江苏省无锡市滨湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）苏0211民初7281号 原告（反诉被告）：无锡锡润针纺织有限公司，住所地江苏省无锡市滨湖区马山碧波支路4-1号。 法定代表人：孙坚，该公司总经理。 委托诉讼代理人：叶青，江苏太湖律师事务所律师。 被告（反诉原告）：凯瑞克特（淮安）服饰有限公司，住所地江苏省淮安市淮阴区王兴镇工业集中区。 法定代表人：王广明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵志雄，江苏诚卓律师事务所律师。 被告：王广明，男，1966年2月24日生，，汉族，住江苏省无锡市锡山区。 委托诉讼代理人：赵志雄，江苏诚卓律师事务所律师。 原告（反诉被告）无锡锡润针纺织有限公司（以下简称锡润公司）与被告（反诉原告）凯瑞克特（淮安）服饰有限公司（以下简称凯瑞公司）、王广明定作合同纠纷一案，本院于2016年12月7日立案受理后，依法由代理审判员孙智渊独任审判，于2017年2月24日公开开庭进行了审理。后转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年3月9日、4月13日、5月18日、8月18日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）锡润公司的委托诉讼代理人叶青，被告王广明（暨凯瑞公司的法定代表人）和凯瑞公司的共同委托诉讼代理人赵志雄到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 原告锡润公司向本院提出诉讼请求：1、解除锡润公司与凯瑞公司分别于2016年5月3日、2016年6月13日签订的加工合同；2、凯瑞公司支付锡润公司赔偿金338242.57元。事实和理由：2016年5月3日，锡润公司与凯瑞公司签订加工合同一份，约定由凯瑞公司为锡润公司加工男、女童睡衣共13500套（订单号F16-0415/1），2016年6月13日双方又签订加工合同1份，约定凯瑞公司为锡润公司加工各类服饰8270件（订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）,加工费在服装出运后30天凭发票、送货单等一次性付清，如延误交期，凯瑞公司承担所有空运费及锡润公司一切损失费用。王广明为凯瑞公司完全履约提供了连带责任担保。但在合同履行过程中，凯瑞公司在锡润公司的催促下，于2016年7月初才交付了订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2的部分服装，剩余服装始终不能完成，甚至提出暂停生产订单号F0415/1项下服装，锡润公司多次电话与凯瑞公司协商，但凯瑞公司没有回应，故2016年8月1日，锡润公司向凯瑞公司发送了告示函，在未得到凯瑞公司及时答复的情况下，为避免损失扩大，锡润公司另外寻找其他加工厂对凯瑞公司未交付的服装紧急加工，并空运出货，造成锡润公司损失338242.57元。 锡润公司提供了以下证据： 1、2016年5月3日锡润公司与凯瑞公司签订的《加工合同》（订单号F16-0415/1）1份，证明锡润公司与凯瑞公司之间存在加工承揽合同关系。 2、2016年4月20日王广明和凯瑞公司共同出具的承诺书1份，证明王广明为凯瑞公司履行合同义务提供担保。 3、2016年8月1日无锡市锡城公证处公证书1份（附告示函及快递单），证明凯瑞公司违约情况下，锡润公司提出交涉。 4、杭州景兰纺织有限公司送货单3张、浙江增值税专用发票1张（金额110378.15元；备注F16-0415/1）及电子邮件，证明锡润公司向凯瑞公司交付92%涤8%氨纶染色及印花布的金额。 5、江苏增值税专用发票1张（金额12125元）及电子邮件，证明锡润公司为F16-0415/1订单，向张家港市优源服饰辅料有限公司购买纸盒，并交付凯瑞公司。 6、江苏增值税专用发票1张（金额11940元；备注F16-0415/1）、电子邮件及托运单1张，证明锡润公司向江阴市人民印刷厂有限公司购买尺码条和腰封，并交付凯瑞公司。 7、上海增值税专用发票1张（金额3170.40元；备注F16-0415/1）、送货单2张，证明锡润公司向上海采薇服饰辅料有限公司购买烫贴标，并交付凯瑞公司。 8、江苏增值税专用发票1张（金额900元；备注F16-0415/1）、微信聊天记录，证明锡润公司向扬中市金兰包装有限公司购买箱袋，并交付凯瑞公司。 9、江苏增值税专用发票1张（金额252元；备注F16-0415/1），证明锡润公司向无锡市张村联中日用彩印厂购买箱贴，并交付凯瑞公司。 10、江苏增值税专用发票1张（金额540.80元；备注F16-0415/1）及快递单1张，证明锡润公司向无锡市崇安区人民东路印刷厂购买打叉贴纸，并交付凯瑞公司。 11、江苏增值税专用发票1张（金额19956元；备注F16-0415/1），证明锡润公司向无锡市顺创包装制品有限公司购买织带及松紧带，并交付凯瑞公司。 