辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0103民初3455号原告：辽宁建设安装集团有限公司，住所地沈阳市和平区南五马路****。法定代表人：李卫民，系该公司董事长。委托诉讼代理人：刘畅，系辽宁博欧律师事务所律师。被告：辽宁省人民医院，住，住所地沈阳市沈河区文艺路**/div>负责人：王大庆，系该院院长。委托诉讼代理人：卢瑞一，辽宁观策律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱海波，辽宁观策律师事务所实习律师。原告辽宁建设安装集团有限公司与被告辽宁省人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月18日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辽宁建设安装集团有限公司的委托诉讼代理人刘畅，被告辽宁省人民医院的委托诉讼代理人卢瑞一、朱海波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告辽宁建设安装集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告立即向原告支付工程价款4,710,000.00元和自2017年9月25日至2020年8月31日止的逾期付款违约金585,440.10元，并支付以4,710,000.00元为计算基数按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年9月1日起计算至款项清偿之日止的利息。暂计5,295,440.10元。2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：经过招投标程序原告中标后，2014年1月16日原告与被告签订了辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼项目洁净工程《建设工程施工合同》，原告承包的工程内容为手术室、ICU、药物配置中心等洁净工程，合同约定的开工日期2014年3月1日，竣工日期2014年8月15日，合同金额22,652,528.80元，合同价款采用固定单价方式确定。工程开工后，被告增加了部分工程量，原告取得了相应的现场签证。2014年11月22日原告完成合同规定的工程进度，工程竣工，2014年12月10日通过验收，2015年3月15日在辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼整体验收中，原告施工的内容符合合同要求及施工质量验收规范，验收合格。2017年9月14日，原告施工的工程经辽宁宝业工程造价咨询有限公司结算审查，工程结算审查值为25,099,041.00元。《建设工程施工合同》补充条款第1条约定“工程结算书由财政造价审计部门终审；按国家规定时间内完成审计工作，确定总造价；完成上述工作10日内，支付到工程合同总额95%的工程款，剩余5%作为质保金”，《建设工程施工合同》附件三《工程质量保修书》第六条约定“保修预留金为相应工程造价的5%，竣工验收之日起满2年后7日内无息返还”。依据上述约定，案涉工程总造价为工程结算审查值25,099,041.00元。由于被告拖延，2017年9月14日该工程才完成结算审查，被告2017年9月25日应向原告支付95%工程款，该工程竣工日期是2015年3月15日，质保期至2017年3月15日，5%质保金返还日期应为2017年3月23日。原告要求利息自2017年9月25日开始计算符合合同约定。原告已经按工程最终结算价给被告开具了发票金额合计25,099,041.00元。截止起诉之日，被告仅向原告支付了20,389,041.00元，尚欠工程款4,710,000.00元，经原告多次催要，被告均以没钱为由拒绝支付。为了维护原告的合法权益，特对被告依法提起诉讼。原告的上述请求符合法律规定和双方合同的约定，请贵院依法支持原告的诉讼请求。被告辽宁省人民医院辩称，原告诉请金额包括洁净工程的工程款4,710,000.00元及其逾期支付的利息。答辩人对两部分诉请分别答辩。一、案涉工程剩余工程款4,710,000.00元的付款条件尚未成就，答辩人不应向原告支付。根据原告2018年1月31日向答辩人递交的《承诺书》记载：“我司承诺，在辽宁省人民医院支付我司2018年第二笔工程款之前，我司将全部配合费243,188.70元付给浙江宝业建设集团有限公司。若不能履行上述承诺，我司不再申请剩余工程款。”鉴于原告始终未支付配合费，为了协调各施工方顺利完成工程，答辩人作为业主向浙江宝业集团垫付了配合费，并已经受让了该笔债权。原告应向答辩人支付该笔配合费，在未向答辩人支付前，答辩人无支付剩余4,710,000.00元工程款的义务。二、答辩人不应承担工程款利息。如前所述，原告对剩余工程款的申请条件尚未成就，利息也不应开始计算，答辩人不应向原告支付任何利息。以上，请法院查明事实，驳回原告诉讼请求，维护答辩人的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。结合双方陈述及原告提供的、工程竣工验收证明、结算审查报告、发票，被告提供的承诺书、收款收据、授权书等证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年1月6日，被告作为发包方，原告作为承包方，双方签订《建设工程施工合同》一份，约定原告承包被告发包的辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼项目洁净工程，工程地点辽宁省沈阳市沈河区文艺路33号，工程内容包括手术室、ICU、药物配置中心等洁净工程。开工日期为2014年3月1日，竣工日期为2014年8月15日。