新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0109民初2924号 原告：乌鲁木齐世纪恒泰家具有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米**米东北路**。法定代表人：高峰雷，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨金良，新疆则冰律师事务所律师。委托诉讼代理人：华文杰，新疆则冰律师事务所律师。被告：乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司，住所，住所地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北四路**div>责任人：何学奉，该分公司经理。被告：乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司，住所地：新，住所地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路**机场**新建物业综合楼>法定代表人：何学奉，该公司总经理。二被告共同委托诉讼代理人：刘红，天山区平正法律服务所法律工作者。原告乌鲁木齐世纪恒泰家具有限公司（以下简称世纪恒泰公司）与被告乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司（以下简称西域金鼎分公司）、乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司（以下简称西域金鼎公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月16日和2020年12月16日公开开庭进行了审理，在2020年7月16日的庭审中，原告世纪恒泰公司法定代表人高峰雷、委托诉讼代理人杨金良、华文杰，被告西域金鼎分公司负责人何学奉、委托诉讼代理人刘红，被告西域金鼎公司法定代表人何学奉、委托诉讼代理人刘红到庭参加诉讼，在2020年12月16日的庭审中，原告世纪恒泰公司委托诉讼代理人杨金良、华文杰，被告西域金鼎分公司、西域金鼎公司共同委托诉讼代理人刘红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告世纪恒泰公司向本院提出诉讼请求：1．请求判令被告支付货款316667元；2．请求判令被告支付违约金240000元，并由被告承担本案诉讼费、邮寄送达费等相关费用由。事实与理由：2017年5月20日，原告与被告西域金鼎分公司签订了《订货合同》，合同约定原告向被告所经营的位于乌鲁木齐高铁站的速8酒店供应家具。合同总价款为800000元，合同签订后被告向原告支付合同价款30%的预付款240000元，交货前被告到原告工厂验货，并支付合同价款50%的货款400000元，货物安装完毕后支付剩余20%的货款，2017年底酒店开业后半年之内付清剩余货款。合同还约定了违约条款，如被告未按时支付货款，每拖延一日应支付货款5‰作为违约金。合同履行过程中增加了部分家具，增加家具的价款为116667元，最终供货为916667元。原告已履行完合同义务，被告分两次支付货款600000元，尚欠316667元。经原告与被告多次协商未果。特诉讼来院。被告西域金鼎分公司、西域金鼎公司辩称，1．不同意支付货款316667元，原告虽然履行合同，但合同存在严重瑕疵，擅自将合同约定的工艺更改，导致严重色差。原告2018年5月才将所有家具安装到位；2．不同意支付违约金240000元，被告不存在违约行为。家具存在质量问题以及迟延交货、安装，属原告违约。被告多次与原告沟通无果，导致被告酒店延迟开业，造成巨大损失，被告保留要求原告赔偿损失的权利。请求法院依法判决。本院经审理认定事实如下：2017年5月20日，原告世纪恒泰公司（供方）与被告西域金鼎分公司（需方）签订《订货合同》，合同约定：一、货物清单，1.1供方向需方提供附件（详见家具配置附件）中的规格、数量、单价、金额，暂定总价800000元（根据实际确认单为准）。二、结算方式，2.1预付款：合同签订后需方向供方应支付合同价款30%预付款，作为供方本次家具款备选材料所用，待合同履行完毕后做货款结算。2.2二次付款：交货前，需方到供方工厂验货，确定货物无异议后，需方支付合同价款50%，即400000元。2.3货物安装完毕后，剩余货款20%，需方开业后半年之内付清。2.4如需方未按合同付清货款，货物所有权仍归供方所有。三、交货履行方式，3.1交货方式：汽运现场。3.2交货日期：以需方支付定金及确认图纸之日为工期的计算开始日，需方对产品要求调整变化后以书面为准；需方未按约定付款及未确认图纸，交货日期相应顺延。3.3交货地点：高铁速8酒店。五、质量要求及技术资料，5.1质量承诺：供方所有提供产品，产品一律保修5年，在一年中出现产品问题，供方无条件对需方家具以旧换新提供保证。产品在一年外出现质量问题，供方保证在3个工作日内到达现场，进行免费维修解决（如属需方客人人为性损坏及自然磨损之外，供方也同样保证在3个工作日内及时修理，但收取成本维修费与人工费）。