云南省玉溪市红塔区人民法院民 事 判 决 书（2021）云0402民初513号原告：丁跃辉，女，1970年3月26日生，汉族，住云南省玉溪市红塔区。委托诉讼代理人：宋伟，云南浩亚律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南灵涛装饰工程有限公司，住所地：云南省大理白族自治州大理市下关镇环城南路53号腾瑞·幸福里一期3幢一单元1502号，统一社会信用代码：91532901MA6NUDDHXC。法定代表人：武小丽。被告：武小丽，女，1996年1月3日生，汉族，住云南省玉溪市易门县。原告丁跃辉诉被告云南灵涛装饰工程有限公司（以下简称灵涛公司）、武小丽装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月27日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月1日公开开庭进行了审理。原告丁跃辉及其委托诉讼代理人宋伟到庭参加诉讼，被告灵涛公司、武小丽经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告丁跃辉向本院提出诉讼请求：1.解除原被告2020年10月17日签订的《装饰装修工程施工合同》；2.判令灵涛公司与武小丽连带返还原告装修款50000元，支付违约金120000元；3.判令灵涛公司与武小丽连带支付原告律师费5000元；4.本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年10月17日原被告双方签订《装饰装修工程施工合同》，原告将位于玉溪市红塔区的房屋（4层、400平方米）承包给被告装修，承包方式为包工包料，开工日期为2020年10月17日，竣工日期为2021年1月17日，工程预算价400000元，其中100000元为现金支付，300000元为佳联易货平台提单支付。首期付款为现金的50%，即50000元；木制基层水电完成支付二期款；工程完工支付三期款；竣工验收合格支付尾款。并约定违约方应支付合同总价30%的违约金以及因此产生的律师费等。在双方签订合同前的商谈过程中，原告已于2020年10月8日和2020年10月14日将合同约定的首期款全额支付，被告也向原告出具收到装修款50000元的收据。合同签订后，被告进场施工，但仅涂抹了少部分墙面后便停工，后经原告数次催促，被告均以各种理由拒绝履行合同并单方撤出施工现场。原告认为合同约定的竣工日期已经届满，被告的违约行为导致合同目的不能实现，原告有权解除合同，被告除应当返还原告已经支付的50000元装修款外，还应当根据合同约定支付违约金，并承担原告因此产生的律师费，故诉至法院。被告灵涛公司、武小丽未作答辩。在本院送达应诉材料过程中，被告武小丽表示其不清楚公司的事情，所有诉讼事项由沈志平负责处理，但未提交书面授权委托书。本院联系沈志平后，沈志平通过电子邮件提交了盖有被告灵涛公司公章的书面意见，称是原告丁跃辉未按双方签订的第一份合同预付款项违约在先，第二份合同是被原告诱骗签订的，并提出延期开庭申请。本院改期至2021年4月1日15点开庭后，沈志平于4月1日中午通过微信再次申请延期开庭，本院未予准许。原告为证明自己的诉讼主张，向本院提交以下证据：一、身份证复印件，证明原告诉讼主体资格。二、工商登记信息，证明被告诉讼主体资格。三、《装饰装修工程施工合同》、微信、银行转账支付截屏、收据、涉诉房屋现状照片四张、律师费发票，证明：1.原被告2020年10月17日签订合同，原告将位于玉溪市红塔区的房屋承包给被告装修，原告已经按合同约定支付了首期款现金50000元；2.原告支付现金50000元后，被告应按照合同约定将原告房屋装修至木制基层水电完成，但被告仅涂抹了部分墙面后，便拒绝履行装修义务并单方撤出施工现场；3.合同竣工日期为2021年1月17日，被告的违约行为致使合同目的不能实现，原告有权解除合同；4.被告违约导致合同解除，被告除应当返还原告已经支付的50000元装修款外，还应当支付合同总造价30%的违约金120000元，并承担因此产生的5000元律师费。四、电话录音光盘及文字打印件，证明我方提交的合同是后面签订的，至2020年12月11日所有的装修款只是将近20000元。以上证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认，作为认定本案事实的依据。被告灵涛公司、武小丽未到庭参加诉讼，视为其放弃举证质证的权利，由此产生的不利法律后果由其自行承担。