贵州省六盘水市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)黔02民终880号上诉人（原审被告）：盘州市光明房地产开发有限责任公司，住所地：贵州省盘州市翰林街道江源路，统一社会信用代码：91520222697516938L。法定代表人：陆益，系该公司董事长。特别授权委托诉讼代理人：金达刚，贵州贵友律师事务所律师。一般授权委托诉讼代理人：腾小林，贵州贵友律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：蒋忠敏，女，汉族，1975年10月10日出生，汉族，住贵州省盘州市。特别授权委托诉讼代理人：谭代关，贵州磐桓律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：朱迎春，男，1976年2月6日出生，汉族，住贵州省盘州市。上诉人盘州市光明房地产开发有限责任公司（以下简称光明房开）因与被上诉人蒋忠敏、朱迎春商品房销售合同纠纷一案，不服贵州省盘州市人民法院（2020）黔0222民初3641号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月1日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人光明房开的委托诉讼代理人金达刚、腾小林，被上诉人蒋忠敏的委托诉讼代理人谭代关到庭参加诉讼。被上诉人朱迎春经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。光明房开上诉请求：一、撤销一审判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求；二、本案一、二审案件受理费由被上诉人承担。事实及理由：一、一审法院认定事实错误。上诉人在申请房屋登记中仅仅处于协助的义务，根据上诉人与被上诉人签订的《商品买卖合同》第八章第二十二条第四项的约定，必须由被上诉人提供基础的登记材料，但是到目前为止，被上诉人并没有提交相应的申请材料给上诉人进行办理登记，上诉人在客观上无法进行办理，一审法院以上诉人未提交相应文件和资料为由，从而认定上诉人违约系事实认定错误。二、被上诉人的诉讼请求依法不应得到支持。首先，上诉人于2016年9月6日已经将涉案房屋交由被上诉人装修使用，根据《最高人民法院民事审判第八次会议纪要》第十八条“买受人请求出卖人支付逾期办证的违约金，从合同约定或者法定期限届满之次日起计算诉讼时效期间”以及《最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二项“商品房买卖合同的标的物为尚未建成的房屋，自房屋交付使用之日起90日”的规定，被上诉人逾期办证违约金诉讼起算的时间应为2016年12月5日，但是被上诉人只是在2020年5月才主张上述权利。据此，被上诉人的诉讼请求已经超过了法定的诉讼时效；其次，依据法律规定“开发商因不能预见、不能避免且不能客服的其他客观情况导致逾期交房或办证，或合同中约定的其他免责情形，主张免除逾期交房、办证的全部或部分违约责任的，可予支持”，上诉人在一审中已经提供证据证实因施工单位的原因导致其逾期工期滞后，符合不能预见、不能避免也不能克服的客观情况；最后，上诉人与被上诉人在合同中对违约责任已经进行了约定，约定上诉人在无法按时办理登记的情况下，上诉人承担的违约责任为0。三、一审法院适用法律错误。上诉人与被上诉人对于逾期办证违约责任已经进行了约定，并且约定，上诉人在约定时间内未按时给被上诉人办理房屋登记时所承担的违约责任为零。但是一审法院依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”的规定，确定上诉人的违约责任按照人民银行贷款利息计算，属于法律适用错误。综上，上诉人认为一审认定事实不清、法律适用错误从而导致判决错误，请求支持上诉人的上诉请求。蒋忠敏辩称，一审认定的事实准确，适用法律正确，应维持原判。二审中，朱迎春未向本院提交书面答辩意见。蒋忠敏、朱迎春向一审法院起诉请求：一、判令被告支付原告2016年8月5日至2020年5月20日期间的逾期交房违约金42209元;判令被告以房屋总价款304983元为基数按日万分之一支付原告2020年5月21日至商品房满足交房条件之日止期间的违约金。二、判令被告支付原告2016年11月3日至2020年5月20日期间的逾期办理产权转移登记违约金44709元;判令被告以房屋总价款304983元为基数按年利率4.2%支付原告2020年5月21日至商品房产权转移登记完毕之日止期间的逾期办理产权转移登记违约金；以上合计86918元。三、本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2016年8月5日，被告光明房开作为出卖人与二原告作为买受人签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告光明房开购买其开发的位于盘州市翰林街道“观月商业广场”2单元27层3号商品房一套，建筑面积129.23平方米，套内建筑面积为109.17平方米,房屋总价款为304983元，原告于2016年8月23日向被告一次性付清了购房款。