5.2质量要求：按需方家具与空间要求，供方提供家具样品或供货图样与生产工艺、原料使用等要求，双方共同签字确认，并根据家具确认的工艺要求验收。六、验收方式、期限，6.1生产过程中和产品包装前，需方可到供方的生产加工地监督，交货安装后需方3日内验收，3日内不验收视为合格。七、违约责任，7.1中途毁约：合同签订后生效，如有一方违约，违约方须向另一方支付合同总额20%的违约金。7.2供方如不能按时交货，每拖延一日应支付货款的5‰作为违约金给需方。7.3需方如不能按时提货及支付货款，每拖延一日应支付货款的5‰作为违约金给供方，需方拒绝取货或收货，除支付违约金外，还应支付该货物的总额并赔偿由此给供方造成的损失。合同签订后，双方开始履行。履行过程中西域金鼎分公司变更、增加了部分家具，增加家具的价款为116667元，原告陆续供货，实际供货价款为916667元。至2018年5月，原告供货及安装完毕。西域金鼎分公司于2017年5月25日和2017年11月16日支分别付货款300000元，合计600000元。未支付货款316667元。另查明，西域金鼎分公司经营的高铁速8酒店于2018年5月26日开业。上述事实有：《订货合同》、客房预算单、家具数量确认单、付款凭证、微信聊天记录、增值税发票，以及原、被告当庭陈述与辩解等证据证实。本院认为，原告世纪恒泰公司与被告西域金鼎分公司签订的《订货合同》合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。世纪恒泰公司依约完成了工作，西域金鼎分公司亦应按照约定支付报酬或货款，双方约定高铁速8酒店开业后半年之内付清货款，而高铁速8酒店以于2018年5月26日开业，西域金鼎分公司应于2018年11月26日前付清货款，其拖欠货款不付，构成违约，应当承担继续支付货款、违约金等违约责任。原告主张货款316667元，有《订货合同》、客房预算单、家具数量确认单为凭，本院予以支持；原告主张违约金240000元，被告不予认可。违约金的功能是填补受到的损失。虽然《订货合同》约定：“需方如不按时提货及支付货款，每拖延一日应支付货款的5‰作为违约金给供方”，但原告并未按此计算，而是以合同价款的30%作为违约金。原告因被告违约产生的损失实际是因被告逾期付款造成的利息损失，故违约金应当以未付货款数额为基数，自2018年11月26日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至原告起诉之日即2020年5月20日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，为20791.57元，本院对违约金20791.57元予以支持，超过部分不予支持。关于责任承担主体，虽然《订货合同》系世纪恒泰公司与西域金鼎分公司签订，但因分公司不具有法人资格，其民事责任应当由公司承担，故案涉合同对被告西域金鼎公司具有同样法律效力。被告关于家具存在质量问题以及迟延交货、安装，导致被告酒店延迟开业，造成巨大损失，属原告违约的辩解意见，因西域金鼎分公司于本案中提起反诉，又于2021年4月13日撤回，同时保留要求原告赔偿损失的权利。故对其辩解意见，本院不予采纳，其可通过另行诉讼予以解决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百六十三条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、被告乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司、乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司支付货款316667元；二、被告乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司、乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司支付违约金20791.57元（以未付货款316667元为基数，自2018年11月26日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至2020年5月20日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。上述给付款项，限被告乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司、乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司于本判决生效后十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案讼争标的556667元，核定给付标的337458.57元，占讼争标的的60.62%，案件受理费减半收取4683.33元（原告已预交），原告世纪恒泰公司负担39.38%即1844.30元，被告西域金鼎分公司、西域金鼎公司负担60.62%即2839.03元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   陈朝阳二 〇 二 一 年 四 月 二 十 四 日书  记  员   沈 鑫