山东省滨州经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁1691民初61号 原告：滨州鑫通工程机械有限公司，住所地：山东省滨州经济技术开发区长江二路渤海十八路上海世家沿街房第6幢485-10号，统一社会信用代码：91371602MA3DAT9D11。 法定代表人：李西新，公司经理。 委托诉讼代理人：刘劲松，山东开言律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王绪亭，山东开言律师事务所律师。 被告：江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司，住所地：江西省上饶市玉山县南山乡王坊村,统一社会信用代码：91361123716529970T。 法定代表人：宣明春，公司经理。 原告滨州鑫通工程机械有限公司（以下简称滨州鑫通公司）与被告江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司（以下简称江西顺鑫公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告滨州鑫通公司的法定代表人李西新及其委托诉讼代理人刘劲松到庭参加诉讼，被告江西顺鑫公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滨州鑫通公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告江西顺鑫公司支付加工费971846元、协议履约保证金400000元、运输费116000元、垫付建设费14750元，以上共计1502596元；2.诉讼费用由被告江西顺鑫公司承担。事实和理由：2020年8月17日，滨州鑫通公司与江西顺鑫公司签订《履带式移动破碎租赁加工协议》，约定江西顺鑫公司将石料破碎加工项目交由滨州鑫通公司组织实施。江西顺鑫公司每月提供价格石料的总量不低于3.5万吨，如未能提供3.5万吨，按3.5万吨结算，加工价格为不含税17元/吨，价格总量低于50万吨来回运费由江西顺鑫公司承担，江西顺鑫公司在设备进场前支付履约保证金50万元等等。协议签订后，江西顺鑫公司以资金缺乏为由，先行支付10万元履约保证金，滨州鑫通公司于2020年9月16日设备进场，并应江西顺鑫公司的要求建设大棚，为此支出30750元，江西顺鑫公司仅付款16000元，且拒不按照协议约定提供原料。原被告多次协商未果，原告为维护合法权益，诉至法院。 被告江西顺鑫公司未到庭，亦未提交书面答辩状。 本院经审理认定事实如下：2020年8月17日，江西顺鑫公司（甲方，承租方）与滨州鑫通公司（乙方，出租加工方）签订《履带式移动破碎站租赁加工协议》，主要内容为：1.加工地点及期限：加工地址为玉山县××道××工业园区内，协议从2020年9月10日至2021年9月9日止，若发生不可预见事件或遇不可抗力时，合同期限顺延，合同履行日期以乙方设备到达甲方指定现场为准。2.加工总量：甲方提供给乙方的碎石原料目标总量为每年100万吨以上，并保证每套设备每月提供加工石料的总量不得低于3.5万吨。合同期限内每月未能提供3.5万吨保底原料，按3.5万吨结算。期间由于政府、环保或者工业园区等原因导致停工期间的损失，由甲方承担，按照月3.5万吨平均折算。3.双方的义务和责任：甲方负责将加工碎石的原材料运到加工上料地点，确保乙方履带式移动破碎筛分设备因环保要求造成的粉尘污染所需要协调的关系以及及时处理生产过程中的一切外界阻扰，如因相关手续不齐全造成的停工，相关事宜由甲方负责承担。签订此合同之日起，在甲方完成基础设施后，乙方需在10天范围内将履带式移动破碎站及履带式移动筛分站运到工地现场，所有设备进场需提供5个工作日的调试期，调试期间不算合同约定加工期限，待设备调试完成后方可算项目正式开始。4.价格条款：加工碎石单价为不含税17元／吨。甲方承担设备的进场运输费用。乙方履带式移动破碎设备进场前甲方须预付50万元保证金，三台破碎设备托运板车由甲方负责联系，来程费用甲方承担，同时乙方人到项目现场，甲方在设备发运前将进场履约保证金打到乙方账户，如甲方未能履约打款，则需负违约责任，违约金为设备总价值的30%。5.其他约定：甲方双方应严格遵守本协议的约定，全面履行协议义务，如因一方违约，另一方有权终止协议。任何一方违约，都应向对方赔偿本协议履约保证金的70%。 滨州鑫通公司于2020年8月27日与广西桂润发展有限公司签订《桂润移动破碎机买卖合同》，滨州鑫通公司向桂润公司购买移动破碎机械（移动鄂式破碎机、移动圆锥式破碎机、移动筛分机），合计价款415万元，滨州鑫通公司首付1369500元，剩余款项融资贷款，每月向山东高速通达融资租赁有限公司还款87131元。 