四川省德昌县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川3424民初264号 原告：王荣夔，男，1974年4月18日出生，汉族，四川省泸州市人，村民，住泸州市纳溪区。 被告：赵华富，男，1971年12月29日出生，汉族，四川省会东县人，村民，住会东县。 原告王荣夔与被告赵华富健康权纠纷一案，本院于2021年2月23日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王荣夔到庭参加了诉讼,被告赵华富经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已缺席审理终结。 原告王荣夔向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付拖欠的民工工资212000元；2、被告承担本案诉讼费；3、判令被告赔偿违约金和违约损失。事实与理由：2015年12月7日，原告王荣夔与被告赵华富签订了《建筑工程钢筋班合同》。原告向被告给付违约保证金50000元。施工内容为：1＃，2＃，7＃，8＃，10＃楼及地下综合工程的钢筋制作与安装，总面积约70000平方米。2016年1月中旬，原告组织工人、钢筋机械设备及辅助材料到位于德昌县××镇××路的“德泰家园”工程进行施工。2016年4月7日，因建筑公司原因工程停工。原告经常在电话里催问被告何时复工，被告回答快了，老板贷款马上下来了就复工。因此，原告没有解散工人。在等待过程中部分工人实在等不了就走了，留下的工人生活在食堂不扣钱，每天补30元烟钱，每人200元路费。当年生活费每天25元。2016年9月份，建筑公司买了两车钢筋，原告安排人员下车。2016年9月底，被告带原告到西昌市经久集市一门市见了老板，老板亲口承诺最近复工。临近2017年春节，总公司法人王某某来处理，当时给全部班组80000元路费，被告支付了原告5000元，并告知原告春节过后解决。之后，被告一直没有进行解决，直到后来其他建筑公司接手德泰家园工程时，原告才知道被告已经做不成该项目。原告便要求被告结算钢筋班人工费、辅材、房租等费用。被告一直推诿。后来，政府出面解决了人工费，但被告将其中一部分用于支付周转材料费用，另一部分被被告自己挪用。后来被告要起诉建筑公司才与原告进行结算，出具结算单，并向原告借了2000元诉讼费。为维护原告的合法权益，现恳请依法支持原告的诉讼请求。 被告赵华富经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，也未提交答辩状和证据。 原告为证明自己的主张，出示了如下证据： 1、《建筑工程钢筋班分包合同》一份及收条一份。证明原、被告签订了分包合同，原告按照合同约定交付了50000元的保证金。 2、德昌县德泰家园结算单一张。证明2019年7月25日原、被告进行了结算，被告确认了原告钢筋班所做的工程量及房租费，水电费，保证金，搬运机械的运费，以及原告借给被告2000元诉讼费用的事实，以上费用合计212000元。 3、付款证明单，收款收据，售货清单等凭证30张，证明原告签订合同后，购买了钢筋班所需要的扎丝、安全帽、焊条等材料合计60196元用于工地上使用。 4、德泰家园停工期间所有费用，证明原告组织工人进行德泰家园的工程施工，停工期间开支工人的生活、住宿、往返路费等费用449280元。 5、德泰家园钢筋班人员名单，证明在“德泰家园”钢筋班干活的工人有35人。 对原告提交的证据，本院在事实认定及说理部分进行详细阐述。 根据当事人的陈述和提交的证据，本院认定案件事实如下：2015年12月7日，被告赵华富（甲方）与原告王荣夔（乙方）签订了《建筑工程钢筋班分包合同》，合同载明：工程名称德昌县德泰家园工程，建筑总面积70000平方米，承包内容：钢筋作业（含各类焊接机具扎丝），承包价格每平方57元（含房租、水电）。面积按照所发生实际面积计算，基础面积按照基础面积加一层标准面积，层面不在增加面积。付款方式：乙方施工完地下室以上单栋主体6层甲方按节点已完工程量的70%，主体单栋施工至12层，甲方按节点已完工工程量的70%支付给乙方……，竣工验收合格后，三个月内甲方付清剩余全部工程款。乙方向甲方交纳工程履约保证金50000元，分部、分项工程量全部完工后一次性全部返还保证金……合同签订后，原告购买各类焊接机具扎丝等材料，组织工人进场施工。原告完成了德泰家园2号楼基础及第一层钢筋安装，一号楼基础钢筋和二号楼一单元钢筋制作（未安装）。2016年4月7日，德泰家园工程项目停工。之后，德泰家园项目更换了建筑公司，原被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》不能继续履行。2019年7月25日，原被告进行结算后形成德昌县德泰家园结算单，载明“（1）、2号楼已制作和安装完毕钢筋量为334吨，334吨×900元/吨=300600元。（2）、1号、2号已制作未安装完毕钢筋量101吨，101吨×400元/吨=40400元。（3）、运费进出场费4200元。（4）、房租和水电费13440元。（5）、维修房子费用总金额6360元。（6）、德昌县德泰家园保证金50000元。总合计415000元。借支205000元。余额210000元（415000元-借支205000元）。诉讼费2000元。总余额（210000元+2000元）=212000元。情况属实赵华富（签名、捺印）”。原告向被告催要劳务费未果，提起诉讼。 本院认为：原被告签订《建筑工程钢筋班分包合同》是双方真实意思的表示，原告按合同约定交纳了履约保证金后组织人员、购买各类焊接机具扎丝等材料进场，并对1、2号楼基础层、第一层制作或安装了钢筋，德泰家园建设项目因各方面原因全面停工，后更换了建筑公司，致原被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》不能继续履行。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务……”的规定，案涉工程因故造成原被告不能继续履行合同，被告对原告已做工程已经与原告进行了结算并向原告出具了结算单，理应按结算单内容及时支付原告劳务费。故，本院对原告要求被告给付劳务费212000元的诉讼请求予以支持。 关于原告要求被告给付违约金及违约损失，即材料费60196元，工人停工期间的吃住、遣散回家路费449280元的问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。原告与被告签订的《建筑工程钢筋班分包合同》属于单包合同，钢筋作业所需的各类焊接机具扎丝等材料由原告自己提供，被告根据原告所做工程的工程量按平方支付劳务费。故，原告要求被告支付材料费60196元理由不能成立，本院不予支持。原被告在《建筑工程钢筋班分包合同》中对停工损失未进行约定，双方在2019年7月25日结算时也未涉及该项费用。故，原告要求被告支付停工损失无事实和法律依据，本院不予支持。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，原告提出的上述主张，无相关证据和法律依据，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外……”的规定，缺席判决如下： 一、由被告赵华富于本判决生效之日起三十日内支付原告王荣夔劳务费212000元； 二、驳回原告王荣夔的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4480元，减半收取2240元，由被告赵华富负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省凉山彝族自治州中级人民法院。 审判员  朱兴碧 二〇二一年四月二十八日 书记员  李云霞