江苏省高邮市人民法院民 事 判 决 书（2021）苏1084民初838号原告：江苏秦汉建设有限公司上海第二分公司，住所地上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5930室（上海横泰经济开发区）。法定代表人：邰凡亮，总经理。委托诉讼代理人：孙玉霞，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。被告：扬州帝鸿国际大酒店有限公司，住所地高邮市海潮东路与G233交叉路口（高邮文体公园内）。法定代表人：丁毅。被告：丁毅，男，1972年10月28日生，汉族，住扬州市广陵区。被告：祝向阳，男，1967年1月2日出生，汉族，住扬州市邗江区。被告：祝斌，男，1990年4月23日出生，汉族，住扬州市邗江区。被告：丁勇，男，1968年7月9日出生，汉族，住扬州市广陵区。原告江苏秦汉建设有限公司上海第二分公司（以下简称秦汉公司）与被告扬州帝鸿国际大酒店有限公司（以下简称帝鸿大酒店）、丁毅、祝向阳、祝斌、丁勇建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月26日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告秦汉公司法定代表人邰凡亮及其委托诉讼代理人孙玉霞，被告帝鸿大酒店法定代表人丁毅、被告丁毅到庭参加诉讼。被告祝向阳、祝斌、丁勇经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理，现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告帝鸿大酒店及祝向阳立即给付工程款175万元、利息（按年利率24%自2020年7月12日起计算至实际给付之日止）、律师费42000元、差旅费11659.01元和保函担保费3000元；2、判令被告丁毅、祝斌、丁勇对上述债务承担连带清偿责任；3、诉讼费用由五被告承担。事实和理由：原告秦汉公司与被告帝鸿大酒店于2019年12月6日签订《建设工程施工合同》一份，合同约定将扬州帝鸿国际大酒店项目2-6层客房装修工程交由原告承包，后因被告帝鸿大酒店资金断裂导致项目停工，经友好协商，原告与被告帝鸿大酒店终止原合同，于2020年7月11日就工程量价款及给付计划签署《工程量价款确认单》，同日被告帝鸿大酒店和祝向阳向原告出具欠据一份，共同承诺于2021年1月5日前付清工人工资85万元，于2021年2月5日前付清剩余工程款85万元，被告丁毅、祝斌、丁勇在担保人处签字共同承诺对所欠款项愿意承担连带担保责任。被告帝鸿大酒店及丁毅共同答辩称，涉案款项产生原因系基于2020年7月11日与原告签署的《工程量价款确认单》及欠条所明确的175万元，上述确认单及欠条由被告帝鸿大酒店原法定代表人祝向阳签字并加盖帝鸿大酒店印章，案涉款项应由祝向阳支付给原告，但被告帝鸿大酒店法定代表人变更后，就《建设工程施工合同》审查后发现原告存在严重违约、工程质量不符合验收标准的情形，造成被告帝鸿大酒店不能按期开业的重大损失，且被告认为原告提供的欠条是过期欠条，虽有被告本人签名但不予认可，真实欠条上被告只是见证人。被告祝向阳、祝斌、丁勇未答辩。本院经审理认定的事实如下：2019年12月6日，原告作为承包人与被告帝鸿大酒店作为发包人就扬州帝鸿国际大酒店项目签订《建设工程施工合同》，约定承包范围为2-6层客房装修，工程造价865.9万元（暂定），开工日期2019年12月6日（以实际进场通知书为准），工期110天，承包方式为包工包料，祝向阳为被告帝鸿大酒店驻工地代表。因受疫情影响，原告与被告帝鸿大酒店于2020年4月22日签订《补充协议》，约定高邮文体公园酒店装修工程延期至2020年4月22日复工；被告帝鸿大酒店内在剩余装修期间再支付原告170万元，被告帝鸿大酒店在原大合同付款条款不变的情况下，原告负责帮被告帝鸿大酒店找资金借贷方，在满足被告帝鸿大酒店自有资金（170万元）投入到位、并找一名扬州在职公务人员担保的前提下，帮被告帝鸿大酒店向资金方借款500万元，用于推进整个项目；如因被告帝鸿大酒店自有170万元资金投入不到位或相关担保人员不能签订担保导致借款失败，被告帝鸿大酒店需按照原始大合同付款笔录如期如数支付原告工程款项；如因原告原因导致借款失败，原告需垫付剩余全部资金直至工程全部完工，超出原始大合同的垫资资金，在完工后第一次工程款结算时一并给付。