河南省登封市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0185民初1295号原告：熊万良，男，1983年12月31日出生，汉族，住河南省方城县。委托诉讼代理人：张黎鹏，登封市法律援助中心指派律师。被告：白延召，男，1987年6月12日出生，汉族，住河南省方城县。被告：河南嵩昊建筑工程有限公司，住所地河南省开封市大梁路与西环路交叉口银地商务**，统一社会信用代码：91410200MA40H31F4K。法定代表人：王治源，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：史金峰，河南嵩峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。被告：河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司，住所，住所地河南省登封市少林办事处少林小区永泰南路东七巷**社会信用代码：91410185MA45B68D26。负责人：王占军，系该公司总经理。委托诉讼代理人：史金峰，河南嵩峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。被告：登封市少林延鲁武术学校，住所，住所地河南省登封市少林路西段社会信用代码：52410185772198168X。法定代表人：林清华，系该学校校长。委托诉讼代理人：郭变玲，女，1986年1月31日出生，汉族，住河南省登封市，系该校会计。原告熊万良诉被告白延召、被告河南嵩昊建筑工程有限公司（以下简称嵩昊公司）、被告河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司（以下简称嵩昊登封分公司）、被告登封市少林延鲁武术学校（以下简称延鲁武校）劳务合同纠纷一案，本院于2021年3月2日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告熊万良委托诉讼代理人张黎鹏、被告河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司负责人王占军到庭参加了诉讼,被告河南嵩昊建筑工程有限公司、被告登封市少林延鲁武术学校经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告熊万良向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告白延召、河南嵩昊建筑工程有限公司连带向原告支付农民工工资19250元及利息（利息按年利率6%，从2020年8月24日计算至实际支付之日止）；2.请求依法判令被告登封市少林延鲁武术学校在未支付工程款范围内承担连带责任。事实与理由：被告登封市少林延鲁武术学校将足球学校2#、3#宿舍楼发包给被告河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司，被告河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司又转包给被告白延召，原告团队跟随被告白延召足球学校2#、3#宿舍楼做工。2020年8月24日经结算欠原告工资19250元未支付，被告白延召出具欠条一份。被告河南嵩昊建筑工程有限公司登封分公司隶属于河南嵩昊建筑工程有限公司，分公司的对外责任应由总公司承担。至今建设单位、承包单位以及分包人未向原告支付农民工工资。故成讼。被告白延召辩称：工资发不下去是因为贴地板砖我的报价是25元，后面每平方米是60元，总误差60多万元。当初在签合同时合同中明确显示随后期报价即时变动价差，但后期实际工程量与报价严重不符，当时出现这个问题，王占军总经理给我承诺工资发不下去由公司支付，且许诺我10-20万元的利润，后期因为差价问题我向王总追问6次，王占军许诺没事，工期耽误过20多天，在5月25日与王总进行协商，当时王占军也同意，5月28日王总请的其他干活人员去公司接触，公司李经理把此事上报给公司，第二天29日公司大老板打过来电话，不让王总找那个人干，还继续让我干，还是承诺工资发不下去由公司支付。当时我说签一个补充协议，一直没有签，然后我就把活干完了。被告嵩昊公司、嵩昊登封分公司辩称：一、嵩昊公司及其登封分公司不应当承担支付劳动报酬的责任，原告隶属于被告白延召施工团队，原告与被告白延召之间建立劳务关系或者承揽关系，原告工资由白延召统一发放，据此原告所做工程的质量向被告白延召负责，工程价款应当由被告白延召结算，原告与被告嵩昊公司及分公司未直接发生民事法律关系，在本案中彼此间不直接发生公司付款的支付责任。本案原告所提交的所有欠条，没有被告嵩昊公司及分公司的签章，故根据合同相对性原则被告嵩昊公司及登封分公司不应当承担支付劳动报酬的责任；二、被告嵩昊公司及登封分公司已与被告白延召结算完毕，工程款已经结算完毕，综上，嵩昊公司及分公司不是本案适格被告，请求法庭依法驳回其诉讼请求。被告登封市少林延鲁武术学校未到庭，亦未答辩。根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年9月15日，延鲁武校与嵩昊登封分公司签订《工程施工合同》，约定延鲁武校将少林足球学校（三期）建设工程的2#3#宿舍楼的土建、装饰、安装工程承包给嵩昊登封分公司。2020年3月16日嵩昊登封分公司与白延召签订《建设工程劳务合同》，将其承包的2#3#宿舍楼二次结构工程的劳务分包给白延召。原告及其班组成员为白延召提供劳务，工程结束后，白延召向原告及其班组成员出具了欠条。本院认为，关于白延召的责任问题。原告及其班组成员的直接雇佣人为被告白延召，双方虽然未签订书面的劳务合同，但已形成事实劳务合同关系，被告白延召与原告结算后，向原告及其班组成员出具欠条，白延召应该向原告及其班组成员支付劳务费用。因双方对欠付劳务费利息计付标准没有约定，原告主张按照年利率6%支付逾期利息损失，没有事实根据和法律依据，逾期利息损失应自2020年8月24日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。关于嵩昊公司、嵩昊登封分公司的责任问题。嵩昊登封分公司明知白延召不具备用工资格，与其签订《建设工程劳务合同》，将涉案工程的2#3#宿舍楼二次结构工程劳务分包给白延召，《保障农民工工资支付条例》第三十六条第一款规定，建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承办单位清偿。据此，嵩昊登封分公司作为总承包单位应当对原告及其班组的劳务费用承担清偿责任。被告嵩昊登封分公司作为嵩昊公司分支机构，根据《中华人民共和国公司法》第十四条分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。嵩昊公司应当对原告班组劳务费承担清偿责任。关于延鲁武校的责任问题。《保障农民工工资支付条例》第二十九条第二款规定，因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。本案中，嵩昊登封分公司与延鲁武校签订的《工程施工合同》，嵩昊登封分公司称延鲁武校尚欠付其600余万元工程款，经向延鲁武校核实，确有未付工程款，另保留有农民工工资保证金约80余万元。延鲁武校作为建设单位，应在欠付嵩昊登封分公司工程款范围内先行垫付被拖欠的农民工工资。关于嵩昊登封分公司辩称的与被告白延召之间系劳务合同关系，并非分包关系，根据白延召与嵩昊登封分公司之间签订的《建设工程劳务合同》，系将涉案工程劳务分包给白延召，对嵩昊登封分公司的辩解意见，本院不予采纳。被告辩称已向原告支付部分应予扣除，经向原告及被告白延召核实，欠条系已扣除被告嵩昊登封分公司支付部分的最终结算。关于原告主体资格问题。经本院向原告班组其他成员核实，其成员均认可由原告代为主张班组成员的所有劳务费用，原告提起本案诉讼，主体适格。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百六十二条规定，判决如下：被告白延召于本判决生效之日起十五日内支付原告熊万良劳务费19250元及利息（以19250元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率自2020年8月24日起计算至清偿完毕之日至）；河南嵩昊建筑工程有限公司对本判决第一项承担清偿责任；被告登封市少林延鲁武术学校对本判决第一项以欠付工程款为限先行垫付；驳回原告熊万良的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取148元，由被告白延召、河南嵩昊建筑工程有限公司、登封市少林延鲁武术学校承担。本判决为终审判决。审判员  王晓彦二〇二一年四月二十六日书记员  段虹霞