重庆市开县人民法院民 事 判 决 书(2016)渝0234民初1625号原告谭公权，男，生于1976年6月10日，汉族，住重庆市开县。委托代理人（特别授权）向中海，重庆弘全律师事务所律师。被告李刚，男，生于1966年12月15日，汉族，住重庆市开县。被告重庆市凯丰建筑有限责任公司，公司住所地：重庆市开县文峰街道南山东路726号，组织机构代码75926068-4。法定代表人李毅，系该公司总经理。被告四川亿赛建设工程有限公司，公司住所地：成都市西玉龙街2号新世纪广场27楼，组织机构代码72979545-0。法定代表人潘正海，系该公司董事长。委托代理人（特别授权）江云波，男，生于1985年8月20日，汉族，公司员工，住四川省什邡市。委托代理人唐传锋，男，生于1963年6月18日，汉族，公司员工，住重庆市万州区。原告谭公权与被告李刚、重庆市凯丰建筑有限责任公司、四川亿赛建设工程有限公司劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员邹道宏独任审判，公开开庭进行了审理。原告谭公权及其委托代理人向中海，被告李刚，被告重庆市凯丰建筑有限责任公司的法定代表人李毅，被告四川亿赛建设工程有限公司的委托代理人江云波、唐传锋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告谭公权诉称，被告四川亿赛建设工程有限公司开县教育系统公租房建设项目部与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司签订“开县实验中学公共教育系统公租房（实验中学点）A、B栋裙楼、车库及塔楼水、电、消防劳务分包合同”。被告重庆市凯丰建筑有限责任公司的委托代理人被告李刚将四川亿赛建设工程有限公司开县教育系统公共租赁住房建设项目（实验中学）工程1、2、3、4号楼排水安装工程分包给我。2015年4月25日被告李刚与我就工程款项进行结算确认尚欠我工程款135190元，经多次协商无果。请求人民法院判令被告李刚、重庆市凯丰建筑有限责任公司连带支付我的工程欠款135190元；被告四川亿赛建设工程有限公司在欠付工程款范围内承担连带支付责任。被告李刚辩称，我借用被告重庆市凯丰建筑有限责任公司的资质去竟标被告四川亿赛建设工程有限公司实验中学公租房A、B栋（1、2栋）的水电、消防工程，竟标成功，C、D栋（3、4栋）没纳入竟标内，水电、消防工程也发包给我的。我将1、2、3、4号楼及裙楼的排水工程分包给原告谭公权，我已支付原告谭公权工程款11万元，谭公权的工程已做完，由于被告四川亿赛建设工程有限公司工程款未按时拔款，材料也未按时到位，2016年工程处于瘫痪状态。原告谭公权所做的排水工程，被告四川亿赛建设工程有限公司不结算，原告的工程款135190元该支付，但要被告四川亿赛建设工程有限公司与我结算后我才能支付。被告重庆市凯丰建筑有限责任公司辩称，被告李刚借用我司资质是事实，但后面一切程序、拔款都是李刚直接与四川亿赛建设工程有限公司接洽，工程从开始到完工我司都未参与，我司不应承担连带支付责任。被告四川亿赛建设工程有限公司辩称，2013年，我司承建实验中学公租房后，将水电、消防工程是通过招标的形式分包与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司，A、B、C、D栋的水电、消防工程都是被告李刚做的。2015年7月到8月，没有工人做工了，我司找过被告重庆市凯丰建筑有限责任公司但没回复，我们已给李刚拔付工程款177万余元，我们已超付了李刚的工程款，现工程被告李刚也没做完，也没验收结算，我司与原告谭公权无关，我司不应承担连带支付责任。经审理查明，2013年，重庆开乾投资（集团）有限公司将开县教育系统公共租赁住房建设项目（实验中学点）第二次工程发包与被告四川亿赛建设工程有限公司。同年5月30日，被告四川亿赛建设工程有限公司将开县实验中学公共教育系统公租房（实验中学点）A、B栋裙楼、车库及塔楼的水、电、消防劳务分包与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司。开县实验中学公共教育系统公租房（实验中学点）C、D栋裙楼、车库及塔楼的水、电、消防工程，因被告四川亿赛建设工程有限公司招标时流标，被告四川亿赛建设工程有限公司将C、D栋裙楼、车库及塔楼的水、电、消防工程也分包与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司。