广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0307民初38561号原告：泛华建设集团有限公司，住所地：北京市丰台区南四环西路188号十二区42号楼，统一社会信用代码：91110000722604658T。法定代表人：杨文。委托诉讼代理人：廖方，广东鹏典律师事务所律师。被告：深圳市铖源实业发展有限公司，住所地：广东省深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道9002号志联佳大厦十三层1303号，统一社会信用代码：914403006626612703。法定代表人：张金涌。被告：深圳市元胜昌投资有限公司，住所地：广东省深圳市龙岗区龙城街道尚景社区吉祥路674号城市峰尚1栋龙平西路127-8，统一社会信用代码：91440300MA5FM77R4A。法定代表人：张金涌，执行董事。委托诉讼代理人：夏争林，男，汉族，1977年3月10日出生，身份证住址：广东省深圳市罗湖区。原告泛华建设集团有限公司（以下简称泛华公司）诉被告深圳市铖源实业发展有限公司（以下简称铖源公司）、深圳市元胜昌投资有限公司（以下简称元胜昌公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序由审判员刘国欢独任公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人廖方到庭参加了诉讼。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告铖源公司向原告支付到期未支付工程欠款1500万元；2、被告铖源公司向原告支付到期未支付工程欠款违约金332250元（自2020年9月6日计至2020年10月8日；请求自2020年10月9日起，到期未支付工程欠款以3150万元为基数，违约金按照每日万分之五的标准计至实际付清之日）；3、被告铖源公司向原告支付利息904180.83元（暂以截至2020年9月30日被告欠原告工程结算尾款及其他费用总额68498547.94元为基数，按照年利率14.4％自2020年9月6日计至2020年10月8日，请求计至实际付清之日）；4、被告铖源公司向原告支付律师费487092.92元；5、被告元胜昌公司对以上1－4项债务（合计16723523.75元）承担连带责任；6、原告对所承建的深圳市龙岗区交汇处的金基吉祥广场项目登记在铖源公司名下所有房产的折价或拍卖的价款享有优先受偿权，并在被告铖源公司欠付工程款范围内优先受偿；7、两被告承担本案的诉讼费、保全费及保全担保费。事实和理由：2011年6月16日，原告和被告铖源公司签订了一份“吉祥广场”（原名）项目《施工总承包合同》，由原告承建被告铖源公司发包的位于深圳市龙岗区交汇处的吉祥广场项目。此后，双方签订了多份补充协议。2017年12月15日，“金基吉祥广场”（后改名）项目取得《建筑工程竣工验收报告》，同期原告将项目移交被告使用。2018年7月30日,原告向被告铖源公司提交工程结算及结算资料，被告铖源公司委托深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（以下简称“丰浩达公司”）进行第三方工程造价审核。“丰浩达公司”违约拖延至2019年10月30日才出具《工程造价咨询成果文件》，工程结算审核造价为267022646.52元。被告铖源公司连着违约拖延至2020年4月16日，才组织原告、铖源公司、丰浩达公司三方签订《建设工程结算审核定案表》，一致确定工程结算审核造价为267022646.52元。被告铖源公司确认：1、扣减被告铖源公司2019年底前已支付原告工程款215553351.41元，被告铖源公司尚欠原告工程结算尾款50469295.11元（含保修金在内）元未支付。２、被告铖源公司的违约及其他因素导致原告遭受巨大损失,被告铖源公司和原告于2020年4月16日协商达成一致,双方签订了《“金基吉祥广场”工程费用补偿协议》，协议约定:由被告铖源公司补偿原告费用及利息计16148025元。3、此前原告依法起诉被告铖源公司,被告铖源公司请求原告撤诉,同意承担原告的律师费支出3381227.83元。1－３共欠原告总费用计69998547.94元未支付。