河北省唐山市丰润区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)冀0208民初245号 原告：西安润东工贸有限公司，住所地：西安市未央区东元路7号410室。 法定代表人：贾宇宏，职务：总经理。 委托诉讼代理人：纪玲艳，陕西奉长律师事务所律师。 被告：中铁十八局集团第二工程有限公司，住所地：唐山市丰润区光华道8号。 法定代表人：于长彬，职务：执行董事。 委托诉讼代理人：冯华亮、宋春宇，该公司员工。 原告西安润东工贸有限公司与被告中铁十八局集团第二工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月8日受理后，依法由审判员陈满利独任审判，公开开庭进行了审理。原告西安润东工贸有限公司委托诉讼代理人纪玲艳、被告中铁十八局集团第二工程有限公司委托诉讼代理人冯华亮、宋春宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告西安润东工贸有限公司诉称，2018年5月9日、2018年7月3日以及2018年12月12日，原、被告签订《钢材买卖合同》约定由原告分别向被告西会公路项目和西镇高速公路项目供应钢材等货物，合同中对货物质量标准、交货地点及方式、货款支付、验收、质保等条款作出详细约定。合同签订后，原告按照被告要求分批将货物运送至被告西会公路项目部，并与被告签订共计39份《中铁十八局二公司西会公路项目部对账函》；原告亦按照要求分批将货物送至被告西镇高速公路项目部，并与被告签订《钢筋结算单》。2020年4月后，双方再未发生过供货行为。后经原告核算，被告尚欠付原告货款14130173.17元，原告多次要求被告支付货款，被告均以各种理由进行推脱。至起诉之日，被告仍未向原告支付上述货款。原告认为，《钢材买卖合同》系原被告双方真实意思表示，成立并生效，原告已按照被告要求将货物送至指定交付地点并经被告签收，应认为已经履行完毕合同义务，被告未按照合同约定支付货款的行为已构成违约，应当承担相应违约责任。综上，被告的行为已经侵犯了原告的合法权益，现原告依据相关法律规定提起诉讼，恳请贵院依法判决，诉讼请求：1、判令被告向原告支付拖欠货款共计14130173.17元；2、判令被告承担逾期付款利息至实际支付之日（暂计至2020年8月31日计391186元）;3、判令被告承担本案受理费、送达费、保全费等诉讼费用。 被告中铁十八局集团第二工程有限公司辩称，一、被答辩人诉求答辩人支付其货款14130173.17元的请求，没有事实及法律依据。 被答辩人所诉款项分别发生在答辩人所承建的西会、西镇两个项目。基于该事实。我方认为： 第一，西会项目答辩人已按合同约定履行了付款义务，剩余款项因质保期未满及业主付款比例原因，未达到付款期限。 首先，合同第9条“乙方承诺质量保证期为12个月，自最后一批采购物品通过验收之日起算。质保金为总货款的5%,在总货款中扣除。如在质保期内出现问题，乙方应按甲方要求免费予以退还，否则，甲方有权扣留质保金，不足弥补损失部分，由乙方补足。如质保期内未出现质量问题，质保期满后一个月内退还质保金（无息）质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任”。明确约定了质保期限为一年和质保金金额为总货款的5%。本项目发生的货款金额为60335130.02元，质保金为3016756.5元。被答辩人所送货物最后一次验收通过是在2020年6月2日，目前还未满12个月，因此该质保金理应待质保期满后被答辩人才可向答辩人主张。 其次，扣除质保金外，答辩人应付被答辩人的货款金额为57318373.5元，答辩人已支付了53850000元，付款比例达93.9%.而由于施工过程中业主由宁夏公路建设管理局变更为宁夏交通投资集团有限公司，导致变更、调差进度滞后。截止到目前，本工程业主对答辩人的付款比例为92.32%。合同第6.2条：“双方确认当月供货金额后，乙方提供合法足额发票。甲方在签收发票之日起90天内支付当月货款60%,180天内支付当月货款，剩余5%货款作为质保金。如遇建设方计价款拨付延迟、政策突变等情况。价款支付相应顺延，顺延期间不计息，不违约”。明确约定了答辩人对被答辩人的付款期限按照业主对答辩人的拨付进行顺延，在答辩人对被答辩人的支付比例超过了业主的付款比例的情况下，剩余货款3468373.02元理应待业主向答辩人支付全部工程款项对被答辩人进行支付。 第二，西镇项目答辩人已按合同约定履行了付款义务剩余款项因业主付款比例原因，未达到付款期限。 合同第6.3条明确约定：“甲方支付乙方价款的比例与本工程业主同期计量支付甲方工程进度款比例一致。如业主延误支付甲方工程进度款，一方愿意充分理解，并放弃追求甲方因此造成的违约责任（包括但不限于违约金、逾期付款利息等）”。截止到目前，答辩人与被答辩人共计发生货款33345043.15元，答辩人已向被答辩人支付了26700000元，付款比例为80%,与本工程业主付款比例一致，答辩人已按合同约定向被答辩人履行了付款义务，剩余未付货款的付款条件尚未成就，被答辩人暂无权向答辩人主张剩余合同价款6645043.15元。 综上所述，在答辩人已按合同约定向被答辩人履行了付款义务，剩余款项尚未达到付款期限的情况下，被答辩人诉求答辩人支付其货款14130173.17元没有事实及法律依据。 二、被答辩人诉求答辩人支付其逾期付款利息至实际支付之日的请求。没有事实及法律依据。 合同第11.1条：“甲方超过合同约定日期付款，乙方有权书面通知甲方及时付款，甲方自收到通知之日后15日内仍不履行付款义务的，每逾期一日，按中国人民银行同期贷款利率乘以逾期货款金额向乙方支付逾期付款的违约金，违约金总额不超过实际欠付合同金额的3%.但如因甲方上级或业主拨款不及时、不到位导致甲方不能按时支付乙方货款时，乙方应予以充分理解，保证本合同的正常履行。