河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0191民初2778号原告（反诉被告）河南青白红法律咨询有限公司，住所河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼6层686房间。统一社会信用代码：91410100MA481TC026。法定代表人徐兆，经理。委托代理人赵楠，公司员工。代理权限：特别授权。被告（本诉被告）苗晋国，男，汉族，1982年5月26日出生，住河南省。委托代理人崔聪聪，河南黄池律师事务所律师。代理权限：特别授权。本诉原告河南青白红法律咨询有限公司（以下简称“咨询公司”）与本诉被告苗晋国服务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。本诉原告委托代理人赵楠和本诉被告苗晋国及委托代理人崔聪聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告咨询公司诉称：一、判令被告退还软件开发合同款39600元并支付违约金6600元，共计46200元；二、被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2020年3月13日，原告与被告双方签签订了一份软件开发合同，包括网站、咨询小程序、APP等软件开发合同，合同总金额66000元，开发期限40个工作日。合同第八条约定：如乙方未按照合同约定的时间交付软件使用，延期交付违约金比例为每迟交3天，乙方应承担总合同金额5%的违约金，若连续迟延15天，甲方有权解除合同，乙方向甲方退还本合同金额以及按总合同金额的10%支付违约金。合同签订后，原告向被告支付合同金额60%的开发费用39600元，被告于2020年3月13日向原告出具收条。但是被告收款后迟迟没有按照合同约定的时间进行软件开发，2020年8月23日，双方就软件开发迟延交付之事进行沟通，并向被告明确表示解除合同，并要求退还已收的合同款项，后来被告却以种种理由推迟退款。为维护原告的合法权益，诉至贵院，请求贵院支付原告诉请。本诉被告苗晋国辩称：一、原告要求被告返还软件开发合同款39600元和违约金没有法律依据和事实依据。首先，原被告双方在2020年3月13日签订软件开发合同，原告仅向被告支付了8000元的前期开发费用，同时原被告双方又约定了前期费用为10000元，剩余2000元至今没有支付，被告也向原告原股东马见和赵楠索要，但就是至今没有支付，也就是被告仅收到了8000元的费用。第二、被告为原告开发软件（APP、微信小程序、网页）都是按照前期合同所约定的内容进行开发的，被告已经按照合同约定的时间在六月份就完成了，并要求原告进行测试和验收，但是原告在开发过程中由新增加的内容，导致开发延期。另一方面，因原告运营问题，开发过程中无人管理和过问，至此原被告双方在8月份还一直在沟通测试问题。最终导致延期的责任并非是被告，而是原告。二、被告为原告开发软件等内容，已经按照合同约定完成，原告应当向被告支付剩余款项58000元。请求驳回原告的诉讼请求。反诉原告苗晋国诉称：一、判令反诉被告支付服务费58000元；二、判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2020年3月，反诉原告经反诉被告原法定代表人马见协商，由反诉原告为其找技术团队为反诉被告创建网站、APP、微信小程序提供技术开发服务，因疫情技术团队由反诉原告在2020年3月13日代为签订了协议，双方约定了工作时间和合同金额、前期支付费用等。合同签订后，反诉被告仅向反诉原告和技术团队支付了8000元前期费用（口头约定先支付10000元），在软件开发过程中，反诉原告和技术团队也多次向反诉被告、马见、股东赵楠索要剩余2000元费用。软件开发过程中，反诉被告多次新增加内容，双方多次沟通费用和开发进度。软件开发完毕后，因反诉被告公司运营投入不到位，反诉被告以各种理由推脱验收，最后反诉被告单方解除合同。反诉原告认为，其和技术团队已经按照合同约定，付出了很大的时间和精力，最终软件开发完成后，反诉被告不但没有按照合同约定支付服务费，还不予验收，更甚至单方解除合同，其本身已经属于违约。综上，反诉原告为了维护自身合法权益，特向贵院依法提起反诉，请求法院支付反诉原告的诉讼请求。反诉被告咨询公司辩称：一、反诉原告的诉讼请求无事实和法律依据，应驳回其诉讼请求。