2020年4月16日，原告、被告铖源公司、被告（担保人）元胜昌公司三方签订了《还款协议书》，协议约定：被告铖源公司分期支付拖欠原告的工程欠款和费用69998547.94元；2020年5月8前一次性支付300万元；2020年7月31日前一次性支付1500万元；2020年9月31日前一次性支付1500万元；剩余36998547.94元欠款在2020年12月31前一次性还清原告所有款项。协议同时约定：自本协议签订之日起，被告铖源公司以欠款总额69998547.94元为基数，以年利率14.4%为标准向原告支付利息；被告铖源公司逾期付款的，自逾期付款之日起须以还付款总额为基数按照万分之五／日的标准向原告支付滞纳金。被告元胜昌公司对协议下的债务本金、利息、违约金及其他实现债权的费用承担无限连带责任保证。签订前述《还款协议书》后，被告铖源公司对2020年5月8日到期的第一笔到期款300万元仅于2020年7月22日偿还50万元，于2020年8月21日偿还100万元，尚欠150万元未偿还；第二笔1500万元于2020年7月31日至今未偿还，被告已严重违约。针对2020年7月31日到期的工程欠款1650万元及其违约金和2020年5月8日至2020年9月5日的利息，原告已经依法起诉，案号为（2020）粤0307民初35802号。第三期欠款1500万元于2020年9月30日到期，被告铖源公司亦未支付。现依法起诉，请求维护原告的合法权利。另外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》的规定，原告的涉案工程款享有优先受偿权。两被告未作答辩。庭审后被告元胜昌公司向本院陈述，原告施工的工程存在质量问题。另外，被告签订涉案补偿协议是在被迫的情况下签订的，不是被告的真实意思，当时被告公司资金较为紧张，无法按时向原告支付工程进度款，原告称如果无法支付就要计算违约金等费用，故被告被迫签订了涉案补偿协议，希望能争取更多的还款时间。如果按照涉案还款协议书来计算，原告诉请的工程款本金数额没有异议，但因被告是被迫签订补偿协议的，故对该本金数额持有异议。经审理查明，2011年6月14日原告泛华公司（承包人）和被告铖源公司（发包人）签订《海航深圳吉祥广场项目施工总承包合同》，约定由原告承建被告铖源公司发包的位于深圳市龙岗区的海航深圳吉祥广场项目，开工日期为2010年9月1日，竣工日期为2011年9月30日，总工期日历天数395天，合同价款暂定7000万元。此后，原告按约进行承包施工建设。在施工过程中，双方签订了多份补充协议，对建设规模、承包范围、合同价款、竣工时间等进行了补充约定。涉案海航深圳吉祥广场项目亦更名为金基吉祥广场项目（位于深圳市龙岗区交汇处）。2017年12月15日，各方对原告承包施工的“金基吉祥广场”项目进行了竣工验收，确认工程合格，形成了《建筑工程竣工验收报告》，同时原告将项目移交给被告铖源公司使用。此后，被告铖源公司委托深圳市丰浩达工程项目管理有限公司对涉案工程进行工程造价审核。2020年4月17日，原告、铖源公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司签订《建设工程结算审核定案表》，确定涉案工程结算审核造价为267022646.52元。2020年4月16日甲方铖源公司与乙方泛华公司签订《“金基吉祥广场”工程费用补偿协议》，主要内容为：鉴于“金基吉祥广场”由乙方总承包承建，2017年底竣工验收合格，甲方委托深圳市丰浩达工程项目管理有限公司进行审计，审计金额为267022646.52元，结算价最终经甲方、乙方、丰浩达公司三方确认金额为267022646.52元。由于甲方未按施工合同约定及时足额支付进度款及结算余款，属于违约，甲乙双方据此就费用补偿问题友好协商，一致同意达成如下协议：1、2010年8月至2013年底期间，在项目为“海航深圳吉祥广场”阶段，乙方与甲方签订总包合同时，合同约定工程预结算下浮率2％。2014年后，甲方与乙方协商后续工程将保证工程款支付及时、结算按合同约定保证及时办理并及时支付工程结算尾款。为利于项目后期圆满收尾，鉴于此，乙方与甲方重新签订了施工总承包补充合同，在尊重原合同大部分条款的基础上，仅对工程预结算下浮率做了调整，由2％变更为16％，对此，乙方做出了极大的让利。现因合同执行过程中甲方付款不到位，现双方协商，按复工后的工程部分三方确认结算价136449861元为计算基数，补偿乙方4％的费用为5457994元，作为甲方对乙方前期让利过多的一些补偿。