12、江苏增值税专用发票1张（金额5280元；备注F16-0415/1），证明锡润公司向张家港市唯尔斯丹织造有限公司购买织唛，并交付凯瑞公司。 13、江苏增值税专用发票1张（金额86200元；备注空运费）及提单，证明锡润公司因凯瑞公司违约，导致锡润公司延迟交货，产生空运费损失86200元。 14、2016年8月4日凯瑞公司致锡润公司告示函1份、2016年8月8日凯瑞公司致锡润公司的电子邮件，证明在订单号为F16-0415/1的合同中凯瑞公司违约。 15、2016年6月13日锡润公司与凯瑞公司签订的《加工合同》（订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）1份，证明锡润公司与凯瑞公司之间存在加工承揽合同关系。 16、验货报告4份，证明锡润公司客户前往凯瑞公司验收F16-0321/1-7、F16-0329/1-2服饰时，发现部分货物不合格。 17、浙江增值税专用发票1张（金额85130.50元；备注F16-0315/1-2、F16-0321/5-7）及送货单2份，证明锡润公司向绍兴柯桥百花苑布业有限公司购买针织印花布和针织染色布，并交付凯瑞公司。 18、浙江增值税专用发票1份（金额22331.58元）及电子邮件，证明锡润公司向杭州景兰纺织有限公司购买92%涤8%氨纶染色汗布，并交付凯瑞公司。 19、上海增值税专用发票1份（金额2272.10元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）及送货单3份，证明锡润公司向上海采薇服饰辅料有限公司购买烫标、胸标、下摆标，并交付凯瑞公司。 20、江苏增值税专用发票1份（金额1461.80元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2），证明锡润公司向扬中市金兰包装有限公司购买自封口胶袋、大胶袋，并交付凯瑞公司。 21、江苏增值税专用发票1份（金额1313.36元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）及送货单2份，证明锡润公司向无锡市崇安区人民东路印刷厂购买UPC贴纸、箱贴，并交付凯瑞公司。 22、江苏增值税专用发票1份（金额2912元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）及送货单1份，证明锡润公司向无锡市张村联中日用彩印厂购买吊牌，并交付凯瑞公司。 23、江苏增值税专用发票1份（金额2998.80元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）及电子邮件，证明锡润公司向无锡市帆顺包装材料厂购买纸箱，并交付凯瑞公司。 24、江苏增值税专用发票1份（金额7610元；备注F16-0321/1-7、F16-0329/1-2），证明锡润公司向无锡市顺创包装制品有限公司购买织带、松紧带，并交付凯瑞公司。 25、上海增值税专用发票1份（金额6500元；备注F16-0329/1），证明锡润公司因凯瑞公司违约，导致锡润公司延迟交货，产生空运费损失6500元。 26、上海增值税专用发票1份（金额8200元；备注F16-321/3-4、F16-0329/2），证明锡润公司因凯瑞公司违约，导致锡润公司延迟交货，产生空运费损失8200元。 27、江苏增值税专用发票1份（金额9517.50元），证明锡润公司因凯瑞公司违约，另产生加工费损失9517.50元。 被告凯瑞公司、王广明辩称：对其和锡润公司于2016年5月3日签订的《加工合同》的真实性无异议，该合同第3、8条约定了锡润公司的先合同义务，第11、12条约定了锡润公司的指示义务；对于2016年4月20日出具的承诺书真实性没有异议；对于2016年8月1日的告示函及相应公证文书的真实性没有异议，但该公证文书系锡润公司的单方行为，不能证明凯瑞公司及王广明违约；对于锡润公司主张的涉及F16-0415/1订单的9张发票项下的面辅料，凯瑞公司均已收到，但是凯瑞公司收到面辅料的时间均晚于2016年6月30日，且相应面辅料不仅仅是F16-0415/1订单的，还包括双方于2016年6月13日签订的另一份加工合同；对于锡润公司主张的空运费及相应提单，对其关联性不予认可，且根据交易惯例，正常交货的海运费用，客户也不会承担。对于2016年8月4日的回函真实性没有异议，该份回函充分说明因锡润公司违约，导致凯瑞公司无法完成加工合同；对于2016年8月8日的邮件真实性没有异议，在该邮件中凯瑞公司已经提出面辅料不足，要求锡润公司继续提供相应面料；对于凯瑞公司和锡润公司于2016年6月13日签订的《加工合同》的真实性无异议，但该合同约定交货日期为2016年6月28日；对于验货报告的真实性、关联性及合法性均不予认可，该验货报告既没有检验机构，也未得到凯瑞公司的签注，仅仅是机打表格，与本案不存在关联性；对于金额为85130.50元发票中针对F16-0321/5-7发生的针织印花布、针织染色布予以认可；对于金额为2272.10元的发票予以认可；对于金额为1313.36元的发票予以认可；对于金额为2912元的发票予以认可；对于锡润公司主张的涉及F16-0321/1-7、F16-0329/1-2订单面辅料的其他发票，因没有相应送货单，均不予认可；对于锡润公司主张的涉及F16-0321/1-7、F16-0329/1-2订单的空运费发票3张，均不予认可。