四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0104民初11182号 原告：成都沁程建筑装饰工程有限公司。住所地：四川省成都市天府新区华阳街道新希望大道二段158号25栋2单元1层115号。 法定代表人：李成，总经理。 委托诉讼代理人：陈贤德，四川德颂霖律师事务所律师。 被告：锦江区巴蜀大门户火锅店。营业场所：四川省成都市锦江区点将台新肆号。 经营者：杨策，男，1989年3月12日出生，汉族，住江西省南昌市安义县。 被告：周冬冬，男，1990年1月15日出生，汉族，住江西省南昌市安义县。 被告：詹兵兵，男，1990年8月9日出生，汉族，住云南省楚雄彝族自治州牟定县。 被告：方子龙，男，1992年9月9日出生，汉族，住江西省南昌市新建县。 原告成都沁程建筑装饰工程有限公司（以下简称沁程装饰公司）与被告锦江区巴蜀大门户火锅店（以下简称巴蜀火锅店）、周冬冬、詹兵兵、方子龙装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月31日立案受理后，因被告周冬冬、詹兵兵、方子龙下落不明，本院依法向其公告送达起诉状副本、开庭传票等法律文书。根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法由审判员徐俊杰适用普通程序于2021年3月15日公开开庭进行审理。原告沁程装饰公司的委托诉讼代理人陈贤德，被告巴蜀火锅店的经营者杨策到庭参加诉讼，被告周冬冬、詹兵兵、方子龙经本院公告传唤无正当理由拒不到庭。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定。本案现已缺席审理终结。 沁程装饰公司向本院提出诉讼请求：1．判令巴蜀火锅店向沁程装饰公司支付拖欠的工程款38,500元；2．判令巴蜀火锅店支付逾期付款违约金2,880元（以38,500元为基数，按年利率19%计算，暂计至2020年7月有31日，实际计至完全支付为止）；3．判令巴蜀火锅店、周冬冬、詹兵兵、方子龙就上述请求承担连带清偿责任；4．判令本案诉讼费用由巴蜀火锅店、周冬冬、詹兵兵、方子龙承担。 事实与理由：巴蜀火锅店的经营者杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙共同投资设立了锦江区巴蜀大门户火锅店，并取得了个体工商户登记，注册地位于成都市锦江区点将台新肆号，并在同址物业处开展火锅店经营。杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙为火锅店的实际经营者和所有者。沁程装饰公司和巴蜀火锅店于2019年11月21日签署了《施工合同》，约定由沁程装饰公司承揽杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙共同设立的位于锦江区××街××号的火锅店装饰装修工程，约定工程总价款为人民币385000元。现工程已完毕并投入使用。2020年7月2日，杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙将火锅店整体转让给案外人顾伟，该火锅店转让后，一直正常运营。在沁程装饰公司依法履行了施工合同所约定的施工内容后，巴蜀火锅店尚未支付工程款共计人民币38500元。杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙作为火锅店的实际经营者和所有权，应就巴蜀火锅店在经营过程中相关债务承担连带清偿责任。沁程装饰公司诉至法院，请法院在查明事实的基础上做出公正的判决，维护沁程装饰公司的合法权益。 巴蜀火锅店辩称，火锅店确实由杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙四人经营，营业执照上登记的巴蜀火锅店系无效的营业执照，地址有误，名称应该叫锦江区点将巴蜀大门户火锅店，经营者是艾呈莲，是方子龙的配偶。剩余工程款38,500元未支付，但保证金合同载明工程质量不达标，就不应当支付保证金。因为沁程装饰公司拖延工期，拖延时间高达105天，所以7%的工程款未支付。也不认可支付违约金，前期一直与沁程装饰公司交涉，但沁程装饰公司也未说明逾期交付的原因。 被告周冬冬、詹兵兵、方子龙未作答辩，也未提交证据材料。 本院经审理认定事实如下：2019年11月21日，周冬冬以巴蜀大门户水碾河店负责人的名义作为发包方与作为承包方的沁程装饰公司签订《施工合同》，约定将锦江区点将台新肆号“巴蜀大门户水碾河店”的工程项目交由沁程装饰公司完成，约定工程建筑范围为140㎡，工程造价385,000元，承包方负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场，商定工期为45天，本合同签订当日内，发包方支付不少于合同总价50%预付款；施工至隐蔽工程完工，发包方支付不少于合同总价40%工程款，工程竣工验收完毕3天内，发包方支付不少于合同总价7%工程款；剩余3%为工程质保，工程完工后6个月内支付。如发包方拖欠工程款，应向承包方支付合同总价日千分之五的违约金。工程竣工验收后，发包方方可使用，如果工程未经双方验收，发包方提前使用或擅自动用，则视为验收合格。上述合同落款处有周冬冬签字、沁程装饰公司加盖印章及其委托代理人王健飚签字。同日，周冬冬、王健飚签订报价单，载明合同价格为385,000元，包括序工项目、新建拆除工程、吊顶工程、地面工程、墙面工程、其他木作工程、外墙工程、门窗工程、水暖安装。 