四川省内江市东兴区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1011民初434号 原告：罗炳云，男，1964年11月2日生，汉族，四川省威远县人，住四川省内江市市中区。 被告：内江市巨工匠装饰工程有限公司，住所：四川省内江市东兴区兰桂大道226号2楼附2号。 法定代表人：涂俊。 原告罗炳云与被告内江市巨工匠装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月19日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告罗炳云到庭参加了诉讼，被告内江市巨工匠装饰工程有限公司经本院合法传唤,拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告罗炳云向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还装修未购主材和未完成工程应付款71225.00元；2.判令被告支付违约金90300.00元（自2019年3月1日至2019年12月31日，每日按被告上墙承诺：延迟一天赔300.00元计算）；3.判令被告支付装修未购主材和未完工程应付款项一年利息7122.50元（庭审中确认明确期限为自2019年3月1日至2019年12月31日）；4.判令被告支付原告损失和返还质保金8100.00元；5.诉讼费由被告承担。事实与理由：原告和妻子于2017年1月26日向内江市鸿通房地产开发有限公司购买了位于东兴区××路××号××幢××单元××楼××号房屋，2018年10月底交房。原告与被告2018年11月26日签订装修合同，全包装修该处房屋，约定工期90天（2019年2月底完工），原告先后于2018年11月26日、2018年12月18日向被告交款11480.00元、57400.00元，被告施工时断时续，直到2019年6月底土建工程（隐蔽工程）都未完工。2019年7月1日设计师张涛、施工经理钟家红说再交第三期款，7月底装完，装修完一次付清余款，原告又于2019年7月3日向被告交款30000.00元；被告于2019年8月25日关门，房屋装修仍保持土建工程（隐蔽工程）未装完的原样。原告通过调查同样质地等次的主材，公司购买比个人购买便宜50%以上（被告三折装修限时抢购清单表为证），对被告未购的主材洁具、木地板、门、橱柜、扣板、窗帘、家具、家电、灯具、开关面板、乳胶漆、指纹锁，被告采购只需51891.00元，但原告最低要支出82137.00元；另原告对厨卫、墙面、打扫卫生等扫尾工作支付材料款和人工费5008.00元。以上原告共计需支出87145.00元。由于工程未完工，原告可不支付管理费，品跌原告未支付尾款15920.00元，故被告应付原告主材购置款和扫尾工程款71225.00元，以71225.00为基数按年息千分之十标准计算一年的利息为7122.50元。由于被告违约，原告从2019年10月开始断续施工，12月底装修完成，有物业公司结算保证金为证。扣除春节和元宵节，90天工期到2020年3月4日为止。从2019年3月5日至2019年12月31日共计301天，按照被告承诺的延迟一天赔三百，为打击虚假宣传，弘扬社会正气，被告应付原告违约金90300.00元。被告已不能履行装修工程质保责任，根据建设部规定，房屋装修工程质保时间从竣工验收合格之日起，2年以内无偿保修期，2年后可收取维修费；质保金为合同总价5%即114800.00元×5%＝5740.00元。因被告设计存在缺陷，热水器外排烟管存在弯头，致使热水器外排烟气水倒流，天然气公司技工检查认为，厨房存在一氧化碳中毒的高度风险必须改道，初步测算需改道费2000.00元以上，并且由于外排烟气水倒流，已于9月5日前造成厨房房顶换气扇和照明灯损坏，损失360.00元，故损失和质保金8100.00元。综上，请求判令被告向原告支付176747.50元。 被告内江市巨工匠装饰工程有限公司书面辩称，被告自2019年出现亏损，并于同年8月关门歇业，被告对包括原告在内的业主反映的情况统计出了未完工项目及需要退款的金额，并与业主进行了沟通未果，被告向法庭提供的《在建工地客户反映工地主材未到明细》载明的项目和退款金额皆是根据市场价格及市场施工人员工资计算出的。现原告起诉金额过高，被告无法承受，且自被告公司关门歇业后，被告的法定代表人一直在外努力务工，尽全力承担应当承担的责任，被告愿意调解，协商付款期限，希望可以得到原告理解，请求法院依法公平公正处理。 本院经审理认定事实如下：2018年11月26日，原告（甲方）与被告（乙方）签订了《内江市家庭装饰装修工程施工合同》，约定由乙方承包甲方房屋家庭装饰装修工程，合同主要约定如下：1.1工程地点及面积：江与城1-1-1304（98㎡.以实际量房为准）；1.2工程造价：¥114,800.00元；1.4工程有效期90天；备注：1.公休日、节假日顺延；2.由于装饰行业的特殊性，施工工人来自全国各地，根据年关风俗，若本工程在春节放假之前开始施工，并且在春节之前不能完工，乙方于阴历正月十七之后为甲方继续施工，由此导致工期和相应的延长，乙方不承担责任；3.