对于金额9517.50元的发票真实性没有异议，但系锡润公司单方委托案外人加工而产生的费用，与本案无关。 王广明没有提供证据。 反诉原告凯瑞公司向本院提出反诉请求：1、判令锡润公司立即支付加工费及相关样衣费、物流费、纸箱纸板费、制版费，共计122452元。事实和理由：凯瑞公司与锡润公司分别于2016年5月3日、6月13日签订了2份加工合同，约定由凯瑞公司为锡润公司加工订单号为F16-0415/1、F16-0321/1-7、F16-0329/1-2各类服饰，合同履行过程中凯瑞公司依约加工完毕并垫付了包装费、物流费及其他相应费用，而锡润公司严重违反先合同义务及其他附随义务，面辅料迟迟不到。另外，锡润公司与凯瑞公司又签订了多份加工合同，合同签订后锡润公司又擅自毁约，而凯瑞公司为履行合同支出了制版费若干。现凯瑞公司催讨上述费用未果，遂诉至法院。 凯瑞公司提供了以下证据： 1、江苏增值税专用发票1份（编号No34134775、金额19047.90元）及邮寄凭证，证明凯瑞公司产生的F16-0321及F16-0329订单的部分加工费及劳务费。 2、江苏增值税专用发票1份（编号No34134776、金额13746.16元），证明凯瑞公司产生的样衣、箱板纸、货物运输及制版打样费。 3、江苏增值税专用发票1份（编号No34134777、金额89658.10元），证明凯瑞公司产生的F16-0415/1订单的加工劳务费，以及F16-0321及F16-0329订单的部分加工劳务费。 4、出库单5份（锡润公司跟单员戴建生签字），证明样衣的价款及锡润公司结欠凯瑞公司样衣费156元。 5、收货单2份，证明凯瑞公司系在2016年7月15日收到F16-0329订单的面料，于2017年7月5日收到F16-0415订单的面料，锡润公司交付面辅料的时间迟于合同约定时间。 6、装箱单1份（0415款），证明凯瑞公司共计完成F16-0415/1订单服装13080套。 7、装箱单1份（0321-1、2、7款），证明凯瑞公司完成F16-0321/1订单服装1008件，完成F16-0321/2订单服装936件，完成F16-0321/7订单服装1056件。 8、装箱单1份（0329-1款），证明凯瑞公司完成F16-0329/1订单服装上衣482件、裤子431件。 9、送货单2份，证明凯瑞公司于2016年7月2日收到F16-0329/1-2订单的UPC贴纸、箱贴及F16-0321/1-7订单的箱贴，锡润公司交付的时间迟于合同约定时间。 10、2016年8月20日凯瑞公司邮寄锡润公司的复函及快递单，证明凯瑞公司已告知锡润公司F16-0415/1订单已完成，要求锡润公司提货。 11、2016年8月20日凯瑞公司邮寄锡润公司的复函及快递单，证明凯瑞公司已告知锡润公司F16-0415、F16-032、F16-032订单已全部完工，要求锡润公司提货并支付劳动报酬和垫付费用。 12、2016年8月7日的电子邮件，证明凯瑞公司向锡润公司提出F16-0415订单黑色标存在质量问题，压烫后发生变色，凯瑞公司基于谨慎义务及防止损失扩大，要求锡润公司明确处理方法。 13、2016年8月8日的电子邮件，证明凯瑞公司向锡润公司提出F16-0415订单黑色标存在质量问题，且存在面料短缺，凯瑞公司需待锡润公司对上述问题明确恢复后才能继续生产。 14、收据及快递单，证明凯瑞公司垫付物流费1710元。 15、2016年8月15日的函及快递单，证明凯瑞公司就F16-0415订单存在的问题催促锡润公司回复。 16、《加工合同》5份（签订时间2016年5月3日、订单号F16-0210/1-2;签订时间2016年5月13日、订单号F16-0229/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0410/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0419/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0410/2）,证明上述5份合同签订后，因锡润公司违约，导致凯瑞公司由此产生了样衣、样衣打样费、制版费共计6000元。 17、《加工合同》2份（签订时间2016年5月3日、订单号F16-0415/1；签订时间2016年6月13日、订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）,证明凯瑞公司向锡润公司主张加工费的合同基础。 