安徽省金寨县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1524民初1441号 原告：湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司，住湖南省湘潭市雨湖区韶山东路**金海大厦******。统一社会信用代码：91430300675593588H。 法定代表人:曹刚，该公司董事。 委托诉讼代理人：孙海霞，女，1971年10月28日生，汉族，住湖，住湖南省花垣县司合同管理部负责人。 委托诉讼代理人：文九胜，男，1969年8月13日生，汉族，住安，住安徽省庐江县寨项目负责人。 被告：金寨海纳清洁能源有限公司，住安，住安徽省金寨县现代产业园区金叶路电缆集团金寨有限公司内）。统一社会信用代码：91341524MA2N69LE7L（1-1）。 法定代表人：任俊，公司执行董事。 委托诉讼代理人：彭鹏，安徽朱兴旺律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈勇，男，1966年9月10日生，汉族，住安，住安徽省芜湖市无为县司经理。 原告湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司（以下简称鸿昌电力公司）与被告金寨海纳清洁能源有限公司（以下简称海纳能源公司）建设工程合同纠纷一案，本院2019年4月19日受理后，依法适用简易程序，由审判员胡友松独任审判。于2019年5月22日公开开庭进行了审理。原告鸿昌电力公司的委托诉讼代理人孙海霞、文九胜，被告海纳能源公司的委托诉讼代理人彭鹏、陈勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鸿昌电力公司向本院提出诉讼请求：1、判决海纳能源公司支付工程款934771元及利息，利息按人民银行贷款利率，自鸿昌电力公司起诉之日起开始计息，直至其偿清本息之日起；2、海纳能源公司承担因逾期支付工程款给鸿昌电力公司造成的损失暂定56800元，以设备供应商向鸿昌电力公司主张的赔偿数额为准；3、海纳能源公司承担本案诉讼费、保全费、担保费、律师费。事实与理由：2017年5月，双方签订《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站线路送出扩间隔下程施工合同》（以下简称外线间隔工程〕、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站汇流站施工合同》（以下简称汇流站工程〉、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站土建工程施工合同》（以下简称土建工程〉。鸿昌电力公司按合同约定完成了全部施工内容且所有工程己经竣工验收合格，但海纳能源公司未按合同约定支付工程款。2018年12月28日，海纳能源公司向其出具对账明细：土建工程总价128万、外线间隔工程总价213万、汇流站工程总价439万，三项合计780万。2018年12月28日前已付6365228,54元，欠1434771.96元。2019年1月被告向原告出具50万元承兑汇票。因此截至鸿昌电力公司起诉时海纳能源公司尚欠其工程款934771元。因海纳能源公司未按时支付工程款，导致鸿昌电力公司拖欠其他企业设备款及部分民工工资无法支付，引发民工围堵原告办公场所事件，设备供应商已向其发函，索要逾期付款的利息56800元，均系海纳能源公司不按时支付工程款给原告造成的直接损失，其应当承担鸿昌电力公司的该项损失。鸿昌电力公司认为其应当支付欠付的工程款934771元及利息，利息按人民银行贷款利率，自鸿昌电力公司起诉之日起幵始计算至偿清本息之日止；同时，因海纳能源公司逾期付款导致鸿昌电力公司对设备供应商违约，海纳能源公司应承担责任、赔付其损失。为维护合法权益，现诉讼来院。 海纳能源公司辩称，1、承认海纳能源公司欠付工程款的事实；2、我方不存在违约情形，双方工程是2017年6月29日竣工交付，鸿昌电力公司的交付时间推迟了9天，导致海纳能源公司的发电站比原计划推迟了9天，就此损失我方多次向项目负责人主张从工程款扣减，但是遭到拒绝；工程竣工后，鸿昌电力公司应该及时向海纳能源公司提供所有合同的增值税发票，但是其一直拖延，直到2018年11月份到12月21日，才陆续向海纳能源公司提供发票，造成了我公司税额损失；3、鸿昌电力公司开具的发票不符合规范，因为该工程发生在2017年，按照当时国家规定，应该开具11个点的税票，但是鸿昌电力公司只向我方提供10个点的发票，无形增加了我公司纳税损失7万元；4、2019年1月份，海纳能源公司已经向鸿昌电力公司支付了90%的工程款，共680多万，鸿昌电力公司不应将扩大损失要求我方给付；5、鸿昌电力公司不承担本案的律师费。 