广东省连南瑶族自治县人民法院民 事 判 决 书（2021）粤1826民初30号原告：蒋海洋，男，瑶族。被告：白光时，男，汉族。委托诉讼代理人：黄家念，广西裕华律师事务所律师。原告蒋海洋与被告白光时建设工程分包合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月23日变更合议庭成员，公开开庭进行了审理。原告蒋海洋、被告白光时及其委托诉讼代理人黄家念到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告蒋海洋向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决教账坪、山溪村一带外墙抹灰面积约13500平方米（具体数据以三排政府验收为准）工程总款175500元，除去已结算部分，支付剩余工款21000元。2、请求法院支持因被告违约造成经济损失共计74275元。3、本次诉讼所有相关费用均由被告承担。事实与理由：1、2020年5月，被告白光时邀请原告与肖定军、何忠明等八位师傅到教账坪、三溪村一带从事外立面改造工作（房屋外抹灰），截止2020年8月7日，我们一共在该区域完成近13500平方米的工作量，并于8月8日全体师傅撤回湖南老家。根据合同中约定的单价核算共完成175500元，依据合同中约定的结算时间，金额标准，被告应向我方全体师傅支付87750元的工程进度款，但是，由于被告个人的原因，合同中涉及到被告应尽的支付的进款度、管理进度等方面出现严重违约情况，截止2020年8月8日前，被告一共向我方务工人员发放生活费用35000元，距离合同中约定的结算支付比例标准金额相差52750元，回到家中后，我们多次与被告交涉，最后在连南县劳动监察大队的干涉下，被告于2020年11月上旬才支付了部分的工钱，现在只剩下我个人的部分工钱不给我结账，并强行我接受被告提供的施工方量数据，否则不结账。2、2020年5月17日至8月7日施工期间，由于被告不按约定支付相应的工程进度款，为了能够让项目顺利的进行下去，碍于我们对师傅们按月发放工资的承诺，我于2020年6月9日开始向长银58金融按年利率18%的高利息借钱用于维持生产开支及人工费用的支付，截止到2020年9月30日我个人一共向58金融借款65000，全部直接用于施工运营周转，截止2020年12月31日共产生利息费用约5275元，2020年8月中旬，三排政府下拨进度款，被告拿着我们提供的身份证，银行卡上报公司申领款项，结果我们全体师傅配合完被告提供材料，工程进度款却下拨到被告一人手中，为了让被告履行合同结算标准义务，2020年9月份至今我一共七次跨省求解决途径，由此产生差旅费用5200元左右，造成了我近十天的误工期，结合我个人的平均日收入情况，误工给我造成3800元的直接经济损失，由于被告的违约，尽管我个人作出了巨大的努力，但依旧没能按照和众位师傅们承诺的月拿进度款比例或结账时间支付工钱。因此，给我个人的诚信带来极大损害，精神压力巨大，鉴于此，我请求人民法院裁定被告给予我一定的经济补偿约60000元，综合利息，差旅、误工、个人诚信受损，精神压力等约折合人民币74275元。被告辩称：请求人民法院依法驳回被答辩人对答辩人的诉讼请求：(一)、被答辩人所完成的工作量是12446平方，而非被答辩人所说的13500平方。1、答辩人与被答辩人签订《劳务分包合同》，并按合同约定支付被答辩人相应的款项。但是被答辩人无中生有，多次向连南县劳动监察大队无理投诉。在连南县劳动监察大队的协调下，答辩人就没有争议的被答辩人所完成的工作量，已全额支付给被答辩人。按总工程量12446平方×13=161798元，该款已全部支付完毕。被答辩人认为有争议的部分系其他的，而非被答辩人所做工作量。2、在被答辩人没有将工作量核发给答辩人之前，答辩人根据被答辩人的实际困难，于2020年7月24日前，预付了35000元给被答辩人，在没有收到被答辩人工作量清单的情况下，于2020年8月25日前又预付了70000元给被答辩人。3、按合同第7条的约定：每个考核阶段完成之日十个工作日内甲方给予乙方百分之五十的工程进度款结算。下架之日起十个工作日内给予乙方工程进度总款的百分之八十予以结算，剩余的百分之二十工程尾款下架之日起两个月内全部结清。答辩人所付的款项完全都比合同约定的提前预付给被答辩人，并没有违反合同的约定。(二)、被答辩人认为的个人损失，由其承担，该请求没有事实和法律依据。1、被答辩人特意不发相关数据给答辩人或者发不完整的数据给答辩人，在答辩人向其核实时，以各种理由推脱。特意在答辩人不在时要求进行丈量相关数据，在答辩人在时，又以各种理由，说在外地的工作忙。完全没有提前通知答辩人，完全是一意孤行。后来干脆向连南县劳动监察大队投诉，由劳动监察大队出面，在劳动监察大队多次通知被答辩人到场进行丈量的情况下，被答辩人以各种理由推脱，完全是无理取闹。