2、根据施工合同专用条款第九款33（2）条约定，双方根据合格的结算资料于4个月内办完结算。但实际情况是：在造价咨询及星河地产对结算的审核、审计过程中，如地下室结算审计时未计入部分价4390455.64元等部分的很多争议计价，造价咨询、星河地产、甲方、乙方四方多次开会讨论，最后乙方为加快结算进程，做出了特别大的让步，但结算工作仍然严重超期，严重超出甲乙双方签订的施工合同及补充协议有关结算审核完成期限的条款约定期限及工程款支付约定和承诺。甲方的严重拖欠和违约已给乙方后期工程款的回收及安排造成了重大影响，同时也给乙方造成投入资金回收的重大损失。现双方协商，甲方同意按三方确认结算价267022646.52元－已支付工程款216553351.41元－不计息的保修金（结算价267022646.52元×5％）＝37118162.78元为计算基数，补偿乙方按月利1分2厘，即年利率按14.4％来计算，计息起止时间为2018年4月至2020年4月，期间的延迟支付工程款的利息费用为10690031元。以上1－2条合计甲方补偿乙方费用共计16148025元，此款项甲方应与本项目的工程结算剩余尾款（含已到期应支付的保修金在内）50469295.11元一并同期支付给乙方。2020年4月16日甲方铖源公司、乙方泛华公司、丙方元胜昌公司签订《还款协议书》一份，主要内容为：鉴于“金基吉祥广场”由乙方总承包承建，工程结算已完成，甲方尚欠剩余工程结算尾款等费用未支付，甲乙丙三方协商一致达成如下条款。一、甲方欠乙方总费用。1、工程款：甲方、乙方、丰浩达公司三方确认结算价金额为267022646.52元。扣减甲方已支付工程款总额216553351.41元，甲方实际尚欠乙方工程结算尾款50469295.11元（含保修金在内）；2、费用及利息：根据甲乙双方签订的“金基吉祥广场”工程费用补偿协议，甲方确认补偿乙方费用16148025元；3、律师费：乙方和广东鹏典律师事务所签订了委托代理合同，通过代理律师已经向龙岗区人民法院启动对甲方的诉讼程序。甲乙双方经协商一致，乙方同意撤诉，按代理合同约定，乙方支付给律师的代理费用为3381227.83元（50469295.11×3.5％+16148025×10％），该律师费用由甲方全额承担。甲方确认，以上1－3项合计欠乙方总费用为69998547.94元。二、还款期限：自签订本协议之日起计算至2020年12月31日。本协议在甲方足额清偿所欠乙方全部款项后立即失效。三、还款计划。1、甲方承诺，协议签订生效后，分期偿还乙方欠款总额69998547.94元，在2020年5月8日前一次性支付乙方300万元，2020年7月31日前一次性支付乙方1500万元，2020年9月30日前一次性支付乙方1500万元，剩余36998547.94元在2020年12月31日前一次性还清。2、甲方承诺，自本协议签订之日起，即2020年4月16日立即生效，甲方所欠乙方总金额69998547.94元，自2020年4月17日起按月利率1分2厘即年利率14.4％偿付乙方利息，利息结算及支付同步还款计划1条。四、担保责任。丙方对甲方本协议项下的债务本金、利息、违约金及其他实现债权的费用（包括诉讼费、律师费、差旅费及其他一切费用）承担无限连带责任保证。五、违约责任。1、甲方须严格按本协议约定支付工程款，直至付清全部欠款，否则视为甲方逾期违约，自甲方违约之日起须以还付款总额为基数按照万分之五/日的标准向乙方支付滞纳金，直至甲方足额清偿全部款项之日止。同时，乙方保留通过法律程序追究甲方及担保方的违约责任。2、乙方足额收到全部款项（含还款违约金在内）后，甲乙双方就本工程的债权债务全部结清。甲乙双方就本工程项目再不存在任何工程款及其他经济和法律纠纷，甲乙双方对此无异议。3、乙方在本协议履行期间，除甲方未按协议付款，乙方不得变更收款时间或缩短收款期限，不得提起仲裁、诉讼，否则，视为乙方违约，乙方须赔偿由此给甲方造成的损失。六、本协议经甲乙双方盖章签名后于签约之日起立即生效。签订上述协议后，被告铖源公司于2020年7月22日向原告支付50万元，于2020年8月21日向原告支付100万元。余款至今未予支付。另查，因本案诉讼，原告申请财产保全，向浙商财产保险股份有限公司深圳分公司支付担保服务费13378.9元。因本案诉讼，原告聘请律师，双方签订的法律服务合同约定基础代理费为20万元，另有风险代理费的相关约定。