2020年4月25日原告与被告帝鸿大酒店补充签订《建设工程施工合同》，约定施工范围为1-2层装修，承包方式为包工包料，开工日期为2020年4月25日，工期70天，工程造价258万。后原告与被告帝鸿大酒店签订《装修补充协议》，约定受疫情印象，酒店装修竣工时间延长至2020年6月8日，届时原告准时将达到酒店运营的要求的场所交付给被告帝鸿大酒店，如有违约，承担对酒店未按时开业造成的损失；对于前期施工期间发现的问题，双方协调原告施工人员，签订《扬州帝鸿国际大酒店装修工程施工人员责任协议书》以保障复工后施工期间各施工任务有序进行，权责清晰；一、二楼包括中庭以及门楼的改造装修工程，根据原告的报价清单总造价为258万元。2020年7月11日原告与被告帝鸿大酒店签署《扬州帝鸿国际大酒店装修工程工程款价款确认单》，约定由于终止施工，装修工程施工未能完工，经双方共同审核，对已施工部分工程量作价款确认：本装修项目自2019年12月6日开工至2020年6月30日停工，期间所有工程量、施工人员工资以及施工现场剩余材料等一切费用，合计价款455万元，于2020年6月30日前已付240万元，2020年7月12日前给付40万元，于2021年1月5日给付85万元，于2021年2月10日给付85万元，已完工程质量保证金如无质量问题2022年12月30日给付5万元。后就涉案工程款项，被告帝鸿大酒店于同日向原告出具欠条一份，载明经帝鸿大酒店、祝向阳与原告于2020年7月11日商定结算，帝鸿大酒店、祝向阳欠原告剩余工程款175万元整，其中农民工工资85万元整帝鸿大酒店、祝向阳共同承诺于2021年1月5日前付清，剩余85万元欠款帝鸿大酒店、祝向阳承诺于2021年2月5日前付清，如不按时支付欠款帝鸿大酒店、祝向阳共同承诺从2020年7月12日起同意按欠款部分以年息24%计息，如有诉讼纠纷，承担原告为追讨欠款所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等），被告祝向阳在欠条上签名并加盖被告帝鸿大酒店印章。后被告祝斌、丁勇、丁毅作为保证人在上述欠条中签字，并确认同意以个人名义为整帝鸿大酒店、祝向阳对原告的全部欠款提供担保并愿意承担连带责任。因各被告未能按期还款致原告诉讼，原告为此与北京观韬中茂（南京）律师事务所于2021年1月21日签订《委托代理协议》，约定律师费42000元，并因案件诉讼而产生住宿费、餐费、燃油费、停车费等合计165901元。诉讼中，原告申请诉讼财产保全，并提供永诚财产保险股份有限公司出具的《保单保函》，为此支付担保服务费3000元。另查明，2020年7月11日被告出具欠条当日，原告出具承诺书一份，承诺按时收到被告帝鸿大酒店工程款情况下确保农民工工资及时发放，全力配合被告生产经营。2021年2月4日原告作为债权转让人出具债权转让书一份，载明将2020年7月11日被告帝鸿大酒店、祝向阳出具的欠条中确认的工程款175万元含农民工工资85万元，并承诺于2021年1月5日付清，但被告未能支付，现原告明确将上述85万元农民工工资的债权所有权利转让给实际所有人即40名农民工。现上述40名农民工已向本院另行诉讼，要求各被告给付工人工资。再查明，被告帝鸿大酒店原法定代表人为被告祝向阳，于2020年12月30日变更为被告丁毅。以上事实有到庭原被告的当庭陈述、原告提供的《建设工程施工合同》、《工程量价款确认单》、《欠条》、《委托代理协议》、增值税专用发票、定额发票、收据等及被告提供的《建设工程施工合同》、《装修补充协议》、《补充协议》、《欠条》、《承诺书》、《债权转让书》、《房屋租赁协议》、《解除函》、银行交易明细单及照片若干等证据在卷佐证。本院认为，原告与被告帝鸿大酒店订立《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，未发现有违反法律法规规定的情形，本院依法认定真实有效。