18、电话录音1份，证明跟单员戴建生确认取走了样衣，并且凯瑞公司没有提出要加价，也没有提出要扣货和解除合同，也证明纸箱纸板的费用应当由锡润公司承担。 反诉被告锡润公司针对反诉辩称：对于编号No34134775、金额19047.90元的发票予以认可，该发票项下的货物锡润公司已经收到并出运了，对编号为No34134776（金额13746.16元）和编号No34134777（金额89658.10元）的2张发票不予认可，该2张发票项下的货物锡润公司没有收到，且该2张发票锡润公司已经退回凯瑞公司；对于出库单2张的真实性没有异议，但是双方合同并未约定对样衣需要支付加工费；对于凯瑞公司提供的装箱单不予认可，锡润公司仅收到编号No34134775的发票项下货物；对于F16-0321、F16-0329订单的箱贴辅料的送货单2份的真实性没有异议，从送货单的时间看，锡润公司送货的时间是2016年6月28日，送的辅料是货物装箱后贴在箱子上的箱贴，说明锡润公司是在合同约定的2016年6月28日完成全部面辅料的交付工作，并且锡润公司系基于该份合同的货物质量问题向凯瑞公司主张赔偿损失，并未基于凯瑞公司延迟交货；对于2016年8月15日、8月20日、8月25日函的真实性没有异议，但是锡润公司并不存在面辅料短缺的问题，凯瑞公司系以面辅料短缺为借口，目的系要求锡润公司提高加工价格，后由于凯瑞公司没有达到目的，而锡润公司为履行与客户的订单，不得已另行购买面辅料并另行加工，而凯瑞公司见未能达到目的又恢复了生产，故相应的损失应当由凯瑞公司承担；对于2016年8月7日、8月8日的电子邮件的真实性没有异议，但是凯瑞公司提出的停止生产的原因系面辅料存在质量和数量问题，而在相应问题没有得到解决的情况下又恢复生产，其做法自相矛盾；对于收据及快递单，该费用我方已经当场结清；对于5份《加工合同》（签订时间2016年5月3日、订单号F16-0210/1-2;签订时间2016年5月13日、订单号F16-0229/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0410/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0419/1;签订时间2016年5月23日、订单号F16-0410/2）的真实性没有异议，但是上述合同双方并未履行，凯瑞公司应当提供证据证明存在打样费、制版费；对于2份《加工合同》（签订时间2016年5月3日、订单号F16-0415/1；签订时间2016年6月13日、订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2）与锡润公司在本诉中提供的证据一致；对于电话录音，作为证人证言，无法确定陈述人的身份情况，并且证人应当出庭接受质询。综上，请求法院驳回凯瑞公司的反诉请求。 根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定如下：2016年4月20日，王广明及凯瑞公司向锡润公司出具承诺书，约定：1、凯瑞公司与王广明严格遵守与锡润公司所签订合同所承担的责任与义务…4、凯瑞公司与王广明承诺在生产锡润公司的订单中，出现生产问题及时通告锡润公司并积极配合锡润公司并将问题解决，不找任何理由与借口，绝不会发生违反双方所签订合同原则（如：不按时出运，自行擅自加价、带款提货等问题）…如违反承诺书，凯瑞公司和王广明共同赔偿锡润公司的全部损失，凯瑞公司法定代表人王广明承担连带责任。2016年5月3日，锡润公司（甲方）与凯瑞公司（乙方）签订《加工合同》（订单号F16-0415/1），约定：由凯瑞公司为锡润公司加工以下产品：                            订单号                       名称                       数量                       含线税工缴（元/套）                       总价（含税价）元                       成衣交期                       备注                               F16-0415/1                       男童92%涤8%氨纶汗布睡衣套                       6525套                       ￥6.10                       ￥39802.50                       2016-06-30                       工缴费内含缝费、无纺衬、肩纱带、枪针、封箱带及成箱。另外，最终以实际出货数量结算。                               