理由如下：反诉原告于2020年3月13日收到反诉被告软件开发费36000元并出具了收条，在2020年6月5日，双方的微信聊天记录中，反诉原告明确表示合同和收条上面的签字，均是其本人所签，在6月6日的微信聊天记录中，反诉被告再次向反诉原告确认，36000元是否收到，被告说差2000元定金未支付，以上证据能够证实，被告已经收到软件开发36000元。二、截止2020年8月23日微信聊天记录能够显示，本诉被告仍未完成软件开发。经审理查明：2020年3月13日，本诉原告和本诉被告之间签订《软件开发合同》，合同约定：本诉原告咨询公司（甲方）委托本诉被告苗晋国（乙方）就私人律师平台系统软件开发，项目名称：青红白系统全网H5，合同金额66000元，交付期40个工作日，备注：附件详情，表格附件和APP混合开发。甲方先行支付乙方开发总费用的60%，软件开通后再以现金或转账方式向乙方支付30%的费用，剩余10%待质量保证期满后15个工作日内由甲方以现金或转账方式向乙方一次性支付。如乙方未能按照合同约定时间内交付软件的使用（不可抗力因素外），延期交付违约金比例为每迟交3天，乙方应承担总合同金额的5%违约金；若连续迟延15天，甲方有权解除合同，乙方向甲方退还本合同金额以及按总合同金额的10%支付违约金。合同落款处由本诉原告河南青白红法律咨询有限公司的盖章和本诉被告苗晋国的签字捺手印予以确认。本诉原告提交的《收条》显示：2020年3月13日，本诉被告苗晋国收到本诉原告网络建设费39600元整。本诉被告提交的《收条》显示：2020年3月13日，本诉原告原法定代表人马见收到苗晋国网站建设费31600元。本诉被告提交的微信转账凭证显示：2020年3月13日，本诉原告公司原法定代表人马见通过微信向本诉被告苗晋国转账8000元。本诉被告提交的微信聊天记录显示：2020年8月15日，本诉原告方称“团队这边还没有说使用，所以最近也没有登录和关注，回头开始使用和使用过程有问题再跟你咨询吧”。2020年8月23日，本诉被告向本诉原告公司员工赵楠表示，“在没收到剩余定金2000元和商量出结果之前，项目先暂停了，我下周和技术、马见沟通后续问题”，后本诉原告公司员工赵楠称“好的，合同解除，时间拖的太久了”。本诉原告提交的微信聊天记录显示：截止2020年9月20日，双方仍未对后续问题达成一致。以上事实，由本诉原告提交的《软件开发合同》、《收条》、微信聊天记录和本诉被告提交的企业信用信息公示报告、《软件开发合同》、功能清单、微信支付转账电子凭证、收条、项目需要变更单、微信聊天记录及开庭笔录在案佐证。本院认为：依法成立的合同依法受法律保护，对双方当事人均具有法律约束力，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯，按照约定全面履行各自的义务。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，双方争议焦点系本诉被告苗晋国收取本诉原告多少服务费，本诉原告和本诉被告于2020年3月13日签订《软件开发合同》，原告公司应按合同约定向被告支付开发总费用的60%，即39600元；从双方提交的两张收条和本诉被告提交的微信转账记录来看，仅能证明本诉原告向本诉被告实际支付8000元。关于本诉原告公司主张本诉被告苗晋国退还软件开发合同款39600元并支付违约金6600元的诉讼请求，结合本诉原告提交的证据，其不能证明按约向本诉被告足额支付合同价款，故对本诉原告主张的诉请，本院不予支持。关于反诉原告苗晋国主张反诉被告公司支付服务费58000元的诉讼请求，根据双方的微信聊天记录记录显示，涉案项目已经暂停，反诉被告已提出解除合同，且反诉原告提交的证据亦不能证明按约履行合同交付成果，故本院认定反诉原告亦未按约履行合同义务，对反诉原告主张的诉请，本院亦不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、驳回本诉原告河南青白红法律咨询有限公司的诉讼请求；二、驳回反诉原告苗晋国的诉讼请求。本诉案件受理费955元，减半收取478元，由本诉原告河南青白红法律咨询有限公司负担；反诉案件受理费1250元，减半收取625元，由反诉原告苗晋国负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  赵宜勇二〇二一年四月十二日书记员  王奇昌