合同第十一条约定被告光明公司应于2015年12月30日前向原告交付房屋，该商品房交付时应当符合下列条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、有资质的房产，测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；满足第十二条中被告光明房开承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件：（一）城市基础设施：1、上水、下水，交付时达到使用条件，2、供电，净值时达到使用条件；（二）公共服务设施（包括但不限于建设工程规划许可证附件及附图中载明的公共服务设施配套建设指标），公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程净值时须按设计要求建成，取得建设、城乡规划等有关部门出具的认可文件或者准许使用文件，并经房地产主管部门备案；第十三、十四条约定了逾期交房责任和交接手续：除不可抗力外，被告光明房开未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付的，按照下列第1种方式处理：（1）逾期在30个工作日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，被告光明公司按日计算向支付已交付房款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30个工作日内向支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30个工作日，有权退房。退房的，应当书面通知被告光明房开。被告光明房开应当自收到退房通知之日起30个工作日内退还全部已付款，并按照全部已付款的1%向买受人支付违约金。要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，被告光明房开按日计算向支付全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30个工作日内向买受人支付违约金。该商品房达到第十一条约定的交付条件后，被告光明房开应当在交付日的7日前，书面通知或电话通知办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，被告光明公司应当出示的证明文件不齐全，不能满足第十一条及第十二条约定条件的，有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由被告光明房开承担，并按照第十三条处理。买受人应在收到书面通知或电话通知7日内，办理该商品房的交接手续。买受人查验该商品房后，对被告光明房开所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单。同时约定，被告光明房开负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始终登记，原告需在接到报告电话通知之日起7日内向被告提供登记所需资料，但未约定办理房屋转移登记时间及违约责任。双方认可向盘县住房和城乡建设局申请对商品房预售合同进行了登记备案。合同签订后，被告光明房开于2016年9月6日向原告交付了房屋，现原告已实际取得该房屋，但一直未按规定完成该商品房所有权的初始终登记，原告至今未能取得房屋所有权证书。一审法院认为，本案的争议焦点是：1、被告光明房开是否依约向原告完成了房屋交付？2、被告光明房开应否向原告支付逾期交房期间的违约金以及原告的该项请求是否超过诉讼时效？3、被告光明房开应否向原告支付逾期办理商品房转移登记期间的违约金以及原告的该项请求是否超过诉讼时效？原被告签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》是双方真实意思表示,未违反法律、法规禁止性规定,合法有效，对双方具有法律约束力,双方当事人应当按照合同约定全面履行各自的权利义务。关于被告光明房开是否依约向原告完成了房屋交付问题。原被告在合同中明确约定了房屋交付使用条件及交接手续，如原告认为房屋交付不具备合同约定的使用条件时，有权拒绝接收。本案中，原告已于2016年9月6日接受房屋，并实际装修入住，应当认定被告光明房开已于2016年9月6日完成了房屋交付。据此，原告主张被告光明房开一直未向其交付房屋的理由不能成立，不予采信。关于被告光明房开应否向原告支付逾期交房期间的违约金以及原告的该项请求是否超过诉讼时效问题。根据合同约定被告光明房开应于2015年12月30日前向原告交房，但被告光明房开于2016年9月6日才向原告交付了房屋，其行为已构成违约，原告有权在合同约定的付款期限届满之日起三年内（即在2019年9月6日前）要求被告光明房开承担违约责任。由于原告未在上述法定期限内主张权利，故原告于2020年5月29日才向法院起诉要求支付逾期交房期间的违约金已超过法定的诉讼时效期间，不予支持。被告光明房开辩解原告的该项诉讼请求已超过法定诉讼时效期限的理由成立，予以支持。关于被告光明房开应否向原告支付逾期办理商品房转移登记期间的违约金及原告的该项请求是否超过诉讼时效问题。根据合同约定被告光明房开应当在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始登记。本案中，被告光明房开于2016年9月6日将涉案房屋交付原告使用，应当于2016年12月5日前申请该商品房所有权初始登记。截止本案法庭辩论终结之前，被告光明房开仍然未向法院提交其已依约申请完成了涉案商品房初始终登记的相关文件和资料，被告光明房开的行为已构成违约，被告光明房开应当依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定承担相应的违约责任。再根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，……”。由于原告主张的逾期办理商品房转移登记期间的违约金系继续性债权，现被告光明房开提出诉讼时效抗辩，原告主张的逾期办理商品房转移登记期间的违约金可自起诉之日倒推三年予以保护即支持2017年5月30日至2020年5月29日期间的违约金，2017年5月30日之前的违约金因无诉讼时效中止、中断、延长的情形已超过法定的诉讼时效期间，不予支持。