天津市北辰区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0113民初1291号原告：王**勤，女，1955年7月31日出生，汉族，住天津市河北区。委托诉讼代理人：贾丽娜（系原告之女），女，1981年10月10日出生，汉族，户籍地天津市河北区，现住天津市北辰区。被告：天津致尚臻品装饰装修有限公司北辰分公司，住所地天津市北辰区果园新村街红星美凯龙北辰商城6楼F8015-1。负责人：李俊霞，总经理。委托诉讼代理人：程小红，男，该公司员工。委托诉讼代理人：王进禹，男，该公司员工。被告：天津致尚臻品装饰装修有限公司，住所地天津市武清区河北屯镇崔霍路11号A座189室。法定代表人：李俊霞，总经理。委托诉讼代理人：程小红，男，该公司员工。委托诉讼代理人：王进禹，男，该公司员工。原告王**勤与被告天津致尚臻品装饰装修有限公司北辰分公司（以下简称致尚北辰分公司）、天津致尚臻品装饰装修有限公司（以下简称致尚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王**勤及其委托诉讼代理人贾丽娜、被告致尚北辰分公司及致尚公司的委托诉讼代理人程小红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王**勤向本院提出诉讼请求1．请求依法判决被告退还原告装修款17,400元并支付违约金8,700元；2．本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：2020年7月7日，原告与致尚北辰分公司在天津市北辰区果园新村街红星美凯龙北辰商城6楼F8015-1签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定为总价合同包工、包料，但被告在合同履行过程当中，恶意增加合同款项，双方未达成共识。被告单方终止施工后，原告多次向被告要求继续施工未果，故呈诉。致尚北辰分公司、致尚公司辩称，不同意原告的诉讼请求。被告已进行部分装修施工，在施工过程中，因原告自行改造水电后拒绝签订自行改造水电造成质量问题与被告无关的承诺，造成被告无法施工，且原告房屋有拉毛问题需增加7,000元费用，原告不同意，双方产生矛盾。且原告将房屋钥匙收回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织了质证。原告向本院提交证据1．天津市住宅装饰装修工程施工合同及天津致尚臻品装饰报价（2020版新房）；2．致尚臻品装饰客户材料选购单；3．水电工程验收单（隐蔽工程）；4．被告代理人程小红的签字材料；5．原告的女婿与被告工作人员的微信聊天记录；6．交费收据；7．录音光盘；8．原告与保驾护航装修网沟通的截图。被告对原告提供证据的真实性均无异议，但不认可部分证据的证明目的。被告表示其证据同原告证据1中天津市住宅装饰装修工程施工合同一致，但被告未提交该证据，原告不认可被告对该证据的证明目的。对于原告提供证据的真实性，本院依法予以确认。本院经审理认定事实如下：致尚北辰分公司系致尚公司的分公司。2020年7月7日，原告与致尚北辰分公司签订天津市住宅装饰装修工程施工合同，该合同约定发包方为原告（甲方），承包方为致尚公司（乙方）。该合同约定工程地点为：北辰双青荣悦园9-1-1103。工程承包采用乙方包工、包全部材料。工程期限60日，工程造价为25,000元，总造价是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在没有项目变更的情况下竣工结算的上下增减幅度不超过总价款（预算价）的10%（包含隐蔽工程）。合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款应当按实际算。施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延的根据。违约责任约定，合同双方签字后生效，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应当协商一致后，重新签订补充协议。签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按照工程造价总金额的30%支付违约金。施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理结算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款的30%赔偿，解除本合同。由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%，乙方迟误工期的，甲方有权解除合同。该合同还约定了其他相关内容。