贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2021）黔0325民初417号原告：贵州阳光福叶装饰工程有限公司，住所地：遵义市新蒲金科中央公园城33幢1-2-2，统一社会信用代码：91520390MA6DT1HWOO。法定代表人：李凯，系该公司执行董事兼总经理。被告：贵州甲卜科技网络有限公司，住所地：贵州省贵阳市云岩区富水北路68号物资综合楼16层4号，统一社会信用代码：91520302573337890U。法定代表人：周道斌，系该公司执行董事兼总经理。原告贵州阳光福叶装饰工程有限公司（以下简称“阳光装饰公司”）诉被告贵州甲卜科教网络有限公司（以下简称“甲卜科教公司”）装修装饰合同纠纷一案，本院于2021年1月25日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案，原告阳光装饰公司法定代表人李凯到庭参加诉讼、被告甲卜科教公司未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告阳光装饰公司向本院提出诉讼请求：1、请求责令被告支付原告到期未付装修装饰欠款38.5万元；2、请求责令被告赔偿原告2020年8月-11月应付未付20万元工程款利息6000元，赔偿原告2020年12月应付未付工程款18.5万元工程款利息4000元，合计支付拖欠38.5万元工程款利息损失1万元；3、请求责令被告赔偿原告从2021年1月1日起至实际支付之日止拖欠38.5万元工程款利息，利息按银行同期利息4倍进行计算；4、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2020年4月4日，被告将道真县索菲酒店五楼-贵州甲卜科教道真校区室内装饰工程发包给原告，并与原告签订了《贵州阳光福叶装饰工程有限公司施工合同》，合同约定工程总价款为468800元，质保金为15000元该款在工程完成后半年内支付。截至2020年5月中旬，原告已完成总工程量的55%左右，但被告未按照合同约定付款进度支付工程款。截至2020年5月30日被告仅支付原告8万元工程款，原告被迫停工。经双方协商，原告与被告于2020年6月3日签订了《贵州甲卜科教网络道真校区装饰工程合同补充协议》，补充协议中对工程验收，工程总造价及支付工程款等相关事宜作新的约定，主要明确以下几点：1、剩余未完成工程量原告自行向第三方融资进行施工，因融资产生的融资成本，因此装修工程总价调整为50万元整，但工程量不变；2、针对工程完工日期调整为2020年7月15日前，被告投入使用即表示工程验收合格，被告方不得以任何理由拖延工程款的支付；3、被告方须于2020年7月起开始支付工程款，即2020年7月支付原告工程款1万元、2020年8月起每月支付工程款不少于5万元、全部工程款须于2020年12月31日前支付完成。原、被告签订补充协议后，原告按照协议继续施工，且按约在2020年7月15日竣工，被告方于2020年7月19日投入使用。但被告未按照约定支付原告相应的工程款项，经原告多次催收，被告总是以各种理由拒绝付款，截至2020年1月24日，被告累计向原告支付的工程款项仅为10万元（2020年4月16日支付1万元、5月15日支付5万元、7月31日支付1万元、10月1日支付1万元）未付工程款为40万元（其中1.5万元为合同约定质保金）。经原告多次催收未果，为了维护原告的合法权益，故诉至人民法院。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月4日，原、被告签订了《贵州阳光福叶装饰工程有限公司施工合同书》，双方就被告位于道真自治县教学点的装修工程达成协议，合同约定：1、工程总价款为468800元，其支付方式为：合同签订后支付46880元、新墙体完成后支付140640元、第三次矿棉板吊顶完成支付140640元、整体验收完成支付126576元、质保金半年后支付金额为15000元；2、工程期限为：2020年4月7日至2020年6月7日；3、装修的材料及设备由原告方负责购买；4、工程竣工前或工程竣工后，若甲方擅自入住或自行更换房门钥匙，即视为验收合格。合同签订后，原告按约到被告指定的地点进行施工，因被告未按约支付相应的工程款项而导致停工，后双方于2020年6月3日签订了《贵州甲卜科教网络道真校区装饰工程合同补充协议》，合同约定：1、剩余未完成工程量由原告方向第三方融资进行施工，因此工程总价款调整为500000元，原签订的装饰工程合同中的清单与项目不变，单价须同等比例上调；2、本补充协议签订后，乙方立即复工，确保在2020年7月15日前完成并交付被告方使用，被告投入使用后即表示验收合格，甲方投入使用后不得再以任何理由提出验收未达标而拖延剩余装饰工程款的支付；4、工程款的支付：2020年7月开始支付，7月支付人民币10000元、8月起每月支付不得少于50000元、全部款项支付须于2020年12月31日前支付完成。双方达成补充协议后，原告恢复施工，2020年7月15日除舞蹈室的镜子和压腿杆外其余工程施工完毕，2020年7月19日该项目投入使用被告方开始招生。期间被告于2020年4月16日支付10000元、5月15日支付50000元、7月31日支付10000元、10月1日支付10000元共计向原告支付了工程款100000元，后被告为原告垫付：装修门总计17650元（材料款和工资）、前台大理石尾款2000元、支付补墙的1000元、安瓷砖1000元、补墙漆1000元、卫生费700元、赔偿因装修问题导致漏水造成第三人损失11000元，共计34350元。原告为了维护其合法权益，故诉至我院。本院认为，原、被告系承揽关系。原、被告签订合同后，原告按照合同的约定开始施工，因被告未按合同约定履行装饰费用的支付义务，后双方达成补充协议后双方对工程总价款及交付时间进行了重新约定，原告恢复施工并按照约定时间完成了承揽的工程量，但被告未按照合同的约定履行工程款项的支付，依照《中华人民共和国民法典》第七百八十二条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定做人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定做人应当相应支付”，故对原告要求被告支付装修工程款项的请求，本院予以支持。按照双方的约定双方的工程总价款为500000元，同时按照原告的陈述该工程的质保金为15000元，现被告已实际支付了原告工程款100000元，后被告为原告垫付了装修门总计17650元（材料款和工资）、前台大理石尾款2000元、支付补墙的1000元、安瓷砖1000元、补墙漆1000元、卫生费700元、赔偿因装修问题导致漏水造成第三人损失11000元，共计34350元，现被告应付的工程款本院认定为350650元。现原告主张被告应从2020年8月起支付其逾期付款利息合计10000元，因合同约定该款在2020年12月31日付清全部款项，故对原告的本院不予支持，双方在合同中约定“如果甲方未按第六条约定支付款项的，每延期一天，应按照工程总价款的0.5倍赔偿乙方损失”，故对于原告主张从2021年1月起计算逾期付款利息本院予以支持。合同约定逾期付款的年利率为18％，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条“出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。前款所称“一年期贷款市场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。”根据目前中国银行公布的同行业拆借中心公布的一年贷款市场利率为3.85%，故对原告主张的逾期付款的利率本院认定为年利率15.4%，利息以350650元为本金从2021年1月起计算至该款付清时止。被告甲卜科教公司经本院合法传唤，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，本案依法进行缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第七百八十二条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告贵州甲卜科技网络有限公司在本判决生效后十日内支付原告贵州阳光福叶装饰工程有限公司装修款350650元及相应利息（利息从2021年1月起计算至还清之时止，利率按年利率15.4%计算）；二、驳回原告贵州阳光福叶装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7226元，减半收取3613元，由被告贵州甲卜科技网络有限公司承担（该款原告已预交，被告在兑现本案标的时一并支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  周建康二〇二一年四月九日法官助理张婕书记员王松