安徽省利辛县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)皖1623民初1342号 原告：李永华，男，1981年5月18日出生，汉族，住安徽省利辛县。 原告：许盼盼，女，1986年1月2日出生，汉族，住安徽省利辛县。 被告：上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司，住所地：安徽省亳州市利辛县城关镇金汇装饰城1#楼H0142,统一社会信用代码：91341623MA2TGB8R6M 法定代表人：谭兆宇。 原告李永华、许盼盼与被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李永华、许盼盼到庭参加诉讼，被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 李永华、许盼盼向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付原告违约金14600元，逾期费用8200元，租房损失4000元，卫生间返工2000元等损失共计28800元:2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年6月29日，李永华与被告签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》约定被告给原告装修位于利辛县××路××弄××单元××室的房屋，被告包工包料，总价款73000元，工期52天自2020年6月30日开工，至2020年8月22日完工交付验收，原告如期缴纳了工款47400元，被告逾期一直拖延时间，已构成根本性的违约，经协商与被告2020年8月24日达成《施工延期协议》被告10月1日完工交房，如果违约违约金是总价款的20%，另外逾期一天按50元每天赔偿损失，导致原告租房租金损失4000元，卫生间返工2000元由被告承担。被告于9月6日、9月9日分别写了保证书，愿意继续施工如期交房，如果违约愿意赔偿一切损失，被告到了10月1日仍然没有完工交房，经原告催促被告给原告出具欠条，愿意赔偿原告违约金14600元，两次付清，其他4000元11月20日前支付清。但是被告到如今仍然没有给付原告一分钱，被告的行为给原告造成了一定的经济损失。为此，原告特依法向贵院提起诉讼，请求贵院判如原告所请。 李永华、许盼盼向法庭提交证据如下： 证据一、二原告的身份证，证明二原告的身份及诉讼主体资格； 证据二、装饰装修合同一份，证明原、被告之间签订合同的事实，6月29号签订合同，合同的期限是8月22日完工； 证据三、施工延期协议一份，证明签协议时，已经延期； 证据四、保证书两份，证明2020年9月6日和9月9日，被告签订的保证书，保证10月1日完工，如不完工承担所有责任； 证据五、欠条两份，证明被告2020年10月9号和10月22号书写的欠条两份，2000元是卫生间和厨房贴错瓷砖赔偿的损失，逾期每天50元，算够两千，合计是算够2020年10月9日欠条中的“其他4000元”；2020年10月22日欠条，当时房子没有装修好，被告承诺给付我们的房租费4000元； 证据六、收据一份，证明2021年1月27日被告出具的收据一份，收到我的支付款分别是6月29日给付29200元，7月11日给付18200元，共计金额47400元； 被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司未到庭，未答辩，亦未提交证据。 本院经审理查明：原告李永华、许盼盼系夫妻关系。2020年6月29日，李永华（甲方）（发包人）与被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司（乙方）（承包人）签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》约定被告以包工包料的方式装饰施工位于利辛县××路××弄××单元××室的房屋，三房两厅一厨一卫一阳台，套内施工面积101平方米；总价款73000元；自2020年6月30日开工，至2020年8月22日竣工，工期52天；双方约定合同签订当日付款40%即29200元，水电管线隐蔽工程通过验收后付款25%即18250元，油漆工进场前付款25%即18250元，验收合格当天付款10%即7300元，乙方指派谭兆宇为驻工地代表，全权负责合同履行。合同第七条“违约责任”第二款约定如因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元。原告于合同签订当日即2020年6月29日支付工程价款29200元，2020年7月11日支付工程价款18200元。后被告未能如期完工，被告与许盼盼于2020年8月24日签订了《施工延期协议》，约定该房屋装修延期为10月1日交房完成，否则按违约处理，支付合同总价百分之二十的违约金即14600元，逾期每天按50元／天，从22号开始，由于延期导致甲方租房问题租金4000元由乙方承担，等工程第三批款扣除4000元租金，2000元返工钱从第四批款扣除，如乙方未完成承诺，乙方自行终止合同，……。2020年9月6日被告出具“保证书”一份，承诺如施工过分延期，业主可向施工方要求赔偿；2020年9月9日被告又出具“保证书”一份，承诺装修工程进度在10月1日完工，如不完工，愿付所有损失。2020年10月9日被告的法定代表人谭兆宇出具欠条一份，载明“今因佳园1号楼1105室装修违约事议原百分之二十.人民币：14600元整以两次支付，10月20日付7300元整，11月15日付7300元整其它四千元11月20日前支付清。欠款人：谭兆宇日期：2020年10月9日”。2020年10月22日谭兆宇向原告许盼盼出具条据一份，载明“今欠许盼盼房租费于2020年10月30日支付4000元整.如不给来找我要。欠款人：谭兆宇2020年10月22日”。现案涉房屋未竣工验收，因被告未向原告支付上述“违约金”、“房租”等费用，原告诉至本院。 本院认为：原告李永华、许盼盼系夫妻关系，李永华以个人名义与被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，应视为夫妻关系存续期间的共同行为，故二原告为本案适格主体。原、被告双方签订的案涉施工合同，合同内容不违反法律规定,合同依法成立生效，对原、被告产生法律约束力，双方应按照合同内容全面履行各自的义务。后双方签订“施工延期协议”、被告出具欠条、保证书及出具欠房租费的条据，事实清楚，说明双方认可工程逾期、自行终止合同及违约金为14600元现未予支付，故原告诉讼请求被告支付违约金14600元的诉讼请求具有事实和法律依据，本院依法予以支持。关于原告诉讼请求被告支付逾期费用8200元，本院认为，逾期费用也系违约费用，本院已支持违约金14600元，该逾期费用系重复计算违约费用，且原告未按期全部支付工程款，亦有违约行为，故该诉讼请求本院不予支持；关于原告诉讼请求被告支付租房损失4000元、卫生间返工2000元，本院认为庭审中原告陈述4000元是其租房一年的租金，而该工程逾期至今未满一年，原告未提供证据证明其已支付了该4000元房租，且“施工延期协议”约定工程第三批款扣除4000元租金，2000元返工钱从第四批款扣除，现原告并未支付第三、四批工程款，因此原告诉讼请求租房损失4000元、卫生间返工2000元，本院不予支持。综上，依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定（2021.1.1）第一条第三款，《中华人民共和国民法典》第五百零九条、五百六十二条、五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司于本判决生效之日起十日内支付原告李永华、许盼盼违约金14600元； 二、驳回原告李永华、许盼盼的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费260元，由原告李永华、许盼盼负担100元，由被告上海宇抒装饰设计有限公司利辛分公司负担160元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于安徽省亳州市中级人民法院。 审 判 员  江 玲 二〇二一年四月十六日 法官助理  张慧子 书 记 员  汝皖楠