湖南省衡阳县人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0421民初91号原告：衡阳县第二建筑工程公司，住所地：衡阳县西渡镇蒸阳东路112号。法定代表人：刘伟，该公司经理。委托诉讼代理人：李军，衡阳县西渡法律服务所法律工作者。被告：万福阳，男，1969年11月11日出生，汉族，住湖南省衡阳县。被告：龙秋英，女，1970年7月8日出生，汉族，住湖南省衡阳县。上述二被告共同委托诉讼代理人：王炬，湖南天牌律师事务所律师。原告衡阳县第二建筑工程公司（以下简称“二建公司”）与被告万福阳、龙秋英建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案受理后，依法适用简易程序于2021年3月17日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李军、二被告委托诉讼代理人王炬到庭参加诉讼。2021年3月31日，原告向本院申请给予一个月庭外调解期限。本案现已审理终结。原告二建公司诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程欠款38837.5元，并自2018年9月21日起按月息2分支付利息至欠款还清时止；2、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2017年8月18日，原、被告签订《木陂组安置房八号楼建筑工程承包合同》，原告按约全面履行了施工义务，并与8号楼业主代表进行了结算。被告家五人共应付工程款408837.5元，扣除已付370000元，被告下欠工程款38837.5元。被告万福阳、龙秋英答辩要点：1、龙秋英并非本案适格被告。龙秋英与案涉工程合同没有任何关联，将龙秋英作为被告违背合同相对性；2、案涉工程至今未进行验收，原告也未按约定将备案资料、质量保证资料、技术资料、竣工图移交被告，无权要求被告履行付款义务，被告依法享有先履行抗辩权；3、原告违反了双方关于工程质量及工期的约定，原告应支付的违约金已远超被告应付工程款，应付工程款可与违约金相抵扣；4、案涉工程涉及众多村民生命财产安全，若因安全问题造成损失，原告应承担民事、行政及刑事责任。根据原、被告双方无异议的证据及双方的庭审陈述，本院对本案事实认定如下：2017年8月18日，原告二建公司（乙方、承包方）与衡阳县西渡镇英南村木陂组组民万将来、万平阳、万黎龙、万忠行、万福阳（甲方、发包方）签订《木陂组安置房八号楼建筑工程承包合同》，约定：“一、工程名称：木陂组安置房八号楼正负零以上的主体工程及内粉外贴装饰共七层，含坡屋面……七、工程质量要求：……2、乙方须严格按国家颁发的现行施工规范及验收标准进行施工并通过验收。3、工程质量全部工程为合格工程，以质量监督及相关部门验收合格为准……八、工程承包款支付方式：1、乙方建好主体工程第二层验收合格后，甲方应付第一层21万元作为进度款，以此类推。2、本栋内粉外贴装饰工程和水电安装工程及门窗完成至第三层后付第七层30万元作为进度款，本栋全部落架验收后，付30万元作为进度款。3、工程全部竣工验收合格后，乙方把建房的备案资料和质量保证资料、技术资料、竣工图整理齐全移交给甲方后，甲方与乙方必须七天内进行好结算，结算结束七天内付总造价的98%……九、甲乙双方权利和义务：……4、乙方负责组织施工、管理，要及时要求质监、监理、甲方及相关部门对所做工程分部验收至竣工验收。5、施工中凡应施工单位需承担的费用（如工伤保险费用、标志标牌费用、作资料费用等）全部由乙方承担，材料送检由乙方负责；所有安置房工程基础竣工验收资料由基础承做方负责……十、违约责任：……2、如按合同甲方不能按时结付已完成工程量应付的工程款的80%，乙方有权停工并可向甲方追付因付款不及时造成的误工等方面的经济损失。（注：如超过已做工程量应付的工程款80%时，所欠的工程款项乙方可向甲方追付利息按月息2分计算，但不能停工，其利息按月息2分由甲方根据集资情况计算到所欠款人的份上按比例分摊)……”。同日，双方就前述承包合同补充签订《合同附件——木陂组安置房主体工程承包范围说明》，除万将来、万平阳、万黎龙、万忠行、万福阳，木陂组组民万亚军、万朋辉亦作为发包方在合同上签名。2018年9月21日，原告与八号楼业主万斌、万黎龙、万爱林、万友就工程进行结算，木陂组安置房八号楼安置人员共30人，每人应付工程款81767.5元。另查明，被告万福阳、龙秋英为衡阳县西渡镇英南村木陂组组民，二人系夫妻关系，家中共5人在安置房八号楼分得房屋；被告万福阳至今已付工程款370000元，并已经收房。本院认为，原告二建公司与衡阳县西渡镇英南村木陂组组民万将来、万福阳等人签订的《木陂组安置房八号楼建筑工程承包合同》及《合同附件——木陂组安置房主体工程承包范围说明》，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，合法有效，对双方均具有约束力。原告作为承包方应交付符合约定及法定标准的建设工程给发包方，发包方万将来、万福阳等人应按约支付工程款。对于原、被告的争议焦点，现分析如下：一、关于原告诉请要求被告万福阳支付下欠工程款应否得到支持。根据承包合同第七条工程质量要求第2项和第八条工程承包款支付方式第3项约定，承包方二建公司负责通过竣工验收并将建房的相关资料交付被告后，双方进行结算，发包方在结算结束七天内付总造价的98%的工程款。原告虽未提供证据证实已对案涉安置房八号楼进行竣工验收并交付建房的相关资料，但原告与业主已进行结算，且业主万福阳已经收房，视为万福阳自愿放弃要求原告进行竣工验收并交付建房的相关资料的先履行抗辩权，其不得再以此为由不履行付款义务。被告主张原告违反双方关于工程质量和工期的约定并要求抵扣工程款，宜另案处理。二、关于龙秋英是否是本案适格被告。龙秋英虽未在前述承包合同及合同附件上签名，但其丈夫万福阳有签名，且合同签订在二被告夫妻关系存续期间，建成后的房屋用于二被告家庭共同居住，故万福阳以个人名义签订发包合同并因此欠付的工程款系为家庭日常生活需要所负的债务，依法应属夫妻共同债务，龙秋英应承担共同还款责任，其是本案适格被告。综上，被告万福阳、龙秋英应共同向原告二建公司支付下欠工程款。原告与八号楼部分业主即万斌、万黎龙、万爱林、万友就工程整体进行结算，应付工程款为81767.5元/人，被告万福阳虽未在结算单上签名，但其在庭审时对该结算金额未予否认，视为万福阳同意该结算金额。二被告家共5人，应付工程款总计408837.5元，扣除已付370000元，下欠工程款38837.5元。原告诉请要求被告承担逾期付款违约责任即以下欠工程款为基数支付利息，因原告确实未按约进行竣工验收并交付建房的相关资料，根据公平原则和诚信原则，本院不予支持。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民法总则》第六条、第七条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告万福阳、龙秋英于本判决生效之日起五日内支付原告衡阳县第二建筑工程公司工程款38837.5元；二、驳回原告衡阳县第二建筑工程公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取573元，由被告万福阳、龙秋英负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审判员  曾建良二〇二一年四月十五日法官助理刘蓉蓉书记员罗蓓附：相关法律条文《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民法总则》第六条民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第二条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予支持。