F16-0415/1                       女童92%涤8%氨纶汗布睡衣套                       6525套                       ￥5.70                       ￥37192.50                       2016-06-30                2016年6月13日，锡润公司（甲方）与凯瑞公司（乙方）签订《加工合同》（订单号F16-0321/1-7、F16-0329/1-2），约定：由凯瑞公司为锡润公司加工以下产品：                            订单号                       名称                       数量                       含线税工缴（元/套）                       总价（含税价）元                       成衣交期                       备注                               F16-0321/1                       男士92%涤8%氨纶汗布拼块上衣                       1052件                       ￥6.70                       ￥7048.40                       2016-06-28                       工缴费内含缝费、无纺衬、肩纱带、枪针、封箱带及成箱。另外，最终以实际出货数量结算。                               F16-0321/2                       男士92%涤8%氨纶汗布拼块长裤                       1052条                       ￥4.70                       ￥4944.40                       2016-06-28                               F16-0321/3                       女士92%涤8%氨纶汗布上衣                       930件                       ￥3.30                       ￥3069                       2016-06-28                               F16-0321/4                       女士92%涤8%氨纶汗布长裤                       636条                       ￥3.30                       ￥2098.80                       2016-06-28                               F16-0321/5                       男士92%涤8%氨纶汗布长袖                       1077件                       ￥3.30                       ￥3554.10                       2016-06-28                               F16-0321/6                       男士92%涤8%氨纶汗布短袖                       1126件                       ￥3.10                       ￥3490.60                       2016-06-28                               F16-0321/7                       男士92%涤8%氨纶汗布短裤                       1126条                       ￥2.50                       ￥2815                       2016-06-28                               F16-0329/1                       男士92%涤8%氨纶汗布拼块上衣                       514件                       ￥6.70                       ￥3443.80                       2016-06-28                               F16-0329/1                       