合同价款为22,652,528.80元。质量保修期为2年（不含耗材产品），工程质量保证金为施工合同价款的5%，竣工验收之日起满2年后7日内无息返还。合同第33.3条规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。合同补充条款第二条其他费用部分约定，分项工程中的总包配合费按招标文件执行。2014年11月22日原告完成合同规定的工程进度，工程竣工，2014年12月10日工程通过验收。2015年3月15日。在辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼整体验收中，原告施工的内容符合合同要求及施工质量验收规范，验收合格。2017年9月27日，原告承包的辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼项目洁净工程经辽宁宝业工程造价咨询有限公司结算审查，工程结算审查值为25,099,041元。原告按照结算审查报告金额向被告开具发票。2018年1月31日，原告向被告出具承诺书，载明：“关于我司应付给主体工程承建单位（浙江宝业建设集团有限公司）配合费的问题，我司承诺在辽宁省人民医院支付我司2018年第二笔工程款之前，我司将全部配合费243188.70元付给浙江宝业建设集团有限公司。若不能履行上述承诺，我司将不再申请剩余工程款。特此承诺”。2020年10月27日，被告代原告向浙江宝业建设集团有限公司支付洁净工程配合费243188.7元。2020年10月30日，浙江宝业集团有限公司向原告出具《授权书》，内容为：“本公司与贵院签署《建设工程施工合同》约定贵院将辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼主体施工发包给本公司，由公司作为该工程的总包单位进行施工，并约定该工程的总包配合费应由分包单位直接支付给本公司。根据本公司就辽宁省人民医院改扩建门诊病房综合楼项目主体施工工程出具的投保函中承诺的总包配合费率计算，其中洁净工程分包单位辽宁建设安装集团有限公司应承担总包配合费243188.7元。由于在洁净工程项目施工时，贵院允许分包单位在未向本公司支付总包配合费的情况下进场施工，导致本公司收取总包配合费存在困难，为推动主体施工工程后续工作开展，本公司与贵院于2020年10月22日签署《协议书》约定贵院代分包单位向本公司支付分包项目的总包配合费，贵院再向分包单位收取。现本公司将应向分包单位辽宁建设安装集团有限公司收取的洁净工程总包配合费243,188.7元债权转让给贵院。授权贵院直接向分包单位辽宁建设安装集团有限公司收取或从分包工程款中扣除该部分总包配合费”。另查，原告自认被告回款金额共计20,389,041元。因原告主张支付工程价款，原、被告协商不成，原告起诉来院。本院认为，原、被告双方签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，依法成立，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人均应当按照合同的约定行使合同权利，履行各自的合同义务。案涉建设工程已经验收合格，工程价款经过结算审查确认，工程结算审查值为25,099,041元。原告自认被告回款金额20,389,041元。故被告尚欠工程价款为4,710,000元。关于总包配合费，原、被告在建设工程施工合同补充条款约定了总包配合费按招标文件执行，且根据被告提交的《承诺书》，能认定原告同意支付总包配合费243,188.70元。总包工程承建单位已将总包配合费的债权转让给被告，原、被告互负到期债务且该债务的标的物种类、品质相同的，该债务可以抵销。为减少当事人诉累，本院在工程款中扣减配合费。综上，被告应支付原告工程款4,466,811.3元（4,710,000元-243,188.70元）。关于原告主张逾期付款违约金，合同第33.3条规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。被告收到竣工结算报告时间为2017年9月27日，故应自2017年10月26日起按中国人民同期同类贷款利率或一年期贷款市场报价利率计算逾期付款违约金。依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十八条、第七百八十八条、第七百八十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告辽宁省人民医院于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告辽宁建设安装集团有限公司工程款4,466,811.3元及逾期付款违约金（以4,466,811.3元为基数，自2017年10月26日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至债务清偿之日止，按一年期贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告辽宁建设安装集团有限公司其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费48,868元，由原告辽宁建设安装集团有限公司负担6,334元，被告辽宁省人民医院负担42,534元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  迟海锟人民陪审员  韩 璐人民陪审员  王永连二〇二一年四月二十八日书 记 员  张 楠附相关法条：《中华人民共和国民法典》第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百六十八条当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。