同时，由于双方未约定逾期办证的违约责任，原告主张的逾期办理商品房转移登记期间的违约金可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款之规定，按照年利率6%计算。由于原告主张逾期办理商品房转移登记期间的违约金按年利率4.2%未超过前述法律规定的年利率6%，予以支持即由被告光明房开支付原告逾期办理商品房转移登记期间的违约金为38427.86（304983元×4.2%÷365天×1095天），超出部分不予支持，2020年5月30日以后逾期办理商品房转移登记期间的违约金以已付购房款304983元为基础，按照年利率4.2%计算至被告盘州市光明房地产开发有限责任公司协助原告将盘州市翰林街道观月商业广场2单元27层3号商品房转移登记在原告名下之日止。综上所述，根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十五条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第十八条，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款之规定，判决：一、由被告盘州市光明房地产开发有限责任公司于判决发生法律效力之日起十日内支付原告蒋忠敏、朱迎春2017年5月30日至2020年5月29日期间逾期办理商品房转移登记的违约金38427.86元，2020年5月30日以后逾期办理商品房转移登记期间的违约金以304983元为基础，按年利率4.2%计算至被告盘州市光明房地产开发有限责任公司协助原告蒋忠敏、朱迎春将盘州市翰林街道观月商业广场2单元27层3号商品房转移登记在原告蒋忠敏、朱迎春名下之日止；二、驳回原告蒋忠敏、朱迎春的其他诉讼请求。案件受理费986元，由原告蒋忠敏、朱迎春负担606元，被告盘州市光明房地产开发有限责任公司负担380元。二审中，上诉人光明房开向本院提交如下证据：1、2014年9月28日盘州市建安建筑工程有限公司职工集资建房会议记录、2016年8月25日盘州市建安建筑工程有限公司与上诉人观月广场职工集资建房会议纪要、上诉人承诺于2016年6月30日交钥匙装修盘州市建安建筑工程有限公司职工集资建房的承诺书，拟证明案涉房屋为集资建房，不是商品房买卖，不应该适用最高院关于商品房买卖合同的司法解释，应适用民法典关于合同编的相关规定。同时证明本案遗漏了必须参加诉讼的第三人，因为一审的原告并不是集资建房户，而是通过集资建房买卖得来。被上诉人蒋忠敏质证认为，对证据无异议，但是达不到上诉人的证明目的，该组证据恰好能够证实集资建房的过程中是由建安公司承建，之后由上诉人与被上诉人签订商品房买卖合同，上述被上诉人交付到建安公司的集资款由上诉人承接，因此，上诉人应承担商品房买卖合同的违约责任。上诉人提交的该组证据的三性本院予以确认，但因与上诉人形成相应合同关系的相对人为被上诉人，故对其证明目的本院不予确认。2、两份收据，拟证明是集资房买卖合同，并且遗漏了必须参加诉讼的第三人朱桦、卢证禹。被上诉人蒋忠敏质证认为，对两份收据予以认可，都是被上诉人蒋忠敏支付给上诉人的。但是达不到被上诉人的证明目的，因被上诉人朱迎春一次性支付了全部购房款，对于蒋忠敏支付的购房款，我方予以保留要求退还的权利。该组证据可以证明被上诉人支付购房款的事实，对该组证据的三性本院予以确认，对上诉人用于证明遗漏第三人的证明目的本院不予认定。被上诉人蒋忠敏向本院提交如下证据：转让协议，拟证明被上诉人是从原集资户中转过来的，而且签订的有集资转让协议，蒋忠敏系从案外人卢征禹处转过来的，朱迎春是蒋忠敏的丈夫。光明房开质证认为，对三性均不予认可，集资房具有人身性质，是员工的福利，是否同意转让需要把建安公司追加为第三人，当庭表明是否同意转让的意见。因为当事人未到庭，无法核实真假。该组证据可以证明被上诉人所购房屋的集资房名额来源的事实，故本院对该组证据的三性予以确认。本院依职权调取如下证据：贵州省盘州市人民法院（2020）黔0222民初3637案中承办法官在建安建筑公司调取的通知、调查笔录。上诉人和被上诉人对该组证据均无异议。该组证据可以证实案涉房屋与建安公司之间关系的事实，本院予以确认。二审经审理查明的事实与一审基本一致，对一审认定的事实本院予以确认。另查明，上诉人原名称为盘县光明房地产开发有限责任公司。本院认为，本案二审争议焦点主要是：1、案涉房屋不能办理产权过户的原因在于原告还是被告；2、上诉人是否应向被上诉人承担逾期办证违约责任；3、被上诉人本案诉讼请求是否已过诉讼时效。关于第一个争议焦点：上诉人至今未能办理案涉商品房的初始登记，故对上诉人关于因被上诉没有提交相应的申请资料导致不能给被上诉人办理产权登记的上诉理由不予采纳。关于第二个争议焦点:上诉人所称因施工方的原因致其逾期交房或办证的理由不属于免责事由，对其该上诉理由不予支持。对于上诉人所称其无法按期办理产权登记的违约责任为零的上诉理由，因没有合同依据及法律依据，不予采纳。结合双方当事人所签协议，双方形成商品房买卖关系。因此，一审依据相关法律的规定所作出的由上诉人向被上诉人承担逾期办证违约责任的认定及判决并无不当。关于第三个争议焦点，上诉人的上诉理由不能成立，理由与一审一致，不再赘述。综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1792元，由上诉人盘州市光明房地产开发有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  邓少旭审判员  王秋红审判员  杨 龙二〇二一年四月二十八日法官助理张冰书记员杨梦虹