开封市祥符区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0212民初663号原告：王世义，男，汉族，1968年1月11日生，住河南省开封县。委托代理人：张军、王传运，河南亚太人律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：开封市祥符区第二高级中学。统一社会信用代码：12410224416506347J。住所地：河南省开封市祥符区朱仙镇。法定代表人：黄新，现任校长。委托代理人：王国岭，河南祥符律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告王世义与被告开封市祥符区第二高级中学建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用普通程序，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。原告王世义、被告开封市祥符区第二高级中学均到庭参加了诉讼。诉讼中，原、被告申请庭外和解。本案现已审理终结。原告王世义向本院提起诉讼请求：1、请求被告开封市祥符区第二高级中学支付拖欠工程款6518290.99元（利息暂计算至起诉之日）；2、请求由被告开封市祥符区第二高级中学承担诉讼费。审理中原告变更诉讼请求：请求被告支付拖欠工程款699.6469万元（利息暂计算至2020年11月1日），包含工程欠款本金269.7925万元，逾期总利息4298544元。事实与理由：2003年5月1日，原、被告双方在开封县教育局见证下签订建设工程施工协议，双方约定原告为被告建设男寝女寝两栋，总造价286万，甲方（开封市祥符区第二高级中学）按照工程总造价的1.5倍十年还清乙方（王世义）。后于2004年签订协议将总造价改为246万支付，其余条款不变。2007年8月1日，原、被告双方达成如下协议：开封鑫汇商贸中心（乙方，法人为原告王世义）为开封县第二高级中学（甲方）投资修建住宿楼两栋，并与2003年8月投入使用。按双方签订协议，甲方每年付给乙方36.9万（分上下半年两次付清）。从2003年下半年至今共计4年半时间，甲方应付给乙方共计166.05万元。实际付给乙方99.2075万元，四年半时间共欠乙方66.8425万元.经双方协商余款自2007年8月1日起按照月息1分计算，利息每年结算一次。依据此协议被告祥符区二高陆续又支付470000元。根据双方2007年协议约定，被告祥符区二高还应当支付6518290.99元。后原告多次向被告主张权利要求支付拖欠款项，无奈诉至贵院，望法庭查明案件事实，依法保护原告的合法权益。被告开封市祥符区第二高级中学辩称，根据原告变更后的利息计算方式答辩如下：对案件客观事实无异议，建设工程款是246万元，但对利息的计算方式有异议，从2013年1月1日开始至2015年7月31日期间的利息应以147万元为本金按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，因为2015年8月1日被告已被教育行政主管部门停止办学，失去了履约能力，如再继续支付利息，显失公平。经审理查明，2003年5月1日，原、被告双方在开封县教育局见证下签订《协议》一份，并附《开封县二高中男、女寝室楼协议附件（一）》一份，协议约定：“按照县委部署，本着“你发财，我发展”的精神，县委宣传部为开封县二高中（以下简称甲方）引进王世义（以下简称乙方）286万元，修建学生公寓两幢（5480㎡），经协商达成如下协议：一、甲方提供场地，在甲方校园内由乙方出资建男、女寝楼各一栋（如需购校邻土地，由乙方出资），并配备楼内所有设施（床、柜、灯、电扇等）及与楼相关的楼外设施（含防盗窗、下水道、化粪池、楼前地面硬化）。公寓楼质量及责任按国家有关规定执行。……六、寝楼总造价为286万元，造价详表附后。甲方按工程总造价的1.5倍分十年还清乙方，每年均等还款（如有可能，可提前还完），甲方向乙方所还协议款项不随物价、利率变动而变动，不予追加。七、甲方每学期开学后一个月内支付每年应付款的二分之一（21.45万元），甲方逾期不付款的，每迟一天支付乙方应付款的千分之一作为违约金，同时乙方有权拒绝甲方学生入住。除此之外，乙方不得以任何理由拒绝甲方学生入住。如因乙方责任导致逾期，甲方不负任何责任。……”。2004年8月7日，原、被告签订《关于男、女生寝楼的有关问题的结清协议》一份，该协议约定：“……3、工程总差价共计：肆拾万元。甲方向乙方所付款中应从286万元中减去40万元。然后按所得差值乘上1.5即得到甲方向乙方所付总款数（2860000－400000）×1.5，即叁佰陆拾玖万元整”。2007年8月1日，原、被告双方签订《协议》一份，该协议约定：“开封鑫汇商贸中心（简称乙方，法定代表人为原告王世义）为开封县第二高级中学（简称甲方）投资修建住宿楼两栋，并与2003年8月投入使用。按当时双方签订协议，甲方每年付给乙方36.9万（分上下半年两次付清）。从2003年下半年至今共计4年半时间，甲方应付给乙方共计166.05万元。实际付给乙方99.2075万元，四年半时间共欠乙方66.8425万元.