2020年4月4日，巴蜀火锅店、沁程装饰公司签订《合同补充协议书》，约定鉴于疫情原因导致沁程装饰公司不能履行原合同竣工日期内完工，双方依据实际情况，在原合同基础上补充合同条款部分内容，补充协议签订之日起沁程装饰公司及时将材料（木窗、照壁＜石龙＞）运抵工地现场，并处理双方协商出现安全质量问题墙壁后，巴蜀火锅店付沁程装饰公司中期工程尾款34,000元，沁程装饰公司承诺本协议签订起11天内完工，即2020年4月4日至2020年4月16日。周冬冬在上述协议书上签字。 另查明，巴蜀火锅店成立于2019年11月5日，登记经营者为杨策，登记状态为存活。 庭审中，沁程装饰公司提交《店铺转让合同》复印件一份，载明：2020年7月2日，周冬冬、詹兵兵、方子龙、杨策作为转让方与作为受让方的顾伟签订上述合同，约定锦江区点将巴蜀大门户火锅店系杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙共同设立的个体工商户用于经营火锅店，现转让给顾伟，营业执照名称为锦江区点将巴蜀大门户火锅店，营业执照登记负责人艾呈莲。巴蜀火锅店对该合同真实性不持异议，认可合同签订后第二日就完成了店铺转让。沁程装饰公司认可已收到90%的工程款，巴蜀火锅店对已付90%工程款无异议。沁程装饰公司、巴蜀火锅店陈述案涉工程竣工时间为2020年5月8日，巴蜀火锅店认可其从2020年5月8日使用案涉装修工程，但认为工程存在质量问题，故双方没有签订交接手续。巴蜀火锅店陈述巴蜀火锅店的营业执照没有对外使用，杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙是锦江区点将巴蜀大门户火锅店的投资人。 上述事实的认定，有沁程装饰公司提交的沁程装饰公司营业执照、巴蜀火锅店营业执照、个体工商户信息查询通知单、周冬冬、詹兵兵、方子龙身份证复印件、《施工合同》、《补充协议》、报价单、付款流水、火锅店消费水单、银行流水、《店铺转让合同》（复印件）以及当事人的当庭陈述在案为证。 本院认为，沁程装饰公司与周冬冬签订的《施工合同》以及巴蜀火锅店、沁程装饰公司签订的《合同补充协议书》，是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定全面履行各自的义务。周冬冬以锦江区点将台新肆号“巴蜀大门户水碾河店”负责人名义与沁程装饰公司签订《施工合同》，之后形成的《合同补充协议书》又以巴蜀火锅店的名义签订，结合巴蜀火锅店工商登记经营者为杨策，杨策、周冬冬等人存在共同投资开设火锅店的事实，可以认定周冬冬系代表巴蜀火锅店与沁程装饰公司签订的《施工合同》，该合同应约束沁程装饰公司与巴蜀火锅店。庭审中，沁程装饰公司、巴蜀火锅店对已付90%的工程款以及巴蜀火锅店从2020年5月8日开始使用案涉装饰工程的事实陈述一致，本院予以确认。按照《施工合同》的约定，工程竣工验收完毕3天内，发包方支付不少于合同总价7%工程款；剩余3%为工程质保，工程完工后6个月内支付。工程竣工验收后，发包方方可使用，如果工程未经双方验收，发包方提前使用或擅自动用，则视为验收合格。因巴蜀火锅店已于2020年5月8日实际使用案涉工程，应视为该工程经验收合格。现工程款及质保金的支付期限已届满，沁程装饰公司要求巴蜀火锅店支付剩余工程款（含质保金）共计38,500元，于法有据，本院予以支持。 关于违约金。《施工合同》还约定如发包方拖欠工程款，应向承包方支付合同总价日千分之五的违约金。沁程装饰公司主张按年利率19%计算违约金，未超过上述《施工合同》约定的标准。我国法律对于违约金采取“补偿为主，惩罚为辅”的原则，主要以补偿守约方的实际损失为主要功能。鉴于沁程装饰公司未举证证明其实际损失，而巴蜀火锅店未按约支付工程款，会导致沁程装饰公司存在相应的利息损失，故根据双方履约的实际情况、巴蜀火锅店的违约程度兼顾公平原则等因素，本院酌情确定违约金 应以尚欠工程款26,950元（不含质保金）为基数，从2020年5月9日起至工程款项付清之日止，按年利率10%的标准计算。对沁程装饰公司的该项主张，本院部分予以支持。 关于周冬冬、詹兵兵、方子龙的责任承担。巴蜀火锅店陈述杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙投资经营的火锅店为锦江区点将巴蜀大门户火锅店，沁程装饰公司提交的《店铺转让合同》复印件载明的内容，可以印证该事实。因沁程装饰公司未举证证明杨策、周冬冬、詹兵兵、方子龙合伙经营巴蜀火锅店的事实，其要求周冬冬、詹兵兵、方子龙承担连带清偿责任，无事实依据，本院不予支持。 综上所述，沁程装饰公司的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告锦江区巴蜀大门户火锅店应于本判决生效之日起十日内向原告成都沁程建筑装饰工程有限公司支付工程款（含质保金）共计38,500元； 二、被告锦江区巴蜀大门户火锅店应以尚欠工程款26,950元为基数，按年利率10%的标准，向原告成都沁程建筑装饰工程有限公司支付从2020年5月9日起至工程款项付清之日止的违约金； 三、驳回原告成都沁程建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费834元，公告费300元及后续因公告产生的费用由被告锦江区巴蜀大门户火锅店负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  徐俊杰 二〇二一年四月七日 书记员  覃雪梅