鸿昌电力公司为证明其诉讼请求，向本院提交如下证据：1、对账明细，证明2018年12月28日，双方的项目负责人文九胜对争议项目施工的工程款进行了对账，确认工程款总额为780万，到2018年12月28日当日尚欠鸿昌电力公司1434771.96元；对账明细当中仍然没有约定鸿昌电力公司应当向海纳能源公司开具发票，也没有认定鸿昌电力公司延期施工的问题，截止双方对账之日起，被告已经违反了双方签订的合同，逾期支付工程款，按照合同约定，在2017年6月29日，海纳能源公司应当支付工程款741万元，但是在工程竣工交付使用将近2年的时间，其支付636万元，欠付工程款105万元；2，律师函，证明我公司为完成该项目的施工，向北京科锐配电自动化股份有限公司采购了设备，因鸿昌电力公司没有按照双方合同约定支付工程款，导致我公司没有能力向供应商支付货款，供应商向我公司索赔逾期利息56800元，该款是我公司直接损失，海纳能源公司应当赔偿该损失；3、更正补充协议，2018年1月19日，原被告双方签订了补充协议，对合同第四条第一款1.1项进行了变更，间隔设备由原来的70万变更为43.5万元，减掉了安装施工，设备安装由被告另行委托第三方施工，因此是否延期完成施工以及竣工并网与鸿昌电力公司没有关系。鸿昌电力公司已经完成了共同约定的施工内容，海纳能源公司主张其承担延期9天的损失理由不成立。 海纳能源公司为证据其主张，提交证据如下：1、关于光伏电站并网确认函，证明海纳能源公司2017年6月29日并网发电；2017年7月到10月份，我公司发电站上网电量审核表，证明光伏电站的总发电量，平均每天发电0.307125千瓦时；安徽省物价局电价，被告光伏电站发电的价格是0.945元每千瓦时，9天损失总共26121元；2、增值税发票，证明鸿昌电力公司2018年10月30日和12月21日向被告提供了增值税发票，鸿昌电力公司擅自将11%的增值税率降到10%，导致海纳能源公司纳税增加，海纳能源公司明确向鸿昌电力公司表示不接受，我们要求鸿昌电力公司提供税率为11%的发票。 对当事人提供的证据，无异议部分予以认定，有异议的认定如下：对于鸿昌公司提交的律师函，因其与本案不是同一合同关系，故不予认定；对海纳能源公司提供的增值税发票证明目的，因双方没有明确约定，其不能成为拖欠工程款的理由，故不予认定；对海纳能源公司提交的光伏电站并网确认函，因鸿昌电力公司土建工程已经竣工验收合格，光伏电站并网确认函并不能直接证明其损失是鸿昌电力公司土建工程延期造成，故不予认定。 经审理查明，2017年5月，双方签订《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站线路送出扩间隔下程施工合同》（以下简称外线间隔工程）、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站汇流站施工合同》（以下简称汇流站工程）、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站土建工程施工合同》（以下简称土建工程）。鸿昌电力公司按合同约定完成了全部施工内容经竣工验收。2018年12月28日，海纳能源公司向其出具对账明细：共欠鸿昌电力公司1434771.96元。2019年1月海纳能源公司向鸿昌电力公司出具50万元承兑汇票，海纳能源公司尚欠鸿昌电力公司其工程款934771元，为维护合法权益，致鸿昌电力公司诉讼来院。 本院认为，鸿昌电力公司与海纳能源公司签订的《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站线路送出扩间隔下程施工合同》、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站汇流站施工合同》、《金寨海纳清洁能源有限公司18MW光伏电站土建工程施工合同》均合法有效，当事人应按照约定全面履行自己的义务。鸿昌电力公司工程完工后海纳能源公司出具了对账单共欠其工程款1434771.96元，扣除已经给付的500000元承兑汇票尚欠工程款934771元，海纳能源公司应予偿还。鸿昌电力公司要求海纳能源公司承担逾期还款利息、保全费、律师费，应双方并无明确约定，故不予支持。海纳能源公司要求鸿昌公司承担税点损失，因其与本案非同一法律关系，故不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百八十六条之规定，判决如下： 一、被告金寨海纳清洁能源有限公司于本判决生效后10日内支付原告湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司工程款934771元。 二、驳回原告湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13148元，减半收取6574元，由被告金寨海纳清洁能源有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。 审 判 员 胡友松 二〇一九年五月二十九日 法官助理 孙 友 书 记 员 张 如 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 附金寨县人民法院古碑人民法庭案款账户 案款汇金寨县人民法院。（开户名：金寨县人民法院古碑人民法庭案款，开户号：10090436889001000124013，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司金寨县支行）。