男士92%涤8%氨纶汗布拼块长裤                       465条                       ￥4.70                       ￥2185.50                       2016-06-28                               F16-0329/2                       男士92%涤8%氨纶汗布上衣                       146件                       ￥3.30                       ￥481.80                       2016-06-28                               F16-0329/2                       男士92%涤8%氨纶汗布长裤                       146条                       ￥3.30                       ￥481.80                       2016-06-28                2份加工合同第三条约定“甲方负责向乙方及时提供生产所需的面料及相关辅料，由乙方负责加工生产至成品”，第十二条约定“乙方责任：乙方必须按照甲方提供的面辅料单耗生产及对全部面料、辅料的品质及数量应检验把关，不合格的不得裁用，并核对送货单与实际收货数量。如有问题必须在面料、辅料送达之日起三天内以书面形式告知甲方，否则由此引起的一切费用及责任均由乙方承担”，合同“注”部分载明：乙方应及时检查验证甲方所给单耗正确性，在乙方未开裁前确认单耗，如有异议在开裁生产前即予以解决。 2016年8月1日，锡润公司向凯瑞公司邮寄告示函，载明关于订单号为F16-0321/1-7,F16-0329/1-2,F16-0415/1的货物，凯瑞公司至今未按合同要求交货日期交货，此前其公司已电话和面谈告知凯瑞公司做外贸出口订单有着质量要求以及严格的交货时间，以上订单将会给其公司造成重大的经济损失，其公司特慎重告知凯瑞公司及王广明，将要求凯瑞公司和王广明共同承担全部经济损失。8月4日，凯瑞公司向锡润公司致函，载明：锡润公司将其公司当成免费的版房、打样间，让其公司以极度无法再低的价格消化无人愿意接手的垃圾订单，却又以一流精品的品质要求通过全检。锡润公司跟单员始终全程跟单，前期其公司将其他客户的订单还是半成品就从车位上拉下来赶制锡润公司的货，实在因为锡润公司给的单价太低，外发加工厂没有愿意接受帮忙，本着诚信，其公司冒着巨亏，坚持履行协议，外包后道由于无法承受锡润公司隐瞒包装的极度繁琐低价及因其他原因导致的后道返工，提出适当补偿没有得到跟单员首肯，有些情绪，被锡润公司解读成其公司扣货。现在因为锡润公司指定供应商的转移标变色这些其他原因致0321/3/4/5/6款客人拒绝查货而被长期置压在凯瑞公司后道，锡润公司竟然将责任推到其公司，其公司有理由主张合理的价格和合理的误工赔偿，拒绝不切实际的货期。其公司督促锡润公司，对已经正常出货的前三款0305、0307、0331及时支付加工费和垫付的纸箱款，尚未出货的所有款其公司绝不会无端扣货，只是希望双方以合理的加工单价解决争议。0321/3/4/5/6款的正确合格标什么时候到？0329/2等待查货和进仓通知。0415款的货期受前面散、乱、杂、多0321七个款和0329四个款计11个款的影响以及面辅料延误等多方面影响，该款的离厂时间预计在8月22日到25日。8月7日，凯瑞公司通过电子邮件向锡润公司致信，载明：0321/5/6款和0329/2款其公司早已在规定时间内完成生产，但标厂提供的定做标其公司至今没有收到确认意见，导致这几款的衣服无法包装进箱。0321/3/4查货已经通过，但还未收到锡润公司的进仓通知，无法送货，其公司申请锡润公司尽快安排查货和出货事宜，其公司不承担由此产生的任何损失。0415款黑色标压烫后一段时间发生的变化，请锡润公司抓紧确认这些成品是否可以整烫包装。0415款的整体进度本来正按既定计划有序推进，但贵司的上述问题迟迟拖而未决，是否有放弃继续生产的意思，故我公司决定暂停生产，等收到贵司回复后再做决定。8月8日，凯瑞公司通过电子邮件致信锡润公司，载明：0321/3/4已经查货通过，但其公司没有收到进仓通知，无法送货。0321/5/6和0329/2的大货都早已生产完成，因为锡润公司指定供应商的原转移标不合格，后定做标又没有得到锡润公司确认，导致货物在其公司后道长时间搁置，产生严重的误工，如果因为这类原因延误交货产生的任何后果均与其公司无关。关于0415款黑色出现转移标严重变色，是否可以继续后整包装贵司也没有给出任何解释说明，该款的条纹面料短缺早已告知跟单戴师傅，跟单也早已跟公司反映过，但时至今日，反馈的所有问题没有回应，该补的面料连面料厂也没有接到通知，前面的加工费没有着落，后面的生产又没有沟通，其公司只能将0415款暂停，等待回复后再决定是否恢复生产。