乙方承诺不因此要求甲方承担任何违约金、利息等损失赔偿责任”明确约定了是在答辩人超过付款日期，被答辩人书面通知答辩人后，答辩人在15日内仍不付款的，才开始计算违约金。 第一，目前答辩人已按照合同约定履行了款项的支付义务，剩余款项因未达到付款期限而暂不能支付的情况下，被答辩人向答辩人主张的违约责任有违双方签订合同时的真实意思表示。 第二，即便被答辩人的诉求的款项达到了付款期限，那么也应该按照上述合同约定计算违约金。截止到2021年3月17日，西会项目合同逾期付款违约金为60237.94元（提交答辩状后修正数额），西镇项目合同逾期付款违约金为78171.5元（提交答辩状后修正数额），共计138409.44元，被答辩人自行计算的违约金没有事实与法律依据。 综上所述，在答辩人已按照合同约定履行了付款义务，剩余款项未到付款期限的情况下，被答辩人主张答辩人支付其合同款项14130173.17元及逾期违约金没有事实及法律依据，感请贵院查明事实。依法驳回被答辩人对答辩人的诉求。 经审理查明，2018年5月9日、2018年7月3日以及2018年12月12日，原、被告签订《钢材买卖合同》约定由原告分别向被告西会公路项目和西镇高速公路项目供应钢材等货物，合同中对货物质量标准、交货地点及方式、货款支付、验收、质保等条款作出详细约定。合同签订后，原告按照被告要求分批将货物运送至被告西会公路项目部，并与被告签订共计41份《中铁十八局二公司西会公路项目部对账函》；原告亦按照要求分批将货物送至被告西镇高速公路项目部，并与被告签订《钢筋结算单》15份。两个项目截止目前总计尚欠原告货款13130173.17元（西会项目欠6485130.02元，西镇项目欠6645043.15元）未付，为了维护自身的合法权益，原告诉至本院，提出所请。 在与西会项目相关的合同中，第6.2条规定：“双方确认当月供货金额后，乙方提供合法足额发票。甲方在签收发票之日起90天内支付当月货款60%,180天内支付当月货款，剩余5%货款作为质保金。如遇建设方计价款拨付延迟、政策突变等情况，价款支付相应顺延，顺延期间不计息，不违约”。第九条规定：“乙方承诺质量保证期为12个月，自最后一批采购物品通过验收之日起算，质保金为总货款的5%”,西会项目最后一次供货时间为2020年6月2日。在与西镇项目相关的合同中，第6.2条规定：“乙方将所列单据在每月20之前送交于甲方，经甲方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实。确认无误后，并作为付款的依据。如乙方未及时在规定时间办理结算手续，导致挂账手续延迟，结算货款则推迟至手续完善后的下一月。买方收到发票后，3个月内支付当月货款85%，剩余10%货款6个月内支付，剩余5%货款作为质量保证金。在该批物资质保期满30日后支付；若甲方因资金紧张或计价款到位不及时等原因造成货款不能及时支付的，双方友好协商解决。乙方应充分理解、并且不能以任何理由停止货物供应。”；第6.3条规定：“甲方支付乙方价款的比例与本工程业主同期计量支付甲方工程进度款比例一致。如业主延误支付甲方工程进度款，一方愿意充分理解，并放弃追求甲方因此造成的违约责任（包括但不限于违约金、逾期付款利息等）”。 被告对于答辩所主张的西会工程项目业主截止2021年1月22日对其付款比例为92.32%，提供了中期支付证书一份和付款比例对照表一份。 以上事实，有原被告陈述、钢材买卖合同及对账函、结算单等材料在卷。 本院认为，本案原被告双方对存在买卖合同关系无异议，焦点为付款条件是否已经成就。原告已向被告所属两个项目部交付了相应的货物，并按货款金额开具了发票，同时两个项目也都进行了结算和对账确认。双方在合同中约定了业务开展期间货款的支付比例，但同时又约定“如遇建设方计价款拨付延迟、政策突变等情况，价款支付相应顺延，顺延期间不计息，不违约”或“甲方支付乙方价款的比例与本工程业主同期计量支付甲方工程进度款比例一致。如业主延误支付甲方工程进度款，一方愿意充分理解，并放弃追求甲方因此造成的违约责任（包括但不限于违约金、逾期付款利息等）”。被告现举证证明西会工程项目业主进度款拨付情况，与被告付给原告的货款比例一致，对于原告请求支付该项目剩余货款的主张，本院不予支持；对于西镇工程项目，被告未提供证据证明付款条件未成就，原告现根据对账和结算手续请求支付剩余货款，本院应予支持。原告虽和被告所属项目部约定了付款期限，但约定的支付违约金的起算日期，现原告不能举证证明，只能根据被告在答辩中自认的截止到2021年3月17日，西镇项目合同逾期付款违约金为78171.5元，予以认定，2021年3月18日之后的违约金应按合同约定的方式计算。依照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条、第六百二十六条之规定，判决如下： 一、被告中铁十八局集团第二工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告西安润东工贸有限公司西镇项目钢材款6645043.15元，2021年3月17日前的违约金78171.5元。2021年3月18日之后的违约金，以实际未付款数额为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际给付之日止(全部违约金总额不超过199351.30元)； 二、驳回原告西安润东工贸有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费106581.04元，减半收取53290.52元，由原告西安润东工贸有限公司负担26000.74元，被告中铁十八局集团第二工程有限公司负担27289.78元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员  陈满利 二〇二一年四月二十八日 书记员  郭川宇