原告与致尚北辰分公司签订了天津致尚臻品装修报价（2020版新房），该报价其他项目中水电预收0元，且该报价还对工程或费用名称、单位、单价、数量、合价、材料结构与制作工艺标准进行了约定。后双方协商增加地砖及卫浴项目，合同总报价变更为29,000元（该价格为优惠后价格）。2020年7月7日、8日，原告共向致尚北辰分公司支付装修款17,400元。2020年7月10号左右致尚北辰分公司进场装修，双方因原告自行改造水电及增加项目产生纠纷，致尚北辰分公司停止施工。致尚北辰分公司已完成的装修项目为铲客厅、卧室墙面、拆除墙体、清运垃圾。诉讼中原、被告均认可已完成装修项目的总价款为964.50元，但原告认为双方签订合同时被告对装修款进行优惠，已完成施工项目价格应按优惠的价格计算为740元，该款同意在已付款项中扣除。且原告认为其在2020年9月16日与被告店长通电话时曾表示要求被告5天时间继续施工，否则起诉，双方合同已解除。2020年11月20日本院进行法庭调查时，原告明确表示要求与致尚北辰分公司解除合同，但被告不同意解除，认为如解除合同原告应给付其损失6,000元。且被告表示现无诉争装修房屋钥匙。本院认为，原告与致尚北辰分公司签订的天津市住宅装饰装修工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，受法律保护。双方在履行合同过程中产生争议，本案的争议焦点：被告是否应返还原告装修款及支付违约金。关于原告认为其与被告店长通电话要求被告履行合同后被告未履行合同，双方合同已解除一节，虽原告未向被告提出书面解除合同，但原告向本院提起的诉讼请求为要求被告返还装修款，且本院在2020年11月20日对原、被告进行调查时，原告明确表示解除合同。通过庭审可知双方因被告要求原告签订改造水电责任自行承担的承诺而造成被告未施工及关于增项问题而产生纠纷，根据双方签订的天津致尚臻品装饰报价（2020新房）约定的水电改造预收为0元，可证明双方对于水电改造未进行约定，且原告自行改造水电而产生的责任并非需要原告书面承诺，被告以原告未按其要求签订书面承诺为由，拒绝进行施工系违约行为。根据双方合同约定的工期为60天，被告的开工时间在2020年7月10日左右，被告在约定期限内未将合同内工程施工完毕，且被告现已无装修房屋的钥匙，被告已无法进入诉争房屋内进行装修，现无法履行合同。关于增项问题双方应相互协商，未协商成功双方均有过错。综上，本院认定原告与致尚北辰分公司签订的天津市住宅装饰装修工程施工合同于2020年11月20日本院调查时原告明确表明解除合同时解除，对于原告主张的合同解除时间本院依法不予认可。关于原告主张返还装修款一节，因原告已支付给致尚北辰分公司装修款17,400元，双方合同解除后，扣除致尚北辰分公司已完成装修项目的费用后，剩余部分应退还原告。原、被告均认可已完成的装修项目的价款为964.50元，虽双方在签订合同时致尚北辰分公司对于装修价款有优惠，但该合同未履行完毕，对于原告主张按照优惠价格扣除装修款，显失公平，故本院依法支持致尚北辰分公司退还原告装修款16,435.50元（17,400元－964.50元），原告主张退还的装修款超过该部分的诉讼请求依法不予支持。关于违约金一节，双方签订的合同对违约责任有明确约定，但致尚北辰分公司拒绝施工的违约行为在先，且双方因增项问题产生纠纷均存在过错，本案综合考虑施工期限、已完成的装修项目及原告已付款等情况，依法支持原告主张被告给付原告违约金4,000元，原告主张超过该部分的违约金依法不予支持，被告要求原告支付损失6,000元的抗辩依法不予采信。致尚北辰分公司系致尚公司依法设立并注册登记的分支机构，故应先由致尚北辰分公司向原告退还装修款及支付违约金，不足部分由致尚公司承担补充偿还责任。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国合同法》第五条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十三条、第九十四条、第九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告天津致尚臻品装饰装修有限公司北辰分公司于本判决生效后五日内返还原告王**勤装修款16,435.50元并支付违约金4,000元；二、被告天津致尚臻品装饰装修有限公司对被告天津致尚臻品装饰装修有限公司北辰分公司的第一项付款义务承担补充赔偿责任；三、驳回原告王**勤的其他诉讼请求。案件受理费226元，由原告王**勤负担71元，由被告天津致尚臻品装饰装修有限公司北辰分公司、天津致尚臻品装饰装修有限公司负担155元。（此款于本判决生效后五日内交至本院）如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  吕丽萍二〇二一年四月十六日书记员  王毅炜附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。