原告为此提供了广东鹏典律师事务所出具的收款证明，证明支付了基础代理费20万元（案结后统一结算）。庭审时，原告陈述该法律服务合同约定的费用是本案及（2020）粤0307民初35802号案件共计的费用。再查，2020年9月21日原告向本院起诉两被告[案号为（2020）粤0307民初35802号]，要求被告支付第一、二期欠款1650万元及2020年5月8日至2020年9月5日的相应的利息、违约金、律师费等。本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷。原告泛华公司与被告铖源公司签订的涉案施工总承包合同及补充协议是双方真实意思的表示，没有违反法律及行政法规的效力性强制性规定，应为合法有效，双方均应严格履行。签订合同后，原告泛华公司即开展施工建设。工程竣工后，包含原告泛华公司与被告铖源公司在内的相关单位于2017年12月15日对原告承包施工的涉案“金基吉祥广场”项目进行了竣工验收，确认工程验收合格。同时，原告将涉案工程项目移交给被告铖源公司使用。此后，双方对涉案工程进行了结算，确认工程总造价为267022646.52元。扣减被告铖源公司已支付的工程款216553351.41元，被告铖源公司尚应支付原告工程款50469295.11元（含保修金在内）。被告辩称原告施工工程存在质量问题，但未提供证据证明，本院对被告的该辩解意见不予采信。2020年4月16日原告泛华公司与被告铖源公司先后签订《“金基吉祥广场”工程费用补偿协议》和《还款协议书》，对工程款金额、利息及其他损失计算、还款时间等进行了明确约定。被告辩称补偿协议是其被迫签订，对该金额持有异议。本院认为，补偿协议明确约定了双方施工、结算的过程和相关费用的计算过程。双方关于工程款的结算有明确的第三方审核依据及三方的确认；双方关于拖欠工程款的利息计算，亦符合相关法律法规的规定，未超出全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率四倍的最高标准；双方关于补偿费用的约定也是基于施工建设过程中原告前期让利过多、被告未及时付款等所作出的约定。被告铖源公司未提供证据证明其是在受胁迫的情况下签订涉案补偿协议，而且，根据被告陈述的所谓被迫情形，也不构成法律上的“受胁迫”的情形。故对被告的该辩解意见，本院亦不予采信。涉案补偿协议是在工程竣工验收及结算后由双方协商一致签订，是对工程款结算及原告相关损失计算补偿作出的明确约定，不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。还款协议书在补偿协议约定金额的基础上，增加了律师费用、利息、担保责任、违约责任等约定。对此，本院认为，还款协议书虽然是三方协商一致签订，但关于以包含拖欠工程款利息在内的总金额再按年利率14.4％计算2020年4月17日以后的利息及以该总金额为基数按每日万分之五计算违约金/滞纳金的约定，明显包含复利的计算内容，该内容不符合相关规定，本院予以调整。对还款协议书的其他内容，本院予以确认。根据还款协议书的约定，被告铖源公司应于2020年5月8日前支付300万元，于2020年7月31日前再支付1500万元，于2020年9月30日前再支付1500万元，剩余款项在2020年12月31日前付清。但被告铖源公司仅于2020年7月22日支付50万元，于2020年8月21日支付100万元。剩余款项至今未予支付。原告已在本院（2020）粤0307民初35802号案件中针对到期的第一、二期应付未付款项起诉。本案中，原告要求被告支付的是2020年9月30日到期应支付的第三期款项1500万元，本院对此予以支持。对于原告主张的利息损失。本院认为，根据补偿协议和还款协议书，被告铖源公司实际尚欠的工程款本金为50469295.11元，另被告同意补偿原告工程结算价损失5457994元和2018年4月至2020年4月的利息损失10690031元。但如上所述，利息损失10690031元不应再计算复利，故可计算利息损失的基数金额应为55927289.11元（50469295.11+5457994）。因根据还款协议书约定应支付的前三期金额总和3300万元低于可计算利息损失的基数金额，故前三期可按被告到期未付款金额计算利息损失。因在本院（2020）粤0307民初35802号案件中原告主张的利息仅计算至2020年9月5日，故本案中原告主张从2020年9月6日开始计算利息，理由成立。