宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2021）宁0122民初263号原告：王某，江苏省沛县人，个体户，现住宁夏回族自治区贺兰县。被告：肖某，宁夏回族自治区贺兰县人，现住宁夏回族自治区贺兰县。原告王某与被告肖某承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王某、被告肖某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王某请求判令：1.被告向原告支付工程欠款30225元，支付逾期付款利息604.5元，以上合计30829.5元，利息持续计算至上述欠款付清之日止；2.本案诉讼费由被告承担。被告肖某答辩要点：原、被告签合同的日期是2020年4月27日，装修的日期为2020年5月1日至2020年7月10日，但是到2020年7月10日装修没有竣工，实际的装修完成日期为2020年9月10日，装修时间逾期。当时合同签订的装修金额为116000元，被告现在已经给原告支付了110000元。目前房子还出现了问题至今没有处理，如房屋的石膏线裂缝，卫生间的地砖全部是残次品，卧室床头的开关不能控制灯，室内的温控器一直很低，原告没有安装好，导致无法使用，为了做可视门铃在墙上留了一个洞。原告当时买材料的时候没有叫被告过去，被告不清楚这些材料具体多少钱。原告所买的东西没有经过被告同意就安装上，现在又成倍的要钱，被告认为不合理。按照合同约定，被告现在差原告6000元，但被告给原告支付6000元的前提是原告把房屋的问题处理完毕。但是被告现在已经不相信原告了，被告要自己找人进行处理房屋现在存在的问题，不愿意再给原告6000元。查明的事实根据到庭当事人的诉辩主张和举证、质证情况，本院确认如下事实：1.原、被告于2020年4月27日签订《室内装饰工程施工承包合同》，约定：被告将XX室装修工程承包给原告，承包方式为包工包料，工程期限为70天（2020年5月1日至2020年7月10日）；合同价款为116000元，付款方式为地砖开工前，首付总造价30%，木工开工前支付总造价60%，工程完工后付总造价10%；装修保修期2年，如有开胶、起皮、变形等质量问题，原告免费上门维修；被告必须按时支付工程款，否则引起停工及损失由被告负责；原告必须按双方商定的标准及要求施工，不可自行改变双方商定好的装修内容，合理的建议需经双方同意后可变更，如增加装修内容，则被告需支付原告材料费用工钱，且在第二次付款时一次性付清；因原告装修达不到要求而引发的返工及维修，全部由原告负责；地砖价格不超过40元/张，套装门价格不超过1300元/套，壁布价格不超过40元，板材价格不超过220元/张，所有材料超出价格再补差价。2.原、被告均认可的《室内装修报价单》载明：地砖的工程量115㎡，单价85元，总价9775元；套装门的工程量7.5套，单价1400元，总价10500元；橱柜的工程量4.2米，单价700元，总价2940元；橱柜、高柜、吊柜、酒柜、前阳台柜、衣帽间柜、后卧室柜、前卧室柜带书柜、洗手台带鞋柜共计工程量43.3平方米，材料费合计24808元；主卧背景墙工程量5.94㎡，单价280元，总价1663.2元。3.合同签订后，原告对涉案房屋进行了装修施工，并交付被告使用至今，被告尚欠原告装修款6000元；原告认可被告抗辩的房屋的卫生间瓷砖存在问题、电视墙裂缝、石膏线裂缝的问题，并愿意给被告维修，但是被告当庭表示不愿意让原告维修。4.合同中并未约定地砖美缝，但是原告对涉案房屋进行了地砖美缝。5.庭审中，原告要求被告按照合同约定支付剩余装修款6000元，并承担规格为“800毫米×800毫米/片”的地砖（159片×10元＝1590元）、套装门（3000元）、第二次改造橱柜（1000元）、板材（35张×25元＝875元）、卧室背景墙（12.48㎡×500元＝6420元）、地砖美缝（2800元）增加的费用共计15685元。原、被告双方均认可实际购买套装门的总价为15737元。6.原告陈述在贺兰县居安街兔宝宝板材店购买了35张板材，规格为“1.2米×2.4米”，用于涉案房屋橱柜、高柜、吊柜、酒柜、前阳台柜、衣帽间柜、后卧室柜、前卧室柜带书柜、鞋柜；经本院调查，原告在贺兰居安街兔宝宝板材店购买兔宝宝生态板材35张，每张245元。7.原告陈述购买地砖的规格为“800毫米×800毫米/片”，即“0.64㎡/片”，购买了159片，被告认可出售方出售的价格为48元/片。经本院调查，地砖的出售方已经记不清原告购买了多少地砖，也记不清地砖的价格。判决的理由与结果本院认为，原、被告签订的《室内装饰工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应当按照约定全面履行各自的义务，原告已经将装修完毕的涉案房屋交付被告使用，被告至今未按照合同约定向原告支付剩余的装修款6000元，故对于原告要求被告支付剩余装修款6000元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张的增项地砖、套装门、第二次改造橱柜、板材、卧室背景墙、地砖美缝共计15685元的问题。依照《室内装修报价单》，地砖的工程量为115㎡，按照原告陈述的“0.64㎡/片”的标准来计算地砖的数量为180片，并非原告陈述的159片，且原告也未能提交证据证实购买地砖的数量及价款，即使在被告认可“48元/片”的基础上，也无法计算出地砖增加的款项，原告应承担举证不能的法律后果，故对于地砖增加的款项，本院不予支持；关于第二次改造橱柜、卧室背景墙、地砖美缝，原告未向本院提交证据证实双方进行过协商约定，且按照双方签订的《室内装饰工程施工承包合同》的约定，原告必须按双方商定的标准及要求施工，不可自行改变双方商定好的装修内容，合理的建议需经双方同意后可变更，因此原告应承担举证不能的法律后果，故对于该三项诉讼请求，本院不予支持；依照《室内装修报价单》,套装门的总价10500元，原、被告双方均认可实际购买套装门的总价为15737元，差价为5237元，故对于原告要求被告补套装门的差价3000元的诉讼请求，本院予以支持；依照双方签订的《室内装饰工程施工承包合同》的约定，每张板材的价格不能超过220元，而实际购买板材的价格为每张245元，原告购买了35张板材，故对于原告要求被告补板材差价875元（35张×25元）的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付逾期付款利息的问题，因为原告的施工存在一定的瑕疵，且双方对竣工交付的时间说法不一，故对于该项诉讼请求，本院不予支持。关于被告的抗辩意见，原告认可被告抗辩的房屋的卫生间瓷砖存在问题、电视墙裂缝、石膏线裂缝的问题，并愿意给被告维修，被告应积极配合原告维修，且双方签订的《室内装饰工程施工承包合同》中约定的质保期为两年，故对于被告的抗辩意见，本院不予采纳。综上所述，被告应向原告支付装修款6000元和增项费3875元（3000元＋875元）。依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告肖某支付原告王某装修款6000元、增项费3875元，共计9875元，于本判决生效之日起十五日内付清；二、驳回原告王某的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费285元，由原告王某负担194元，由被告肖某负担91元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以二审法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行，当事人申请执行的，负有履行义务的当事人应如实向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作或经营必须的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 刘燕军二〇二一年四月二日法官助理 柯玉平书记员 李 超附本案适用法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期分批履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。