江苏省泗阳县人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1323民初3879号原告:叶敬才,男,1974年4月11日出生，住江苏省江都市。委托诉讼代理人：杜存彬，江苏力豪律师事务所律师。被告:泗阳昭林装饰工程有限公司,住所地泗阳县众兴镇北京东路**(经济开发区**)。法定代表人：黄挺风。被告:江苏海欣纤维有限公司,,住所地泗阳县经济开发区**长江南路**法定代表人：周雪芳,该公司董事长。委托诉讼代理人：徐状威，江苏八面锋律师事务所律师。原告叶敬才与被告泗阳昭林装饰工程有限公司、江苏海欣纤维有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告叶敬才的委托诉讼代理人杜存彬、被告江苏海欣纤维有限公司的委托诉讼代理人徐状威到庭参加诉讼。被告泗阳昭林装饰工程有限公司经本院公告传唤无正当理由没有到庭，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。原告叶敬才向本院提出诉讼请求：1.被告泗阳昭林装饰工程有限公司支付工程款33202元及利息（以33202元为基数，自2016年6月20日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日止）；2.被告江苏海欣纤维有限公司在未付工程款范围内对上述金额承担连带付款责任；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：在2016年1月6日被告泗阳昭林装饰工程有限公司将其承建的被告江苏海欣纤维有限公司办公楼油漆施工项目分包给原告施工，承包价格为实际施工面积9元/平方米，另加8000元顶造型部分的工程款，双方对于付款方式、甲乙双方权利、义务等均有约定，后原告按约完成施工义务。在2016年6月20日经被告泗阳昭林装饰工程有限公司与原告结算，该工程工程款为63202元，被告泗阳昭林装饰工程有限公司已支付工程款30000元，尚欠工程款33202元，该工程早已交付使用。被告江苏海欣纤维有限公司辩称：本公司与被告泗阳昭林装饰工程有限公司签订建设工程施工合同属实，被告泗阳昭林装饰工程有限公司未全部完成施工合同义务，本公司已超额支付工程价款，请求驳回原告对本公司的诉讼请求。被告泗阳昭林装饰工程有限公司未作答辩也未提供证据。本院经审理认定事实如下：2015年7月8日，被告泗阳昭林装饰工程有限公司（承包人）与被告江苏海欣纤维有限公司（发包人）签订建设工程施工合同一份，主要约定：发包人将位于江苏省泗阳县经济开发区内的行政生活区内装饰工程发包给承包人施工，总施工面积暂定6600平方米（1#宿舍楼建筑面积约3916平方米，食堂建筑面积约1040平方米，办公楼建筑面积约1644平方米）。开工日期为2015年7月10日，竣工日期为2015年10月10日。质量标准按照《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）为质量评定验收标准。合同暂定价为3338800元，合同价款采用费率下浮方式（以江苏省04建筑定额取费），工程总价下浮率15%。工程预付款500000元，按现场完成工程量的55%，支付已完工程量对应工程款金额之55%工程进度款；工程全部完工后，经监理单位、建设单位验收合格，支付至合同价的80%；工程结算完成后，支付至结算总价的90%；余款10%作为工程质量保修金，待验收合格后分两年支付，每年期满后支付5%。2016年1月6日，甲方泗阳昭林装饰工程有限公司与原告（乙方）签订施工协议，主要约定：甲方将海欣纤维办公楼油漆部分分包给乙方施工，承包方式为清包（包工不包料），油漆施工面积按现场建筑面积测量为准，造型及异形不按展开面积测量，顶面、墙面统一价格为9元/平方米，造型部分顶工部另加8000元。本合同采用固定单价合同，总价暂定为19500元，实际总价按现场完成的实际工程量结算。甲方每月按进度向乙方付款，按工程量结算，乙方在施工过程中甲方支付乙方实际工作量的50%工程款，直至工程暂定总金额的50%，乙方应在每月25日前完成本月工程量的计量上报工作。乙方在工程结束，经甲方及监理单位验收合格后，甲方结算审核乙方实际工作量，甲方支付乙方至最终油漆工程结算价的70%。整体工程验收合格后甲方跟建设方决算后，甲方支付乙方至最终油漆工程结算价的90%，保质金（十二个月）付清10%工程款。该合同末页甲方签证处加盖“泗阳昭林装饰海欣纤维项目章”印章，原告在该合同末页乙方处签名。