利息计算方式应为：自2020年9月6日至2020年9月30日以1650万元为计算基数，2020年10月1日至付清款项之日止以3150万元为计算基数，均按双方约定的年利率14.4％的标准计算。对于原告主张的违约金。本院认为，原告未提供证据证明其损失远远超出利息损失，故原告再主张违约金，本院不予支持。对于原告主张的律师费损失。本院认为，还款协议书已就原告的律师费损失进行了约定并予以计算，现原告再次主张律师费损失，且还款协议书并未明确约定此后的律师费损失及其他损失或费用还需要被告承担或赔偿，故对原告主张的此次发生的律师费损失，本院不予支持。根据还款协议书的约定，被告元胜昌公司自愿为被告铖源公司的涉案债务本金、利息、违约金及其他实现债权的费用承担连带责任保证。故原告主张被告元胜昌公司对被告铖源公司的债务承担连带责任保证，本院予以支持。关于原告主张的优先受偿权的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。第二十一条规定，承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，原告为与发包人铖源公司签订建设工程施工合同的涉案工程的承包人，有权就其承建工程折价或者拍卖的价款优先受偿。还款协议书约定被告应于2020年5月8日前支付300万元，于2020年7月31日前再支付1500万元，于2020年9月30日前再支付1500万元……原告于2020年10月12日起诉，要求行使优先受偿权，符合上述法律规定。因涉案工程中有部分已经售出，故原告仅就尚未售出的[在本判决生效之日（如已对该工程或房产采取财产保全措施的，为采取保全措施之日）前已办理商品房预售登记、变更登记或消费者已支付超过50％购房款的房屋]且仍登记在被告铖源公司名下的房屋的折价或者拍卖的价款（不含他人的装修工程价款）享有优先受偿权，且优先受偿的范围仅限于建设工程价款，不包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等，即优先受偿的范围仅限于被告尚欠的涉案工程款本金50469295.11元。本案中，原告优先受偿的范围仅限于1500万元范围内。对于原告主张的担保服务费损失。如上所述，还款协议书并未明确约定此后发生的相关损失或费用还需要被告承担或赔偿，而且，担保服务费是原告基于其对案件的考虑而向法院申请财产保全产生的向担保公司支付的费用，原告要求被告承担，亦无法律依据，故对原告主张的该项损失，本院予以驳回。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃相关的诉讼权利，并应承担由此导致的不利法律后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市铖源实业发展有限公司于本判决生效后十日内向原告泛华建设集团有限公司支付第三期到期未支付的工程款1500万元；二、被告深圳市铖源实业发展有限公司于本判决生效后十日内向原告泛华建设集团有限公司支付到期未支付工程款的利息（利息计算方式为：2020年9月6日至2020年9月30日以1650万元为计算基数，2020年10月1日至付清款项之日止以3150万元为计算基数，均按双方约定的年利率14.4％的标准计算）；三、被告深圳市元胜昌投资有限公司对被告深圳市铖源实业发展有限公司的上述债务承担连带清偿责任；四、原告泛华建设集团有限公司在本判决第一项确定的工程款1500万元范围内对仍登记在被告深圳市铖源实业发展有限公司名下的涉案“金基吉祥广场”房屋[但在本判决生效之日（如已对该工程或房产采取财产保全措施的，为采取保全措施之日）前已办理商品房预售登记、变更登记或消费者已支付超过50％购房款的房屋除外]的折价或者拍卖的价款（不含他人施工的装修工程折价或者拍卖的价款）享有优先受偿权；五、驳回原告泛华建设集团有限公司的其他诉讼请求。案件受理费122141元（原告已预交），由原告负担24428元，被告深圳市铖源实业发展有限公司负担97713元。财产保全费5000元（原告已预交），由原告负担1000元，被告深圳市铖源实业发展有限公司负担4000元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  刘国欢二〇二一年四月九日书记员  张锦煌