文书内容重庆市南川区人民法院民 事 判 决 书(2021)渝0119民初1111号原告：孙林俊，男，汉族，1979年10月13日出生，住重庆市南川区。被告：重庆易东装饰设计有限公司（原重庆麦可思装饰设计有限公司），住所地重庆市北部新区树兰路178号1单元13-1。社会信用代码：91500000MA5U97DA6U。法定代表：卿建军。原告孙林俊起诉被告重庆易东装饰设计有限公司（以下简称：易东公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月22日立案受理后，依法由审判员刘小彬适用简易程序于2021年3月15日公开开庭进行了审理，原告孙林俊到庭参加诉讼，被告易东公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告孙林俊向本院提出如下诉讼请求：1.请求法院判决被告易东公司立即返还房屋装饰费用63414元。2.从2019年12月27日起，以70455元为基数按每日0.01%支付违约金至付清该款为止；3.本案诉讼费用由被告承担。理由与事实：原告孙林俊系大观镇城镇拆迁户，2019年12月27日与重庆麦可思装饰设计有限公司（以下简称：麦可思公司）签订房屋室内装修施工合同，装饰位于XXXXXXXXXX号房屋。合同约定：1.装饰房屋面积107.95平方米，按照平方米620元，合同金额总计73429元。2.赠送抽油烟机、热水器、燃气灶以及全屋灯具。3.对原告名下另一套位于XXXXXX号的安置房进行简装，人工费及物品费约30000元。4.合同约定工期为90天，未约定开工和完工时间。在合同签订当天交费44057元，此后又于2020年4月11日交费9000元，2020年4月22日交费10357元，共交费63414元，按照合同约定余款在装饰、装修结束验收后一次性向重庆麦可思装饰设计有限公司支付。被告在2020年1月开工后，无故拖延，经多方联系亦不履行合同义务，后经查，重庆麦可思装饰设计有限公司变更名称为重庆易东装饰设计有限公司。为维护原告合法权益，遂提起诉讼。原告为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1.《重庆麦可思装饰设计有限公司施工合同》，拟证明工程内容、工期、工程价格以及付款方式；2.收据三张,拟证明原告向被告三次总共支付工程价款63414元；3.房屋装修具体情况照片：卧室（3张）、大门、阳台、卫生间，拟证明原告施工价值约为7000-8000元。庭审中，原告孙林俊自愿放弃对违约金的诉讼请求。被告易东公司无故未到庭参加诉讼，亦未向法庭提供书面的答辩意见。经审理查明，2019年12月27日，原告孙林俊作为发包方（以下简称甲方）与被告麦可思公司作为承包方（以下简称乙方）签订《施工合同》,约定原告孙林俊将位于南川区XXXXXXXXXXX号房屋发包给麦可思公司装修。该合同第一条工程概况的1.1款约定装修位于重庆市南川区XXXXXXXXXX号房屋一套；第1.2款约定工程内容及做法（详见图纸）；第1.3款约定工程承包方式为乙方包工、包料（详见附件：乙方提供的施工项目及材料明细表）；第1.4款约定工程期限90天（以工作日计算），竣工日期自开工之日起90个工作日内（开工日期未写明）；第1.5款约定合同价款为套餐价款:建筑面积620元/平方米，总造价为73429元。本套餐包含设计费，若需单独设计图纸，需另行支付费用；超出套餐外的部分，费用由甲方承担；第1.6款约定本合同施工内容不包含天然气安装。第二条施工图纸第2.1款约定甲方审阅设计图纸、认可设计图纸后，签字确认，设计图纸一式一份，甲方签字后留存乙方，乙方按图施工，房屋竣工验收合格，办完相关手续后，乙方移交图纸给甲方。第三条约定了甲方的义务。第四条约定了乙方的义务。第五条工程变更的第5.1款约定工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，拟定协议，同时调整相关工程费用及工期（详见附件：工程变更单），工程变更后，整体工期延长，与乙方无关，变更后增加的费用由甲方承担……；第5.3款约定乙方不对甲方私自与施工人员商定变更施工内容，增加施工量等行为造成的后果负责，产生任何责任均由甲方承担，如该行为给乙方造成损失，由甲方负责赔偿。第六条材料提供的第6.2款约定乙方提供的材料、设备（详见附件：乙方提供的材料明细表），甲方可全程验收，确保实际施工材料与乙方样品材料（检验报告）一致，甲方检验材料过程中不得延误乙方工期。第七条约定了工期延误……。第八条约定了质量标准……。第九条约定了工程验收和保修……。第十条工程款支付方式的第10.1.1款约定签订合同时，支付工程总价的60%（包含签订协议的定金）44057元。10.1.2水电隐蔽工程验收完成，支付工程总价的25%，18357元。10.1.3水泥工程（不含门边收口）验收后支付工程总价的13%。10.1.5约定具体每期支付时间，乙方以电话、短信等方式通知甲方。因本次装修单价属于团购整装单价，若甲方未按时支付工程款，将对乙方造成重大经济损失，乙方有权向甲方追讨由此带来的一切经济损失……。