滨州鑫通公司法定代表人李西新与江西顺鑫公司法定代表人宣明春通过微信协商合同履行事宜。2020年8月26日，宣明春告知李西新基本按时间进场，9月9日，李西新通知宣明春定好拖板车，一共1500公里，运费共计58000元，并于9月12日告知宣明春有两台设备已经出发，所有设备于2020年9月17日到场。2020年9月29日，李西新告知宣明春为其垫付了拖车费用，宣明春没有支付进场费，如不付款就退场，要是能付一部分，就等到10月5日。2020年11月1日，李西新通知宣明春再过两天不打保证金就退场。另，李西新多次通过电话向宣明春催要运费、进场费及材料款等。 滨州鑫通公司通过微信向托运人支付来程运费58000元。滨州鑫通公司进场后，帮助被告江西顺鑫公司搭建为加工碎石需要的帐篷，租赁架杆、购买水管、水泵及配件并产生人工费，为此支出27704元。2020年9月30日，江西顺鑫公司向滨州鑫通公司付款10万元，2020年11月2日付款16000元。 滨州鑫通公司陈述其于2020年11月5日左右离开，并将设备运至第三人处，运费已由第三人支付。 以上事实，由《履带式移动破碎租赁加工协议》、微信聊天记录、付款记录、电话录音、买卖合同、银行明细等证据及庭审笔录在卷佐证。 本院认为，被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视其放弃答辩权和质证权。原被告签订的《履带式移动破碎站租赁加工协议》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。根据协议约定，双方之间是由被告提供原材料，原告提供专业设备、技术和人员进行碎石加工并向被告交付加工成果的承揽合同法律关系，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。原告基于对被告的信赖而签订涉案合同并订购设备，按照合同约定将设备运至加工场地，履行了合同义务。被告在充分考虑原材料供应并预见政府、环保等客观因素后签订本合同，却未按照合同约定支付履约保证金、无法保证加工生产，其行为构成违约。同时，双方合同明确约定一方违约，另一方有权终止合同。被告违约后，经原告催告，被告仍未在催告期内履行合同义务，本院认定双方合同于2020年11月3日催告期满解除。双方合同解除后，原告要求被告再行支付合同履约保证金40万元，不具有事实和法律依据，不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。原告在本案的主张实际系为履行合同支出的实际费用以及合同得以正常履行时的利益损失。根据上述法律规定，被告应向原告承担赔偿损失的违约责任。据此，原告为被告建造碎石加工需要的帐篷产生的费用支出27704元，被告应予承担。根据原告提交的微信聊天记录，最后一台设备于2020年9月17日进场，双方合同约定，设备进场需5个工作日调试期，调试期不算合同加工期限。据此，自2020年9月24日至2020年11月3日合同解除，被告应按照每月保底产量3.5万吨向原告支付加工费损失793320元（3.5万*17/30*40天）。同时，结合双方合同约定以及双方聊天、通话记录中原告向被告催收运费和原告实际存在运费损失的事实，对原告主张的来程运费58000元，被告应予承担。综上，被告应向原告支付879024元，扣除被告已付款116000元，仍应支付763024元。原告主张的其他材料费，因款项未实际发生，且支付主体存在争议，不予处理。因原告离场后将设备运至第三人处进行加工作业，运费已由第三人承担，故其要求被告承担返程运费58000元的主张，不再支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告滨州鑫通工程机械有限公司763024元； 二、驳回原告滨州鑫通工程机械有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取9162元，由原告滨州鑫通工程机械有限公司负担4490元，被告江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司负担4672元；保全费5000元，由被告江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司负担。 注：被告江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司可直接将案款付至原告滨州鑫通工程机械有限公司中国农业银行滨州光明分理处1574××××4698账户。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 审判员  代海霞 二〇二一年四月八日 书记员  孟 茜