经双方协商余款自2007年8月1日起按照月息1分计算，利息每年结算一次”。后被告开封市祥符区第二高级中学陆续又支付470000元利息。2020年3月18日，被告开封市祥符区第二高级中学出具情况说明一份，该情况说明载明：“兹有开封县二高偿还王世义建筑款一事。经查实，开封县二高自2003年至2012年分多次给付王世义1462075元，计壹佰肆拾陆万贰仟零柒拾伍元。情况属实（附明细）”。2020年4月1日，开封鑫汇商贸中心出具情况说明一份，该情况说明载明：“兹证明王世义，男，汉族，1968年1月11日出生，住开封县城××青年大道北段中××号。身份证号码：。2007年至2012年期间，王世义为走账方便，通过本公司（开封鑫汇商贸中心，统一社会信用代码：91410212L08454843N）账户进行转账交易走账，本公司始终未参与开封市祥符区第二高级中学偿还建筑款纠纷一事。特此证明。”因撤县设区，开封县第二高级中学变更为开封市祥符区第二高级中学。2015年8月1日，被告开封市祥符区第二高级中学已被其教育行政主管部门即开封市祥符区教育体育局停止办学。上述事实，有当事人当庭陈述及原告王世义提交的《协议》一份附《开封县二高中男、女寝室楼协议附件（一）》一份、《关于男、女生寝楼的有关问题的结清协议》一份、《协议》一份、收据凭证复印件、男女宿舍楼还款明细一份、情况说明二份，被告开封市祥符区第二高级中学提交的开封市祥符区教育体育局文件一份，并附招生计划一份、各高中录取情况一份等证据相互证明，足以认定。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。原告王世义与被告开封市祥符区第二高级中学签订的《协议》一份附《开封县二高中男、女寝室楼协议附件（一）》一份、《关于男、女生寝楼的有关问题的结清协议》一份系双方真实意思表示，符合法律规定，应为有效协议。合同双方应按合同约定履行自己的义务。原告王世义按合同约定完成工程施工，被告开封市祥符区第二高级中学应依合同约定支付工程价款。原、被告双方均认可总工程款本金为246万元，分十年付清，每年付二次，工程款本息共计369万元（246万×1.5倍）。对于前四年半的工程款本息166.05万元，已付992075元，余款668425元。根据原、被告双方于2007年8月1日签署的《协议》中“余款从2007年8月1日起按月息1分计息”的约定及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”的规定，对于原告王世义要求被告开封市祥符区第二高级中学按照2007年8月1日《协议》的约定支付余款668425元并按照月息1分支付利息的诉讼请求，本院予以支持。但对于被告开封市祥符区第二高级中学自2007年8月1日后已向原告王世义支付的470000元利息，应予以扣减。对于原告王世义主张的后五年半的工程款本息202.95万元（369万元－166.05万元）及利息的诉讼请求，被告开封市祥符区第二高级中学应当按照2003年5月1日《协议》的约定向原告王世义给付后五年半的工程款本息202.95万元。对于2013年5月1日以后的违约责任，因原、被告双方2003年5月1日签署的《协议》第七条约定“甲方每学期开学后一个月内支付每年应付款的二分之一（21.45万元），甲方逾期不付款的，每迟一天支付乙方应付款的千分之一作为违约金，同时乙方有权拒绝甲方学生入住。”被告开封市祥符区第二高级中学未按照2003年5月1日《协议》约定的期限内给付约定的工程款，其行为已构成违约，应依法承担迟延履行的违约责任，但该《协议》中约定的违约金明显过高，应给予适当减少，根据原、被告双方于2007年8月1日签署的《协议》中“余款从2007年8月1日起按月息1分计息”的约定，本院酌定按照后五年半的工程款本金1353000元（246万元÷10年×5.5年）按月息1分计算自2013年5月1日起至本判决确定还款之日止的利息。根据《中华人民共和国合同法》第二条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定：一、被告开封市祥符区第二高级中学于本判决生效之日起十日内向原告王世义支付前四年半的工程款668425元及其利息（利息按工程款668425元为本金月息1分计算自2007年8月1日起至本判决确定的还款之日止，但应扣除已支付的470000元利息）。二、被告开封市祥符区第二高级中学于本判决生效之日起十日内向原告王世义支付后五年半期间的工程款本息2029500元。三、被告开封市祥符区第二高级中学于本判决生效之日起十日内按照工程款本金1353000元月息1分计算向原告王世义支付自2013年5月1日起至本判决确定还款之日止的利息。四、驳回原告王世义的其它诉讼请求。如果未按判决确定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60775元，由被告开封市祥符区第二高级中学承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。审 判 长  朱荣宝人民陪审员  魏小永人民陪审员  丁富强二〇二一年四月九日书 记 员  张家棒