河南省洛阳市涧西区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0305民初1427号原告：张小利，女，1979年9月16日出生，汉族，大专文化程度，河南省洛阳市人，无业，住洛阳市西工区。被告：李博，男，1989年10月19日出生，汉族，河南省济源市人，户籍地：河南省济源市，住洛阳市西工区。第三人：朱润，女，1991年4月17日出生，汉族，住洛阳市西工区。原告张小利诉被告李博、第三人朱润为装饰装修合同纠纷一案，本院依法适用小额诉讼程序，于2021年4月19日公开开庭进行了审理。原告张小利到庭参加诉讼；被告李博、第三人朱润经本院依法传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告的装修款10000元整，第三人承担连带还款责任。2、判令被告支付迟延装修竣工的违约金2688元（自2021年2月1日起暂计至2021年2月29日）。3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由:2020年11月15日，原告在网上发布寻找家装公司的信息。被告主动联系原告称可做家装,得知被告无装修公司、无店面，身份证地址又不在洛阳,原告没有再联系被告。11月17日至11月28日期间，被告多次联系原告，为了博取原告的信任，与第三人一起到原告位于涧××路××楼××室找原告，被告称:虽然家不是洛阳的,但是,朱润是其媳妇居住在西工区郸城路××花园××楼××单元901，另,升龙广场10号楼1单元2206还有一套住宅。第三人朱润也称:姐,你放心我们就住在银燕小区,那是我们的家,我们不会跑的。原告便轻易相信了。2021年1月9日原被告口头上达成一致,升龙城22号楼3207房，面积61.27平米，由被告负责装修,装修施工内容包括:整屋木工定制包括,客厅入户门口左右两侧到顶鞋柜,次卧榻榻米,衣柜、书桌，主卧书桌衣柜，飘窗、厨房橱柜、吊柜、入户门口吊顶。整屋墙体批墙、上腻子粉、粉墙、刷漆等整个墙体工程施工，共计工程款项:16000元整,约定工期从2021年1月10日至2021年1月31日峻工，工期21天。期间，被告与第三人到升龙城22号楼3207室现场测量，被告李博称朱润为“媳妇”,说:媳妇你给咱姐说说那衣柜咋做好看,还说:姐，尽管放心，交给俺俩保证你满意，活一定给你做好了。2021年1月10日原告应被告要求微信转给被告5000元装修款，2021年1月17日原告又按被告要求微信转给被告5000元，共计10000元整。但工期届满，被告只完成了装修房屋的批墙，粉墙，未见承诺的立邦乳胶漆、板材、装修设备入场，更无其它装修迹象，给被告打电话不接，各种理由推脱，不照面。2021年2月1日，原告好不容易约到被告，便要求被告履行约定并签订书面协议，内容就是双方前期约定的事项。被告称工期拖延是因为工人回老家了，说大年初九就开工,还说与朱润已经定了5000元功夫兔实木板材,初九开工的时候送到施工地,因为被告没有营业执照,协议留的地址就是他们家的。此时,被告反复无常的行为，让原告对其能否依约履行装修工程已经产生怀疑,但因为已经给了被告大部分钱,被告又称初九开工，便只能先等等看。期间，原告去建材市场采购，偶然听说被告在市场上信誉极差，在居然之家业界已声名狼藉，收客户钱后玩失踪,在济源借钱不还，被起诉并列入失信人，原告网络查询被告涉及的诉讼后发现确实如此,便打算去协议上的地址找被告。2021年2月5日原告到协议上的银燕小区地址,朱润父亲非常警惕并不耐烦的说:他们不在家,你打电话给他们联系吧。2月6日，被告与第三人气势汹汹的找到原告家,质问为啥找家里，原告担心冲突报警后，被告说装修款他与朱润其中5000元定了板材，原告让出示订货单据，被告依然提供不了,又当着警察的面谎称协议中1000元的厨柜是3000元,让人对其无法信任。2021年2月20日，阴历初九，是被告承诺开工的时间，被告没有任何举动，原告给其联系，说没法干,但也不退钱，说他与朱润已经定了5000元板材。被告收款后屡次失约，毫无信用可言,既不履行合同，也不退款，他与朱润定的5000元功夫兔的实木板材至今未见到。无奈,原告诉至法院，依照双方签订的《装修合同》第17条，被告应当退还甲方支付的10000元装修款，依照合同第14条，乙方应承担违约责任,违约金共计2688元(2021年2月1日起算，暂计至2021年2月28日共28天，工程价款的日千分之六，16000×0.006×28=2688元)。请求法院依法支持原告诉求。被告未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。