文书内容湖南省长沙市天心区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0103民初1856号原告：湖南锦程混凝土有限公司坪塘分公司，住所地湖南省长沙市岳麓区洋湖街道蓝天村胡家冲组张三民私宅。负责人：常小华。委托诉讼代理人：王湘，湖南俊彦律师事务所律师。被告：湖南北山建设集团股份有限公司，住所地长沙市天心区五一大道717号五一新干线24楼。法定代表人：吴振宇。委托诉讼代理人：李越，男，1996年4月18日出生，汉族，住湖南省常德市鼎城区,系公司员工。原告湖南锦程混凝土有限公司坪塘分公司（以下简称“锦程公司”）与被告湖南北山建设集团股份有限公司（以下简称“北山公司”）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。锦程公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告支付混凝土货款603312.5元；二、判令被告向原告支付截至2020年12月29日止的违约金92520元，并应支付自2020年12月30日起至全部货款付清之日止的违约金（违约金按同期银行贷款利率罚息的标准计算）；三、判令被告承担本案全部诉讼费用及保全费用。北山公司辩称：一、对应付货款有异议。被告每月按实支付货款，且至今双方并未对账结算；仅凭原告提供的月度物资采购结算单，无法认定应付货款。二、被告无违约行为，不应承担违约责任。双方签订的购销合同第九条约定原告应及时供货，但原告生产力不足，在2019年中秋节前后，其司提供的混凝土无法满足工地的实际需求，并一度断货导致工地停工。原告未按约履行义务，存在过错。另合同第八条约定应在主体浇筑完工后贰个月内付清余款。现主体工程并未完工，支付条件未成就。三、合同未对保全费进行约定，亦无法律依据，被告不应承担。请求法院驳回诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2018年9月30日，北山公司作为需方（甲方）与锦程公司作为供方（乙方）签订了《预拌混凝土销售合同》，合同约定：甲方因承建雅塘冲路（韶山路-圭塘路）工程施工一标段项目，需购买乙方生产的相应规格的预拌混凝土，暂定混凝土的合同供应量为10000m3，暂定合同金额为530万元；甲乙双方共同依据国家、部委、省、市的有关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、强度等级、浇筑时间、浇筑部位内容进行验收；并由甲方在本合同中指定签字人杨美华签字确认。甲方对每次所提供的结算表（单）必须即时核定并签收，如有异议须在24小时内提出书面意见。甲方应按如下方式支付货款，月结70%，主体浇筑完工后贰个月内付清余款；本合同约定的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停用之日起一个月内向乙方结算付清乙方全部货款；甲方保证按合同按时支付价款，如违约，甲方应按逾期付款金额同期中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金；甲方混凝土计划应在使用前24小时通知乙方。具体的浇筑部位、需要混凝土的时间、数量、速度等要求提前2小时通知乙方。如遇乙方生产任务紧张与甲方要求的送货时间有冲突，可适当调整送货时间。若遇不可抗力事件影响履约，应立即将情况通知对方。在合同执行过程中，如有争议，双方协商解决；如协商不成，任何一方可向长沙市天心区人民法院提起诉讼。合同签订后，锦程公司依约向北山公司供应混凝土并陆续就供货情况进行结算。其中，2018年10月11日至2018年11月30日期间结算金额为220275元、2018年10月11日至2019年1月10日期间结算金额为274387.5元、2019年1月11日至3月31日期间结算金额为116067.5元、2019年4月1日至5月20日期间结算金额为338460元、2019年5月21日至6月30日期间结算金额为634607.5元、2019年7月1日至7月31日期间结算金额为761700元、2019年8月1日至8月31日期间结算金额为334440元、2019年9月1日至9月30日期间结算金额为63650元，共计2743587.5元，已付2140275元，未付货款金额603312.5元。2019年9月30日后，北山公司未再通知锦程公司向其供应混凝土，锦程公司亦未再供应混凝土。此后锦程公司以北山公司未按合同约定及时支付货款为由向本院提起诉讼。庭审中，北山公司陈述系因锦程公司多次不能及时向其供货，北山公司才提出更换供货商供货。北山公司提供的证据微信群聊天记录显示，北山公司曾多次向锦程公司发出供货请求，锦程公司均回复未能发货。本院认为，原、被告双方签订的《预拌混凝土销售合同》系当事人真实意思表示，内容不违法法律、法规的强制性规定，系有效合同，当事人应当按照约定全面履行各自的义务。虽然双方在合同中约定“月结70%，主体浇注完工后贰个月内付清余款”，但在实际对账过程中双方并未严格依照合同约定按月度进行对账，且北山公司所支付的各笔货款亦未备注对应的是何月应付款，故本案无法认定北山公司每月付款金额是否达到70%及每月尚欠货款金额。又因双方均未能举证证实主体浇注的完工时间，故本案无法确认余款付清的具体时间。但双方在2019年9月30日后未再发生交易往来，且双方均明确表示不再继续履行《预拌混凝土销售合同》，故本院以双方未再发生交易往来之日即2019年9月30日作为双方供货的最后结算日期，北山公司尚应支付货款603312.5元。关于违约金的起算时间。综合本案证据来看，锦程公司多次未按合同约定及时供货系导致北山公司更换供货商的重要原因，依据交易惯例，北山公司主动更换供货商后应与锦程公司协商在合理期间内付清剩余货款，而不得以此为由拒绝支付。结合双方的交易情况及行业惯例，本院酌情认定协商付款的合理期间为6个月，即北山公司应在双方未再发生交易往来之日即2019年9月30日起的6个月内即2020年4月1日前付清全部货款。现北山公司未付清全部货款，锦程公司有权要求北山公司根据合同约定标准支付违约金，即违约金应以未付货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准从双方协商付款合理期间的次日起即2020年4月1日起计算至货款付清之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、限被告湖南北山建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南锦程混凝土有限公司坪塘分公司支付货款603312.5元；二、限被告湖南北山建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南锦程混凝土有限公司坪塘分公司支付违约金（违约金以未付货款为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自2020年4月1日起计算至货款付清之日止）；三、驳回原告湖南锦程混凝土有限公司坪塘分公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费10758元，减半收取5379元，保全费4020元，共计9399元，由被告湖南北山建设集团股份有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  李俊才二〇二一年四月二十一日法官助理刘建书记员卜建文附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。