根据原告丁跃辉当庭陈述及提交的证据，本院确认以下事实：被告灵涛公司系武小丽个人独资的有限责任公司。2020年10月17日，原告丁跃辉与被告灵涛公司签订《装饰装修工程施工合同》，将位于玉溪市红塔区房屋以包工包料的形式承包给被告灵涛公司装修。12月10日，双方重新签订一份《装饰装修工程施工合同》，落款日期仍为2020年10月17日。该合同约定：本工程负责人及设计人为沈志平，工程预算400000元整（10万现金、30万提单）；装修款支付方式为签订合同三天内支付首期款（50%的现金共50000元）；木制基层、水电完成后支付二期款（35%的现金共35000元）；工程完工后支付三期款（全部佳联易货平台提单共300000元）；竣工验收合格后付清尾款（15%的现金共15000元）。合同第13.1条约定：“合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成相应的经济损失。合同生效后擅自解除合同方，按合同总造价的30%作为违约金付给对方。”第15.5条约定：“违约不履行合同方除了按合同总造价30%支付对方违约金，还要承担对方诉讼产生的律师费等所有费用。若是乙方违约不履行合同，还要退还甲方已经支付的装修款。”合同尾部“乙方（盖章）”处有灵涛公司印章，“法定代表人或委托代理人”处有沈志平签名。2020年10月8日、10月14日，原告丁跃辉先后通过微信及银行转账共向工程负责人沈志平支付50000元，沈志平出具盖有灵涛公司印章的《收据》，其上载明“今收到丁跃辉装修款5万元整”。后因双方对装修款中剩余50000元现金的支付时间产生分歧，该工程在粉了部分外墙后停工，原告丁跃辉自认已完成部分的人工及材料费用为近20000元。另查明，原告丁跃辉为本案诉讼委托律师，支付律师费5000元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己义务。原告丁跃辉按双方签订的《装饰装修工程施工合同》约定支付50000元装修款，被告灵涛公司未按合同约定完成相应的装饰装修工程，其行为已构成违约，致使合同目的不能实现，故对于原告丁跃辉要求解除《装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。双方签订的《装饰装修工程施工合同》自起诉状副本送达之日即2021年3月3日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施并有权要求赔偿损失。本案中，原告丁跃辉已实际支付装修款50000元，并自认已完成工程部分的人工及材料费用为近20000元，故合同解除后被告灵涛公司应退还原告丁跃辉装修款30000元，超出部分本院不予支持。对于违约金，本院参照合同约定，以第一阶段未完成的装修部分对应的装修款计算为9000元(30000×30%)。对于律师费，原告丁跃辉已实际支付律师费5000元且符合双方合同约定，本院予以支持。被告灵涛公司登记的企业类型为自然人独资的有限责任公司，被告武小丽作为该公司的法定代表人，在不能证明公司财产独立于自己财产的情形下应当对公司债务承担连带责任。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、原告丁跃辉与被告云南灵涛装饰工程有限公司签订的落款日期为2020年10月17日的《装饰装修工程施工合同》于2021年3月3日解除；二、由被告云南灵涛装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告丁跃辉退还装修款30000元，并支付违约金9000元、律师费5000元，共计44000元；三、被告武小丽对上述第二项债务承担连带责任；四、驳回原告丁跃辉的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期限履行上述给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3800元，减半收取计1900元，由被告云南灵涛装饰工程有限公司、武小丽共同负担450元，由原告丁跃辉负担1450元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省玉溪市中级人民法院。本判决生效后，如负有履行义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决确定的履行期限届满后两年内向本院申请强制执行。审判员  李思莉二〇二一年四月十九日书记员  刘晓花