甘肃省卓尼县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）甘3022民初258号 原告：李永和，男，1972年11月2日出生，汉族，现住甘肃省临洮县。 被告：卓尼县柳河房地产开发有限责任公司，住所地：甘肃省甘南州卓尼县。 法定代表人：杨根来，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：王生忠，系该公司员工。 原告李永和与被告卓尼县柳河房地产开发有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院于2021年3月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李永和、被告卓尼县柳河房地产开发有限责任公司到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李永和向本院提出诉讼请求:1.请求依法判令被告返还租赁的价值165700元的钢管、扣件及租金94245.2元;2.请求依法判令被告返还租赁兰州康帕发电设备租赁维修中心发电机押金45000元;3.请求依法判令被告返还塔吊租费、进场费、吊装费共计23400元;4.请求依法判令被告返还租赁逯宏林发电机41200元;5.请求依法判令被告返还拖欠马友布的材料款及诉讼费44652.2元;6.请求依法判令被告返还其工程负责人段有福回扣10000元；7.请求依法判令被告返还原告支付的场地平整费及购买降水井用材料共计13221元;8.请求依法判令被告返还购买的10台抽水泵22000元;9.判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由:2016年6月10日，原告挂靠甘肃东川建筑劳务有限公司，进行卓尼县柳河花苑开发项目建设，并于当天进场。2016年8月1日与被告卓尼县柳河房地产开发有限责任公司补签《建设工程施工合同》，合同约定原告施工范围为建筑工程(基坑开挖、土方平衡、外运、回填及支护工程、降水排水)、施工测量放线、装饰工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气工程(包括配电箱安装调试、穿总线、户线、接线盒安装)、弱电工程(包括按设计要求压总分线管、各种配电箱、总分线箱)、消防工程、喷淋工程、并按要求做各项检测实验。施工期限为2016年8月1日至2017年11月30日，承包范围为人工和机械费用不含材料费，承包费用为539元/㎡。合同约定发包方做到三通一平后承包方开始施工，原告进场后，被告工地尚不具备施工条件，原告雇佣余公布次力装载机拆房子、平场地，支付费用4000元;并从四川PVC、PP-R卓尼直销部任尧处购买降水井用材料9221元，根据合同约定，该两笔费用13221元应该由被告承担。2016年6月23日，原告与沧州扩展建材租赁站兰州租赁仓库签订租赁合同，租赁价值165700元的钢管9750米、扣件7800套、竹架板500块，于2016年7月22日拉至卓尼柳河工地。2016年6月22日，与兰州格赛克设备租赁有限公司租赁塔吊，2016年8月7日支付租金15000元后，塔吊拉运至工地，支付进场费5000元、吊装费3400元，共计23400元。2016年8月29日，与兰州康帕发电设备租赁维修中心租赁500KW柴油发电机一台，并支付押金45000元。2016年8月2日，与兰州逯宏林处租赁价值41200元的120KW柴油发电机一台，并支付押金3000元。2016年7月17日，原告购买了10台抽水泵，价值22000元，为工地抽水。后原告实施土方开挖、边坡支护、降水等工程，在完成了一定的工程量后，2016年9月22日，被告给原告打电话，称由于从甘肃银行贷款没有落实，今年工程就到此为止，在原告不知情的情况下，被告单方面解除合同，将原告清场，原告拉运至工地的所有租赁设备都留在被告工地，不让原告拉回。2017年6月18日，被告口头承诺给原告借款300000元，并给原告购买价值300000元的木方或竹胶板，并将工地剩余的木方、板子、钢管、扣件及原告剩余的钢管等由被告承担运费4000元/车，拉运至原告兰州工地。并将保险费、临时围墙、活动板房等应该被告承担的费用作价150000元，由原告承担80000元，被告承担70000元，于是原告在显失公平的情况下签订了《结算单》，原告当时实际完成工程量1330000元，但是该结算单注明原告完成工程量为780000元，后被告对口头承诺抵赖，使原告遭受到极大的损失。官司接踵而至，2017年12月14日，河北献县人民法院(2017)冀0929民初4492号《民事判决书》判令原告承担沧州扩展建材租赁站租金59545.20元，并返还租赁的价值165700元的钢管9750米、扣件7800套、竹架板500块。逾期不返还，按照市场价值赔偿。卓尼县人民法院(2018)甘3022民初130号《民事判决书》判令原告支付拖欠石作栋的工程款207000元及利息36758.96元。卓尼县人民法院(2019)甘3022民初678号《民事调解书》调解原告支付拖欠马友布的工程材料款44200元。由于被告的违约行为，使原告受了一次次的被诉讼，被告应当承担单方面解除合同给原告带来的损失。