实际由被告李刚对该工程的水、电、消防工程施工。2014年5月18日，被告李刚将1、2、3、4（A、B、C、D）栋的排水安装设施共1192套安装分包与原告谭公权，合同约定：以每米5.5元计算，安装完支付45%，验收完支45%，留总工程款10%作保证金。分包人交付500元保证金，以收款条为准。2015年4月25日，被告李刚对原告谭公权所做的工程量进行了收方，被告李刚给原告谭公权出具了：兹有四川亿赛建设工程有限公司开县教育系统公共租赁住房建设项目（实验中学）工人谭公权安装排水工程共计44580米，合同价为5.5元/米，共245190元，已付11万元剩余135190元，请甲方到场测量以实际米数为准的工程量单。2015年7月，被告重庆市凯丰建筑有限责任公司及被告李刚以被告四川亿赛建设工程有限公司未按时拔付工程款及提供材料便未派工人到工地施工，同年8月10日，被告四川亿赛建设工程有限公司给被告重庆市凯丰建筑有限责任公司并代表人李刚发出通知：你公司于2013年5月30日与我公司签订《开县教育系统公租房建设工程项目水、电、消防劳务分包合同》，合同签订后我们双方过去在合同履行过程中合作愉快。但现在还有一些未完成的劳务分包项目，经多次催促，至今你公司未派人来完成，致使整个工程不能按期完成，为此我公司再次书面通知你公司必须在2015年8月13日前派人进场施工，并保质保量履行合同义务，逾期我公司将派施工队伍完成水、电、消防安装任务，因此产生的一切费用由我公司直接支付，并从你公司的劳务费中扣除，我公司保留追究你公司违约责任意见。后被告重庆市凯丰建筑有限责任公司及被告李刚一直未安排工人施工。被告四川亿赛建设工程有限公司另找工人完成剩余工程量。被告重庆市凯丰建筑有限责任公司及被告李刚与被告四川亿赛建设工程有限公司现仍未办理工程验收及结算。上述事实，有经庭审举证、质证的1、原告谭公权的身份证复印件，2、被告李刚的户口证明查询资料，3、被告重庆市凯丰建筑有限责任公司的组织机构代码证，4、被告四川亿赛建设工程有限公司的组织机构代码证，5、重庆开乾投资（集团）有限公司与四川亿赛建设工程有限公司签订的开县教育系统公共租赁住房建设项目（实验中学点）第二次建设工程施工合同，6、四川亿赛建设工程有限公司开县教育系统公共租建设项目部与重庆市凯丰建筑有限责任公司签订的水、电、消防劳务分包合同，7、李刚与谭公权签订的合同，8、李刚给谭公权出具的工程量单，9、四川亿赛建设工程有限公司给重庆市凯丰建筑有限责任公司及李刚的通知以及双方当事人在法庭上的陈述等证据予以证实。本院认为，被告重庆市凯丰建筑有限责任公司中标被告四川亿赛建设工程有限公司开县实验中学公共教育系统公租房（实验中学点）A、B、C、D栋裙楼、车库及塔楼的水、电、消防的工程后，实际由被告李刚进行施工，后被告又将该工程的排水劳务分包与原告谭公权，原告谭公权为被告李刚提供了劳务，被告李刚应支付原告谭公权的劳务报酬。被告李刚利用被告重庆市凯丰建筑有限责任公司的建筑资中标被告四川亿赛建设工程有限公司发包的开县教育系统公共租赁住房建设项目（实验中学点）第二次建设工程，实际上是一种挂靠关系，对被告李刚没有全部履行给付原告谭公权劳务工资的义务，被告重庆市凯丰建筑有限责任公司应当承担连带给付责任。经被告李刚与原告谭公权结算，被告李刚对尚欠原告谭公权劳务工资款135190元无异议，被告李刚与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司应当连带支付下欠原告谭公权劳务工资款135190元。原告谭公权要求被告四川亿赛建设工程有限公承担连带支付责任。其主张不符合法律规定，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第八十七条、第一百零八条之规定，判决如下：一、由被告李刚与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司连带支付原告谭公权劳务工资款135190元；限判决生效后十日内付清。二、驳回原告谭公权的其他诉讼请求。本案案件受理费3004元，减半收取1502元，由被告李刚与被告重庆市凯丰建筑有限责任公司连带负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。期内不上诉的，本判决即发生法律效力。权利人申请执行的期限为二年，权利人自义务人履行期限届满之日起二年内未申请执行的，视为放弃申请执行的权利。审判员  邹道宏二〇一六年六月二十二日书记员  段辉镜