；乙方应在规定时间内完成密室的装修，否则承担10%的违约金；在乙方如约履行本合同义务的前提下，甲方应按合同规定的时间向乙方支付设计费，逾期支付，按日计万分之二承担违约金，逾期超过30天，乙方有权终止合同，甲方应按设计费余额的20%向乙方支付违约金。合同签订后，原告于2019年11月24日、26日、30日从刘美斯账户分三笔向被告转账支付首期装修费15万元，12月18日、30日分两笔向被告支付装修费5万元，合计支付装修费20万元。被告完成了部分施工后，以费用不足为由退场。被告退场后，陕西众甫捷成文化传媒有限公司于2020年4月27日与西寒密室创意文化工作室签订《密室主体施工合同》，约定主题工程全包工程造价为19.5万元；2020年6月17日又签订了《密室主体施工合同》，约定主题工程全包工程造价为19.2万元。另查明，原告系陕西众甫捷成文化传媒有限公司的股东之一,陕西众甫捷成文化传媒有限公司成立于涉案合同签订之后的2019年12月3日。在公司成立之前，涉案合同和房屋租赁合同均系原告唐晨签订。原告唐晨与陕西众甫捷成文化传媒有限公司均同意由唐晨作为原告提起本案诉讼，后果由唐晨与陕西众甫捷成文化传媒有限公司内部解决。庭审中，原告称2020年4月被告停工，此时，被告第一个主题仅完成了50%；第二个主题仅做了石膏隔墙，就以合同约定的工程造价不足为由撤场。此后，再联系不到被告。其租赁西安市未央区XX区XX城XX路XX座XX、XX、XX、XX号房屋做剧本推理和密室逃脱。由于被告工期迟延，工程未达到一半即擅自退场，导致迟迟不能开业，且还需承担房屋租赁费，损失巨大。而工程由被告设计施工，被告未将设计稿交付给其，退场后，后续的施工队不知被告的设计，无法继续被告的施工，不得不拆除被告已完成的工程，重新设计施工。坚持其诉讼请求不变，并承诺其提交的证据及所陈述的事实均属实，如有虚假，愿承担法律责任。 上述事实，有《密室装修合同》，转账回执，微信截图，《密室主体施工合同》、《密室主体施工合同》，《房屋租赁合同》，视频资料等证据及原告陈述在卷佐证。本院认为，原、被告平等自愿签订的《密室装修合同》，系双方真实意思表示，不违犯法律、法规的强制性规定，应为有效。被告中途退场，以自己的行为表示不再履行合同，导致合同目的无法实现，原告要求解除合同，本院依法予以准许。合同约定的装修施工内容较为专业，必须按设计完成。被告系装修工程的设计和实际施工人，中途退场，未向原告交付设计方案；作为专业装修人员，在合同签订时，未向原告提供合同报价单，导致后续施工人无法继续施工，工程被拆除另行设计装修，造成损失巨大，被告负有主要责任。被告退场后，后续施工方重新设计施工，两个主题的工程造价为38.7万元。足以证明原、被告合同约定的总造价22万元，远远不能满足工程所需费用。原告在被告提出合同约定造价不足时，未与被告协商通过增加工程费用或其他方式解决问题，致被告退场；在与被告签订合同时，采取放任态度，未取得设计方案，草率准许被告进场施工，导致被告已完成的工程，因没有设计方案，在被告退场后不得不拆除，扩大了损失。且合同约定原告首先支付被告15万元，被告完成主题装修80%时，原告支付被告5万元。但是原告明知被告未完成80%而向被告支付第二期工程款，原告负有一定的责任。综上，导致合同解除，双方均有责任。原告要求被告支付其违约金2.2万元，本院不予支持。被告应以退还原告装修费的方式，酌情赔偿原告损失15万元。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩、举证、质证及辩论的权利，应自行承担相应的诉讼风险。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零九条、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条、第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告唐晨与被告西安曾经的你文化传媒有限公司签订的《密室装修合同》。二、被告西安曾经的你文化传媒有限公司自本判决生效之日起十日内退还原告唐晨工程款15万元。三、驳回原告唐晨的其余诉讼请求。如果被告未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4630、公告费300元，合计4930元（原告已预交），由被告承担，与上述付款时间一并给付原告。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。   审  判  员     王  琦    二○二一年四月十八日 书  记  员     叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1