8月15日、8月20日，凯瑞公司又分别致函锡润公司，载明0415款能够完成的已经尽力完成，可以在8月23日安排查货。8月25日，凯瑞公司又致函锡润公司，载明自7月26日锡润公司安排0415款投产以来，其公司全力以赴追赶货期，但是锡润公司8月1日发出的“告示函”彻底改变0415款的生产节奏，0321/3/4/5/6和0329/2没有及时安排查货走货，0415款缺了大量的面料和辅料，催了数次没有补货的情况下，其公司将能做成功的全部做成成衣，已经完成全部工序，并催促锡润公司安排查货走货，其公司声明，锡润公司没有通知其公司停产，其公司已经按约完成全部任务，锡润公司应当及时支付全部劳动报酬和垫付的费用。 原、被告各方均认可F16-0415/1订单的面辅料供应时间晚于加工合同约定时间。凯瑞公司已收到锡润公司提供的F16-0415/1订单项下总价为164542.35元（110378.15元+12125元+11940元+3170.40元+900元+252元+540.80元+19956元+5280元）的面辅料。锡润公司对于F16-0321/1-7及F16-0329/1-2订单项下的货物数量没有异议，系对部分货物的质量有异议，质量没有问题的货物已经接收；对于剩余没有接收的货物，即使需要继续履行合同，其公司也不再接受。锡润公司已收到F16-0321/1-7及F16-0329/1-2订单项下部分样衣。锡润公司表示戴建生早已离职，其公司没有联系方式。 凯瑞公司自述锡润公司提供的F16-0415/1订单项下面料质量没有异议，但数量短缺，其已将锡润公司提供的F16-0415/1订单项下的面辅料全部加工，制得成衣12960件。 锡润公司与凯瑞公司于2016年5月3日签订《加工合同》1份，订单号为F16-0210/1-2;于2016年5月13日签订《加工合同》1份，订单号为F16-0229/1;于2016年5月23日签订《加工合同》1份，订单号为F16-0410/1;于2016年5月23日签订《加工合同》1份，订单号为F16-0419/1;于2016年5月23日签订《加工合同》1份，订单号为F16-0410/2。上述合同签订后，双方并未实际履行。 以上事实，有锡润公司提供的证据1-24、凯瑞公司提供的证据1、4、5、证据9-13、证据15-17，以及当事人陈述在卷佐证。 本院认为：依法成立的合同，受法律保护。锡润公司与凯瑞公司签订的《加工合同》均系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。2016年4月20日，王广明和凯瑞公司向锡润公司出具的《承诺书》系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。根据承诺书约定，凯瑞公司与锡润公司于2016年度签订的合同中产生的损失，王广明与凯瑞公司承担连带责任， 关于F16-0415/1订单，因锡润公司提供的面辅料的时间晚于合同约定的交货日期，凯瑞公司的交货时间应当顺延，但凯瑞公司仍应在接收面辅料后及时完成加工并交付服装。2016年8月7日、8月8日，凯瑞公司2次致函锡润公司，均载明F16-0415/1订单存在面料短缺和黑色款转移标变色问题，故凯瑞公司决定暂停F16-0415/1订单的生产，在上述问题并未得到解决的情况下，凯瑞公司又于8月15日通知锡润公司F16-0415/1订单可以在8月23日安排查货。对于面料短缺和黑色款转移标变色，凯瑞公司在庭审中陈述F16-0415/1订单因面料不足仅完成12090件，但其提供的证据6装箱单，载明F16-0415/1装箱数量为13080件，而F16-0415/1订单约定的加工数量为13050件，凯瑞公司关于面料不足的陈述与其提供的证据自相矛盾。并且，根据F16-0415/1订单合同第十二条的约定，凯瑞公司应按照锡润公司提供的面辅料单耗生产及对全部面料、辅料的品质及数量应检验把关，不合格的不得裁用，并核对送货单与实际收货数量。如有问题必须在面料、辅料送达之日起三天内以书面形式告知锡润公司，否则由此引起的一切费用及责任均由凯瑞公司承担，而锡润公司交付烫标的时间约为7月4日左右，根据凯瑞公司的证据5，其公司收到面料的时间为7月5日，按照约定凯瑞公司应于7月8日前以书面形式将问题告知锡润公司。因此，本院认为凯瑞公司称因锡润公司提供的面料短缺、转移标存在质量问题而暂停生产，缺乏依据。本案所涉服装系外贸订单，具有明显的季节性，需及时交付第三方。凯瑞公司明知双方因加工费问题引发不和，其公司提出的经济补偿未得到满足，且使锡润公司以为要扣货，在此情况下双方应当增进沟通，协商处理。但凯瑞公司在8月4日已经函告F16-0415/1订单于8月22日至25日安排查货的情况下，又于8月7日、8月8日致函锡润公司要暂停F16-0415/1订单的生产，凯瑞公司暂停生产的行为致使锡润公司履行外贸订单的时间处于失控状态，加之双方本已因加工费问题产生间隙，凯瑞公司以其行为致使锡润公司有充分的理由相信凯瑞公司将不会按照合同约定完成加工并及时交付服装。