2016年6月20日由案外人陈**向原告出具《海欣纤维办公楼》结算单，载明：墙面3234平方米，顶面积2222平方米，合计5456平方米，按5400平方米计算，按合约每平方米9元计算为48600元。该结算单“根据现场测量，食堂办公楼面积（墙+顶）为5400平方米，情况属实。——泗阳昭林.陈**”处加盖了“泗阳昭林装饰海欣纤维项目章”印章。后被告泗阳昭林装饰工程有限公司支付原告工程价款30000元，余款至今未付，原告提起本案诉讼。上述事实，有原告、被告江苏海欣纤维有限公司陈述，原告提供的施工协议、《海欣纤维办公楼》结算单，被告提供的建设工程施工合同等予以证明，本院予以认定。本院认为：项目部印章通常情况下不适宜用于签订合同及对外结算，涉案油漆分包合同与结算协议均加盖被告泗阳昭林装饰工程有限公司的“泗阳昭林装饰海欣纤维项目章”，且被告泗阳昭林装饰工程有限公司对此未提出抗辩或反驳，故应认定“泗阳昭林装饰海欣纤维项目章”可以作为被告泗阳昭林装饰工程有限公司对外签订协议、结算使用。被告泗阳昭林装饰工程有限公司将涉案油漆工程分包给无施工资质的原告，涉案建设工程分包合同无效，但原告与被告对涉案油漆分包工程量已进行结算，故被告泗阳昭林装饰工程有限公司应当按照结算的工程量支付工程价款。2016年6月20日被告泗阳昭林装饰工程有限公司结算工程量时顶部面积为2222平方米，顶部油漆施工应当包含顶部造型部分工程量，故原告施工工程总价款应为56600元（5400平方米×9元/平方米+8000元）。被告泗阳昭林装饰工程有限公司应当依约支付工程价款，逾期付款还应承担相应的违约责任，所以本院对原告要求被告泗阳昭林装饰工程有限公司支付尚余工程款26600元及利息（自2016年6月21日起至2017年6月20日止以9620元为基数，自2017年6月21日起至还清款之日止以26600元为基数，均按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准计算）的主张予以支持，对超出该部分的主张不予支持。原告主张除油漆施工外，还为被告泗阳昭林装饰工程有限公司做部分点工及其他施工，工程款合计63202元。原告为证明其主张提供以下证据：1.点工及其他施工结算单5页；2.海欣纤维办公楼施工昭林施工队工程款汇总表（加盖“泗阳昭林装饰海欣纤维项目章”印章）复印件，其中载明办公楼油漆工总工程款63202元，已付款30000元。被告江苏海欣纤维有限公司质证认为对证据1、2的真实性请法庭核实。本院认为，证据1仅对工程量进行结算，未对工程价款进行结算，原告亦未能提供证据证明双方针对点工及其他施工约定了工程价款计算方法，故本院对原告关于证据1中的工程价款主张不予支持，原告可与被告泗阳昭林装饰工程有限公司协商处理或进一步举证后另行主张权利。证据2系复印件，原告未能提供证据原件，不足以证明涉案总工程款为63202元的事实，故本院关于原告的此项主张不予支持。原告未能提供证据证明被告江苏海欣纤维有限公司尚欠被告泗阳昭林装饰工程有限公司工程款的具体数额，被告泗阳昭林装饰工程有限公司与被告江苏海欣纤维有限公司尚未对工程价款进行决算审计，无法确定被告江苏海欣纤维有限公司是否尚欠工程款及具体数额，故本院对原告要求被告江苏海欣纤维有限公司在欠付工程款范围承担连带责任的主张不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十八条、第二十六条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告泗阳昭林装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告叶敬才剩余工程款26600元及利息（自2016年6月21日起至2017年6月20日止以9620元为基数，自2017年6月21日起至还清款之日止以26600元为基数，均按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准计算）。二、驳回原告叶敬才的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费730元，公告费600元，合计1330元，由原告叶敬才负担145元，由被告泗阳昭林装饰工程有限公司负担1185元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。审 判 长  何伟成审 判 员  张 敬人民陪审员  郑发金二〇一九年五月十四日书 记 员  唐春艳附法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。