工程完工后，原告从兰州格赛克设备租赁有限公司租赁的塔吊被告返还给该公司，原告支付的15000元租金、5000元进场费、3400元吊装费共计23400元的损失被告应当承担。原告与兰州康帕发电设备租赁维修中心租赁的500KW柴油发电机被告返还给该公司，原告支付的租金45000元押金被告至今未返还。原告与兰州逯宏林处租赁的价值41200元的120KW柴油发电机原告支付了押金3000元，该发动机至今在工地上，被告应当赔偿该发电机的损失。2016年6月4日，被告工程负责人段有福向原告索要回扣，原告给其通过信用社账户转账10000元，对该笔回扣款被告应该返还。被告的恶意拖欠行为，使原告走投无路，无奈原告只好向国家信访局上访，2020年11月5日，卓尼县政府组织相关部门对原告的上访事宜进行调查，答复让原告拿起法律武器维护自己的合法权益。被告有偿还能力，仍然恶意拖欠原告的工程费用、严重影响到原告的生产经营，特向人民法院提起诉讼，恳请法院主持公道，维护共同原告的诉讼请求及合法债权。 李永和向本院提交了如下证据：1.租赁合同一份，河北省献县人民法院（2017）冀0929民初4492号民事判决书一份，建筑设备器材租赁发料单二张，拟证明原告、甘肃东川建筑劳务有限公司与沧州扩展建材租赁站签订了租赁合同及钢管价值及租赁费用；2.建设工程施工合同一份，拟证明原告与被告签订了合同；3.柴油发电机组租赁合同一份及票据，拟证明当时的押金45000元；4.塔式起重机租赁合同一份，拟证明租赁费共计23400元，要求被告承担；5.租赁合同一份，拟证明租赁发电机为41200元；6.卓尼县人民法院(2019)甘3022民初678号调解书一份，拟证明马友布的建材款44652.2元由被告支付；7.甘肃省农村信用社银行回单一张，拟证明向段有福打款10000元好处费的事实；8.收条及销货清单单据一张，拟证明平整场地及购买材料的费用为13221元；9.临夏建筑材料综合经营部票据一张，拟证明购买10台抽水泵22000元； 卓尼县柳河房地产开发有限责任公司向本院提交了如下证据：1.2016年7月22日建设工程施工合同一份，拟证明被告与原告签订的合同约定了施工范围;2.结算单一份，拟证明对工程已经进行了结算，所有工程款都已结清；3.工商银行进账单一份，卓尼县人民法院（2018）甘3022民初130号民事判决书一份，拟证明被告通过法院给原告支付完毕；4.收条四份，拟证明被告向原告支付610000元的事实。 以上证据经双方当事人当庭举证、质证，对李永和提供的第2份证据,卓尼县柳河房地产开发有限责任公司无异议;对卓尼县柳河房地产开发有限责任公司提供的1、2、3、4份证据，李永和无异议，对无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。对李永和提供的1、3、4、5、6、7、8、9份证据，卓尼县柳河房地产开发有限责任公司有异议，本院分析认定如下：双方在签订的施工合同中，双方责任约定明确，且于2017年6月18日进行了结算，并已支付完毕，原告在施工过程中所需材料应由其承担，故本院对上述证据不予认定。 本院经审理认定事实如下:2016年7月22日，卓尼县柳河房地产开发有限责任公司与甘肃东川建筑劳务有限公司签订《建设工程施工合同》,工程内容及承包范围:施工图散水范围内建筑工程(基坑开挖、土方平衡、外运、回填及支护工程、降水排水)、施工测量放线、装饰工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气工程(包括配电箱安装调试、穿总线、户线、接线盒安装)、弱电工程(包括按设计要求压总分线管、各种配电箱、总分线箱)、消防工程、喷淋工程、并按要求做各项检测实验。施工期限为2016年8月1日至2017年11月30日，承包范围为人工和机械费用不含材料费，承包费用为539元/㎡。2017年6月18日，卓尼县柳河房地产开发有限责任公司与李永和达成一致意见：完成工程量总计710000元，已付610000元，剩余未支付的100000元及通过协商由卓尼县柳河房地产开发有限责任公司承担保险费、临时围墙、活动板房70000元，共计170000元通过卓尼县人民法院予以支付。给其李永和共计支付工程款780000元，李永和在庭审中予以认可。 本院认为，卓尼县柳河房地产开发有限责任公司与甘肃东川建筑劳务有限公司签订的《建设工程施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。李永和挂靠在甘肃东川建筑劳务有限公司名下进行了施工，卓尼县柳河房地产开发有限责任公司与李永和工程完工后，进行了结算，付清了工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，李永和诉讼请求中的事项均发生在双方结算时间内，李永和无证据证明所主张的费用应由卓尼县柳河房地产开发有限责任公司承担，李永和应承担举证不利的后果，故李永和的诉讼请求本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回李永和的诉讼请求。 件受理费8191.00元，由李永和负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于甘南藏族自治州中级人民法院。 审 判 长 郑 月 琴 审 判 员 董 慧 敏 人民陪审员 杨班么草 二〇二一年四月十九日 书 记 员 张 立 东