合同第十一条违约责任……第11.6款约定甲方未按期支付后期工程款的，每延误一天向乙方支付总价款的0.01%作为违约金，最高不超过合同金额的1%；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付总价款的0.01%作为违约金，违约金最高不超过合同总金额的1%。……。第十三条附则第13.1款约定本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止……第13.4款约定合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。在附则后约定赠送抽油烟机、热水器、燃气灶、全屋灯具，2栋16-2合同总价为68429元，4栋4-2只做卫生间、水电明线、洗衣槽、简易灶台价值5000元。另查明，合同签订后原告于2019年12月27日支付44057元并开具收据（加盖麦可思公司财务专用章）；2020年4月11日微信转账9000元并开具收据（加盖易东公司财务专用章）；2020年4月22日微信转账10357元并开具收据（加盖易东公司财务专用章）。还查明，2019年8月16日，本案所涉《施工合同》的一方签约主体为麦可思有限公司变更为重庆易东公司,两公司系变更名称前后，系同一法人主体。庭审中，原告陈述被告进行了部分装修后未再进行施工，自认施工情况为：水电安装完成、房间地板砖及厕所瓷砖已经安装完成，另外还有部分剩余瓷砖，大概完工工程价值在7000-8000元。诉讼中，被告易东公司于2021年3月6日收到应诉材料，但未到庭参加诉讼。上述事实，有原告提交的《施工合同》、分别加盖可麦可思公司和易东公司财务专用章的付款收据、房屋装修情况的照片以及原告当庭陈述，这些证据的真实性、合法性、关联性已经当庭质证和本院审查，具有证明效力，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，原告孙林俊与被告易东公司签订的《施工合同》，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定。成立并生效。根据《中华人民共和国合同法》第六十条之规定:“当事人应当全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”原被告均应当按照合同约定履行各自义务。合同签订后原告孙林俊分别在2019年12月27日向被告支付44057元，2020年4月11日微信转账9000元以及2020年4月22日微信转账10357元，以上费用共计63414元。被告易东公司也实际进场实施了部分工程，虽然原告孙林俊未提交证据证明被告易东公司施工的具体时间，但是双方约定工期为90个工作日。自原告孙林俊最后一次向被告易东公司支付装修款的2020年的4月22日至今已接近一年的时间，被告亦未履行合同义务。原告于2021年2月22日提起诉讼后，被告易东公司于2021年3月6日收到应诉材料后，既不到庭应诉，也未提出任何抗辩。故本院对被告易东公司未按照合同约定完成工期的实事予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款，原告孙林俊依法享有合同解除权。原告孙林俊虽然在提交的诉状中未明确要求解除合同，但其诉讼要求被告退还装修款的意思表示以解除合同为前提，且被告在收到原告装修费后，仅履行部分义务就在不再履行，时间长达一年，又拒绝出庭应诉答辩，可以认定被告构成根本违约，可以解除双方的装修合同，合同解除后，对于原告已经支付的装饰款63414元，扣除原告自认的已经施工的装修款8000元后，被告应当将剩余的55414元返还给原告。关于原告诉请的违约金问题。庭审中，原告自愿放弃对违约金的主张，是在法律允许的范围内对自己的权利作出的处分，本院予以准许。被告易东装饰有限公司本院依法传票传唤，无正当理由拒不参加庭审，视为对其对本次诉讼权利的放弃，应当由其自行承担举证不能的不利后果。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、九十四条、九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条和《最高人民法院关于适用的解释》之规定，判决如下：一、被告重庆易东装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内返还原告孙林俊装饰费用55414元。二、驳回原告孙林俊的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案案件受理费693元（原告已预交），由被告重庆易东装饰设计有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院，同时直接向该院预交上诉案件受理费，上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。当事人应自觉履行判决的全部义务，一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 员 刘小彬二〇二一年四月九日法官助理 周 明书 记 员 梁大敏