后原告与被告帝鸿大酒店终止施工并对已施工工程量进行结算签订《工程量价款确认单》，同时对涉案工程价款的付款方式以欠条的形式进行明确约定，被告帝鸿大酒店在《欠条》上加盖公章予以确认，故被告帝鸿大酒店应按约定的期限履行给付工程款义务，因原告已将涉案工程款中涉工人工资的的85万元现已以书面协议方式将上述债权转让给40名工人，该40名工人业已作为原告向本院提起诉讼，另欠条上仅注明了170万元的还款期限，即对质保金5万元未提及，故该5万元应按确认单上注明的时间主张，故对原告要求被告帝鸿大酒店给付85万元的诉讼请求，本院依法予以支持；对于原告主张利息（按年利率24%自2020年7月12日计算至实际给付之日止），不符合法律规定，本院将依法予以调整，对原告主张的律师费42000元、差旅费11659.01元和担保费3000元的诉讼请求，因有合同约定，且不违法法律的强制性规定，本院依法予以支持，但差旅费虽有相关票据在卷佐证，但不能证明系全部用于追索债权所用，故本院酌定为2000元。因欠条上明确注明“扬州帝鸿国际大酒店有限公司、祝向阳共同承诺”，即视为被告祝向阳对帝鸿大酒店债务共同承担的意思表示，故原告要求被告祝向阳与被告帝鸿大酒店共同承担涉案工程款给付责任的诉讼请求，符合当事人真实意思表示，本院依法予以支持；被告丁毅当庭提供一份手写欠条，以证明其手中的欠条才是真实的，原告提供的欠条系作废欠条，但根据常理，欠条作为债权凭证，系债务出具交付债权人，被告称其手中的才是真实欠条明显与事实和常理不符，故对被告的该答辩意见本院依法不予采信。对被告丁毅提出原告的工程质量存在问题，给被告造成损失，但根据原被告双方签订的合同约定，被告方的驻工地代表是祝向阳，确认单及欠据是其出具，且有质保金5万元的约定，故对被告丁毅的该答辩意见本院依法不予以采纳。因祝斌、丁勇、丁毅作为保证人在涉案欠条中签字，确认同意以个人名义为整帝鸿大酒店、祝向阳对原告的全部欠款提供担保并承诺承担连带责任，涉案工程款在保证期间内，被告祝斌、丁勇、丁毅作为保证人理应向原告承担连带还款责任，故原告要求上述三被告承担连带保证责任的诉讼请求，符合法律规定，本院依法予以支持。综上，为维护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第三百八十九条、第五百零九条、第五百三十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告扬州帝鸿国际大酒店有限公司、祝向阳于本判决生效之日起十日内归还原告江苏秦汉建设有限公司上海第二分公司工程款85万元、利息（从2021年2月5日起，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率四倍计算实际给付之日止）、律师费4.2万元、差旅费0.2万元，保单保函费0.3万元；二、被告祝斌、丁勇、丁毅对被告扬州帝鸿国际大酒店有限公司的前款还款义务承担连带还款义务；三、驳回原告江苏秦汉建设有限公司上海第二分公司其他诉讼请求。案件受理费10846元（已减半收取），保全费5000元，合计15846元，由原告江苏秦汉建设有限公司上海第二分公司承担7846元，由五被告承担8000元（上述费用已由原告预交，五被告应承担的部分于履行判决义务时给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审 判 员 李娟二〇二一年四月二十六日法官助理 刘飞书 记 员 翁玲附相关法律条款：《中华人民共和国民法典》第一百七十六条：民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。《中华人民共和国民法典》三百八十九条：担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照其约定。《中华人民共和国民法典》第五百零九条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国民法典》第五百三十二条：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。