陕西省蓝田县人民法院   民事判决书     (2021)陕0122民初360号     原告：西安科誉实业有限公司，住所地：西安市雁塔区。   法定代表人：袁存生，系该公司董事长。   委托诉讼代理人：庞怀孝，陕西伟龙律师事务所律师。   被告：西安市建总工程集团有限公司，住所地：西安市高新区。   法定代表人：马勇，系公司董事长。   委托诉讼代理人：刘蕾，系该公司员工。   委托诉讼代理人：黄山，系该公司员工。   被告：蓝田县人民医院，住所地：蓝田县与滋水路交汇处东南角。   法定代表人：刘鹏涛，系该院党总支书记。   委托诉讼代理人：王瑞民，系该医院职工。   原告西安科誉实业有限公司与被告西安市建总工程集团有限公司、被告蓝田县人民医院买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告西安科誉实业有限公司委托诉讼代理人庞怀孝、被告西安市建总工程集团有限公司委托诉讼代理人黄山、被告蓝田县人民医院委托诉讼代理人王瑞民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告西安科誉实业有限公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告一清偿所欠原告合同款256656元，并承担该欠款自原告起诉之日起至实际给付之日止的人民银行同期贷款利息；2、判令被告蓝田县人民医院对前述欠款承担连带清偿责任； 3、案件受理费由被告承担。庭审中，原告变更第一项诉讼请求为：要求被告一清偿所欠原告合同款256656元，并承担该欠款自判决确定支付义务至实际给付之日止 ，按年息15.4%计算的利息。事实与理由：2017年2月10日，原告与被告西安市建总工程集团有限公司下设的蓝田县医院易地搬迁项目门诊住院综合楼施工项目部，以及蓝田县人民医院，就蓝田县医院易地搬迁项目门诊住院综合楼工程护士站项目货物供应及相关服务事宜签订《订购合同》，约定蓝田县人民医院委托被告西安市建总工程集团有限公司购买原告提供的家具及相关服务，全部费用总价款包死为1160000元。合同签订后被告西安市建总工程集团有限公司向原告支付合同总额30%预付款；货到现场后支付45%进度款，安装完毕经蓝田县人民医院与西安市建总工程集团有限公司验收合格收到全额发票后一周内支付合同总额的20%，剩余5%作为质保金，待竣工验收质保期届满一年后支付。合同还约定，被告西安市建总工程集团有限公司应支付原告的款项按被告蓝田县人民医院拖欠数额相应比例和拖延的时间相应顺延。   合同签订后，原告依约于2018年11月将货物运至项目现场并安装，2019年6月完成交付并通过验收，2020年6月底质保期届满1年。根据原订购合同及工作联系单，各方确认护士台、导医台调整实施合同价为1286656元。至2019年4月24日，原告向被告西安市建总工程集团有限公司开具了总额为1286656元的增值税发票。被告西安市建总工程集团有限公司应清偿全部合同款，现尚有256656元未支付，被告蓝田县人民医院作为建设单位委托总包方西安市建总工程集团有限公司订购原告的货物及服务，理应对受托方的行为后果承担民事责任，其是否拖欠受托方款项，不应成为委托双方共同拖欠原告合同款的理由。另外，该合同名为订购合同，实际为建设工程承包合同，发包方应对总包方对实际施工单位的付款义务承担连带责任。   被告西安市建总工程集团有限公司辩称，合同约定总价为一次包死不变更，合同签订价格为1160000元，原告的主张为1286656元，应提供证据支持，蓝田县人民医院与西安市建总工程集团有限公司签订的主合同及此前招标文件已列明，本项目该专业工程暂估价200000元，西安市建总工程集团有限公司公司已向原告支付1030000元工程款，已远超该价款，此款为被告西安市建总工程集团有限公司垫付；合同明确约定被告西安市建总工程集团有限公司应支付原告的款项，按照被告蓝田县人民医院拖欠数额，相应比例和拖延时间相应顺延，此种情形下，被告西安市建总工程集团有限公司不承担顺延期间利息及其他违约责任，蓝田县人民医院未向被告西安市建总工程集团有限公司支付相应款项，故西安市建总工程集团有限公司未向原告结清剩余款项，不违反合同约定，且原告也予以认可。合同约定质保期限为5年，该项目2019年6月完成交付并通过验收且在质保期内，故现仍不符合付款条件；被告蓝田县医院应承担连带给付责任，合同明确约定系蓝田县人民医院委托西安市建总工程集团有限公司购买原告提供的家具及相关服务，并约定蓝田县人民医院付款为向西安市建总工程集团有限公司原告付款的前提条件，且蓝田县人民医院为本项目的建设方，最终责任的承担方，应承担给付责任；因西安市建总工程集团有限公司未违反合同关于付款的约定，故不存在违约情形，不承担顺延期间利息及其他的违约责任。在蓝田县人民医院未向被告西安市建总工程集团有限公司付款的前提下，被告西安市建总工程集团有限公司向原告付款的条件未成就，故要求驳回原告的诉讼请求。   被告蓝田县人民医院辩称，被告西安市建总工程集团有限公司所述属实，蓝田县人民医院按其与被告西安市建总工程集团有限公司总包合同约定的工程进度比例给付款项，蓝田县医院支付了被告西安市建总工程集团有限公司总包合同中该工程暂估价200000元的92%，后来三方签订的合同工程价格有了变化。三方签订的合同中合同签订价为1160000元，在此基础上工程又有了增量，合同总价款以审计为准，对于原告要求的付款责任蓝田县人民医院按法律规定承担。   本院经审理认定事实如下：2017年2月10日，被告蓝田县人民医院（甲方）与被告西安市建总工程集团有限公司（原西安市建筑工程总公司）下设的蓝田县医院易地搬迁建项目门诊住院综合楼施工项目部（乙方）、原告西安科誉实业有限公司（丙方）签订订购合同。合同约定：三方就蓝田县医院易地搬迁项目门诊住院综合楼工程护士站项目货物供应及相关服务的要求，协商一致。甲方委托乙方购买丙方提供的护士站项目家具及相关服务，具体内容详见合同附件、报价清单，工期以甲乙双方的工程进度安排为准，总价为1160000元，价格包含设计费、工人费、材料费等。