广东省清远市清城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1802民初1294号原告：清远市清城怡丰印刷厂，住所地：清远市清城区城隍路3号。法定代表人：黎祖坚。被告：清远市清城区新城中天策划设计工作室，住所地：清远市清城三号区20栋6号201。经营者：邱少雄，男，1965年11月1日出生，汉族，住清远市清城区，原告清远市清城怡丰印刷厂与被告清远市清城区新城中天策划设计工作室加工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告清远市清城怡丰印刷厂的法定代表人黎祖坚，被告清远市清城区新城中天策划设计工作室的经营者邱少雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告清远市清城怡丰印刷厂向本院提出诉讼请求：1．责令被告偿还原告货款76523.20元；2．责令被告赔偿拖欠原告货款及18个月的利息损失，利息分两部份计算2017年6月起至2018年3月99888.32×2%×10=19977.7元，第二部份由2018年6月至2019年2月76523.2×2%×8=12243.7元。两部份利息共计：32221元；3.责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失，包括诉讼费、请律师的费用等。事实与理由：原告和被告双方于2016年12月11日签定合作协议，由原告出资购买设备和5000元押金承接被告的城区档案室档案数字化处理工作，原告由2016年12月至2017年5月完成356744张数字化处理，每张单价人民币为0.28元，共计人民币99888.32元。后因被告一直拖欠货款，经双方协定单价提升为每张人民币0.3元作为补尝。共计人民币107023.2元。被告于2018年4月至5月相继支付35000元人民币后一直未付款(7月份支付500元)。后被告多次承诺还款未果。根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款和第一百三十四条第一款第七项的规定，被告应当承担民事责任，原告有权要求被告偿付货款，并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。被告清远市清城区新城中天策划设计工作室答辩称：对于原告主张的金额为76523.20元没有异议，但原告没有完成加工工作，答辩人另行找了2个工人继续完成原告的手尾工作，支付了工资5500元，应当在加工费当中扣除，另外，原告迟延交付工作成果，应当支付违约金10000元，也请求在加工费中扣除。原告主张利息，没有法律依据。本院经审理认定事实如下：2016年12月11日，原告清远市清城怡丰印刷厂（乙方）与被告清远市清城区新城中天策划设计工作室（甲方）签订了一份《清城区档案学会档案数字化加工项目服务合同》。原告为被告进行数字化加工（档案扫苗），加工数量为20万页，具体加工数量可由甲方根据实际需要作出适当的调整。具体数量以实际结算为准。合同约定单价为每页0.28元，总价格为56000元，合同签订后10个工作日内，乙方需交5000元作为项目的保证金，项目完成并验收合格后在10个工作日内完成结算，并退还保证金。乙方须在合同规定的工作日内完成本项目（达到验收合格的标准），否则，每逾期一个工作日将对乙方处以合同金额0.5%的罚款。本项目逾期处罚金额最高不超过10000元。2016年12月22日，原告向被告交纳了保证金5000元。合同签订后，原告开始为被告进行数字化加工，因工作量增加，双方将单价提升为每张0.3元。2018年交付最后一批加工产品，双方进行了结算，并签订了一份《欠款证明》，约定：甲方由2016年12月到2017年5月完成共计张数356744张，共计107023.20元。甲方数字化加工金额107023.2+押金5000元共计112023.20元，减去乙方已付金额35500元，共欠76523.20元。《欠款证明》没有注明签订时间。被告抗辩认为，合同约定了原告应当在4个月内完成工作，而原告于2018年3月才全部付工作成果，属于逾期交付工作成果，因此应当扣除10000元罚金。另外，因为原告交付成果时有些手尾工作未完成，被告另请了两个工人去完成，其中一个冯国坚是原告的员工，也经原告同意，为此支付给冯国坚2500元工资，另一个工人的工资3000元，共5500元，应当由原告承担，在加工费中扣除。原告不同意扣除上述款项，认为逾期原因是被告没有支付加工费，也增加了工作量，冯国坚是原告员工，虽然也同意其为被告完成手尾工作，但并没有答应替被告支付2500元工资，是被告自愿支付，与原告无关，被告支付另外一个工人3000元并不知情。本院认为，原告为被告进行数字化加工，双方也进行了结算，确认被告尚欠原告加工费76523.20元，被告应当支付。《欠款证明》并没有约定具体的付款时间，原告随时可以要求被告支付，现原告起诉要求被告支付加工费76523.20元，本院予以支持。至于利息，因《欠款证明》没有约定付款时间，利息应当从原告主张权利之日（2019年2月28日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算，至付清时止。原告要求从2017年6月起，按月利率2%分段计算，缺乏依据，本院不予支持。关于是否应当扣除款项问题。首先，被告抗辩要求扣除10000元罚金，从双方签订的《欠款证明》也可以看出，加工过程中也要求增加工作量，加工的张数也不止20万张，所以也会导致加工时间不能按约定完成，而且完工时间也与被告交付产品给原告加工的时间有关，被告也没有举证证明其每一次何时将产品交付给原告加工，因此，被告要求扣除10000元罚金，依据不足，本院不予支持。被告要求扣除其支付给冯国坚的工资2500元，虽然被告确实支付了2500元工资，但原告并没有承诺由其本人负担，且双方在结算时应当就工资问题一并结算，而被告在签订《欠款证明》的时候也没有提出过，因此，被告要求扣除支付给冯国坚的2500元，本院不予支持。同理，被告抗辩另外还聘请了一个工人完成手尾工作，支付了工资3000元，应当扣除，这只是被告单方面陈述，并没有证据，原告对此也不知情，原告也没有承诺由其本人支付，故本院也不予采纳。原告要求被告赔偿因此次诉讼而产生的律师费损失，原告没有明确的请求金额，也没有证据证明实际发生，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十二条第（四）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告清远市清城区新城中天策划设计工作室于本判决生效之日起10日内向原告清远市清城怡丰印刷厂支付工程款76523.20元及其利息（利息从2019年2月28日起，按中国人民银行同期贷款利率计算，至付清时止）；二、驳回原告清远市清城怡丰印刷厂其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费303元，由原告清远市清城怡丰印刷厂负担25元，被告清远市清城区新城中天策划设计工作室负担278元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  盘润畴二〇一九年五月三十日书记员  梁朝晖附有关法律条款：《中华人民共和国民法通则》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。《中华人民共和国合同法》第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释