第三人未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。经本院审理查明：2021年2月1日，原告张小利（甲方、发包方）、被告李博（乙方、承包方）共同签订《装修合同》一份，合同载明：“…一、工程概况1.装饰施工地点:洛阳市市涧西区升龙城22号楼3207室。建筑面积61.27平米。3.装修施工内容:整屋木工定制包括客厅入户门口左右两侧到顶鞋柜,次卧榻榻米、衣柜、书桌,主卧书桌衣柜，飘窗、厨房橱柜、吊柜、入户门口吊顶。整屋墙体批墙、上腻子粉、粉墙、刷漆等整个墙体工程施工。4.承包方式:包工包料。衣柜、橱柜、吊柜、榻榻米板材为功夫兔实木板，墙体腻子粉、刷墙漆等均选用立邦品牌。橱柜台面、石英石、上述内置五金配件均为雅洁品牌五金。…6工期:自甲方支付首付款之日2021年1月10日开工，至2021年1月31日竣工，工期21天。因甲方(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方原因导致工期延误的,工期不予顺延。经甲乙双方同意工期顺延的其它情况。二、关于材料供应和保管:7、乙方负责提供装饰材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场,并通知甲方人验收签字确认。…三、关于工程价款及结算。12、工程总价:16000元大写:壹万陆干元整。支付方式:甲方在乙方进入工程地开始施工时支付5000元，第二阶段:在首次款项支付的第七天，甲方向乙方支付5000元，乙方需完成工程进度的70%，（包括装修材料、工具、设备、人员进场、所有柜体的完工）如未完成，乙方退还已支付的所有工程款项,两人协商的除外。第三阶段:乙方完成工程进度的80%，板材工人进场后甲方支付乙方3000元,工程竣工后经甲方验收合格，支付剩余全部款项3000元，另，乙方为甲方做工程地以外的橱柜一个1000元，双方不计入此次工程核算。四、违约责任。…14、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方按日支付工程价款千分之6的违约金。因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。…”另查明，原告依约于2021年1月10日向被告微信转帐支付5000元，被告于当日进场施工;后，原告按照合同约定在首次款项支付的第7天即2021年1月17日又向被告微信转帐5000元。原告述称，被告未依照合同第12条的约定完成第二阶段中“工程进度的70%”，被告只完了批墙，绝大部分都没有完成，包括装修材料没有进，工程设备、人员没有进场，柜体没有见到材料，没有进行施工。以上事实，由《装修合同》、财付通支付科技有限公司出具的2021年1月7日至2021年1月17日微信转账明细表、手机录音以及当事人陈述等证据在卷资证。本院认为，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。根据庭审查明的事实，被告为原告装修房屋，系双方当事人真实意思表示,未违反法律法规禁止性规定,当属合法有效,双方应恪守履行。被告未按照合同约定按期完成案涉房屋相应的装修进度，显属违约，应承担相应的法律后果。在未有相反证据的情况下，鉴于被告未依照合同第12条约定完成第二阶段中工程进度的70%，根据合同第12条的约定内容，对于原告主张被告应根据合同第17条约定向其返还已支付的装修工程款10000元的诉求，于法有据，本院予以支持。虽合同第14条对案涉违约情形约定了相关责任条款，但约定的“每拖延一天,应向甲方按日支付工程价款千分之6的违约金”超过了法律限制性规定，故此，本院酌定被告承担违约责任应以不超过原告实际损失的30%为限，故此，被告应支付违约金数额为3000元（10000元×30%），鉴于原告本次诉讼仅主张数额为2688元，并无不当，本院予以支持。原告要求第三人对案涉债务承担连带还款义务的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。被告、第三人经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，均视为其对诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下：一、被告李博于本判决生效十日内向原告张小利返还装修款10000元，并支付违约金2688元；二、驳回原告张小利的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费59元，由被告李博承担。本判决为终审判决。审判员  李晓佳二〇二一年四月二十日书记员  师丽锋