广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初27168号原告刘某，男，1968年1月17日出生，汉族，身份证住址浙江省丽水市莲都区，委托代理人刘宾，广东瑞迪安律师事务所律师。被告深圳市曼隆达电梯有限公司，住所地广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区福轩新村96号103。法定代表人胡某。原告刘某与被告深圳市曼隆达电梯有限公司（以下简称电梯公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月10日受理后，依照《中华人民共和国民事诉讼法》及《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，适用普通程序，由审判员吴彤彤独任审判，公开开庭进行了审理。原告刘某及其委托代理人刘宾到庭参加了诉讼。被告电梯公司经本院公告送达起诉状副本及开庭传票，逾期未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘某诉称，我的诉讼请求：一、解除双方签订的电梯设备供货安装合同。二、被告返还价款150000元。三、被告支付违约金4500元（从2020年6月19日起算至还清价款止，暂算2个月，按15万价款的万分之五/天算，计75/天）。四、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原、被告于2020年4月13日签订电梯设备供货安装合同，约定原告支付价款，被告负责装好电梯。合同月约定交货日期为合同签订并生效后的45日内，原告按照合同约定分别向被告支付了8万元、4万元、3万元，被告施工到5月20日，只施工了一半就停止，最后被告在7月3日安排了一个叫“小李”的人过来后就没有人再过来了，被告已经超过了合同约定的安装期限，构成违约。经原告多次催促，被告均敷衍了事。被告电梯公司无答辩。经审理查明，原、被告于2020年4月14日签订《电梯设备供货安装合同》，合同约定：“设备为广日牌，规格MAX-E630-CO1.5，6层站电梯；本合同总价为：135000元；如井道不符合安装标准，乙方（电梯公司）可免费提供技术设计方案，并可提供有偿施工；暂定交货期为合同签订并生效后的45日内。电梯设备开始到货的时间：以乙方（电梯公司）收到本合同3.1条约定款项的次日为正式计算到货周期。电梯设备实际到达安装地点时间以乙方收到本合同3.2条约定款项开始计算。设备到货周期以乙方收到本合同3.1条约定款项开始计算45日内完成交货，如甲方（原告）履行本合同3.2条约定款项延迟，则交货期顺延。乙方将电梯设备交付甲方当日视为完成交货。如因甲方原因造成相应款项或资料未及时到位，交货期相应顺延。交货方式为乙方代办运输[注：（1）甲方负责办理电梯设备进场的相关手续；(2)如因甲方原因货到现场后，需要进行再次转车或装卸的，增加的费用由甲方承担。]；安装周期：20日（需土方建配合）自电梯设备到达现场且甲方交出符合安装要求的井道之日起开始起计。3、付款方式：3.1、合同签订生效后3日内甲方向乙方支付合同总价30%的款项，即40500元作为定金，该定金一经收取概不退还。3.2、甲方在电梯设备到达安装地点前35日向乙方支付合同总价60%的款项，即81000元作为电梯提货款，乙方在确认收到该笔款项之日起计35日将电梯设备运抵甲方安装现场。3.3、电梯设备安装完毕交付甲方使用后5日内，甲方向乙方支付合同总价10%的款项，即14500元。3.4、甲方在支付上述款项时请标明合同号、款项用途；立即通知乙方经办人并将付款单据传真（微信拍照、邮件或短信通知）给乙方，款到乙方帐号之日为付款日。……银行转账凭证是甲方向乙方付款的唯一依据。12、违约责任：12.1电梯产品为特定产品，乙方根据甲方要求如楼层高度、载重的大小、技术参数、配件的采用等特定要求进行生产制造的：……12.2、甲方逾期付款或乙方逾期交货的，每逾期一日，违约方应按逾期部分金额的万分之五/日支付违约金，且违约一方还需承担守约方的损失。……12.4、如甲方未按约定支付合同款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权归乙方，乙方有权封存停用电梯设备/立即拆除电梯设备直至甲方付清款项为止，封存及拆除转运费用的人工费、误工费、差旅费、运输费、装卸费等全部费用均由甲方承担。……甲方地址为白云区××白灰场北街××号。”被告于2020年4月13日出具《证明》，内容为：“……我司深圳市曼隆达电梯有限公司负责的京溪白灰场北街2号电梯井钢混结构工程事宜，现按合同约定需要支付工程所有款项，我公司同意转入以下个人账户：户名：胡善院；开户银行：中国农业银行深圳民治支行；账户：62×××76。如果由此产生的纠纷由我公司承担……。”2020年4月14日、同年5月14日原告通过张某名下中国银行账号为62×××45的账户向被告指定的账户62×××76（户名胡善院）分别转账8万元、4万元。同年7月1日，原告通过微信转账3万元给胡善院。原告主张其中135000元是电梯货款，余款均是土建费用。诉讼中，原告提交了其于2020年7月1日向微信号为×××的用户转账3万元的微信付转账电子凭证，该电子凭证显示收款方姓名为胡善院。原告为主张被告违反合同约定逾期安装电梯，提交了其与微信号为×××的用户之间的微信聊天记录：“2020年4月14日keepitinyourheart（胡善院）：刘总您好，胡善院134××××0700。原告：查收一下转了8万元。2020年6月30日原告：钱过了12点就转给你，实话实说电梯到底还要几天才能到货安装，不许再忽悠了。7月1日原告：（微信转账3万元）。keepitinyourheart（胡善院）：收到。原告：天气这么好抓紧了。keepitinyourheart（胡善院）：小李一上来我就让他过去。（微信收取3万元）。2020年7月6日，原告：怎么还没过来搞啊？电话也不接回个电话过来。keepitinyourheart（胡善院）：师傅还没有上来。原告：另外安排人，不然要拖到什么时候啊？