该总价为一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整。合同签订后乙方向丙方支付合同总额的30%为本项目预付款，即：348000元。丙方生产完清单中全部货物且具备提货条件后，书面告知甲乙双方，货到现场后，乙方支付丙方合同总额45%作为进度款，即522000元。丙方安装完毕后甲乙双方验收合格并在收到全额发票后一周内向丙方支付合同总额的20%，即232000元。剩余5%（58000元）作为质保金，待竣工验收合格质保期届满一年后乙方无息一次性付给丙方。同时根据风险分担原则，双方约定，乙方应支付丙方的款项按照甲方拖欠数额相应比例和拖延的时间相应顺延。此种情形下不视为乙方违约，乙方不承担顺延期间利息即其他违约责任。丙方对产品整体包含零配件的质保期为5年。乙方未按规定的金额和时间向丙方支付货款，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之三的逾期违约金。合同还对护士台的提货查验、安装、竣工验收等做了约定。合同执行期内，合同如有未尽事宜，须由三方协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。   2018年6月13日，在原告承包的护士站项目建设安装过程中，被告蓝田县人民医院与被告西安市建总工程集团有限公司根据实际情况对护士站导医台新增及调整内容达成一致意见，对导医台建设内容及报价进行调整，原告按调整后内容进行施工。原告施工完毕并交付，截止2019年4月24日，原告向被告西安市建总工程集团有限公司开出1286656元的增值税普通发票。蓝田县人民医院护士站于2019年12月19日投入使用。被告西安市建总工程集团有限公司向原告支付工程款1030000元。庭审中原、被告均认可项目增量及增量单价与主合同单价一致。按照该价格计算出的合同总价为1286656元。2020年12月19日，合同约定的质保期届满一年。   另查明，被告蓝田县人民医院与被告西安市建总工程集团有限公司总包合同约定该项目暂估价200000元，被告蓝田县人民医院向被告西安市建总工程集团有限公司支付的工程款不足暂估价200000元。   本院认为，原告与二被告签订订购合同，出于自愿，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。合同名为订购合同，实际涉及护士台的安装、竣工验收等，为建设工程施工合同，本案案由应确定为建设工程施工合同纠纷。   原告按照合同约定交付了定制产品并安装交付，该工程项目于2019年12月19日投入使用，依照法律规定，该工程项目视为竣工验收合格。合同增量单价与主合同单价一致，故按此价格计算出的合同总价1286656元，本院依法予以采纳。   合同约定被告西安市建总工程集团有限公司应当按工程进度向原告支付工程款，原告向被告西安市建总工程集团有限公司提供全额发票，待竣工验收合格质保期届满一年后，被告西安市建总工程集团有限公司公司应当支付原告剩余质保金。2020年12月19日质保期届满一年。被告西安市建总工程集团有限公司应当按照约定支付原告剩余工程款。故原告要求被告西安市建总工程集团有限公司支付剩余工程款256656元，符合法律规定，依法应予支持。   被告西安市建总工程集团有限公司辩称质保期为5年，系合同中约定的产品整体包含零配件的质保期，而非竣工验收合格后的质保期，故对被告西安市建总工程集团有限公司该主张依法不予支持。   被告西安市建总工程集团有限公司辩称按照合同约定，被告西安市建总工程集团有限公司应支付原告西安科誉实业有限公司的款项按照被告蓝田县人民医院拖欠数额相应比例和拖延的时间相应顺延。在蓝田县人民医院未向被告西安市建总工程集团有限公司付款的前提下，被告西安市建总工程集团有限公司向原告付款的条件未成就。因该建设工程已经交付使用，被告西安市建总工程集团有限公司未积极采取诉讼等方式保障自己权益，致蓝田县人民医院何时向其付款具体时间节点不明，被告西安市建总工程集团有限公司何时向原告付款时间节点亦不明确，属对付款时间约定不明，故原告可以随时向被告西安市建总工程集团有限公司主张工程款，但应给其必要的准备时间。   合同约定，工程款顺延情形下不视为被告西安市建总工程集团有限公司违约，被告西安市建总工程集团有限公司不承担顺延期间利息即其他违约责任。因被告西安市建总工程集团有限公司就该项目支付原告的款项已超过被告蓝田县人民医院就该项目支付被告西安市建总工程集团有限公司的款项，原告要求被告西安建总公司支付违约金的条件不成就，故对原告要求支付违约金一节，本院依法不予支持。   合同中并未约定被告蓝田县人民医院向原告付款的义务，根据合同的相对性，本案原告要求被告蓝田县人民医院向其承担欠付工程款的连带清偿责任无法律依据，依法不予支持。   根据《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百一十一条、第五百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》[法释（2020）25号]第九条、第十九条之规定判决如下：   一、被告西安市建总工程集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告西安科誉实业有限公司工程款256626元。   二、驳回原告其余诉讼请求。   如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费5149元（原告已预交），减半收取2574.5元，由被告西安市建总工程集团有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。                         审 判 员   刘  贤   二〇二一年三月十一日     法 官 助理   郭 全 栋                       书  记  员   岳 晨 曦          1