贵州省清镇市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔0181民初1005号 原告：张玉秀，女，1989年8月9日生，布依族，登记住址贵州省清镇市。 原告：赵珍义，男，1990年10月13日生，汉族，登记住址贵州省。 被告：杨威，男，1994年12月20日生，汉族，登记住址四川省渠县。 原告张玉秀、赵珍义诉被告杨威装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月2日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年4月6日公开开庭进行了审理。原告张玉秀和赵珍义、被告杨威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张玉秀、赵珍义向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告于2020年6月19日签订的《装饰合同》；2、判令被告立即退还原告装修款42000元；3、判令被告支付原告违约金9000元；4、判令被告向原告支付资金占用利息（按年利率6%，从2020年8月27日起计算至装修款退还完毕之日止）；5、诉讼费由被告承担。事实与理由：二原告系夫妻关系。2020年6月19日，原告与被告签订《装饰合同》，约定将自己坐落于清镇市XX小区XX栋XX层XX号房屋委托被告装修；总金额60000元，水电工进场前支付15000元，泥工进场前支付20000元，木工进场前支付15000元，油漆工进场前支付8000元，余款2000元待完工验收后一次性付清；工期90天；合同生效后，开工前任何一方变更或解除合同，视为违约，终止协议，并赔偿对方违约金（项目总价的15%）。协议签订后，第一原告依约向被告支付装修款42000元，但被告仅安装了水电部分及贴砖（瓷砖系原告购买）。另因水电未做保护，导致被告在装修时弄损。此后，被告拒绝施工。有鉴于此，原告遂诉至法院，请求判如诉请。 被告杨威辩称：被告同意解除合同。但原告支付的装修款42000元中，确有多付部分，但因为被告已完成了50%-60%的工作，故仅可退3000元-4000元。被告认为原告违约在先，在第三部分装修时应支付金额不足，故被告不认可违约金。被告对原告诉请的资金占用利息也不明白。另外，被告签署合同所用“开宇装饰”仅是被告对外承接工作所用的名义，并非经登记涉及的经营主体。 经审理查明，2020年6月19日，赵珍义（甲方、发包人）与杨威（乙方、承包人）签订《装饰合同》，约定甲方将XX小区XX栋XX层XX号住房全面委托乙方装饰（包工包料），材料、技术、质量全权由乙方负责，装修总金额60000元；付款方式为水电工进场前支付15000元，泥工进场前支付20000元，木工进场前支付15000元，油漆工进场前支付8000元，余款2000元待完工验收后一次性付清；若甲方未按时付清乙方工程款，则工期相应顺延，并承担由此造成的损失，且乙方有权停工；合同生效后，开工前任何一方变更或解除合同，视为违约，终止协议，并应赔偿对方违约金（项目总价的15%）；工期从开工之日至完工验收为期90天，特殊情况（如停电、停水等）相应顺延。该合同首部乙方栏写明的“开宇装饰”系杨威对外签约时使用，但并非经法定登记程序设立的组织。 合同签订后，杨威即进场开始施工，并陆续完成水电、及泥工部分（即贴瓷砖）工作。在此期间，张玉秀、赵珍义陆续向杨威支付预付装修款32000元（含预付款2000元，2020年8月27日付水电部分装修款15000元，9月10日、25日付泥工部分即贴瓷砖装修款15000元）。其中，在杨威贴瓷砖时，因瓷砖系张玉秀、赵珍义提供，故双方经协商确认，该瓷砖作价5000元，从张玉秀、赵珍义应付装修款20000元中扣除，故此部分装修款仅需支付15000元。 2020年9月26日，杨威通过微信联系张玉秀，要求做木工时要提前先转10000元。张玉秀称应“做完一样给一样的钱”。杨威则要求先支付部分，完成后再支付余款。2020年9月27日，张玉秀通过微信向杨威转款10000元。 此后，杨威即停止施工至今，张玉秀、赵珍义以此为由，诉至本院。 另查明，2020年9月10日，张玉秀、赵珍义通过微信联系杨威，称别家都是用砖砌包管，还曾要求杨威在管子上包裹隔音棉。杨威回复“这个做法不一样，我们也会给你用格格移民的，但是是贴瓷砖的时候，我们会用隔音棉给你弄的”。截至停工之日，杨威均未在管子上包裹隔音棉。 上述事实，有原告的陈述、有原告所举《装饰合同》、照片、微信记录，有被告所举微信记录等证据在卷佐证。上述证据经过庭审质证，本院予以认定。 本院认为，2020年6月19日，赵珍义与杨威签订《装饰合同》，约定将XX小区XX栋XX层XX号住房全面委托杨威装饰装修。此合同的发包人虽仅由赵珍义签字，但在杨威施工过程中，多系张玉秀与其进行联系，付款等。张玉秀实际参与合同的履行等关键事务。据此，上述合同的发包方应认定实际系张玉秀、赵珍义。 在《装饰合同》履行过程中，杨威陆续完成水电及泥工部分，张玉秀、赵珍义亦在按约扣除瓷砖款5000元后，支付了相应对价30000元。后在杨威开始木工工作前，双方确认先支付部分款项，待木工完成后再支付余款，张玉秀为此向杨威预付了木工款项10000元。此后，杨威擅自停工，拒绝完成木工工作及其他后续工作，已经构成违约。故依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”的规定，张玉秀、赵珍义已经取得对上述《装饰合同》的解除权。二人要求解除该合同的诉讼请求于法有据，应予支持。 《装饰合同》解除后，杨威作为违约方，依据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，应承担向张玉秀、赵珍义退还未施工部分的装修款12000元（含预付款2000元、预付木工款10000元），支付资金占用利息的民事责任。关于该资金占用利息，双方虽未对此明确约定，但因杨威的违约行为确对张玉秀、赵珍义造成一定损失，故本院酌情支持以12000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从杨威停工次日即2020年10月1日起计算至该装修款退还之日止。关于违约金，因双方未对此类违约行为的违约责任明确约定，故张玉秀、赵珍义要求杨威支付此款的诉讼请求缺乏事实依据，本院不予支持。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”、第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，本院判决如下： 一、解除原告张玉秀、赵珍义与被告杨威达成的《装饰合同》； 二、被告杨威于本判决生效之日十五日内向原告张玉秀、赵珍义退还装修款12000元，并支付资金占用利息（以12000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2020年10月1日起计算至该装修款退还之日止）； 三、驳回原告张玉秀、赵珍义的其他诉讼请求。 案件受理费1076元，减半收取538元，由原告张玉秀、赵珍义承担127元，由被告杨威承担411元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。加倍计算之后的迟延履行期间的债务利息，包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。 逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力，原告可在二年内向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请强制执行。 审判员  崔波 二〇二一年四月二十日 书记员  陈雷