2020年7月14日原告：你自己说的小李不来最晚15号你自己过来搞定，现在还要再等等有意思吗，耽误我做生意每天少收2千你换位思考一下吧，还存在那么大的安全隐患，时间也快3个月了。2020年7月15日每天浪费15个房，这里又天天不够房开。你到底想怎么样给句痛快话，你在我这里撒了多少次谎了，一天拖一天有意思吗？我又没扒了你家的祖坟至于吗你。2020年7月30日原告：又一个月过去了，你到底想怎么样？keepitinyourheart（胡善院）：刘总，还没有搞定，真是不好意思。原告：我已经给了你足够的时间了吧，非要我报警处理吗？你给个确切的方案。keepitinyourheart（胡善院）：刘总，看来还要一点时间，我尽力处理好，就到你那里了，啥事都到一起了，谢谢。原告：给个确切的时间再拖还有意思吗？keepitinyourheart（胡善院）：你小孩也打电话过来了，说不搞就不用来了，退些款回去，做你那里确实碰到的事情太多，现在你那里有机房也做不了，只能做无机房，7楼高度不够，所以问题太多了！原告：都是你一手搞得，现在跟我说这些有什么用。……我要的是确切的时间，你已拖了这么久了再拖还有意思吗？keepitinyourheart（胡善院）：8月份尽力安排不是拖，我不多讲了，感谢理解哈！原告：上个月初就说不超月底全搞定，现在又说还要再拖1个月到底该怎么相信。我跟房东也是有合同的8月底房屋装修全部结束。keepitinyourheart（胡善院）：这个跟房东直接讲就好，需要我说，把它电话发给我！2020年7月31日原告：我老婆都快要爆炸了，她说你的谎言太多了，下午只有报警处理了。”为证明其已向被告支付了货款及被告存在违约行为，原告提交了证人张某的证言，证人张某出庭作证时陈述，其与原告是合伙关系，一起经营公寓，其负责收取公寓经营款项，原告负责看管公寓及维护秩序。其二人之前曾找被告安装电梯，但是被告无故拖延工期3个多月，被告进场后只隔了楼板、砌了墙，没有按照我们要求完成电梯安装工作，后面我们另行找了一家公司安装电梯，全部需要翻工，其二人共向被告支付了15万元货款，其中12万元是从其本人账号转账给被告。原告提交了电梯井道施工照片，照片所见电梯井道工程已经完成。另，本院于2020年11月17日向被告送达起诉状副本及开庭传票。以上事实，有电梯设备供货安装合同、证明、中国银行交易流水明细清单、微信支付转账电子凭证、微信账单详情、微信聊天记录、证人证言、微信个人信息、工商登记信息及当事人陈述等证据证实。本院认为，原、被告签订电梯设备供货安装合同，根据合同约定，由被告按照原告的要求完成位于白云区××白灰场北街××号电梯设备的安装工作，交付工作成果，并由原告支付报酬，故双方之间实际形成的是承揽合同关系。被告电梯公司经本院公告送达起诉状副本及开庭传票，逾期未到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权利。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案合同签订及履行均发生于民法典施行前，因该合同履行所产生的纠纷应适用《中华人民共和国合同法》的有关规定，但法律、司法解释规定了民法典溯及适用情形的除外。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。现原告起诉要求解除其与被告签订的电梯设备供货安装合同，符合法律规定，本院予以支持。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第十条规定，民法典施行前，当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定。即关于合同解除的时间认定问题民法典可以溯及适用。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款的规定，上述合同于2020年11月17日解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告提交了电梯井道施工照片，电梯井道工程已经完成，证人证言也证实被告完成了前期的部分工程，且原告已实际支付了第二期的工程进度款（合同总价60%的款项），表明被告已实际履行了前期的工程，原告也认可被告前期的工作成果，故原告要求被告返还全额价款无事实依据，本院不予支持。结合被告的履行情况，本院酌情判决被告向原告返还109500元。根据合同约定，被告应于原告支付第一期货款后45日内完成交货，被告未按照合同约定时间完成电梯设备的全部安装工作，现原告要求被告按照合同约定标准每日万分之五支付自2020年6月19日起至还清上述款项之日止的违约金有事实依据，本院予以支持，但应以109500元为基数来计算。被告电梯公司经本院公告送达起诉状副本及开庭传票，逾期未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上所述，依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第一条第二款、第十条，《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款，《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、于本判决生效之日起三日内，被告深圳市曼隆达电梯有限公司向原告刘某返还109500元并支付违约金（违约金以109500元为基数，从2020年6月19日起按照每日万分之五的标准计算至款项还清之日止）。二、驳回原告刘某的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3390元、财产保全费1653元，由被告深圳市曼隆达电梯有限公司负担2580元、财产保全费1090元，由原告刘某负担受理费810元、财产保全费563元（刘某已预交受理费3390元、财产保全费1653元，由深圳市曼隆达电梯有限公司于本判决生效之日起三日内向刘某直接支付受理费2580元、财产保全费1090元）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员  吴彤彤二〇二一年四月二十九日书记员  何蔓茵