凯瑞公司既已书面通知锡润公司暂停生产，在暂停生产的理由未得到解决，又未得到锡润公司同意的情况下自行恢复生产，系凯瑞公司的单方行为，不能视为合同的继续履行。综上，根据合同的性质、目的，锡润公司有充分理由相信凯瑞公司将延迟履行或不履行加工义务，导致锡润公司订立合同目的不能实现，故凯瑞公司已经构成违约，锡润公司有权解除合同，并要求凯瑞公司赔偿损失，凯瑞公司无权要求锡润公司支付加工费及纸箱纸板费用。关于损失范围，锡润公司交付凯瑞公司的面辅料金额共计为164542.35元，该部分材料因凯瑞公司的违约行为产生实际损失，凯瑞公司应予赔偿。锡润公司主张空运费损失，但因锡润公司逾期交付面辅料，导致相应交货期限顺延，现锡润公司既未提供证据证明空运费系必要支出，也未提供证据证明空运费系因凯瑞公司违约导致，故对锡润公司的空运费主张，本院不予支持。因此，关于F16-0415/1订单，凯瑞公司应当赔偿锡润公司损失164542.35元。凯瑞公司主张锡润公司支付加工费76482元及纸箱纸板费5880.16元的诉讼请求，本院不予支持。 关于F16-0321/1-7及F16-0329/1-2订单，锡润公司称因凯瑞公司加工的部分服装存在质量问题，要求解除合同并赔偿损失。凯瑞公司称其已经完成全部加工成果，要求双方继续履行合同，锡润公司支付加工报酬。本院认为，锡润公司提供的证据16验货单4份，既无凯瑞公司的签注确认，也无检验机构的签注，仅为4张表格，不足以证明凯瑞公司加工的服装存在质量问题。凯瑞公司多次通知锡润公司查货并安排货物进仓，锡润公司应当及时接收服装并检验，现锡润公司并未提供充分证据证明加工成果存在质量问题，故应视为凯瑞公司已按约完成加工成果，锡润公司应继续履行合同，并按照合同约定支付报酬，锡润公司无权要求凯瑞公司赔偿损失。锡润公司明确表示不再接收剩余加工成果，系其放弃自身权利的行为，并无不当，本院予以确认。结合凯瑞公司提供的证据1，本院对凯瑞公司F16-0321/1-7及F16-0329/1-2订单加工费32224元及样衣费156元的主张，予以支持。对于凯瑞公司主张的物流费1710元（含顺丰快递费、服务费、进仓费），锡润公司辩称其已经当场结清该费用，但并未提供相应证据，该辩称本院不予采纳，故对凯瑞公司物流费1710元的主张，本院予以支持。综上，因锡润公司并未提供证据证明凯瑞公司违约，故对于锡润公司主张的损失，本院不予支持。锡润公司应当支付凯瑞公司加工费32224元、样衣费156元、物流费1710元，共计34090元。 关于订单号为F16-0210/1-2、F16-0229/1、F16-0410/1、F16-0419/1、F16-0410/2的5份《加工合同》，凯瑞公司主张上述合同的制版费6000元，锡润公司与凯瑞公司并未在合同中约定制版费，凯瑞公司亦未提供证据证明其为履行合同进行制版并交付锡润公司，故对凯瑞公司的该项主张，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告无锡锡润针纺织有限公司与被告凯瑞克特（淮安）服饰有限公司于2016年5月3日（订单号F16-0415/1）签订的《加工合同》。 二、被告凯瑞克特（淮安）服饰有限公司于本判决生效后立即赔偿原告无锡锡润针纺织有限公司164542.35元。 三、被告王广明对被告凯瑞克特（淮安）服饰有限公司的第二项付款义务承担连带清偿责任。 四、驳回原告无锡锡润针纺织有限公司的其他诉讼请求。 五、反诉被告无锡锡润针纺织有限公司于本判决生效后立即支付反诉原告凯瑞克特（淮安）服饰有限公司加工费、样衣费、物流费，共计34090元。 六、驳回反诉原告凯瑞克特（淮安）服饰有限公司的其他反诉请求。 如果未按规定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费6374元、保全费2270元，共计8644元，由无锡锡润针纺织有限公司承担4439元，由凯瑞克特（淮安）服饰有限公司承担4205元；反诉案件受理费减半收取1375元，由无锡锡润针纺织有限公司承担383元，由凯瑞克特（淮安）服饰有限公司承担992元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。 审 判 长  苏建春 代理审判员  孙智渊 人民陪审员  宋贵夫 二〇一七年八月二十三日 书 记 员  张晓霞 本案援引法律条款 《中华人民共和国合同法》： 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国担保法》： 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》： 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》： 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。