河北省邯郸市丛台区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0403民初3207号 原告：杨丽君，女，汉族，1984年9月19日出生，住邯郸市丛台区。 原告：王璐，男，汉族，1983年6月29日出生，住邯郸市丛台区。 二原告共同委托诉讼代理人：韩伟涛，河北十力律师事务所律师。 被告：河北卓昂装饰工程有限公司，住所地邯郸市丛台区人民路219号2406号。 法定代表人：李瑞峰，该公司经理。 被告：李瑞峰，男，1976年8月2日出生，汉族，住邯郸市丛台区人民路219号2406号。 原告杨丽君与被告河北卓昂装饰装修工程有限公司（以下简称卓昂装修公司）、李瑞峰为装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨丽君、王璐委托诉讼代理人韩伟涛到庭参加诉讼。被告卓昂装修公司、李瑞峰经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。 杨丽君向本院提出诉讼请求：1、依法解除原告与被告河北卓昂装饰工程有限公司之间的装修合同；2、被告卓昂装饰公司向原告返还合同款36860元，并以36860为基数按年息6%向原告支付自2019年6月23日至被告实际履行完毕之日止的利息（暂时计算至2020年6月22日为2211.6元）；3、请求人民法院依法判决被告向原告支付自2019年9月3日至合同解除之日因工期延误而造成的违约金（暂时自2019年9月3日计算至2020年6月2日为2793.6元）；4、请求人民法院依法判决被告按每月1500元标准向原告赔偿自2019年9月3日至合同解除之日因工期延误而造成的房屋租金损失（暂时计算至2020年6月2日为13500元）；5、请求人民法院依法判决被告李瑞峰对被告卓昂装饰公司应返还的合同款及应支付法违约金承担连带责任；6、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年5月18日，原告杨丽君、王璐与被告卓昂装饰公司签订了《住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告承包原告万浩红玺城1-1-2101号房屋的装修工程，工程总价款为38800元，开工日期为2019年5月21日，工期为75个工作日，竣工日期为2019年9月2日。同时双方约定“由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金为每天人工费的10%（注：每天人工费为总工程价的20%除以合同工期）”。原告在合同签订前以及合同签订后分四次累计向被告支付36860元。但自2019年8月起，被告卓昂装修公司即停止施工。经原告多次催促，涉案装修工程至今未完工。现被告卓昂装修公司办公地点已人去楼空，原告的房屋也无法继续施工。被告卓昂装修公司的违约行为致使合同目的不能实现。另因被告卓昂公司系被告李瑞峰设立的自然人独资公司，应对被告卓昂公司的债务承担连带责任。综上所述，为维护原告合法权益，依法提起诉讼。 本案在审理过程中，原告向本院提交了以下证据：第一组：1、原告身份证；2、被告企业信用信息公示报告。证明原、被告的主体资格，同时证明被告公司性质为自然人独资公司，二被告应承担连带责任。 第二组：住宅室内装饰装修工程施工合同。证明原、被告之间存在装饰装修合同关系，双方约定的开工日期为2019年5月21日，工期为75个工作日，工程总价为38800元，同时约定由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金为每天人工费的10%（注：每天人工费为总工程价的20%除以合同工期）。 第三组：1、原告支付装修款的收款收据4张；2、原告支付装修款的账单3份（5页）。证明原告向被告支付了36860元装修款。 第四组：1、房屋现状照片24张；2、房屋漏水视频6个。证明被告至今没有完成合同约定的装修工作，且被告施工导致原告房屋漏水，施工质量不合格，被告应全额返还原告支付的装修款，并赔偿原告的损失。 第五组：58同城网站截屏5张。证明同小区相似户型的租金均在2000元以上，原告主张被告赔偿原告每月1500元租金损失合理合法。 二被告未答辩亦未提交证据。 本院经审理认定事实如下：杨丽君欲对其位于万浩红玺城1号楼1单元2101号房屋房屋进行装修，于2019年5月18日与卓昂装修公司签订了《住宅室内装饰装修工程施工合同》。约定开工日期为2019年5月21日，工期75个工作日。合同总价款为38800元。和第三人双方任何一方违约，均须向对方支付约定的违约金，未开工为合同金额的10%，已开工20%，违约金不足以赔偿经济损失的，违约方赔偿因违约而给对方造成的损失。施工过程中，任何一方当事人因法定事由无法继续履行合同的，须向另一方以书面形式提出，须双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。合同签订后，杨丽君预付装修费用36860元，卓昂装修公司出具收据。 卓昂装修公司进场施工至2019年8月，后停止施工。原告催促时发现该公司已停业，主张权利未果，导致诉讼。 另查明，卓昂装修公司系自然人独资公司，李瑞峰系唯一股东。 本院认为，原告杨丽君与被告卓昂装修公司签订的合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反国家法律、法规的强制性规定，依法应认定为有效合同，合同双方当事人均应按合同的约定履行义务。鉴于合同具有相对性，王璐的诉讼请求，不予支持。涉案合同签订后，原告杨丽君按合同约定向被告预付费用，而被告未按合同约定履行义务，构成违约，应承担违约责任。 关于原告主张解除合同的请求，因被告擅自停止施工的原因致使合同目的不能实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，应予以解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，被告应返还原告已预付的费用，故原告主张被告返还36860元的请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付利息和违约金的请求，以合同总价款的20%计算违约金为7372元予以支持。原告的第四项诉讼请求，没有合同依据，不予支持。 关于原告被告李瑞峰承的责任问题，由于被告李瑞峰作为被告卓昂装修公司的唯一股东，未提交任何证据证明公司财产独立于其个人的财产，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条，故本院依法予以支持。 二被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为对其诉讼权利的放弃，依法应对此承担不利的法律后果。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告河北卓昂装饰装修工程有限公司应于本判决生效后十日内返还原告杨丽君预付款36860元及违约金7372元； 二、被告李瑞峰对上述债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告杨丽君的其他诉讼请求； 四、驳回原告王璐的诉讼请求。 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1184元，减半收取计592元，由二被告河北卓昂装饰装修工程有限公司、李瑞峰负担453元，原告杨丽君负担139元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。 审判员  张建周 二〇二一年四月六日 书记员  孙晓轩 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法通则》 第一百零六条第一款公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应承担民事责任。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。