彭水苗族土家族自治县人民法院民 事 判 决 书(2016)渝0243民初1213号原告重庆市运逵旺电子科技有限公司，住所地：重庆市江北区建新北路16号28-26号。法定代表人肖平，该公司总经理。委托代理人刘洪君，重庆天亿律师事务所律师（特别授权代理）。被告重庆市荣联生活超市有限责任公司，住所地：重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道石嘴社区138号金山广场C栋负一楼、负二楼。法定代表人毛晓青，该公司经理。委托代理人应远华，重庆剑直律师事务所律师（特别授权代理）。原告重庆市运逵旺电子科技有限公司（以下简称运逵旺科技公司）诉被告重庆市荣联生活超市有限责任公司（以下简称荣联生活超市公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月23日受理后，依法由代理审判员陈鑫担任审判长，与代理审判员朱为、人民陪审员付子元组成合议庭，共同负责案件的审判，适用普通程序于2016年5月5日在本院第四审判庭公开开庭进行审理。原告运逵旺科技公司的法定代表人肖平、委托代理人刘洪君，被告荣联生活超市公司的委托代理人应远华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告运逵旺科技公司诉称：被告荣联生活超市公司将其位于重庆市彭水苗族土家族自治县、贵州省遵义市道真县、重庆市武隆县仙女镇超市的安防系统工程发包给运逵旺科技公司。双方在被告荣联生活超市公司住所地签订了《安防系统工程合同》，合同约定违约金按照工程总价的1%每日计算。原告运逵旺科技公司按约定履行了合同义务，被告荣联生活超市公司尚欠原告运逵旺科技公司工程款共计448266.7元。请求人民法院判决：一、被告荣联生活超市公司向原告运逵旺科技公司支付448266.7元并按月利率2%支付违约金直至付清之日（其中的171248.4元从2015年9月23日开始计算，238800元从2015年6月25日开始计算，38218.3元从2015年4月29日开始计算；二、被告荣联生活超市公司承担本案诉讼费。被告荣联生活超市辩称：原告运逵旺科技公司诉求的金额需证据核实，且彭水店、仙女山店、道真店的安防系统系原告运逵旺科技公司分别与当地的分公司签订的合同,各个合同中的约定不一致。原告运逵旺科技公司把三个合同一起起诉，在管辖权方面是否合理有待审查。经审理查明:荣联生活超市彭水店系被告荣联生活超市公司的分公司。2015年4月27日，原告运逵旺科技公司与荣联生活超市公司彭水店签订了《安防系统工程合同》，承包荣联生活超市公司彭水店的安防系统工程。合同约定所有系统设备调试完毕并经荣联生活超市公司彭水店验收合格后90日内支付所有工程款，逾期则按工程总价的1%每天支付违约金。2015年9月23日，荣联生活超市公司彭水店对本案中的涉案工程进行验收，并与原告运逵旺科技公司共同确认工程款金额为321248.9元。之后，被告荣联生活超市公司向原告运逵旺科技公司支付了150000元工程款。庭审中，原告运逵旺科技公司提交了《安防系统工程合同》一份、设备清单总表两份、增补设备验收清单一份、承诺书一份、清单总表一份、荣联超市道真店工商登记信息复印件一份，拟证明被告荣联生活超市公司尚欠原告运逵旺科技公司贵州道真店及武隆仙女镇店的工程款共计277018.3元。2016年5月17日，原告运逵旺科技公司向本院提交书面申请，撤回对贵州道真店及武隆仙女镇店部分的工程款的起诉。以上事实有《安防系统工程合同》两份、验收清单三份、设备清单总表两份、增补设备验收清单一份、承诺书一份、清单总表一份、工商登记信息复印件三份及当事人的陈述在卷为证，足以认定。本院认为：本案是一起建设工程施工合同纠纷。《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”原告运逵旺科技公司与荣联生活超市公司彭水店签订了《安防系统工程合同》，荣联生活超市彭水店系被告荣联生活超市公司的分公司，被告荣联生活超市公司应当就荣联生活超市公司彭水店的安防系统工程承担向原告运逵旺科技公司支付工程款的义务。合同约定工程验收合格后90日内支付所有工程款，逾期则按工程总价的1%每日支付违约金。荣联生活超市公司彭水店于2015年9月23日对本案中涉案工程进行验收，并与原告运逵旺科技公司共同确认工程款金额为321248.9元，被告荣联生活超市公司应于2015年12月22日前向原告运逵旺公司支付该笔款项，现被告荣联生活超市公司已支付150000元，尚欠171248.9元。由于被告荣联生活超市公司未在付款期限届满前（2015年12月22日前）支付全部工程款，按照合同的约定，还应支付从2015年12月23日至付清之日的违约金。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”本案中，原告运逵旺科技公司请求按照每月2%计算违约金，本院认为该计算标准高于实际产生的损失，应酌情认定为每月1%为宜。综上所述，被告荣联生活超市公司应向原告运逵旺科技公司支付工程款171248.9元，并按每月1%的标准支付从2015年12月23日至付清之日的违约金。庭审中，原告运逵旺科技公司提交了《安防系统工程合同》一份、设备清单总表两份、增补设备验收清单一份、承诺书一份、清单总表一份、荣联超市道真店工商登记信息复印件一份，拟证明被告荣联生活超市公司尚欠原告运逵旺科技公司贵州道真店及武隆仙女镇店的工程款共计277018.3元。2016年5月17日，原告运逵旺科技公司向本院提交书面申请，撤回对贵州道真店及武隆仙女镇店部分的工程款的起诉。本案中，贵州道真店及武隆仙女镇店的工程款纠纷并不属于我院管辖范围，且原告运逵旺公司已撤回对该部分的起诉，本院对前述证据不予评述。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，判决如下：一、被告重庆市荣联生活超市有限责任公司于本判决生效后十日内向原告重庆市运逵旺电子科技有限公司支付工程款171248.9元，并按每月1%的标准支付从2015年12月23日至付清之日的违约金；二、驳回原告重庆市运逵旺电子科技有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8906元（原告重庆市运逵旺电子科技有限公司已预交8906元），由原告重庆市运逵旺电子科技有限公司负担4975.54元，由被告重庆市荣联生活超市有限责任公司负担3930.46元。本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决确定的义务，不自觉履行的，当事人可以申请强制执行。申请执行的期限为两年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从分期履行期间的最后一日起计算。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。同时直接向重庆市第四中级人民法院或本院预交上诉费。递交上诉状后上诉期满之日起七日内仍没有预交上诉费，又不提出缓交申请或提出申请未被批准的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期间内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决确定的义务，不自觉履行的，当事人可以申请强制执行。申请执行的期限为两年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从分期履行期间的最后一日起计算。审 判 长 陈 鑫代理审判员 朱 为人民陪审员 付子元二〇一六年六月一日书 记 员 郑小霞