浙江省桐庐县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)浙0122民初4381号 原告：胡明明，男，1990年8月27日出生，汉族，户籍地址江西省九江市永修县，现住上海市长宁区。 被告：上海万匠建筑工程设计有限公司，住所地上海市浦东新区绿科路90号。 法定代表人：王云磊。 被告：上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司，住所地浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1101室。 负责人：王云磊。 原告胡明明诉被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月11日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告胡明明到庭参加诉讼。被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告胡明明向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告未完成工程款143378元，合同违约金44000元，工程逾期费9000元，合计196378元；2、本案诉讼费由被告承担。在案件审理过程中，原告变更诉讼请求为：1、判令解除原、被告签订的两份《杭州市家庭居室装饰装修施工合同》；2、判令被告退还工程款30000元，支付违约金44000元，支付工程逾期费9000元；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告于2020年5月31日签订了两份《杭州市家庭居室装饰装修施工合同》，约定由被告装修位于浙江省桐庐县××镇××路××弄××号××室××号××室××房屋，合同价款22万元，于2020年8月16日竣工，工期60天。现工程已停工，工程进度：水电、泥工只完成一套房屋，2号1603室水电才做好。被告此行为给原告造成巨大经济损失，为维护原告合法权益，特向法院起诉，请求依法判如所请。 原告胡明明为支持其诉讼主张，在庭审中向法庭出示并提交以下证据： 1、《杭州市家庭居室装饰装修施工合同》两份，证明原、被告签订装饰装修合同的事实； 2、微信转账记录一份、支付宝转账记录六份，证明原告已支付工程款10万元的事实； 3、微信聊天记录一份，证明被告一直拖延施工的事实； 4、微信聊天记录及结算单各一份，证明经原、被告结算，案涉两套房屋装修已完成工程量计工程款为7万元，被告应退还3万元工程款的事实。 被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司未作答辩，未提交证据。 对原告胡明明提交的证据，本院予以确认。 根据上述有效证据，结合当事人陈述，本院认定事实如下：2020年5月31日，原告（甲方）与被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司（乙方）签订了《杭州市家庭居室装饰装修施工合同》两份，约定由乙方以总价9万元包工包料承包装饰装修原告位于浙江省桐庐县分水镇白沙路59弄东门首付2号1603室及以总价13万元包工包料承包装饰装修原告位于浙江省桐庐县××镇××路××弄××号××室。工期自2020年6月16日至2020年8月16日止。违约责任：因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方赔偿给甲方50元；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款20%赔偿，解除合同。合同签订后，被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司陆陆续续进场装修，原告已支付10万元装修款，现工程已停工。 2021年3月14日经结算，被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司需退还原告工程款30000元。 另查明：被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司系被告上海万匠建筑工程设计有限公司的分公司。 本院认为：一、根据法律规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，因被告一直拖延施工，案涉房屋装饰装修工程已停工，合同目的无法实现，原告有权要求解除合同。经双方结算，被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司承诺退还原告工程款30000元。故本院对原告要求解除原、被告双方签订的装饰装修合同并由被告退还工程款30000元的诉讼请求予以支持。二、根据法律规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以根据当事人的请求予以适当减少。本案合同约定两项违约条款：工程逾期交付的，每天赔偿50元；合同解除，责任方按合同总价款20%赔偿。现案涉合同解除，本院选择由责任方按合同总价款20%承担违约责任。因案涉房屋已完成工程量计工程款7万元，剩余未完成工程量计工程款15万元，被告应承担未完工部分的违约金30000元（150000元×20%）。三、根据法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。故被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司的民事责任由被告上海万匠建筑工程设计有限公司承担。被告要求被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司承担责任，本院予以支持。综上，本院对原告诉讼请求合理部分予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十六条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、原告胡明明与被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于2020年5月31日签订的两份《杭州市家庭居室装饰装修施工合同》于本判决生效之日解除； 二、被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效之日起十日内退还原告胡明明工程款30000元，并支付违约金30000元； 三、驳回原告胡明明其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费2114元，由被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司负担。 原告胡明明于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告上海万匠建筑工程设计有限公司、上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 员 袁来红 二〇二一年四月十二日 法官助理 祝小兰 书 记 员 徐维飞 ? 附：法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。