以实际开工日期为准；4.甲方开工需提前一周通知乙方；家居家电不计入工期;11.1工程款支付方式：第一次合同签订之日支付60%（10%即11,480.00元，50%即57,400.00元），第二次隐蔽工程验收后3日内支付35%即40,180.00元，第三次竣工验收合格后4日内支付5%即5,740.00元；违约责任：12.5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。合同未对质保金的收取和退还进行约定。合同还就其他事项进行了约定。合同签订后，原告先后于2018年11月26日、2018年12月18日、2019年7月3日向被告支付装修款11,480.00元、57,400.00元、30,000.00元，以上共计98,880.00元。被告因经营亏损于2019年8月关门歇业。原、被告双方未就未购主材和未完工程应付款进行最终确认。原告于2019年10月自行聘请装修工人完成了剩余装修工程。现原告为维护自身合法权益，诉至法院提出上述诉讼请求。 上述事实，有原、被告身份信息、《内江市家庭装饰装修工程施工合同》、原告与案外人彭利结婚证、川（2020）内江市不动产权第0××2号不动产权证、《收款收据》、《情况说明》以及到庭当事人的当庭陈述等予以证实。 本院认为，原、被告签订的《内江市家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，应受法律保护，原、被告均应全面履行合同义务。原告依约向被告支付了98,880.00元装修款，被告未按照合同约定的工期和进度将案涉房屋装修完毕，已构成违约，应当返还装修未购主材和未完工程应付款，并承担相应的违约责任。因被告已于2019年8月关门歇业，案涉装修合同未再继续履行，实际也已无法继续履行。被告未将案涉房屋装修完毕是事实，本院依法予以确认，但原、被告就装修未购主材和未完工程应付款未进行最终结算，被告提供的《在建工地客户反映工地主材未到明细》载明了退款金额，原告只认可表中载明的未完工程项目，不认可退款金额，双方达不成一致意见，在双方未最终结算的情况下，原告已自行聘请工人完成了剩余装修工程，故本院无法确认案涉未购主材和未完工应付款具体金额，但基于原告已向被告实际支付了装修款，被告又的确未完成房屋装修的事实，根据本案实际，本院就原告主张的装修未购主材和未完工程应付款酌情支持50,000.00元。关于原告要求被告承担2019年3月1日至同年12月31日期间按300元/天计算的违约金90,300.00元，根据合同约定，被告未按工期和进度完成装修，应当按约支付违约金，原告认为被告工期自2018年12月至2019年3月4日，本院认为，双方约定工期为90日，自2018年12月开始计算，根据双方合同约定，除去公休日、节假日等后被告应在2019年4月25日完成装修，因原告于2019年10月开始自行装修，故本院确认被告工期延误时间为2019年4月26日至2019年9月30日即158天，根据合同第十二条违约责任12.5条款的约定，被告每日需承担合同总价款2‰的违约金即229.6元/天的违约金，即共计违约金36,276.80元。关于原告主张因被告设计存在缺陷导致其实际产生360.00元损失、可能产生的2,000.00元改道费及利息的诉讼请求，原告未举证证明被告设计存在缺陷，其主张的2,000.00元并未实际发生，360.00元损失虽已实际发生，但损失发生时原告已接收房屋，因原告已自行进行了后续装修，无法排除其他原因造成，另合同中并未约定利息，且原告诉请的违约金本身就是对原告因被告违约行为作出的补偿和惩罚，因此，其要求被告支付其2,360.00元损失及利息的诉讼请求，本院依法不予支持；关于原告主张质保金的诉讼请求，因原、被告双方在合同中并未约定，且原告未举证证明被告向原告收取或预留质保金，故原告请求支付质保金的诉讼请求，本院依法不予支持。被告内江市巨工匠装饰工程有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法应当承担本案缺席审理的法律后果。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告内江市巨工匠装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告罗炳云返还装修未购主材和未完工程应付款50,000.00元及违约金36,276.80元共计86,276.80元； 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如果被告未按照本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1,917.00元，由被告内江市巨工匠装饰工程有限公司负担935.00元，原告罗炳云自行负担982.00元。 如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省内江市中级人民法院。 审 判 员  曹 琼 二〇二一年四月十五日 法官助理  王 洁 书 记 员  连兴艳