2、对于被答辩人的高利支出、住宿等费用，与本案没有直接的关联性，被答辩人的要求赔偿，没有事实和法律依据。综上所述，被答辩人的请求没有事实和法律依据，请求人民法院依法予以驳回。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。有异议的证据，在本院认为中一并予以说明。本院经审理认定事实如下：2020年5月18日，白光时（甲方）与蒋海洋（乙方）签订《劳务分包合同》。合同约定，甲方把教帐坪村人工费承包给乙方，计量方式以施工现场实际收方为准，计价方式为13元/㎡。甲方按照每人每天50元发给乙方生活费用至工程进度款下拨之日（开工10日后开始预支）。每10栋楼房为一个考核阶段，每个考核阶段完成之日十个工作日内甲方给予乙方百分之五十的工程进度款结算。下架之日十个工作日内甲方给予乙方工程进度总款的百分之八十予以结算，剩余的百分之二十工程尾款下架之日起两个月内全部结清。合同签订后，蒋海洋依约组织工人施工，于2020年8月7日施工完毕。双方因工程结算和工程款支付问题产生纠纷，连南瑶族自治县人力资源和社会保障局劳动保障监察综合执法大队于2020年11月2日、2020年11月4日依法组织双方制作了调查询问笔录。笔录载明，白光时与蒋海洋均确认蒋海洋的实际工作量为12446.8平方米，白光时已向蒋海洋支付11.5万元工程款，尚欠46800元。2020年11月16日，白光时代蒋海洋分别向施工工人肖定军支付5000元工资，向施工工人周义才支付5000元工资，向施工工人周世英支付5000元工资，向施工工人周仙丽支付6000元工资；后白光时向蒋海洋于2020年11月17日支付涉案工程尾款20000元、于2021年1月16日支付5798元。另查明，连南瑶族自治县**镇人民政府是涉案工程的发包人。涉案工程由廖光纯承包后转包给白光时。经连南瑶族自治县三排镇人民政府验收，三排镇山溪村村庄房屋立面实际改造面积43969.4㎡，验收数43753.3㎡。验收数包含了蒋海洋的所有实际施工量。上述事实，有当事人的陈述以及原告提交的《劳务合同》，被告提交的交易明细、转账截图，本院调取的连南瑶族自治县人力资源和社会保障局劳动保障监察综合执法大队于2020年11月2日、2020年11月4日制作的劳动保障监察调查询问笔录、工人工资支付情况、《三排镇山溪村村庄房屋立面改造验收清单（汇总）》予以证明。本院认为，原、被告签订的合同虽名为《劳务合同》，但合同中约定的主要内容是由分包人白光时将涉案工程转包给蒋海洋，由蒋海洋组织工人施工，白光时向蒋海洋支付工程款。合同性质仍属于建设工程分包合同，故本案属于建设工程分包合同纠纷。关于涉案《劳务合同》的效力问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第二款规定，承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条第三款规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本案原告蒋海洋、被告白光时均不具备相应的资质条件，故涉案《劳务合同》无效。本案《劳务合同》虽认定无效，但涉案工程已通过发包方的验收，承包人蒋海洋可参照实际履行的合同关于工程价款的约定要求白光时予以补偿。本案的争议焦点在于工程量的认定。蒋海洋于《劳动保障监察调查询问笔录》中明确实际工程量为12446.8㎡，白光时亦予以认可。本案庭审中，蒋海洋诉称实际工程量为13500㎡，但未能提交证据予以证明。根据蒋海洋提交的户主名单及连南瑶族自治县三排镇人民政府的验收单相对应的工程量也无法反映蒋海洋的实际施工量是13500㎡。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”之规定，本院对蒋海洋的主张不予支持，涉案工程量应当认定为12446.8㎡。庭审中，原、被告双方均认可12446.8㎡工程量的工程款，被告白光时已向原告蒋海洋支付完毕。故本院认为被告白光时无需再承担补偿责任。关于原告蒋海洋请求法院支持因被告违约造成的经济损失共计74275元的诉求，本院在上文已认定被告白光时无需承担补偿责任，自然无需承担原告所称的被告“违约”所造成的经济损失。依照《中华人民共和国民法典》第七百九十一条第三款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第二款、第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告蒋海洋的诉讼请求。案件受理费2181.88元，由原告蒋海洋负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 长  古智平人民陪审员  莫新华人民陪审员  李灶房二〇二一年四月二十八日法官 助理  房梅君书 记 员  李燕梅